一级建造师法规记忆

2024-12-08

一级建造师法规记忆（精选5篇）

一级建造师法规记忆篇1

2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷

姓名：学号：总分：

一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A.主体 B.义务 C.客体 D.内容

6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（）。

A．可撤销、可变更 B.无效 C．按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项

10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。A.10，申请日 B.10，注册日 C.20，申请日 D.20，注册日 13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。

A．到2007年12月31日止 B．到2007年2月28日止 C．到2007年1月31日止 D．到2006年12月31日止

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目

16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）

A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；

B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿； C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；

D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标 B.适当延长投标截止时间

C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24．以下做法符合法律规定的是：（）

A、某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离 25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日； B.2006年5月2日； C.2008年5月2日； D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）A、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表 28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程 B．飞机场工程 C．石油工程 D．铁路工程 29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：（）

A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在()之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。

A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B.建设单位与张某签订的借款合同

C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担 C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照()履行。

A．乙随时可以要求甲方履行 B．甲随时可以供货 C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间 37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同

D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物 42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同 D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序 B．超过诉讼时效的债权不得转让 C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44．以下关于代位权的说法正确的是：（）

A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义

C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A.甲乙之间的合同为单务合同Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货Ｄ．该变更属于合同的客体变更 47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80 Ｂ．120 Ｃ．150 Ｄ．200 48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。

A．供应商应及时通知施工方 B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C．建设方应中止合同履行 D．建设方应变更合同 50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：（）

A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。

A．不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持，停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持，停工损失支持

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同（）。

A．无效

B.有效 C．必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审

Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

Ｃ．依法改判

Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审 56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

Ｃ．丙行政主管部门处罚过重

Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）

Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉 58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。

A．开庭前7日

B．开庭前15日

C．开庭前30日

D．举证期限 59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书

Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C.南丰公司可以直接向法院起诉

D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪Ｂ．重大劳动安全罪Ｃ．工程重大安全罪Ｄ．重大失职罪

62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。

A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询

B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证

C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实

D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律

Ｂ．法律和行政法规

Ｃ．规章以上都可以

Ｄ．行政法规 65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役

Ｂ．拘留

Ｃ．管制

Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同 B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼 B．土地使用权 C．四辆奔驰汽车 D．尚未完工的住宅楼 68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A.修理

B.更换

C.赔偿损失

D.赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C.责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上，14日以下

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照； E.申请人年龄为66周岁 2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A.施工单位与设备出租方签订租赁合同

B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4、（）的建筑工程，可以由两个以上承包单位联合共同承包。

a、大型； b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业

D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程

C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标

C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B.总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E.投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故

15、在工程建设过程中所采取的措施，不符合《消防法》的是（）。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工

D自定消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣工文件

17.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年

B.在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同

C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任，甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A.为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失 E.一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益 20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A.甲公司不交货属于违约行为

B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货 C.甲公司有权解除合同

D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款

21.对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产

C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分

D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分

E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿 22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。

A．建设方可以解除合同 B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同 D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）。

A．合同报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价确定 B．履行费用负担不明确的，由货物接收方负担 C．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

D．履行方式不明确，按照有利于实现合同目的方式履行 E．履行期限不明确的，只有债务可以随时履行，债权人不得拒绝 25．下列情况中，构成承诺的是（）。

A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件

B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书

D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件

E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26．因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中，不正确的是（）。

A.承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解

B.双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力 C．法院只在第一审程序中进行调解

D.发包方如果不执行法院的调解书，承包方申请法院执行当中，双方又达成和解协议，原调解书就终止执行。

E.诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行效力

27．某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后，甲公司以仲裁违反法定程序为由，申请法院撤销裁决，人民法院裁定先中止执行。然后经过审查，作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下，乙公司可以采取下列（）措施。

A．可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误，并再次对此案作出裁决

B．可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C．可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D．可以就合同纠纷向人民法院起诉E．乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。A.恢复原状

B.修理、重做、更换

D.排除障碍

E.消除影响 C.支付违约金

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效B．承租人应当在约定期限内支付租金 C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。A.一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下

D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产

一级建造师法规记忆篇2

2018年一级建造师《工程法规》》考点习题汇总

【考频指数】★★★★

【经典例题】

1.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()。

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.只能向合同履行地的人民法院起诉

C.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】B

【解析】本题考查的是仲裁协议的规定。仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”尽管该合同达成仲裁协议，但因为提交仲裁的意思表示不确定，仲裁协议无效，因此只能提交诉讼。

2.关于仲裁协议效力的确认，说法错误的是()。

A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

【答案】D

【解析】本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的效力是独立的，合同的效力不影响仲裁协议的效力，所以选项D不正确。

3.仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

【答案】ADE

【解析】本题考查的是仲裁协议的规定。仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。

4.下列属于仲裁的基本制度的有()。

A.协议仲裁制度

B.合议庭制度

C.或裁或审制度

D.一裁终局制度

E.开庭审理制度

【答案】ACD

【解析】本题考查的是仲裁协议的规定。仲裁的基本制度包括协议仲裁制度、或裁或审制度、一裁终局制度。

【考点精讲】

一、仲裁协议的形式

应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

二、仲裁协议的内容

该意愿应当是确定的，而不是模棱两可的。如果当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，这样的仲裁协议无效。

合同履行过程中以及与合同有关的一切争议。

劳动合同纠纷不得提请仲裁，只能申请劳动争议仲裁。

选定的仲裁委员会：

1.仲裁委员会的名称应该准确。仲裁没有法定管辖，当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制，但名称必须明确、具体。

2.如约定的名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。

3.如约定了两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个申请仲裁;不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。

这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

三、仲裁协议的效力

1.对当事人的法律效力

仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。

2.对法院的约束力

有效的仲裁协议将排除法院的司法管辖权。

一方当事人向法院起诉时未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，法院应当驳回起诉(但仲裁协议无效的除外)。但开庭后才出示的，法院须继续审理。

3.对仲裁机构的法律效力

仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决仲裁案件的依据。

4.仲裁协议的独立性

仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。

5.仲裁协议效力的确认

(1)对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出;

(2)当事人既可请求仲裁委员会作出决定，也可请求人民法院裁定;

(3)一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求法院裁定的，由法院裁定;

(4)当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;当事人对仲裁委员会没有约定或约定不明的，由仲裁协议签订地或被申请人住所地中级人民法院管辖。

【速记点评】

1.如果当事人在合同中约定“所有争议提交某某仲裁委员会或人民法院管点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频辖”视为无约定，发生争议后，当事人只能根据法律规定提起诉讼。

2.民商事仲裁劳动仲裁适用的争议不同与合同有关的一切争议劳动争议法律依据不同仲裁法劳动争议调解仲裁法法定或约定不同双方当事人必须有仲裁协议法定仲裁，不需要有仲裁协议与诉讼的关系不同或裁或审一裁二审

一级建造师法规记忆篇3

2018年一级建造师《工程法规》》考点习题汇总

知识点：买卖合同出卖人的权利义务

【考频指数】★★★★

【经典例题】

1.甲、乙公司于2010年3月10日在广东某交易会上签订了一份水泥供货合同，约定卖方甲在一年内分两期向买方乙供应水泥600吨，约定第一期300吨水泥于4月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定;第二期300吨水泥的供货具体时间没有明确，两期都是货到付款。合同履行过程中，对于第一批水泥的价格，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。

A.2010年3月10日广东

B.2010年4月20日广东

C.2010年3月10日北京

D.2010年4月20日北京

【答案】C

【解析】本题考查的是对支付价款义务的理解。价款或报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价格履行，执行政府定价的除外。本题订立合同时为2010年3月10日，履行地为北京，而不是广东。

2.某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频后双方对此没有达成补充协议，也不能以其他方法确定。则应当由()。

A.供货商送货并负担运费

B.施工企业自行提货并负担运费

C.供货商送货，施工企业负担运费

D.施工企业自行提货，供货商负担运费

【答案】B

【解析】本题考查的是买卖合同的法律规定。当事人没有约定交付地点或者约定不明确的，可以补充协议;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，适用下列规定：标的物需要运输的，出卖人应将标的物交付给第一承运人以运交给买受人;标的物不需要运输的，双方订立合同时知道标的物在某一地点的，就在该地点交付;标的物不需要运输的，双方不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

3.买卖合同中如无特别约定，标的物的所有权自()时转移。

A.标的物交付

B.合同生效

C.支付货款

D.合同订立

【答案】A

【解析】本题考查的是买卖合同的法律特征及当事人的权利和义务。标的物所有权通常自标的物交付时转移，法律另有规定的除外。

【考点精讲】

一、买卖合同是有偿、双务、诺成合同，是一种转移财产所有权的合同。

二、出卖人的主要义务1.按照合同约定个交付标的物的义务

(1)出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

(2)出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，先补充，后按照合同有关条款或者交易习惯确定。

不能补充不能按照交易习惯的，适用下列规定：①标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人;②标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

(3)出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确，先补充协议后按照习惯。如果二者均不可，按照国家标准、行业标准履行;没有过家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.转移标的物所有权的义务

除法律另布规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权向标的物交付时起转移。所有权转移之前，孳息归出卖人所有，转移后，孳息归买受人所有。

3、瑕疵担保义务

出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。

2014年二级建造师法规考点七篇4

2014年二级建造师法规考点七

一、单项选择

1、在施工合同中，（）的合同属于无效合同。

A.施工企业伪造资质等级证书签订

B.招标人与投标人串通签订

C.施工企业的违约责任明显过高

D.建设单位的违约责任明显过高

E.约定的质量标准低于强制性标准

2、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司河南学信教育，一二级建造师培训

E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

3、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。

A.人身损害赔偿请求权

B.任意撤销权

C.担保权

D.抗辩权

E.抵消权

4、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位

C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司河南学信教育，一二级建造师培训

E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

5、施工合同可撤销的情形有（）。

A.在订立施工合同时显失公平

B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益

C.违反了《建筑法》的强制性规定

D.订立合同时，建设单位存在重大误解

E.损害社会公共利益

一级建造师法规记忆篇5

一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A.20% B.30% C.40% D.50%

2.某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年11月7日 B.2014年11月14日 C.2014年11月21日 D.2014年11月28日

3.根据《物权法》，建设用地使用权自()之日起设立。A.国家划拨

B.支付土地使用权出让金 C.使用权登记

D.取得建设用地使用权证书

4.下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。

A.注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书 B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书 C.注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息

D.注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档

5.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主认可的分包人的

C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的 D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

6.张某在甲施工单位连续工作满8年；李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是()。A.张某 B.李某 C.王某 D.赵某

7.《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。

A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位 B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业 C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业 D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

8.下列行为中，属于委托代理的是()。A.转包工程 B.肢解分包

C.请律师代为诉讼

D.分包商完成主体结构施工

9.根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于施工企业()。A.授权的项目管理者 B.法定代理人 C.指定代理人 D.全权代理人

10.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A.砖厂乙 B.砖厂丙

C.砖厂乙或砖厂丙均可 D.砖厂乙或砖厂丙均不可

11.在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括()。A.合同履行地

B.合同纠纷发生地 C.合同签订地 D.标的物所在地

12.下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是()。

A.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效 B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失

C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低

D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬

13.某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是()。A.投入保证其安全生产条件所需的资金

B.决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任 C.依法参加工伤保险

D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书

14.某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取 C.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权 D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

15.下列法律中，属于经济法的是()。A.《公司法》

B.《侵权责任法》 C.《统计法》

D.《环境影响评价法》

P1~3 AB为民商法，D为行政法

16.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是()。

A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复 B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复 C.在接到该申请后7日内不予答复 D.在接到该申请后14日内不予答复

17.关于地役权的说法，正确的是()。

A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权 B.地役权合同应采取书面形式订立 C.地役权自地役权合同登记时设立

D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件

18.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。A.抵押 B.留置 C.保证 D.质押

19.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工 B.施工现场人员

C.施工现场从事特种作业的人员 D.施工现场从事危险作业的人员

20.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。

A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

21.注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。A.核准注册日 B.提出申请日 C.续展申请日 D.初审公告日

22.下列组织中，具有法人资格的是()。A.项目监理部 B.有限责任公司 C.项目经理部 D.投标联合体

23.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程 C.与他人联合承揽工程 D.违法分包

24.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务 B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同

C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行 D.分包该工程项目的物资采购业务

25.2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。A.2009年3月 B.2009年6月 C.2010年3月 D.2010年6月

26.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制 B.不同投标人的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出 D.投标人以他人名义投标

27.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

28.属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁 B.设计错误引起的工程设备损坏

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

29.中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向()申请领取安全生产许可证。A.国务院建设主管部门

B.北京市人民政府建设主管部门

C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

30.房屋建筑工程施工总承包二级企业要求法定注册资本金和净资产分别为()。A.注册资本金3亿元以上，净资产3.6亿元以上

B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上 C.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上 D.注册资本金600万元以上，净资产700万元以上

P52

31.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人是()。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.供货单位

32.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。A.委托勘察、设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强 C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定 D.申请工程质量监督机构鉴定

33.以下仲裁协议有效的是()。A.争议发生之后才达成的仲裁协议 B.未排除法院管辖权的仲裁协议 C.以口头方式约定的仲裁协议 D.约定了两个仲裁委员会的仲裁协议

34.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是()。

A.甲建设单位 B.乙施工单位 C.李某 D.王某

35.《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是()。

A.未经专利权人许可，实施其专利 B.假冒他人专利

C.以非专利产品冒充专利产品 D.购买他人专利

36.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订 B.被保险人或受益人必须是投保人 C.受益人由被保险人或投保人指定 D.保险合同仅以财产为保险标的

37.下列法律中，属于民法商法的是()。A.《合同法》 B.《劳动法》 C.《反垄断法》 D.《行政复议法》

38.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D.直接向有关主管部门报告。

39.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理 D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

40.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员 B.专业监理工程师 C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

41.某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是()。A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人 D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

42.如果工程建设中拟采用的新技术、新材料不符合现行强制性标准规定的，在采用前应当履行规定的管理程序，完整和正确的程序是()。A.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报工程所在地的建设行政主管部门或标准管理部门审定

B.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

C.由拟采用单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.由建设单位提请工程所在地的建设行政主管部门组织专题论证，报国务院标准管理部门审定

P256

43.下列关于委托代理终止的说法，正确的是()。A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定代理的人民法院取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成

44.下列选项中，属于行政处罚的是()。A.罚金

B.没收非法财物 C.拘役 D.管制

45.下面关于质权的说法，正确的是()。

A.质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征 B.质权人在质权存续期间，可以处分质物 C.质物必须是动产

D.能够用作质押的动产必须符合国家的规定

46.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

47.项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事()。

A.建设工程项目总承包管理 B.建设监理

C.建设工程项目管理服务有关工作 D.建设工程施工的项目管理

48.《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位

B.建筑施工企业 C.建设监理单位 D.政府安监部门

49.乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该()。A.由甲公司自行承担责任 B.由乙公司自行承担责任 C.由甲乙公司承担连带责任

D.由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

50.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。

A.恶意投标罪

B.重大责任事故罪 C.串通投标罪 D.玩忽职守罪

51.下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是()。A.规定施工场地周边环境噪声排放标准

B.规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报 C.禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动 D.对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度

P167~168

52.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查()。A.安全生产投入是否充足

B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 C.施工现场人员的安全生产管理能力 D.安全技术措施是否得到落实

53.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输 B.建设项目 C.社会生活 D.制品加工

P167

54.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。A.监理单位总工程师签字 B.施工单位总工程师签字 C.监理工程师签字

D.该工程项目经理签字

55.某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。A.相邻权 B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

56.某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A.送货单 B.合格证

C.专业机构出具质量鉴定意见 D.合同书

P307

57.某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A.民事纠纷 B.行政纠纷

C.刑事附带民事纠纷 D.程序纠纷

58.建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于()。A.主合同 B.从合同 C.无偿合同 D.计划合同

59.根据有关工程建设企业标准的规定，下列表述完全符合规定的是()。

A.对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准

B.对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准.行业标准或地方标准执行

C.对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准

D.对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标准

60.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是()。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金 B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金 D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行如下安全生产义务()。A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训

C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告 D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告 E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理

62.在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。A.对责令停止施工的项目允许其开工建设 B.吊销资质证书

C.对先进单位予以表彰 D.颁发施工许可证 E.核准企业资质等级

63.建设单位因监理单位未履行监理合同义务而遭受重大损失，欲提起诉讼，则必须满足起诉的条件有()。A.有充分的证据

B.没有超过诉讼时效时间 C.有具体的诉讼请求

D.属于法院受理民事诉讼的范围 E.属于受诉法院管辖

64.依照《建设工程质量管理条例》的规定，下列情形中属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 C.分包单位将其承包的工程再分包 D.未经建设单位的认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业

E.施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位

65.有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的是()。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全 B.在试用期内的 C.用人单位濒临破产

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同难以履行的 E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

66.建设工程民事责任的承担方式主要包括()。A.返还财产 B.修理

C.赔偿损失 D.行政处罚 E.支付违约金

67.下列关于法律责任的表述中，正确的有()。

A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果 B.法律责任由合同当事人认定

C.法律责任以法律义务的存在为前提 D.民事法律责任限于财产责任

E.法律责任的实现由国家强制力作保障

68.下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证 C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理 E.办理了建设工程质量、安全监督手续

69.某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担民事责任的方式应包括()。A.停业整顿 B.赔偿损失 C.返还财产 D.修理

E.吊销资质证书

70.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入 B.简便易行

C.能较经济及时地解决纠纷

D.有利于维护双方的长期合作关系 E.调解协议均不具有强制执行的效力

71.下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A.劳动合同期满，劳动者想维持原条件续订合同，但用人单位不同意的 B.因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的 C.用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的 D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的

E.因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的

72.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有()。

A.企业合并的，合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件 B.企业分立的，分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定 C.企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化，也要重新核定 D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理 E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

73.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有()。A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同 C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体 D.建立质量责任制主要包括制定质量目标计划，建立考核标准并层层分解落实到责任单位和责任人

E.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任

74.物权的种类包括()。A.所有权 B.债权

C.用益物权 D.知识产权 E.担保物权

75.下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。A.合同中必须要约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款

76.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

77.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外伤害保险。下列选项中符合该条例的有()。A.建筑意外伤害保险费由施工单位支付 B.建筑意外伤害保险实行实名制

C.建筑意外伤害保险按工资总额计提保险费 D.建筑意外伤害保险是一种商业保险

E.建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

78.行政机关在实施行政强制措施时，应当遵守的规定有()。A.实施前须向行政机关负责人报告并经批准

B.实施时可不通知当事人到场但应邀请见证人到场

C.实施时当场告知当事人具体采取的行政强制措施即可 D.制作现场笔录

E.应告知当事人事后可陈述、申辩

79.我国《担保法》规定的担保形式有()。A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.预付款

80.按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有()。

A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工 C.选用满足防火性能要求的建筑构件