一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案

一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案（共5篇）

一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案 篇1

2007全国一级建造师执业资格考试试卷 民航机场工程

中华人民共和国人事部 人事考试中心制 二0 0 七年 九 月

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意）

1．机场飞行区指标I为1或2的仪表跑道应在（）端设置跑道端安全地区。A．停止道 B．升降带 C．跑道 D．防吹坪

2．机场飞行区指标I由（）长度确定。A．跑道加停止道 B．跑道 C．飞行场地

D．飞机基准飞行场地

3．滑行道与滑行道交叉处应设（）。

A．增补面

B．过渡面

C．扩展面

D．加宽面

4．一机场飞行区指标为4D，并设有防吹坪、净空道、停止道和跑道端安全地区，则升降带须包括跑道和（）。

A．防吹坪

B．净空道

C．停止道

D．跑道端安全地区

5．机场刚性道面的土基强度等级以（）划分。A．加州承载比 B．弯沉值

C．地基回弹模量 D．地基反应模量

6．机场土（石）方的基本施工程序包括土（石）方平整和（）。A．振实 B．夯实 C．密实 D．压实

7．飞机与地面台站、飞机与飞机之间进行双向语音和数据通信联络主要使用（）。A．卫星通信系统 B．短波通信系统 C．高频通信系统 D．甚高频通信系统

8．大型民用机场飞行区电磁环境保护区域是以（）处为圆心、以12km为半径、从地表向上的两个圆柱形所限定的空间范围。

A．接地带

B．航向天线阵

C．跑道入口

D．下滑天线

9．在国际民航新的通信导航、监视和空中交通管理的技术方案中，地空数据链处理系统是基于（）和地／空数据通信的航空器运行监视技术。

A．卫星定位

B．多部雷达融合 C．在线监控

D．计算机网络

10．下列雷达系统中，可用于飞机的着陆引进并能提供终端管制空域内有关气象数据的雷达是（）。

A．精密进近雷达

B．机场监视雷达

C．航管雷达

D．气象雷达

11．航站楼出入口控制系统从结构上分为（）三个层次。

A．感应器、控制器及计算机信息管理系统

B．门禁卡、感应器及报警器

C．门磁锁、感应器及被控制的门

D．感应器、报警器及计算机信息管理系统

12．某机场所在地雨水丰沛，为预防洪涝灾害造成的系统瘫痪，航站楼计算机信息管理系统主服务器的主机与备机应进行（）备份。

A．冷

B．异地

C．集群

D．在线

13．航站楼最基本的广播分区应有：旅客到达区、旅客出发区、旅客（）、行李提取区和工作人员办公区。

A．迎送区

B．候机区

C．办票区

D．安检区

14．飞机自动泊位引导系统主要由停机位距离引导、（）、机型及空机位提示三部分组成。

A．机位探测引导

B．机位中线引导

C．机位滑行引导

D．机位进近引导

15．机场目视助航灯光系统和组成该系统的灯具应满足（）等方面要求。A．构形、颜色、光强和光的有效范围 B．构形、颜色、照度和灯的安装位置 C．照度、颜色、光强和光的有效范围 D．照度、构形、光强和灯的安装位置

16．如果飞机进近航道稍高于正确的航道，驾驶员看到的PAP1系统显示的灯光颜色图形为（）。

17．滑行道中线、边线标志的颜色应为（）。

A．白色

B．黄色

C．红色

D．黑色

18．滑行道桥宽度与桥外滑行道宽度相比较，滑行道桥宽度（）的宽度。

A．必须大于桥外滑行道

B．必须等于桥外滑行道

C．应等于桥外滑行道加道肩

D．应不小于桥外滑行道

19．依据《中华人民共和国民用航空法》，各省、市、自治区人民政府制定的本行政区域内民用机场建设规划应纳入（）。

A．本地区民航发展规划

B．本地区交通发展规划

C．本级交通运输发展规划

D．本级国民经济和社会发展规划

20．在机场场道工程施工中，可选择（）、机制砂或天然砂用作沥青混凝土矿料中的细集料。

A．石屑

B．粘土

C．石灰

D．矿粉

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）

21．机场飞行区指标Ⅱ与所起降飞机的（）有关。

A．最大机身长度

B．最大翼展建设工 程教 育网提供

C．最大前后轮距

D．最大转弯半径

E．最大主起落架外轮外侧间距

22．稳定碎石基础施工（厂拌法）的施工工序是：混合料拌合运输、混合料摊铺、（）和养护。

A．混合料碾压

B．接缝处理

C．提浆

D．夯实

E．振捣

23．可能造成机场场道土基含水量过多的水源来自（）。

A．大气降水

B．冲积水

C．地下水

D．冻胀水

E．结合水

24．国际民航组织根据不同气象条件下的着陆能力规定了三类着陆标准，用（）表示。

A．仪表精度

B．跑道视程

C．飞机性能

D．决断高度

E．跑道灯光

25．航站楼登机提示显示终端应显示包括（）在内的航班信息。

A．航班号

B．到达港

C．航程时间

D．起飞时间

E．登机口

26．下列关于滑行道灯光系统中各种灯特性要求的表述，正确的有（A．滑行道边灯发绿色光

B．滑行道中线灯的直线段灯发绿色光

C．滑行道边灯为闪光灯

D．滑行道中线灯为恒定发光灯

E．滑行道边灯为全向发光灯

27．下列位于飞行区内的设备和装置中，（）具有易折性。

A．跑道中线灯

B．进近灯

C．仪表着陆系统的下滑天线

D．风向指示器

E．目视进近坡度指示器

28．下列设施中，通常位于跑道中线延长线上的是（）。

A．发信台

B．航向信标台

C．下滑信标台。）

D．指点标台

E．航路全向信标台

29．航站楼弱电系统设备间的位置应（）。A．尽可能位于建筑物的中间位置 B．尽可能靠近建筑物电缆引入区 C．尽可能靠近网络接口 D．便于接地

E．处于干线子系统的中间位置

30．助航灯光灯箱和灯盘安装的质量评定标准包括（）。

A．保证项目

B．电缆绝缘项目

C．基本项目

D．允许偏差项目

E．插接头密封项目

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料：

某机场实施跑道道面沥青混凝土加层整修工程的不停航施工，机场关闭时间为当日23：00～次日6：00。该工程施工项目及每班所需时间见下表。

次序

施工项目

内容

所需时间（小时）

A

施工准备

旧道面修补与接缝处理 旧道面清洗 防反射裂缝施工 喷洒粘层油

B

沥青混凝土铺筑

C

清理现场

D

安全自查

0.5

注：1．A项目结束前1小时，B项目才能开始。

2．A、B项目结束后，C项目才能开始；C项目结束后，D项目才能开始。

问题：

1．确定B项目最早可能开始时间、最迟必须开始时间。

2．确定D项目最迟必须结束时间。

3．按B项目最早可能开始时间，编制每日施工进度计划横道图。

4．工程指挥部最迟应在什么时间内组织有关各方检查当班完成的施工段？每班

施工结束后，施工段经检查应满足哪些条件方可开航？

（二）背景材料：

某地对一民用机场进行扩建，工程项目包括场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程，工程总概算的费用情况分别为：场道工程费用3000万元；助航灯光建筑工程费用500万元，安装费用100万元，设备购置费用600万元；空管建筑工程费用250万元，安装工程费用50万元，设备购置费用300万元；航站楼弱电工程设备购置费450万元，安装工程费用50万元；设计变更增加工程费用300万元；征地费1800万元；建设单位管理费50万元；建设期贷款利息200万元；勘察设计费80万元；监理费30万元；工程质量监督、招投标管理费30万元。建设工 程教育网 提供

考虑到当地的自然条件，在总概算中增列了防洪措施费270万元。

问题：

1.本工程概算中，“工程费用”由哪几项组成？计算其费用总额。

2.本工程概算中，“其他费用”由哪几项组成？计算其费用总额。

3.本工程概算中，“基本预备费”由哪几项组成？计算其费用总额。

4.列出本工程静态部分费用组成和动态部分费用组成，计算本工程总概算额。

（三）背景资料：

某新建民航机场已基本建成完工，建设单位拟开展竣工验收等工作。竣工验收分阶段进行，第一阶段重点对机场进场道路、飞行区排水设施、滑行道桥、仪表着陆系统、跑道灯光系统、PAPI灯、航站楼玻璃幕墙、航站楼广播系统、航站楼旅客问讯及查询系统、旅客过夜用房及机场航空储油库进行检查和验收。在上述项目施工中，飞行区排水设施变更较小；航站楼广播系统有重大变更：滑行道桥的水泥混凝土桥台拆模后发现严重质量缺陷，不能满足安全使用要求，已进行加固处理。

问题：

1．指出在第一阶段验收的工程项目中，属于民航专业工程的项目和需要按规定进行飞行校验的项目。飞行校验实施中，相关施工单位如何配合？

2．对已完工项目，施工单位应如何组织自检自验？

3．简述飞行区排水设施、航站楼广播系统竣工图的绘制方法。

4．对滑行道桥如何进行验收？

2007全国一级建造师执业资格考试试卷

专业工程管理与实务试卷标准答案

（民航A）

（满分160分）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.B

2.D

3.A

4.C

5.D

6.D

7.D

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.A

16.D

17.B

18.D

19.D

20.A

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.分）

21.BE

22.AB

23.ABCD

24.BD

25.ABD

26.BDE

27.BCDE

2B.BD

29.BCDE

30.ACD

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）1．（本小题共4分）

B项目最早可能开始时间为0：00（A项目开工1小时后，B项目开工）（2分）；

最迟必须开始时间：0：30（开航前1小时完工，反推D、C、B项）（2分）。

2．（本小题共2分）

D项目最迟必须结束时间：次日5：00（开航前1小时完工）（2分）。

3．（本小题共6分）

（画对表格2分，画对一个横道得1分）

4．（本小题共8分）

工程指挥部最迟应在开航前1小时内（5：00～6：00）组织有关各方检查当班完成的施工段（2分）。

通航条件是：

（1）铺筑后的沥青层碾压密实，平整度好，临时接坡顺直，表面3cm以下温度不大于60℃（2分）。

（2）道面上没有粘结的碎粒和杂（污）物，清扫干净（2分）。

（3）所有施工机械、设备、工具等退至安全地带（2分）。

（二）1．（本小题5分）

“工程费用”由场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程的建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用组成（2分）。

场道工程费用3000万元；

助航灯光工程费用：500+100+600=1200万元：

空管工程费用：250+50+300=600万元；

航站楼弱电工程费用：450+50=500万元：

工程费用总额为：3000+1200+600+500=5300万元（3分）

2．（本小题共6分）“其他费用”由征地费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、工程质量监督费、招投标管理费等组成（5分），建设工 程教育 网提供其费用总额为：

1800+50+80+30+30=1990万元（1分）

3．（本小题共3分）“基本预备费”由设计变更引起的工程费用和防洪措施费组成（2分），其费用总额为：300+270=570万元（1分）

4．（本小题共6分）“静态部分”费用由工程费用（或其组成），其他费用（或其组成）和基本预备费（或其组成）组成（3分）：

“动态部分”费用由建设期贷款利息组成（1分）。

工程总概算额=工程费用+其他费用+基本预备费+建设期贷款利息

=5300+1990+570+200=8060万元（2分）

（三）1．（本小题4分）

承担责任（1分）。拖延工期25天，其中5天是安装公司制定工程进度计划时应该考虑和承担的（2分）。须交索赔金额为1000×5=5000元（1分）。

2．（本小题3分）

安装公司可向业主索赔（1分）。索赔项目有：工期索赔和费用索赔（2分）。

3．（本小题4分）

不妥（1分）。根据民航规定，对投产的导航设备必须进行投产校验（1分），然后根据校验结果，由民航有关部门决定是否予以批准开放使用（2分）。

4．（本小题3分）

安装公司应该对该工程进行质量保修（1分）。工程竣工验收（移交）之日起计算保修期，竣工时间为2003年10月25日（1分）。保修期至2004年10月25日止（1分）。

5．（本小题6分）

业主要求：①正确（1分）。根据多普勒全面信标场地和环境的要求：电源线100m以外埋地引入（2分）。②不正确（1分）。增加了损坏设备的因素。天线需要反射地网支撑，正确顺序是：先装反射网，后安装天线（2分）。

一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案 篇2

2009年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

第1题 企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称（）。

A．基准收益率

B．社会平均收益率

C．内部收益率

D．社会折旧率

【正确答案】：

A

第2题 股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应（）。

A．增加为注册资本

B．作为利得

C．计入盈余公积

D．计入资本公积

【正确答案】：

D

第3题 按照流动负债产生的原因，下列负债中．由于利润分配而产生的流动负债是（）。

A．应付账款

B．应付股利

C．应付工资

D．短期借款

【正确答案】：

B

第4题 企业向某厂购入价值3000元的材料．货已收到．款已支付。采用复式记账法记账时,除在有关材料账户做增加3000元的记录外．还应（）。

http://

A．在预付账款账户做增加3000元的记录

B．在银行存款账户做减少3000元的记录

C．在利润账户做减少3000元的记录

D．在收入账户做增加3000元的记录

【正确答案】：

B

第5题 已知某项目的年总成本费用为2000万元．年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%．年折旧费为200万元．年摊销费为50万元．年利息支出为100万元，则该项目的年经营成本为（）万元。

A．650

B．1350

C．1650

D．1750

【正确答案】：

C

第6题 在建设项目决策阶段，投资主体产生投资意向后紧接着应进行的工作是（）。

A．编制初步可行性研究报告

B．进行投资准备

C．进行市场研究

D．编制项目建议书

【正确答案】：

C

第7题 为有效提高建设项目的经济效果．在项目建设过程中进行价值工程活动的重点应放在（）阶段。

A．施工

B．设汁

C．竣工验收

D．保修

【正确答案】：

B

http://

第8题 在对某建设项日设计概算审查时．找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的没计概算和施工图预算资料。则该建设项目的设计溉算最适宜的审查方法是（）。

A．标准审查法

B．分和计算审查法

C．对比分析法

D．查询核实法

【正确答案】：

C

第9题 固定资产的账面价值是同定资产原值扣减（）后的余额。

A．累计折旧和累计减值准备

B．预计净残值和累计减值准备

C．预计净残值

D．累计折旧

【正确答案】：

A

第10题 建设工程人工定额是在（）的施工条件下测定和计算的。

A．最差

B．平均先进

C．先进

D．正常

【正确答案】：

D

解析：教材P243第三段 $pager$

第11题 招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是（）。

A．规费清单

B．税金清单

C．分部分项工程量清单

D．措施项目清单

http://

【正确答案】：

D

第12题 某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大误差，其应采取的正确做法是（）。

A．按招标文件的工程量填报自己的报价，并在投标函中予以说明

B．按孰有利的原则选择招标文件的工程量或自已核算的工程量报价

C．按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明

D．按自已核算的正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明

【正确答案】：

A

第13题 某设备在不同的使用年限(从1年到7年)下，年资产消耗成本和年运行成本如下表，则该设备的经济寿命为（）年。

A．6

B．5

C．4

D．3

【正确答案】：

B

第14题 已知某项目的净现金流量如下表所示，若i=8%，则该项目的财务净现值为（）万元。

A．93.98

B．101.71

C．108.00

D．109.62

【正确答案】：

B

第15题 某承包商于2007年11月1日签汀了一项施工承包合同，合同工期为18个月，合同结果可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元．2008年12月31日工程完成程度为80%．2008年累计收到工程款3 300万元，则2008年应确认的合同收入为（）万元。

A．3300

http://

B．3700

C．4000

D．4700

【正确答案】：

B

第16题 某企业生产所需的一种材料单价为200元/吨，一次订货总成本为400元，其中订货固定成本为320元，每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨．则企业该种材料的采购总量为（）吨。

A．800

B．1600

C．3200

D．4000

【正确答案】：

A

第17题 编制建设工程项目设计概算时，在收集原始资料后应进行的T作有：①确定有关数据；②单位工程概算书编制；③各项费用计算；④单项工程综合概算书编制。其正确顺序是（）。

A．③→①→②→④

B．①→③→②→④

C．③→②→①→④

D．①→②→③→④

【正确答案】：

B

第18题 既是工程拨款或货款的最高限额，又是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过批准的（）。

A．开X-报告

B．资金申请报告

C．设计概算文件

D．项目建议书

【正确答案】：

C

http://

第19题 某项目建设投资为1 000万元，流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为340万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。

A．7.14

B．3.53

C．2.94

D．2.35

【正确答案】：

C

第20题 具有审查全面、细致、审查效果好等优点，但只适宜于规模较小，工艺较简单的工程预算审查的方法是（）。

A．对比审查法

B．分组计算审查法

C．逐项审查法

D．标准预算审查法

【正确答案】：

C $pager$

第21题 正常情况下，同一设备寿命期内租赁费、租金和购置原价三者之间的数量关系是（）。

A．租赁费=租金>购置原价

B．租赁费>租金>购置原价

C．租赁费<租金<购置原价

D．租赁费>租金=购置原价

【正确答案】：

B

第22题 某工程是施工总承包商甲承揽了2000万元的建筑施工合同。经业主同意，甲将其中200万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%，则甲应缴纳的营业税为（）万元。

A．6

B．54

C．60

http://

D．66

【正确答案】：

B

第23题 投资收益率是指投资方案建成投产并达到设计生产能力后一个正常生产年份的（）的比率。

A．年销售收入与方案固定资产投资

B．年销售收入与方案总投资

C．年净收益额与方案总投资

D．年净收益额与方案固定资产投资

【正确答案】：

C

第24题 资产负债表是反映企业在某一特定日期（）的报表。

A．财务状况

B．利润分配

C．现金流量

D．经营成果

【正确答案】：

A

第25题 在项目财务评价和国民经济评价中均可以使用的不确定性分析方法是（）。

A．投入产出分析法

B．现金流量分析法

C．敏感性分析法

D．盈亏平衡分析法

【正确答案】：

C

第26题 施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于（）。

A．建筑安装工程材料费

B．建筑安装工程措施费

http://

C．研究试验费

D．工程建设其他费用

【正确答案】：

A

第27题 企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商品销售收入的时间应是（）。

A．商品运到并开始安装时

B．商品安装完毕并检验合格时

C．货方首次付款时

D．收到最后一笔销售货款时

【正确答案】：

B

第28题 债务人以非现金资产清偿债务时，应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额计人（）。

A．股本(或实收资本)

B．盈余公积

C．当期损益

D．资本公积

【正确答案】：

C

第29题 某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。

A．1250

B．1150

C．1100

D．1090

【正确答案】：

A

http://

第30题 某企业计划年初投资200万元购置新设备以增加产量，已知设备可使用6年，每年增加产品销售收入60万元，增加经营成本20万元，设备报废时净残值为10万元。对此项投资活动绘制现金流量图，则第6年末的净现金流量可表示为（）。

A．向下的现金流量，数额为30万元

B．向下的现金流量，数额为50万元

C．向上的现金流量，数额为50万元

D．向上的现金流量，数额为30万元

【正确答案】：

C $pager$

第31题 在工程建设中．对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有（）。

A．净年值法、净现值法、年折算费用法

B．年折算费用法、综合总费用法、净年值法

C．增量投资分析法、净年值法、综合总费用法

D．增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法

【正确答案】：

D

第32题 在建设工程定额计价模式下．投标人投标报价中的间接费内容和取费标准是由（）。

A．主管部门规定的 B．招标人事先限定的 C．企业经营部门测定的 D．国家法律规定的 【正确答案】：

A

第33题 某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（）。

A．管理费用

B．工程成本

C．财务费用

D．营业费用

http://

【正确答案】：

A

第34题 国际工程投标报价时．在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按（）计算。

A．投标人所在国预算价格

B．材料设备出厂价格

C．施工现场交货价格

D．当地市场价格

【正确答案】：

C

第35题 费用按经济用途可分为生产成本和期间费用．下列费用中．属于生产成本的是（）。

A．材料费

B．营业费

C．财务费

D．管理费

【正确答案】：

A

第36题 某项目贷款筹资总额18万元，筹资费率为10%，贷款年利率为9%，不考虑资金的时间价值，则该项贷款的资金成本率为（）。

A．8.10%

B．9.00%

C．10.00%

D．11.10%

【正确答案】：

C

第37题 应收账款的机会成本一般按（）计算。

A．银行贴现率

B．坏账损失率

C．银行贷款利率

http://

D．有价证券利息率

【正确答案】：

D

第38题 某施工企业因生产经营急需资金，于2008年7月1日将一张2008年6月1日本地签发的期限为5个月、票面金额为1000 000元的不带息商业汇票向银行贴现，银行要求的年贴现率为6%，则该施工企业的贴现所得金额为（）元。

A．940000.00

B．940000.33

C．980000.00

D．980000.33

【正确答案】：

C

第39题 某设备三年前购买的原始成本是90000元．目前的账面价值为40000元，经过评估，该设备现在的净残值为18 000元，则在设备更新方案比选中，该设备的沉没成本是（）元。

A．18000

B．40000

C．50000

D．90000

【正确答案】：

D

第40题 工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是（）。

A．按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量

B．按施工方案计算工程总量

C．按施工方案加允许误差计算工程量

D．按施工图图示尺寸计算工程净量

【正确答案】：

D $pager$

第41题 建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付（）的各项费用。

http://

A．施工现场的所有工作人员

B．直接从事建筑安装工程施工的生产工人

C．施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员

D．从事建筑安装工程施工的生产和管理人员

【正确答案】：

B

第42题 价值工程分析阶段的工作步骤是（）。

A．功能整理→功能定义→功能成本分析→功能评价+确定改进范围

B．功能定义→功能评价→功能整理→功能成本分析→确定改进范围

C．功能整理→功能定义→功能评价→功能成本分析→确定改进范围

D．功能定义→功能整理→功能成本分析→功能评价+确定改进范围

【正确答案】：

D

第43题 按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号——所得税》规定，企业采用（）对所得税进行会计处理。

A．利润表债务法

B．应付税款法

C．资产负债表债务法

D．递延法

【正确答案】：

C

第44题 工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的（）阶段的投资估算额。

A．项目规划

B．项目建议书

C．详细可行性研究

D．初步可行性研究

【正确答案】：

C

http://

第45题 某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该项补贴资金应视为项目的（）。

A．债务资金

B．一般现金流出

C．权益资金

D．一般现金流入

【正确答案】：

D

第46题 施工承包企业为扩大生产购买大型塔式起重产生的现金流量属于（）。

A．筹资活动产生的现金流量

B．投资活动产生的现金流量

C．经营活动产生的现金流量

D．生产活动产生的现金流量

【正确答案】：

B

第47题 中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的操作方式是（）。

A．买入有价证券

B．提高法定准备率

C．卖出有价证券

D．降低利率

【正确答案】：

A

第48题 生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和（）。

A．概算指标估算法

B．扩大指标估算法

C．生产能力指数法

D．类似工程预算法

【正确答案】：

http://

B

第49题 生产性建设工程项目投资中的积极部分是指（）。

A．安装工程投资

B．设备工器具投资

C．工程建设其他费用

D．建筑工程投资

【正确答案】：

B

解析：教材P221第一段

第50题 某项目设计年生产能力为10万元．年固定成本为1500万元，单台产品销售价格为1200元，单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是（）台。

A．37 500

B．27 272

C．18 750

D．12 500

【正确答案】：

A $pager$

第51题 建设项目决策阶段可行性研究的依据包括（）。

A．委托监理合同

B．项目建议书

C．项目初步设计文件

D．材料采购合同

【正确答案】：

B

第52题 根据《企业会计准则第15号——建造合同》，下列费用中，不应计人工程成本的是（）。

A．为订立施工合同而发生的有关费用

B．为工程施工所耗用的材料费用

C．在施工过程中发生的材料二次搬运赞

http://

D．企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所产生的费用

【正确答案】：

A

第53题 建设项目投资估算的内容，从费用构成来讲应包括建设工程项目（）的全部费用。

A．从施工到竣工投产

B．从筹建到设计前

C．从设计到竣工投产

D．从筹建到竣工投产

【正确答案】：

D

第54题 已知年名义利率为10%，每季度计息1次，复利计息，则年有效利率为（）。

A．10.47%

B．10.38%

C．10.25%

D．10.00 %

【正确答案】：

B

第55题 能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人或流出，用于计算累计盈余资金，分析项目财务生产能力的现金流量表是（）。

A．投资各方现金流量表

B．财务计划现金流量表

C．项目投资现金流量表

D．项目资本金现金流量表

【正确答案】：

B

第56题 资本溢价是指企业在筹集资金的过程中．企业投资者投入的资金（）的数额。

A．超出企业其他投资人投入的资金

http://

B．高于其评估价值

C．高于其账面价值

D．超出其在企业注册资本中所占份额

【正确答案】：

D

第57题 某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为（）。

A．32.08%

B．20.60%

C．17.62%

D．14.46%

【正确答案】：

A

第58题 根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（）。

A．产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高

B．在产品成本不变的条件下，提高产品功能

C．在提高产品功能的同时，降低产品成本

D．在保持产品功能不变的前提下，降低成本

【正确答案】：

C

第59题 测定材料消耗定额时，定额中的损耗量是指操作过程中不可避免的废料和损耗，以及不可避免的（）。

A．保管过程中的损耗

B．施工现场内运输损耗和场外运输损耗

C．采购过程中的计量误差

D．施工现场内运输损耗

【正确答案】：

D

解析：教材P247第二段

http://

第60题 某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元．基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为（）万元。

A．190

B．182

C．180

D．120

【正确答案】：

A

解析：教材P229基本预备费的计算。

（600+1200+100）10%=190，注意利息不在计算的基数中 $pager$

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

第61题 下列设备安装工程概述计算式中，属于概算指标法的有（）。

A．设备安装费=设备原价×设备安装费率

B．设备安装费=设备安装工程量×预算单价

C．设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费

D．设备安装费=设备台数×每台设备安装费

E．设备安装费=建筑面积×单位面积安装费

【正确答案】：

A,C,D,E

解析：教材P300.（一）、（二）、（三）

第62题 下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有（）。

A．利得

B．盈余公积

C．实收资本

D．等本公积

E．未分配利润

【正确答案】：

C,D

http://

第63题 以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有（）。

A．它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的 B．融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的 C．贷款偿还期短于项目的经济寿命

D．贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式

E．债务资金可以用于项目的建设和日常经营

【正确答案】：

A,C,D

第64题 对设备第二无形磨损进行补偿的方式有（）。

A．大修理

B．更新

C． 经常性修理

D．日常保养

E．现代化改装

【正确答案】：

B,E

第65题 在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有（A．功能现实成本计算

B．方案创造

C．方案评价

D．功能整理

E．功能定义

【正确答案】：

A,D,E

第66题 下列关于企业利润的描述中，正确的有（）。

A．净利润=利润总额-所得税费用

B．利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出

C．利润总额体现企业的最终经营成果

D．营业利润是企业利润的主要来源）。

http://

E．营业利润包括企业对外投资收益

【正确答案】：

A,B,D,E

第67题 影响资金等值的因素有（）。

A．资金运动的方向

B．资金的数量

C．资金发生的时间

D．利率(或折现率)的大小

E．现金流量的表达方式

【正确答案】：

B,C,D

第68题 根据《企业会计准则第15号——建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（）。

A．材料二次搬运费

B．临时设施摊销费

C．施工机械安装、拆卸和进出场费

D．工程定位复测费

E．场地清理费

【正确答案】：

A,B,D,E

第69题 在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时间包括（）。

A．正常负荷下的工作时间

B．不可避免的中断时间

C．有根据地降低负荷下的工作时间

D．施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间

E．不可避免的无负荷工作时间

【正确答案】：

A,B,C,E

http://

第70题 采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有（）。

A．分部分项工程实物工程量

B．预算定额项目中所列的用工数量

C．当时当地的市场价格信息

D．预算定额项目中所列的材料数量

E．投标企业的企业定额

【正确答案】：

A,B,D $pager$

第71题 建筑安装工程费用包括（）。

A．直接费

B．间接费

C．利润

D．税金

E．建设管理费

【正确答案】：

A,B,C,D

第72题 建设工程项目在选择新工艺和新材料时，应遵循的原则有（A．先进

B．合理

C．可靠

D．超前

E．适用

【正确答案】：

A,B,C,E

第73题 动态会计等式是由（）等会计要素构成的。

A．资产

B．收入

C．负债

D．费用

E．利润。）

http://

【正确答案】：

B,D,E

第74题 新设法人融资项目的资本金筹措方式有（）。

A．股东直接投资

B．发行股票

C．政府投资

D．股东增资扩股

E．发行债券

【正确答案】：

A,B,C

第75题 下列关于联合试运转费的描述中．正确的有（）。

A．联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用

B．不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费

C．当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转=联合试运转费用支出-联合试运转收入

D．联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用

E．联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费

【正确答案】：

B,C,E

解析：教材P228，联合试运转费。

第76题 下列企业资产中，属于无形资产的有（）。

A．低值易耗品

B．非专利技术

C．出让的土地使用权

D．专利权

E．著作权

【正确答案】：

B,C,D,E

第77题 下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有（）。

A．土地使用费

http://

B．建筑安装工程费

C．建设管理费

D．流动资金

E．生产准备费

【正确答案】：

A,C,E

第78题 根据《建筑安装工程费用项目组成》规定．下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（）。

A．材料二次搬运费

B．材料检验试验费

C．夜间施工增加费

D．新材料试验费

E．安全施工费

【正确答案】：

A,C,E

第79题 会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法（）。

A．因素分析法

B．交叉分析法

C．水平分析法

D．趋势分析法

E．垂直分析法

【正确答案】：

C,D,E

第80题 建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有（）。

A．项目年收益大致相等

B．项目寿命期较短

C．评价精度要求较高

D．可以不考虑资金的时间价值

E．项目现金流量变动大

【正确答案】：A,D来源：123建造师网（http://）

一级建造师管理考试真题及答案 篇3

A.有利于环保

B.提高工程质量

C.有利于投资控制

D.有利于进度控制

2.根据《项目管理知识体系指南(PMBOK 指南)》，项目经理应具备的技能包括( )。

A.决策能力、领导能力和组织协调能力

B.项目管理技术、应变能力和生产管理技能

C.管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验

D.项目管理技术、领导力、商业管理技能和战略管理技能

3.业主方项目管理的目标中，进度目标是指( )的时间目标。

A.项目动用

B.竣工验收

C.联动试车

D.保修期结束

4.关于组织论及组织工具的说法，正确的是( )。

A.管理职能分工反映的是一种动态组织关系

B.工作流程图是反映工作间静态逻辑关系的工具

C.组织结构模式和组织分工都是一种相对的静态组织关系

D.组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能分工

5.下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是( )。

A.项目总投资规划

B.项目总投资目标的分解

C.项目建设成本分析

D.技术方案分析和论证

6.下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是( )。

A.项目实施期管理总体方案

B.生产运营期设施管理总体方案

C.生产运营期经营管理总体方案

D.项目风险管理与工程保险方案

7.关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是( )。

A.不允许出现虚工作

B.箭线不能交叉

C.不能出现双向箭头的连线

D.只能有一个起点节点，但可以有多个终点节点

8.建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为( )。

A.自事故发生之日起 30 日内

B.自调查组成立之日起 30 日内

C.自调查组成立之日起 60 日内

D.自事故发生之日起 60 日内

9.根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为( )。

A.组织类信息

B.技术类信息

C.管理类信息

D.经济类信息

10.某工程签约合同价为 2400 万元，总工期为 24 个月，施工过程中业主增加工程 200 万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为( )。

A.1 个月

B.2 个月

C.3 个月

D.4 个月

11.某工作最短估计时间是 5 天，最长估计时间是 10 天，最可能估计时间是 6 天。根据三时

估算法，该工作的持续时间是( )天。

A.6.25

B.6.5

C.6.75

D.7

12.根据《建设工程质量管理条例》 ， 监理工程师应当按照( ) 的要求， 采取旁站、巡视

和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

A.建设工程强制性标准条文

B.委托监理合同

C.工程监理规范

D.工程技术标准

13.“施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。

A.冗余安全度治理

B.直接隐患与间接隐患并治

C.单项隐患综合治理

D.预防与减灾并重治理

14.关于双代号时标网络计划的说法，正确的是( )。

A.能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间

B.工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚

C.没有虚箭线，绘图比较简单

D.工作的自由时差可以通过比较与其紧后工作间隔时间(取最小值)

15.施工单位任命项目经理在( )完成。

A.项目计划阶段

B.项目启动阶段

C.项目实施阶段

D.项目收尾阶段

16.关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法， 正确的是( )。

A.风险量越大，损失程度越大

B.损失发生的概率越大，风险量越小

C.风险等级与风险损失程度成反比关系

D.损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大

17.建设工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是( )。

A.减量化处理

B.回收利用

C.填埋处置

D.稳定固化

18.国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制建设工程项目质量影响因素的( )。

A.人的因素

B.管理因素

C.方法的因素

D.环境因素

19.关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。

A.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的

B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的

C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的

D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的

20.根据《建设工程施工专业分包合同( 示范文本) 》 ， 关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是( )

A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地

B.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令

C.分包人可直接致函发包人或工程师

D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系

21.在建设工程质量过程验收中，分项工程质量验收的组织者是( )。

A.施工单位项目负责人

B.建设单位项目负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

22.建设工程项目质量管理的 PDCA 循环中，质量处置(A)阶段的主要任务是( )。

A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案

B.将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中

C.对质量问题进行原因分析，采取措施予以以纠正

D.对计划实施过程进行科学管理

23.关于安全生产教育培训的说法，正确的是( )

A.企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗

B.项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助

C.班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助

D.企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育

24.某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干 14 万元：石方工程采用综合单

价合同， 单价为 100 元/m3。该工程有关工程量和价格资料见下表， 则该工程结算价款为( )万元。

A.35

B.39

C.37

D.42

25.下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是( )。

A.变更施工方案

B.调整工作计划

C.采取索赔手段

D.增加经济投入

26.某项目招标时， 因工程初期很难描述工作范围和性质， 无法按常规编制招标文件， 则适宜

采用的合同形式是( )。

A.成本加奖金合同

B.成本加固定费用合同

C.最大成本加费用合同

D.成本加固定比例费用合同

27.建设工程项目施工成本控制涉及的时间范围是( )。

A.从施工准备开始至项目交付使用为止

B.从工程投标开始至项目竣工结算完成为止

C.从施工准备开始至项目竣工结算完成为止

D.从工程投标开始至项目保证金返还为止

28.某工程持续时间 2 天， 有两项紧前工作和三项紧后工作， 紧前工作的最早开始时间分别是

第 3 天、第 6 天(计算坐标系)，对应的持续时间分别是 5 天、1 天;紧后工作的最早开始

时间分别是第 15 天、第 17 天、第 19 天，对应的总时差分别是 3 天、2 天、0 天。该工作的总时差是( )天。

A.9

B.10

C.8

D.13

29.下列职业健康安全管理体系的基本要素中，属于核心要素的是( )。

A.记录控制

B.目标和方案

C.文件控制

D.应急准备和响应

30.根据项目总进度目标论证的工作步骤，进度计划系统结构分析的紧后工作是( )。

A.项目结构分析

B.编制各层进度计划

C 项目的工作编码

D.编制总进度计划

31.某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生差旅费、投标费 50 万元。该项目工程完工

时共发生人工费 600 万元，差旅费 5 万元，管理人员工资 98 万元，材料采购及保管费 15 万

元，根据《企业会计准则第 15 号——建造合同》，间接费用是( )万元。

A.50

B.103

C.55

D.70

32.用于保证承包人能够按合同规定进行施工， 合理使用发包人已支付的全部预付金额的工程

担保是( )。

A.支付担保

B.预付款担保

C.投标担保

D.履约担保

33.下列质量控制工作中，属于施工作业环境因素控制的工作是( )。

A.建立统一的现场施工组织系统

B.严格落实施工组织设计，保证现场施工条件

C.制定应对极端天气的专项紧急预案

D.根据工程岩土地质资料采取基坑加固方案

34.某工程发生质量事故导致 12 人重伤， 按照事故损失的程度分级， 该质量事故属于( )。

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

35.施工项目成本核算的程序中， 将每个月应计入工程成本的生产费用， 在各个成本对象之间

进行分配和归集，计算各工程成本后需进行的工作是( )。

A.对未完成工程进行盘点，确定本期已完工程实际成本

B.对所发生的费用进行审核，确定应计入成本的费用和期间费用

C.将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本

D.将已完成工程成本转入工程结算成本

36.某工程网络计划图如下，工作 D 的最迟开始时间是第( )天。

A.3

B.5

C.6

D.8

37.下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是( )。

38.装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的

( )。

A.60%

B.75%

C.65%

D.70%

39.根据质量管理体系认证制度， 当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更、体系认证范

围变更、体系认证证书持有者变更，企业可采取的行动是( )。

A.申请复评

B.重新换证

C.认证暂停

D.认证撤销

40.关于如下横道图进度计划的说法，正确的是( )。

A.如果不要求工作连续，工期可压缩 1 周

B.圈梁浇筑和基础回填间的流水步距是 2 周

C.所有工作都没有机动时间

D.圈梁浇筑工作的流水节拍是 2 周

41.某工程项目进行月(季)度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损。则应采取的措施是( )。

A.从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度

B.增加变更收入，弥补政策亏损

C.将亏损成本转入下一月(季)度

D.停止施工生产，并报告业主方

42.应用曲线法进行施工成本偏差分析时， 已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的

竖向距离表示( )。

A.成本累计偏差

B.进度累计偏差

C.进度局部偏差

D.成本局部偏差

43.项目管理实施规划的编制工作包括： ①分析项目具体特点和环境条件; ②熟悉相关的法

规和文件; ③了解相关方的要求; ④履行报批手续; ⑤实施编制活动，正确的工作程序是

( )。

A.③→①→②→⑤→④

B.①→②→③→④→⑤

C.①→③→②→⑤→④

D.③→②→①→④→⑤

44.建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定日期支付工资的， 应当向劳动者说

明情况， 并与工会或职工代表协商一致后， 可以延期支付工资， 但最长不得超过( ) 日。

A.45

B.60

C.30

D.90

45.某混凝土结构出现 0.5mm 的裂缝，且裂缝深度较深，应才用的处理方法是( )。

A.灌浆修补法

B.表面密封法

C.嵌缝密闭法

D.粘贴加固法

46.关于某起重信号工病休 7 个月后重返工作岗位的说法，正确的是( )。

A.应重新进行安全技术理论学习，经确认合格后上岗作业

B.应在从业所在地考核发证机关申请备案后上岗作业

C.应重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业

D.应重新进行安全技术理论学习，实际操作考试，经确认合格后上岗作业

47.项目信息门户建立和运行的理论基础是( )。

A.绩效优化理论

B.项目集成理论

C.远程合作理论

D.网络互联理论

48.建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测， 在质量监督的性质上属于

( )。

A.建设行为监督

B.工程质量行为监督

C.工程实体质量监督

D.业务管理监督

49.关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是( )。

A.招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺

B.招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请

C.投标人向招标人提交投标文件，称为承诺

D.招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请

50.项目目标动态控制工作包括： ①确定目标控制的计划值： ②分解项目目标; ③收集项目

目标的实际值; ④定期比较计划值和实际值; ⑤纠正偏差。正确的工作流程是( )。

A.①→③→②→⑤→④

B.②→①→③→④→⑤

C.③→②→①→④→⑤

D.①→②→③→④→⑤

51.某建设工程项目在施工中发生下列人工费： 完成业主要求的合同外工作花费 3 万元; 由于

业主原因导致工效降低，使人工费增加 3 万元;施工机械故障造成人员窝工损失 1 万元，则

施工单位可向业主索赔的合理人工费为( )。

A.3 万元

B.4 万元

C.6 万元

D.7 万元

52.按照国际通用的预警信号颜色表示，安全状况为“受到事故的严重威胁”时，预警信号颜色及等级为( )。

A.黄色， Ⅰ 级预警

B.橙色， Ⅱ 级预警

C.橙色， Ⅲ级预警

D.黄色， Ⅲ级预警

53.下列施工现场噪声控制的措施中，属于声源控制的是( )。

A.利用消声器阻止传播

B.利用吸声材料吸收声能

C.采用低噪声设备和加工工艺

D.应用隔声屏障阻碍噪声传播

54.某分项工程月计划完成工程量为 3200m2，计划单价为 15 元/m2。月底承包商际完成工程量为 2800m2， 实际单价为 20 元/m2， 则该工程当月的计划工作预算费用(BCWS) 为( )

元。

A.4

B.48000

C.56000

D.64000

55.某工程承包人于 年 5 月 15 日提交了竣工验收申请报告， 6 月 10 日工程竣工验收合格，6 月 15 日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，该工程的缺陷责任期、保修期起算日分别为( )。

A.6 月 10 日、6 月 15 日

B.5 月 15 日、6 月 10 日

C.5 月 15 日、6 月 15 日

D.6 月 15 日、6 月 10 日

56.装配式混凝土建筑预制构件进场时需检查( )。

A.生产记录

B.质量验收记录

C.套筒灌浆记录

D.机械连接报告

57.建设工程项目施工成本按构成要素可分解为( )。

A.直接费、间接费、利润、税金等

B.单位工程施工成本，分部工程施工成本、分项工程施工成本等

C.人工费、材料费、施工机具使用费，措施项目费等

D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等

58.建设工程施工招投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容是( )。

A.标书的计价方式

B.标书的优惠条件

C.报价的构成和取费标准

D.报价计算的正确性

59.关于 FIDIC 施工合同条件中采用 DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是

( )。

A.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致

B.业主应按支付条件支付 DAB 报酬的 70%

C.DAB 成员一般是工程技术和管理方面的专家

D.DAB 提出的裁决具有强制性

60.下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是( )。

A.施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响

B.施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案

C.建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保

D.建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费

61.关于按规定向有关部门报告建设工程安全事故情况的说法，正确的是( )。

A.事故发生后，事故现场有关人员应当于 1 小时内向本单位安全负责人报告

B.专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告

C.事故现场人员可直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告

D.安全生产监督管理部门每级上报的时间不得超过 4 小时

62.根据《建设工程安全生产管理条例》 ， 对达到一定规模的危险性较大的分部(分项) 工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和( )签字后实施。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.业主方项目负责人

D.总监理工程师

63.关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是( )。

A.分包人必须服从发包人直接发出的指令

B.必须完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用

C.分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务，另有约定除外

D.在合同约定的时间内，向监理人提交施工组织设计，并在批准后执行

64.根据《建设工程施工合同( 示范文本) 》 ， 除另有约定外， 国内工程中通常由发包人投保的险种是( )。

A.工伤保险

B.人身意外伤害险

C.执业责任险

D.建筑工程一切险

65.某工程施工成本计划采用时间—成本累计曲线( S 曲线)表示，因进度计划中存在有时差

的工作， S 形曲线必然被包络在由全部工作都按( )的曲线所组成的“香焦图”内。

A.最早开始和最迟开始

B.最早完成和最迟完成

C.最迟开始和最迟完成

D.最早完成和最迟完成

66.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的职责包括( )。

A.参与组建项目管理机构

B.对各类资源进行质量监控和动态管理

C.主持编制项目管理目标责任书

D.确定项目管理实施目标

67.在项目成本分析的依据中， 既可对已经发生的经济活动进行核算， 又可对尚未发生的经济

活动进行核算的方式是( )。

A.会计核算

B.成本核算

C.业务核算

D.统计核算

68.某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程，每项施工过程包括备料、

运输、现场施工三项工作，墙纸裱糊各项工作的持续时间分别 2、1、6 天，墙面软包各项工

作的时间分别是 3、2、4 天;由于运输工具的限制，每天只能运输一项施工过程的材料，该

装饰工程的最短施工工期是( )。

A.9

B.10

C.11

D.12

69.建设工程项目施工成本管理是指在保证工期和质量要求的情况下， 采取相应措施，( )。

A.全面分析实际成本的变动状态

B.严格控制计划成本的变动范围

C.将实际成本控制在计划范围内

D.把计划成本控制在目标范围

70.某基坑支护工程采用土钉墙支护方式，在施工过程质量检测试验时的主要检验参数是

( )。

A.抗拔力

B.墙身完整性

C.墙体强度

一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案 篇4

（水利水电工程专业）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选中，只有1个最符合题意）

1．经纬仪的操作步骤是（）。

A．照准--整平--对中--读数

B．照准--对中--整平--读数

C．整平--对中--照准--读数

D．对中--整平--照准--读数

2．尺寸为1.5m×1.0m×0.8m（长×宽×高）的箱体平放在水深为2.8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（）kN（水的重度取10kN/m3）。

A．20

B．27

C．30

D．42

3．渗透系数ｋ的计算公式为：k=Q1/AH，式中1表示（）。

A． 通过渗流的土样面积

B通过渗流的土样高度

C．实测酶水头损失

D．实验水压

4．细度模数为2.0的砂属于（）。

A．粗砂

B．中砂

C．细砂

D．特细砂

5．水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（）级。

A．1 B．2 C．3 D．4

6．水闸公路桥T形梁的预应力属于（）荷载。

A．永久作用

B．可变作用

C．偶然作用

D．施工期临时

7．用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）灌浆。

A．接缝

B．固结

D．回填

8．某土坝工程级别为2级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（）。

A．90％～92％

B．92％～96％

C．96％～98％

D．98％～100％

9．混凝土面板堆石坝坝体干密度一段用（）测定。

A．灌水法

B．挖坑取样法

C．环刀取样法

D．灌砂法

10．混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（）。

A．20％～30％

B．30％～40％

C．40％～50％

D．50％～100％

11．在工程建设实施阶段，依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（）。

A．项目法人

B．监理单位

C．施工单位

D．质量监督机构

12．某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（）。

A．坝体填筑

B．大坝护坡

C．电站厂房

D．尾水渠护坡

13．某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20 万元，处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（）。

A．重大质量事故

B．较大质量事故

C．一般质量事故

D．质量缺陷

14．质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。

A．抽查

B．巡视

C．旁站

D．平行检验

15．某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件，其已 完工程量一般应达全部建安工程量的（）以上。A．20％ B．30％

C．50％

D．70％

16．水电工程特大质量事故的处理方案由（）提出。

A．监理单位

B．设计单位

C．质监总站

D．施工单位

17．某大型泵站工程项目法人完成竣工财务决算编制工作的规定期限为完建后（）。

A．1 B．3 C．5 D．6

18．某水库电站施工中暂停施工通知应由（）签发。

A．主管部门负责人

B．项目法人单位负责人

C．监理单位负责人

D．总监理工程师

19．某地交通部门在河道上修建跨河桥梁，该交通部门应在（）报请批准前。将其 工程建设方案报请有关水行政主管部门审查同意。

A．项目建议书

B．可行性研究报告

C．初步设计

D．开工申请

20．某水利工程一单项工作直接工程费与间接费之和为300元，根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文），企业利润应为（）元。

A．15 B．18 C．21 D．24

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中；有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（）的限制。

A．初凝时间

B．终凝时间

C．运输条件

D．温控要求

E．铺层厚度

22．堤防土方施工进行距离丈量时，在视距为（）m时可采用视距法测定。

A．25 B．35 C．45 D．55 E．65

23．高压喷射灌浆的喷射形式有（）。

A．压喷

B．旋喷

C．摆喷

D．循环喷

E．定喷

24．反铲挖掘机每一作业循环包括（）等过程。

A．挖掘

B．运土

C．回转

D．卸料

E．返回

25．防止土石坝产生渗透变形的工程措施有（）等。

A．设置水平与垂直防渗体

B．设置上游堆石戗堤

C．设置排水沟或减压井

D．在有可能发生管涌的地段铺设反滤层

E．在有可能产生流土的地段增加渗流出口处的盖重

26水利工程建设项目稽察工作的基本原则是（）。

A．客观

B．公正

C．高效

D．服务

E．公平

27．某水电站工程建设过程中，项目法人依法与相关各方签订合同。下列合同中属于建设工程合同的有（）。

A．勘察合同

B．设计合同

C．施工合同

D．监理合同

E．启闭机采购合同

28．根据《水利工程建设安全生产管理规定》，设计单位安全责任主要落实在（）等 万面。

A．资质等级 B．设计标准 C．设计文件

D．设计人员 E．安全生产条件

29．根据《水电工程建设监理规足》，水电监理单位资格等级分为（）。

A．甲级

B．乙级

C．丙级

D．丁级 E．专业监理

30．根据《水法》，在河道管理范围内限制进行的活动包括（）。

A．修码头

B．建设桥梁

C．铺设跨河管道

D．铺设跨河电缆

E．弃置阻碍行洪的物体

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某水闸施工合同上游连接段分部工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价（钢筋混凝土工程为综合单价）见图。合同约定：（1）预付款为合同价款的10％，开工前支付，从

第1个月开始每月平均扣回；（2）保留金自第1个月起按每月工程进度款的5％扣留。

施工中发生以下事件：

事件1．土方开挖时发现上游护底地基为软弱土层，需进行换土处理。经协商确定，增 加的“上游护底换土”是“土方开挖”的紧后、“上游护底”的紧前工作，其工作量为1000m

3，单价为22.5元/m3（含开挖、回填），时间为10d。

事件2．在翼墙浇筑前，为保证安全，监理单位根据有关规定指示承包人架设安全网一 道，承包人为此要求增加临时设施费用。

问题

1．计算工程预付款额及新增“上游护底换土”后合同总价（单位为元，保留2位小数。下同）。

2．若实际工作量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均习施工，工程第1 天开工后每月以30天计，计算第2个月的工程进度款、预付款扣还、保留全扣留和实际支 付款。

3．施工单位提出的增加临时设施费的要求是否合理？为什么？

4．指出上游翼墙墙后回填土施工应注意的主要问题有哪些？

（二）背景资料

津江水电站工程流道混凝土施工中，施工单位为了便于进度检查与调整，编制了双代号 时标网络图如下：

施工过程中发生如下事件：

事件1．项目部第12天末组织了进度检查，检查结果以进度前锋线表示在上图中。

事件2．为了便于进度调整，项目部组织技术人员对可压缩工作的最短工作时间及赶工 费用进行了全面分析，结果如下：

工作名称 钢筋制作 模板制作 钢筋安装 模板安装 预埋件安装

工作代码 „„ Q Ⅰ J 1 M

计划工作时间（天）最短工作时间（天）4 5 7 4 2 赶工费用（万元/天）6 1 2 1 3 问题

1．指出该网络图的关键线路，说明1（⑧→⑩）实线和波浪线长度各表示的含义。

2．根据图示进度前锋线，说明进度检查时D、E、G三项已完成多少天工作量、推迟 或提前天数以及对计划工期的影响。

3．发包人要求工程按计划完工，在不改变逻辑关系的前提下，分析并指出最优调整方 案及增加的总费用。

（三）背景资料

某水利枢纽工程项目包括大坝、水电站等建筑物。在水电站厂房工程施工期间发生如下 事件：

事件1．施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下：

（1）爆破作业，必须统一指挥，统一信号，划定安全警戒区，并明确安生警戒人员。在引爆时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后，首无须经安全员进行检查，确认安全 后，其他人员方能进入现场。

（2）电站厂房上部排架施工时高处作业人员使用升降机垂直上下。

（3）为确保施工安全，现场规范使用“三宝”，加强对“四口”的防护。

事件2

．水电站厂房施工过程中，因模板支撑体系稳定性不足导致现浇混凝土施工过程 中浇筑层整体倒塌，造成直接经济损失50万元。事故发生后，施工单位及时提交了书面报 告，报告包括以下几个万面内容：

（1）工程名称、建设地点、工期、项目法人、主管部门及负责人电话；

（2）事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称；

（3）事故发生的经过和直接经济损失；

（4）事故报告单位、负责人以及联系方式。

事故发生后，项目法人组织联合调查组进行了事故调查。

问题

1．指出并改正爆破作业安全措施中的不妥之处。

2．为确保升降设备安全平稳运行，升降机必须配备的安全装置有哪些？

3．施工安全技术措施中的“三宝”和“四口”指什么？

4．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，确定事件2的事故等级；补充完善质量事 故报告的内容，指出事故调查的不妥之处，说明正确的做法。

（四）背景资料

清河泵站设计装机流量150m3/s，出口防洪闸所处堤防为1级。招标人对出口防洪闸工 程施工标进行公开招标。有关招标工作计划如下：5月31日提交招标备案报告，6月1日发 布招标公告，6月11日～15日出售招标文件，6月16日组织现场踏勘，6月17日组织投标 预备会，7月5日开标，7月6日～10日评标定标。

招标工作完成后，A单位中标，与发包人签订了施工承包合同。工程实施中发生如下事 件：

事件1．Ⅰ-Ⅰ段挡土墙（示意图如下）开挖设计边坡1:1，由于不可避免的超挖，实际 开挖边坡为1:1.15。A单位申报的结算工程为50×（S1＋S2＋S3），监理单位不同意。

事件2．原定料场土料含水量不能满足要求，监理单位指示A单位改变了挡土墙墙后填 土料场，运距由1km增加到1.5km，填筑单价直接费相应增加2元/m3，A单位提出费用变 更申请。

注： 1．图中除高程以m计外，其余均以mm计：

2．图中水流方向为垂直于纸面，且开挖断面不变：

3．Ⅰ-Ⅰ段挡土墙长50m。

问题

1．根据《建筑业企业资质等级标准》（建[2001]82号）的有关规定，满足清河泵站出口 防洪闸工程施工标要求的企业资质等级有哪些？

2．上术施工标招标工作计划中，招标人可以不开展哪些工作？确定中标人后，招标人 还需执行的招标程序有哪些？

;3．为满足Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程计量要求，A单位应进行的测量内容有哪些？

4．Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程计量中，不可避免的施工超挖产生的工程量能否申报结 算？为什么？计算Ⅰ-Ⅰ段挡土墙土方开挖工程结算工程量。

5．料场变更后，A单位的费用变更申请能否批准？说明理由。若其他直接费费率取2 ％，现场经费费率取4％，根据水利工程概（估）算编制有关规定，计算填筑单价直接费增 加后相应的其他直接费、现场经费、直接工程费。

（五）背景资料

某平原地区大（1）型水库（骆阳湖）泄洪闸闸孔36孔，设计流量4000m3/s，校核流 量7000m3/s。该泄洪闸建于上世纪六十年代末，2006年进行除险加固。主要工程内容有：

（1）桥头堡、启闭机房拆除重建；（2）公路桥桥面及栏杆翻修，（3）闸墩、闸底板混凝土 表面防碳化处理；（4）闸底板、闸墩向上游接长5m；（5）原弧形钢闸门更换为新弧形钢闸 门，（6）原卷扬启闭机更换为液压启闭机；（7）上游左右侧翼墙拆除重建等七项。主要工程量：混凝土4.6万m3，土方42万m3，金属结构1086t，总投资1.22亿元。

施工导流采用全段围堰法，围堰为土围堰，级别为3级，长410m，堰项高程30.3m，施工期水库设计静水位27.8m，波浪高度1.5m，围堰采用水中倒土双向进占法施工，总填 筑方量30万m3。

面布置示意图如下，图中①、②、③、④、⑤为临时设施（混凝土拌合系 统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区）代号。

混凝土表面防碳化处理采用ST－9608聚合物防水防腐涂料。闸底板和闸墩向上游接长 5ｍ采用锚固技术使新、老闸底板和闸墩连为一体。

问题

1．根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，给出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。

2．指出上述七项加固内容中设计工作方面最关键的一项并简述理由。

3．指出上述七项加固内容和临时工程中施工方面最关键的两项并简述理由。

4．复核围堰堰顶高程是否满足《水利水电工程施工组织没计规范》（S1303－2004）的 规定。

一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案 篇5

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于推荐标准，下面说法正确的是（）。

A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】A 4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

【答案】A 7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。A.700万元 B.800万元 C.900万元 D.1000万元

【答案】B 11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

【答案】D 13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】B 14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断 D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】A 16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律 C.司法解释 D.部门规章

【答案】D 19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的棱柱处理方案。

A.工期延误 B.投资失控 C.质量事故 D.施工组织

【答案】C 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】D

26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】D 28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2008年3月26日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日

【答案】C 29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

【答案】A 30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.24万 B.120万 C.80万 D.20万

【答案】C 31.下列选项中不能提起行政复议的行为是()。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】C 32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。

A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求，施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】A 33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标办委员会按废标处理

【答案】A 34.某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元

【答案】A 35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。

A.3月22日 B.3月18日 C.3月13日 D.3月12日

【答案】B 36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺 B.发放招标文件是要约 C.签订书面合同是承诺 D.发放中标通知书是承诺

【答案】D 37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】D 38.建设工程质量监督部门对某施工项目上进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C.抽查施工

41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任

【答案】A 42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】C 43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.读职罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪

【答案】B 45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司 C.乙建筑公司 D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】B 47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。

A.项目招标计划 B.项目施工组织设计 C.安全管理实施方案 D.合理用能的专题论证

【答案】D

49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】B 54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】A 57.某建设工程勘察单位业务力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。A.丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级

【答案】D 58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。

A.建设行政主管部门 B.公安消防机构 C.消防检测机构 D.质量监督机构

【答案】B 59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

61.工程保险中属于强制保险的是()。

A.安装工程一切险 B.职业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险

【答案】D 64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具有资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理 C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

【答案】B 65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位 D.施工企业质量管理部门

【答案】C 66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()。A.施工组织设计已编制完成并批准 B.材料、设备等物资供应合同已签订 C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实

【答案】D 67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司

【答案】D 68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()。

A.这起行政处罚不适用听证程序 B.行政机关应负责组织听证 C.行政机关应承担组织听证的费用 D.施工单位有权要求举行听证

【答案】A 69.施工单位所承建的办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位应当承担责任

B.主体结构的最低担保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】A

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人 C.从业人员 D.安全生产管理人员 E.特种作业人员

【答案】BD 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列 C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

【答案】BDE 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约

【答案】ABE A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同 C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

【答案】BC 75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察 D.按约定的时间完成勘察任务 E.提供完整的勘察报告

【答案】CDE 76.关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

【答案】BCD 77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资 E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

【答案】 AC 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交 D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

【答案】BC 82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成 B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系 D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【答案】ADE 83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。

A.继续按照工程设计图纸施工 B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任 D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求予以变更

【答案】DE 84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

【答案】ABD 89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。

A.混凝土连续浇筑 B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E.路面塌陷抢修

【答案】CE 90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》

【答案】ABCE 93.施工企业按照安全生产责任的要求，应完成的安全保障工作包括()。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗 D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】ABD 94.下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B.个人投资的项目不需要招标 C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

【答案】BD 96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

【答案】ABDE 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。

A.有防水要求的卫生间为2年 B.给排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E.装修工程为2年

【答案】CDE 98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向()申请行政复议。A.市建设行政主管部门 B.市人民政府 C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府 E.国务院建设行政主管部门

【答案】BC 99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】BCE 100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()。A.招标范围 B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款和内容 D.资格预审文件 E.评标委员会的组成和评标报告