2022年一级建造师考试试题_历年真题_模拟试卷

2022年一级建造师考试试题_历年真题_模拟试卷（通用4篇）

2022年一级建造师考试试题_历年真题_模拟试卷 篇1

2012年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考试真题

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由(c)裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

【答案】C

【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是(A)。

A.合法行为

B.无权代理

C.不正当竞争

D.滥用代理权

【答案】A

【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“

三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。

注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应(A)。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】A

C.无因管理

D.不当得利

【答案】A

8.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位

B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员

D.质量监督部门

【答案】A

【解析】P271倒数第2段。

9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

【答案】D

【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。

10.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】A 【解析】P137案例上一段。

11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

【答案】C

【解析】P229正中间“

二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?

15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()

A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D、分包单位只对总承包单位承担责任

【答案】C

【解析】P101“

四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A、甲应支付相应部分报酬

B、甲不得中途要求乙停止制作

C、甲应支付全部约定报酬

D、甲不用赔偿乙的损失

【答案】A

【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

17.下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A、管制

B、赔偿损失

C、返还财产

D、罚款

【答案】D

【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。

18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()

应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。

《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。

D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“(二)用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。

本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“

一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。

也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度!这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。

21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。

A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

【答案】A 【解析】P184，BC考核(一)第2段，A考核(二)第2段，D考核(三)第1段。

22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是()。

A、对本单位的安全生产工作提出建议

B、接受安全生产教育和培训

正确的是()。

A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

【答案】B

【解析】P75正中间“(二)执业岗位范围”第1段。

27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】C

【解析】P287倒数第一行起，命题热点。

28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()

A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例

【答案】A

【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。

29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是()。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延

的考法。今后会逐步深入。

33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()

A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

【答案】B

【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。

34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起()个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5

【答案】A

【解析】P290“

三、建设工程环保竣工验收”第2段。

35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起

A、第一次付款期限届满

B、最后一次付款期限届满

C、每次付款期限届满

D、提交工程款支付申请

【答案】B

【解析】P315倒数第3段。

36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

救济。下列说法中，正确的是()

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼

C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

【答案】C

【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。

B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。

40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是()

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

【答案】D

【解析】P220倒数第3行，必考。

41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是().A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】D

【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

42.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建

D、设计深度由设计单位酌定

【答案】B

【解析】P283“

五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定;有特殊要求，可以指定。

46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B、认定垫资违法，利息予以没收

C、返还垫资但不支付利息

D、返还垫资并双倍支付利息

【答案】C

【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C、60

D.45

【答案】D

【解析】P293“(二)工程竣工结算审查期限”。

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的()。

A、负责项目管理的技术人员

B、项目负责人

C、技术负责人

D、安全员

【答案】A

【解析】P220第2~3行。

49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的5

【解析】P144“(二)劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。

53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩()工期

A定额

B标准

C法定

D合同

【答案】D

【解析】P252第一段。

54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。

A 1

B2

C4

D3

【答案】D

【解析】P243“(六)应急预案的修订”第一行。

55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

A半年

B二年

C一年

D三年

【答案】C

【解析】P224“

二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在()之前办理工程质量监督手续。

A竣工验收

B签订施工合同

C进场开工

D领取施工许可证

60.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经()批准。

A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门

【答案】B

【解析】P207“(三)在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是()

A工程总承包

B专业分包

C专业承包

D劳务承包

【答案】C

【解析】P59正中间“(一)施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质;只有专业承包，没有专业分包;只有劳务分包，没有劳务承包。

62.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

【答案】D

63.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是()

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具

C、法院对鉴定请求不予支持

A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B.联合体属于非法人组织

C.联合体各方独立承担相应的责任

D.联合体的成员可以对同一工程单独投标

【答案】B

【解析】P93~94.67.仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出

【答案】D

【解析】P329“

四、仲裁裁决”第一段最后一句。

68.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间()

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

【答案】C

【解析】P330倒数第6行。

69.关于投标有效期的说法，正确的是()

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】B

【解析】P90“(四)投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。

70.安全生产许可证的有效期为()年

A、1

B、2

B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

【答案】ADE

【解析】P272正中间“(二)工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。

这个地方第一次考，应该考。

74.工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务;

A、建设单位

B、造价咨询单位

C、施工企业

D、建筑材料、构配件供应单位

E：设备供应单位

【答案】CDE

【解析】P284倒数第2段，必考。

75.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院;关于本案管辖，说法正确的有()

A、A区法院对该案有管辖权

B、严某有权向B区法院起诉

C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权

E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 【答案】ABCE

【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。

【答案】ACDE

【解析】P104“

四、转包和违法分包的界定”。

79.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有()

A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

【答案】ABCD

【解析】考核《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。

80.下列关于投标保证金说法，正确的有()

A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金

B、投标保证金是投标文件的有效组成部分

C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定

D、投标保证金应当在投标截止时间前送达

E、投标保证金的金额一般由双方约定

【答案】ABCD

【解析】P90最下面“(一)投标保证金的形式与金额”。

81.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丁承担民事责任

D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

84.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()。

A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D.未按招标文件要求提交投标保证金的 E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 【答案】ABDE

【解析】P87第4段。

85.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有()，并在进入施工现场前进行检查。

A.生产(制造)许可证

B.施工资质证书

C.产品销售许可证

D.施工许可证

E.产品合格证

【答案】AE

【解析】P257倒数第1段。

86.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程()起计算。

A.合同订立之日

B.实际竣工之日

C.开工之日

D.保修期届满之日

E.合同约定竣工之日

【答案】BE

【解析】P125第5行。

87.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有()。

A.土地所有权

B.农村集体宅基地土地使用权

【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故;E表述不严谨，应为“直接经济损失”。

91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有()。

A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

【答案】ABCE

【解析】P295第一段。

92.法人应当具备的条件有()

A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构

E.能够独立承担无限民事责任

【答案】ACD

【解析】P10“

一、法人应当具备的条件”。

93.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。

A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效

C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力

E.合同生效当然发生物权效力

【答案】AD

【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价;合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。

94.下列行为中，构成无因管理的有()

A.甲接受委托帮助他人保养施工机具

96.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有()。

A.基础设施工程

B.设备安装、装修工程

C.门禁监控系统

D.电气管线、给排水管道工程

E.供热与供冷系统

【答案】ABDE

【解析】P297倒数第一段。

97.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。

A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

D.已经确定建筑施工企业

E.建设资金已经落实

【答案】BCDE

【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。

98.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。

A.作业人员进入新的岗位

B.作业人员进入新的施工现场

C.企业采用新技术

D.企业采用新工艺

E.企业申请办理资质延续手续

【答案】ABCD

【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。

C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受

D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快

6.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率大于0，则方案的财务净现值（）。

A.等于是900万元

B.大于900万元，小于1400万元

C.小于900万元

D.等于1400万元

7.根据我国现行税法，计人建筑安装工程造价的城市维护建设税的纳税基数是（）。

A.建筑安装工程直接费合计

B.计入建筑安装工程总造价的营业税额

C.建筑安装工程营业额

D.建筑安装工程直接费与间接费合计

8.某工程有甲、乙、丙、丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元和120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

9.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。

A.标准预算审查法

B.对比审查法

C.筛选审查法

D.全面审查法

10.某建设工程项目需从国外进口设备，应计入该进口设备运杂费的是（）。

A.设备安装前在工地仓库的保管费

B.国外运费

C.国外运输保险费

B.商业信用

C.短期借款

D.长期借款

17.根据财务会计的有关规定，下列支出中，属于费用的是（）。

A.购置固定资产的支出

B.向所有者分红支出

C.支付未按期纳税的滞纳金

D.支付购置原材料的价款

18.某工程采用工程量清单招标，评标时发现甲投标人的分部分项工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价与合价，则视为（）。

A.投标人漏项，招标人应要求甲投标人予以补充

B.此分部分项工程在施工中不需要做

C.此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中

D.甲投标人的投标为废标

19.根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用一定的方法测出其工时消耗等资料，再对所获得的资料进行分析，制订出人工定额的方法是（）。

A.统计分析法

B.比较类推法

C.经验估计法

D.技术测定法

20.设备的无形磨损是（）的结果。

A.错误操作

B.技术进步

C.自然力侵蚀

D.超负荷使用

21.某企业因排放的污水超出当地市政污水排放标准而缴纳罚款200万元，财务上该笔罚款应计入企业的（）。

A.营业外支出

B.销售费用

C.管理费用

C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费

D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

27.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2008)编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码010302004005，则“017的含义是（）。

A.分项工程顺序码

B.分部工程顺序码

C.专业工程顺序码

D.工程分类顺序码

28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（）。

A.二次搬运费

B.安全文明施工费

C.夜间施工费

D.总承包服务费

29.某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%期限为2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为（）。

A.5.25%

B.7.00%

C.5.28%

D.7.04%

30.某技术方案年设计生产能力为20万吨.年固定成本2200万元，产品销售单价为1200元/t，每吨产品的可变成本为800元，每吨产品应纳营业税金及附加为180元，则该产品不亏不盈的年产销量是（）万吨。

A.10.00

B.3.55

C.5.50

D.20.00

31.根据我国现行《企业会计准则》，应计入经营活动产生的现金流量的是（）。

A.取得投资收益收到的现金

C.407.50

D.512.50

37.某技术方案在不同收益率i下的净现值为：i=7%时，FNPV=1200万元;i=8%时，FNPV=800万元;，i=9%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为（）。

A.小于7%

B.大于9%

C.7%～8%

D.8%～9%

38.关于联合试运转费的说法，正确的是（）。

A.试运转收入大于费用支出的工程，不列此项费用

B.联合试运转费应包括每台设备安装时的调试和试车费用

C.试运转费用支出大于收入的工程，不列此项费用

D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用应计入联合试运转费

39.下列投资概算中，属于建筑单位工程概算的是（）。

A.机械设备及安装工程概算

B.电气设备及安装工程概算

C.工器具及生产家具购置费用概算

D.通风空调工程概算

40.根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的交易，正确的会计处理方式是（）。

A.将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入

B.将已发生的劳务成本计入当期损益，并按相同金额确认提供劳务收入

C.按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本

D.按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，不确认劳务成本

41.某分项工程施工采用方案A的成本为5万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为4.5万元。对方案A实施价值工程时，可以认为方案A的价值系数为（）。

A.0.90

B.0.10

C.0.53

D.1.11

C.26.67%

D.53.33%

47.某企业固定资产评估增值2000万元，该增值部分应计入企业的（）。

A.实收资本

B.盈余公积

C.资本公积

D.未分配利润

48.将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间以确定租金的方法，称为（）。

A.附加率法

B.折现率法

C.低劣化数值法

D.年金法

49.国际工程投标报价程序中，为了便于准确计算投标报价，并为今后在施工中测量每项工程量提供依据，投标人应当进行的工作是（）。

A.工程量复核

B.分包工程询价

C.出席标前会议

D.对工程项目业主进行调查

50.某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为2000台班，预计净残值为购买价格的3%，若按工作量法折旧，该机械每工作台班折旧费应为（）元。

A.242.50

B.237.50

C.250.00

D.257.70

51.单因素敏感分析过程包括：①确定敏感因素;②确定分析指标;③选择需要分析的不确定性因素;④分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。

A.③②④①

B.①②③④

C.②④③①

件所占比重为50%，按起扣点基本计算公式，则工程累计完成至（）万元时应开始扣工程预付款。

A.600

B.200

C.400

D.800

58.在企业财务分析时，对比两期或连续数期财务报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于（）。

A.差额分析法

B.趋势分析法

C.结构分析法

D.因素分析法

59.采用ABC分析法进行存货管理，对A类存货应采取的管理方法是（）。

A.按总额灵活掌握

B.分类别一般控制

C.凭经验确定进货量

D.分品种重点管理

60.下列建设工程项目相关费用中，属于工程建设其他费用的是（）。

A.环境影响评价费

B.建筑安装工程费

C.设备及工器具购置费

D.预备费

二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合答案，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有（）。

A.投标报价应以投标人的企业定额为依据

B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本

C.投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准

D.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑

D.企业代收的增值税

E.政府对企业的补贴

67.某建筑安装工程以直接费为基础计算工程造价，其中直接工程费为500万元，措施费率为5%，间接费率为8%，利润率为4%。则关于该建筑安装工程造价的说法，正确的有（）。

A.该工程措施费为25.00万元

B.该工程利润为22.68万元

C.该工程间接费为40.00万元

D.该工程直接费为525.00万元

E.该工程利润的计算基数为540.00万元

68.国际工程投标报价的组成中，应计人现场管理费的有（）。

A.现场办公费

B.贷款利息

C.保险费

D.保函手续费

E.固定资产使用费

69.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，规费包括（）。

A.医疗保险费

B.养老保险费

C.职工福利费

D.劳动保护费

E.财产保险费

70.编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（）。

A.违背劳动纪律损失时间

B.基本工作时间

C.辅助工作时间

D.准备与结束工作时间

E.不可避免的中断时间

71.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于金额政府投资项目招标控制价的说法，正确的有（）。

5)。

A.弥补公司以前年度亏损

B.向投资者分配利润

C.提取法定公积金

D.向股东分配股利

E.提取留作以后年度分配的利润

77.关于短期负债筹资特点的说法，正确的有（）。

A.利率波动很小

B.筹资速度较快

C.筹资弹性好

D.筹资风险低

E.筹资成本较低

78.技术方案偿债能力评价指标有（）。

A.资产负债率

B.借款偿还期

C.财务内部收益率

D.生产能力利用率

E.流动比率

79.关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有（A.施工图预算是施工单位确定投标报价的依据

B.施工图预算是报审项目投资额的依据

C.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据

D.施工图预算是监督检查执行定额标准的依据

E.施工图预算是控制施工成本的依据

80.关于施工定额作用的说法，正确的有（）。

A.施工定额是企业编制施工组织设计的依据

B.施工定额是计算工人计件工资的基础

C.施工定额是编制施工预算的基础

D.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具

E.施工定额是编制竣工结算的依据

D.动用前准备阶段

3.按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，（）应对分包工程的工期目标和质量目标负责。

A.业主方

B.监理方

C.施工总承包方

D.劳务分包方

4.下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（）。

A.项目结构图

B.工作任务分工表

C.合同结构图

D.工作流程图

5.关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。

A.业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理

B.首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解

C.首先要定义主管部门的工作任务

D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表

6.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。

A.定义项目开发或减少的任务

B.确定如何组织该项目的开发或建设

C.确定建设项目的进度目标

D.编制项目投资总体规划

7.在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）描述的方式。

A.项目构造

B.项目功能

C.项目结构

D.项目价值

8.我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（）。

A.设计竞赛

B.设计招标

C.直接委托

D.设计竞赛与设计招标结合

2022年一级建造师考试试题_历年真题_模拟试卷 篇2

一、单项选择题

1.道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的()高于石灰土。A.板体性 B.早期强度 C.抗冻性 D.干缩性

2.路面结构中的承重层是()。A.基层 B.上面层 C.下面层 D.垫层

3.普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计()强度的40%以后，允许行人通过。

A.抗压 B.弯拉 C.抗拉 D.剪切

4.刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是()土压力。A.静止 B.被动 C.平衡 D.主动

5.沉预制桩时，锤击过程应采用()。A.重锤高击 B.重锤低击 C.轻锤高击 D.轻锤低击

6.设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到()MPa。A.35.0 B.37.5 C.40.0 D.45.0 7.后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于()MPa。A.15 B.20 C.30 D.35 8.采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为()。A.全断面法 B.正台阶法 C.单侧壁导坑法 D.柱洞法

9.下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是()。A.波形补偿器 B.Z型补偿器 C.方型补偿器 D.填充式补偿器 10.由低压和中压B(中压A)管道组成的燃气输配系统属于()系统。A.一级 B.二级 C.三级 D.多级

11.关于沥青碎石(AM)混合料和沥青混凝土(AC)区别的说法，错误的是()。A.沥青混凝土的沥青含量较高 B.沥青混凝土掺加矿质填料 C.沥青混凝土级配比例严格 D.形成路面的孔隙率不同

12.关于排水管道闭水试验的条件中，错误的是()。A.管道及检查井外观质量已验收合格 B.管道与检查井接口处已回填 C.全部预留口已封堵，不渗漏

D.管道两端堵板密封且承载力满足要求

13.现浇混凝土水池的外观和内在质量的设计要求中，没有()要求。A.抗冻 B.抗碳化 C.抗裂 D.抗渗

14.下列现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带固定方法中，正确的是()。A.设架立钢筋

B.穿孔后用铁丝绑扎 C.螺栓对拉 D.用AB胶粘结

15.某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为()。A.3.5d B.4.0d C.4.5d D.5.0d 16.一般地表水处理厂采用的常规处理流程为()。A.原水→沉淀→混凝→过滤→消毒 B.原水→混凝→沉淀→过滤→消毒 C.原水→过滤→混凝→沉淀→消毒 D.原水→混凝→消毒→过滤→沉淀

17.下列基坑围护结构中，主要结构材料可以回收反复使用的是()。A.地下连续墙 B.灌注桩 C.水泥挡土墙 D.组合式SMW桩

18.垃圾填埋场进行泥质防水层施工，质量检验项目包括渗水试验和()检测。A.平整度 B.厚度 C.压实度 D.坡度

19.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定，工程竣工验收备案的工程质量评估报告应由()提出。

A.施工单位 B.监理单位 C.质量监督站 D.建设单位

20.根据《建设工程清单计价规范》，分部分项工程量清单综合单价由()组成。A.人工费、材料费、机械费、管理费、利润 B.直接费、间接费、措施费、管理费、利润 C.直接费、间接费、规费、管理费、利润

D.直接费、安全文明施工费、规费、管理费、利润

二、多选题

21.深厚的湿陷性黄土路基，可采用()处理。A.堆载预压法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.排水固结法 E.灰土挤密法

22.城市道BCE路土质路基压实的原则有()。A.先轻后重 B.先慢后快 C.先静后振 D.轮迹重叠 E.先高后低

23.沥青混凝土路面的再生利用中，对采用的再生剂的技术要求有()A.具有良好的流变性质 B.具有适当黏度 C.具有良好的塑性

D.具有溶解分散沥青质的能力 E.具有较高的表面张力

24.关于现浇预应力混凝土连续梁施工的说法，正确的有()。A.采用支架法，支架验算的倾覆稳定系数不得小于1.3 B.采用移动模架法时，浇筑分段施工缝必须设在弯矩最大值部位 C.采用悬浇法时，挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比值不应超过0.7 D.悬臂浇筑时，0号段应实施临时固结 E.悬臂浇筑时，通常最后浇筑中跨合龙段

25.关于盾构法隧道现场设施布置的手法，正确的有()。A.盾构机座必须采用钢筋混凝土结构

B.采用泥水机械出土时，地面应设置水泵房 C.采用气压法施工时，地面应设置空压机房

D.采用泥水式盾构时，必须设置泥浆处理系统及中央控制室 E.采用土压式盾构时，应设置地面出土和堆土设施

。26.采用顶管法施工时，应在工作坑内安装的设备有()。A.导轨 B.油泵 C.顶铁 D.起重机 E.千斤顶

27.关于供热管道补偿器安装的说法，正确的有()。A.管道补偿器的两端，应各设一个固定支座

B.靠近补偿器的两端，应至少各设有一个导向支座 C.应对补偿器进行预拉伸

D.填料式补偿器垂直安装时，有插管的一段应置于上部

E.管道安装、试压、保温完毕后，应将补偿器临时固定装置的紧固件松开

28.生活垃圾填埋场施工中，应对聚乙烯膜产品的()进行严格检验。A.针入度 B.均匀度 C.厚度 D.韧度 E.强度

29.造成钻孔灌注桩塌孔的主要原因有()。A.地层自立性差 B.钻孔时进尺过快 C.护壁泥浆性能差

D.成孔后没有及时灌注 E.孔底沉渣过厚

30.关于给排水柔性管道沟槽回填质量控制的说法，正确的有()。A.管基有效支承角范围内用粘性土填充并夯实 B.管基有效支承角范围内用中粗砂填充密实 C.管道两侧采用人工回填

D.管顶以上0.5m范围内采用机械回填

E.大口径柔性管道，回填施工中在管内设竖向支撑

三、案例分析(一)背景资料

某城镇雨水管道工程为混凝土平口管，采用抹带结构，总长900m，埋深6m，场地无需降水施工。

项目部依据合同工期和场地条件，将工程划分为A、B、C三段施工，每段长300m，每段工期为30天，总工期为90天。

项目部编制的施工组织设计对原材料、沟槽开挖、管道基础浇筑制定了质量控制保证措施。其中，对沟槽开挖、平基与管座混凝土浇筑质量控制保证措施作了如下规定：

(1)沟槽开挖时，挖掘机司机测量员测放的槽底高程和宽度成槽，经人工找平压实后进行下道工序施工。

(2)平基与管座分层浇筑，混凝土强度须满足设计要求;下料高度大于2m时，采用串筒或溜槽输送混凝土。

项目部还编制了材料进场计划，并严格执行进场检验制度。由于水泥用量小，按计划用量在开工前一次进场入库，并作了见证取样试验。混凝土管按开槽进度及时进场。

由于C段在第90天才完成拆迁任务，使工期推迟30天。浇筑C段的平基混凝土时，监理工程师要求提供所用水泥的检测资料后再继续施工。

问题

1.项目部制定的质量控制保证措施中还缺少哪些项目?

2.指出质量保证措施(1)、(2)存在错误或不足，并改正或补充完善。

3.为什么必须提供所用水泥检测资料后方可继续施工?

(二)背景资料

某公司以1300万元的报价中标一项直埋热力管道工程，并于收到中标通知书50天后，接到建设单位签订工程合同的通知。

招标书确定工期为150天，建设单位以采暖期临近为由，要求该公司即刻进场施工并要求在90天内完成该项工程。

该公司未严格履行合同约定，临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理。此外，由于焊工不足，该工程项目部抽调具有所需焊接项目合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。

为保证供暖时间要求，工程完工后，即按1.25倍设计压力进行强度和严密性试验，试验后连续试运行48小时后投入供热运行。

问题

1.指出建设单位存在的违规事项。

2.指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。

3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。

4.指出功能性试验存在的问题，说明正确做法。

(三)背景资料

某公司承接一座城市跨河桥A标，为上、下行分立的两幅桥，上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁结构，跨径为70m+120m+70m。建设中的轻轨交通工程B标高架桥在A标两幅桥梁中间修建，结构形式为现浇截面预应力混凝土连续箱梁，跨径为87.5m+145m+87.5m.三幅桥间距较近，B标高架桥上部结构底高于A标桥面3.5m以上。为方便施工协调，经议标，B标高架桥也由该公司承建。

A标两幅桥的上部结构采用碗扣式支架施工，由于所跨越河道流量较小，水面窄，项目部施工设计采用双孔管涵导流，回填河道并压实处理后作为支架基础，待上部结构施工完毕以后挖除，恢复原状。支架施工前，采用1.1倍的施工荷载对支架基础进行预压。支架搭设时，预留拱度考虑承受施工荷载后支架产生的弹性变形。

B标晚于A标开工，由于河道疏浚贯通节点工期较早，导致B标上部结构不具备采用支架法施工条件。

问题

1.该公司项目部设计导流管涵时，必须考虑哪些要求?

2.支架预留拱度还应考虑哪些变形?

3.支架施工前对支架基础预压的主要目的是什么?

4.B标连续梁施工采用何种方法最适合?说明这种施工方法的正确浇筑顺序。

(四)背景材料

A公司中标某城市污水处理厂的中水扩建工程，合同工期10个月，合同价为固定总价，工程主要包括沉淀池和滤池等现浇混凝土水池。拟建水池距现有建(构)筑物最近距离5m，其地下部分最深为3.6m，厂区地下水位在地面下约2.0m。

A公司施工项目部编制了施工组织设计，其中含有现浇混凝土水池施工方案和基坑施工方案。基坑施工方案包括降水井点设计施工、土方开挖、边坡围护和沉降观测等内容。现浇混凝土水池施工方案包括模板支架设计及安装拆除，钢筋加工，混凝土供应及止水带、预埋件安装等。在报建设方和监理方审批时，被要求增加内容后再报批。

施工过程中发生以下事件： 事件一：混凝土供应商未能提供集料的产地证明和有效的碱含量检测报告，被质量监督部门明令停用，造成两周工期损失和两万元的经济损失;事件二：考虑到外锚施工对现有建(构)筑物的损坏风险，项目部参照以往经验将原基坑施工方案的外锚护坡改为土钉护坡;实施后发生部分护坡滑裂事故;事件三：在确认施工区域地下水位普遍上升后，设计单位重新进行抗浮验算，在新建池体增设了配重结构，增加了工作量。

问题

1.补充现浇混凝土水池施工方案的内容。

2.就事件一种的工期和经济损失，A公司可向建设方或混凝土供应商提出索赔吗?为什么?

3.分析并指出事件二在技术决策方面存在问题。

4.事件三增加工作量能否索赔?说明理由。

(五)背景资料

某沿海城市道路改建工程4标段，道路正东西走向，全长973.5m，车行道宽度15m，两边人行道各3m.与道路中心线平行且向北，需新建DN800mm雨水管道973m。新建路面结构为150mm厚砾石砂垫层，350mm厚二灰混合料基层，80mm厚中粒式沥青混凝土，40mm厚SMA改性沥青混凝土面层。合同规定的开工日期为5月5日，竣工日期为当年9月30日。合同要求施工期间维持半幅交通，工程施工时正值高温台风季节。

某公司中标该工程以后，编制了施工组织设计，按规定获得批准后，开始施工。施工组织设计中绘制了以下的总网络计划图：

图中，雨水管施工时间已包含连接管和雨水口的施工时间;路基、垫层、基层施工时间中已包含旧路翻挖、砌筑路缘石的施工时间。

施工组织设计中对二灰混合料基层雨季施工作了如下规定：混合料含水量根据气候适当调整，使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量;关注天气预报，以预防为主。

为保证SMA改性沥青面层施工质量，施工组织设计中规定摊铺温度不低于160℃，初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度不低于90℃;采用振动压路机，由低处向高处碾压，不得用轮胎压路机碾压。

1.指出本工程总网络图计划中的关键线路。

2.将本工程总网络计划改成横道图，横道图模板如下，请将模板复制到专用答题卡上作答。

3.根据总网络图，指出可采用流水施工压缩工期的分项工程。

4.补全本工程基层雨季施工的措施。

2022年一级建造师考试试题_历年真题_模拟试卷 篇3

【单选题1】关于跑道入口下列说法正确的是（）。

    A、跑道入口必定位于跑道端 B、跑道入口通常位于跑道端 C、跑道入口通常内移 D、跑道入口必定内移

【单选题2】某民用机场跑道一端磁方位角为326°，常年主导风向为西北风，则通常用于着陆的跑道端号码为（）。

    A、33 B、32 C、15 D、14 【单选题3】跑道设有净空道、停止道、防吹坪、跑道端安全区等，则升降带包括跑道和（）。

    A、防吹坪 B、净空道 C、停止道 D、跑道端安全区

【单选题4】在飞行区土（石）方施工中，挖方区诸项施工开始的顺序是（）。

  A、清除腐殖土、挖运土、平整、压实 B、清除腐殖土、挖运土、压实、平整

第1页 /共 22页

  C、清除腐殖土、压实、挖运土、平整 D、压实、清除腐殖土、挖运土、平整

【单选题5】空管自动转报系统采用无线传输方式时，使用（）。

    A、地空数据链 B、VHF通信 C、ATM网 D、卫星通信

【单选题6】广播式自动相关监视的数据源是由（）提供的。

    A、卫星数据链 B、机载设备 C、场面监视雷达 D、航行情报系统

【单选题7】下列关于空中交通管制的说法中，正确的是（）。

    A、进近管制阶段是事故多发时段 B、空中交通管制必须配置雷达等监视设备 C、区域管制负责起落航线上的飞机管制 D、航空器在地面的活动需要地面管制员负责

【单选题8】实现航站楼登机口分配的系统是（）。

  A、离港控制系统 B、信息集成系统

第2页 /共 22页

  C、航班信息系统 D、旅客处理系统

【单选题9】国内分散式托运行李安全检查系统中，第一级安检设备是（）X射线机。

    A、高速自动 B、计算机断层扫描 C、多视角 D、双通道

【单选题10】下列航班显示系统机房工程中，属于信息弱电工程的有（）系统工程。

    A、综合布线、出入口控制、环境监控 B、环境监控、综合布线、消防 C、消防、环境监控、出入口控制 D、出入口控制、消防、综合布线

【单选题11】Ⅱ类精密进近灯光系统由（）和顺序闪光灯组成。

    A、中线短排灯、横排灯、侧边短排灯 B、横排灯、翼排灯、中线短排灯 C、侧边短排灯、中线短排灯、翼排灯 D、翼排灯、侧边短排灯、横排灯

【单选题12】滑行道边灯的发光颜色为（）。

 A、黄色

第3页 /共 22页

   B、蓝色 C、绿色 D、红色

【单选题13】简化精密进近航道指示器（APAPI）由（）急剧变色的灯具组成。

    A、四个 B、三个 C、二个 D、一个

【单选题14】下列工程属于民航专业工程的是（）。

    A、航站楼土建工程 B、航站楼供电工程 C、航站楼消防工程 D、航站楼工艺流程项目

【单选题15】在依法划定的机场净空保护区域内，焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质，将受到（）的处罚。

    A、机场安保管理部门 B、民航管理部门

C、机场所在地县级以上人民政府 D、机场所在地人民政府

【单选题16】水泥混凝土中的细集料应耐久、洁净、质地坚硬，宜选用（）。

 A、机制砂

第4页 /共 22页

   B、河砂 C、海砂 D、山砂

【单选题17】在拌制水泥混凝土时，搅拌机装料顺序宜为（）。

    A、细集料、水泥、粗集料 B、细集料、粗集料、水泥 C、粗集料、细集料、水泥 D、水泥、细集料、粗集料

【单选题18】机载设备中的无线电罗盘与（）配合使用，引导航空器沿预定航线飞行。

    A、全向信标 B、测距仪 C、无方向信标 D、仪表着陆系统

【单选题19】穿管布放电缆时，管口与电缆间应衬垫（）。

    A、铜皮 B、铝皮 C、铅皮 D、铁皮

【单选题20】机场目视助航灯光系统工程质量控制资料检查不包括（）。

 A、设备、设施的测量定位记录

第5页 /共 22页

   B、隔离变压器性能测试记录 C、电源系统调试记录

D、顺序闪光灯闪光顺序检查记录

【多选题21】改善新拌混凝土流变性的外加剂有（）。

     A、塑化剂 B、减水剂 C、流化剂 D、引气剂 E、早强剂

【多选题22】民航通信导航监视设施进行防雷保护时，需进行电涌保护的有（）。

     A、雷达天线 B、供配电系统 C、下滑台铁塔 D、天馈系统 E、全向信标反射网

【多选题23】对于集中控制模式的闭路电视监控系统，前端设备控制优先权的分配方式有（）。

    A、按使用单位优先权划分 B、按区域优先权划分

C、以云台为主的优先权分配方式 D、以摄像机为主的优先权分配方式

第6页 /共 22页

 E、按驻场单位及机场各部门使用优先权划分

【多选题24】信息标记牌包括（）。

     A、跑道号码标记牌 B、位置标记牌

C、道路等待位置标记牌 D、跑道脱离标记牌 E、目的地标记牌

【多选题25】一级民航机场工程承包企业资质在（）方面均有要求。

     A、企业资产 B、企业主要人员 C、企业大型施工设备 D、企业工程业绩 E、企业获奖项目

【多选题26】

工地试验室应对进场的每批水泥及时进行检测，主要检测项目包括（）。

     A、细度 B、凝结时间 C、安定性 D、强度 E、SO3含量

【多选题27】根据测距仪台设置及其对场地环境的要求，下列说法正确的有（）。

第7页 /共 22页

 A、测距仪和仪表着陆系统相配合时，应设置在中指点信标台

  B、测距仪台与机载设备配合工作为航空器提供距离信息 C、测距仪和全向信标配合时，测距天线必须与全向信标中央天线同轴安装

  D、测距仪台周围场地的地形地物会影响其测距精度 E、测距仪台单独设台时，进入测距仪台内的电源线应埋入地下

【多选题28】航班显示系统电缆敷设方式有（）。

     A、暗管敷设 B、电缆直埋 C、电缆桥架敷设 D、线卡明敷 E、沿电缆线槽敷设

【多选题29】目视助航灯光系统工程质量情况实测检查的内容包括（）。

     A、接地电阻测试 B、灯光回路绝缘电阻测试 C、电源系统切换试验 D、抽测灯具和设备的安装位置 E、检测灯具的发光颜色和电气接线

【多选题30】下列民航机场工程属于大型工程的是（）。

第8页 /共 22页

    A、空管工程单项合同额达2000万元 B、航站楼弱电工程单项合同额达2000万元 C、机场目视助航工程单项合同额达2000万元

D、飞行区指标为4D机场场道工程单项合同额达4000万元

 E、飞行区指标为4E机场场道工程单项合同额达4000万元

   【案例分析题一】 背景资料

甲施工单位承揽了某支线机场道肩加宽、跑道加长（45M×600M）及旧道面加铺沥青面层（45M×2400M）的工程。其中跑道加长工程预算单价为500元/M2。跑道加长位置见图1。

 

项目部在施工前编制了施工进度计划（见表1），并于跑道加长施工开始后第一个月的月底对其施工进度与费用使用进行了统计，统计结果为：已完成实际费用500万元、已完成工作量9000M2。施工中有电焊需求。

第9页 /共 22页

  

问题

1．计算跑道加长施工开始后第1个月底的费用偏差与进度偏差。依据计算结果，判断施工费用的超支与节约、进度的超前与滞后情况。

 2．该扩建项目哪个区域施工不受航班影响？在该区域，对施工机具与车辆高度的要求是什么？说明依据。

  3．机场哪个管理部门可以批准使用电焊？说明依据。

4．确定跑道加长与沥青混凝土加铺之间的流水步距及道肩加宽的流水节拍。

   【案例分析题二】 背景资料

A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务，系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工，在施工过程中遇到以下情况：

  1．4月3日起，因业主原因停工3天。

2．4月3日上午上班时，项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7天后到货安装。因停工和机柜晚到，乙向监理工程师

第10页 /共 22页

提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时，乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7天到货，乙为此又向监理工程师提出了新增7天的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2天后，方可开始安装。上述设备延期到货，导致其它相关工作依次顺延。

 3．为追赶进度，在机柜、服务器等设备到货后，乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。

 4．在敷设光缆过程中，发现其中一根光缆长度不足，乙决定进行接续。

 5．施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有11条信道不合格、3条双绞线不通，且均无法修复，乙认为总比例未超过1%，自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格，且无法修复，乙认为比例未超过0.5%，自检结论为合格。

   问题：

1．计算乙在4月3日可提出的累计工期索赔天数，监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数。分别说明理由。

  2．乙为追赶进度采取的做法存在什么问题？简述正常的工作程序。3．说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法？

第11页 /共 22页

 4．监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗？简述原因。

   【案例分析题三】 背景资料

某施工单位承担国内某运营机场机坪目视助航系统和视频监控系统升级改造工程，其中部分工作内容是：（1）在停机坪四角边缘外1M处各安装一部全数字式摄像机（分辨率D1：720×576、帧速25FPS）用于监控；（2）用同轴电缆将视频信号上行传输至最近距离约1.3KM监控机房；（3）监控机房在原有监控系统存储设备中增加每块存储容量为300GB（格式化后可用率90%）的硬盘若干，以实现7×24小时连续不间断的视频图像存储功能。

 在图纸会审时，监理工程师认为本工程采用同轴电缆传输视频信号不妥。

 该机场管理机构认为本工程工期短、影响小，就直接安排施工单位进场施工。正在施工时，被安监机构巡视发现，安监机构要求立即停止施工并撤离现场，同时对该机场管理机构进行了处罚。

    问题

1．指出云台摄像机最低防水保护等级和该工程所用摄像机的制式。2．计算新增摄像机需要的上行传输总带宽和监控机房应增加图像存储硬盘的最小数量。

第12页 /共 22页

 3．简述监理工程师认为采用同轴电缆传输视频信号不妥的原因，并给出解决方案。

 4．安监机构依要求立即停工的依据是什么？应对该机场管理机构采取哪些处理措施。

    5．说明该停机坪上的目视助航设施有哪些？ 【案例分析题四】 背景资料

某新建机场位于东北地区，跑道工程分为A、B两个标段。承建内容：土方、基层及水泥混凝土面层。设计要求跑道面层拉毛平均纹理深度≥0.6MM，其后进行刻槽。

 A标段项目部进场后，根据现场实际情况，拟将土方工程划分为四个作业段展开施工，并及时编制了施工组织设计，经项目经理批准、签字并加盖项目部公章后报监理机构审批，监理机构以报审程序不符合要求为由予以退回。

 B标段在混凝土试验段施工时，实测拉毛平均纹理深度为0.5MM，监理机构要求施工单位改进拉毛工艺，以使拉毛平均纹理深度满足设计要求。施工单位认为：道面还要进行刻槽，拉毛工艺不必改进。

 该工程在预验收时，验收组指出B标段存在以下问题：道面混凝土有三块板发生断裂；道面表面局部存在较小面积发丝裂纹；道面表面局部有粘浆；道面混凝土板有一处存在错台现象。验收组要求施工单位在工程竣工验收前将存在的问题整改完毕。

第13页 /共 22页

   问题

1．监理机构将A标段项目部所报施工组织设计退回是否合理？说明理由。

  2．指出施工组织设计应体现的核心部分。

3．填方区分段施工时，为了保证搭接部位的填筑质量，相邻段填筑施工应把握哪些原则？

 4．B标段施工单位对刻槽前拉毛平均纹理深度的看法是否正确？说明理由。

  5．写出本工程道面混凝土所用水泥需具备的主要特性。6．针对工程预验收中提出的问题，指出哪些属于一般缺陷，哪些属于严重缺陷。

   【案例分析题五】 背景资料

某施工单位承建一山区机场新建仪表着陆系统工程，航向天线阵基础平面尺寸为2.5M×40M，断面图如图5所示，施工组织设计中航向天线阵安装工程的施工工序如表5所示。

 由于到货的航向分配单元到机房的射频电缆比设计长度少了2M，施工单位拟将航向天线阵基础向机房方向平移2M，以使射频电缆能连接分配单元与机房的设备。监理单位认为施工单位的方案不符合航向天线阵基础测量定位技术要求。同时，施工单位拟在 第14页 /共 22页

地面组装下滑铁塔，将其吊装后再安装下滑天线，向监理单位上报了相应安全措施方案后获得批准。

 航向台电缆沟施工区域为土石方回填区，土中含石块较多。由于工期紧张，施工单位采用机械开挖电缆沟、敷设电缆后直接机械回填的方式以加快进度。监理单位及时阻止了施工单位的做法，要求其完善施工措施以确保电缆敷设质量。

 

  问题

1．根据表5画出航向天线阵安装工程施工工序的双代号网络图，写出关键线路并计算该工程总工期。

第15页 /共 22页

 2．在答题卡指定区域内写出图5所示①的结构层名称，说明②的功能及其结构名称。

  3．航向天线阵基础测量定位应符合哪些技术要求？

4．针对下滑铁塔和下滑天线施工，施工单位制定的安全措施应有哪些？

  5．施工单位还应补充哪些措施以确保电缆敷设质量？

6．施工单位完成航向天线阵基础施工后应对基础周围土方作何处理？

参考答案：

1B、2C、3C、4A、5D、6B、7A、8B、9D、10A、11A、12B、13C、14D、15C、16B、17A、18C、19C、20D、21ABC、22BD、23ABDE、24BDE、25ABD、26ABCD、27BDE、28ACDE、29ABCD、30ABCE 【案例分析一】

1．费用偏差（CV）=已完成工作预算费用（BCWP）﹣已完成工作实际费用（ACWP）

=9×0.5×106元﹣5×106元 =﹣0.5×106元

由于（CV）<0，跑道加长施工实际费用超出预算费用。

进度偏差（SV）=已完成工作预算费用（BCWP）﹣计划工作预算费用（BCWS）

=9×0.5×106元﹣9×0.5×106元

第16页 /共 22页

=0元

由于（SV）=0，跑道加长施工计划进度与实际进度相符。

2．依据《民用机场运行安全管理规定》（191号令）中“在跑道有飞行活动期间，禁止在跑道端300m以内，跑道中心线两侧75m以内进行任何施工”及“跑道端300m以外施工时，机具与车辆高度不得穿透障碍物限制面”的规定，该机场扩建中，只有跑道端300m以外的跑道加长施工不受航班影响，施工机具与车辆的高度不得超过障碍物限制面（净空面）的高度。

3．依据《民用机场运行安全管理规定》（191号令）中的“未经机场消防管理部门的批准，不得使用明火，不得使用电、气焊作业”之规定，施工中若使用电焊须获机场消防部门批准。

4．跑道加长与沥青面层加铺之间的流水步距是15天（0.5个月）。道肩加宽施工的流水节拍是60天（2个月）。

【案例分析二】

1．4月3日提出工期索赔天数为7天（2分）。原因：由于到货推迟影响工期7天。

监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数为7天的要求。原因：机柜迟到7天，4月10日可以开始安装，4月12日已具备安装服务器的条件。服务器晚到7天，即4月13日到货，14日可以开始安装，故对工期造成的新增影响只有2天。

2．乙的做法存在的问题：缺少到货验收环节。

正常工作程序：设备到货后，施工单位应组织监理、业主、设备供应商共同进行设备到货验收。

第17页 /共 22页

3．制备后的光纤端面应：平整、无毛刺、无缺损，且与轴线垂直。

制备端面有三种方法：（1）刻痕法（2）切割钳法（3）超声波电动切割法。

4．光纤系统的结论不能被认可。原因：光纤信道只要有一条不合格的，就判定光纤系统不合格。

双绞线系统的结论可以被认可。原因：双绞线布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的1%，则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总数1%，可以判定为合格。

【案例分析三】

1．云台摄像机防水保护等级最低为IP X5级（或5级）。采用PAL制式。

2．单台全数字式摄像机D1格式信息需上行带宽：（或）。

累计需要上行带宽：2.1Mbps×4=8.4Mbps（或）。7×24小时连续不间断的视频存储总量为：

第18页 /共 22页

8.4Mbps×7×24×3600s÷90%÷8÷1024=690GB（或680GB、或700GB），需要存储量300GB的硬盘块数：690GB÷300GB=2.3，即3块。

3．原因：视频信号接入点在距离1.3km的监控机房内，超过了1km的限制。

解决方案：应采用光缆进行视频信号传输。

4．安监机构依据规定为：《民用机场管理条例》（国务院令553号）。

处理措施：责令改正并处10万元以上50万元以下的罚款。5．机坪上的目视助航设施有：机坪泛光灯、机位标记牌、信息标志、飞机机位标志、机坪安全线、机位引导标志（灯）。

【案例分析四】

1．合理。因为施工单位项目部报监理机构的施工组织设计必须经本单位的技术负责人批准并签字和加盖施工单位公章后，方可报监理机构审批。

2．施工方案、施工进度计划、质量保证体系的构建、安全保证体系的构建、施工总平面图。

第19页 /共 22页

3．相邻作业段交界处若不在同一时间填筑，则先填地段应按1：1放坡分层预留台阶。若两个作业段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。

4．不正确。因为跑道道面刻槽主要是为了使跑道在雨天快速排水，不致于在跑道表面形成水膜，以防止飞机起降时产生漂滑现象。而道面拉毛主要是使道面表面具有足够的摩阻力，有效提高道面的抗滑性能，保证飞机的滑跑安全。所以，拉毛平均纹理深度必须满足设计要求。

5．应具备收缩性小、耐磨性强、抗冻性好、含碱量低的特性。6．道面表面局部存在较小面积的发丝裂纹与道面表面局部有粘浆属于一般缺陷。

道面混凝土板断裂与错台属于严重缺陷。

【案例分析五】

2．区域①为碎石垫层。

第20页 /共 22页

区域②功能是消除天线基础直立面，避免意外情况下航空器直接撞击混凝土基础，尽量减少航空器的损伤。区域②为混凝土结构。

3．（1）混凝土基础上水平面与短边平行的中心线（短轴线）应当与跑道中心线延长线重合；

（2）基础上水平面与长边平行的中心线（长轴线）应与跑道中心线垂直；

（3）混凝土基础上水平面的标高应与跑道中心线延长线处的基础面的标高保持一致，误差在±5mm以内，以确保航向道中心线在跑道中心线上。

4．施工单位应制定下滑铁塔吊装安全技术措施，并向参加施工的人员进行安全技术交底，吊装作业应指派专人统一指挥，严格检查起重设备各部件的安全性可靠性；安装下滑天线，应当制定高处作业安全技术措施。

5．机械开挖完成后，人工清理沟底大块碎石，铺砂盖砖（穿保护管）敷设电缆；人工回填不含大块碎石的砂砾土到电缆沟的三分之一深度左右，再采用机械大面积回填。

6．按照飞行区技术标准，施工单位应将开挖航向天线阵基础的余土外运，并分层夯实基础周围的回填土，压实度应大于或

第21页 /共 22页

等于95%；基础周围1m范围内应均匀铺设250px厚的碎石层，避免长出杂草影响天线阵工作。

2022年一级建造师考试试题_历年真题_模拟试卷 篇4

2015年一级建造师水利水电考试真题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.反映水泥砂浆保水性的技术指标是（）。

A．沉入度

B．泌水度

C．分层度

D．坍落度

2.如图所示土围堰的防渗形式属于（）。

A．斜墙式

B．斜墙带水平铺盖式

C．垂直防渗墙式

D．灌浆帷幕式

3.形状如图所示的高压喷射灌浆凝结体，其喷射形式属于（独家白金书

一对一高效视频

下载学习

）。

更多资料-独家白金书-经典视频

A．旋喷

B．摆喷

C．定喷

D．提喷

4.自航耙吸式挖泥船处理疏浚泥土的方法属于（）。

A．吹填法

B．边抛法

C．水上抛泥法

D．水下抛泥法

5.根据《水电水利工程锚喷支护施工规范》（DL/T5181—2003），边坡工程采用非张拉型锚杆支护，其中任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的（）。

A．80%

B．85%

C．90%

D．95%

6.根据《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018—2004），下列关于闸门验收的说法，错误的是（）。

A．闸门安装好后，应在无水情况下作全行程启闭试验

B．启闭试验时，应在橡胶水封处浇水润滑

C．有条件时，工作闸门应作动水启闭试验

D．有条件时，事故闸门应作动水启闭试验

7.按生产规模划分，生产能力为150m3/h的混凝土拌合系统，属于（）拌合系独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

统。

A．大（1）型

B．大（2）型

C．中型

D．小型

8.明挖爆破工程发出的信号为鸣10s、停、鸣10s、停、鸣10s，该信号属于（）。

A．预告信号

B．准备信号

C．起爆信号

D．解除信号

9.根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管［2015］91号），水利工程建设项目代建单位负责对水利工程建设项目（）的建设过程进行管理。

A．施工准备至竣工验收

B．初步设计至竣工验收

C．可行性研究至竣工验收

D．可行性研究至后评价

10.根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），实施阶段监理工作的内容中，开工条件的控制不包括（）。

A．签发开工通知

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

B．分项工程开工

C．单元工程开工

D．混凝土浇筑开仓

11.下列人员中，实行注册管理的有（）。

A．岩土工程师

B．水利工程建设监理工程师

C．水利造价工程师

D．水利工程质量检测员

12.根据主体工程开工的有关规定，项目法人应当自工程开工之日起15个工作日内，将（）。

A．开工情况的书面报告上报上一级主管单位审批

B．开工情况的书面报告上报上一级主管单位备案

C．开工报告上报上一级主管单位备案

D．开工报告上报上一级主管单位审批

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

13.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水精［2014］3号），下列情形中，可申报“文明工地”的是（）。

A．工程发生过一般质量安全事故的

B．项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的

C．项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的

D．参建单位违反诚信原则，弄虚作假情节严重的14.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农［1997］220号），水电建设工程质量事故分类中不包括（）质量事故。

A．较大

B．重大

C．特大

D．特别重大

15.下列人员中，属于特种作业人员的是（）。

A．钢筋工

B．安装拆卸工

C．混凝土工

D．测量放样工

16.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计［2012］93号），涉及工程规模发生较大变化的设计变更应事先征得（）的同意。

A．原可行性研究报告批复部门

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

B．原初步设计审查部门

C．施工图设计审查部门

D．项目主管部门

17.根据《水利工程建设项目勘察(测)设计招标投标管理办法》（水总［2004］511号），招标人采用未中标人投标文件中的技术方案，若招标文件规定给予补偿的，招标人应在与中标人签订合同后（）个工作日内予以补偿。

A．14

B．10

C．7

D．5

18.根据《防洪法》，在蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，未编制洪水影响评价报告且逾期不改正的，最多可处以（）万元罚款。

A．3

B．5

C．7

D．10

19.根据《水库工程管理设计规范》（SL106—96），下列关于平原区水库管理范围的说法中，正确的是（）。

A．大型水库，从下游排水沟外沿向外不少于50m

B．中型水库，从下游排水沟外沿向外不少于10m

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

C．大型水库，从上游坝轴线向上不少于150m

D．中型水库，从上游坝轴线向上不少于100m

20.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007），单位工程施工质量等级为合格，其外观质量得分率至少应达（）。

A．85%

B．80%

C．75%

D．70%

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.碾压混凝土坝渗流分析的主要内容包括（）。

A．确定渗透压力

B．确定渗透坡降

C．确定渗流流速

D．确定浸润线的位置

E．确定渗流量

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

22.大坝混凝土粗骨料最大粒径为80mm时，施工中粒径组合分级宜包括（）。

A．D10

B．D20

C．D40

D．D80 E．D120

23.大中型水电工程项目设计阶段包括（）。

A．预可行性研究

B．可行性研究

C．初步设计

D．招标设计

E．施工图设计

24.根据《水电工程验收管理办法》（国能新能［2011］263号），下列验收中，应由国家能源局负责的是（）。

A．工程蓄水验收

B．工程截流验收

C．水轮发电机组启动验收

D．枢纽工程专项验收

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

E．竣工验收

25.根据《水利工程基本建设项目竣工决算审计规程》（SL557—2012），竣工决算审计是（）的重要依据。

A．竣工结算调整

B．竣工验收

C．竣工财务决算审批

D．施工单位法定代表人任期经济责任评价

E．项目法人法定代表人任期经济责任评价

26.水利工程项目施工管理机构中，必须是承包人本单位的人员有（A．财务负责人员

B．进度管理人员

C．质量管理人员

D．资料管理人员

E．安全管理人员

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

）等。

更多资料-独家白金书-经典视频

27.根据水利部对水利工程质量管理体制建设的总体要求，水利工程质量工作格局包括（）等。

A．政府监管

B．项目法人负责

C．企业主体

D．市场调节

E．行业自律

28.根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监［2011］374号），“三类人员”安全生产知识考核主要测试申请人对（）等知识的掌握情况。

A．文化

B．法律法规

C．安全生产管理

D．施工技术

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

E．安全生产技术

29.下列验收管理文件中，需注册建造师签章的有（）。

A．验收申请报告

B．法人验收质量结论

C．施工管理工作报告

D．代表施工单位参加工程验收人员名单确认表

E．验收鉴定书

30.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（DL/T5397—2007），下列情况中，导流建筑物洪水设计标准可选用上限值的是（）。

A．河流水文实测资料系列较长（大于20年）

B．工程处于暴雨中心区

C．采用新型围堰结构型式

D．处于关键施工阶段，失事后可能导致严重后果

E．导流工程规模、投资和技术难度用上限值和下限值相差不大

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）【背景资料】

某平原区枢纽工程由泵站、节制闸等组成，采用闸、站结合布置方式，泵站与节制闸并排布置于调水河道，中间设分流岛，如图1所示。泵站共安装4台立式轴流泵，装机流量100m3/s，配套电机功率4×1600kW；节制闸最大过闸流量960m3/s。建筑物地基地层结构从上至下依次为淤泥质黏土、中粉质壤土、重粉质壤土、粉细砂、中粗砂等，其中粉细砂和中粗砂层为承压含水层，承压水位高于节制闸底板高程。节制闸基础采用换填水泥土处理。泵站基坑最大开挖深度为10.5m，节制闸基坑最大开挖深度为6.0m（包括换土层厚度）。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

该枢纽工程在施工期间发生如下事件：

事件一：为方便施工导流和安全度汛，施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施，在分流岛部位设纵向围堰，上、下游分期设横向围堰，如图1所示。纵、横向围堰均采用土石结构。在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。

事件二：泵站厂房施工操作平台最大离地高度38.0m，节制闸启闭机房和桥头堡施工操作平台最大离地高度35.0m。施工单位采用满堂脚手架进行混凝土施工，利用塔吊进行混凝土垂直运输，其中厂房外部走廊采用外悬挑脚手架施工。厂房内桥式起重机安装及室内装饰工程采用移动式操作平台施工，泵站机组利用桥式独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

起重机进行安装；节制闸启闭机房施工时进行闸门安装（交叉作业），闸门在铺盖上进行拼装。

事件三：施工单位为加强施工安全生产管理，在施工区入口处悬挂“五牌一图”，对施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”作出明确规定和具体要求。

问题

1．指出本枢纽工程等别、主要建筑物级别以及施工围堰的洪水标准范围。2．根据事件一，本枢纽工程是先施工泵站还是先施工节制闸？为什么？

3．事件一中基坑降水方案是否可行，为什么？你认为合适的降水方案是什么？

4．根据事件二的施工方案以及工程总体布置，指出本工程施工现场可能存在的重大危险源（部位或作业）。

5．事件三中提到的“四口”指的是什么？

（二）【背景资料】

某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

工程所在地区的主汛期为6～8月份，泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇，现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。

承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同。合同约定：

（1）签约合同价为2200万元，工期19个月（每月按30天计，下同），2011年10月1日开工。

（2）开工前，发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款，工程预付款的扣回与还清按R=A(C-F1S)/(F2-F1)S计算，其中F1＝20%，F2＝90%。

（3）从第一个月起，按工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金。

（4）控制性节点工期如表2-1所示：

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

施工中发生以下事件：

事件一：工程开工前，承包人按要求向监理人提交了开工报审表，并做好开工前的准备，工程如期开工。

事件二：大坝加固项目计划于2011年10月1日开工，2012年9月30日完工。承包人对大坝加固项目进行了细化分解，并考虑施工现场资源配备和安全度汛要求等因素，编制了大坝加固项目各工作的逻辑关系表（如表2-2）。其中大坝安全度汛目标为，重建迎水面护坡、新建坝身混凝土防渗墙两项工作必须在2012年5月底前完成。

根据表2-2，承包人绘制了大坝加固项目施工进度计划如图2所示。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

经检查发现图2有错误，监理人要求承包人根据表2-2对图2进行修订。

事件三：F工作由于设计变更工程量增加12%，为此承包人分析对安全度汛和工期的影响，按监理人的变更意向书要求，提交了包括变更工作计划、措施等内容的实施方案。

事件四：截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元，2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。

问题

1．写出事件一中承包人提交的开工报审表主要内容。

2．指出表2-1中控制性节点工期T的最迟时间，说明理由。

3．根据事件二，说明大坝加固项目施工进度计划（图2）应修订的主要内容。

4．根据事件三，分析在施工条件不变的情况下（假定匀速施工），变更事项对大坝安全度汛目标的影响。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

5．计算2013年2月份发包人应支付承包人的工程款（计算结果保留2位小数）。

（三）【背景材料】

某新建水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统等主要建筑物组成。其中，混凝土面板堆石坝最大坝高95m，坝顶全长222m，坝体剖面图如图3所示。

承包人甲中标承担该水库工程的施工任务，施工过程中发生如下事件：

事件一：由于异常恶劣天气原因，工程开工时间比原计划推迟，综合考虑汛前形势和承包人甲的施工能力，项目法人直接指定围堰工程由分包人乙实施。承包人甲同时提出将混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施的要求，经双方协商，项目法独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

人同意了承包人甲提出的要求，并签订协议，协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。

事件二：当大坝填筑到一定高程时，为安全度汛，承包人甲对堆石坝体上游坡面采取了防渗固坡处理措施。

事件三：混凝土面板采用滑模施工，脱模后的混凝土及时进行了修整和养护。

问题

1．指出图3中A、B、C所代表的坝体分区名称及相应主要作用。

2．根据《水利建设工程施工分包管理规定》（水建管[2005]304号），指出事件一中项目法人行为的不妥之处，并说明理由。

3．根据《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-94），列举事件三中承包人甲可采取的防渗固坡处理措施。

4．指出事件三中混凝土面板养护的起止时间和养护的具体措施。

（四）【背景资料】

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

某水利工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。招投标及合同管理过程中发生如下事件：

事件一：评标方法采用综合评估法。投标总报价分值40分，偏差率为-3%时得满分，在此基础上，每上升一个百分点扣2分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止，报价得分取小数点后1位数字。偏差率=（投标报价—评标基准价）/评标基准价×100%，百分率计算结果保留小数点后一位。评标基准价=投标最高限价×40%+所有投标人投标报价的算术平均值×60%，投标报价应不高于最高限价7000万元，并不低于最低限价5000万元。

招标文件合同部分关于总价子目的计量和支付方面内容如下：

①除价格调整因素外，总价子目的计量与支付以总价为基础，不得调整；

②承包人应按照工程量清单要求对总价子目进行分解；

③总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量；

④承包人实际完成的工程量仅作为工程目标管理和控制进度支付的依据；

⑤承包人应按照批准的各总价子目支付周期对已完成的总价子目进行计量。某独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

投标人在阅读上述内容时，存在疑问并发现不妥之处，通过一系列途径要求招标人修改完善招标文件，未获解决。为维护自身权益，依法提出诉讼。

事件二：投标前，该投标人召开了投标策略讨论会，拟采取不平衡报价，分析其利弊。会上部分观点如下：

观点一：本工程基础工程结算时间早，其单价可以高报； 观点二：本工程支付条件苛刻，投标报价可高报；

观点三：边坡开挖工程量预计会增加，其单价适当高报；

观点四：启闭机房和桥头堡装饰装修工程图纸不明确，估计修改后工程量要减少，可低报； 观点五：机电安装工程工期宽松，相应投标报价可低报。

事件三：该投标人编制的2.75m3铲运机铲运土单价分析表如表4所示。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

问题

1．根据事件一，指出投标报价有关规定中的疑问和不妥之处。指出并改正总价子目计量和支付内容中的的不妥之处。

2．事件一中，在提出诉讼之前，投标人可通过哪些途径维护自身权益？

3．事件二中，哪些观点符合不平衡报价适用条件？分析不平衡报价策略的利弊。

4．指出事件三费用A的名称、计费基础以及机械B和机械C的名称。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

5．根据事件三，计算2.75m3铲运机铲运土（Ⅱ类土，运距200m）单价分析表中的直接费、施工管理费、企业利润（计算结果保留小数点后2位）。

6．事件三2.75m3铲运机铲运土（Ⅱ类土，运距200m）单价分析表列出了部分定额工作内容，请补充该定额其他工作内容。

（五）【背景资料】

某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等组成。大坝为均质土坝，最大坝高35m，土方填筑设计工程量为200万m3，设计压实度为97%。建设过程中发生如下事件：

事件一：溢洪道消力池结构如图5所示，反滤层由小石（5～20mm）、中粗砂和中石（20～40mm）构成。施工单位依据《水闸施工规范》（SL27—2014）的有关规定，制订了反滤层施工方案和质量检查要点。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

事件二：大坝工程施工前，施工单位对大坝料场进行复查，复查结果为：土料的天然密度为1.86g/cm3，含水率为24%，最大干密度为1.67g/cm3，最优含水率为21.2%。

事件三：溢洪道施工前，施工单位对进场的钢筋、水泥和止水橡皮等原材料进行了复检。事件四：根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）中关于施工质量评定工作的组织要求，相关单位对重要隐蔽单元工程进行了质量评定。

事件五：建设过程中，项目法人按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定，组织了水电站工程单位工程验收，施工单位、监理单位和设计单位作为被验单位参加了验收会议。

问题

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

1．根据事件一，指出消力池结构示意图中①、②、③、④代表的填筑材料（或构造）名称；说明反滤层施工质量检查的要点。

2．根据事件二，计算土坝填筑需要的自然土方量是多少万m3（不考虑富余、损耗及沉降预留，计算结果保留1位小数）。

3．根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129—2001），除事件二中给出的内容外，料场复查还应包括哪些主要内容？

4．根据《水闸施工规范》（SL27—2014）及相关规定，指出事件三中钢筋复检的内容。

5．指出事件四中关于重要隐蔽单元工程质量评定工作的组织要求。

6．指出事件五中的不妥之处，并说明理由。

2015年一级建造师考试 《水利水电工程管理与实务》 参考答案

一、单项选择题

1.C、2.C、3.C、4.B、5.C、6.D、7.C、8.C、9.A、10.B、11.A、12.B、13.A、14.D、15.B、16独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

.A、17.D、18.B、19.A、20.D

二、多项选择题

21.ABCE、22.BCD、23.ABDE、24.ADE、25.ABCE、26.ACE、27.ACDE、28.BCE、29.ABCD、30.BCDE

三、案例分析题

（一）【答案】

1．枢纽工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，施工围堰洪水标准范围为10～20年一遇。2．先施工节制闸。根据事件一分期实施方案和工程总体布置，本工程分两期实施主要是方便施工导流，先施工节制闸，利用原有河道导流（泵站无法进行施工导流）；在泵站施工时可利用节制闸导流。

3．不可行。因为粉细砂和中粗砂层渗透系数较大，地基承压含水层水头较高（承压水位高于节制闸底板高程），因此不宜采用单排真空井点降水。宜采用管井降水方案。

4．施工现场可能存在的重大危险源（部位或作业）有：30米以上的高处作业（泵站厂房、启闭机房、桥头堡施工操作平台）、“四口”部位（楼梯口、通道口、独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

预留洞口、电梯井口）、临时用电设施、塔吊、外悬挑脚手架、移动操作平台、易发生事故的交叉作业、桥式起重机等。

5．“四口”是指楼梯口、通道口、预留洞口、电梯井口。

（二）【答案】

1．承包人提交开工报审表的主要内容是按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程进度安排。

2．控制性节点工期T的最迟时间为2012年5月30日。施工期间泄洪闸与灌溉涵洞应互为导流，因灌溉涵洞在第二个非汛期施工，泄洪闸加固应安排在第一个非汛期，而6月份进入主汛期（在5月30日前应具备通水条件）。

3．图2修订的主要内容包括：

（1）A工作增加节点②（A工作后增加虚工作）

（2）节点⑤、⑥之间增加虚工作（B工作应是F的紧前工作）（3）工作H与C先后对调

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

（4）工作H、C时间分别为50和90

或：承包人修订后的大坝加固项目施工进度计划

4.按计划，F工作最早完成日期为2012年5月10日，在施工条件不变情况下，增加12%的工程量，工作时间需延长12天（100×12%=12），F工作将于2012年5月22日完成，对安全度汛无影响。

5．（1）2月份监理人认可的已实施工程价款：98万元（2）工程预付款扣回金额：220-211.43=8.57万元 截至2013年1月底合同累计完成金额1920万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为211.43万元。

截至2013年2月底合同累计完成金额2018万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为225.43万元。

225.43万元＞220万元（2200×10%）（3）工程质量保证金扣留额：98×5%=4.9独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

万元

（4）发包人应支付的工程款：98-8.57-4.9=84.53万元（或：98-（2200×10%-211.43）-（98×5%）＝84.53万元）。

（三）【答案】

1．A代表垫层区，主要作用是为混凝土面板提供平整、密实的基础。

B代表过渡区，主要作用是保护垫层，防止垫层在高水头作用下产生破坏。C代表主堆石区，主要作用是承受水荷载。

2．不妥1：对围堰工程的分包，项目法人直接指定分包人。理由：对于指定分包，必须经项目的上级主管部门同意方可指定分包人。

不妥2：项目法人同意承包人甲提出的要求（或同意混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施）。理由：混凝土面板作为主要建筑物的主体结构，不得进行工程分包。

不妥3：协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。理由：指定分包人乙直接对项目法人负责；混凝土面板浇筑为违法分包。

3．承包人可采取的防渗固坡处理措施有：碾压砂浆、喷射混凝土、喷洒阳离子独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

乳化沥青。

4.混凝土面板养护应从混凝土的初凝后开始，持续养护至水库蓄水为止。养护的具体措施：铺盖草袋等隔热保温用品，及时洒水（保湿）。

（四）【答案】

1．（1）投标报价规定中的疑问和不妥之处有： ① 不应设定最低投标限价；

② 参与计算评标基准价的投标人是否需通过初步评审，不明确； ③ 投标报价得分是否允许插值，不明确；

（2）总价子目的计量与支付内容中的不妥之处有：

① 除价格调整因素外，总价子目的计量与支付应以总价为基础不妥；

改正：总价子目的计量与支付应以总价为基础不因价格调整因素而改变。

② 总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量不妥；

改正：除变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

2．投标人可依据下述途径维护自身权益：

① 发送招标文件澄清或修改函； ② 发送招标文件异议； ③ 向行政监督独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

部门投诉。

3．（1）观点

一、观点三和观点四符合不平衡报价适用条件。

（2）不平衡报价的利：既不提高总报价、不影响报价得分，又能在后期结算时得到更理想的经济效益。

不平衡报价的弊：投标人报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包人损失； 不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理，引起投标无效或不能中标。

4．费用A指零星材料费，计费基础是人工费和机械使用费之和； 机械B指拖拉机； 机械C指推土机。

5．直接费=人工费+材料费+机械使用费=11.49+43.19+420.38=475.06（元/100m3）。施工管理费=直接费×11.84%=475.06×11.84%=56.25（元/100m3）企业利润=（直接费+施工管理费）×7%=（475.06+56.25）×7%=37.19（元/100m3）6．运送、空回、卸土推平。

（五）【答案】

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

1．①为中粗砂，②为小石，③为中石，④为排水孔（或冒水孔）。

反滤层施工质量检查要点为：反滤料的厚度、粒径、级配、含泥量；相邻层面铺筑时避免混杂。

2．料场土的干密度：ρd=1.86/（1＋24%）=1.50g/cm3或（1.50t/m3）填筑控制干密度：1.67×97%=1.62g/cm3或（1.62t/m3）设料场需要备的方量为V（万m3），根据干土质量相等： 1.50×V=1.62×200 V=1.62/1.50×200=216.0万m3 [或： V=1.67×0.97×1.24/1.86×200=216.0万m3] 3．料场还需复查的内容为：

（1）覆盖层或剥离层厚度；

（2）料场的分布、开采及运输条件；

（3）料场的水文地质条件；

（4）料层厚度、分布情况和有效储量。

4．钢筋的复检内容为：拉力（或强度）、延伸率、冷弯、重量偏差、直径偏差。

5.重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格，监理单位抽独家白金书

一对一高效视频

下载学习

更多资料-独家白金书-经典视频

检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已有时）等单位，组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。

6．施工、监理和设计单位作为被验单位不妥；应是验收工作组成员单位。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习