2024年一建真题及答案

2024年一建真题及答案（精选4篇）

2024年一建真题及答案 篇1

2015年一建市政真题及参考答案

一、单选题

1.将现状沥青路面耙松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为(A)。A.现场冷再生 B.现场热再生 C.长拌冷再生 D.厂拌热再生

2.路基施工局部出现“弹簧土”现象时，不应采用的处理措施是(D)。A.翻土晾晒，当含水量接近最佳含水量时压实 B.换填含水量适当的素土，碾压密实 C.掺拌适量消解石灰，翻拌均匀碾压密实 D.换用大吨位压路机碾压至密实

3.桥台后背0.8～1.0m 范围内回填，不应采用的材料是(A)。A.黏质粉土 B.级配砂砾

C.石灰粉煤灰稳定砂砾 D.水泥稳定砂砾

4.城市主干道沥青路面不宜采用(C)。A.SMA B.温拌沥青混合料 C.冷拌沥青混合料 D.抗车辙沥青混合料

5.关于桥面防水施工质量验收规定的说法，错误的是(D)。A.桥面防水施工应符合设计文件要求

B.从事防水施工检查验收工作的人员应具备规定的资格 C.防水施工验收应在施工单位自行检查评定基础上进行 D.防水施工验收应在桥面铺装层完成后一次性进行

6.地下水位以下土层的桥梁桩基础施工，不适宜采用成桩设备是(C)。A.正循环回旋钻机 B.旋挖钻机 C.长螺旋钻机 D.冲孔钻机

7.水中圆形双墩柱桥梁的盖梁模板支架宜采用(C)。A.扣件式钢管支架 B.门式钢管支架 C.钢抱箍桁架 D.碗扣式钢管支架

8.沿海软土地区深度小于7m的二、三级基坑，不设内支撑时，常用的支护结构(A)A.拉锚式结构 B.钢板桩支护 C.重力式水泥土墙 D.地下连续墙

9.地下连续墙的施工工艺不包括(D)

A.导墙墙工 B.槽底消淤 C.吊放钢筋笼 D.拔出型钢

10.下列盾构类型中，属于密闭式盾构的是(A)。A.泥土加压式盾构 B.手掘式盾构

C.半机械挖掘时盾构 D.机械挖掘时盾构

11.喷射混凝土必须采用的外加剂是(B)。A.减水剂 B.速凝剂 C.引气剂 D.缓凝剂

12.关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是(D)。A.可采用补偿收缩混凝土

B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系 C.采用泵送入模浇筑

D.混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝

13.钢筋混凝土结构外表面需设保温层和饰面层的水处理构筑物是(C)。A.沉砂池 B.沉淀池 C.消化池 D.浓缩池

14.桥墩钢模板组装后，用于整体吊装的吊环应采用(A)A.热轧光圆钢筋 B.热轧带肋钢筋 C.冷轧带肋钢筋 D.高强钢丝

15.地上敷设的供热管道与电气化铁路交叉时，管道的金属部分应(B)。A.绝缘 B.接地 C.消磁 D.热处理

16.在供热管网补偿器的俩侧应设置(C)支架。A.滑动 B.滚动 C.导向 D.滚珠

17.随桥敷设燃气管道的输送压力不应大于(A)。A.0.4MPa B.0.6MPa C.0.8MPa D.1.0MPa 18.施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为(B)A.水准仪 B.全站仪 C.激光准直仪 D.激光测距仪

19.草坪铺植方法中，铺完后就有良好景观效果的是(A)。A.密铺 B.间铺 C.碘铺 D.茎铺

20.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列措施项目费中不能作为竞争性费用的是(C)A.脚手架工程费 B.夜间施工增加费 C.安全文明施工费 D.冬、雨期施工增加费

二、多选题

21、热拌沥青混合料面层质量检查与验收的主控项目有（BC）A平整度 B压实度 C厚度 D宽度 E纵断高程

【解析】教材原文

22、水泥混凝土路面的混凝土配合比设计在兼顾经济性的同时应满足的指标要求有（ACD）A弯拉强度 B抗压强度 C工作性 D耐久性 E安全性

【解析】趋向于中规中矩

23、现浇钢筋混凝土预应力箱梁模板支架刚度验算时，在冬期施工的荷载组合包括（ABD）A模板、支架自重 B现浇箱梁自重

C施工人员、堆放施工材料荷载 D风雪荷载

E倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载 【解析】

24、关于生活垃圾卫生填埋场HDPE腊的施工要求，正确的有（ACDE）A铺设应一次展开到位

B应为膜尺寸变化留出伸缩量 C应对膜下保护层采取防、排水措施 D应防止膜受风力影响破坏 E膜应全部展开后统一焊接 【解析】

25、基坑内被动区加固土体布置常用的形式有（ACDE）A 墩式加固 B岛式加固 C裙边加固 D抽条加固 E满堂加固 【解析】

26、下列施工工序中，属于无粘结预应力施工工序的有（BCE）A预留管道 B安装锚具 C张拉 D压浆 E封锚

【解析】张拉是必须的

27、关于预制拼装给排水构筑物现浇板缝施工说法，正确的有（ABCD）A板缝部位混凝土表面不用凿毛 B外模应分段随浇随支 C内模一次安装到位 D宜采用微膨胀水泥

E板缝混凝土应与壁板混凝土强度相同 【解析】

28、疏水阀在蒸汽管网中的作用包括（ABD）A排除空气 B阻止蒸汽遗漏 C调节流量 D排放凝结水 E防止水锤

【解析】防止水锤现象是止回阀的功能之一。

29、大树移植后，为提高大树的成活率，可采取的措施有（ABCE）A支撑树干 B平衡株势 C包裹树干 D立即施肥

E合理使用营养液 【解析】

30、关于钢质压力管道对口错边的说法，正确的是（BC）A管道对口时，不允许有错边量 B管道错边可导致焊接应力 C管道错边可导致焊接应力 D根焊道焊接后，方可矫正 E为减少错边，应对厚壁件做削薄处理

【解析】E消薄能否减少错边量是一个逻辑问题，不选更妥当

三、案例题

案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)(一)背景资料

某公司承建一项道路改扩建工程，长3.3km，设计宽度40m，上下行双幅路;现况里面铣刨后埔表面层形成上行机动车道，新建机动车道面层为三层热拌沥青混合料。工程内容还包括新建雨水、污水、给水、供热、燃气工程。工程采用工程量清单计价;合同要求4月1日开工，当年完工。

项目部进行了现况调查：工程位于城市繁华老城区，现况路宽12.5m，人机混行，经常拥堵;两侧密布的企事业单位和民居多处位于道路红线内;地下老旧管线多，待拆改移。在现场调查基础上，项目部分析了工程施工特点及存在的风险，对项目施工进行了综合部署。

施工前，项目部编制了交通导行方案，经有关管理部门批准后组织实施。

为保证沥青便面层的外观质量，项目部决定分幅、分段施工沥青底面层和中面层后放行交通，整幅摊铺施工表面层。施工过程中，由拆迁进度滞后，致使表面层施工时间推迟到当年12月中旬。项目部对中面层进行了简单清理后摊铺表面层。

施工期间，根据建设单位意见，增加3个接顺路口，结构与新建道路相同。路口施工质量验收合格后，项目部以增加的工作量作为合同变更调整费用的计算依据。

问题

1.本工程施工部署应考虑哪些特点? 2.简述本工程交通导行的整体思路。

3.道路表面层施工做法有哪些质量隐患?针对隐患应采取哪些预防措施? 4.接顺路口增加的工作量部分应如何计量计价? 【案例一参考答案】

1.本工程施工部署因考虑哪些特点？

答：①施工部署包括施工阶段的区域划分与安排、施工顺序、进度计划，工种、材料、机具设备、运输计划等。

②本工程多专业工程交错、综合施工，旧工程拆迁、新工程同时建设，与城市交通、市民生活相互干扰，需要协调多。施组必须全面细致，科学合理安排工序。

③城市中心地段，受拆迁影响，不确定因素多。工期紧张，经历夏季、冬季、雨季，应提前安排，计划留有余地。

④施工用地狭小，露天作业，施工变化大，不安全因素多。要有针对性，保证安全。2.简述本工程交通导线的整体思路。答：本工程的交通导行整体思路如下：

①应分幅、分段施工，根据不同的施工阶段设计交通导行方案，并经过有关部门审批。②先利用周边道路分流，利用原路，通行期间施工新增半幅面层以下；再导行到新路做老路，最后完成整条道路施工。

③交通导行必须满足社会交通流量，保证高峰期的需求。

④交通导行图应与现场平面布置图协调一致，有利于施工组织和管理。

⑤交通导行要确保车辆行人能安全顺利通过施工区域，减少对群众生活的影响。3.道路表面层施工做法有哪些质量隐患？针对隐患应采取哪些预防措施？

答：①分幅、分段施工中面层后整体摊铺不妥。因为新路与原路的沉降量不一致，会导致道路开裂。

正确做法：40米宽的双幅路中间一般有绿化隔离带，应根据各自路段结构特点和施工顺序及导行的需要，分幅、分段分别完成。

②面层施工受拆迁影响滞后到12月后，施工不当会影响道路质量。正确做法：表面层应考虑冬季施工措施。

③项目部只是简单处理后就摊铺表面层不妥，因为中面层行车之后有杂物和损伤。正确做法：刨除中面层表层后，层面之间需要撒粘层油后摊铺，并考虑增加面层厚度。4.接顺路口增加的工作量部分应如何计价？

答：该路口工作量属于原合同有的工作。合同中已有适用的综合单价及措施费，按合同中已有的综合单价和措施费确定。

(二)背景资料

某公司中标一座跨河桥梁工程，所跨河道流量较小，水深超过5m，河道底土质主要为黏土。

项目部编制了围堰施工专项方案，监理审批时认为方案中以下内容描述存在问题

顶标高不得低于施工期间最高水位;钢板桩采用射水下沉法施工;围堰钢板桩从下游到上游合龙。

项目部接到监理部发来的审核意见后，对方案进行了调整，在为围施工前，项目部向当地住建局报告，征得同意后开始围堰施工。

在项目实施过程中发生了以下事件：

事件一：由于工期紧，电网供电未能及时到位，项目部要求各施工班组自备发电机供电。某施工班组将发电机输出端直接连接到多功能开关箱，将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱，以保证工地按时开工。

事假二：围堰施工需要吊车配合，因吊车司机发烧就医，施工员临时安排一名车司机代班。由于吊车支腿下面的土体下陷，引起吊车侧翻，所幸没有造成人员伤亡项目部紧急调动机械将侧翻吊车扶正，稍做保养后又投入到工作中，没有延误工期。

问题

1.针对围堰施工专项方案中存在的问题，给出正确做法。2.围堰施工前还应征得哪些部门同意? 3.事件一中用电管理有哪些不妥之处?说明理由。4.汽车司机能操作吊车吗?为什么? 5.事件二中，吊车扶正后能立即投入工作吗?简述理由。

6.事件二中项目部在设备安全管理方面存在哪些问题?给出正确做法。

【案例二参考答案】

1.针对围堰施工专项方案中存在的问题，给出正确做法。

答：①围堰顶标高不得低于施工期间最高水位，两处不妥。理由：要考虑年最高水位及储备高度。

正确做法：围堰顶标高不得低于河道一年中的最高水位5-7米，包括浪高。②钢板桩用射水下沉法施工不妥，理由：土质为黏土。正确做法：黏土地址不得用射水下沉。

③钢板桩从上游到下游合龙不妥，理由：逆向难以合龙。正确做法：填土应自上游开始至下游合龙。2.围堰施工还应征得哪些部门的同意？ 答：①河道（海事）主管部门； ②航道交通管理部门； ③公安交通主管部门； ④水利主管部门； ⑤当地政府； ⑥物权业主；

3.事件一中用电管理有哪些不妥之处？说明理由。答：①工期紧电网供电未能及时到位不妥。

理由：项目部应提前做好各项物资准备工作，尽量使用电网供电。②自备发电不妥。

理由：一是自发电往往电压不稳功率不足，二是增加了成本和安全隐患。③输出端直接接到开关箱不妥。

理由：安全不符合规范，应该先接到总控制箱，设总开关和安保器。④将多种设备接入统一控制箱不妥。

理由：存在容易跳闸、相互干扰和功率不足等安全隐患。应根据功率就近分别设立控制箱。4.汽车司机能操作吊车吗？为什么？

答：不能。因为吊车是特种设备，应持特种设备操作证上岗。5.事件二中，吊车扶正后能立即投入工作吗？简述理由。

答：不能。理由①吊车倾覆是事故应按照四不放过原则处理，即事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；相关人员没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。

②应处理好基础核算承载力、并对吊机本身检查维护以后才可投入工作。6.事件二中项目部在设备管理方面存在哪些问题？给出正确做法。答：①起重设备管理制度有缺失。

正确做法：应建立严格的设备管理制度，并监督执行。②特种设备管理工作不到位。

正确做法：应定岗定人定机，并设替补岗人员。③现场安全监督有漏洞。

正确做法：应核算地基承载力，验算设备的强度稳定性，做到六不吊。

(三)背景资料

A公司中标长3km的天然气钢质管道工程，DN300mm，设计压力0.4MPa，采用明开槽法施工。

项目部拟定的燃气管道施工程序如下：

沟槽开挖→管道安装、焊接→a→管道吹扫→b试验→回填土至管顶上方0.5m→c试验→焊口防腐→敷设d→土至设计标高。

在项目实施过程中，发生了如下事件：

事件一：A公司提取中标价的5%作为管理费后把工程包给B公司，B公司组建项目部后以A公司的名义组织施工。

事件二：沟槽清底时，质量检查人员发现局部有超挖，最深达15cm，且槽底土体含水量较高。

工程施工完成并达到下列基本条件后，建设单位组织了竣工验收：①施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容;②监理单位出具工程质量评估报告;③设计单位出具工程质量检查报告;④工程质量检验合格，检验纪录完整;⑤已按合同约定支付工程款„„

问题

1.施工程序中a、b、c、d分别是什么? 2.事件一中，A、B公司的做法违反了法律法规中的拿些规定? 3.依据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005，对事件二中情况应如何补救处理? 4.依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171号)，补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。

【案例三参考答案】

1.施工程序中a、b、c、d分别是什么？

答：a为组件安装；b为强度或水压试验；c为严密性试验；d为敷设黄色警示带 2.事件一中，A、B公司的做法违反了法律法规中的哪些规定？

答：①A公司把工程包给B公司不妥。违反规定：主体工程和关键工序不得分包。分包须建设方同意。

②A公司提取中标价的5%作为管理费做法不妥。违反规定：总包和分包应按照分包合同的约定执行。

③B公司组建项目部后以A公司的名义组织施工不妥。违反规定：分包单位应以自己的营业执照正式法人名义组建项目部。

3.依据城镇燃气输配工程施工及验收规范，对事件二中的情况应如何补救处理？

答：槽底超挖小可用挖槽原土回填夯实；基底超挖15cm以上,且含水量较高，应采取换填级配砂石措施，且压实度不应低于原地基土的密实度。

4.依据房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定，补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。

答：应补充下列资料：

(一)基建文件(1)规划许可证及附件、附图；(2)审定设计批复文件；(3)施工许可证或开工审批手续；(4)质量监督注册登记表。

(二)质量报告(1)勘察单位质量检查报告：勘察单位对勘察、施工过程中地基处理情况进行检查，提出质量检查报告并经项目勘察及有关负责人审核签字。(2)设计单位质量检查报告：设计单位对设计文件和设计变更通知书进行检查，提出质量检查报告并经设计负责人及单位有关负责人审核签字。(3)施工单位工程竣工报告。(4)监理单位工程质量评估报告：由监理单位对工程施工质量进行评估，并经总监理工程师和有关负责人审核签字。

(三)认可文件(1)城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件。(2)消防、环保、技术监督、人防等部门出具的认可文件或准许使用文件。(3)城建档案管理部门出具的工程档案资料预验收文件。

(四)质量验收资料(1)单位工程质量验收记录；(2)单位工程质量控制资料核查表；(3)单位(子单位)工程安全和功能检查及主要功能抽查记录；(4)市政公用工程应附有质量检测和功能性试验资料；(5)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

(五)其他文件(1)施工单位签署的工程质量保修书；(2)竣工移交证书；(3)备案机关认可需要提供的有关资料。

(四)背景资料

某公司中标污水处理厂升级改造工程，处理规模为70万m3/D.其中包括中水处理系统。中水处理系统的配水井为矩形钢筋混凝土半地下室结构，平面尺寸17.6×14.4，高11.8，设计设计水深9米;底板、顶板厚度分别为1.1m,0.25m。

施工过程中发生了如下事件：

事件一： 配水井基坑边坡坡度1:0.7(基坑开挖不受地下水影响)，采用厚度6 ～10cm的细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架，支架剖面如图4-1所示。方案报公司审批时，主管部门认为基坑缺少降、排水设施，顶板支架缺少重要杆件，要求修改补充。

事件二：在基坑开挖时，现场施工员认为土质较好，拟取消细石混凝土护面，被监理工程师发现后制止。

事件三：项目部识别了现场施工的主要危险源，其中配水井施工现场主要易燃易爆物体包括脱模剂、油漆稀释料„„。项目部针对危险源编制了应急预案，给出了具体预防措施。

事件四：施工过程中，由于设备安装工期压力，中水管道未进行功能性试验就进行了道路施工(中水管在道路两侧)。试运行时中水管道出现问题，破开道路对中水管进行修复造成经济损失180万元，施工单位为此向建设单位提出费用索赔。

问题

1.图4-1 中基坑缺少哪些降排水设施?顶板支架缺少哪些重要杆件? 2.指出图4-

2、图4-3中A、B名称，简述本工程采用这种形式螺栓的原因? 3.事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员行为?取消细石混凝土?护面应履行什么手续? 4.事件三中，现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些? 5.事件四所造成的损失能否索赔?说明理由。

6.配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度。

【案例四参考答案】

1.图4-1中基坑缺少哪些降排水设施？顶板支架缺少哪些重要杆件？ 答：缺少的降水设施：①井点或管井②集水井③排水泵④排水管道⑤台阶 顶板支架缺少的杆件：①斜撑②水平撑③剪力撑

2.指出图4-

2、图4-3中名称，件数本工程采用这种形式螺栓的原因？ 答：A：止水钢板（或防渗止水片）B：防水混泥土

采用对拉螺栓的原因：①是模板其支撑结构的支点，可平衡两侧模板的压力，②可调剂内外侧模板的间距，提高结构的整体性。3.事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员的行为？取消细石混泥土护面应履行什么手续？ 答：因为①施工中任何人不得擅自改变基坑安全结构。②取消细石混泥土护面容易降低基坑面稳定。

否则应办理设计变更手续，即向监理和建设单位提出变更要求经设计同意，由监理签发变更通知执行。4.事件三中，现场易燃易爆物体危险源还应包括哪些？ 答：还有①木梁②竹胶板③密封材料④预应力材料⑤明火及气割气体⑥模板⑦机械油⑧包装材料等

5.事件四所造成的损失能否索赔？说明理由。

答：不能。理由：未做功能性试验且施工措施不当，属于施工方自己的责任。6.配水井满水试验至少应分几次？分别列出每次充水高度。

答：本配水井满水试验注水至少应分3次进行。每次注水为设计水深的1/3。

第一次：本配水井属于中型池体，第一次应先注至池壁底部施工缝140cm以上，检查底板抗渗质量，当无明显渗漏时，再继续注水至第一次水深3m，即标高490.6+0.14=492cm处。第二次：水深6m,标高492+300=792cm。第三次：水深9m,标高792+300=1092cm。

(五)背景资料

某公路承建城市城市主干道的地下隧道工程，长520m，为单位双重类型钢筋混泥土结构，采用明抢暗做法施工、隧道基坑深10m间隔安全等级为一级，基坑支护与结构设计断面示意图如图5所示，围护桩为钻孔灌注桩：截水帷幕为双排水泥土搅拌桩，两道内支撑中间设立柱职称;基坑侧壁与隧道侧墙的净距为1m。

项目部编制了专项施工方案，确定了基坑施工和主体结构施工方案，对结构施工与拆撑、换撑进行了详细安排。

施工过程发生如下事件：

事件一：进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法转移，鉴于水泥土搅拌桩机设备高，距高压线距离处于危险范围，导致高压线两侧计20cm范围内水泥土搅拌桩无法施工。项目部建议变更此范围内的截水帷幕状设计，建设单位同意设计变更。

事件二：项目部编制的专项施工方案，隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为：(1)底板垫层施工→(2)→(3)传力带施工→(4)→(5)隧道中墙施工→(6)隧道侧墙和顶板施工→(7)基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填→(8)。

事件三：某日上午监理人员在巡视工地时，发现以下问题，要求立即整改：

①在开挖工作面位置，第二道支撑未安装的情况下，已开挖至基坑底部;②为方便挖土作业，挖掘机司机擅自拆除支撑立柱的个别水平联系梁;当日下午，项目部街道基坑监测单位关于围护结构变形超过允许值的报警;③已开挖至基底的基坑侧壁局部位置出现漏水，水中夹带少量泥沙。

【案例五参考答案】

1.补充本工程应提交专家论证的方案。

答：①暗挖施工方案；②深基坑开挖方案；③大体积混凝土浇筑方案；④预应力张拉方案；⑤吊装运输方案；⑥交通导行方案；⑦基坑降水方案；⑧高压线环境施工安全方案；⑨基坑支撑与监测方案等；

2.事件一中项目部拟变更截水帷幕的形式是什么？说明理由。答：可替换的形式为：地下连续墙。

理由：①地下连续墙强度大，变位小，隔水性好，可满足设计结构要求；②地连墙可分段分结施工，可避开高压线影响范围；③地连墙虽然造价比双排桩高，但设计变更恰当的话可兼作主体结构侧墙，总造价未必增加；④关键点：基坑侧壁与隧道侧墙的净距离为1m,恰好基坑侧壁可兼做隧道侧墙。

3.指出项目部办理设计变更的步骤。

答：①组织相关人员做可行性调查；②向监理和建设单位提交变更报告；③经原设计单位设计同意④由监理下达变更通知⑤项目根据变更调整施组方案，必要时组织专家论证⑥变更执行

4.补充隧道主体结构与拆撑、换撑工艺流程：

答：②底板施工；④防水层施工；⑧拆除支撑、恢复路面； 5.补充本基坑的检测项目

答：补充：地下连续墙顶部、深部的水平位移，周围建筑物、地下管线变形，坑边地面沉降，支撑轴力，地下连续墙内力，支撑立柱沉降，地下水位。6.针对事件三存在的问题，项目部应采取什么措施？

答：1）开挖面第二道支撑未安装开挖到底部做法，项目部应采取的措施：应严格按施工组织设计的顺序和步骤开挖支撑。

2）擅自拆除连系梁造成基坑监测变形超过允许值的报警，项目部应采取的措施：①立即改正挖掘司机的错误做法②应分析原因，必要时重测数据③确定异常情况后，应按照有关规定立即通知建设单位和施工单位等相关单位④启动应急预案，调动人员和设备，并加密监测。3）基坑侧壁漏水中带有少量泥沙，项目部应采取的措施：①如果渗漏不严重可做采用坡顶卸载、增加支撑等一般性处理②如果造成大量水土流失可在缺陷处插入引流管，用双快水泥封堵③如果坍塌或失稳征兆明显时，必须采取回填土、砂或灌水等措施，人员及早撤离现场。

参考答案, 混凝土, 速凝剂, 保温层, 补偿器

单选题

1—5

ADACD

6—10 CCADA

11—15 BDCAB

16—20 CABAC 多选题 BC

ACD ABD

ACDE

ACDE BCE ABCD

ABD

ABCE

BC

2024年一建真题及答案 篇2

专业工程管理与实务

(机电安装)

一、单项选择题(共20题．每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1．活塞式压缩机主轴应采用()。A．直轴 B．曲轴 C．心轴 D．挠性轴

2．正弦交流电动势的波形图(见右下)，其正确瞬时值e的表达式是()。

A．e=220sin(ωt-)V B．e=220sin(ωt+)V C．e=311sin(ωt+)V D．e=311sin(ωt-)V

3．交流电路中，视在功率S的单位为()。A．瓦特(w)B．伏安(VA)C．焦耳(J)D．乏(Var)4．物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时，在它的单位面积上，单位()的导热量。A．长度 B．体积 C．重量 D．时间

5．自动控制系统中，闭环控制的目的是使被控变量与()达到一致。A．设定值 8．控制值 c．偏差值 D．调节值

6．缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是()选取。A．以主缆风绳的工作拉力 B．以主缆风绳的初拉力 C．比主缆风绳较小的直径 D．以主缆风绳相同直径

7．设备基础定位放线可依据()图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。

A．设备布置 B．工艺流程 C．设备装配 D．土建施工

8．大型风机起动运转前应()迸、出口风阀。A．全开启 B．开启2／3 C．关闭2/3 D．全关闭

9．由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l．5倍，则系统强度试验压力可为()MPa。

A．2.07 B．2.25 C．2.40 D．2.70 10．压缩空气系统中，空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装()o A．截止阀 B．球阀 C．止回阀 D．角阀

11．净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封()密封。A．胶 B．带 C．填料 D．圈

12．为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置()o A．隔声罩 B．隔声闯 C．隔声屏 D．隔声幕

13．仪表的压力取源部件，其检测的液体、蒸汽和可凝性气体的温度高于()℃，应带有冷凝附件。A．45 B．50 C．55 D．60 14．合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的()控制措施。A．设计因素 B．施工方案 C．工艺因素 D．施工方法

15．当管道及设备冷保温层的厚度大于()mm时，保温层应分层施工。A．60 B．65 C．70 D．75 16．机电安装工程总承包项目经理部应在工程()，向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。

A．总包合同签订后 B．图纸设计交底中 C．前期准备工作中 D．施工组织总设计编制后

17．机电安装工程的进口设备验收，首先应办理报关和通关手续，经过()合格后，再按设备进口的规定，进行设备进货验收工作。A．检测 B．商检 C．质检 D．鉴定

18．锅炉到货后，应检查锅炉的生产许可证明、随机()文件必须符合规定，设备零部件齐全无损坏。

A．安全和质量 B．工艺和质量 C．技术和质量 D．安全和技术 19．在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请()部门派员监管。

A．设施管理 B．电力管理 C．设施使用 D．建设管理

20．《机械设备安装工程施工及验收通用规范》强制性条文规定：交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合()标准的规定，并应有合格证明。A．制造和工艺 B．设计和工艺 C．设计和产品 D．制造和产品

二、多项选择题(共l0题。每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)21．链传动与齿轮传动相比，其主要特点是()。A．适用的圆周速度和功率范围广 B．传动比大 C．制造和安装精度要求较低 D．传动平稳性较差 E．传动结构简单

22．滚动轴承与滑动轴承相比，其优点是()。A．抗冲击能力强 B．摩擦阻力小

C．起动灵敏 D．润滑简便 E．高速时噪声低

23．造成流体在管路中阻力损失的原因包括()。A．流体的粘滞性 B．流体的惯性 C．管路断面突变 D．流体静压力

E．流体的化学特性

24．机械设备零部件的主要形状误差包括()。A．垂直度 B．直线度 C．平面度 D．圆度

E．圆柱度

25．火灾报警联动控制系统的精装修消防验收内容包括()。A．各项消防系统 B．消防管线及连接 C．各项消防设施 D．安全疏散 E．室内装修

26．智能建筑系统联动调试应包括()。A．单体调试检查 B．系统的接线检查 C．系统通信检查 D．系统监控性能的测试 E．系统联动功能的测试

27．机电安装分项工程是按()等进行划分。A．专业性质 B．主要工程材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．工种类别

28．锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。A．普通碳素钢 B．优质碳素钢 C．普通低合金钢 D．低温合金钢

E．合金结构钢

29．特种设备安装单位除具有独立法人资格外，还应具备相应的()条件。A．企业资质等级 B．人员配备 C．作业设备、工具和检测仪器 D．管理体系 E．业绩

30．接地装置的接地电阻值由()等因素决定。A．接地体形状 B．接地体敷设位置 C．接地体数量 D．接地体方向 E．埋入处土壤的理化性质

三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分、(四)、(五)题各30分)

(一)背景资料

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。

管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。

地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。

该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。

问题

1．项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序? 2．项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求? 3．人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期? 4．项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。5．项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?

(二)背景资料

南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，A施工单位承包安装。A施工单位进场时，生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求，与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈，编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。

A施工单位在设备基础检验时，发现少量基础与安装施工图不符，B施工单位进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，但影响了工期，使基础检验持续时间为30天。LCD生产线的安装正值夏季，由于台风影响航运，使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7天。A施工单位按照建设单位的要求，调整进度计划，仍按合同规定的工期完成。

问题

1．按LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表为A施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。

2．分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天? 3．基础检验工作增加到30天，是否影响总工期?说明理由。4．LCD生产线设备晚到7天，是否影响总工期?说明理由。5．如按合同工期完成，A施工单位如何进行工期调整?

(三)背景资料

某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～ll月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。问题

1．根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。

2．根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。

3．针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整? 4．指出导向滑轮出现故障可能的原因。

5．栈桥吊装应在什么时间进行技术交底?由谁向谁交底?交底内容有哪些?

(四)背景资料

某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程，建筑物为现浇钢筋混凝土结构，并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。地下建筑物的平面及剖面简图如下所示。

设备布置和设计要求是：

①-2.600层I区安装冷却塔及其水池。②-6.800层I区安装燃油供热锅炉、Ⅱ区北侧安装换热器，南侧安装各类水泵。③-11.800层I区为变配电所、Ⅱ区北侧安装离心冷水机组，南侧安装柴油发电机组。④动力中心设有通风排气和照明系统，在-11.800层地面下有集水坑。各层吊装孔在设备吊装结束后加盖，达到楼面强度，并做防渗漏措施。⑤每种设备均有多台，设备布置紧凑，周界通道有限。

安装开工时，工程设备均已到达现场仓库。所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊(40t)，吊运至设备所在平面层，经水平拖运才能就位。

问题

1．根据建筑物设备布置和要求应怎样合理安排设备就位的顺序?理由是什么? 用任意一层(-2.600层除外)为例作设备就位流程图。

2．为充分利用资源、降低成本、改善作业环境，动力中心开工时，可先安排哪些工程施工?说明理由。3．动力中心安装前要做起重吊装作业的专项安全技术交底，交底内容哪些与土建工程有关?说明理由。4．动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示?其有什么优点? 5．简要说明动力中心设备单机试运转需具备的基本条件。

(五)背景资料

其施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2004年ll月10日开工，2005年9月10日竣工。

该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。

由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。

通风与空调系统的风管设计工作压力为l000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。

项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月一8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。

在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动；电动机与风机的联轴器同轴度超差。

问题

1．针对环境条件，制订主要的施工技术措施。

2．为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。

3．按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。4．风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验? 5．变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施? 2006全国一级建造师执业资格考试试卷

专业工程管理与实务试卷标准答案

(机电安装)(满分l60分)

一、单项选择题(共20题。每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1．B 2．C 3．B 4．D 5．A 6．D 7．A 8．D 9．C l0.C 11．A l2．B l3．D l4．C l5．D 16．C l7．B，18．C l9．A 20．C

二、多项选择题(共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选．本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分)21．CDE 22．BCD 23．ABC 24．BCDE 25．ACDE 26．BCDE 27．BCD 28．BCE 29．BCDE 30．ABCE

三、案例分析题(共5题．（一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)

(一)1．(本小题3分)合同约定，全部工程设备和主材由业主提供，项目部自行采购是不允许的(1分)。应在采购前要经业主同意(1分)并在进场时填报验收单，报监理单位认可(1分)后才能安装。2．(本小题4分)项目部在设备采购管理中可能有以下方面的失控：(1)订立合同前供应商选择(1分)；(2)设备监造(1分)；(3)设备包装运输(1分)；(4)设备交付验收(1分)。3．(本小题3分)应采取的措施有：(1)根据工程量进行劳动力内部协调和补充(1分)；(2)项目部向公司申请增加劳动力(1分)；(3)如公司无力调入所需劳动力，则可提出将部分工程分包给其它施工企业(1分)。4．(本小题6分)(1)不正确(1分)。

因为合成工段压缩机安装属于主要设备的安装(1分)，按规定不可以分包。如要分包也必须征得监理工程师或业主认可(1分)。(2)不正确(1分)。

①项目部编制的施工组织设计应报监理单位批准后，才能向分包单位交底(1分)。

②施工方案应由分包单位制订，并报总承包项目部批准后，才能组织施工(1分)。5．(本小题4分)提出合同变更的理由是：亘遘让缝趁(1分)，葳王蓝泓(1分)o 可向业主提出签互塞蹙(1分)塑延翅塞蹙(1分)o

(二)1．(本小题4分)LCD生产线安装进度双代号网络计划(图)(4分)

2．(本小题5分)影响工期的关键工作是：生产线进场(1分)，生产线组装固定(1分)，生产线试车调整(1分)，联动调试、试运行、验收(1分)，总工期为180天(1分)。3．(本小题3分)基础检验工作增加到30天，不会影响总工期(1分)，因为基础检验在非关键线路上(1分)，出现的偏差小于总时差30天(1分)o 4．(本小题3分)LCD生产线设备晚到7天，要影响总工期(2分)，因为该工作在关键线路上(1分)。5．(本小题5分)A施工单位采用适当措施压缩关键工作的持续时间(1分)，改变施工方案(1分)和调整施工程序(1分)，在生产线组装固定、试车调整、联动调试、试运行、验收的关键工作上赶工7天(2分)，使工期按合同约定完成。

(三)1．(本小题4分)根据综合评价法公式：Ej=，吊车塔架法计算结果为0.85是最大值(2分)即最优方案。2．(本小题5分)绘制吊装施工平面图(1分)；高空作业安全技术措施(1分)；机械操作安全技术措施(1分)吊装作业安全技术措施(1分)；针对环境(风、雨)的施工安全技术措施(1分)。3．(本小题3分)根据吊车的特性曲线确定站车位置(幅度)(1分)和臂长(1分)，确定吊机能够吊装的载荷(1分)进行重新调整。

4．(本小题2分)因吊装前未按规定清洗维修滑轮(1分)或没有认真对滑轮进行检验(1分)即投入使用，致使滑轮出现故障。5．(本小题6分)吊装前交底(1分)。由吊装工艺编制人向吊装作业人员交底(1分)。内容有吊装工艺(1分)、操作方法要领(1分)、质量控制(1分)、安全措施(1分)。

(四)1．(本小题7分)①先安装-ll.800层的设备、后安装-6.800层的设备(1分)；每层先安装远离吊装孔的设备；最终安装靠近吊装孔的设备(1分)；-2.600层冷却塔安装可作作业平衡调剂用(1分)。理由是使-6.800层吊装孔早日封闭，以利该层设备方便水平拖运(1分)，先远后近可避免发生因通道狭窄而使后装设备无法逾越现象(1分)。

②-6.800层的流程：换热器→供热锅炉→各类水泵(2分)或-ll.800层的流程：离心冷水机组→变配电设备→柴油发电机组(2分)2．(本小题6分)可先安装以施工用电供电的照明工程(1分)、通风排气工程(1分)、集水坑排水工程(1分)。照明工程可节约临时用电设施(1分)、通风排气工程有利作业人员身体健康(1分)，集水坑排水工程有利于作业安全(1分)。3．(本小题7分)有汽车吊站位的地面承载力试验(1分)、大型设备拖运路经楼面承裁力核算(1分)、墙体上拖运用预埋锚点的强度计算(1分)。因为汽车吊站在经大开挖回填后的路面上(2分)；楼面或锚点的使用(1分)必须经设计单位书面认定(1分)。

4．(本小题5分)宜采用横道图形式表示(2分)，其优点是简单直观(1分)、编制方便(1分)、便于对比检查(1分)。

5．(本小题5分)变配电室首先受电并能供电(1分)、接通外部给水管路(1分)、连接排水总管(1分)、用油设备的贮油罐进油(1分)、输油管路连通(1分)经检查均合格便具备单机试运转的条件。

(五)1．(本小题6分)主要的施工技术措施有：

(1)在比赛大厅地面分段组装风管，经检测合格后保温，减少高空作业。(2分)(2)先安装地下室排风机，进行强制排风，降低作业环境湿度。(2分)(3)必要时，采取加热烘干措施。(2分)2．(本小题7分)地下室管道焊接质量预控方案；

工序名称：焊接工序：(1分)可能出现的质量问题：产生气孔(1分)、夹渣(1分)、等质量缺陷

提出质量预控措施：焊工备带焊条保温筒(2分)、施焊前对焊口进行清理(1分)和烘干(1分)3．(本小题6分)．

2018年一建真题试卷范文 篇3

建筑类资格认证考试 2018-09-17 14:43:09

2018年一建《工程经济》真题和答案（完整）成城教育内部整理【唯一微信c1840308818】

一、单选题

1.已知年名利率为8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为（）。A.8.80% B.8.24% C.8.16% D.8.00% 参考答案：B 2.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01 B.330.75 C.315.25 D.315.00 参考答案：C 3.对某技术方案的财务净现值（FNPV）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。

A.投资额 B.产品价格 C.经营成本 D.汇率 参考答案：B 4.某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。A.2.13 B.3.70 C.3.93 D.4.44 参考答案：D 5.施工图预算审查时,利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层,等工程量进行审查的方法,属于（）。A.分组计算审查法 B.重点审查 C.筛选审查法 D.对比审查法 【参考答案】A 6.某项目建设期2年,建设期内第1年货款700万，第2年货款600万元,年内均衡发放且只计息不还款年利率为8%，则编制该项目的投资估算时,，建设期利息总和为（）万元。A.104.00 B.110.24 C.114.94 D.155.84 【参考答案】B 7.为了进行盈亏平衡分析,需要将技术方案的运行成本划分为（D）。A.历史成本和现实成本 B.过去成本和现在成本 C.预算成本和实际成本 D.固定成本和可变成本 【参考答案】D 8.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程量清单编制的说法正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全音风险费用

B.招标文件提供了暂估单价的材料,其材料费用应计入其他项目清单费 C.措施项目费包括规费、税金等在内

D.规费和税金必须按有关部门的规定计算,不得作为竟争性费用心 【参考答案】D 9.根据《企业会计准则第15号-建造合同》,属于工程成本直接费用的是()。A.管理费用 B.销售费用 C.财务费用 D.人工费用 【参考答案】D 10.某设备买价50万元,租期5年,每年年末支付租金,折现率10%,附率5%,则按附加 率法计算每年的租金应为()万元。A.20 B.17.5 C.15 D.12.5 【参考答案】B 11.甲公司从银行借入1000万元,年利率为8%,单利计息,借期4年,到期一次还本付息则该公司第四年末一次偿还的本利和为（）万元。A.1360 B.1324 C.1320 D.1160 参考答案：C 12.某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元,国际运费和国外运输保险费为22.53万元,银行手续费为15万元,关税税率为22%,增值税税率为16%,则该进口设备的增值税为()万元。A.362.1 B.361.61 C.356.86 D.296.40 参考答案：B 13.关于施工图预算编制内容和要求的说法,正确的是()。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内 B.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额

D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 参考答案：A 14.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。A.承包人的措施项目费 B.承包人的企业管理费 C.发包人的工程建设其他费 D.发包人的企业管理费 参考答案：C 15.某企业年初资产总额为500万元,年末资产总额为540万元,当年总收入为900万元,其中主营业务收入为832万元,则该企业一年中总资产周转率为()次。A.1.80 B.1.73 D.1.60 D.1.54 参考答案：C 16.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为6%,则该方案的财务净现值为()万元。

A.14752 B.204.12 C.216.37 D.400.00 参考答案：C 17.企业以发行债券方式融资产生的资金成本中,属于资金占用费的是（）。A.债券代理发行费 B.债券公证费 C.债券发行广告费 D.债券利息 参考答案：D 18.关于施工图预算编制内容和要求的说法,正确的是()。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内 B.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额

D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 参考答案：A 19.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。A.承包人的措施项目费 B.承包人的企业管理费 C.发包人的工程建设其他费 D.发包人的企业管理费 参考答案：C 20.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工,征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法,正确的是()。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用 B.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用 D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用 参考答案：B 21.一般情况下竣工结算审查应采用的方法是（）。A.抽样审查 B.重点审查 C.全面审查 D.对比审查 参考答案：C 22．【题干】囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是（）。A．专业要求高的技术密集型工程 B．支付条件好的工程 C．竞争对手少的工程 D．工期要求急的工程 参考答案: B 23．【题干】能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是（）。A．资产负债率 B．权益乘数 C．流动比率 D．产权比率 参考答案: D 24.【题干】实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为（）。A．项目所在地定额基价中的价格 B．预测的项目建设期的市场价格 C．当时当地的实际价格 D．定额编制时的市场价格 参考答案: C 25.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日发布招标公告，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（）。

A．将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日 B．将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日 C．将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日 D．宣布此次招标失败，重新组织招标 参考答案: C 26.【题干】按照收付实现制编制的企业财务报表是（）。A．资产负债表 B．利润表 C．现金流量表 D．所有者权益变动表 参考答案: C 27.【题干】某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1 830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增值税税率为16%，则该进口设备的增值税为（）万元。A．362.14 B．361.61 C．356.86 D．296.40 参考答案: B 28.【题干】某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。A．增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担 B．发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 C．因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担

D．工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担 参考答案: B 29.【题干】某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为（）。A．1050 B．1034 C．1017 D．1000 参考答案: B 30.【题干】采用ABC分析法实施存货管理时，A类存货的特点是（）。A．品种多且应用广 B．品种少但占用资金多 C．品种多但占用资金少 D．数量少且占用资金少 参考答案: B 31.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在（）中。A．其他项目清单的暂列金额 B．施项目清单的项目特征

C．可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 D．工程量清单编制总说明 参考答案: D 32.【题干】在合理的劳动组织和正常的施工条件下，完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日，其中个别班组可以在0.50工日完成，多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时，人工消耗宜为（）工日。A．1.00 B．0.80 C．0.77 D．0.50 参考答案: B 33.【题干】某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8 000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1 000m3，因工作面增加土方开控量1600m3，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。A．11 100 B．10 600 C．9 000 D．8 000 参考答案: D 34.【题干】人防工程设计时，在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是（）。A．改进型 B．双向型 C．节约型 D．牺牲型 参考答案: A 35．【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距和（）。A．放坡的坡度系数 B．槽底钎探 C．土壤类别 D．排地表水的方式 参考答案: C 36.【题干】某项目建设期为2年，共向银行借款10000万元，借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为（）万元。A．609 B．459 C．450 D．300 参考答案: A 37．【题干】企业某时点所有者权益资本为1 000万元，企业长期债务资本为800万元，短期负债为500万元，则应列入资本结构管理范畴的金额为（）万元。A．2 300 B．1 800 C．1 500 D．1 000 参考答案: C 38.【题干】编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A．由于水源或电源终端引起的停工时间 B．由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 C．由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 D．由于材料供应不及时引起的停工时间 参考答案: A 39.【题干】某施工企业编制投标报价时，对可以分包的室内空气污染测试措施项目，其报价适宜采用的计算方法是（）。

A．分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 B．根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 C．以定额分部分项工程费乘以系数计算

D．分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金 参考答案: A 40．【题干】某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元，该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表，若间接费采用间接费用定额加权分配，则甲项目3月份应分摊的间接费用为（）万元。

A．12.00 B．14.63 C．15.36 D．16.00 参考答案: B 41.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A．为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零

B．投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠

C．开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价 D．投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中 参考答案: D 42．【题干】某工程合同价6 000万元，合同约定：工期6个月：预付款120万元，每月进度款按实际完成工程价款的80%支付：每月再单独支付安全文明施工费50万元：质量保证金按进度款的3%逐月扣留：预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表，则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。

A．850.0 B．826.0 C．824.5 D．776.0 参考答案: B 43.【题干】有确凿证据表明合同折扣与多项（非全部）履约义务相关的，在估计各项履约义务对应商品的单独售价时，合同折扣的处理方法应为（）。A．在相关多项履约义务之间平均分推 B．将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 C．在相关多项履约义务之间按比例分摊 D．将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目 参考答案: C 【考点】收入

44.【题干】国际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的凊形是（）。A．支付条件好的工程 B．专业要求高的技术密集型工程 C．竞争对手少的工程 D．工期要求急的工程 参考答案: A 【考点】国际工程投标报价

45.某工程采用工程量清单招标招标人公布的招标控制价为1亿元。中标人的投标报价为8900万元经调整计算错误后的中标价为9100万元所有合格投标人的报价平均为9200万元则该中标人的报价浮动率为（）。A.8.0% B.8.5% C.9.0% D.110% 参考答案：C 46.根据《建设工程施工合同示范文本)》,关于工程保修及保修期的说法正确的是（）。A.工程保修期从交付使用之日起计算

B.具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定但不得低于法定最低保修年限 C.发包人未经竣工验收擅自使用工程的保修期自开始使用之日起算 D.保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担 参考答案：B 47.某拟建单位工程初步设计深度不够不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时编制该单位工程概算宜采用的方法是()。A.概算定额法 B.预算单价法 C.类似工程预算法 D.概算指标法 参考答案：D 48.施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。A.生产费用 B.财务费用 C.管理费用 D.间接费用 参考答案：B 49.拟建工程与在建工程采用同一施工图，但二者基础部分和现场施工条件不同，则审查拟建工程施工图预算时，为提高审查效率，对其与在建工程相同部分宜采用的方法是（）。A.全面审查法 B.分组计算审查法 C.对比审查法 D.标准预算审查法 参考答案：C 50.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。

A.1.93 B.1.60 C.0.63 D.0.52 参考答案：A 51.下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方法是（）。A.增量投资收益率法 B.费用现值法 C.加权评分法 D.劳动生产率比较法 参考答案：C 52.工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（D）。A.现场管理费 B.企业管理费 C.暂列金额 D.总承包服务费 参考答案：D 53.资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。A.金额从小到大 B.流动性从大到小 C.购置时间从先到后 D.成新率从高到低 参考答案：B 54.关于周转性材料消耗及其定额的说法,正确的是（）。

A.定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和推销量两个指标表示 B.周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关 C.施工企业成本核算成投标报份制应采用周转性材料的一次使用量指标 D.周转性材料的周转使用次数越多,则每周转使用一次材料的损耗越大 参考答案：A 55.根据《建设工程工程清单计价规范》,某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。A.分部分项工程项目清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单 参考答案：B 56.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程项目的钢筋由发包人在施工合同与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将HR335钢筋暂估价定为4200元吨，已知市场平均价格为3650元吨若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时HR335钢筋应采用的单价是（）。A.4200元/吨

B.甲投标人自行采购价格 C.3650元/吨 D.预计招标采购价格 参考答案：A 57.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列可能引起合同解除的事件中,属于发包人违约的情形是（）。A.因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过100天 B.因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 C.因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知 D.承包人未按进度计划及时完成合同约定工作 参考答案：C 58.关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是（）。A.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 B.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用

C.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算 D.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用 参考答案：C 59.【题干】某项目建设投资为9700万元（其中：建设期贷款利息700万元），全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。A．10.56% B．9.79% C．9.60% D．8.96% 参考答案： D 60.【题干】某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%）则该工程当月人工费纳算的做法是（）。A．不予上调

B．按照通知要求上调10% C．由总监理工程师确定新的单价 D．由发承包双方协商后适当调整 参考答案：A

二、多项选择题

61.【题干】关于国际工程投标报价中分项工程单价分析的说法，正确的有（）。A．具有可靠定额标准的企业必须采用定额估价法进行单价分析计算 B．匡算估价法适合于工程量较大并且所占费用比例较大的分项工程 C．机械搁置时间过长又无法在定额估价中给予恰当考虑时，采用作业估价法计算机械费用更合适 D．采用作业估价法进行单价分析，估价师的实际经验直接决定估价的准确程度

E．为保证估价的正确与合理性，作业估价法的内容应包括制定施工计划和计算各项作业的资源费用等 参考答案： CE 62.【题干】某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为3000m3。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用（不含增值税进项税额）为300万元，管理费为45万元，利润为40万元，风险费用为3万元，措施费（不含增值税进项税额）为60万元（其中：安全文明施工费为15万元），规费为30万元，税金为10万元。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于该工程投标报价的说法，正确的有（）。

A．综合单价为1293.33元/m3 B．为了中标，可将综合单价确定为990.00元/m3 C．若竞争激烈，标书可将各项费用下调10% D．安全文明施工费应按国家或省级、行业主管部门的规定计算确定 E．投标总价为488.00万元 参考答案：AD 63.【题干】技术方案资本金的出资方式除现金外，还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的（）。A．实物 B．工业产权 C．非专利技术 D．土地使用权 E．股票 参考答案：ABCD 64.【题干】某常规技术方案当折现率为10%时，财务净现值为360万元：当折现率为8%时，财务净现值为30万元，则关于该方案经济效果评价的说法，正确的有（）。A．内部收益率在8%～9%之间

B．当行业基准收益率为8%时，方案可行 C．当行业基准收益率为9%时，方案不可行 D．当折现率为9%时，财务净现值一定大于0 E．当行业基准收益率为10%时，内部收益率小于行业基准收益率 参考答案：BD 65.【题干】企业作为筹资主体时，内源筹资资金的来源有（）。A．留存收益 B．债券筹资 C．优先股筹资 D．普通股筹资 E．应收账款 参考答案： AE 66.【题干】企业购置一套达到固定资产标准的设备，则下列支出中应计入该项固定资产原值的有（）。A．企业采购人员基础工资 B．设备联合试运转费 C．设备购买价格 D．设备运杂费 E．设备安装费 参考答案：CDE 67.根据《建设工程工程昰凊单计价规范》,关于投标人其他项目费编制的说法,正确的有（）。A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 B.材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定 C.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写,不得变动

D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价 E.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定 参考答案：ACDE 68.造成设备无形磨损的原因有（）。A.高强度的使用导致设备自然寿命缩短 B.自然力的作用使设备产生磨损

C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备 D.社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 E.设备使用过程中实体产生变形 参考答案：CD 70.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价项目中风险及其费用的说法,正确的有()。A.对于招标文件中要求投标人承担的风险,投标人应在综合单价中给予考虑 B.投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 C.招标文件中没有提到的风险,投标人在综合单价中不予考虑 D.对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定

E.施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时,综合单价不得变动 参考答案：ABE 71.【题干】按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，暂列金额主要用于（）。A．施工中可能发生的工程变更的费用

B．总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 C．施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用

D．工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 E．在高海拔特殊地区施工增加的费用 参考答案：ACD 72.【题干】设备安装工程概算的编制方法有（）。A．预算单价法 B．类似工程预算法 C．概算指标法 D．扩大单价法 E．单位估价表法 参考答案：ACD 【考点】建设工程项目设计概算

73.【题干】机械台班使用定额的编制内容包括（）。A．拟定机械作业的正常施工条件 B．确定机械纯工作一小时的正常生产率 C．拟定机械的停工时间 D．确定机械的利用系数 E．计算机械台班定额 参考答案：ABDE 【考点】建设工程定额

74.为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有（）。A.证券买卖等非正常经营项目 B.新开发刚投入生产的经营项目 C.已经或将要停止的营业项目 D.目前处于亏损状态的经营项目 E.会计准则变更带来的累积影响 参考答案：ACE 75.根据《建设工程工程量清单计价规范》，应计入规费项目清单的费用有（）。A.安全文明施工费 B.工程排污费 C.工程定位复测费 D.工伤保险费 E.增值税销项税额 参考答案：BD 76.某常规技术方案当折现率为10%时,财务净现值为360万元:当折现率为时，财务净现值为30万元,则关于该方案经济效果评价的说法,正确的有（）。

A.内部收益率在8%～9%之间 B.当行业基准收益率为8%时,方案可行 C.当行业基准收益率为9%时,方案不可行 D.当折现率为9%时,财务净现值一定大于0 E.当行业基准收益率为10%时,内部收益率小于行业基准收益率 参考答案：ABC 77.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于变更权的说法，正确的有（）。A.发包人和监理人均可以提出变更

B.承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 C.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 D.变更指示均通过监理人发出

2016年二建法规真题及答案 篇4

答案：C(http:///jzs2/)

解析：参见教材11页。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。2．下列权利中，属于用益物权的是（）。A．房屋租赁权 B．建设用地使用权 C．土地所有权 D．船舶抵押权 答案：B 解析：参见教材16页。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

3．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A．地域性 B．期限性

C．财产权和人身权的双重性 D．专有性 答案：D 解析：参见教材22页。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。

4．关于抵押的说法，正确的是（）。

A．抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B．转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C．当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D．抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 解析：参见教材33页。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。选项A,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。选项B, 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。选项D,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。5．两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A．徇私舞弊罪 B．重大责任事故罪 C．玩忽职守罪 D．串通投标罪

答案：D(http:///jzs2/)

解析：参见教材43页。串通投标罪.《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。6．在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。A．建设工程规划许可证 B．质量安全报建手续 C．施工许可证

D．建设用地规划许可证 答案：D 解析：参见教材48页。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

7．某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（）。A．重新核验 B．自行延期 C．继续有效 D．自行废止

答案：D(http:///jzs2/)

解析：参见教材50页。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

8、关于投标报价的说法，正确的是（）。

A．报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B．低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C．报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D．报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 答案：C

解析：参见教材80页。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

9、《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A．总则、通用条件、专用条件 B．总则、分则、附则 C．总则、正文、附件

D．合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 答案：D 解析：参见教材128页。2013年4月住房和城乡建设部、工商行政管理总局联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。

10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A．有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 B．原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖 C．人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D．两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 答案：D 解析：参见教材305-307页。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉。选项A,有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。选项C,人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。

11、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

A．见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担 B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C．取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可 D．试样的真实性只能由取样人员负责 答案：B(http:///jzs2/)

解析：参见教材269页。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。

12、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A．发包人可依据其单方以上变更合同

B．合同变更内容约定不明确，推定为未变更 C．合同变更与工程变更范围一致 D．合同变更协议自签字之日起生效 答案：B 解析：参见教材122页。当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

13、关于借款合同的说法，正确的是（）。A．借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效 B．借款合同为有偿合同

C．借款合同必须采用书面形式

D．自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效 答案：D 解析：参见教材159-160页。选项A，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。选项B，借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。选项C，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。

14、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A．合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致 B．对备案的中标合同不得进行协商变更

C．人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议 D．招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同 答案：A 解析：参见教材81页。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

15、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）A．降低资质等级 B．给与警告 C．吊销营业执照 D．责令限期改正

答案：D(http:///jzs2/)

解析：参见教材216页。生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上l0万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：(4)未如实记录安全生产教育和培训情况的。

16、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A．延续有效

B．注销注册或变更注册 C．被吊销 D．被撤销 答案：B 解析：参见教材67页。聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。

17、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A．按份责任 B．集体责任 C．同等责任 D．连带责任 答案：D 解析：参见教材210页。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

18、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是

A．工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制 B．工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C．工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

D．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 答案：D 解析：参见教材262-263页。工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。选项A,建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。选项B，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。选项C,工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

19、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A．建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日 B．工程价款确定之日

C．建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

D．建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 答案：D(http:///jzs2/)

解析：参见教材115页。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。20、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A．上诉期为10日

B．上诉时应当递交上诉书

C．上述状应当向第二审人民法院提出

D．当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理 答案：B 解析：参见教材322页。当事人提起上诉，应当递交上诉状。选项A，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

21、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A．采用固定总价合同的，暂列金额不得调整

B．采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整 C．规费应按县级建设主管部门规定的费率计算

D．现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算 答案：D(http:///jzs2/)

22、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）A．自然人

B．具有大学本科学历 C．热心人民调解工作 D．具有中级以上职称 答案：C 解析：参见教材337页。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派；(2)热心人民调解工作；(3)具有一定文化水平；(4)有一定的法律知识和政策水平；(5)成年公民。

23、关于合同形式的说法，正确的是（）。A．书面形式合同是指纸质合同 B．当事人的行为可以构成默示合同 C．书面形式是主要的合同形式

D．未依法采用书面形式订立合同的，合同无效 答案：B

24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职员。则甲的行为视同（）。A．违法分包

B．使用其他企业名义承揽工程

C．允许他人使用本企业名义承揽工程 D．与他人联合承揽 答案：C 解析：参见教材62页。分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

25、根据《工伤保险条例》，职工因工致伤，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A．七级至八级 B．九级至十级 C．一级至四级 D．五级至六级

答案：C(http:///jzs2/)

解析：参见教材136页。职工因工致残被鉴定为l级至4级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，26、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A．标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B．出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C．对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D．出卖人依约将标的物置于交付地点，×××××××× 答案：C 解析：参见教材157页。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。

27、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是 A．给予警告

B．取消继续教育记录

C．处1万元以上3万元以下罚款 D．撤销注册证书 答案：B 解析：参见教材71页。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

28、关于定金的说法，正确的是（）A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款 B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%，则定金无效 D.定金的法律性质是担保

答案：D(http:///jzs2/)

解析：参见教材34页。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。

29、施工人员对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A．施工企业质量管理部门 B．建设单位或监理单位 C．设计单位或监理单位 D．建设工程质量监督机构 答案：B 解析：参见教材268页。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

30、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A．承揽业务不良行为 B．资质不良行为 C．工程质量不良行为 D．工程安全不良行为

答案：B(http:///jzs2/)

解析：参见教材104页。资质不良行为认定标准：(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的。

31、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A．工程款支付条款订立时显失公平的 B．发包人对投标文件有重大误解订立的 C．依法应当招标的项目中标无效后订立的

D．承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的 答案：C 解析：参见教材121页。认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

32、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A．仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决 B．仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效 C．仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

D．当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼 答案：D 解析：参见教材331页。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。

33．关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。

A．中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照 B．中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格 C．中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还 D．中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失 答案：C 解析：参见教材93-94页。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。选项A，《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。选项B，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。选项D，《招标投标法》还规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34．关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。

A．定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失 B．承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同 C．定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

D．承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失 答案：A(http:///jzs2/)

解析：参见教材153页。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

35．根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A．1．5米 B．0．5米 C．2米 D．1米 答案：A 解析：参见教材176页。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于l.5m，不扩散到场区外。36．根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。A．造成15人死亡的事故是特别重大事故 B．造成5人死亡的事故是一般事故

C．造成3000万直接经济损失的事故是较大事故 D．造成45人重伤的事故是重大事故 答案：C 解析：参见教材237页。根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(I)特别重大事故．是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者l亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上i00人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重伤，或者l000万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者l000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。37．根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A．3个月 B．4个月 C．2个月 D．1个月 答案：C(http:///jzs2/)

解析：参见教材131页。劳动合同期限3个月以上不满l年的，试用期不得超过l个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。38．行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。A．罚款、没收非法财物等行政处罚决定 B．行政处分或者其他人事处理决定 C．限制人身自由的行政强制措施决定

D．有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定 答案：B 解析：参见教材344页。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

39、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是（）。A．同级财政部门 B．总承包人 C．发包人

D．同级审计部门

答案：A(http:///jzs2/)

解析：参见教材290页。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

40、投标人对开标有异议的，依法应当先向（）提出异议。A．招标人 B．评标委员会 C．纪律检查委员会 D．有关行政监督部门 答案：A 解析：参见教材89页。投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

41、关于垫资的说法，正确的是（）。A．垫资的法律性质是工程欠款

B．法律、行政法规明确禁止垫资行为

C．当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

D．当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍 答案：C

42、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。A．重新组成仲裁庭经评议后

B．请示仲裁委员会主任并按其意见 C．按乙和丙的意见 D．按甲的意见

答案：C(http:///jzs2/)

43、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A．国家秘密 B．个人隐私 C．商业秘密 D．政府信息 答案：A 解析：参见教材107页。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

44、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A．投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B．投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C．投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D．投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回 答案：D 解析：参见教材77页。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。

46、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A．承租人破产的，租赁物属于破产财产

B．承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C．出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利 D．出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务 答案：D(http:///jzs2/)

解析：参见教材162页。除当事人另有约定的外，出租人应当履行租赁物的维修义务。租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

47、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

A．监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书 B．监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改 C．事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D．监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。答案：D 解析：参见教材250-251页。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

48、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A．罚款 B．责令停产停业 C．警告

D．吊销营业执照 答案：A 解析：参见教材199页。《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书?擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

49、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。A．建筑市场有关违法行为 B．违反法定基本程序问题 C．质量安全问题

D．建筑市场有关法律责任

答案：D(http:///jzs2/)

解析：参见教材108页。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重。50.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格、型号性能等技术指标 C.注明生产厂、供应商 D.征求施工企业的意见 答案：B

51.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。A.监理单位 B.施工总承包单位 C.建设单位

Ｄ.相关专业承包单位 答案：Ｂ

52.根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月 B.3个月 C.2个月 D.1个月 答案：C

53、下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场 B.招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商 C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件 D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业 答案：C(http:///jzs2/)

54.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告 B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告 C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告 答案： C 55.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险 B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险 C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成 答案：B 56.根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书 B.责令改正，处以罚款 C.责令停业整顿 D.降低资质等级

答案：B(http:///jzs2/)

解析：参见教材265页。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建 筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

57、关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行 C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人 D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间进行

答案：D 解析：参见教材84页。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

多项选择题

63．关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（）。A．施工企业的项目经理部不具有法人资格 B．施工企业的法定代表人是法人 C．施工企业分公司不具有法人资格 D．施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得 E．施工企业法人属于财团法人 答案：ACD 解析：参见教材7-9页。法人的法定代表人是自然人，代表法人行使职权。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

64．符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有（）。A．合同签订地人民法院 B．被告住所地人民法院 C．合同履行地人民法院

D．合同纠纷发生地人民法院 E．标的物所在地人民法院

答案：ABCE(http:///jzs2/)解析：参见教材306页。合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。65．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外 A．抢险作业 B．抢修作业

C．监理单位同意的

D．因生产工艺上要求必须连续作业的 E．因特殊需要必须连续作业的 答案：ABDE 解析：参见教材173页。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。66．关于投标保证金的说法，正确的有（）。A．投标保证金不得超过招标项目估算价的2% B．投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C．两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出

D．未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还 E． 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金 答案：ABD 解析：参见教材85页。投标保证金不得超过招标项目估价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

67．关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A．建设用地使用权因出让合同生效而设立 B．建设用地使用权只可以在地上设立

C．建设用地使用权只能存在于国家所有的土地 D．设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式 E．住宅建设用地使用权期满自动续期 答案：CDE(http:///jzs2/)

解析：参见教材17-18页。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。68．根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（）。A．施工合同 B．加工承揽合同 C．定金合同 D．借款合同 E．运输合同 答案：BE 解析：参见教材75页。因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

69．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A． 重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万 B．材料采购的单项合同估算值为人民币80万 C．施工单项合同估算价为人民币300万 D．项目总投资额为人民币3500万

E．监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万 答案：ACDE(http:///jzs2/)

解析：参见教材75页。必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

70．下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。A．乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 B．以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 C．约定内部承包违约金

D．以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 E．重大误解，在违背真实意思的情况下订立 答案：ABD 解析：参见教材131页。下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。71．建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。A．自行完成建设工程主体结构施工 B．交付竣工验收合格的建设工程 C．无偿修理质量不合格的建设工程 D． 及时验收隐藏工程 E． 提供必要的施工条件 答案：ABC(http:///jzs2/)

解析：参见教材111页。承包人的主要义务：不得转包和违法分包工程、自行完成建设工程主体结构施工、接受发包人有关检查、交付竣工验收合格的建设工程、建设工程质量不符合约定的无偿修理。72．根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。A． 本人已经进行失业登记，并有求职要求的 B．非因本人意愿中断就业的

C． 失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的 D．本人应征服兵役的

E．人本已失业，有身份证明的 答案：ABC 解析：参见教材146页。失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；(2)非因本人意愿中断就业的；(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。

73.在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的是（）A.屋面防水工程为5年 B.给排水管道为2年

C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D.基础设施为设计文件规定的该工程的合理使用年限 E.设备安装和装修工程为5年 答案：ABCD 解析：参见教材295页。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。74.根据《<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标函及其附录 B.施工组织设计 C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明 E.投标邀请书

答案：ABCD(http:///jzs2/)