工期延期申请表（共9篇）
工期延期申请表 篇1
工期延期申请表
致：重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司
我公司施工的特水二桥粉磨站拆除项目，原定竣工日期为2011-12-28，后因诸多因素导致施工方案不能按原定计划进行。特提出竣工日期延至2012-02-29的申请。
对施工计划造成影响的有如下几个因素：
①开工后10天9雨的天气原因，造成叉车等机械在陡峭的厂内坡道上行驶，轮胎打滑现象严重，对安全影响非常大。导致很多工作点无法正常作业。
②开工后地维和南山工厂在施工场地拆除设备至2011-11-03号，对熟料大棚和石打石的施工计划造成了影响。
③招标资料上没提及到的粉煤灰库里存有大量粉煤灰，对圆库倒塌计划形成阻碍。对粉煤灰的处理稍有不慎，就会造成严重环境污染，也会对现场施工安全造成严重影响。对粉煤灰的排放需要进行周密的部署和详细的计划。
④其中还有施工现场1号门岗至2号门岗一直要为电厂车辆的通行保持道路畅通等诸多因素。
以上几点因素严重的影响了设备和建筑物拆除进度。为保证施工安全和质量，现报上工程延期申请表，请予以审查和验收。
附件：二桥粉末站拆除进度表（新）
一份
四川铁建爆破工程有限公司
现场负责人： 肖
俊
2011年11月16日
工期延期申请表 篇2
1 案情简要回顾
2012年8月17日, J省W市农委执法人员在市场检查时, 发现W市某区经营宠物用品的H门店当事人经营某兽药。W市农委于当天对此立案并进行了调查。经查, H门店当事人没有办理兽药经营许可证, 其销售某兽药, 销售收入共计人民币3300元。H门店当事人经营某兽药的行为属于“无兽药经营许可证经营兽药”, 违反了《兽药管理条例》有关规定。2012年11月5日, W市农委根据《兽药管理条例》第五十六条之规定, 责令H门店当事人停止无证经营兽药行为, 并作出“没收违法所得3300元、并处6600元罚款 (货值金额3300元×2倍) ”的行政处罚决定。同日W市农委将上述行政处罚决定书送达H门店当事人。
2012年11月15日, H门店当事人以家庭困难无力一次性缴纳罚款为由, 向W市农委提出分期缴纳罚款的申请, 并提供其居住地社区出具的反映其婆婆身体患病、经济困难的一份“证明”。2012年11月21日, W市农委向H门店当事人发出提供证据通知书, 要求其于2012年12月5日前提供:“1、有关其婆婆接受医治的病历资料和支出凭证;2、H门店当事人丈夫农行银行账户 (注:系W市农委执法人员在H门店检查时发现的H门店当事人丈夫以该店总经理身份印制在名片上的银行账号) 在最近6个月的银行交易明细;3、H门店当事人在2012年1~11月份的纳税记录。”H门店当事人未在该规定的期限内提供上述证据材料。2012年12月13日, H门店当事人又提供了其婆婆部分病历复印件和一份没有银行盖章的其本人江苏银行账户部分交易记录。鉴于H门店当事人未在指定的期限内提供上述全部证据材料, 且所提供的部分证据材料并不确凿充分, 2012年12月20日, W市农委向其作出不予批准分期缴纳罚款申请的通知书。事后, H门店当事人如数缴纳了罚款。
2 对本案W市农委处理当事人分期缴纳罚款申请事项的简要评析
一般来说, 行政处罚决定书一经作出即具有既判力, 非经法定程序不得变更。行政处罚决定书中规定的缴款期限, 作为行政处罚文书的主文, 更应如此。当事人应当严格按照行政处罚决定书规定的期限缴纳罚款。即使当事人申请行政复议或提起行政诉讼, 行政处罚决定依法也不停止执行。同时, 我国《行政处罚法》第五十二条规定, 当事人确有经济困难, 需要延期或者分期缴纳罚款的, 经当事人申请和行政机关批准, 可以暂缓或者分期缴纳;农业部《农业行政处罚程序规定》、原林业部《林业行政处罚程序规定》等也有相关规定。实践中, 如果当事人认为其有经济困难, 需在延期或者分期缴纳罚款的, 可以书面向作出处罚决定的行政机关提出申请, 请求予以暂缓或者分期缴纳罚款。当事人应当及时提出相关申请, 申请一般应当是书面形式, 申请中应具体说明其经济困难的理由, 并提供相应的证据材料。对当事人的申请是否批准, 应由行政机关严格审查:如当事人确有经济困难, 没有能力在行政处罚决定书规定的缴款期限内一次性缴纳罚款的, 应批准其申请, 同意暂缓或者分期缴纳罚款;如经审查, 行政机关认定当事人证据不足、理由不充分, 不符合条件的, 则不予批准其暂缓或者分期缴纳罚款的申请。
本案中, W市农委按照法定程序对当事人提出的分期缴纳罚款申请严格依法进行了处理。虽然H门店当事人及时申请要求分期缴纳罚款, 但因其最初提交的证明其家庭经济困难的证据材料仅为其所在地社区的一纸“证明”, 尚不足以证明其确有经济困难。农业行政机关进一步要求其在指定的期限内进一步提供其他证据材料, 但该当事人未能如期提供上述证据材料, 且后来提供的证据材料也不足以证明其符合“当事人确有经济困难, 需要延期或者分期缴纳的”法定情形, 所以W市农委依法作出不予批准其暂缓或者分期缴纳罚款的申请。必须指出的是, 当事人在对处以罚款的行政处罚决定提出延期或者分期缴纳罚款的申请后, 农业行政机关应对其提供的证据材料进行认真核实, 对其主张的理由进行严格审查;农业行政机关还可以进一步要求当事人在指定的期限内提供有关证据材料, 在必要时也可以派执法人员对当事人的经营状况和家庭情况进行实地调查。只有经过严格的依法审查和必要的事实调查, 农业行政机关才能依法作出是否批准的处理决定。
3 对行政机关处理当事人延期或者分期缴纳行政处罚罚款申请的若干思考
虽然本案当事人事后全额缴纳了全部罚款, 但反思本案, 还有一些细节问题值得我们深入思考和探究:
当事人申请暂缓或者分期缴纳罚款, 行政机关要求其进一步提供证据材料时, 应当给予合理的举证期限。那么多长时间的举证期限才算合理?
行政机关在行政处罚程序中, 经常会向当事人发出提供证据通知书, 但是目前法律对此时的举证期限并没有明确规定, 实践中一般为3~10天不等。而民事诉讼中法律规定法院指定的当事人举证期限不得少于30日, 诉讼当事人还可以协商确定举证期限。相比而言, 行政处罚程序中要求当事人提供证据所指定的举证期限短得多。这是因为行政处罚程序中, 行政机关要求当事人提供的证据材料较为具体明确, 举证难度小, 收集证据所需的时间相应较短。同理, 当事人申请暂缓或者分期缴纳罚款时, 行政机关要求其进一步提供证据材料时, 应当给予的举证期限也应视举证内容而定, 如要求当事人举证的内容具体明确, 举证难度小时, 举证期限就应适当短一些, 不宜太长。如本案中, W市农委向H门店当事人发出提供证据通知书, 给予其14天的举证期限。这14天的举证期限, 已经足够。另外, 行政机关对当事人申请暂缓或者分期缴纳罚款时指定的举证期限过长, 如果最终行政机关不予批准其申请时, 就会给故意想拖延行政处罚执行的当事人以借口, 不利于事后对其行政处罚的执行。
当事人申请暂缓或者分期缴纳罚款, 行政机关对其提供的或者本机关调查得到的证据材料应当认真核实和严格审查, 以判断是否符合法律规定的“确有经济困难, 需要延期或者分期缴纳罚款的”情形。那么行政机关对此类证据材料审核的口径应该如何把握呢?
这里需要我们具体问题具体分析, 要遵循比例原则 (或称合理性原则) 。如经审查, 当事人遭遇了自然灾害、意外事故, 重大疾病等确凿的严重事件, 导致了明显的经济困难, 行政机关就应依法批准, 同意其暂缓或者分期缴纳罚款;如当事人的经济困难确实存在但并不很严重, 或者是较短暂的现象, 行政机关可以同意其暂缓或者分期缴纳罚款, 但暂缓或者分期缴纳的宽限程度应当较前者要紧, 必要时, 可以责令其提供一定的担保物或保证人;如当事人借申请之名, 行拖延执行之实, 则行政机关应当依法决定不予批准其申请。如果行政机关经审查批准当事人暂缓或者分期缴纳罚款时, 如何把握暂缓或者分期缴纳罚款的期限呢?
我国法律规定, 如果事后当事人在法定期限内既不申请行政复议或者提起行政诉讼, 又不履行行政决定, 并且在暂缓或者分期缴纳罚款的期限届满仍未全部缴纳罚款时, 除可以将在行政管理过程中查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款外, 大多数没有行政强制执行权的行政机关, 必须在法定期限内向法院申请强制执行。在《行政强制法》正式施行前, 最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释规定, 行政机关必须在被执行人 (注:通常是当事人) 法定起诉期限届满之日起180日内向人民法院提出申请, 逾期申请的, 除有正当理由外, 人民法院不予受理。如今《行政强制法》在2012年1月1日已经施行, 该法规定, 如果当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼, 又不履行行政决定的, 没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内, 依法向人民法院申请强制执行。也就是说, 行政机关向人民法院申请强制执行的法定期限为上述期限届满之日起三个月内, 而且在这三个月中, 行政机关还要依法对当事人进行强制执行前的催告程序, 并听取其意见;并且在催告书送达后十日内当事人仍未履行义务时, 行政机关才可以向有关人民法院申请强制执行。所以目前行政机关批准当事人暂缓或者分期缴纳罚款时, 一定要注意上述“自期限届满之日起三个月内”和对当事人“催告书送达十日后”这两个时间节点;也就是说, 如果行政机关批准当事人暂缓或者分期缴纳罚款, 且当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼, 行政机关必须将暂缓或者分期缴纳罚款的最后期限严格控制在当事人可以提起行政诉讼期限届满之日起约80日之内, 以免超过法定期限而无法申请人民法院强制执行其行政处罚决定。
参考文献
[1]马军, 不能按时缴纳罚款怎么办[J].中国海关, 2005, (4) .
[2]欧阳妙珠, 行政机关何时可申请强制执行[J].中国土地, 2011, (10) .
工期延期申请报告 篇3
贡山县供销合作联社：
感谢贵单位对我公司的信任和支持，由我公司承建贵单位的“贡山县茨开农贸市场升级改造工程”。
为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款约定于2011年12月2日正式开工。
然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：
因贵方总体施工方案改变自2011年12月以来，土方开挖量增加及附属部份的挡土墙；剪力墙设计一直定不下来，倒致了我公司未能按计划施工。
鉴于以上情况，我部本着 “想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，于2012年4月15日收到变更图纸的实际情况，现已具备主体工程的开工条件。
根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵申请将该工程工期延长8个月，将该工程竣工时间顺延至2012年12月15日。
请贵单位领导予以批复。
再次感谢贵单位对我公司工作的支持。
此致！
泸水兴乡建筑公司贡山茨开农贸市场升级改造项目部
施工工期延期申请函 篇4
施工进场延期的请示函
*****大学：
我公司因贵方图纸设计与项目工程量清单存在以下疑问：
1.原设计图围网立柱腐蚀严重（超60%），项目预算更换十根立柱不足。2.更换立柱为80mm口径，而原有立柱口径为50mm。
3.排水沟至综合馆距离为0.7m，沟体为0.3m，行人会踏在沟盖上。4.篮球场与老年综合馆地面高度落差3cm，施工后会有倒水进老年综合馆的现象。
5.设计混凝土总长为31.2m，按此设计球架会落在场外。6.面层硅pu按图纸造成左右不对称。
综上所述，因各种原因致使原组织设计无法满足按图施工，以上条件需要贵方给予提出修改意见，并给予新的设计图特申请施工进场延期至新设计图完成并审核后，望贵单位结合现场实际情况予以批准。
工期延期报告 篇5
由余姚市中源市政建设有限公司承建的黄山东路一期道路新建工程，开工报告日期为2014年7月21日，因街道征地等原因，实际开工日期为2014年10月14日，工期延期85天，竣工日期为2015年9月20日。
由于古路头村政策处理原因，2014年10月14日~11月14日期间内无法持续施工，累计影响工期20天。
城东路口绿化迁移完时间为2015年4月9日，总合管线电线杆入地及迁移后时间为2015年5月24日。因城东路口施工工序与整个工程相同，从各管线施工到路基、结构层及面层、人行道施工均为流水作业关键工序，城东路口的开工日期导致整个工程工期延期。累计影响工期162天。
合同工期为180天，实际施工为427天。进场前延期85天，古路头村政策处理延期20天，城东路绿化迁移及总合管线电杆入地改道工期延期162天。累计共延期工期为247天。
监理单位意见：
业主单位意见：
申请单位：余姚市中源市政建设有限公司
工期延期的报告(修改1) 篇6
珠海华发保障房建设控股有限公司： 珠海兴地建设项目管理有限公司：
由我司承包的珠海市第一中学平沙校区改扩建工程的土石方平基工程包括教学行政楼场地及边坡平基丶体育馆场地及边坡平基丶拆除大台阶丶临时道路碎石垫层及石粉路面丶拆除原有路面丶排洪渠回填碎石及管道安装等。我司与甲方签订的合同中开工时间为2014年9月20日，施工工期为30天，我司进场时间为2014年9月25日，施工开始时间为2014年9月26日，最终完成时间为2015年5月15日，实际工期238天，较合同要求工期滞后延后208天。对此情况的产生，我司认为非我司主观原因造成，并根据合同条款第三条3.（1）条“甲方可根据工程量增加顺延工期”及第三条4.条“甲方可根据工程需要顺延工期”的规定，我司现申请工期顺延，具体情况如下：
一、现场场地条件导致施工方案变更，工程施工周期延长
我司在2014年9月20日接到贵司指令后进场施工发现，由于该项建设项目单体较多，现场各方面条件及地质复杂的原因，部分场地达不到施工条件，教学行政楼场地及边坡平基工程我司进场时间为2014年9月25日，由于现场管道及电缆未能及时迁移，导致我司实际开工时间为2014年10月1日。体育馆场地及边坡平基工程由于施工场地的地下管线迁移时间迟，导致我司实际开工时间为2014年12月15日。根据合同条款第三条4.条“甲方可根据工程需要顺延工期”的规定，我司望贵司能针对此类情况给予相应的工期延期。
二、现场实际情况与招标文件不相符，导致工程量增加
教学行政楼场地及边坡平基丶体育馆场地及边坡平基工程，我司进场后根据现场实际情况，经与建设单位、监理单位协商，决定根据现场实际情况及国家现行实施的相关规范进行施工。在清除表土及部分次坚石后，我司发现教学行政楼场地下部分石质坚硬，无法机械破除，遂与甲方及现场监理协商，寻求施工方式方法。由于石质的变化，与招标时的次坚石有很大出入，我司出于甲方工期紧的原因，一边紧张施工，一边与甲方商量解决办法。于同年12月8日，甲方组织了有关单位及部门负责人召开专题会议，因下部石质竖硬（经12月3日现场取样见证送检结果石质为普坚石），施工现场也不具备火药爆破条件（详见国家爆破安全规程GB6722-3003），经多次专题会议共同研究决定，用化学药物静力爆破拆除，此施工方法安全，但工期长，我司只能同时安排多套施工机械及人员作业，争取早日完成工程。教学行政楼场地及边坡平基工程到2014年12月25日完成，体育馆场地及边坡平基工程由于施工场地的地下管线迁移时间迟，至12月15日我司才能进场施工，也因除表土平均50mm厚度及少量次坚石外，全为普坚石，导致现场实际产生石方量超出原合同清单内石方量约20000立方，施工难度大大增加。我司在了解现场实际情况后组织施工人员及机械进行加班加点施工，直至2015年5月15日全部竣工验收。根据合同条款第三条3.（1）条“甲方可根据工程量增加顺延工期”的规定，我司望贵司能针对此类情况给予相应的工期延期。为保质保量完成工程任务，我司在本项目克服重重困难，付出了沉重的代价，最终履约完毕，但在此过程中所出现的工期延误，恳请建设单位及监理单位根据以上理据及现场实际情况，对我司提出的工期延期208天予以批准。本报告仅涉及工期补偿，对于费用不作补偿及扣减。妥否，请批示！
建设单位意见：
监理单位意见：
工期延期申请表 篇7
工期延期的前提是业主的原因，但不增加工程量：1.人工、机械、材料费用的索赔计算方法；2.索赔原则。
由于业主原因引起的工期延误，其费用索赔应赔付只能是由于业主原因造成停工和施工强度达不到合同约定的强度（即能开工项目不足）而导致人员、设备出力不足的闲置费用。材料一般没有费用索赔，除非因业主原因导致材料损失，这种情况很少见。
人工费用一般按照投标文件中人工费扣除夜班津贴和节假日津贴（一般也不会扣）与误工人数的乘积；机械费用一般按照投标文件中机械台班费用扣除二类费用（或若设备是租赁的则按照租赁费用计算）与设备闲置台班的乘积；
延期整改申请报告 篇8
二0一七年六月十三日
金沙县新化乡龙宫煤矿二号井安全隐患整改延期申请报告
局主管部门：
贵州煤矿安全监察局毕节煤监分局执法人员于2017年4月19-21日对我矿进行安全检查，下达（黔）煤安监毕处[2017]（3105）号文书，发现我矿安全隐患共计29项，除第16条安全隐患外，其余均也于2017年5月10日前整改完毕；其中第16条安全隐患为：一采区轨道上山未按设计安装提升绞车，责令2017年6月20日前整改完毕。
该条隐患矿井现阶段正在积极整改，因集团公司申购设备和安装影响整改工期，整改期限需要向后延期二十天，预计于2017年7月10日前整改完毕，特向贵局申请延期整改。
特此申请报告
金沙县新化乡龙宫煤矿二号井
延期申请书 篇9
勉县文化广电局：
根据贵单位2017年1月4日下午15:33分来公司现场检查（勘验）情况，发现我公司印制的《阳平关口说三分》印制手续不齐全，所有书籍现已封存，并要求于7个工作日内提供相关手续。我公司立即前行西安三秦出版社和陕西省新闻出版局办理相关手续，现因陕西省新闻出版局工作人员到北京开会，下周才能回单位，所以未能在2017年1月13日前办理好相关手续，现特此向贵局申请延期7个工作日，请予批准。