补充协议会议纪要（共12篇）
补充协议会议纪要 篇1
会议时间:xxx年9月1日
会议地点:项目经理部会议室
主 持 人:
参会人员:
记 录 人:
会议议题:关于涵洞工程施工合同(桥梁X班)签订事项讨论 会议内容:
xxx年9月1日， 项目经理部计合部副主任XX，组织项目经理部领导及各部门主任、各部门相关人员在衢宁铁路项目经理部会议室开会，研究明确了关于涵洞工程施工合同签订事项及存在的问题解决方法，经商讨结论如下:
一、关于涵洞工程施工合同签订事项
1.针对涵洞施工，混凝土、钢筋、模板由甲方按设计量提供，考虑合理损耗，结算期间定期核销。与结算有关的部门都需建立台账，工程管理部严格审核工程量。审量人员也需清楚合同内容做到审量得准确无误。
2.乙方施工项目包括与盖板箱涵、框架涵有关的一切施工工序和全部辅助工作，及所需的材料、设备、工具等装卸、运输、场内二次转运等。合同工程施工期间施工区的清理、清扫、维护、安全、防护、文明施工、综合治理、环境保护等工作均由乙方负责。
合同中施工项目的综合单价，依据相关施工项目及该工程的特点综合分析计价，确定的单价比较合理。
3.在结算方面，严格执行合同签订的当月产值的14%(质保金5%，履约保证金5%，农民工权益保证金2%，安全生产费2%)扣留项目，以保证工程质量、施工的安全和避免拖欠农民工工资现象的发生。
4.在施工中发生的.消耗材料，物资管理部如实进行核销，如施工过程中无法避免需架子队自购消耗性材料，提供购货小票，上交物资管理部并与工程管理部确认后，经领导讨论通过后给予增加相应费用。
二、最后讨论补充以下建议:
本合同结算遇到合同中没有确定施工项目，最终确定为新增项目时，应及时签订补充协议，明确新增施工单价，严格按照合同单价结算并支付工程款，计合部结算人员加强对工作的熟练，工作人员要加强工作责任心，确保结算的准确性。
补充协议会议纪要 篇2
关键词：视频会议,系统组成,多媒体,H.323协议
经过多年的研究和探索, 基于IP交换的网络视频会议发展的已经初具规模, 较为成熟。目前对视频会议支持的协议主要有:H.323协议和SIP。H.323具有更悠久的历史, 主要是对基于H.323协议的视频会议的研究。
1 视频会议的简介
1.1 视频会议系统的概念简介
视频会议系统是指两个或者两个以上在不同地点的个人或者群体用传输线路和多媒体设备将影像、声音等文件资料上传, 从而达到即时沟通的目的, 完成会议的系统设备。随着网络技术和多媒体技术的飞速发展, 网络的分布性、多媒体的同步性突破了人类传统的沟通方式, 提供了全新的沟通体验服务, 即视频会议。
视频会议是一种远程的异地通信方式, 在进行视频会议时, 位于不同地点的参加会议的相关工作人员, 可以听到对方的声音的同时可以看到对方的影像等信息, 参加会议的工作人员可以在视频会议中展示实物、文件、表格、图片等资料, 从而使得与会人员有着身临其境的体验。它为人们提供了快捷、灵活的参会方式, 使得与会者可以随时联系, 机动安排开会时间, 同时降低了与会成本, 为人们的沟通交流提供了便利的条件。
1.2 视频会议系统的分类
1) 根据会议节点的数目分为点对点和多视频会议系统。
2) 根据通信网络的不同, 视频会议系统分为数字数据网或其他专用网、公共电话网型。
3) 根据会议设备配置的不同, 视频会议系统分为会议室会议系统和桌面会议系统。
在普通的计算机上面安装一些设备就可以形成桌面型视频会议系统, 其中主要还是由计算机来完成会议功能, 由于它具有简便性、可操作性强的优势, 桌面视频会议应用的也越来越广泛。系统的组成主要包括:屏幕、视音频编解码器、摄像头、键盘和音频系统。
1.3 视频会议系统的组成部分
通信链路、终端设备、多点控制单元和相应的软件部分组成了多媒体视频会议的必备条件。
1) 通信网卡、电子书写板、话筒、摄像机、音频处理器、视频处理器、图像扫描仪和压缩及加压缩卡构成了终端设备的硬件条件。
2) 通信链路包括:WAN、ATM、LAN、PSTN等。
3) 视频会议的核心系统是MCU, 主要将其他终端传送来的信号进行抽取、分离, 然后分别送到相应的处理单元。
4) 会议服务、图形用户接口、协议处理、协同工作管理和音频与视频信号处理。
2 视频会议的基本原理和关键技术
用户的需求很大程度决定了视频会议的发展程度, 但是最终起决定性作用的还是技术原因。视频会议系统涉及的主要技术有:宽带网技术、分布式处理技术、信息加密技术、多媒体信息处理技术等。
2.1 视频会议系统的关键技术
视频会议系统主要有以下几点特点:
1) 实时性:视频会议中, 音频和视频需要即时处理, 才能收到良好的开会效果, 如果不能实现实时处理, 客户不能够即时沟通, 就无法完成开会的任务。
2) 同步性:音频和视频必须保持同步。
3) 分布性:图像的采集和接收、现实主机都位于不同的地点, 然后通过网络连接。
视频会议中需要传输大量的多媒体信息, 这就决定了多媒体视频会议的关键在于信道带的宽度是否能够承载大量的多媒体数据。多媒体系统会议中另一个关键的问题就是同步问题, 同步由系统中的许多因素决定, 例如:应用形式、通信系统和操作系统。所以, 应该在不同的应用层面上考虑多媒体系统的应用。
由此可见, 视频会议系统的关键技术有:
1) 多媒体压缩技术。2) 网络技术。3) 信息处理技术, 计算机协同技术。4) 支持多媒体处理终端。
2.2 视频会议中的多媒体
视频会议系统的实质是通信技术和多媒体技术相结合的产物。视频会议主要包括以下几类多媒体数据:
1) 视频:视频主要是由动态的图像组成, 每个参加会议的工作人员都能通过画面的变换, 更生动形象的感受在别的地点的与会者的情感语言和身体语言, 在视频会议中, 更好地领会其他与会者表达的观点。视频的主要技术参数包括:分辨率、图像色彩书、调色板、帧速。视频的编码技术和解码技术是视频会议的技术基础。
2) 音频:在进行视频会议时, 声音的质量好坏直接决定了会议的成功与否。同视频编解码技术相同, 音频的编码技术和解码技术也是视频会议的技术基础。在视频会议中, 由于网络信号原因造成的图像的终端乱码现象也许并不会对会议产生多大的影响, 但是如果声音被中断或者各个终端的与会者不能连贯的接收声音信息, 就会对会议的质量产生极大的影响, 甚至会直接导致会议的失败。因此, 在数据传输的过程中要确保声音的流畅和良好的音质。
影响数字化声音质量好坏的主要因素有取样大小、取样频率和声道数。参量编码、波形编码和混合编码组成了音频编码的三大类。
3) 数据:数据包括视频会议中涉及到的各种资料、文件等。
2.3 多媒体信息的特点
只有了解了多媒体信息的特点, 才能更好地探究多媒体更深层次的发展, 下面是多媒体信息的一些特点:
1) 对语音和视频信息要即时传送。
2) 允许少量的信息失真流失。
3) 在开视频会议时, 只有与会的人员才能收到信息, 保证其他的人员是不能收到开会发出的信息。
4) 弹性宽带, 为保证其他终端的与会人员收到的语音信息不会失真, 至少需要64kbps带宽。
3 H.323协议
协议主要包括以下几方面内容:消息的收发顺序、信息的类型、格式编码、相邻层之间原语类型和参数、收到信息之后节点应采取的动作等。H.323系统中的逻辑种类有:网关、多点控制器、终端、多点控制单元、多点处理器, H.323的终端设备是网关、终端、多点控制单元, 也是网络中的逻辑单元。其结构体系如图1所示。
H.323协议是一个有机的整体, 它可以分为四类协议:系统的总体框架、系统控制、音频解码器、视频解码器等, 多方面进行了详细的规定, 给网络沟通和视频会议提供了良好的条件。系统控制是H.323终端的核心。H.323系统主要包括以下4个组件:网关、终端、多点控制单元和网守。
1) 终端:所有的H.323终端都必须支持语音通信, 数据通信功能和视频通信功能是可以选择的。H.323终端元素包括:视频解码器、音频解码器、数据信道、系统控制单元、H.225.0层。
2) 网守:H.323系统中, 网守是一个可选的。其中网守必须要提供的服务有:别名和传输层的翻译、入会场许可的控制与管理、宽带的管理和控制、呼叫中介。包含网关的分组交换网络也应该包含网守。
3) 网关:网关也是H.323系统中一个可选组件, 网关是跨界在不同网络之间的设备。通信格式的转换是网关的主要功能。
4) 多点控制单元:三个及以上的端点多媒体会议, 需要加入多点控制单元。
H.323是由国际电信联盟制定的用于在IP分组网上传输视频、音频和数据的标准。H.323标准协议包括很多协议的集合体。它包括呼叫信令H.225协议, 媒体传输RTP协议、网守RAS协议、媒体控制协议H.245协议和音频解码协议及数据共享协议。
4结束语
随着信息技术的迅猛发展, 网络应用越来越广泛, 网络通信的方式已经逐渐取代了传统的通信方式, 视频会议是计算机时代出现的新兴产物, 它能即时传输图像和声音信息, 视频会议带给人们一种全新的沟通体验。主要简单介绍了视频会议, 并分析了视频会议的组成和结构。同时分析了视频会议的H.323协议。
参考文献
[1]何荣誉.基于H.323框架协议的IP视频会议系统研究[J].制造业自动化, 2012, 34 (2) :7-9.
[2]赵晓焱, 张会芝.基于H.323协议的视频会议系统[J].创新科技, 2014 (8) :80-81.
购房补充协议该怎么签 篇3
原本，开发商通常都是使用《商品房买卖合同》示范文本的，正式合同无法修改，但是购房者却可以通过签署补充协议，来保障自己的权益。然而如何签订补充协议才更为有效，不会让其反而成了开发商乱开霸王条款的便利工具呢？我们在购房前就必须先弄清补充协议该怎么审、怎么签。
买卖合同成摆设
去年，李先生看中了一套商品房，并缴纳了认购款和定金。今年3月，他到售楼处签订正式购房合同时，却发现之前广告宣传页承诺的“双卫”变成了“单卫”，一楼的卫生间变成了储藏间。不仅如此，在签订《商品房买卖合同》时，开发商还要求所有购房者必须再签一份补充协议，且该补充协议是事先打印好的格式合同，其中有许多内容与主合同相违背。李先生发现，不少条款都是开发商强行约定的，如 “甲方（开发商）自身原因造成未在本合同约定期限内将房屋交付购房人，购房人给予甲方30日的宽展期，宽展期内合同继续履行，甲方无需承担违约责任。”
除此之外，李先生还发现补充协议中有多项内容明显与主合同原内容违背，大量免去了开发商本应有的责任和义务。“这哪是补充协议，根本是本末倒置。”更让李先生无法接受的是，他在得到“不能更改、不能删减”的答复后拒绝签字，并要求退房。开发商却称，可以退房，但先前交付的认购款和定金不能退还。之后，他向多个部门反映都没有结果，而开发商也只是口头承诺可以将“单卫”改成“双卫”，但表示签补充协议没有商量的余地。
先防霸王条款
记者了解到，目前全国各地因补充协议所造成的购房纠纷日益增多。虽然补充协议原是为了完善标准合同，但现在则往往成为开发商的霸王条款，消费者基本上没有商量的余地。
按理，补充协议应由双方共同协商签订，如果消费者认为有关约定不合理，可以提出来进行修改，如果因补充协议产生分歧，消费者可提出退房并退回认购款和定金。法律人士也指出，合同双方的权利和义务应当是对等的，李先生所遇到的补充协议却强调任何情况下均由消费者承担责任，违背了主合同的主旨，剥夺了消费者权利。而其有关违约金比例的约定不公平，在加重购房者违约成本的同时降低了开发商的违约惩罚，显失公平，是明显的霸王条款。
另外，补充协议作为合同一般应是与主合同同时签订的，其内容应为对主合同的补充，而非更改。如果其中内容与主合同不一致，应以政府认可的联机备案合同为准。补充协议中有明显免除已方责任、加重对方责任、排除对方主要权利内容的格式条款的，应当认定为无效条款。同时，补充协议一旦签署也就具有了法律效力，因此对于这类明显的霸王条款、无效条款，购房者还是要从一开始就据理力争，防止交了钱、付了款之后才发现利益受损。
遵循三大原则
其实，补充协议是买卖双方在使用《商品房买卖合同》范本签约时，对双方各自关心的条款内容进行修改或增加，以明确双方权利义务的条款或协议。现在市场交易中二手房合同补充条款多为双方协商的自拟格式，商品房出售合同的补充条款多为开发商拟订的格式条款，但条款是可以调整的。对于补充协议，购房者可以尽可能地就自己重点考虑的问题与开发商多进行沟通和协商，并遵循三大原则：
一是细致。首先将整个交易的全过程，包括合同签订、履行的全过程，其中涉及广告、合同、退房、退款甚至离婚和死亡等都应予以充分考虑；其次是对涉及房屋的质量、面积、配套设施及社区环境等方面内容加以明确；最后是对可能产生争议的地方，包括一些有借鉴意义的案例订入协议。
二是违约责任。订立补充协议时，应该注意权利与义务的对应，每一项义务都意味着责任，每一个责任都会产生违约对应的后果。
三是举证责任。购房者在目前的全部房地产交易过程中较难行使知情权，在诉讼或仲裁中无法提供相应的证据，如果按照一般举证原则即谁主张谁举证的做法，是无法有效地保护购房者权利的，所以补充协议在某些方面采用举证责任倒置的方法，规定由开发商来承担举证责任，以此来保护购房者利益。
细数八个问题
另外，对于许多购房合同所没有提到的细节问题和容易出现纠纷的部分，购房者则要仔细罗列，具体则可以重点关注以下八个问题：
1、套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。
2、公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。
3、房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。
4、物业的约定，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。
5、精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以“进口”、“高级”、“优质”等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。
6、开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。
7、房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。
8、在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。
劳动合同补充协议保密协议 篇4
劳动合同补充协议
乙方： 乙方工号：
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》的规定，于 年 月 日订立了《劳动合同》，在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议如下：
一、工作考评的相关规定
1.1 乙方应无条件服从甲方根据经营管理需要合理调整其工作职位、岗位、工作地点的决定。1.2 甲方有权对乙方进行工作实绩考评，并依据考评结果给予相应的职位和待遇；甲方可以依据考评决定是否对乙方进行晋升、加薪等的奖励和进行撤职、降级、降薪等的处分。
二、保密条款及在职时所拍的照片使用(在薪资中包含保密费和肖像权使用费)2.1 下列内容属于甲方商业秘密范围，乙方应承担保密义务。
2.1.1乙方从甲方获知的已经或将要用于（包括尚未公开的）行业或业务中的技术信息与经营、管理信息； 2.1.2甲方的业务模式、操作流程以及与业务、管理有关的合同、客户信息、文字资料、管理制度、表格、单证、工作标准、工作程序、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料等业务相关资料； 2.1.3甲方依照法律规定或有关协议的约定，对外承担保密义务的事项； 2.1.4其他双方本着诚实、合理原则认为应当是商业秘密的技术信息与经营信息； 2.1.5乙方在职期间不得自营或在其他与甲方相同或相近业务的单位从事第二职业；
2.1.6乙方保证在甲方工作期间使用任何知识均与前受聘单位无关，乙方承担甲方交付的任何工作或任务，均不会侵犯前受聘单位的商业秘密；
2.1.7乙方不得刺探与本职工作或本身业务无关的甲方商业秘密；乙方不得允许或者协助不承担保密义务的任何第三方使用甲方的商业秘密；
2.1.8乙方未经甲方批准，不得以任何形式和理由销毁、修改甲方的技术资料，包括电脑资料、档案、程序等有商业价值的资料，不得携带上述资料外出使用或保管。
2.1.9乙方离职时，应当返还全部属于甲方的资产，包括记载着甲方上述商业秘密的一切载体。
2.2 因乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议，要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。
2.3 甲方支付给乙方的劳动报酬中已包含了保密费用。员工离职后承担的商业秘密保护义务，不以得到任何额外补偿为条件。
2.4 员工在职期间的各种照片公司使用规定，根据《中华人民共和国广告法》和《中华人民共和国民法通则》的有关规定，为明确肖像使用方和授权方的义务、权利关系，经双方友好协商，达成一致协议如下： 2.4.1员工为肖像权人，自愿将自己的肖像权(在职期间拍摄的各种照片)授予公司有权使用。
2.4.2使用形式仅限于(公司宣传册、网站传播、图书报刊出版、展览、户外或图书报刊广告等等)，发行范围不限。
三、公司制度的执行
3.1 乙方承诺严格遵守公司已发布或今后将发布的所有规章制度，并严格按公司确定的标准、流程及权限操作执行，不越权或违反流程处理任何事项，乙方有超越权限或违反制度、流程行为的，须接受各项制度、流程配套考核办法的考核，甲方视其严重程度有权无条件解除与乙方的劳动关系，因此造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。
3.2 本协议所指的制度流程的发布形式可以是书面形式发布，也可以是通过公司信息办公系统发布的，包括但不限于：服务类制度流程、法务类制度流程、资金类制度流程、资产类制度流程、行政类制度流程、人事类制度流程、其他业务性制度流程等。
3.3 乙方是否越权或违反制度流程处理事项的依据除留有乙方签名的书面依据及其他证明是乙方所为的有效证据之外，还包括以乙方身份在甲方各信息系统中的处理记录。乙方有义务保护好其在各信息系统中使用的用户密码，如有密码泄露等原因而致使他人以乙方身份在系统中处理相关事务的，则其责任仍由乙方自行承担。
3.4 乙方在劳动关系存续期间应忠于甲方公司，维护甲方利益，始终贯彻公开、公平、公正原则，不私自收受客户、业务单位或结算人员的钱财礼品，不得发生有损甲方利益的行为；若被查实存在私自收受客户单位钱财礼品等而损害甲方利益行为的，无论金额大小，乙方的月度绩效工资、年终奖、分红均予取消，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，同时，甲方有权无条件解除与乙方的劳动关系。
四、工资组成和发放 4.1工资的组成
4.1.1员工月薪是指公司按员工出勤情况和月度考核情况，每月支付给员工的薪酬。销售部门的员工，月薪按照底薪加提成（按服务完成后实际回款额提成）的方式发放。
4.1.2员工月薪由月度基本工资与绩效工资构成，基本工资根据员工考勤情况支付，绩效工资根据员工月度考核情况支付（员工月度考核表未经公司相关流程批准的其考核结果视为无效，不发放该考核月的绩效工资）。
4.1.3年终奖指员工考核合格，公司按年终奖基数，结合员工考核情况（员工考核表未经公司相关流程批准的其考核结果视为无效，不得享受年终奖），在年底一次性支付给员工的奖金。公司另有规定的，其年终奖基数按另行约定的比例执行。员工内薪资调整的，计算年终奖时年薪基数按全年薪资加权平均计算。4.2工资的发放
4.2.1员工每月的工资在次月10日发放，提成（奖金）次月25日发放，遇节假日顺延至节假日结束的第一个工作日。员工的年终奖在年终总结后一次性发放。
4.2.2考核中途离职员工（包括辞退、辞职的），不享受年终奖。
４.２.３乙方未经甲方批准，私自擅离职守，造成公司利益损害的，甲方根据实际情况不予发放工资及提
成。
五、违约责任
5.1 乙方应在劳动合同期内及合同期满后继续履行保密义务。乙方若泄露甲方的商业秘密，应向甲方支付违约金，违约金相当于乙方在甲方一年的工资收入(按劳动合同存续期间的平均年薪，不足一年的按一年计)，无论违约金给付与否，甲方均有权解除与乙方的聘用关系。若乙方泄密行为给甲方造成损失且前述违约金不足偿付甲方损失的，乙方应负责继续赔偿。
5.2 除《劳动合同》第十九条约定的情形外，乙方单方解除劳动合同的，应支付违约金，违约金为乙方当年半年的工资收入，违约金不足以赔偿损失的，应当赔偿甲方的实际损失，甲方的实际损失包括但不限于： 5.2.1甲方招收录用乙方所支付的费用、专业培训费用； 5.2.2甲方出资配备的相关设备及各种用具器材等； 5.2.3对生产经营和工作造成的直接经济损失； 5.2.4由此产生的诉讼费用、律师费用、仲裁费用。
5.2.５乙方未办理离职手续，并在甲方发出通知也未办理的，甲方有权终止劳务合同。
六、免责申明乙方自与甲方签订劳动之日起，即承诺与原单位已解除劳动合同并没有续签，今后若有劳动纠纷，由乙方承担一切责任，与甲方无关。
七、处罚与赔偿
7.1 甲方根据公司奖惩制度的规定,可予以乙方警告、通报批评、经济处罚、降职、降级、辞退等形式的处罚。
7.2 乙方违反甲方规章制度或因故意或重大过失造成公司经济损失，应当根据造成的实际损失予以赔偿。
八、甲方有关的规章制度是劳动合同的一部分，乙方已经充分了解本合同的所有内容并自愿遵守甲方有关的规章制度。
九、本补充协议为《劳动合同》的组成部分，与《劳动合同》具有同等效力。
十、本补充协议经甲乙双方签字或盖章后与《劳动合同》同时生效。本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：杭州尚雅生物科技有限公司
乙方：
法人代表签字：
身份证号码：
签订日期：
****年**月**日
签订日期：
补充协议会议纪要 篇5
甲方：上海正阳投资集团有限公司
乙方：
身份证号码：
甲、乙双方于 2011年 11 月 10 日签定了毕业生就业协议书，现经充分协商，依法
达成如下补充协议共同遵守：
一、甲方聘用乙方初次合同期限为 壹年零贰个月，试用期为 贰个 月，试用期从乙方报到之日起算。
二、乙方的薪资为 3000 元/月（税前）。
三、乙方须服从甲方对于工作地点的安排。
四、如乙方的岗位需培训上岗，则根据相关费用另设服务期。
五、甲方为乙方提供的工作条件和劳动保护符合国家有关规定。
六、甲方为乙方依法缴纳社会保险。
七、乙方报到后 30 天内，双方应按相关法律、法规和本协议约定的内容，签订劳动合同并办理相关录用手续。
八、乙方若需办理户口或居住证则根据工作地城市的相关政策操作，对于符合政策条件的人员，公司给予协助办理。
九、乙方签约时或报到时须到二级以上医院进行常规体检，体检不合格的，甲方解除与
乙方签定的就业协议并免责。
十、乙方取得毕业证一周内必须到甲方处报到，逾期不报到的承担违约责任，并按本协
议第十二条赔偿甲方。
十一、乙方如在 2012年 7 月 31 日前未取得相应的毕业证书、学位证书的，甲方保留
解除与乙方签定的就业协议的权利并免责。
十二、甲、乙双方若有违约的，承担违约责任，并赔偿守约方（大写）叁仟元（人民币）。
十三、本协议一式四份，甲、乙双方各持一份，第四份与普通高等学校毕业生就业协议书
第四联存甲方备查。
十四、本协议自甲、乙双方签字之日起生效，与普通高等学校毕业生就业协议书具有同等
法律效力。
甲方：（公章）乙方（签名）：
采购补充协议 篇6
合约方 甲方： 地址： 乙方： 地址：
根据《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》中的《海关认证企业标准》，甲乙双方经协商一致，就双方签署的《物料采购合同》特补充说明如下：
一、乙方作为甲方商业伙伴，所提供货物、设备、运输及仓储等服务必须遵守以下贸易安全标准的要求。1.场所安全
乙方必须保证经营场所的安全，防范货物、资讯被盗窃（含乙方司机或员工自窃）、丢失、损坏等安全性威胁。
1.1保证经营场所的安全设施必须符合公安、消防等部门的要求，并已获取相关批准或许可，车辆存放、装卸、货物存储、人员办公必须区分隔离；
1.2 必须确保经营场所有足够照明，聘请安保人员做到24小时值勤，人员进出有识别名牌管制，经营仓储保管必须做到全程闭路监管，装配报警系统和视频监控摄像机。
2.进入安全：行门禁管理；实施员工和访客进出、保护公司资产的书面制度和程序商业安全。
3.人员安全：审查拟聘员工和定期审查现有员工的书面制度和程序，提供动态的员工清单，包含姓名、出生日期、身份证号码、担任职位。对员工进行供应链安全意识的日常培训，员工要了解企业应对某种状况以及进行报告的程序。4.商业伙伴安全：或者检查商业伙伴遵守贸易安全要求情况，并有面制度和程序。5.货物安全
5.1 必须保证从事货物配送或仓管的司机或员工无违法记录，并为其在为甲方提供服务期间之职务或非职务行为负连带保证责任，如在为甲方提供服务期间从事
夹带、走私等任何违法活动，甲方有权扣留乙方应付帐款并追究应付责任； 5.2 乙方必须保证运输车辆营业安全，提供车辆服务前必须进行安全点检，若因乙方的安全设备不足造成甲方的货物损坏，乙方承担全部损害赔偿责任。对于不符合甲方要求的车辆，甲方有权拒绝装货；
6.集装箱管理：装货前检查集装箱结构完整性和可靠性，已装货集装箱要施加高安全的封条，所有集装箱要保存在安全区域，以防止未经许可的进入或者改装。7.运输工具安全
7.1有专门程序或制度检查出入运输工具，防止藏匿可疑物品；运输工具要停放在安全区域；在货物被接收或发放前，应对装运或接收货物驾驶人进行身份认定。8.危机管理
8.1 必须保证运输过程发生险情有规定程序处理，并采取有效措施进行补救； 8.2 应严格管理为甲方提供服务的司机及其他员工，并对经营场所含仓库定期进行消防训练。减少乙方在为甲方服务时发生危机导致甲方货物损失。
二、乙方自签署之日起应参照《中华人民共和国海关认证企业标准》的要求，按照标准要求优化和完善贸易安全管理现状。
三、同意本补充协议之效力可追溯到《物料采购合同》生效之日。
四、协议一式 2 份，甲方执__1__份，乙方执__1__份，具有同等法律效力。
工程补充协议 篇7
协议书
发包人（全称）：(以下简称甲方)承包人（全称）：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的具体施工事项协商一致，订立本协议书，在履行中标合同的基础上，凡与本协议条款不一致的条款，均以本协议书为准。本协议与备案合同具有同等法律效力。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程范围： “资金来源：自筹
二、工程承包范围 承包范围：施工图纸列明范围。具体总承包施工范围为土建、装饰、安装
工程（水、电、弱电）的施工。
承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
三、专业分包工程
1、门窗工程。（包括进户门、铝合金门窗等）。
2、外墙装饰工程（外墙保温及装饰面层）乙方做一度刮糙，二度粉平。
3、室外总体工程（包括上下水、道路、绿化等），出墙管按施工图由乙方施工。
4、燃气室内外管道（外墙以内的预埋套管由乙方施工），强电的户外管线。
5、弱电（包括电话、智能化、有线电视）系统（外墙以内的预埋套管由乙方施工）。
6、电梯工程。
7、消防系统。
8、住户配电箱，弱电信息箱等。
四、合同工期
1、开工日期：计划开工日期20年月日（实际开工日期按施工许
可证和发包方的开工审批报告）
2、竣工日期：20年月日
工期总日历天数天。
3、若达不到合同中所约定的工期按每延误一天按合同造价的3‰（施 工单位自行承诺）支付违约金。（非承包方原因造成延误的除外）
4、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任；
1）承包人必须对达不到约定质量标准的工程无条件进行返工，直至达到验收合格标准。
2）工程质量一次验收合格，确保区优质结构工程，争创市优质结构，如达不到罚合同造价的5元/m2。达到区优质结构工程，奖励5元/m2。
3）由于承包方直接原因造成的整改或返工造成的工期延误仍按每延误一天罚合同造价的3‰执行。
4）若返工后工程仍达不到合格标准，承包人除支付上述规定的工期延误违约金外，还应向发包人支付工程质量违约罚金，即合同总价的2%。并且发包人有权选择第三方完成剩余工程，所需费用由承包人承担。
5）确保文明工地，如达不到罚5元/㎡（建筑面积）。达到奖5元/㎡（建筑面积）。
6）、出于对小区品牌的追求，如今后要求创白玉兰工程；则要增加的费用日后待议。
五、工程分包
1、本工程发包人同意由具备相应资质和相应技术能力的分包人来承担非主体工程，分包人的确定必须经过本工程发包人书面确认。
2、本工程发包人同意承包人分包的工程：三方协议
对于发包人指定分包单位的付款，如承包人无正当理由不按时付给分包单位工程款的，经发包人确认后，发包人有权直接支付分包单位工程款，并在支付给承包人的工程款中扣除，并对承包人酌情采取经济惩罚。
六、承包人采购材料设备
承包人采购材料设备的约定：
承包人采购的各种材料设备、规格、性能必须符合设计要求，在进场前向甲方及监理方工程师提供质保书、出厂检验合格证、进沪许可证、上海市建设工程材料准用证，得到甲方及监理方工程师同意后进货，进货后立即向甲方及监理方工程师提交报验单，经甲方及监理方工程师验收签字后进场使用。不按上述顺序办理，甲方及监理方工程师认为所进材料不能使用，需要退场，由此引起的一切损失由承包方负责。根据见证取样的有关规定，部分材料必须在见证员监督下取样送试，检验合格后才能用于工程上，费用由发包人承担。
七、工程结算
1、本工程的项目安全文明施工措施费按直接费的3.2%（3~3.4，含临时设施费）取定；
2、本工程结算参照沪建交〔2009〕995号、沪建市管〔2010〕29号规定按上海市2000定额，土建综合费率取定为 6 %（3-8），安装综合费率为 36 %(31-41)；人工工资按实际施工期间的《上海建设工程造价与交易信息》（中准价）的平均价计算；主要材料按实际施工期间的算术平均价计算（成型钢筋不下浮；水泥、商品混凝土、砌块、木材、砂石料、商品砂浆等按中准价下浮3%结算），其他材料和饰面材料由甲方核定的价格为结算依据。
3、混凝土的模板和脚手架及垂直运输计入直接费。
4、工程总承包配合服务费按专业分包工程总造价的 4%（3-5%）计取，并不得再向分包单位收取任何费用。
5、工程施工期间的水电费由甲方代缴代扣；其中生活用水用电按实际发生费用纳入工程造价内，作为税前补差项目进行结算。
八、工程结算审价
本工程竣工验收后，乙方应在双方配合下在一个月内将完整的竣工结算资料完成并交送甲方委托的结算审核单位。结算审核单位应在双方配合下，叁个月完成结算审核的初稿。在双方配合下，一个月内完成终稿。依据审价收费规定，送审价超出审价定价的5%部分审价费由乙方支付。
九、总包配合服务范围
l、甲方指定专业分包项目由乙方与专业分包签订合同，并全面负责其施工质量、进度及提供技术支持（如水准，标高等基准）、大临设施（包括生活和生产设施）、供水供电及排水、登高（含脚手架）和垂直运输，即招标文件中说明的由总承包承担的管理（包括工程款支付、质量、安全、工期）等诸方面的内容。(含施工临水临电费等)
2、乙方与专业分包合同中有关质量标准及规格、安全生产、文明施工、结算与付款方式、材料供应方式、双方责任、中间验收和竣工验收等相关条款，同等于甲方约束乙方的条款。
十、工程款支付
1、本工程预付款合同造价30%。
2、承包人向甲方及监理方工程师提交己完工程量报告的时间： 承包方每月月报本月完成工程量。
3、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
支付的方式：主体结构验收后30 天内支付核定的实际完成工作量的70%拨付；工程竣工验收合格后30 天内支付至全部核定的实际完成工作量的80%拨付；工程竣工审核结算后实际支付结算造价的97%；审价通过的工程竣工结算价的3%作为保修金，发包人在质量保修期满后30天内无息将保修金分期支付承包人。
十一、质量保修
1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。
2、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；
（3）装修工程为2年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
十二、竣工后工地的清理
工程竣工验收合格后15天内，将工程范围内的所有临时设施全部清场，若乙方在规定的时间内不及时清场，甲方有权委托第三方清楚，所发生的费用在最后支付的安全文明施工费内扣除。
十三、保修金的支付
保修期达二年后：30天内无息支付预留保修金的50%；保修期结束后30天内无息支付预留保修金的余额。
十四、争议
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：
由施工所在地人民法院诉讼解决。
十五、其他未尽事宜双另行协商。
本合同正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份。
十六、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：本合同双方约定双方签字或加盖公章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
补充协议 篇8
甲方：
乙方：
甲方把甲方按税后1.8万元/亩支付乙方。
1、工程内容：乙方按图施工，遇爆破则乙方负责成孔，炸药安放，爆破及爆破手续等费用由甲方负责，甲方保证乙方挡墙石头供应。
2、工程款支付：甲方按进度每月支付60%，余款工程结束后三个月内付清.3、工程责任：甲方保证乙方正常施工，由于甲方爆破原因造成乙方误工，由甲方负责赔偿乙方人工费、机械管理等费用，由于拖欠工程款造成损失甲方负责。
4、保证金支付：乙方在开工当日支付60万保证金及20万炸药押金，甲方保证在开工一年内返还乙方保证金。
甲方：乙方：
施工补充协议 篇9
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
在年月日签订的《XXXX工程》施工合同的基础上，依据加固意见，对进行加固，双方本着诚实信用、公平、公正的原则改造工程施工内容相关事宜协商一致，达成本协议。
合同价款调整原因：
原签订合同未含内容（合同之外所做的加固工程）根据现场实际情况特此补充合同价款。
追加固定合同价款：追加固定合同价款：
结算办法：
本合同自双方签字盖章后生效，与原合同具备同等法律效力。
甲方（公章）乙方（公章）
经办人：经办人：
主体变更补充协议 篇10
甲方： 住所地： 联系电话：
乙方： 住所地： 联系电话：
丙方： 住所地： 联系电话:
甲乙双方于2018 年 01月 01 日签署了
2、《 》（协议编号：_ _），以上统称“原协议”，现经甲乙丙三方友好协商，决定原协议执行主体更改为甲丙方，即由丙方代替乙方执行原协议，本协议生效后乙方原有的权利义务一并转让给丙方，原协议的执行主体变更为甲丙方。
丙方账户信息： 户 名： 账 号： 开户行：
纳税人识别号：
本补充协议自2018年 05月 01 日开始正式执行，与原协议有效期一致。除本协议约定外的其他内容以原协议为准。本补充协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：
(盖章)日期：
乙方：(盖章)日期：
绿植花卉补充协议 篇11
甲方：
乙方：
鉴于：
甲方和乙方于2011年6月1日共同签署了《绿植花卉租摆合同》双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《绿植花卉租摆合同》中未尽事项特订立以下补充协议：
一、合同内容补充部分：
1、乙方根据甲方的需要在2011年7月1日给中信沁园6号楼北京中信房地产有限公司增加摆放绿色植物花卉112盆，每月租金￥6632元。具体请见附件（1）。
2、本协议签订期内如遇增加或减少植物和临时性租花（如会议、庆典、开盘等活动）时本协议所签订的金额会有一定的加减，由甲乙双方另行协商。
二、本协议生效后，即成为《绿植花卉租摆合同》不可分割的组成部分，与《绿植花卉租摆合同》具有同等的法律效力，除本协议中明确所作修改的条款文件外，原协议的其余部分应完全继续有效。
三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
授权代表：授权代表：
物业补充协议 篇12
补 充 协 议
A（以下简称“甲方”）
B（以下简称“乙方”）
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2010 年06月10日签订的《XX服务合同》(下称“原合同”)中的定义相同。鉴于：
甲方和乙方于2010年06月10日共同签署了《XX物业服务合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，甲方特意愿将：
1）A区；
2）B区
两项物业与X综合楼一并交由乙方进行物业管理，特在此就《XX物业服务合同》订立以下补充协议。
合同内容补充部分
第一条物业服务内容
对两处公共区域进行日常保洁、绿化修剪及养护、公共秩序维护、公共水电等设施设备维修。（详见附件二）
第二条物业委托服务期限：____年。
自年月日起至年月日。