一级建造师考试模拟题

一级建造师考试模拟题（通用5篇）

一级建造师考试模拟题 篇1

一级建造师职业考试模拟题2

一、单项选择题（1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.取得建造师执业资格证书的人员，未经（），不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。

A.登记 B.注册 C.行政审批 D.所在单位同意

2.我国一级建造师执业划分为（）个专业。

A.8 B.10 C.12 D.14

3.下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是（）。

A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理

B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理

C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业

D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业

4.在某工程项目的施工过程中，由于突降大雨，造成了施工企业的工期延误。这种引起该民事法律关系变更的原因在法理上应当归为（）。

A.自然事件 B.社会事件 C.违法行为 D.合法行为

5.顺天建筑集团公司向凯达设备公司租赁了一台进口挖掘机，请问，该挖掘机属于此法律关系中的（）。

A.主体 B.客体 C.内容 D.行为

6.从法学理论上分析，工程建设勘察设计合同的标的，属于一种表现为（）的民事法律关系客体。

A.物 B.财 C.行为 D.智力成果

7.公民徐某在提起离婚诉讼后不久就发生了交通事故，因伤势严重开庭时无法到庭。由于徐某没有其他的法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师林某担任他的代理人。那么，徐某和林某之间的这种代理关系属于（）。

A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无权代理

8.乙公司明知所托事项违法仍然接受了甲公司的委托，将甲公司的一批过期食品卖给了丙公司，给丙公司造成了10万元的损失。根据我国有关代理制度的规定，下列关于丙公司要求赔偿损失的说法，正确的是（）。

A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失

B.丙公司只能向乙公司要求赔偿全部损失

C.丙公司可以向甲公司要求赔偿全部损失，也可以要求乙公司赔偿全部损失

D.如果甲乙之间有平摊损失的约定，丙公司只能要求甲乙各赔偿5万元的损失

9.白老汉一家进城赶集去了，眼看就要下暴雨了，晒在院子里的麦子没人来收。邻居高老汉赶紧请了几个村民帮忙把白老汉家的麦子收到了自家屋里，为表示感谢，高老汉自己掏了20元钱给这几个村民买了一条烟。晚上白老汉回家后，高老汉向他要买烟的钱。你认为两个老汉之间的这种债权债务关系产生的原因属于（）。

A.无理要求 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理

10.权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律将消灭其（）。

A.诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.实体权利

11.2001年7月3日，村民徐某向邻居杨某借了5，000元钱外出做生意。因两家平时关系挺好，杨某也一直未向徐某催要。到了2003年6月10日，杨某从回家探亲的儿子那里才得知有诉讼时效的规定，而徐某又因外出做生意未归，眼见时效将至，杨某决定到县法院起诉徐某。在去县法院的途中遇上了山洪暴发，村里通往县城的唯一一条道路被冲毁。直到7月20日道路才修通，杨某才得以赶到法院起诉。关于对本案的分析，说法正确的是（）。

A.杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院应当不予受理

B.虽然杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院还是应当受理

C.由于诉讼时效中断，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间

D.由于诉讼时效中止，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间

12.根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A.30% B.40% C.50% D.60%

13.根据我国《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年

14.根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担叙述不正确的是（）。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.分包单位可以依据总承包合同要求建设单位支付分包工程款

15.根据我国有关法律的规定，如果某商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到（）万人民币以上，则该材料的采购必须进行招标。

A.50 B.100 C.200 D.300

16.根据《招标投标法》的相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.20天 B.30天 C.45天 D.60天

17.下列关于联合体投标的说法，不符合我国法律规定的是（）。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.联合体作为一个整体满足招标文件的要求即可，不需要各方均具备承担招标项目的相应能力

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

18.我国《安全生产法》赋予了从业人员了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施的权利，这种权利我们也被称之为（）。

A.知情权 B.建议权 C.拒绝权 D.紧急避险权

19.根据《建筑法》的规定，工程监理单位与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（）承担。

A.监理单位

B.施工企业

C.监理单位和施工企业连带 D.建设单位

20.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行工程总承包的项目，危险作业人员的意外伤害保险，应当由（）支付保险费。

A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.行政主管部门

21.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于建设单位质量责任与义务的是（）。

A.依法对工程建设项目进行招标

B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案

C.按照国家有关规定组织竣工验收

D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

22.根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为（）。

A.1年 B.2年 C.5年 D.50年

23.某小学六年级学生胡某用自己的压岁钱买了一辆山地车，由于其父母不同意，最后找到商家退货。胡某的这一民事法律行为最终没有成立的原因在于（）。

A.法律行为主体不具有相应的民事行为能力

B.行为人意思表示不真实

C.行为内容不合法

D.行为形式不合法

24.我国《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。但是两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）业务许可范围承揽工程。

A.资质较高的单位

B.两者之间的资质

C.由建设行政主管部门重新评定的 D.资质等级低的单位

25.在建设工程安全生产管理的基本制度中，（）是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。

A.安全生产检查制度 B.安全责任追究制度

C.安全生产责任制度 D.群防群治制度

26.根据标准的（）划分，可以把我国工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准。

A.约束性 B.内容 C.属性 D.等级

27.根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目的价值占总价的40%，那么整个项目按（）投保。

A.安装工程一切险

B.建筑工程一切险

C.建筑险与安装险分开 D.第三者责任险

28.根据我国相关法律规定，可能造成重大环境影响的规划和建设项目，应当编制（），对产生的环境影响进行全评价。

A.环境影响报告表 B.环境影响登记表

C.环境影响申请表 D.环境影响报告书

29.（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全检查制度

C.安全培训制度

D.安全责任追究制度

30.根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前（）天以书面形式通知用人单位。

A.15 B.30 C.60 D.90

31.根据《合同法》的规定，招标公告的法律性质属于（）。

A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.反要约

32.根据我国《合同法》的规定，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。

A.双方订立正式合同之前

B.要约人实际履行合同之前

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出承诺通知后，实际履行合同前

33.某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以400元/吨的价格购买P.O32.5R水泥100吨，7日内回复有效。”水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于（）。

A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.新要约

34.在甲乙双方订立的买卖合同中，双方约定交易价格按政府指导价执行，交货期为2003年8月1日，货到付款。2003年7月10日双方订立合同时，该标的物的政府指导价格为每公斤1000元，由于乙方获悉政府指导价将于2003年8月15日起调整为每公斤1200元，于是一直拖到2004年8月20日才交货。请问，此时甲方应当按照每公斤（B）元的价格向乙支付货款。

A.900

B.1000

C.1100

D.1200

35.根据我国《合同法》的规定，如果合同当事人约定由债务人向第三人履行债务的，最后债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应当向（A）承担违约责任。

A.债权人 B.第三人 C.第三人或债务人 D.债务人

36.在合同履行过程中，由于债务人无偿转移财产给债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。

A.1年 B.2年 C.4年 D.5年

37.依据《合同法》的规定，违约责任总体上实行（）。

A.过错责任原则

B.过错推定原则

C.无过错责任原则

D.无罪推定原则

38.甲乙双方在合同订立时由于疏忽仅仅约定了合同的履行方式为乙方送货上门，对运费由哪一方承担则没有做出约定，合同订立后又未就该问题达成补充协议的。那么，根据我国《合同法》的规定，运费应当由（）。

A.甲方承担 B.乙方承担 C.甲乙平摊 D.甲方承担20%，乙方承担80%

39.王某准备出差到S市和外商洽商一笔300万美元的国际货物交易，为赶早上8点的飞机，王某乘坐张某的出租车前往机场。由于路上堵车，王某到达机场时飞机已经起飞，从而错过了与外商的订约。此时，王某要求张某承担300万美元的违约责任，下列说法你认为正确的是（）。

A.张某没有违约，因为双方没有正式的书面合同

B.张某没有违约，因为堵车属于不可抗力，可以免责

C.张某违约，王某可以要求张某承担300万美元的违约责任，因为这属于可得利益的损失

D.张某违约，王某不能要求张某承担300万美元的违约责任，因为该损失不是张某在订立合同时所能预见得到的

40.公民陈某到某酒店就餐，就餐过程中一啤酒瓶发生爆炸，陈某的手腕被割伤。本案发生后，陈某向法院提起诉讼。试问，下列说法符合法律规定的是（）。

A.陈某只能要求酒店承担违约责任，因为酒店并无过错，不构成侵权

B.陈某只能要求酒店承担侵权责任，因为双方并未缔结合同

C.陈某可以同时要求酒店承担违约责任和侵权责任

D.陈某只能在要求酒店承担违约责任或侵权责任之间做出选择

41.在某工程项目的发包过程中，发包方甲公司要求乙施工企业以350万元的不合理低价承揽该工程，否则以后的工程将不再让乙企业参与。迫于无奈，乙企业只得与甲公司签订了施工合同。请问，关于该施工合同的效力，下列说法正确的是（）。

A.该合同自然无效，无需申请法院确认

B.该合同无效，但需由乙企业向法院申请确认该合同无效

C.乙企业既可以向法院申请撤销或变更该合同，也可以接受该合同的效力

D.乙企业只能向法院申请撤销该合同，而不能申请变更

42.甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由（）承担。

A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.李某

43.根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在（）内予以追认。

A.15天 B.1个月 C.3个月 D.6个月

44.甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元，同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。请问，下列甲方请求乙方承担违约责任的做法符合法律规定的是（）。

A.只能请求乙方支付4万元的违约金

B.只能请求乙方双倍返还定金

C.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金

D.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用

45.某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业（）。

A.可以单方解除合同

B.只能协商解除合同

C.只能申请撤销合同

D.只能申请变更合同履行期限

46.根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是（）。

A.某省人民政府

B.某国有商业银行

C.某施工企业的项目部 D.某高等院校

47.下列关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押担保的范围只包括主债权及利息，不包括违约金

B.抵押权不因抵押物的灭失而消灭

C.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭

D.抵押期间，抵押人不得转让己办理登记的抵押物

48.根据我国法律规定，在下列合同中不能适用留置担保的是（）。

A.保管合同 B.租赁合同 C.运输合同 D.承揽合同

49.根据我国《担保法》的规定，（）负有妥善保管担保物的义务。

A.质权人 B.保证人 C.抵押权人 D.出质人

50.根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的（）。

A.10% B.20% C.30% D.50%

51.下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是（）。

A.和解是纠纷解决的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解的方式解决

B.如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，纠纷发生后就不能通过仲裁的方式解决纠纷

C.和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷

D.诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式解决纠纷

52.在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是（）。

A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理

B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭

C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则

D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则

53.某建筑工程公司因工程款结算问题与建设单位发生了争议，协商未果，决定向××仲裁委员会申请仲裁。那么，该公司必须提供（）仲裁委才能受理此案。

A.仲裁协议 B.工程造价鉴定报告

C.起诉状

D.经备案的施工合同

54.某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当（）。

A.要求法院改判

B.直接作出再审的决定

C.提交审判委员会讨论决定是否再审

D.提请上级人民法院决定

55.人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起（）内审结。

A.20日 B.1个月 C.3个月 D.6个月

56.根据我国《民事诉讼法》的相关规定，对于（）的证据，当事人可以申请证据保全。

A.涉及个人隐私 B.涉及国家机密

C.涉及商业秘密 D.可能灭失或今后难以取得

57.甲公司承建乙公司的住宅小区工程，后来双方因工程索赔问题导致纠纷，甲公司决定起诉乙公司。甲公司在H市登记注册，乙公司的住所地位于S市E区，该住宅小区位于S市F区，而双方的工程承包合同又是在S市G区签订的。请问，甲公司应当向（）起诉。

A.H市中级人民法院

B.S市E区基层人民法院

C.S市F区基层人民法院

D.S市G区基层人民法院

58.某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当（）。

A.开庭审理，因为此案已经受理

B.将此案移送乙区人民法院审理

C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉

D.报请该市中级人民法院指定管辖

59.某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以（）申请强制执行。

A.第一审人民法院

B.被申请人所在地人民法院

C.第二审人民法院

D.申请人所在地人民法院

60.建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.建设行政主管部门

C.人民法院

D.当地人民政府

61.根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。

A.被告住所地 B.原告住所地 C.合同履行地 D.港口所在地

62.甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由（）承担。

A.甲公司 B.乙公司

C.甲公司和乙公司连带 D.建设单位

63.生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由（）依法强制执行。

A.人民法院 B.公安机关

C.县级以上人民政府 D.安全生产监督管理部门

64.张某是甲施工企业的一名项目经理，2003年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于1998年7月担任项目经理的一项小区工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于张某违反国家有关质量管理规定造成的。请问，该法律责任应当由（）承担。

A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.张某

65.下列行政责任的承担方式中属于行政处分的是（）。

A.拘留 B.开除 C.罚款 D.责令停止营业

66.下列民事责任的责任形式中，不适用于侵权责任的是（）。

A.停止侵害

B.恢复原状

C.支付违约金 D.消除影响、恢复名誉

67.根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，（）。

A.由原单位承担法律责任

B.由调入单位承担法律责任

C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任

D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任

68.当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构，不存在的是（）。

A.北京仲裁委 B.天津仲裁委

C.深圳仲裁委 D.阳谷县仲裁委

69.在一起工程纠纷中，甲公司根据事先达成的仲裁协议向某仲裁委员会提请仲裁，而乙公司则认为仲裁协议无效，请求人民法院对仲裁协议的效力作出裁定。于是，甲公司也请求仲裁委员会作出确认该仲裁协议有效的决定。那么，应当（）。

A.由人民法院做出裁定

B.由仲裁委员会做出决定

C.以先做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力

D.以后做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力

70.宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在（）之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。

A.2003年9月3日 B.2003年12月31日

C.2005年9月3日 D.2005年12月31日

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.根据我国法律对建造师执业范围的规定，下列选项中属于建造师的执业范围的有（）。

A.担任施工企业的主要负责人

B.担任建设工程项目施工企业的项目经理

C.接受建设单位的聘请从事施工项目的管理工作

D.查处工程建设过程中的违法行为

E.在施工企业中从事其他施工管理工作

72.法律关系的构成要素包括（）。

A.主体 B.客体 C.违约行为

D.内容 E.不可抗力

73.根据我国《民法通则》的规定，下列纠纷中诉讼时效期间为一年的有（）。

A.身体受到伤害要求赔偿的 B.出售不合格商品未声明的

C.国际货物买卖合同或技术进出口合同争议

D.延付或拒付租金的

E.寄存财物被丢失或者损毁的

74.下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是（）。

A.著作权 B.专利权 C.商标权

D.质押权 E.商业秘密

75.下列承揽工程的行为违反我国《建筑法》的禁止性规定的是（）。

A.甲企业超越本企业的资质等级承揽工程

B.乙企业为增强竞争能力，和其他企业组成了联合体共同承揽工程

C.丙公司尚未取得企业资质就四处承揽工程

D.丁公司只有二级资质，为承揽某工程借用了另一企业的一级资质证书

E.戊公司碍于情面，让庚公司使用了自己的资质证书

76.为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50%.最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。试问，根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是（）。

A.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失

B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失

C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失

D.建设单位可以要求乙公司赔偿全部10万元的损失

E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失

77.根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是（）。

A.涉及国家秘密的项目

B.涉及国家安全的项目

C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

78.根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于施工企业安全生产管理的责任或义务的是（）。

A.安全施工技术要求的交底

B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训

D.办理施工许可证时报送安全施工措施

E.对建设工程安全生产承担监理责任

79.根据我国《招标投标法》的规定，下列关于招投标程序的说法正确的是（）。

A.开标在投标截止日后进行

B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读

C.评标应当在严格保密的情况下进行

D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人

80.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程中的（），施工单位编制的专项施工方案，还应当组织专家进行论证和审查。

A.深基坑 B.脚手架工程 C.拆除、爆破工程

D.地下暗挖工程 E.高大模板工程

81.下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是（）。

A.甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价

B.乙公司投标时递交了虚假的资格文件

C.丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明

D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿

E.戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费

82.根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是（）。

A.工程施工通用的综合标准

B.工程验收的通用质量标准

C.施工企业人事档案管理标准

D.工程建设中重要的通用的信息技术标准

E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准

83.下列人员中，属于我国建筑业实行个人执业资格制度管理的是（）。

A.注册会计师 B.注册建筑师 C.监理工程师

D.造价工程师 E.注册建造师

84.根据《合同法》的规定，下列当事人的行为构成缔约过失责任的有（）。

A.甲企业在与他人谈判过程中知悉了对方的客户名单，并将该商业秘密透露给了对方的竞争对手，给对方造成了重大经济损失

B.乙公司在订立合同过程中故意隐瞒了重要事实，致使合同未成立，但对方因信赖合同能够成立而遭受了损失

C.丙公司提供的商品质量不符合合同约定的等级，买方发现后要求降价

D.丁企业在施工过程中，没有严格按图施工，给建设单位造成了重大损失

E.戊公司为排挤其竞争对手，恶意进行磋商，给对方造成了一定的经济损失

85.根据《合同法》关于承诺期限的规定，承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约如果没有确定承诺期限的，下列说法正确的是（）。

A.该要约不发生法律效力

B.该要约生效，但承诺可以随时做出

C.该要约生效，但承诺必须在要约到达的当天做出

D.该要约生效，如果该要约是以对话方式做出的，除当事人另有约定外，受要约人应当即时作出承诺

E.该要约生效，如果该要约是以非对话方式做出的，承诺应当在合理期限到达

86.根据我国《合同法》的规定，承诺可以撤回，但撤回承诺的通知（）到达要约人。

A.最迟应当与承诺通知同时

B.应当在承诺通知到达要约人之前

C.最迟可以在双方订立正式合同之前

D.可以在要约人做出实际履行之前

E.可以随时

87.根据《合同法》的有关规定，下列合同中属于无效合同的是（）。

A.杨某打麻将输给陈某五千元钱，因当时身无分文就给陈某打了张借条

B.小学五年级学生黄某将自己的一辆自行车低价卖给了他人

C.某旅游景点附近的商店将一串普通的石头项链冒充玉石项链卖给游客王某

D.某国有企业经理为得到高额回扣，将一套闲置的新设备以报废设备的价格出售给某私营企业

E.刘某在从事代理活动中，与他人串通骗取被代理人款项三万元

88.在我国《合同法》规定的抗辩权中，后履行一方抗辩权的适用条件包括（）。

A.后履行一方当事人已经通知先履行一方先履行其债务

B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

C.合同中约定了履行的顺序

D.应当先履行的合同当事人没有履行合同债务或者没有正确履行债务

E.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

89.甲钢铁公司长期为施工企业乙公司提供钢材，乙公司一直以帐上无钱为由拖欠钢材款，后经甲公司查明，乙公司对丙房地产开发公司享有到期债权而不进行催讨。则甲公司采取的下列措施中，符合法律规定的是（）。

A.直接以本企业的名义向丙公司要求其清偿自己的货款

B.为乙公司积极提供丙公司的财产状况并建议其及时行使债权

C.直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉丙公司，要求其偿还乙公司的债务

D.以本企业名义向法院起诉乙公司，请求法院强制其履行债务

E.在乙公司拒绝受领丙公司履行债务的情况下，可代为受领后直接以该财产清偿自己的债务

90.下列有关违约责任的说法，符合《合同法》规定的是（）。

A.即使一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

B.当事人约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

C.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务

E.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

91.当事人对合同履行地点没有做出约定，事后又未能达成补充协议，合同中其他条款又不能类推适用，也没有交易习惯可供参考。这种情况下，根据我国《合同法》的规定，应当按照下列规则履行（）。

A.一律在履行义务一方所在地履行

B.给付货币的，在接受货币一方所在地履行

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.货币、不动产之外的其他标的，在履行义务一方所在地履行

E.一律在接受履行一方所在地履行

92.根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是（）。

A.债务人转移义务应当经债权人同意

B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可

C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩

D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外

E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理

93.我国《担保法》规定的合同担保形式包括（）。

A.保证 B.抵押 C.违约金

D.质押 E.留置

94.根据我国《担保法》的规定，下列权利中的（）可以设定质押权。

A.汇票 B.提单 C.著作权中的发表权

D.股票 E.专利许可使用权

95.根据我国《合同法》的规定，下列合同中的（）不属于该法的调整范围。

A.承揽合同 B.建设工程合同 C.行政合同

D.收养合同 E.监护合同

96.下列选项中，可以作为人民法院执行的根据的是（）。

A.二审民事判决书

B.上诉期内的一审民事判决书

C.二审刑事判决书中关于罚金的判决

D.先予执行的民事裁定书

E.仲裁裁决书

97.仲裁协议的作用包括（）。

A.合同当事人均受仲裁协议的约束

B.是仲裁机构纠纷进行仲裁的先决条件

C.是一裁终局的法律保证

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E.排除了法院对纠纷的管辖权

98.第二审人民法院对上诉案件经过审理，根据各案情况分别可以做出（）的判决或裁定。

A.驳回起诉、不予受理

B.驳回上诉、维持原判

C.依法改判

D.撤销原判、发回重审

E.提审

99.下列纠纷中，不能适用《仲裁法》仲裁解决的是（）。

A.婚姻纠纷 B.买卖合同纠纷

C.收养纠纷 D.劳动合同纠纷

E.建设工程纠纷

100.根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以（）。

A.提审 B.依法改判 C.撤销原判决

D.发回原审法院重审 E.指令下级人民法院再审

参考答案：

一、单项选择题

1.B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.C 7.C 8.C 9.D 10.B

11.D 12.C 13.B 14.D 15.B 16.B 17.B 18.A 19.C 20.B

21.D 22.B 23.A 24.D 25.C 26.A 27.C 28.D 29.A 30.B

31.A 32.C 33.D 34.B 35.A 36.A 37.C 38.B 39.D 40.D

41.C 42.A 43.B 44.D 45.A 46.B 47.C 48.B 49.A 50.B

51.D 52.C 53.A 54.C 55.D 56.D 57.C 58.B 59.A 60.C

61.D 62.C 63.A 64.D 65.B 66.C 67.D 68.D 69.A 70.C

二、多项选择题

71.ABCE 72.ABD 73.ABDE 74.ABCE 75.ABDE

76.CD 77.CDE 78.ABC 79.BCD 80.ADE

81.ABDE 82.ABDE 83.BCDE 84.ABE 85.DE

86.AB 87.ADE 88.BCDE 89.BCD 90.BDE

91.BCD 92.ACDE 93.ABDE 94.ABDE 95.CDE

96.ACDE 97.ABDE 98.BCD 99.ACD 100.AE

一级建造师考试模拟题 篇2

一、建筑施工课程教学内容的改革

原有的建筑施工课程教学内容分为建筑施工技术以及施工组织两个教学部分, 根据我校的土木工程专业的人才培养方案对教学内容进行了详细分解, 制定出建筑施工以及施工组织管理两门课程, 从而完成这两部分内容的教学。因此, 在建筑施工课程的教学中侧重于讲解施工技术这一部分。

建筑施工技术部分的教学内容有土方工程、深基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、预应力混凝土工程、结构安装工程、防水工程、建筑装饰工程。根据建造师考试大纲中建筑施工技术的考试内容进行相应的重组及补充:在土方工程中增加土力学中的岩土分类和性能以及基坑验槽方法;在深基础工程中增加浅基础以及地基处理方法;单独补充钢结构施工技术以及组合结构施工技术;在防水工程中增加室内防水工程;在装饰工程中增加墙面及轻质隔墙工程施工技术以及吊顶工程施工技术外加幕墙工程施工技术。

二、建筑施工课程教学方法的改革

1. 案例教学法:

教师根据教学目标的要求, 精选经典案例或者最新施工技术案例, 通过工程照片、施工图纸和施工录像等教学手段将案例呈现给学生, 有助于学生直观地理解和掌握知识要点。在案例教学中侧重于教师作为设计者和激励者, 将学生一步步引入到情景教学中去, 鼓励学生积极参与讨论;

2. 比较教学法:

在教学案例中, 选用各种施工方法及工艺的优劣性进行对比, 选出最适合的施工方案 (经济性、实用性、安全性) , 使学生明确每种施工工艺的适用范围以及出现事故的处理手段。该方法也是注册考试案例实务题的常见题型之一;

3. 讨论教学法:

给学生布置一道比较难的讨论思考题, 将学生分组, 每组完成资料收集, 在课堂教学中, 每组派出代表进行讨论, 加强互动性, 激发学生学习的主动性。

4. 拓展教学法:

在授课过程中, 授课教师可以适当补充与所讲内容相关的新的施工工艺、材料和机具, 可以结合原建设部推广的建筑业十大新技术和工程现场使用情况进行介绍, 开拓学生的视野, 不断给学生以惊喜。

5. 网络教学法:

通过建立教学网站, 在课余时间与学生进行网上互动和答疑。通过上述教学方法的综合、合理运用, 可以激发学生学习的积极性和主动性, 有效的培养学生的创新能力和综合素质。

三、建筑施工课程教学效果评价方式

教学评价是依据教学目标对教学过程及结果进行价值判断并为教学决策服务的活动。教学评价是研究教师的教和学生的学的价值的过程。授课教师应根据课程评价结果, 认真对自己的教学工作进行总结, 及时对教案、教学方法和手段、教学课件进行修改和完善, 结合教学观摩, 并与开设同样课程的教师交流授课心得, 取长补短, 不断提高自己的教学水平和工作成效。其主要方式有:

1. 观摩教学评价:

经常进行观摩教学, 提高教学质量和学生学习能力。通过教师团队的评价, 对教学内容、设计、方法、手段进行改进。

2. 学生平时测验:

通过将历年的注册考试真题引入到平时测验中来检验教学效果以及提高学生的应试水平及能力。

3. 研究报告:

让学生以PPT形式进行讲解调研结果以及案例分析, 了解学生的特点以及教学的欠缺之处, 促进在案例教学中的讨论环节中的问题设置。

4. 学生评教:

提高学生的课堂认同感以及了解教学对象对目前教学方式的评价状况。

四、结论

本课程教学改革以来两年多, 我院建筑工程专业的学生, 在学习能力、学习兴趣、应试水平、分析能力等各个学习方面都有了很大的提高, 而且根据毕业生的岗位调查也发现毕业参加工作两年后其二级建造师考试一次通过率达到30%以上。教师通过本课程的教学改革, 无论在教学水平还是自身的科研水平上都有了明显的提高。

参考文献

[1]张冰.关于建筑施工课程教学改革与执业资格考试接轨的思考[J].产业与科技论坛, 2013

[2]李立军, 杨秋学.土木工程施工课程教学改革探讨[M].北京:高等建筑教育出版社, 2011

[3]刘艳军.建筑施工课程教学改革思考[M].北京:高等建筑教育出版社, 2010

一级建造师考试模拟题 篇3

a. 风险识别b. 风险分析 c. 风险控制d. 风险消除

32.下列项目管理中不属于业主方的项目管理是(b)

a. 投资方 b. 建设项目总承包

c.开发方d.由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务

33.按照建设工程项目管理的参与主体不同，建设工程项目管理的类型包括(d)

a. 证券公司的项目管理b. 金融机构的项目管理

c. 银行的项目管理d. 政府对工程项目的管理

34.业主的项目管理内容不包括( c)

a. 项目管理模式选择 b. 质量控制c. 编制施工组织设计规划 d.进度控制

35. 政府的项目管理工作不包含( c )

a. 涉及项目当地环境的审批 b. 对项目关于社会安全性的检查

c. 项目施工具体质量的检查 d. 对项目的市场行为的监督

36.质量控制的目标不由( b )决定

a. 相关法律法规的要求 b.承包商的要求

c. 项目管理公司的要求 d.合同规定

37. 关于进度、质量、投资的逻辑关系是( b)

a. 互相对立 b. 对立统一 c. 互不相干 d.负相关

38. 设计方项目管理的目标不含( b )

a. 设计的进度目标 b. 项目的合同目标

c. 设计的成本目标 d. 项目的投资目标

39施工方项目管理的目标不含(c)

a. 施工成本目标 b. 施工的进度目标 c. 业主方的质量要求 d.施工的安全目标

40. 总承包方项目管理的目标不含(d )

a. 项目的总投资目标b . 总承包方的成本目标

c. 总承包方的质量目标d.项目的安全目标

41. 下面属于工程监理的内容是(a )

a. 进行工程建设合同管理 b. 施工质量控制

c. 组织设计规划 d. 设计方案的变更

42.在我国,监理单位主要提供服务的对象是( b )

a.epc公司 b. 业主方 c. 设计方 d. 政府主管部门

43.建设工程监理的基本目的是(d )

a. 实现工程项目各方的目标b. 协调工程项目的各项关系

c. 维护施工方的合法权益d. 协助业主顺利完成工程项目的各项目标

44. 监理师在进行监理时的基本目的是( d)

a. 协助建设单位完成组织设计b. 协助设计方完成设计任务

c. 控制项目施工的质量、进度、安全d. 协助业主在计划目标内完成工程项目

45. 基本的组织工具包含(a )

a. 组织结构模式 b. 工艺图c. pert 图 d.pdca工具

46.项目组织设计的原则是(c )

a. 成本原则 b. 职能原则 c. 目标一致性原则 d. 动态原则

47.在线型组织结构中每一个部门的质量来源的是( b)

a. 多头的 b. 唯一的 c. 交错的 d. 网络的

48.下面那一项不能用组织结构图来描述相关的项目管理( d)

a. 工程管理咨询方 b. 业主方 c. 某epc 工程承包公司 d. 政府机关

49.项目组织结构图必须反映( b)之间的组织关系

a. 各工作对象 b. 各工作部门 c. 各里程碑事件 d. 各工艺技术

50.下列哪个不用编制各自的项目管理任务分工表( d )

a. 业主方 b. 设计单位c. 供货单位d. 政府机关

51.项目管理职能分工表示用表的形式并没有反映(d)对各项工作任务的项目管理职能分工。

a. 内部项目经理 b.各工作部门 c. 各工作岗位d. 业主方

52.工程变更费用和工期由( a )来评估

a. 监理总工程师 b. 项目经理 c. 现场施工经理 d. 业主方

53. 设计变更必须由谁签发(b)

a. 设计单位 b. 总监 c. 总部经理 d. 项目经理

54.在合同结构图中，业主方不可以与(d )存在经济性质的合同关系

a. 设计单位b. 施工总承包商c. 供货商 d. 政府主管方

55. 在合同结构图中用表示( a)两个单位合同的合同关系

一级建造师考试模拟题 篇4

a．3年   b．4年

c．5年   d．6年

35．设i=10％，则现在的1000元等于5年末的元。

a．1614．27u

b．1256．7元

c．1610．5元

d．1524．5元

36．依据设备年度费用曲线，设备最优的使用年限为图4中( )点表示的年数。

a．n。   b．n2   c．n3 d．n4

37．不应交增值税明细的是()。

a．施工企业

b．商业企业

c．贸易公司

d．服务业公司

38．下列关于敏感性分析的说法中，有误的是( )。

a．对不确定因素的变动对项目投资效果的影响作了定性的估计

b．以便及早排除那些无足轻重的因素的影响

c．可以针对敏感性因素制定出管理和应变对策

d．可以尽量减少风险，增加决策的可靠性

39．租赁公司出租一台设备，价格为30万元，租期2年，折现率8％，若每年年初支付租金， 其金额约为——，若每年年末支付租金，其年末的租金额约为——。( )

a．15．577万元，19．523万元

b．16．823万元，19．523万元

c．15．577万元，16．823万元

d．19．523万元，15．577万元

40.国际工程的间接费项目较多，一般经常遇到的费用项目不包括()。

a．临时设施工程费

b．保函手续费

c．保险费

d．人工费

41．某项目设计生产能力为年4000件，单位产品的销售价格为200元，总成本60万元，其中固定成本40万元，已知总变动成本与产品产量呈正比关系，则其盈亏平衡产量约为()。

a．2367件   b．2667件

c．2650件   d．2691件

42．从项目法人(或投资者整体)角度出发，以项目资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金内部收益率的是( )。

a．项目财务现金流量表

b．资本金财务现金流量表

c．投资各方财务现金流量表

d．项目增量财务现金流量表

43．现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图式，横轴表示()。

a．资金轴   b．利润轴

c．现金轴   d．时间轴

44．年名义利率为10％，计息期为日，则年实际利率()。

a．10．46％   b．10．51％

c．10．38％   d．10．25％

45．某项目的年销售利润为23万元，年贷款利息2万元，年折旧费3万元，摊销费2万元， 总投资为250万元，则总投资利润率为()。

a．1．6％   b．10％

c．16％   、d．21％

46．某项目投产后第3年现金流量出现正值，第七年现金流量的绝对值为1万元，出现正值年份的净现金流量为2万元，则其静态投资回收期为( )。

a．3．5年   b．3．4年

c．2．5年 d．4．6年

47．‘某公司借款偿还第4年出现盈余，盈余当年应偿还的借款额为6万元，盈余当年可用

于还款的余额为30万元，则其借款偿还期为()。

a．3．2年   b．4．2年   c．3．8年d．4．8年

48．利息费用为2万元的情况下年利润总额32万元，已知当期的应付利息费用为20万元，则其利息备付率为()。

a．1．5   b．1．6   c．1．7 d．2．0

49．下列说法中，有误的是()。   ．

a．利息备付率可以分年计算，也可以按整个借款期计算

b．分年的利息备付率更能反映偿债能力

c．偿债备付率不能分年计算，应当按项目的整个借款期计算

d．分年的偿债备付率更能反映偿债能力

50．财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用( )。

a．直线法

b．双倍余额递减法

c．年数总和法

d．试算法

51．下列关于盈亏平衡点分析方法的说法中，不正确的是()。

a．盈亏平衡点越高，达到此点的盈亏平衡产销量越少

b．盈亏平衡点越高，项目投产后盈利的可能性越小

c．盈亏平衡点越高，适应市场变化的能力越差   。

d．盈亏平衡点越高，抗风险的能力越差

52．下列指标中考虑了资金的时间价值的是( )。

a．投资收益率

b．利息备付率

c．总投资利润率

d．财务内部收益率

53．某项目单位产品变动成本1000元，销售价为1500元，产量为件，年，固定成本70万元，单位税金为10元／件，则其当年利润为( )。

a．10万元     b.15万元

c．20万元   d．25万元

54．敏感性分析中，临界点的理解有误的是( )。

a．是指项目允许不确定因素向不利方向变化的极限值

b．超过极限，项目的效益指标不可信

c．临界点可以用临界点百分比或者临界值来表示

d．临界点可用专用软件的财务函数来计算

55．价值工程中，功能整理的主要任务是( )。

a．找出潜在功能

b．找出核心功能

c．建立功能系统图

d．建立功能说明书

56．在资金等值计算中，(p/f，i，，n)表示()。

a．一次支付终值系数

b．一次支付现值系数

c．等额分付终值系数

d．等额分付现值系数

57．下列关于资金等值计算的说法中，有误的是()。

a．如果两个现金流量等值，是指在始末两个时刻等值，而不是每时每刻都等值

b．影响资金等值的因素有三个，金额的多少、资金发生的时间、利率

c．提高了经济活动有效性或方案比较的可能性

d．在工程经济中，都采用等值的概念来进行

58．设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的磨损，称为( )。

a．第一种有形磨损

b．第二种有形磨损

c．第一种无形磨损

d．第二种无形磨损

59．价值工程中，确定改进对象的原则不包括()。

a．f/c值低的功能区域，通过改进设计使v达到1

b．△c=(c—f)值大为优先功能对象

c．复杂功能区域应列为研究的重点

d．复杂功能区域应当回避

60．项目施工阶段，对项目使用功能影响估计在()。

a．5％－10％   b．10％－20％

c．20％－50％   d．50％－70％

二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

1．企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括( )。

a．管理人员工资

b．差旅交通费

c．劳动保险费

d．税金

e．社会保障费

2．会计核算的基本前提包括()。

a．会计主体

b．持续经营

c．会计分期

d．项目相关

e．货币计量

3．长期借款的特殊性保护条款包括( )。

a．贷款专款专用

b．规定借款的补偿性余额

c．如期缴纳税金和清偿其他到期债务

d．要求企业主要领导人在合同有效期间担任领导职务

e．不准企业投资于短期内不能收回资金的项目

4．会计核算的原则包括()。

a．客观性原则

b．可比性原则

c．一贯性原则

d．无关性原则

e．及时性原则

5．合同收入包括()。

a．合同中规定的初始收入

b．合同规定的附加收入

c．因合同变更形成的收入

d．因合同索赔获得的收入

e．因合同奖励形成的收入

6．下列关于费用的说法，正确的有()。

a．按照费用计人工程成本的方法，可以分为直接费用和间接费用 ’

b．直接费用指企业在工程施工中，能够分清工程承包核算对象，可以根据原始凭证直接计入某项工程成本的费用   ．

c．直接费用包括某一工程的原材料，直接参与工程施工人员的工资

d．间接费用指应由几项工程共同负担，根据原始凭证直接计人某项工程成本

e．间接费用包括管理人员的工资及福利费、折旧费等

7．建筑安装工程费用项目中的间接费包括( )。

a．脚手架费

b．工程排污费

c．工会经费

d．材料费

e．文明施工费

8．长期应付款是指企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款，包括( )。

a．应付融资租入规定资产的租赁费

b．按面值结算的发行股票的价值

c．采用补偿贸易方式引进国外设备价款

d．按溢价结算的发行股票的价值

e．按折价结算的发行股票的价值

9．应收票据按其承兑人不同可以分为()。

a．商业承兑汇票

b．预付汇票

c．银行承兑汇票

d．抵押汇票

e．担保汇票

10．我国会计上说的现金包括()。

a．库存的人民币   b．库存的外币

c．银行本票   d．银行汇票

e．承兑汇票

11．投资活动主要包括()。

a．取得投资

b．收回投资

c．购建和处置固定资产

d．发行债券

e．融资

12．资产负债表的作用主要包括( )。

a．说明企业在某一特定日期所拥有的净资产

b．说明企业在某一特定日期所担负债务的数额

c．反映企业在某一特定日期的现金流量

d．反映企业在某一特定日期的资产总额和权益总额

e．说明企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量

13．关于企业存货包括()。

a．企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品

b．为了出售仍然处在生产过程中的在产品

c．将在生产过程中耗用的材料

d．将在提供劳务过程中耗用的物料

e．施工生产经营活动中停留于货币形态的资金

14．影响新技术、新工艺、新材料方案技术经济效果的因素很多，包括( )。

a．工程类型

b．建设规模

c．技术实施的时间长短

d．组织管理水平

e．采用的设备和工艺

15．我国会计制度规定，不计提折旧的固定资产包括(．)。

a．购置固定资产支付的增值税

b．以经营租赁的方式租出的固定资产

c．按规定单独估价作为固定资产入账的土地

d．已提足折旧仍继续使用的折旧资产

e．专利技术研究过程中所发生的人员工资

16．敏感性分析分为()。

a．单因素敏感性分析

b．经济敏感性分析

c．法律敏感性分析

d．多因素敏感性分析

e．社会敏感性分析

17．使用fnpvr来评价方案时，下列说法正确的有()。

a．对于独立方案，fnpvr>o，方案可以接受

b．对于独立方案，fnpvr

c．对于多方案评价，fnpvr

d．对于多方案评价，fnpvr>0，方案必接受

e．对于多方案评价，fnpvr>0，方案可以淘汰

18．总生产费用包括()。

a．生产成本

b．销售费用

c．投入资本

d．管理费用

e．财务费用

19．在价值工程中，功能价值的计算方法可以分为( )。

a．功能净值法

b．功能成本法

c．功能指数法

d．功能价值对比法

e．功能现值法

20．初步可行性研究着重研究的内容包括()。

a．对产品的需求研究

b．原材料及所需资源的供应

c．厂址方案的选择

d．投资目的的研究

一级建造师考试模拟题 篇5

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由(c)裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

【答案】C

【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是(A)。

A.合法行为

B.无权代理

C.不正当竞争

D.滥用代理权

【答案】A

【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“

三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。

注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应(A)。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】A

C.无因管理

D.不当得利

【答案】A

8.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位

B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员

D.质量监督部门

【答案】A

【解析】P271倒数第2段。

9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

【答案】D

【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。

10.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】A 【解析】P137案例上一段。

11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

【答案】C

【解析】P229正中间“

二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?

15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()

A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D、分包单位只对总承包单位承担责任

【答案】C

【解析】P101“

四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A、甲应支付相应部分报酬

B、甲不得中途要求乙停止制作

C、甲应支付全部约定报酬

D、甲不用赔偿乙的损失

【答案】A

【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

17.下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A、管制

B、赔偿损失

C、返还财产

D、罚款

【答案】D

【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。

18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()

应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。

《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。

D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“(二)用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。

本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“

一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。

也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度!这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。

21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。

A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

【答案】A 【解析】P184，BC考核(一)第2段，A考核(二)第2段，D考核(三)第1段。

22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是()。

A、对本单位的安全生产工作提出建议

B、接受安全生产教育和培训

正确的是()。

A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

【答案】B

【解析】P75正中间“(二)执业岗位范围”第1段。

27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】C

【解析】P287倒数第一行起，命题热点。

28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()

A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例

【答案】A

【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。

29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是()。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延

的考法。今后会逐步深入。

33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()

A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

【答案】B

【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。

34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起()个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5

【答案】A

【解析】P290“

三、建设工程环保竣工验收”第2段。

35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起

A、第一次付款期限届满

B、最后一次付款期限届满

C、每次付款期限届满

D、提交工程款支付申请

【答案】B

【解析】P315倒数第3段。

36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

救济。下列说法中，正确的是()

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼

C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

【答案】C

【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。

B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。

40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是()

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

【答案】D

【解析】P220倒数第3行，必考。

41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是().A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】D

【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

42.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建

D、设计深度由设计单位酌定

【答案】B

【解析】P283“

五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定;有特殊要求，可以指定。

46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B、认定垫资违法，利息予以没收

C、返还垫资但不支付利息

D、返还垫资并双倍支付利息

【答案】C

【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C、60

D.45

【答案】D

【解析】P293“(二)工程竣工结算审查期限”。

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的()。

A、负责项目管理的技术人员

B、项目负责人

C、技术负责人

D、安全员

【答案】A

【解析】P220第2~3行。

49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的5

【解析】P144“(二)劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。

53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩()工期

A定额

B标准

C法定

D合同

【答案】D

【解析】P252第一段。

54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。

A 1

B2

C4

D3

【答案】D

【解析】P243“(六)应急预案的修订”第一行。

55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

A半年

B二年

C一年

D三年

【答案】C

【解析】P224“

二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在()之前办理工程质量监督手续。

A竣工验收

B签订施工合同

C进场开工

D领取施工许可证

60.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经()批准。

A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门

【答案】B

【解析】P207“(三)在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是()

A工程总承包

B专业分包

C专业承包

D劳务承包

【答案】C

【解析】P59正中间“(一)施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质;只有专业承包，没有专业分包;只有劳务分包，没有劳务承包。

62.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

【答案】D

63.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是()

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具

C、法院对鉴定请求不予支持

A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B.联合体属于非法人组织

C.联合体各方独立承担相应的责任

D.联合体的成员可以对同一工程单独投标

【答案】B

【解析】P93~94.67.仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出

【答案】D

【解析】P329“

四、仲裁裁决”第一段最后一句。

68.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间()

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

【答案】C

【解析】P330倒数第6行。

69.关于投标有效期的说法，正确的是()

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】B

【解析】P90“(四)投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。

70.安全生产许可证的有效期为()年

A、1

B、2

B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

【答案】ADE

【解析】P272正中间“(二)工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。

这个地方第一次考，应该考。

74.工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务;

A、建设单位

B、造价咨询单位

C、施工企业

D、建筑材料、构配件供应单位

E：设备供应单位

【答案】CDE

【解析】P284倒数第2段，必考。

75.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院;关于本案管辖，说法正确的有()

A、A区法院对该案有管辖权

B、严某有权向B区法院起诉

C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权

E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 【答案】ABCE

【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。

【答案】ACDE

【解析】P104“

四、转包和违法分包的界定”。

79.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有()

A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

【答案】ABCD

【解析】考核《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。

80.下列关于投标保证金说法，正确的有()

A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金

B、投标保证金是投标文件的有效组成部分

C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定

D、投标保证金应当在投标截止时间前送达

E、投标保证金的金额一般由双方约定

【答案】ABCD

【解析】P90最下面“(一)投标保证金的形式与金额”。

81.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丁承担民事责任

D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

84.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()。

A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D.未按招标文件要求提交投标保证金的 E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 【答案】ABDE

【解析】P87第4段。

85.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有()，并在进入施工现场前进行检查。

A.生产(制造)许可证

B.施工资质证书

C.产品销售许可证

D.施工许可证

E.产品合格证

【答案】AE

【解析】P257倒数第1段。

86.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程()起计算。

A.合同订立之日

B.实际竣工之日

C.开工之日

D.保修期届满之日

E.合同约定竣工之日

【答案】BE

【解析】P125第5行。

87.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有()。

A.土地所有权

B.农村集体宅基地土地使用权

【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故;E表述不严谨，应为“直接经济损失”。

91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有()。

A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

【答案】ABCE

【解析】P295第一段。

92.法人应当具备的条件有()

A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构

E.能够独立承担无限民事责任

【答案】ACD

【解析】P10“

一、法人应当具备的条件”。

93.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。

A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效

C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力

E.合同生效当然发生物权效力

【答案】AD

【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价;合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。

94.下列行为中，构成无因管理的有()

A.甲接受委托帮助他人保养施工机具

96.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有()。

A.基础设施工程

B.设备安装、装修工程

C.门禁监控系统

D.电气管线、给排水管道工程

E.供热与供冷系统

【答案】ABDE

【解析】P297倒数第一段。

97.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。

A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

D.已经确定建筑施工企业

E.建设资金已经落实

【答案】BCDE

【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。

98.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。

A.作业人员进入新的岗位

B.作业人员进入新的施工现场

C.企业采用新技术

D.企业采用新工艺

E.企业申请办理资质延续手续

【答案】ABCD

【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。

C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受

D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快

6.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率大于0，则方案的财务净现值（）。

A.等于是900万元

B.大于900万元，小于1400万元

C.小于900万元

D.等于1400万元

7.根据我国现行税法，计人建筑安装工程造价的城市维护建设税的纳税基数是（）。

A.建筑安装工程直接费合计

B.计入建筑安装工程总造价的营业税额

C.建筑安装工程营业额

D.建筑安装工程直接费与间接费合计

8.某工程有甲、乙、丙、丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元和120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

9.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。

A.标准预算审查法

B.对比审查法

C.筛选审查法

D.全面审查法

10.某建设工程项目需从国外进口设备，应计入该进口设备运杂费的是（）。

A.设备安装前在工地仓库的保管费

B.国外运费

C.国外运输保险费

B.商业信用

C.短期借款

D.长期借款

17.根据财务会计的有关规定，下列支出中，属于费用的是（）。

A.购置固定资产的支出

B.向所有者分红支出

C.支付未按期纳税的滞纳金

D.支付购置原材料的价款

18.某工程采用工程量清单招标，评标时发现甲投标人的分部分项工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价与合价，则视为（）。

A.投标人漏项，招标人应要求甲投标人予以补充

B.此分部分项工程在施工中不需要做

C.此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中

D.甲投标人的投标为废标

19.根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用一定的方法测出其工时消耗等资料，再对所获得的资料进行分析，制订出人工定额的方法是（）。

A.统计分析法

B.比较类推法

C.经验估计法

D.技术测定法

20.设备的无形磨损是（）的结果。

A.错误操作

B.技术进步

C.自然力侵蚀

D.超负荷使用

21.某企业因排放的污水超出当地市政污水排放标准而缴纳罚款200万元，财务上该笔罚款应计入企业的（）。

A.营业外支出

B.销售费用

C.管理费用

C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费

D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

27.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2008)编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码010302004005，则“017的含义是（）。

A.分项工程顺序码

B.分部工程顺序码

C.专业工程顺序码

D.工程分类顺序码

28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（）。

A.二次搬运费

B.安全文明施工费

C.夜间施工费

D.总承包服务费

29.某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%期限为2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为（）。

A.5.25%

B.7.00%

C.5.28%

D.7.04%

30.某技术方案年设计生产能力为20万吨.年固定成本2200万元，产品销售单价为1200元/t，每吨产品的可变成本为800元，每吨产品应纳营业税金及附加为180元，则该产品不亏不盈的年产销量是（）万吨。

A.10.00

B.3.55

C.5.50

D.20.00

31.根据我国现行《企业会计准则》，应计入经营活动产生的现金流量的是（）。

A.取得投资收益收到的现金

C.407.50

D.512.50

37.某技术方案在不同收益率i下的净现值为：i=7%时，FNPV=1200万元;i=8%时，FNPV=800万元;，i=9%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为（）。

A.小于7%

B.大于9%

C.7%～8%

D.8%～9%

38.关于联合试运转费的说法，正确的是（）。

A.试运转收入大于费用支出的工程，不列此项费用

B.联合试运转费应包括每台设备安装时的调试和试车费用

C.试运转费用支出大于收入的工程，不列此项费用

D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用应计入联合试运转费

39.下列投资概算中，属于建筑单位工程概算的是（）。

A.机械设备及安装工程概算

B.电气设备及安装工程概算

C.工器具及生产家具购置费用概算

D.通风空调工程概算

40.根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的交易，正确的会计处理方式是（）。

A.将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入

B.将已发生的劳务成本计入当期损益，并按相同金额确认提供劳务收入

C.按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本

D.按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，不确认劳务成本

41.某分项工程施工采用方案A的成本为5万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为4.5万元。对方案A实施价值工程时，可以认为方案A的价值系数为（）。

A.0.90

B.0.10

C.0.53

D.1.11

C.26.67%

D.53.33%

47.某企业固定资产评估增值2000万元，该增值部分应计入企业的（）。

A.实收资本

B.盈余公积

C.资本公积

D.未分配利润

48.将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间以确定租金的方法，称为（）。

A.附加率法

B.折现率法

C.低劣化数值法

D.年金法

49.国际工程投标报价程序中，为了便于准确计算投标报价，并为今后在施工中测量每项工程量提供依据，投标人应当进行的工作是（）。

A.工程量复核

B.分包工程询价

C.出席标前会议

D.对工程项目业主进行调查

50.某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为2000台班，预计净残值为购买价格的3%，若按工作量法折旧，该机械每工作台班折旧费应为（）元。

A.242.50

B.237.50

C.250.00

D.257.70

51.单因素敏感分析过程包括：①确定敏感因素;②确定分析指标;③选择需要分析的不确定性因素;④分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。

A.③②④①

B.①②③④

C.②④③①

件所占比重为50%，按起扣点基本计算公式，则工程累计完成至（）万元时应开始扣工程预付款。

A.600

B.200

C.400

D.800

58.在企业财务分析时，对比两期或连续数期财务报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于（）。

A.差额分析法

B.趋势分析法

C.结构分析法

D.因素分析法

59.采用ABC分析法进行存货管理，对A类存货应采取的管理方法是（）。

A.按总额灵活掌握

B.分类别一般控制

C.凭经验确定进货量

D.分品种重点管理

60.下列建设工程项目相关费用中，属于工程建设其他费用的是（）。

A.环境影响评价费

B.建筑安装工程费

C.设备及工器具购置费

D.预备费

二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合答案，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有（）。

A.投标报价应以投标人的企业定额为依据

B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本

C.投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准

D.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑

D.企业代收的增值税

E.政府对企业的补贴

67.某建筑安装工程以直接费为基础计算工程造价，其中直接工程费为500万元，措施费率为5%，间接费率为8%，利润率为4%。则关于该建筑安装工程造价的说法，正确的有（）。

A.该工程措施费为25.00万元

B.该工程利润为22.68万元

C.该工程间接费为40.00万元

D.该工程直接费为525.00万元

E.该工程利润的计算基数为540.00万元

68.国际工程投标报价的组成中，应计人现场管理费的有（）。

A.现场办公费

B.贷款利息

C.保险费

D.保函手续费

E.固定资产使用费

69.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，规费包括（）。

A.医疗保险费

B.养老保险费

C.职工福利费

D.劳动保护费

E.财产保险费

70.编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（）。

A.违背劳动纪律损失时间

B.基本工作时间

C.辅助工作时间

D.准备与结束工作时间

E.不可避免的中断时间

71.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于金额政府投资项目招标控制价的说法，正确的有（）。

5)。

A.弥补公司以前年度亏损

B.向投资者分配利润

C.提取法定公积金

D.向股东分配股利

E.提取留作以后年度分配的利润

77.关于短期负债筹资特点的说法，正确的有（）。

A.利率波动很小

B.筹资速度较快

C.筹资弹性好

D.筹资风险低

E.筹资成本较低

78.技术方案偿债能力评价指标有（）。

A.资产负债率

B.借款偿还期

C.财务内部收益率

D.生产能力利用率

E.流动比率

79.关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有（A.施工图预算是施工单位确定投标报价的依据

B.施工图预算是报审项目投资额的依据

C.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据

D.施工图预算是监督检查执行定额标准的依据

E.施工图预算是控制施工成本的依据

80.关于施工定额作用的说法，正确的有（）。

A.施工定额是企业编制施工组织设计的依据

B.施工定额是计算工人计件工资的基础

C.施工定额是编制施工预算的基础

D.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具

E.施工定额是编制竣工结算的依据

D.动用前准备阶段

3.按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，（）应对分包工程的工期目标和质量目标负责。

A.业主方

B.监理方

C.施工总承包方

D.劳务分包方

4.下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（）。

A.项目结构图

B.工作任务分工表

C.合同结构图

D.工作流程图

5.关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。

A.业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理

B.首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解

C.首先要定义主管部门的工作任务

D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表

6.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。

A.定义项目开发或减少的任务

B.确定如何组织该项目的开发或建设

C.确定建设项目的进度目标

D.编制项目投资总体规划

7.在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）描述的方式。

A.项目构造

B.项目功能

C.项目结构

D.项目价值

8.我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（）。

A.设计竞赛

B.设计招标

C.直接委托