最新建设工程勘察合同（精选7篇）
最新建设工程勘察合同 篇1
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
(由承接方编填)
委托方：
承接方：
签订日期
委托方(以下简称甲方)
承接方(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行 勘察任务。根据《合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程 勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1．1 本工程项目勘察委托文号、日期
1．2 工程建设地点
1．3 技术要求
1．4 预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：
项 目 名 称
文件资
料份数
提供日期
年 月 日
提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
提交工程项目的坐标高资料
提交技术委托及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：
勘察成果名称
提交日期
提交份数
****年**月**日
项目名称
文件资
料份数
提供日期
年 月 日
提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
提交工程项目的坐标与标高资料
提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：
勘察成果名称
提交日期
提交份数
****年**月**日
勘察成果名称
提交日期
提交份数
****年**月**日
3．1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3．2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4．1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4．2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费)；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4．3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5．1甲方
5．1．1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方责任。
5．1．2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5．1．3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5．1．4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5．1．5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5．1．6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5．1．8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。
5．1．9由于甲方原因造成乙方窝工、除工期顺延外、甲方应支付窝工费。
5．1．10补充协议中甲方应负的其它责任。
5．2乙方
5．2．1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5．2．2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5．2．3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5．2．4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5．2．5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5．2．6补充协议中乙方应负的其它责任。
第六条违约责任
6．1甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6．2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6．3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第八条其它事宜。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本一式八份，双方各执四份。
委托方单位名称：承接方单位名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
电传：电传：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
签订合同代表(签字)：签订合同代表(签字)：
日期：日期：
年月日年月日
建设行政主管部门工商行政主管部门
审查意见鉴证意见
(盖章)(盖章)
审查号：鉴证号：
审查日期：鉴证日期：
建设工程勘察合同书 篇2
项目建设地点：_________
合同编号：_________
委托方（甲方）：_________
承接方（乙方）：_________
甲方委托乙方进行_________勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条 工程勘察范围
1．1 本工程项目勘察委托文号、日期_________。
1．2 工程建设地点_________。
1．3 技术要求_________。
第二条 甲方按时向乙方提供下列文件资料：
┌───────────────────────┬───┬──────┐
│项目名称│文件资│ 提供日期 │
││料份数├──────┤
│││ 年 月 日│
├───────────────────────┼───┼──────┤
│
一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘│││
│察许可文件│││
││││
├───────────────────────┼───┼──────┤
│
二、提交工程项目的坐标与标高资料│││
││││
││││
├───────────────────────┼───┼──────┤
│
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件│││
││││
││││
└───────────────────────┴───┴──────┘
第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：
┌─────────────┬────────┬───────────┐
││ 提交日期││
│勘察成果名称├──┬──┬──┤提交份数│
││ 年 │ 月 │ 日 ││
├─────────────┼──┴──┴──┼───────────┤
││││
├─────────────┼────────┼───────────┤
││││
├─────────────┼────────┼───────────┤
││││
├─────────────┼────────┼───────────┤
││││
└─────────────┴────────┴───────────┘
3．1 勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条 取费标准及拨付办法
4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4．2 本工程勘察费估算为_________元，合同生效后_________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30％作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4．3 双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条 双方责任
5．1 甲方
5．1．1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5．1．2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5．1．3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5．1．4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5．1．5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5．1．8 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。
5．1．9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5．1．10 补充协议中甲方应负的其它责任。
5．2 乙方
5．2．1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5．2．2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5．2．3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5．2．4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5．2．5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5．2．6 补充协议中乙方应负的其它责任。
第六条 违约责任
6．1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6．2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6．3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由_________仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第八条 其它事宜
_________。
第九条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条 本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
第十一条 本合同正本一式_________份，双方各执_________份。
委托方（盖章）：_________承接方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
单位地址：_________单位地址：_________
电话：_________电话：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
┌──────────────────────────────────┐
│ 鉴（公）证意见：│
││
││
││
││
│ 经 办 人：鉴（公）证机关（章）│
││
│年月日│
││
││
│（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）│
││
岩土工程勘察合同 篇3
发包人：保靖县香茗泉大酒店
勘察人：湖南省湘西工程勘察院
发包人委托勘察人承担香茗泉大酒店扩建工程详细勘察施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：香茗泉大酒店扩建工程详细勘察。
2、工程建设地点：香茗泉大酒店内
3、工程规模、特征：框混结构，层数为8层，建筑面积约5000平方米。
二、工程勘察任务（内容）与技术要求：布置勘察孔8-10个，按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001和勘察任务书。
三、双方责任
（一）发包人责任
1、用书面形式向勘察人提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图，建筑总面积布置图、坐标与标高资料。
2、配合乙方搞好现场施工及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题，并承担其费用。
3、按合同及时支付工程款。
（二）勘察人责任
1、及时组织人员和施工机械进场，按国家有关技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。
2、按合同规定的时间提交合格勘察成果资料四份，并对其负责。
四、收费标准及付款方式
1、收费标准：依据国家勘察设计收费标准，经双方协商，本工程勘察采取按单孔1500元/孔收费，勘察费预算为12000元（大写壹万贰仟元）。总勘察费用按实结算。
2、付款方式：合同生效后勘察人提交勘察成果资料时，发包人应一次付清全部工程费用。
五、提交勘察成果的时间
经双方协商，勘察人于2008年4月1日开始进场施工，2008年4月18日前提交勘察报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料的，双方另行协商。
六、违约责任
1、本合同签订后，甲方违约时，应向乙方赔偿违约金2000元。
2、本合同签订后，乙方违约时，应向甲方赔偿违约金2000元。
七、其它事项
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2、本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘
2察人履行完合同规定的义务，本合同终止。
3、本合同一式六份，发包人三份，勘察人三份。
八、合同盖章：
发包人名称：勘察人名称：（盖章）
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
银行帐号：
地质勘察工程范本合同 篇4
合同编号：
发包人
勘察人
发包人委托勘察人承担勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
1.6
1.7 按相应地质勘察规范确定。
第二条： 勘察人向发包人提交勘察成果资料（勘察报告）并对其准确性、完备性负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料（勘察报告）壹式陆份。
第三条： 开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间和收费标准及付费方式。
3.1开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间：
3.1.1成果要求：地下水稳定水位；2）勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图；3）各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据；4）水质分析报告及侵蚀性能评价；5）地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价；6）地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；7）基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据；8）按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。
3.1.2（勘察报告），其中外业工作为天，出具勘察报告时间为天。具体开工时间以甲方通知为准。
3.1.3 勘察工作有效期限为甲方通知开工时间后天内完成。
3.2收费标准及付费方式。
3.2.1 含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切费用，包括钻探、标准贯入试验、入岩、取样、岩石抗压实验、土工实验、孔位测量、设备进退场费、技术工作费用、以及合理利润、税金等一切该项目有关的费用，施工单位负责自行解决用水用电问题，且费用自理，住宿自理。
3.2.2 本工程预估工程总进尺为元（大写），结算按实际进尺计算工程量。
3.3.1合同生效后天内承包人及机械进场，提交合格的勘察成果资料（勘察报告）后个工作日内，发包人全部付清结算价款。
3.3.2勘察人向甲方申请结算款时应提供等额有效的专用发票，否则甲方有权拒付工程价款。
第四条：发包人、勘察人责任
4.1发包人责任
4.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，详附件资料。
4.1.2发包人以现有场地交付承包人。
4.1.3
4.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
4.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
4.2 勘察人责任
4.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料（勘察报告），并对其负责。
4.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料（勘察报告）质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的勘察费200 %。
4.2.3 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技
术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
4.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人员在勘察过程中如果出现违反操作规程及有关安全而出现的质量事故勘察人应承担相关的法律责任。
4.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中勘察应负的其它责任。
第五条：违约责任
5.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料（勘察报告）质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
5.2如果在工种期内发生争议，在未取得裁决之前，双方均继续工程工作，除非双方同意暂停工程工作，否则任何一方停止工作均违约处理，按违约责任赔偿。
5.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料（勘察报告），每超过一日，应减收勘察费千分之一。
第六条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第七条：其它约定事项：
1、勘察人应对其聘请的工作人员安全负责，若非发包人的原因导致勘察人的工作人员发生工伤事故的，由勘察人负责赔偿；
2、勘察人应对发包人提供的相关资料和勘察所掌握的与该地块有关的资料，包括但不限于勘察成果，负保密责任，未经发包人书面允许，不得向第三人泄露。
第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向工程所在地人民法院起诉。
第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同正本壹式份，发包人份，勘察人份。
本合同附件：
1、规划条件附图；
2、工作联系函文件。
（以下无正文）
发包人：勘察人：法人代表：法人代表：
经办人：签约代表：
签约地点：
签约时间：年月
最新建设工程勘察合同 篇5
工程地点：_________
合同编号：_________（由承包人编填）
勘察证书等级：_________
发包人：_________
承包人：_________
发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1．1 工程名称：_________
1．2 工程地点：_________
1．3 工程立项批准文件号、日期：_________
1．4 岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日
1．5 工程规模、特征：_________
1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：_________
1．7 承接方式：_________
1．8 预计的岩土工程工作量：_________
第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件
┌──┬──────┬──┬────┬────┐
│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│
├──┼──────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────┼──┼────┼────┤
││││││
└──┴──────┴──┴────┴────┘
第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
┌──┬──────────┬──┬────┬────┐
│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│
├──┼──────────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────────┼──┼────┼────┤
││││││
└──┴──────────┴──┴────┴────┘
第四条 工期
本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工，工期为_________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条 收费标准及支付方式
5．1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5．2 本岩土工程费总额为_________元（大写_________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计_________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5．3 本合同生效后，发包人按下表约定分_________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
┌───────┬──────────────┬────────┐
│拨付工程费时间│占合同总额（工程进度）百分比│金额人民币（元）│
├───────┼──────────────┼────────┤
││││
├───────┼──────────────┼────────┤
││││
├───────┼──────────────┼────────┤
││││
└───────┴──────────────┴────────┘
第六条 变更及工程费的调整
6．1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6．2 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_________
第七条 发包人、承包人责任
7．1 发包人责任
7．1．1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7．1．2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。
7．1．3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_________元。
7．1．4 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7．1．5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
7．1．6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
7．1．7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7．2 承包人责任
7．2．1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
7．2．2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________％。
7．2．3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
7．2．4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
7．2．5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条 违约责任
8．1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
8．2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。
8．3 发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
8．4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8．5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条 材料设备供应
9．1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
9．2 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条 报告、成果、文件检查验收
10．1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10．2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
10．3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
10．4 工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
10．5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10．6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条 其它约定事项：_________。
第十三条 争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十四条 合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_________份，发包人_________份、承包人_________份。
发包人名称（盖章）：_________承包人名称（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
住所：_________住所：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
建设行政主管部门备案（盖章）：_________鉴证意见（盖章）：_________
备案号：_________经办人：_________（签字）
最新建设工程勘察合同 篇6
一、依据
江苏省住房和城乡建设厅苏建函科〔2010〕689号文《关于实施建设工程勘察设计合同备案工作的通知》（自2010年10月1日起实施）
二、合同备案范围
1、凡在泰州市行政区域内承接新建、改建、扩建建设工程项目的江苏省勘察设计单位，在与发包方依法签订书面勘察、设计合同后，均应办理合同备案手续。
已办理合同备案手续的本省勘察设计单位，不再到市（县）办理进市（县）资质核验手续。
2、已获取年度资质核验资格的省外勘察设计单位，按照《关于公布2009年度第一批获准年度资质核验的省外勘察设计企业名单的通知》（苏建科〔2009〕203号）的要求到项目所在地市（县）建设行政主管部门办理合同备案手续。已办理单项工程资质核验的省外勘察设计单位（办事指南见“江苏省住房和城乡建设厅”网站，首页>科研设计>办事指南），不再办理合同备案手续，但须将已审核通过的《省外勘察设计单位承接江苏省勘察设计业务单项工程资质核验申请表》一份报至项目所在地市（县）建设行政主管部门。
三、合同备案须提交的材料
1、《江苏省建设工程勘察设计合同备案表》（一式三份）；
2、《江苏省勘察设计企业诚信手册》原件；
3、勘察设计合同正式文本（不少于三份）；
4、勘察设计单位营业执照、资质证书副本复印件（加盖本单位公章）；
5、《江苏省建设工程勘察设计合同备案表》中所列参加项目人员的近期社保证明复印件（近六个月内开具的社保证明均有效），对军队、高校或其它事业单位从事工程勘察设计的事业编制的专业技术人员需提供所在单位上级主管部门人事部门的人事证明材料复印件。
《江苏省勘察设计企业诚信手册》、营业执照、资质证书副本及社保证明（人事证明材料）原件由项目所在地市（县）建设行政主管部门审核后退还；对在本单位工商注册所在地承接的项目备案时，《江苏省勘察设计企业诚信手册》、营业
执照、资质证书副本原件只须在每年第一次办理备案时交由市（县）建设行政主管部门审核。
四、合同备案程序
1、工程勘察设计单位在建设工程勘察设计合同签定后，应将
（三）中所列材料报送到项目所在地省辖市或县（市）建设行政主管部门办理合同备案手续。承接工程设计项目的单位在建设工程设计合同签定后30个工作日内或初步设计开始前10个工作日（没有初步设计阶段的，在施工图设计开始前10个工作日）办理合同备案手续。
承接工程勘察项目的单位应在现场作业前3个工作日办理合同备案手续。
2、省辖市或县（市）建设行政主管部门在2个工作日内对提交的合同及有关材料进行核验，符合备案要求的，在正式合同文本（不少于三份）及《江苏省建设工程勘察设计合同备案表》上签署意见并加盖公章。合同文本一份由省辖市或县（市）建设行政主管部门留存，其余分别由发包方和承包方留存。不符合备案要求的，合同签订双方需改正，不改正的不予备案，有违法行为的按相关法律、法规或规章处理。
3、建设工程勘察设计合同备案后，发生下列情形的，应当在7日内持相应材料到原合同备案管理部门重新办理备案：
（1）签订补充合同、原合同中项目规模扩大或增加勘察设计内容的，提交《江苏省建设工程勘察设计合同备案表》、补充合同或变更后的合同及其变更原因的报告书各三份；
（2）解除合同的，提交解除合同的相关证明文件三份；
（3）项目负责人、专业负责人及主要勘察设计人发生变化的，提交《江苏省建设工程勘察设计合同备案表》（参加项目人员情况中只填变动人员）三份、变动人员的近期社保证明复印件一份。
五、办理时限
2个工作日
六、泰州市住建局办理联系方式
办理机构：泰州市住房和城乡建设局科研设计处
办理地点：泰州市住建局大楼（海陵南路308号）5003室；联系人：周林；
最新建设工程勘察合同 篇7
遇到征地拆迁问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>
http://s.yingle.com
建设工程征用土地合同范本(2017最新)
建设工程征用土地合同范本
征用土地单位(甲方)：________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________
被征土地单位(乙方)：________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________
根据________(审批权力机关)批准的________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和____人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、协商一致，特签订本合同，以供双方共同遵守。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
第一条 征用土地数量及方位
甲方征用乙方土地共____亩，其中稻田____亩，水塘____亩，菜地____亩，坡地____亩，宅基地____亩，林木____亩，共有树木____株。所征土地东起____，南起____，西起____，北起____.第二条 征用土地的各类补偿费和安置补助费
1.根据____省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地(包括菜地)按该地年产值的倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地，不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。)
2.根据____省(或自治区、直辖市)政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的____%补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按____办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。
3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
规定的价格核定，稻田按平均亩产稻谷为____公斤，每公斤折计价____元，年产值每亩核定为____元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)____公斤，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元;菜地按平均亩产大白菜____公斤计算，每公斤计价____元，年产值每亩核定为____元。
4.根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地的数量计算，共计____人;甲方对乙方农业人口的安置补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的10倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府制定的标准计算)。
甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内，甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共____元(其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的20倍)，付款均通过建设银行转帐托付。
第三条 减免公、余粮交售任务
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
甲乙双方按照____人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向____人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量，以____人民政府的批文为准。
第四条 安置办法
乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第(____)项办法解决：
1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件;在可能和合理的条件下，经县、市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
2.发展工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
3.迁组或并组。土地已被征完或基本征完的村民小组，在有条件
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
地方，可以组织迁组;也可按照自愿互利的原则，与附近村民小组合并，甲方要积极为乙方迁组或并组创造条件。
(按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力，经____省(或自治区或直辖市)人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标，经____省(或自治区或直辖市)人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完，又不具备迁组、并组条件的，乙方原有的农业户口，经省(或自治区、或直辖市)人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费，由县市以上人民政府与有关乡村商定处理，用于组织生产和不能就业人口的生活补助。)
乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，乡村能够解决的，由乡村自行解决;乡村不能解决的，由当地政府协助解决;地方无法解决少数统配部管物资，经县(或市)土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。
第五条 甲方的责任
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
1.甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。
2.甲方已征用2年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征用未用的土地)，除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县(或市)人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。
3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
第六条 乙方的责任
1.自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其他附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征用地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。
2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
公有财产报请有关机关处理。
第七条 工程临时用地
甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其他临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
第八条 其他约定
____________________________________________________________.本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请建设工程管理部门和____县(或
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
市)政府调解，调解不成的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送____人民政府、计委、建委、建设银行、农委……各留存一份。
征用土地单位(甲方)：________________(盖章)
代表人：________________
____年____月____日
被征土地单位(乙方)：________________(盖章)
代表人：________________
____年____月____日
来源：（建设工程征用土地合同范本(2017最新)http://s.yingle.com/cq/463480.html）征地拆迁.相关法律知识
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
征收中的土地使用权赔偿标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/cq/663777.html 宅基地使用权怎么申请
http://s.yingle.com/cq/663776.html 林地的承包期限是多少年
http://s.yingle.com/cq/663775.html 合法的土地租赁程序是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663774.html 林地承包经营权可以继承吗
http://s.yingle.com/cq/663773.html 征地协议应该与哪个部门签定 http://s.yingle.com/cq/663772.html 高速公路征地拆迁通知什么时候公告 http://s.yingle.com/cq/663771.html 租凭土地上自建厂房拆迁能获得赔偿吗 http://s.yingle.com/cq/663770.html 土地使用权出资的条件和相关规定(2018)http://s.yingle.com/cq/663769.html 2018年农村宅基地赔偿标准(2018年)是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663768.html 宅基地使用权不得单独转让,有哪些转让情况,应认定无效 http://s.yingle.com/cq/663767.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
北京市丰台土地使用税征收标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/cq/663766.html 征地赔偿协议范本 http://s.yingle.com/cq/663765.html 农民老宅退出有多少钱
http://s.yingle.com/cq/663764.html 湖北省随州市曾都区征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663763.html 湖北省武穴市征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663762.html 拆除违法建筑的决定程序是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663761.html 甘肃省兰州市榆中县征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663760.html 农村违建拆除程序 http://s.yingle.com/cq/663759.html 农村土地承包法修订着重哪方面 http://s.yingle.com/cq/663758.html 湖北省宜昌市远安县征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663757.html 拆迁赔偿收入企业所得税缴纳哪些 http://s.yingle.com/cq/663756.html 甘肃省兰州市红古区征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663755.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
什么是土地使用权限，土地使用权有哪些 http://s.yingle.com/cq/663754.html 城里人买农村宅基地建房要拆怎么办 http://s.yingle.com/cq/663753.html 果园征收一亩地赔偿多少
http://s.yingle.com/cq/663752.html 土地转让合同纠纷案例
http://s.yingle.com/cq/663751.html 农村房屋拆迁需要注意什么
http://s.yingle.com/cq/663750.html 司法强拆与行政强拆有什么区别 http://s.yingle.com/cq/663749.html 土地使用权出让的审批程序是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663748.html 国家征用农村宅基地有没有赔偿 http://s.yingle.com/cq/663747.html 农村土地流转中农民利益如何保护 http://s.yingle.com/cq/663746.html 青岛市征用集体土地房屋拆迁赔偿暂行规定(2018)和维权 http://s.yingle.com/cq/663745.html 河北省征地赔偿区片价是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663744.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
土地出让金的的返还程序是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663743.html 司法强拆后的救济办法
http://s.yingle.com/cq/663742.html 高速公路拆迁赔偿不合理怎么办 http://s.yingle.com/cq/663741.html 土地承包法实施前的土地承包依据是什么 http://s.yingle.com/cq/663740.html 长沙市直属公房拆迁赔偿条例(2018最新)http://s.yingle.com/cq/663739.html 书写格式2018房屋拆迁产权置换协议 http://s.yingle.com/cq/663738.html 农村土地流转的用途是什么
http://s.yingle.com/cq/663737.html 湖北省十堰市竹山县征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663736.html 甘肃省兰州新区征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663735.html 2018年拆房赔偿大概多少万
http://s.yingle.com/cq/663734.html 林地承包到期后怎么办
http://s.yingle.com/cq/663733.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
村民小组长侵吞征地赔偿款应定何罪 http://s.yingle.com/cq/663732.html 个人如何承包林地 http://s.yingle.com/cq/663731.html 征地赔偿新标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663730.html 已签字的房屋拆迁协议可以反悔吗 http://s.yingle.com/cq/663729.html 厦门市征地赔偿标准(2018年)最高15.3万/亩 http://s.yingle.com/cq/663728.html 拆迁协议纠纷诉讼请求书写格式2018 http://s.yingle.com/cq/663727.html 甘肃省兰州市城关区征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663726.html 养猪场拆迁赔偿太低怎么办
http://s.yingle.com/cq/663725.html 农村土地流转新政策大解读
http://s.yingle.com/cq/663724.html 农村土地经营权流转委托书书写格式2018 http://s.yingle.com/cq/663723.html 2018年拆迁新规实施时间
http://s.yingle.com/cq/663722.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
土地初始登记制度及土地登记程序是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663721.html 太原最大城中村改造赔偿款怎么分配 http://s.yingle.com/cq/663720.html 国有土地自建房需要缴纳土地出让金吗 http://s.yingle.com/cq/663719.html 房屋拆迁赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663718.html 企业拆迁中的陷阱及注意事项 http://s.yingle.com/cq/663717.html 拆迁人有哪些权利和义务
http://s.yingle.com/cq/663716.html 农村宅基地能否继承 http://s.yingle.com/cq/663715.html 法律法规规定(2018)2018最新城镇土地使用权是42年吗 http://s.yingle.com/cq/663714.html 湖北省襄阳市南漳县征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663713.html 高速公路拆迁能强行执行吗
http://s.yingle.com/cq/663712.html 行政行为违法拆除非法建筑要赔偿吗 http://s.yingle.com/cq/663711.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
民宅开办公司拆迁赔偿有哪些 http://s.yingle.com/cq/663710.html 被拆迁人房屋所有人与实际使用人不一致如何处理 http://s.yingle.com/cq/663709.html 土地收费项目、收费依据、收费标准(2018年)有哪些 http://s.yingle.com/cq/663708.html 湖南省高铁征地拆迁赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663707.html 房屋拆迁产权置换需要签购房意向书吗 http://s.yingle.com/cq/663706.html 养猪场拆迁损失评估概况
http://s.yingle.com/cq/663705.html 农村宅基地确权多少钱,法律法规规定(2018)2018最新有哪些 http://s.yingle.com/cq/663704.html 农业部：土地承包再延长30年,给农民吃了＂定心丸＂ http://s.yingle.com/cq/663703.html 人民法院不能直接裁判 转让国有划拨土地使用权 http://s.yingle.com/cq/663702.html 农村宅基地确权登记发放程序是什么样子的呢 http://s.yingle.com/cq/663701.html 征地赔偿安置的规范程序及一些具体规定(2018)有哪些 http://s.yingle.com/cq/663700.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
国有土地自建房可以买卖吗
http://s.yingle.com/cq/663699.html 农村宅基地可以典当吗
http://s.yingle.com/cq/663698.html 修公路拆迁厂房赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663697.html 宅基地上养值要拆迁是怎么赔法 http://s.yingle.com/cq/663696.html 办理土地证有哪些流程2018最新 http://s.yingle.com/cq/663695.html 河北省征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663694.html 企业拆迁损失评估怎么弄
http://s.yingle.com/cq/663693.html 广东省河源市和平县征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663692.html 湖北省武汉市蔡甸区征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663691.html 农村宅基地审批权限有些什么 http://s.yingle.com/cq/663690.html 湖北省武汉市汉南区征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663689.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
杭州拆迁安置政策是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/663688.html 农村房屋宅基地买卖合同无效怎么办 http://s.yingle.com/cq/663687.html 农村拆迁赔偿安置方案包括哪几种 http://s.yingle.com/cq/663686.html 湖北省荆门市掇刀区征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663685.html 厂房拆迁赔偿协议范本书写格式2018 http://s.yingle.com/cq/663684.html 北京新机场征地每亩赔偿多少 http://s.yingle.com/cq/663683.html 广州工业厂房征收如何赔偿
http://s.yingle.com/cq/663682.html 农村宅基地有产权证书么
http://s.yingle.com/cq/663681.html 2018年公路加宽两边房子怎么赔偿 http://s.yingle.com/cq/663680.html 湖北省宜城市征地赔偿标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/663679.html （土地出让合同）是属于民事合同还是行政合同呢 http://s.yingle.com/cq/663678.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
【最新建设工程勘察合同】推荐阅读：
电力通道建设工程勘察、设计合同08-21
长治城市建设最新消息07-06
最新铁路班组建设调研工作报告06-27
最新粮食局精神文明建设自查报告-精品07-03
最新汽车购销合同05-31
最新短期用工合同06-25
最新电器销售合同07-31
最新担保借款合同08-09
2022最新借款质押合同05-14