园林绿化方案设计合同

园林绿化方案设计合同（通用8篇）

园林绿化方案设计合同 篇1

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：*******************************************绿化工程

工程地点：**************************************************

工程内容：园路、廊架、六角亭、花坛、小品、苗木栽植、草坪铺植等。

二、合同工期

开竣工日期：工期日历天数40天，开工日由甲方签署工程开工报告之日为准。

三、质量标准：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准。

四、合同价款：叁拾贰万伍仟捌佰玖拾壹元叁角伍分整(325891.35元)

五、双方责任

1、甲方驻现场全权代表人姓名：

如代表易人，甲方应提前七天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

2、甲方工作

甲方应完成以下工作，如造成延误，承担所发生的经济支出，赔偿乙方有关损失。工期相应顺延。

（1）提供现场施工用水接口、电源接头。

（2）向乙方提供或指明施工现场的地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

（3）在开工前三天之内，向乙方提供经核准的场地内管线资料及相关图纸两套。

（4）组织图纸会审，向乙方进行技术交底，提出技术要求和验收效果。

（5）协调施工现场周边关系。

3、乙方驻现场全权代表人姓名：

如代表易人，乙方应提前七天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

4、乙方工作

乙方应履行以下责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

（1）施工期间，乙方负责内接挂表，并承担全部施工水、电费用。

（2）乙方负责配合甲方、土建施工单位消除地面架空和地下障碍物、地下障碍物、地下管线、邻里建筑物、构筑物的保护。

（3）应向甲方提供工程进度及施工计划报表，在工程质量合格前提下，甲方监理核定形象进度，进度款方可支付。

（4）保护施工现场整洁、符合文明施工等有关规定。

六、施工组织设计和工期延误

1、施工组织设计

乙方应在工程开工前3天，向甲方提交施工组织设计(或施工方案)。甲方收到后3天内予以批准，乙方必须按已批准的施工组织设计组织施工，接受甲方代表和监理的检查监督。

2、在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期。

（1）由于人力不可抗拒的灾害；

（2）设计变更和工程量调整；

（3）一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（4）经甲、乙方同意的其它情况。

七、质量与验收

1、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方、监理的检查检验。

2、凡隐蔽工程部位，乙方预检后，提前通知甲方，甲方按时组织验收，合格后，乙方才能继续施工。

3、中期验收：

（1）xx年4月组织中期验收，验收前5天，乙方须按照甲方要求，提交中期验收报告和中期验收资料（包括工程结算资料）两套。

（2）甲方在收到乙方中期验收报告后7天内，组织验收。甲方无正当理由不组织验收和验收后5天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为中期验收报告已被批准。

（3）中期验收报告批准后，进入结算审计阶段。

4、竣工验收：

（1）xx年12月组织竣工验收，验收前5天，乙方须按照甲方要求，提交竣工验收报告和竣工资料两套。

（2）甲方在收到乙方竣工验收报告后7天内，组织验收。甲方无正当理由不组织验收和验收后5天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。

（3）竣工验收报告批准后15天内，甲方办理工程竣工结算。

5、乙方施工工程质量，应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

八、支付方式

1、本工程结算方式为审计结算，结算依据为《**省建筑工程消耗量定额及统一基价表（xx版）》，不足子目部分参照《**省园林绿化工程定额（xx版）》。

2、工程款支付

（1）乙方进场开工前，甲方按合同价向乙方预付工程款10%。

（2）xx年4月份中期验收合格后，结算审计完毕后15天内，甲方向乙方支付结算价的50%；xx年12月竣工验收合格后，15天内付清全部余款。

九、安全文明施工

乙方按有关规定安全文明施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

十、养护和保修

绿化工程养护期、园林建筑和水电安装工程保修期均为一年，截止xx年12月。

养护保修期内，因乙方栽植和养护不当致使苗木死亡，乙方须补种补栽相同品种和规格的苗木，园林建筑水电安装工程质量出现问题，乙方在7天内派人修理。

养护保修期内，乙方不负责治安管理，非乙方原因造成的苗木毁损、被盗、死亡和园林建筑水电设施毁损，乙方不负责任，但甲方要求乙方补种补栽和修复，乙方应按原样补种补栽和修复，甲方承担由此发生的费用。

十一、违约、索赔和争议

违约：

1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，乙方可向甲方索赔。

2、乙方不能按合同工期竣工或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

3、双方约定，在履行合同过程中产生争议时通过协商、调解解决。协商、调解不成时，双方同意由武汉市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同一式陆份，双方各执叁份。未尽事宜协商解决。

十三、其他条款：乙方负责协调场区周边关系，如与周边其他人发生矛盾纠纷与甲方无任何关系。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法人代表：法人代表：

园林绿化方案设计合同 篇2

2008年1月, 原告北京某景观园林设计公司按照被告中国新华航空有限责任公司的《中国新华航空公司基地项目园林景观设计比选文件》的要求, 开始进行方案设计工作。2008年2月17日, 原告向被告提交了方案设计投标成果。2008年2月18日, 被告确定原告为中标单位, 并要求原告进行方案调整和细化工作。2008年2月20日至2月底, 原告根据被告的方案调整意见对原方案 (以下简称方案一) 进行了调整, 形成方案二并提交给被告。2008年4月, 原告又根据被告的意见对方案二进行了调整, 形成方案三并提交给被告。2008年5月2日-6月21日, 原告再次根据被告的意见对方案三进行了调整, 形成方案四并提交给被告。2008年8月26日, 原告在基地FBO楼再次向被告领导汇报了调整后的三个方案, 被告最终确定方案四为最终方案设计, 并要求原告按此方案继续深化, 进行施工图设计。2009年2月20日, 原告向被告提交了该项目总平面图的1:500放线竖向及过路管线位置图。2009年3月11日, 原告向被告提供了除中心地块之外的全部区域1:300放线、竖向、电气及给排水施工图的电子版文件, 满足了施工进度需求。

此外, 2008年3月1 31日, 原告应被告要求制作了满足奥运临时绿化要求的基地临时绿化图纸并于3月31日向被告提交了临时绿化及部分永久绿化的施工蓝图4套。2008年4月6月, 原告先后数次到施工现场指导临时及部分永久绿化的施工工作。2008年7月底, 临时绿化及部分永久绿化工程竣工。

原告曾于2008年3月、4月、9月及2009年1月2月与被告进行过数次邮件往来, 商议景观设计合同订立事宜, 但至原告起诉时双方未签订书面合同, 被告也未支付任何费用。

原告认为被告的拖欠设计费的行为, 侵犯了原告的合法权益, 遂委托本所于2009年12月14日向北京市顺义区人民法院提起民事诉讼, 法院受理此案后, 依法进行了开庭审理, 并于2010年6月17日作出了一审判决, 判决被告于本判决生效后七日内给付原告定金及方案费57万元, 驳回原告其他诉讼请求。

2010年7月2日, 原告不服一审判决向北京市第二中级人民法院提出上诉, 二审法院经审理依法判决:驳回上诉, 维持原判。

一审代理意见和判决

原告的代理意见

本所接受申请人委托后, 通过对案件的调查和分析, 就本案的景观设计合同是否成立、被告的答辩理由、原告的诉讼请求等, 发表了如下代理意见:

1 原告与被告已就《景观规划设计及技术咨询合同》的标的、数量等内容达成一致, 《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立

原告提供的并经北京市海诚公证处公证的证据十显示, 原告与被告已就《景观规划设计及技术咨询合同》 (以下简称“景观设计合同”) 进行了充分协商:2009年1月19日下午, 被告的造价工程师武X给原告的王X发送邮件, 要求原告对景观设计合同进行审核并提供相关意见。2009年2月4日下午, 被告的造价工程师武X发送给被告徐XX、白XX、王X并抄送给原告的王X的邮件, 非常明确“我部已完成了上述合同条款的修订工作”、“请白工负责最后的公文呈报”等。2009年2月5日上午, 被告的造价工程师武X发送给被告徐XX、白XX、王X并抄送给原告的王X的邮件, 非常明确“对原合同中的部分商务条款已经修订完毕”等。

从原告与被告之间来往的上述邮件的内容来看, 双方已经就景观设计合同的如下主要内容达成一致:

1) 被告最终确定原告为新华航基地景观规划设计单位;

2) 原告的前期设计方案已经过被告的领导批准;

3) 被告委托原告进行新华航基地全部园林景观设计及技术咨询服务, 包括提供奥运前基地的临时绿化方案及图纸;

4) 合同总价为190万元人民币。

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释 (二) 》第一条第一款规定:“当事人对合同是否成立存在争议, 人民法院能够确定当事人名称或姓名、标的和数量的, 一般应当认定合同成立。但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”原告提供的并经北京市海诚公证处公证的证据十充分证明, 景观设计合同的当事人名称、标的和数量是确定的, 根据上述规定, 景观设计合同成立。

2 尽管景观设计合同没有被告的签字或盖章, 但原告已经履行了主要义务, 被告已经接受, 景观设计合同已经成立

我国《合同法》第三十七条规定:“采用合同书形式订立合同, 在签字或者盖章之前, 当事人一方已经履行主要义务, 对方接受的, 该合同成立。”本案中景观设计合同尽管没有被告的签字或盖章, 但原告已经履行了主要义务, 被告已经接受, 因此, 景观设计合同已经成立。

1) 原告已经完成了被告的奥运前基地的临时绿化设计工作及施工现场的指导工作, 被告已接受

2008年3月1 31日, 原告应被告要求制作了满足奥运临时绿化要求的基地临时绿化图纸并于3月31日向被告提交了临时绿化及部分永久绿化的施工蓝图4套, 被告的代表王X亲笔签收 (详见原告的提供的证据八) 。2008年3月6月, 原告先后数次到施工现场指导临时及部分永久绿化的施工工作。2008年7月底, 临时绿化及部分永久绿化工程竣工。

2) 原告已经完成了被告的基地景观设计方案的设计工作, 被告已接受

2008年2月17日, 原告向被告提交了方案设计成果, 由被告的代表白XX亲笔签收。2008年2月20日至2月底、2008年4月, 原告根据被告的方案调整意见对原方案进行了两次调整, 形成方案二、三并提交给被告。2008年4月28日, 被告的王健总裁对原告的方案三提出了书面修改意见。原告再次根据被告的意见对方案三进行了调整, 形成方案四并提交给被告。2008年8月26日, 被告最终确定方案四为最终方案设计。2009年2月5日上午, 被告的造价工程师武X发送给被告徐XX、白XX、王X并抄送给原告的王X的邮件中, 被告提供的《合同说明书》第一部分中“前期的设计方案已经过领导批准”, 说明原告已经完成了被告的基地景观设计方案的设计工作, 并得到了被告的认可。

3) 原告已经完成了大部分被告的基地景观施工图设计工作, 被告已接受

2009年2月20日, 原告向被告提交了被告基地的部分的1:500施工图 (放线竖向及过路管线位置图) , 由被告发包的施工单位 (中铁16局) 现场负责人王XX代收。

原告提供的并经北京市海诚公证处公证的补充证据四显示:2009年2月26日下午, 被告的专业工程师王X给原告的王X并抄送被告的副总徐XX发送了《新华航基地三标园林工程专题会议纪要》 (【2009】 (三标市政) 001) 邮件, 该会议纪要记录的内容是施工单位针对园林设计部分成果进行现场校核的基础上组织监理、总包、设计进行图纸会商。该邮件内容充分说明:原告向被告提交了被告基地的部分的1:500施工图, 因为原告提交施工图纸是本次会议进行图纸会商的前提。同时, 该会议纪要明确要求原告于2009年3月10日前后提供第二阶段设计图纸。

根据上述会议纪要的要求, 2009年3月11日, 原告向被告提供了除中心地块之外的全部区域1:300放线、竖向、电气及给排水施工图的电子版文件。被告已经按照该施工图纸进行了施工, 形成了该基地的现状。

3 以方案设计招标未发中标通知书及未提供施工现场指导服务为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立是完全错误的

1) 以方案设计招标未发中标通知书为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立是不符合客观事实的

原告提供的证据十显示:被告最终确定原告为新华航基地景观规划设计单位、原告的前期设计方案已经过被告的领导批准。这说明被告尽管没有给原告发正式中标通知书, 但被告已经确定原告为中标单位。

景观设计一般分为方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段, 方案设计一般进行招标或方案竞选方式进行确定, 方案设计中选的工程设计单位负责初步设计工作和施工图设计工作。本案中既然原告完成了大部分的施工图设计工作, 被告也接受了原告的施工图纸, 说明原告的设计方案已经中选。如果本案中原告的设计方案没有中选, 原告就不可能去完成该基地的施工图设计工作, 被告也不可能接受原告的施工图纸。

按照被告的《中国新华航空公司基地项目园林景观设计任务书》中“未采纳但符合条件的参选作品均将给予补偿”的规定, 如果原告的设计方案未中选, 被告应该给予原告补偿。实际上, 原告从未收到被告的任何补偿, 被告也举不出证明原告已收到补偿的证据, 这也说明原告的设计方案已经中选。

2) 以未提供施工现场指导服务为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立是不正确的

我国《合同法》第274条规定:“勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件 (包括概预算) 的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。”原告与被告达成一致的《景观规划设计及技术咨询合同》也是如此约定的。

景观设计合同作为工程设计合同的一种, 设计人的主要义务是为被告提供方案设计文件 (包括图纸) 、初步设计文件 (包括图纸) 、施工图设计文件 (包括图纸) 。发包人的主要义务是提供基础资料及支付设计费。本案中原告作为设计人已经完成了方案设计、初步设计和大部分的施工图设计工作, 本案中的被告作为发包人应当支付大部分的设计费。不论被告的该基地项目是否中止或原告未提供施工现场指导, 只要原告完成了大部分设计工作, 被告均应支付相应的费用, 更不能以此为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立的事实。

4 原告的诉讼请求符合法律规定和客观实际

我国《合同法》第109条规定:“当事人一方未支付价款或报酬的, 对方可以要求其支付价款或报酬。”如前所述, 本案中原告与被告之间的景观设计合同已经成立, 原告已经履行了大部分的义务, 被告至今不支付任何费用, 原告要求被告支付相应的工程设计费完全符合上述法律规定。

原告根据其已经完成的工程设计的面积、各设计阶段占整个工程设计的比率, 按照双方约定的设计费单价, 计算出被告应付的设计费, 未计算原告未进行的设计工作及现场服务, 原告的诉讼请求是完全符合实际情况的。

被告的答辩意见

针对原告的诉讼请求及事实理由, 被告提供了如下答辩意见:

被告不同意原告的诉讼请求。被告认为其虽然收到原告的投标方案, 但并未确定中标, 即被告邀请投标的行为为要约邀请, 原告提交投标方案为要约, 但被告未作出承诺, 故双方没有建立任何合同关系, 原告依据合同法规定向被告主张违约责任, 没有任何事实依据。

一审法院判决

北京市顺义区人民法院受理此案后, 于2010年3月4日、4月23日两次公开开庭进行了审理。法院经审理认为依据已查明的事实足以认定双方之间建立了事实上的设计合同关系。理由如下:

1) 景观设计公司已按新华航空公司的招标文件的规定履行了投标义务, 新华航空公司亦在双方的电子邮件中确认了景观设计公司为中标单位。

新华航空公司向景观设计公司发出招标文件——《中国新华航空公司基地项目园林景观设计任务书》, 对景观设计公司等参与招标的单位应完成的投标设计方案的设计指导思想、成果要求以及评标方式一一予以阐明, 并且, 在该文件的“补充说明”中特别注明“设计期间甲乙双方往来的电子文件、书函及传真等皆为有效文件, 作为此设计邀标的重要组成部分, 与之有同等法律效力”。此后, 景观设计公司提交了投标设计方案。虽然新华航空公司未以书面形式向景观设计公司发出中标通知书, 但双方在协商签订合同的电子邮件中, 新华航空公司已明确景观设计公司为中标单位。新华航空公司辩称电子邮件系职员个人所为, 不代表单位意见。本院认为, 徐XX、王X、白XX系新华航空公司该项目的负责人, 其行为均为职务行为, 均代表新华航空公司, 故新华航空公司的该辩解本院不予采信。根据新华航空公司发出的《中国新华航空公司基地项目园林景观设计任务书》约定, 该确认具有效力。

2) 新华航空公司与景观设计公司协商签订合同的行为更进一步证明新华航空公司确定景观设计公司为中标单位的事实。

根据双方往来电子邮件, 双方并非仅仅表露签订合同的意向, 而是在洽商合同的具体事宜, 包括合同价款、合同中双方各自的权利义务等等, 并且就合同的各项内容达成一致。

3) 景观设计公司依据合同约定, 按新华航空公司的要求参与了涉诉项目的后续设计事宜, 合同依法应认定为成立。

尽管合同并未实际签订, 但景观设计公司按照新华航空公司的要求参与了涉诉项目的后续设计事宜, 这在《新华航基地三标园林工程专题会议会议纪要》以及王X签收的“大新华航空公司北京基地景观规划设计施工图——临时绿化”的施工图设计成果中得到反应。尽管景观设计公司没有提交有效证据证明其按照约定向新华航空公司提交设计方案、施工图等, 但足以说明景观设计公司按照约定及新华航空公司的要求开始了进一步的设计工作。

综上, 本院对景观设计公司主张双方之间建立事实上的设计合同关系, 予以支持。

虽然景观设计公司提交的《景观规划设计及技术咨询合同》系双方协商版本, 但通过双方往来邮件能够确认双方已就合同价款达成一致, 且新华航空公司亦未提交双方协商的其他合同版本, 故景观设计公司按照该合同约定向新华航空公司主张设计费, 本院予以支持。根据合同约定, 新华航空公司应向景观设计公司支付第一次费用57万元作为定金及方案费。

需说明的是, 根据合同约定, 新华航空公司享有合同的单方解除权。鉴于新华航空公司没有继续履行合同的意愿, 景观设计公司亦不要求合同继续履行, 本院予以认定。景观设计公司没有提交有效证据证明其完成后续设计工作并实际向新华航空公司提交设计成果, 故对于景观设计公司要求的其他设计费用, 本院不予支持。景观设计公司所主张的“大新华航空公司北京基地景观规划设计施工图——临时绿化”的施工图设计费用, 根据本合同约定不取费, 景观设计公司在诉讼请求中放弃该部分的设计费用, 本院准许。

综上, 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第三十七条、第一百零九条, 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条、第三十三条、第三十六条、第四十三条的规定, 判决如下:

1) 被告中国新华航空有限责任公司于本判决生效后七日内给付原告北京某景观设计公司定金及方案费五十七万元。

2) 驳回原告北京某景观设计公司的其他诉讼请求。

园林绿化方案设计合同 篇3

关键词：绿化；高温反季节施工；交叉施工

中图分类号：S7318文献标识码：A文章编号：1004-3020（2016）01-0067-02

1项目概况

本路段所处环境四季分明，春秋两季温度适宜但持续时间较短，年均温157 ℃。夏季湿热，极端高温通常出现在本季，可达408 ℃；冬季湿冷，最低温度为-167 ℃。这两个季节持续时间较长，年平均降雨量800～1 000 mm。沿途经过汉江、莺河等流域，能为植物生长提供良好的环境。

2工程特点

本项目施工主要以乔灌木以及草坪地被种植为主，属园林常规绿化。施工根据苗木生长习性不同具有相应的季节性。主要可利用施工季节为2014年度的3～6月及10～12月。上半年施工因需要度过夏季高温的考验，因此主要以养护时水源交通方便，设计区域苗木抗性强的段面为主。下半年集中完成全线可视作业面的主体工程。

3项目存在的问题及对策

3.1高温反季节施工

苗木种植有高温期反季节施工，可从种植材料的选择、种植前土壤的处理、夏季施工中苗木的运输和假植及其他特殊措施、种植穴和土球直径、种植前的修剪等5个方面严格管理，能提高种植成活率。

（1）种植材料的选择。由于夏季环境较为恶劣，选材原则是观赏性生态性兼顾，有冲突时以生态性为主，因此多选用乡土树种如樟、深山含笑、雪松、夹竹桃、红叶石楠、茶梅等。在选材上要尽可能的挑选长势旺盛、植株健壮的苗。

（2）种植前土壤处理。种植前对现场土壤做理化分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。

根据不同苗木生长特点，所需的最低种植土层厚度也不同。当树种为深根性乔木时，覆土厚度≥15 m；当种植浅根性乔木时，覆土厚度≥09 m；大灌木、小灌木所需覆土分别≥06 m、045 m；而草坪地被及一些草本花卉的所需的覆土厚度则≥03 m。

（3）夏季施工中苗木的运输、假植及其他特殊措施。苗木在运出前，应由专业园艺人员负责植物的挖出、包扎、打捆的工作；装车前采取相应措施如用草绳或麻布包好树干树枝等以减少苗木水分的蒸腾量，在运输途中不断给其喷水保证茎干的水分供应；当天种多少运多少，尽量减少现场苗木暴晒的情况发生。苗木当天不能种植的苗木应进行假植。如无假植条件则保持土球的湿度。

针对大规格常绿乔木，如雪松、樟，采取大土坨麻包打包，早晚种植及一系列特殊措施如：①本地夏季气候炎热，降雨量小，水分是重中之重，因此雨天要抓紧施工。苗木进场时间以早﹑晚为主，若天晴，每天给新植树木喷水两次，时间适宜在9∶00前、16∶00后。②为了增强断根移植苗的树势，在适度修剪的基础上，施用浓度为1 000 mg/L生根粉APT3号。③搭建遮阳棚。为了减少恶劣的气候对移栽苗木的伤害，用竹杆或钢管搭建类似井字架的脚手架，在井字架上盖上50%～70%的遮阳网，网和苗木保持一定的距离，以便空气流通。

（4）种植穴和土球直径。在夏季种植苗木，种植穴和土球直径到尺寸要严守规范，为了提高成活率，甚至尽可能扩大尺寸。

（5）种植前修剪。夏季苗木种植水分是制约其成活率的最大因素，应加大修剪量，减少其蒸腾作用及对水分对需求。

通常在种植前会将劈裂根、病虫根、过长根剪除，相应地也会修剪一部分树冠以保持平衡。落叶树种则留一些生长枝和萌发力强的枝条后抽稀，对于常绿阔叶树适当疏剪内部弱枝，针叶树以疏枝为主；对樟等含易挥发芳香油和树脂等树种需在移植前一周修剪，只要伤口大于10 cm应保持其光滑平整并消毒涂保护剂；灌木则应修剪枯枝、病虫枝，但是对于带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪。另外，灌木修剪剪口应平滑，枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1 cm，修剪直径2 cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

3.2交叉作业

由于项目规模较大，参与部门众多，持续时间较长，有时业主也会要求加快施工进度、抓抢工期，那么就常常会出现交叉作业的情况。

（1）同一期单位的交叉作业。当一期施工单位在填方边坡护坡道及土路肩段面植草防护施工时，而我所在部门同样在此处有乔灌木种植，从而不可避免的存在交叉作业施工。因此，必然造成前期单位绿化防护施工的成品破坏。

相关对策：①加强沟通，抢在一期植草防护前完成苗木栽植。即积极沟通土建方，了解其护坡土建施工完成进度情况，一旦其完成，就及时开展施工，抢在其开始植草防护施工前把乔灌木种植完成。②加强协调，尽量减少对植草防护成品的破坏，避免双方冲突。在施工过程中总是会发生两方工期错不开的事情，应尽可能减少对前期植草防护成品的破坏，并且在之后及时植草恢复。

（2）同二期路面的交叉施工。我部门中央分隔带绿化施工建立在路面施工单位基层及硅芯管铺设完成的基础上。只有待其完成我部才能开展种植土回填施工。因而土方回填车辆在施工过程将对路面基层必然造成污染。

同时，由于工期紧张，在施工后期经常存在抢抓工期的现象，二期单位在完成基层铺设后需要养生，养生后我所在部门往往没有充足的时间回填种植土就开始面层施工，从而造成土方施工给路面面层造成的污染。

相关对策：①加强沟通，掌握路面基层及管线铺设完成段面情况，及时开展施工，并在面层铺设前完成，避免造成对路面面层的污染。②加强防护措施，在施工时尽量减少运输车辆的土方外撒、扬尘。同时采用彩条布对施工路面进行垫底，减少因施工位置过窄造成土方外溢后的污染。③对于已回填的土方，及时采用人工或机械整平。在机械整平过程中，尽量采用橡胶履带的场平设备，避免对基层及面层的伤害和污染。如现场没有橡胶履带设备，就采用沿途铺设厚质传送带交错运行的方式进行平场。④禁止施工人员及设备带泥上路，对于不可避免的污染，及时配置洒水车跟踪冲洗，去除污染。⑤加强协调、避免因交叉施工造成的冲突。

（3）通交安单位的交叉施工。在工程建设后期，由于工期紧张，为了抢抓工期，各单位往往根据自身需要提前开展施工。交安单位在路侧及中央分隔带护栏施工时经常出现抢在绿化施工前将护栏施工完成，这样就造成我部回填土施工无法进行或形成较大的困难，也给路面污染形成隐患。

相关对策：①及时调查沟通，掌握作业面提交情况，抢在护栏施工前完成种植土回填施工。②在已经开展护栏施工而土方尚未完成回填的段面，加强协调，要求暂缓横向护栏施工，并尽快完成回填，以便交安单位完成护栏施工。

4结论

生态与环保已是这个时代的大命题，但是怎样去实现它仍然需要付出很多努力。对比国外，有不小的差距，无论是理念上、材料、设备还是问题处理方面。因此，注重施工质量，不仅从整体把握整个绿化施工流程更要落实到细节，才能呈现好的效果，营造一个更为宜人的环境。

园林景观设计合同范本 篇4

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和湖北省有关法规的规定，甲方委托乙方进行宜昌钰承金属结构有限公司厂区绿化项目景观概念方案设计、深化方案设计、施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

一、设计依据

1 城市园林绿化设计规范 国家及湖北省现行建筑、结构、设备、电气等各专业设计规范标准(最新版本)及相应法规

2甲方提供的项目规划方案及相关数据文件，应包括但不限于项目说明、项目策划报告、用地红线图、地形图、现状保留树木图、已有规划设计图、管线图、市政管线、景观设计任务书等。

二、工作内容和总体要求

1 工作内容 本项目位于宜昌市伍家工业园 ，其景观设计面积暂定为6100平米，准确景观设计面积以最终实际设计面积为准。

本项目的造价预算约 万元，乙方应在甲方提供的设计限价的前提下进行景观设计，包括道路、铺装、绿化等设计，以及施工配合等。

主要工作内容

1.1 图纸设计阶段

1.1.1 总体景观概念方案1份

1.1.2 景观深化方案1份

1.1.3 景观施工图设计1份

1.2 现场服务阶段

1.1.1 二次设计项目的审核

1.1.2 施工图主要材料样板确认

1.1.3 施工过程现场服务

2 总体要求

园林绿化合同 篇5

承包方(乙方)：___________________工程有限公司。

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合工程的具体情况，经友好协商，签订本合同。

第一条 工程项目

(一)工程名称：xx市xx区改造项目xx区小区标示制作、成品果皮箱安装项目工程。

(二)工程地点：xx市xx城镇。

(三)工程内容及承包范围：

1、xx区南门一个小区标示制作。

2、xx区小区内20个成品果皮箱采购及安装。

第二条 工期

本工程开工日期以甲方开具的书面开工令为准，工程交付使用时间应满足下列要求：

1、计划开竣工时间：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

2、施工总工期：xx日历天。

3、由于不可抗力或甲方原因(包括甲方提出的设计变更)导致工期延误，由乙方提供书面的工期顺延要求报告后，经监理工程师及甲方确认后，则按批准的工期顺延。

第三条 承包方式及工程造价

1、乙方按甲方确认的施工图要求及本工程施工验收规范组织工程施工，包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包工程通过本工程验收。

2、合同金额：工程总造价(大写)：_____________整，(小写)￥___________元。此价为大包干价，含风险、税金等一切相关工程费用。

第四条 付款方式

全部工程验收合格且竣工结算书经财政审核确定后，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，并给予确认或提出修改意见。两个月内一次性支付工程全款。

第五条 双方责任

(一)甲方责任。

1、负责提供乙方因设计和施工所需要的原始土建图纸和资料。

2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。

3、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方承担。

4、负责组织工程验收。

5、甲方指定派驻现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。

(二)乙方责任。

1、在合同签定后七日内乙方负责将甲方提供的施工图纸进行优化、完善，交甲方审定，同时提交施工组织计划交与甲方审定。

2、按照经甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。

3、并派出项目经理 纪 江 负责与甲方工地现场代表直接联系;并呈报施工组织构架图。

4、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。

5、乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施，并保证卫生状况良好;如因技术需要确实要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的签字认可，由于土建及安装等非乙方引起的费用由甲方承担。

6、验收合格后，乙方负责提供竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说明书等一式二份给甲方。

7、开工前，乙方应提供工程进度计划及主要工程技术人员名单，严格按甲方审定的工程进度计划施工，确保安装调试的工程技术人员准时到位。

8、在施工过程中使用的水、电所产生的费用，由乙方自行承担。

第六条 工程质量标准和保修期

工程质量标准：符合国家及行业规范标准。

第七条 工程验收

1、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认。

2、乙方在工程移交之前，负责现场一切设备材料成品的保护，如在此期间，发生丢失损坏等，乙方应负责修复、赔偿，甲方概不负责。

第八条 违约责任

1、如乙方未经甲方同意，擅自停工的，属乙方违约，甲方一切损失由乙方承担。

2、因乙方原因导致出现质量安全事故及由此造成的一切损失由乙方承担。

第九条 争议的解决方式

双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向庄河市人民法院提起诉讼。

第十条 本合同的生效

1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。

2、本合同一式捌份，发包人五份，承包人三份，具有同等法律效力。

发包人：(公章)__________________ 承包人：(公章)___________________

园林绿化工程合同 篇6

规项目名称： 琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区

建设单位（甲方）： 海南和顺投资有限公司 施工单位（乙方）： 东莞市海源市政园林有限公司 工程地点： 海南省琼海市

建设单位：海南和顺投资有限公司（以下简称甲方）施工单位：东莞市海源市政园林有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和海南省建设厅颁布的有关园林建设工程施工的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，特订立以下合同条款，以致于共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区；

1.2 工程地点： 海南省琼海市金海北路 ； 1.3工程范围和内容：

1.3.1景观绿化工程内容详见琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区景观扩施工图的全部施工内容以及包含入口处的岗亭、道闸和展示区范围内的监控、小区广播等施工内容。

1.3.2景观绿化工程范围： 园路铺装、给排水、样板区水景、花台、廊架、木凳、园灯、停车场、围墙（包含图纸之外地块南侧围墙及挡土墙和样板房南侧、西侧围墙及挡土墙的砌筑施工）、售楼部水景、回填土、绿化种植、岗亭、道闸、小区广播、展示区监控及展示区北侧围墙外预留排水口并铺设排水管道至指定排水井等园林工程项目。

第二条 承包方式

2．1承包方式：本工程采取包工、包料固定总价、固定工程量承包方式。

2．2施工图范围外的工程内容，工程量按琼海市信息价及《2012海南省市政园林工程综合定额》进行计价。

2．3施工图中没有的施工项目需要做签证，并由甲方签名后生效。

第三条 工期和质量

3．1本工程总工期： 2014年12月1日至2015年1月31日。

3．2如遇到下列情况，工期按实相应顺延。

3．2．1因甲方要求修改设计图纸而影响施工进度或增大工程量者。

3．2．2因自然灾害(如台风、特大暴风雨等，如业主方需要有权机关证明文件，则乙方负责提供之)造成停工一天以上者。

3．2．3因甲方无故迟付工程款的，每迟付一天，工期顺延一天，以此累加。

3．3养护期为24个月，养护费已含在本合同价中。3．4乙方应严格按规范和施工图要求施工，所有变更均需甲乙双方协商并书面确定，确保景观效果，所有变更均作

为结算依据；工程质量应达到国家或行业的质量检验评定标准，工程质量等级要求达到合格。

第四条 合同价款、结算原则和工程款支付

4.1按《2012海南省市政园林工程综合定额》及《2012海南省市政综合定额》进行计价；主材单价按《海南工程造价信息》发布的施工期琼海市（如琼海市无价格则按海口市价格）材料信息计取；如信息价中没有的材料则按双方市场询价，经双方认可后确定。工程款在工程竣工后按乙方实际完成施工工程量结算。

4.2 合同价款、结算原则：

4.2.1 合同固定价款（含税）：展示区园林绿化工程包干价545万元整（大写人民币：伍佰肆拾五万元整）。4．2．2工程预付款

甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：施工合同签订后,进场开始施工按合同价款的30％拨付预付款；形象进度达到大乔木种植完成、挡土墙及围墙砌筑完毕、园路结构完成、样板房周围水景结构完成再支付合同价的 20 %；工程全部整体完工后再支付合同价的 20 %；竣工结算完成资料移交三个月内支付至合同价的95%，剩余5%作为本工程的质量保证金，质量保证金自竣工验收之日起2年后无任何质量问题，支付乙方；

4．2．3工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20号前提交当月已完工程量的报告及下月工程进度计划。

第五条 竣工验收与竣工结算

5．1 乙方全部施工完工之日起15日内，收集相关资料 4

整理成完整的验收档案并书面向甲方申请验收，验收档案包括以下资料：

5.1．1 工程竣工结算书及电子文档。5．1．2 全套竣工图。

5．1．3 工程设计变更(申请)单及对应的设计变更图纸全套资料。

5.1．4 施工现场变更签证。

5.2甲方收到乙方申请验收报告后，汇同乙方、设计及相关部门实施综合验收工作，竣工验收合格后三日内乙方移交竣工资料，项目办理退场手续。

5.3竣工验收合格后，乙方按国家规定在5日内以书面形式按照国家标准文件格式向甲方提出结算报告，报告一式贰份，办理竣工结算。甲方收到结算报告5个工作日内提出核定意见。经甲乙双方确认后，办理结算手续。

5.4工程完工后，因甲方无正当理由或故意刁难或其他非乙方原因导致本工程不能进行综合验收，乙方应提交申请符合国家标准格式的向甲方实际控制人报告验收报告，甲方实际控制人在收到报告5个工作日内组织监理、乙方、设计进行验收工作，验收合格之日起因甲方原因7天内仍不能进行综合验收的，视为本工程竣工，乙方移交竣工资料，项目办理退场手续并向甲方提出结算。

第六条 双方责任 6．1甲方职责

甲方应按规定的时间要求，完成以下工作： 6．1．1开工前提供施工场地给乙方。

6．1．2提供和约500平方米的临时空地堆放施工材料。6．1．3及时审批乙方工程完成量统计表和工程施工进度款申请。

6．1．4指定施工检查人员，检查人员负责把好质量关，处理与工程有关事宜，提供水电接头，保证及时供水供电，水电费用由乙方承担。

6．1．5根据工程施工过程中实际发生，及时办理签证，图纸变更，预结算的审核手续。

6．1．6在施工方书面提出竣工验收申请后，组织工程竣工验收，并按合同规定的期限办理验收手续及工程结算。

6．1．7协调处理各施工单位的工程进度和相互关系，在满足工程总进度计划，兼顾各方面利益的前提下；对施工单位在工程组织和进度安排进行总的协调管理。

6．2乙方职责：

6.2．1严格按照本合同要求，按时、保质完成工程，并保证及时汇报工程进度及申报已完成工程量，遵守工程施工的有关规定，确保文明、安全施工。

6．2．2遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场场地的环境保护、交通、环境卫生的管理规定。

6．2．3按照国家有关定执行保护生态环境的具体规定。6．2．4乙方负责在工程施工、竣工及保养的整个过程中乙方施工现场全部人员的安全，发生的一切安全事故由乙方承担与甲方无关。

6．2．5严格按照国家最新的技术规范、规程进行安全施工、文明施工，做好自检工作，接受设计和甲方的检查，采取积极有效的技术措施，确保工程质量，杜绝如树木倒塌、花草坏死、漏水等类似现象发生。

6．2．6指定施工现场技术员，负责施工的技术工作，并做好原始记录，苗木及其它主要材料的验收记录、施工技术资料，作为竣工验收资料附件移交甲方。

6．2．7为保证苗木在施工过程中景观效果，乙方需根据图纸做局部的现场调整，但提供的苗木种类数量、规格应符合设计要求并征得甲方的同意。

6．2．8工程竣工后要及时清理现场。第七条 材料、设备和苗木

7．1乙方承诺采用设计图纸所列的材料、设备和苗木完成本合同项下的施工任务，工程所需材料、设备和苗木除甲供材料外由乙方负责采购至施工现场。

7．2乙方对材料、设备和苗木的质量负责。

7．3乙方采购的材料、设备和苗木与设计或标准要求不符时，乙方应立即运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。-7．4 甲方对乙方采购并使用的材料、设备和苗木及时给予验收。

7．5 乙方需要使用代用材料时，应经甲方书面认可后才能使用。

第八条 工程质量

8．1工程质量必须符合国家及行业标准。本工程绿化部分按国家最新《城市园林绿化工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按最新《建设工程施工质量验收统一标准》及其它相应规定标准验收。

8．2工程具备隐蔽条件和达到本合同的中间验收部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

8．3为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案，经甲方确认后方可实施，各项措施产生的费用已包含在本合同价中。

8．4当甲方要求对已经隐蔽的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

8．5绿化工程施工严格按照绿化种植总平面图中的苗木表所列规格及设计图执行，不得擅自改变苗木品种、规格及质量。

8．6花卉生长繁荣，植枝整齐，同种花高度基本一致，群体效果较好。花卉植枝成活率达到100％以上。花丛式花坛花栽植株行距适中，整齐一致，不缺枝。宿根花卉生长强健，叶色彩正常，性状基本稳定，无明显退化现象。

8．7在施工过程中或质保期内，若出现下列问题之一应无条件免费进行返工，予以更换已死亡和病虫害的苗木，并达到工程设计质量要求： ’

(1)因乔木发生偏倒而造成损失。(2)苗木死亡。

(3)病虫害预防措施不得力。

(4)乙方施工部位因土壤沉降处理不当和排水处理不好等技术措施不到位，造成苗木死亡或景观破坏。

8．8大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮。

8．9苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物。第九条 保修和苗木养护 9.1质量保修

9．1．1乙方质量保修项目范围与本工程承包范围一致，保修内容及保修期限详见质量保修书。

9．1．2保修费用由乙方承担。9．2苗木养护

9．2．1苗木免费养护的期限自竣工验收之日起24个月。9.2.2 绿化种植工程在养护期内应达到二级养护标准。9.2.3 养护期内，绿化苗木种植工地现场发生的养护工作所需的水电费用由甲方承担。

第十条 违约责任及处理

10.1 双方发生合同争议，应本着友好协商的原则，尽量协商解决。协商不成，双方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.2违约：

10．2．1 在施工期间，由于甲方的原因造成工程无法继续施工乙方被迫停工时，工期顺延，因乙方原因造成的工期延误每延误一天乙方赔付甲方10000元人民币。

10．2．2当发生下列情况之一时，施工单位应承担违约责任：

（1）乙方不得挪用本项目工程进度款。不按时发放工资而导致农民工上访、或者围堵、冲击甲方办公场所或施工现场，每发生一次罚款10000元人民币。

(2）乙方派驻现场的管理人员必须服从甲方项目部的管理，组织劳力按时完成项目施工。

10．2．3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续。

第十一条 其他

11.1 施工图纸作为本合同的附件

11．2本项目所有款项必须汇至甲乙双方公司书面指定账户。

11．3若遭遇有权机关认可的不可抗力之情形，甲乙双方另行协商解决。

11．4本合同未尽事宜，可由双方另行商定补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。但补充协议不得就本协议已经明确的事项重新进行约定。

11.5本合同经甲乙双方法人或委托代理人签字，甲乙双方公司盖章后立即生效，具有法律效力，双方必须严格遵守，直至双方义务履行完后自行失效。

11.6本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

建设单位（盖章）： 施工单位（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 开户名称： 帐号： 邮编： 电话： 传真： 年 月 日 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 户 名： 帐号： 邮编： 电话： 传真：

分析园林绿化的设计要点 篇7

1 园林设计中植物配置的步骤

园林设计中植物配置是指根据园林布局的要求, 并按照植物生态习性来对园林中的各种植物进行合理的配置, 其目的是为了增加园林的观赏性。植物配置是园林设计中的重要组成部分, 也是园林规划设计中的重要组成部分。由植物构成的景观, 不仅能给人以美的享受, 而且也起到净化空气、美化环境的作用。

场地是影响植物景观设计的重要因素, 不同的场地, 其设计出的植物景观也不尽相同。虽然如此, 但是无论是何种场地, 其植物景观均要在同一美学原理的前提下进行设计。目前, 在植物景观设计中, 运用最多的美学原理主要包括颜色、线条、质感以及空间感等。同时, 在园林设计中, 植物的配置还有着特定的步骤、原理以及方法。植物对于园林景观设计来说, 起到极其重要的作用, 它直接影响了景观的效果。此外, 在整个植物配置程序中, 合理划分植物空间是其关键所在。要使植物空间得以合理划分, 设计人员在进行设计时, 一定要充分考虑植物的特性, 并与设计范围的功能作用相结合。现在, 园林设计中植物配置的步骤及其设计要点如下:

首先, 要先对植物的大小进行搭配。之所以要先对植物的大小进行配置, 主要原因是植物所营造的空间感会对园林设计的整个结构与外观造成巨大的影响。因此, 对植物大小的配置就极为重要。在植物大小的配置之中, 要先对大中乔木的位置进行合理的安排, 然后再合理安排小乔、灌木的位置。

其次, 要注意植物品种之间的搭配。在对植物品种进行搭配时, 必须按照植物之间搭配的原则与园林景观设计的相关要求, 否则不仅起不到应有的效果, 还会使得整个布局变得混乱。例如, 落叶植物与常绿植物的分布必须合理, 且要比例平衡。为了避免出现布局混乱的局面, 设计人员可以将两种植物进行有效的组合。又植物有喜阴与喜阳之分, 且植物与植物、构造物之间均存在一定的关系。因此, 在对植物品种进行搭配时, 还必须充分考虑到植物的特性与习性。除此之外, 土壤是影响植物品种配置的重要因素之一。不同的土壤, 所适合生长的植物品种不同。一般而言, p H值在3.7至5.5之间的土壤, 适合针状叶植物的生长;p H值在5.5至6.9之间的土壤, 适合阔叶植物的生长;p H值在6.0至7.5之间的土壤, 适合灌木的生长;盐碱性的土壤, 只适合极少数植物的生长, 如柳树等。所以, 设计人员在对植物品种进行配置时, 必须先对现场的土壤情况进行分析。

最后, 要注意植物色彩的配置。建造植物景观的目的是为了增加园林的观赏性, 而植物色彩的组合对其有着最直接的影响。因此, 设计人员必须注重对植物色彩的配置。虽然绿色是植物设计中的主色调, 但是为了增加布局的活泼性、吸引观赏者的注意, 还必须合理地添加其他色调。此外, 由于在我国大部分地区冬、夏两季的时间比较长, 因此, 设计人员还应充分考虑季节因素的影响。

2 园林绿地的种植设计要点

2.1 注重绿地植物的选择

绿地植物的选择对于园林绿化来说至关重要, 它直接关系到园林绿化的最终效果以及后期的养护工作。因此, 在园林绿地种植方面, 植物种类的选择, 一定要符合当地城市文化、地域性条件以及植物运用的要求。同时, 所选择的植物种类均必须具有一定的特性。下面以草坪植物种类的选择为例, 来具体分析其具有的特性: (1) 生长和成型的速度都比较快, 且覆盖时间要长, 叶子的色泽以鲜绿最佳。 (2) 修剪、维护的周期要长, 质量要好, 被践踏之后能够快速的恢复。 (3) 适应环境的能力要强, 且病虫害发生的频率要小, 并对土壤肥力的要求比较低。 (4) 体积要矮小, 且四季都能播种。 (5) 抗杂草能力强, 不需要经常更换种子。

2.2 绿化区域与建筑物的距离要控制好

园林绿地的种植是由草坪种植和花草树木种植组成的。其中, 在花草树木种植方面, 一定要控制好与建筑物之间的距离。究其原因, 主要有三点: (1) 由于花草树木种植之后, 需要定期对其进行浇水、施肥以及除虫害。若花草树木与建筑物之间的距离过短, 则在对其进行浇水、施肥以及药剂除害时, 不仅会对建筑物造成一定的污染, 而且也会影响居民的生活。 (2) 由于建筑物的周围一般会存在大量的盐碱斑, 若花草树木与建筑物之间的距离过短, 则会对花草树木的生长造成严重的影响。 (3) 由于消防道在建筑物周边, 则为了保证消防道的畅通, 建筑物周边的植物不能过高, 且在一定范围之内不能种植高大的中小乔木。

2.3 建立、健全绿地信息系统

建立、健全绿地信息系统的目的是为了对园林绿地建设过程中可能出现的问题进行防护, 并能够及时制定行之有效的策略进行解决。绿地信息系统的内容不仅包括对绿地土壤的分析数据以及现场勘探的资料, 而且还包括记录花草树木种植以及养护管理等方面的资料。

3 园林绿化中花境的设计要点

所谓“花境”是指, 在树丛、绿地边缘、建筑物前以及栏杆等地方, 以带状自然种植的方式栽植露地宿根花卉、一二年生花卉以及球根花卉。在园林中, 花境是一种比较特殊的种植方式, 它一般被种植在园林的边界线或是路缘。在园林绿化中, 它是一种植物造景方式, 其主要的设计要点如下: (1) 花境的大小。花境的大小必须与其周围的环境相协调, 否则不仅起不到应有的作用, 而且还会对景观造成一定的破坏。同时, 为了便于经后的日常养护, 花境的宽度以1至1.5米为佳, 且不能超过其长度的1/3。 (2) 花境的布置应从整体着眼。一般而言, 花境有前景、背景与中景之分。前景一般种植矮小的植物, 中景种植中等高的植物, 背景则种植高的植物。部分花境四面皆可观赏, 其植物布置是以高植物为中心, 向外逐渐降低。同时, 为了使花境达到最为自然的景观效果, 应重视不同高度植物之间的交接。 (3) 花境植物的选择。在花境植物选择之中, 不同的花境景观, 其选择的植物不尽相同。一般而言, 花境的背景适合种植高度较高且叶片浓密的植物, 如向日葵、唐松草木、木槿以及决明等;花境的中景适合种植中等高度且花色艳丽的植物, 如大丽花、万寿菊、凤仙花以及天竺葵等;花境的前景及其花境的边缘适合种植比较矮小、枝叶密集且丛生的植物, 如三色堇、四季海棠、何氏凤仙以及中国石竹等。

4 结束语

综上所述, 园林绿化建设是提高人们生活质量和生活水平的重要途径。同时, 它也是改善生态环境的有效手段。因此, 对园林绿化的设计要点进行分析, 有着重要的现实意义。且随着“园林城市”逐渐成为现代城市建设的主流趋势, 园林绿化设计的作用也变得越来越重要。而园林绿化的内容并非仅仅只包括园林绿化景观这一个方面。故而, 园林绿化其它方面的设计要点还需要我们进行研究与探讨。

参考文献

[1]林世埕.行政办公区园林绿化设计要点[J].中国园艺文摘, 2010, 26 (8) :103-104.

[2]沈尧杰, 何冬静.试论小区园林绿化的规划设计要点[J].现代园艺, 2013, 12 (6) :184-184.

[3]王超.基于园林绿化种植设计要点问题分析研究[J].房地产导刊, 2014, 06 (17) :228-228.

[4]王莉萍.园林绿化景观的规划设计要点分析[J].现代园艺, 2012, 15 (18) :120-120.

浅谈小区园林绿化设计 篇8

关键词：小区 住宅 园林绿化 设计

现代社会人们越来越向往回归自然，返朴归真，在进行室内绿色家装的同时，对周围居住环境也提出了较高的要求。这主要表现在住宅小区绿地景观生态系统的规划设计与人性空间的完美结合，环境的表现形态及其行使的功能的合理性、统一性、艺术性和科学性，从而使居住环境达到舒适、合理、美观，有益于居民健康的生态要求。笔者就小区的景观设计，剖析现代住宅小区的园林绿化设计特点。

一、尊重自然、依托自然、营造自然

在小区的原理绿化中，一是对地理条件合理利用，二是园林植物的配置和选择。所谓的合理是最大限度地利用原有的地形地貌，少动土方，这样不但可减少资金的投入，降低成本，而且朴实无华、真切自然。自然起伏多变的地形上的绿化环境比平面整齐的地形更感觉到轻松、温馨与浪漫、更富有诗情画意。在园林植物配置上，首先要把植物作为经管的主体来设计，造园植物具有丰富的自然色彩、柔和多变的线条、优美姿态的风韵等特性，它是人们生活环境中不可缺少的景观元素。在合理配植时还要考虑到居住小区的地理条件、土壤、气候及居住群落和建筑特点的不同，并加以分析和判断，选用不同的植物和造园手法，在高低曲折的地域中按其自然配植和生长规律，随意而不杂乱、自然而有规则地让乔木、灌木、地被及花草的巧妙搭配，适地适树，形成自然景观与再造景观融为一体，使它们相得益彰。如对江南某小区的第一居住区的景观设计中，是模拟自然生态进行规划，随其边坡的自然伸展，不改变原有地形，而是选用花期长的紫薇、杜鹃、满天星、红背桂、小叶黄杨等地被植物组景，组成一片山花浪漫的景象，每每人们来到这都给人以赏心悦目之感觉，营造出了犹如“春花、夏荫、秋实、冬青”般的四季景观。另外，在城镇小区园林景观规划设计中，要因地制宜规划，要区分我国南方城镇小区与北方城镇小区，园林景观因气候的不同、植物的不同，要符合当地气候和人文历史等因素，深入挖掘展示其文化背景。

二、提高住宅小区绿化设计的建议

1.为了丰富居住小区空间的外部轮廊，力求人与自然的和谐统一，不宜将同一单体住宅重复布置，应将高、中、低层不同建筑形式的住宅搭配布置精心营造。不要只局限于单一层数和型式的住宅。从布置手法上，为丰富居住小区的外部轮廊线，高层住宅布置在小区的中心部位，低层住宅布置在边缘部位。这样就可以避免形成封闭的空间或形成与外部空间隔绝的局面，能够和四周形成统一的整体。充分利用原有的地形、地物和地貌。比如为适应高低起伏的地形，在布置时应尽量保留原来的自然地形，从远处看，轮廊参差错落，高低起伏具有韵味。为了克服过去“兵营式”规划布局的呆板和单调，对住宅组团中的条型住宅，采用以变化方向的行列式布置为主，分散布置点式住宅为辅的布局手法。各住宅组团之间由绿地、低层公共建筑隔开，使居住小区成为建筑高低错落，绿地相连，道路便捷的既统一又有变化的整体。

2.因地制宜，合理利用，体现人性化。因地制宜是住宅小区园林绿化设计应遵循的基本原则。适地造林，借景寓情才是中国传统园林的精华所在。合理利用就是要最大限度利用原有地形地貌，少动土方，并适当保留原有的树木，这样可以减少投入，降低维护成本，并且显得朴实无华，真切自然。在园林植物的选择上倡导以乡土植物为主，还可适当选用一些适应性强、观赏价值高的外地植物，改善住宅小区的植物种植结构。自然起伏的多变地形比人工造平面整齐的地形更令人感到轻松、温馨与浪漫，更富有诗情画意。尽量避免过度注重外环境，迷恋热带海滨植物、盲目追求豪华水景布置等华而不实、高成本的设计。

3.绿化配置以植物群落为主，兼顾草坪。现代的住宅小区，植物群落是绿色空间环境的基础，植物景观是绿色的主体，因此，应以乔木、灌木、草本花卉、藤本植物来有机结合，根据它们的种类和习性的相似性组成层次丰富而不芜杂，适合该地自然环境条件的人工园林植物群落，以发挥最佳生态效益。科研人员从园林植物的改善环境功能和叶面积指数关系入手，换算城市最佳效益结构为乔+灌木+草（含地被、绿篱）。这种种植结构可创造最佳生态效益，既节省土地，又在环境生态效益上产生最佳效果。

4.园林景观要与生活、文化相结合，讲求实用性。高质量优美的自然环境、人文环境对人们的工作、生活和健康都会产生重大影响。如今，人们对住宅小区绿化的要求不再只是一两块草地，三四个花坛，而是要求高标准、高质量。首先，绿化面积要大于建筑面积的30%，其次在合理运用植物、园林小品、园路和铺装等前提下，特别要强调，在空间组织上达到一步一景，景随步移的效果。同时注意住宅园林景观要有地方特色和民族风格，提倡多元化，不要盲目效仿欧式风格的大门和护栏以及雕塑等，背离居民特有的生活与文化。住宅区园林绿化设计要符合实用性。儿童活动区内要树种树型丰富，色彩明快，比例恰当。一般采用生长健壮，少病虫害，树姿优美，无刺、无毒、无飞絮的树种。配置的方式要适合儿童的心理，色彩丰富，体态活泼，便于儿童记忆和辨认。老人活动区应选择高大乔木为老人休息处遮荫，为晨练、散步创造意境。停车坪采用多样式花架，种植藤木植物，既能折算百分之百绿化面积，又能起到保护汽车之功能，增添区域整体环境艺术效果。

5.居住环境的文化性体现在地方性和时代性当中。应当充分考虑传统生活方式的特点，寻找与现代居住空间环境的契合点，以不同的方式，从空间形态、尺度、界面的色彩、细部表达对传统与现代的理解，延续文化脉络。

三、结语

总之，在城镇居住小区园林规划设计中，要始终将“自然”、“生态”、“人性化”融入到景观设计思想的全过程，以植物为主导，充分利用周围条件，灵活运用各种造园手法，巧夺天工，惟妙惟俏地让居住小区的园林绿化接近自然的绿色空间，以达到改善城市人居环境的目的，创造人与自然充分亲近的生活环境，使久居闹市的居民获得重返自然的美好享受，使园林景观在居住区内实现最大的效益。

参考文献：

[1]王赫,卢云,肖久利.浅谈住宅小区园林绿化设计[J].内蒙古林业.2009(01)