公司买卖合同

2024-10-14

公司买卖合同(共4篇)

公司买卖合同 篇1

公司买卖合同(汇编15篇)

随着人们法律意识的加强,合同的地位越来越不容忽视,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的公司买卖合同,希望对大家有所帮助。

公司买卖合同1

传送设备有限公司工业设备买卖合同

卖方:上海XX传送设备有限公司

买方:

鉴于卖方同意出售并且买方同意购买本合同约定的设备,买卖双方经过友好协商,现就设备买卖的相关条款和条件达成如下协议:

一。设备(标的物)、数量及价款等

项次名称型号规格数量单位单价总价

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

合计:0

备注:1.上述价款为含税或不含税金额;已包含卖方负责的包装运输及安装调试费用,因包装运输方式改变或买方原因延误安装调试,由买方另外支付增加的合理费用,买方负责包装运输和安装调试的情况除外。2.卖方所供设备免费赠送的备品备件如下或见备品备件清单。

二、付款方式

(自本合同生效日起多长时间内)买方向卖方支付多少预付货款;出货时买方到卖方初验支付多少货款;货到后当场或多长时间内支付多少货款;安装调试后当场或多长时间内支付多少货款;验收合格后当场或多长时间内支付多少货款;剩余货款(作为质保金)多长时间内支付。以上付款进度可根据实际情况单独使用,也可混合使用。因买方原因造成的交货、安装、验收延迟不影响付款进度。货款未付清,标的物所有权仍归卖方所有。

三、交货方式

自接预付款之日起(自合同生效之日起)。买方于多长时间到卖方提货;卖方以买方指定的方式于什么时间代理买方从什么地方出货;卖方以什么方式于多长时间从什么地方出货,买方自提或送到买方指定地点买方负责卸货;卖方以什么方式于多长时间交付到买方指定地点,买方负责卸货。如实际交货时间有变,买卖双方需通过书面方式确认。

四、包装方式

卖方负责以适合设备特性及运输方式相符合的包装;卖方负责以买方指定的方式包装。

五、安装方式

买方自行安装,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装;卖方指导买方安装,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装;卖方安装,买方协助,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装。如实际安装时间有变,买卖双方需通过书面方式确认。

六、验收方式

自设备安装调试完毕多长时间内,买方自行验收或在卖方的协同下组织验收;验收时,依据合同及附件作为验收标准,合同及附件未说明清楚的,依据行业标准;合同及附件未约定的要求不在验收范围内。验收不合格买方需在三日内书面通知卖方,否则,视作验收合格。对于不合格的部分,卖方需及时予以维修或改进。

七、培训方式

卖方可根据买方的实际需要,通过合理方式对买方相关人员进行基本的操作、保养、维修等方面的培训工作。

八、质量保证

在正常的使用情况下,自验收合格之日起,设备的保修期为一年(易损件另行约定)。人为损坏和操作不当造成损坏不在保修范围内。质保期内,卖方提供免费的维修和配件更换服务,并确保在接到买方书面报修通知后第一时间(多长时间内)解决问题。

九、合同附件

技术协议、图纸、设备清单、备品备件清单、设备验收单样本、合同执行联络单等各一份。

十、随货文件

出库单、总装图、电气控制图(含操作说明)、水汽管路图(含操作说明)、零配件清单等各一份。

十一、违约责任

1、卖方未按交货进度交付货物,每延期一天,卖方递延支付买方未交付货物货款总额的0.5%滞纳金,因不可抗因素、经买方书面同意延迟交货或不影响安装进度的情况除外。卖方的安装人员在规定的时间没有到买方现场,每延期一天,卖方递延赔偿买方货款总额的0.5%违约赔偿金,因不可抗因素、经买方书面同意延迟安装或不影响安装进度的情况除外。卖方质量未达到验收标准,整改费用由卖方承担,买方有权顺延付款日期至整改验收完毕,整改后尚达不到验收标准,买方有权要求退货。

2、买方未按付款进度支付卖方货款,每延期一天,买方递延赔偿卖方货款总额的0.5%违约赔偿金,因不可抗因素或经卖方书面同意延迟付款除外。

十二、争议解决

本合同在履行过程中发生争议,买卖双方协商解决;协商解决不了的,提交卖方所在地仲裁机构或人民法院裁决。

十三、其他事项

合同未明确约定的,由买卖双方另行协商约定或参照国家有关法律法规。

十四、生效条件

本合同一式几份,买方执几份,卖方执几份,自买卖双方签盖之日起生效,双方认可传真件具有法律效力。

卖方(章): 买方(章):

委托代理人: 委托代理人: 复核:

日期: 日期:

公司买卖合同2

出卖人:

买受人:

依照《民法典》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就门面买卖事项经过友好协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方愿将其拥有完全产权的位于以人民币玖拾陆万元整的价款出售给乙方。

二、本合同签定前,该房屋如有应缴纳的一切税费,概由甲方负担。甲方所售房屋应保证为本人合法财产且手续齐全、证件真实,并有责任协助乙方到有关部门办妥一切过户手续,其中过户一切费用由乙方承担,甲方概不承担。

三、甲方收齐乙方所付购房款同时,应将与此协议有关房屋一切有效证件原件交付乙方。

四、乙方于签订合同之时即支付玖拾伍万元整,甲方应出具收条,第一次房款支付后房屋租金归乙方所有,剩余房款待过户手续办完后一次性付清,过户手续乙方需在合同签订之日起半月内办完。

五、甲方现将门面租赁其他方,甲方与其他方租赁合同作为此合同附件,合同内容及相关条款同时转交给乙方,租赁合同及房屋产权办理过户。乙方款项付清后乙方即行使业主权利。

六、甲方交于乙方为房产开发公司购买的现有房屋标准。不得故意损坏房屋内任何事物。

七、此协议一式四份,甲乙双方各执两份。

八、合同签订生效后,到公司物业公平备案。

九、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。

十、本合同经双方签章并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的依法向人民法院起诉。

甲方:

身份证号码:

乙方:

身份证号码:

日期:

公司买卖合同3

甲方:赵军 身份证号:

乙方: 身份证号:

担保人: 身份证号:

甲方将大庆市格雷铸造件有限公司厂房卖给乙方,价款330万元,20xx年6月15日前将土地及土地上的房屋(已出租,将租赁合同交付给乙方即可,租金乙方收)交付乙方,并有义务协助乙方到登记部门办理过户事宜。一起税费乙方承担。

一、甲方义务:

1、甲方在交付土地及土地上的房屋时保证该房屋除存在抵押权100万元外没有其他权利存在(租赁权除外该房屋100万贷款由乙方替甲方偿还银行)。

2、甲方于20xx年6月10日前协助乙方将土地及土地上的房屋办理到乙方指定人的名下。

二、乙方的义务:

1、甲方出卖的土地及土地上的房屋总价款330万元,乙方签订合同时给付130万元,乙方于20xx年6月20日前给付甲方100万元(乙方将土地及土地上的房屋过户后贷款),乙方于20xx年10月1日前给付甲方100万元。

2、甲方出卖的土地及土地上的房屋现租赁给他人,租赁人已放弃购买(优先权),乙方购买后将继续履行甲方与乙方的租赁合同直至该合同终止。

三、违约责任:

如乙方未按期给付购买款,每延迟一日乙方给付甲方违约金1万元,但违约金额不得超过买卖标的额的20%。

四、保证人责任

如乙方未按合同约定履行义务,保证人将对乙方承担连带保证责任。保证期间为本合同生效之日起至本合同履行期限届满之日两年。担保的范围包括主债权及利息、违约金和实现债权的费用。

五、纠纷争议的解决

如在合同履行过程中发生争议,甲乙双方应本着和谐公平的原则协商解决问题。如不能解决问题,可到人民法院诉讼解决。

本合同一式三份,自签订之日起即具有法律效力。

甲方:

乙方:

保证人:

年 月 日

公司买卖合同4

合同编号:

甲方:

社会统一信用代码:

地址:

联系方式:

乙方:

社会统一信用代码:

地址:

联系方式:

为明确甲、乙双方的权利义务,充分发挥双方优势,取得最大经济效益,甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则的基础上,经双方协商就甲方委托乙方作为本合同指定产品的区域经销商事宜,达成如下协议:

第1条经销产品

1.1甲方授权乙方销售产品为:系列葡萄酒

第2条经销区域及渠道

2.1甲方授权乙方作为其产品经销商的经销区域为:地区。

2.2乙方保证在其授权区域、渠道内进行封闭式销售,不向其授权区域、渠道外供货,并接受甲方监督与管理,承担违约责任。甲方保证上述区域、渠道不直接开发其他经销商,确保乙方为合同产品在上述区域、渠道的独家经销权。

第3条价格体系

3.1乙方销售甲方产品的价格如下。乙方应严格执行双方签订的价格标准,严禁低价销售,如果甲方产品价格有任何变化,甲方将提前3日以书面形式通知乙方。

品名

规格

裸瓶经销价

建议供终端价

备注

3.2乙方如需要甲方提供包装,包装价格见表格中备注,特殊需要另议。

第4条销售任务与支持返利

4.1乙方承诺在本合同期内销售本合同产品的总销售回款为万元,销售回款目标从本合同生效之日起计算。其中:普通系列万,比诺系列万。

第5条往来结算

5.1甲方实行款到发货,合同签订之日起乙方应交纳人民币作为窜货保证金,并开具收据给乙方,终止合同退还给乙方。

第6条货物运输及交接

6.1乙方需提前1天向甲方申报发货品种及数量,甲方安排发货。

6.2甲方负责将乙方《订单》产品运抵乙方指定地点,乙方验收后的货物风险责任由乙方自行承担。

6.3乙方订货时,应提供准确无误的收货地址和收货人及其相关信息,否则由此产生的相关损失,由乙方承担。

6.4因不可抗力原因导致甲方延误交货,甲方不承担责任。

第7条产品质量

7.1甲方保证其提供的货物符合国家有关的质量和卫生标准。

7.2发现产品质量问题,乙方应立即停止销售,经甲方确认后配合甲方予以回收。

7.3发现产品内在质量问题,二件以下且情况简单的由业务人员验收签单并报甲方“销售部”确认后报损退赔。二件以上且情况复杂,由甲方派质监人员核查并给出处理结果,予以赔偿或退换。乙方不得将问题产品私自处理,否则甲方将不予赔偿或退换。若发现乙方弄虚作假,虚报质量问题,甲方有权按照乙方虚报产品价款的倍支付违约金,直至终止本合同并取消经销商待遇。

7.4由于乙方保存货物问题导致产品变质,甲方不予赔偿或退换。

第8条市场开拓与渠道管理

8.1甲方有权对乙方的铺市及销售进度、销售价格、网络建设等与甲方产品销售有关的工作进行监督与管理,乙方有权对甲方业务人员监督与管理,并有权向甲方提出意见和建议。

第9条区域责任与价格控制

9.1乙方必须建立健全具有良好终端控制能力的分销体系,明确分销商的责任销售通路。

9.2乙方及其分销商不得在渠道上低价倾销,未经甲方许可以低于甲方规定最低限价进行销售的行为均视为低价冲击市场行为,一经甲方查实,乙方同意承担相当于所销产品货值一倍的违约金。

9.3乙方承诺对其经销的合同产品实行封闭式销售,而不流向其他区域、渠道。否则,乙方同意按照当地经销商的零售价予以回收,并自行承担运费。

9.4乙方须做好市场销售预测,确保二周的最低销售库存,以防止市场断货事件的发生。

第10条法律效力

10.1本协议有效期自年 月 日起至年 月 日止。

10.2本合同经双方法定代表人或其授权人签名并加盖公章或合同专用章后生效。

10.3未尽事宜,甲乙双方协商形成合同补充协议,具有同等法律效力。

10.4本合同一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。

第11条合同的解除或终止

11.1本合同期满并且双方决定不再延长本合同的期限。

11.2双方以书面形式通知,彼此同意解除本合同。

11.3乙方连续个月未能完成协议任务,甲方有权解除和终止合同,并退还保证金。

11.4因不可抗力原因导致任何一方无法履约。

第12条合同争议解决方式

12.1如通过协商无法解决本合同项下的任何争议,争议由省市人民法院管辖。

签署时间:年 月 日

甲方:

法定代表人或授权代表:

乙方:

法定代表人或授权代表:

公司买卖合同5

买受人:

出卖人:

兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物,依动产担保法规定,双方约定条款如下:

一、买卖标的物:

二、买卖标的物业已交买受人占有使用,但买受人未付清全部价款之前,出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物,应遵守下列条件:

标的物应置放于。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意,不得将标的物移离上述地点。

出卖人得随时派员至标的物所在地点,检查标的物的状况。

买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。

标的物因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失,概归买受人负担。

买受人不得将标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。

三、买卖人取得所有权的方法:

四、买受人取得所有权的条件:买受人付清全部价款时,买受人始行取得标的物所有权。

五、第三条所定付款,如买受人有任何一期未付情况,经出卖人以挂号函发信期限____日催告,买受人仍未清偿时,买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款,全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿,不得请求退还。如标的物有毁损,买受人应按出卖人通知的数额赔偿。

六、买受人如将标的物保险,其受益人应列为出卖人。

七、就本契约所生纠纷之一切诉讼以法院为第一审管辖法院,强制执行收回标的物,则由标的物所在地的地方法院管辖。

八、其他条件:

双方应即日向管辖登记机关,办理动产担保附条件买卖契约的39登记。如买受人不协同出卖人办理登记,任凭出卖人随时收回标的物,并赔偿出卖人的一切损失,买受人无异议。

本件动产担保附条件买卖契约登记有效期间为________年,自登记日起算。

出卖人收回标的物____日内,买受人得以现金缴付余额全部及偿还出卖人收回的一切费用于出卖人后,领回原标的物。其领回位置,由买受人自理。

其他未定事项,概依有关法律的规定办理。

九、买受人的连带保证人,就买受人因本契约而生的一切债务,负连带责任,并愿抛弃民法保证各条内有关保证人和权利。连带保证人所负责任,以保证至履行本契约所生全部债务时为止。保证人非经出卖人的书面同意,不得借故中途退保。

十、出卖人依第五条收回的买卖标的物,经拍卖所得的价金与买受人已付的价金合计总数不足清偿全部货款时,买受人及连带保证人仍应负全部清偿责任。

买受人:住址:身份证号:

连带保证人:住址:身份证号:

出卖人:________年____月____日

公司买卖合同6

转让方(以下简称甲方):_______________身份证号码:_______________

购买方(以下简称乙方):_______________身份证号码:______________

经甲、乙双方共同商定达成如下协议:

一、甲方现出售

型号装载机壹台给乙方(无发票,无证件)。经乙方负责人现场看机,试机后,甲乙双方达成协商价为人民币

_______________元(大写:_______________)。乙方本着相互信任的原则以现金方式一次性支付给甲方。

二、如该装载机是偷盗或来路不明,甲方将负全部法律责任。

三、协议签订前装载机的产权、债权、债务问题与乙方无关。如果引起纠纷所有损失由甲方负责。

四、此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字按手印后立即生效。

甲方:_______________乙方:_______________

电话:_______________电话:_______________

公司买卖合同7

xx年9月1日,申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。

该案与(xx)西铁执字第32号案系同一案件,双方当事人均系同一人,诉讼标的为同一标的,由于(xx)西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段,所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。

进入执行程序后,根据我院已发生法律效力的(xx)西铁民初字第39号民事调解书,于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后,其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务,拖的公司现在经营困难,本来用于还债的钱由于没到位,所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育,被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后,就再不履行,由于被执行人未能全面履行债务,承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款,并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此,(xx)西铁执字第32号案强制执行终结。

执行

对于(xx)西铁执字第35号案的500000元执行标的,承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于xx年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议,而又不按通知履行义务。我院于xx年11月3日裁定,决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行,次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育,第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及迟延履行金20xx元追回,共计502000元。已将执行款502000元发还申请执行人。

评析

本案是一起典型的执行第三人债务执行案件,其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时,但对第三人享有到期债权的,法院在执行这类案件时,应根据被执行人的申请,通知第三人向申请执行人履行到期债务。如果第三人提出异议,法院则应进行审查,审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的,法院可以对其进行强制执行。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定:被执行人不能清偿债务,但对第三人享有到期债权的,人民法院可依申请人的申请,通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的,人民法院可以强制执行。

通过对以上法条的分析,我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件:

首先,被执行人没有可供执行的财产,但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后,我院依法立案执行。在执行过程中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行能力,但在申请执行人向法院提供的被执行人财产线索中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。

其次,对第三人到期债权的执行必须是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得注意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的情况下,向法院提出了执行第三人到期债权,至此,执行第三人到期债权的两个重要条件已经达到。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。

第三,法律规定十五日内第三人不提出异议,也不履行债务的,法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后,其在十五日内未提出异议,但又不履行其债务,故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰,要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议,因为法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题,故若第三人在十五日内提出了异议,则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议,因此本院应继续强制执行,对异议不做审查。

代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度,由于这一制度具有在被执行人无财产执行的情况下,扩大被执行人可执行财产的范围,在判决书所确定的执行对象以外,依据申请执行人或被执行人的申请,执行案外第三人的财产,从而不仅有利于债权人实现债权,也有利于维护司法裁判的权威。

公司买卖合同8

合同编号:

出卖人:签订地点:

买受人:签订时间:

年月日

第一条棉花品名、数量、价款及交(提)货时间品种产地等级计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写):(注:空格如不够用,可以另接)

第二条棉花质量标准:

第三条包装标准:

第四条合理损耗标准及计算方法:

第五条交(提)货方式、地点:

第六条运输方式及到达站(港)和费用负担:

第七条检验标准、方法、时间、地点:

第八条结算方式及期限:

第九条担保方式(也可另立担保合同):

第十条本合同解除的条件:

第十一条违约责任:

第十二条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的`争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十三条本合同自生效。

第十四条其他约定事项:

出卖人:鉴(公)证意见:出卖人(章):住所:

法定代表人:居民身份证号码:委托代理人:

电话:电报挂号:开户银行:账号:邮政编码:

买受人:买受人(章):住所:

法定代表人:居民身份证号码:委托代理人:

电话:电报挂号:开户银行:账号:

邮政编码:

公司买卖合同9

供方:______________

地址:______________

需方:______________

地址:______________

经协商,就需方购买供方型吹瓶机事宜达成以下协议,以兹共同遵守。

一、产品名称、数量、金额:

______________________________________________

1、质量要求及标准型吹瓶机主要技术参数

生产能力___________________________

合模力____________________________

加热功率____________________________

主机运行气压____________________________

吹塑气压____________________________

最大拉伸行程____________________________

移动模板行程____________________________

允许模具厚度____________________________

允许模具宽度____________________________

瓶模中心距____________________________

整机重量____________________________

主机尺寸______________

加热箱尺寸______________

2、__-23型吹瓶机采用新型的双曲臂四拉杠合模结构,十字架平衡固定滑动。封口、拉伸采用双杠联体设计,合二为一。单路、双路进气均可低压力机械合模、封口、拉伸高压力吹瓶成型。微电脑自动控制器,。瓶坯用红外线加热,可控恒压控制,变频调速。

3、款到后10日内供方将设备发到需方指定的企业,供方负责安装调试设备在

正常运转的情况下交付需方使用。

4、设备如在一年保修期内出现任何质量问题由供方负责维修和更换配件。设备出现质量问题的供方需在10日内进行维修,无法维修的无条件退货、换货、退款并承担产生的运输费用,若在15日内供方不处理好退、换货需方将按废品处理,供方必须在15日内全额退还该批次的货款。

5、运输方式:供方负责将货物发到需方指定的仓库。

收货地址:

6、结算方式:现金结算。

7、纠纷解决方式:

8、履约过程中发生纠纷的双方应平等协商解决,如协商不成也可诉诸本合同

履行地人民法院,履约过程中针对特定事项可签订补充协议,补充协议与本合

同具有同等法律效力

9、本合同一式两份双方各执一份,经双方法人或委托代理人签字、盖章后发生法律效力。

供方

单位名称:______________

单位地址:______________

法定代理人:______________

委托代理人:______________

开户行:______________

账号:______________

电话:______________

传真:______________

需方

单位名称:______________

单位地址:______________

法定代理人:______________

委托代理人:______________

开户行:______________

账号:______________

手机:______________

电话:______________

传真:______________

公司买卖合同10

出卖人:_________________________

买受人:_________________________

为了发展果品生产,安排好市场供应,甲乙双方协商一致,签订合同,共同信守。

第一条定购水果名称、单位、单价、数量名称单位单价数量金额一等二等三等金额合计:

第二条果品质量按照国家规定的规格标准执行。

第三条包装要求和费用承担

1.包装材料及规格:____________________________。

2.每包水果净重:______________公斤。

3.不同品种登记分别包装。

4.包装牢固,适宜装卸运输。

5.每包品种登记标签清楚。

6.包装费用由甲乙负担。

第四条交货时间、地点

1.交货时间:__________________________________________

2.交货地点:__________________________________________

第五条验收方法_____________________________________________

第六条运输方法及运费承担_____________________________________

第七条结算方式与期限_________________________________

第八条甲方的违约责任1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货,应向乙方偿付少交部分总价值______%的违约金。2.甲方未按合同规定时间交货,每逾期10天,应向乙方偿付迟交部分总价值______%的违约金。3.甲方包装不符合合同规定,应当返工,所造成损失由甲方自负。

第九条乙方的违约责任1.乙方必须按合同规定收货,否则,应向甲方偿付少收部分总价值______%的违约金。2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准,压级压价收购,除还足压价部分货款外,应向甲方偿付压价部分总价值______%的违约金。3.乙方在甲方交货后,应按时付款,每逾期一天,应向甲方偿付未付款部分总价值______%的违约金。

第十条免责条款甲乙双方由于不可抗力的自然灾害,而确实不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分的违约责任。

第十一条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:提交________________________仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。

第十二条其他约定事项

甲方:_________________________乙方:_________________________

日期:_________________________日期:_________________________

公司买卖合同11

甲方(车库出卖人):____________

电话:____________

乙方(车库买受人):____________

电话:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:

一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区幢号车库,属结构。

二、乙方按规定付清成交款(大写:),拍卖佣金(大写:)。

三、甲方统一办理《产权证》,车库面积以产权部门登记为准,办理费用由乙方支付。

四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。

六、乙方在使用车库时,须遵守以下规定:

1、不准将车库以经营用途使用;

2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用;

3、乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;

4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;

5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不对小区住户产生不良影响;

6、文明驾驶,安全行车。在小区内应缓行,并注意行人车辆,如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号,以免影响小区住户;

7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定,自觉服从管理人

员的管理。

乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为,甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

七、本合同一式贰份,双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。

甲方:____________

乙方:____________

代表:____________

日期:_____年_____月_____日

日期:_____年_____月_____日

公司买卖合同12

卖方:

代理人:

买方:

甲方在大竹县竹阳镇建设路______花园______苑______期工程(一楼)______号车库(房屋产权证标明的设计用途是仓储)一间,建筑面积为18.44平方米。现对外公开出售,乙方经现场查看后,决定购买其车库,为了明确双方的权利义务关系,特根据《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定,订立以下合同条款:

一、车库的基本情况

1、室内地面为沙浆找平,室内墙面为搓沙,室外正立面为瓷砖贴面。

2、电动卷闸门已安装,费用已包含在价款中。

3、电已经接通,费用已包含在价款中。用电户头由唐某某过户到郑某户头上。

二、买方与卖方约定车库总价款(包括定金在内),人民币壹拾贰万元整(小写rmb,120000元)。

三、买方于20______年2月19日支付人民币贰仟元整作为定金。在20______年3月15日前甲方必须将车库的房屋产权和国有土地使用证两证过户到乙方后,乙方一次性付清全部价款(包括定金在内)。

四、卖方保证所卖的车库没有转让和设定抵押、不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失,由卖方赔偿给买方。

五、任何一方不得毁约,如有违约,违约方支付守约方违约金人民币伍万元整。

六、本协议一式四份,自双方签字之日起生效。买方与卖方各执一份,办理过户手续时,提交相关部门一份,四份具有同等法律效力。

甲方:_________乙方:_________代理人:_________

______年___月___日 ______年___月___日 ______年___月___日

公司买卖合同13

需方:

供方:

甲方根据工程建设的需要,经过对所需钢筋项目进行招标,确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定,经平等协商,达成一致,签订本合同。

一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额:

材料名称

规格型号

品牌

单位

数量

单价

金额

1

ⅰ级盘圆钢筋

2

ⅱ级国标螺纹钢筋

3

ⅲ级国标螺纹钢筋

本合同暂定总价款为:_________________元整

备注:1、合同约定总价款为暂定价款,具体总价款按实际供货数量结算。

2、本合同单价为不含税综合单价,合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止,合同执行期间无论材料市场价格浮动、政府政策变动或其他任何原因,本合同约定单价均不予调整。

3、上述合同单价从________年____月____日起执行,约至________年____月____日止。

二、质量要求及标准:

所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为:《低碳钢热轧圆盘条》701-1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》1499-1998。

三、产品质量:

1、本合同每批货物送达施工现场后,甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检,乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米,直径符合国家相关标准,包装整齐。钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形。钢筋表面无肉眼可见的裂纹,包括细小裂纹和其他表面缺陷。钢筋表面无锈蚀,不得有油渍。钢筋端头剪切整齐,无飞边、弯头、切头不净等。同品种、同规格,每捆钢筋钢制铭牌齐全,并与质量证明书对应。

2、为确保工程质量,乙方应保证提供完好无损的材料,提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告一式三份,所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。

3、甲方有权随机抽样送检,每次材料检验合格,检验费用由甲方负责。若材料检验不合格,乙方自愿承诺按如下方式进行处理:

①、每次钢筋送检时,若出现第一次送检不合格,乙方自愿向甲方支付罚金人民币________元整。

②、第一次送检不合格后,甲方取双倍钢筋数量进行复检,若复检合格,则两次送检费用均由甲方承担。若钢筋复检仍不合格,则两次送检费用均由乙方承担,同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币________元整,并承担由此引起甲方损失的一切费用计每天人民币________元整。

③当乙方所供钢筋送检出现黄单时,甲方有权单方面解除合同,重新选择新的供应商,乙方对此无异议。

4、若乙方所供钢筋进场时验收合格,但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格,乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场,补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨________元,承担由于不合格品退场发生的所有退场费用,甲方有权单方面解除合同,乙方自愿承诺向甲方支付人民币________元整的违约金,并承担由此引起甲方损失的一切费用计每天人民币________元整。

四、交货时间、地点、方式:

1、交货时间:

甲方提前____天书面通知乙方进场计划,乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。

乙方应在钢筋进场前提前通知甲方,以便甲方做好收货准备,提供卸货场地。

项目施工期约为:____个月。钢筋供货期为________年____月____日至________年____月____日止。

2、交货地点:交货地点为________的施工现场。

3、本合同联系人:

4、本合同指定收货人:

5、交货方式:乙方负责送货至甲方工地,卸至甲方指定的卸货地点,并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担,并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证,冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。

6、本合同约定钢筋计量方式为:直条钢筋采用点条计算理论重量。

五、结算方式与保修期限:

1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点,甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后____日内,甲方向乙方支付该批货款金额的____%,剩余该批货款金额的____%作为质保金在两个月满后10日内,甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清。

2、产品保质期为工程设计使用年限,在保质期内,因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷,均由乙方承担所有责任并负责所有费用。

六、违约责任:

1、甲方不按本合同规定上报钢筋使用计划、不按本合同规定收料所造成的损失由甲方承担。

2、如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方,乙方不承担因停工待料而造成的损失。

3、乙方未按时、按甲方要求,保质、保量供应材料造成的甲方停工、窝工、返工等由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。

4、乙方逾期交货的,按每日相当于逾期货品价值____‰的标准向甲方支付违约金。甲方不在约定的时间付款的,则每逾期一天按未付款额的____‰向乙方支付违约金。

5、如经初步检验,甲方发现货物不合格的,乙方应及时将货物运出工地,并立即免费予以更换,甲方无保管义务。如乙方怠于运出,由此产生的一切风险与损失均与甲方无关,由乙方自行承担。

6、乙方逾期交货的,若逾期____天并且不影响甲方使用的情况下钢筋价格按照合同约定执行,逾期超过____天,逾期交货部分的单价按照每吨每日降低____元结算,给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金。

7、乙方逾期交货而甲方解除合同的,给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金。

8、交货钢筋的质量不符合约定或者国家、行业标准的,包括但不限于生产厂家不符合约定、外观不合格、质量不合格、没有有效地质量证明文件、取样检验不合格等,乙方均应在____日内予以免费更换,因此发生的一切费用由乙方承担,由此造成的延误按本约定执行。给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金。

9、若乙方交货钢筋存在假冒伪劣产品时,一经发现,乙方应向甲方支付所涉及钢筋金额____倍的违约金,双方合同就此终止,给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金。

10、乙方保证按时交货,并保证其提供的货物质量符合国家、行业标准以及合同约定,如有违反,愿意承担因此而产生的一切责任。

11、甲方未能按本合同约定支付货款,向乙方支付违约金。

七、合同的生效、终止和解除:

1、合同生效:本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。

2、合同终止:本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后,本合同自动解除,但相关质量条款和解决纠纷条款除外。

3、合同解除:甲乙双方依据本合同约定解除合同的,甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后,本合同即予以解除。对解除合同有争议的,按协议书约定处理。

4、合同解除后工作:合同解除后,不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。

八、其它:

1、履行合同过程中,双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力,但对方认可除外。

2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方,视同乙方收到,而不论乙方是否签收,乙方均需及时供货。

九、解决合同纠纷的方式:

因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,不愿协商或协商未能解决,可向深圳市宝安区人民法院提起诉讼解决。

十、合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,供货、结算完毕后本合同自动解除,但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。

十一、合同份数:本合同壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。本合同未尽事宜,由双方协议补充,补充协议与本合同具同等法律效力。

十二、合同附件:本合同所列附件为本合同组成部分,与本合同具同等法律效力。

需方:

单位全称:

住所:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

签订时间:______年____月____日

供方:

单位全称:

住所:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

签订时间:______年____月____日

公司买卖合同14

卖方(以下简称甲方):______________

住址:______________

身份证号:______________

联系电话:______________

买方(以下简称乙方):______________

法定代表人:______________

根据中华人民共和国《旧机动车交易管理规定》、《二手车流通管理办法》,甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用之原则,就车辆交易事宜,双方协商一致,签订本合同。

一、甲方同意将自己购买的______________车出售给乙方。该车基本情况如下:

厂牌型号______________车身颜色______________发动机号______________车牌号码______________首次落籍时间______________车架号______________

二、甲方同意将此车以人民币转让给乙方。

三、甲方将下列手续,随车证件一起交给乙方。

四、车辆过户由乙方负责办理。过户费用由甲方负责,甲方无条件协助乙方办理。甲方保证此车无盗抢,及任何经济问题,若存在次情况甲方将车款全额返还给乙方,并包赔全部经济损失。

五、此合同书签字生效之日起,以前此车涉及的交通违章事故,所欠费用及经济纠纷由甲方负责,并即日结清。以后此车所有事务由乙方负责。

六、违约责任

①若第三人主张权利或非乙方的原因致使该车辆无法过户,甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。

②甲方不履行本合同,双倍返还定金给乙方;乙方不履行本合同,无权要求返还定金。

七、若为此发生纠纷,双方可协商解决,也可由甲方或乙方所在地法院管辖。

八、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,签字后生效。

九、其他约定

甲方(签字、指印):______________

______________年______________月______________日

乙方(盖章):_______

_______年______________月______________日

公司买卖合同15

出卖人:

买受人:

签订地点:

签订时间:

第一条标的,数量,价款及交货时间:

第二条质量标准:按国家标准。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保一年。

第四条包装标准,包装物的供应与回收:满足设备运输要求,包装物不回收。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:按出厂标准。

第六条标的物所有权自到货验收合格起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于所有,买受人应尽到保管、维护责任。

第七条交货方式、地点:买受人所在地。

第八条运输方式及到达站和费用负担:汽运,费用出卖人承担。

第九条检验标准、方法、地点及期限:货到后由出卖人按标准验收。

第一十条成套设备的安装与调试:。

第一十一条付款方式:货到付款。

第一十二条担保方式

第一十三条本合同解除对条件:双方协商解决。

第一十四条违约责任:按《民法典》执行。

第一十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第一种方式解决:

提交当地仲裁委员会仲裁

二)依法向人民法院起诉。

第一十六条本合同自双方签字盖章起生效。

第一十七条其他约定事项:

出卖人买受人

出卖人:买受人:

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

税号:税号:

编码:编码:

服装商贸公司买卖合同范本 篇2

卖方:洛阳市智兴磨料有限公司

合同编号:

签订地点:洛阳

签订时间: 年 月 日

一、 产品型号、规格、数量及金额 厚度 (喷后) 数量 (件) 单价 (元) 小计 (元) 颜色 表 面 处 理

序号

产品名称

规格(mm)

r />1 总计 人民币(大写) 整 ¥:

0

声明:此价格含 17%增值税专用发票

二、质量要求及技术标准:ISO 9001。

三、交提货地点:洛阳庞村。 四、交货方式及运费:卖方工厂交货,运费由买方承担。

五、包装要求及费用:出口五层瓦楞纸箱加 PVC,所有配件装小塑料袋。费用由买卖双方协定。

六、结算方式及期限:签订合同后先付合同款定金的 30%,共 24480 元。出货前后的 30 天内付清剩余货 款,共 57120 元。

七、验货标准:卖方应严格按照合同进行生产,验收工作有用买方直接对卖方进行,卖方应积极配合。 八、违约责任:依照《中华人民共和国合同法》,如本合同在履行中出现争议,由双方当事人协商解 决;也可向合同签订地的人民法院申请诉讼。

买方(盖章) 单位地址: 法定代表人:

买方(盖章) 单位地址: 法定代表人:

电话号码:

电话号码:

法定代表人:

公司买卖合同 篇3

一、无论项目部或项目经理是否以公司名义对外签订建筑材料买卖合同,只要有证据证实其材料送到公司名下的工地或者项目经理以公司名义对外签订合同(不论是否加盖公司印章),卖方在项目部或项目经理没有及时付款的情况下,必然会起诉公司,公司无法免责,因此,建议所有建设工程施工承包合同均约定“本合同项下所有工程款必须全部支付到乙方(即宏厦公司)账户,开户行xxxxxxxxxx,账号xxxxxxxxxxxx,其他任何单位或个人均无权在甲方领取本合同项下的工程款,甲方违反本条约定的任何未进甲方上述账户的支付行为乙方均不予认可”。

二、对公司内部承包经营合同或内部管理合同,建议增加如下内容:“乙方(即项目经理)不得以甲方(宏厦公司)名义对外融资,未经甲方同意,也不得以甲方名义对外签订任何形式的买卖合同;甲方有权对乙方在履行合同中所有应当支付的款项(包括但不限于人工工资和社保福利、建筑材料款、设备租赁费、税费、工伤事故赔偿、对第三方损害赔偿等)适时进行监控,必要时有权扣留乙方的工程款或在乙方的工程款中直接予以支付,乙方工程款不足以支付造成甲方代付的,甲方代付后有权向乙方全额追偿,并要求甲方按乙方代付金额的50%支付违约金,甲方还应承担乙方为此支付的其他费用(包括但不限于诉讼费、保全费,调查取证费、保全担保费、律师代理费等)”。

三、对已经签订公司内部承包经营合同或内部管理合同而未对上述事项进行约定的,乙方要求以公司名义对外签订商业合同的,可由乙方以承诺书的形式对上述内容予以承诺,公司事先制定承诺书样本,由项目经理签字即可。

四、对项目经理本人就是开发公司老板或股东的,在签订建设工程施工承包合同时必须签订补充合同,以补充合同形式载明如下内容:1,因甲方与乙方项目经理存在关联关系,故合同项下的工程款可不进乙方账户,由甲方与项目经理直接结算;2,应由乙方项目经理或乙方名义承担的任何费用(包括但不限于人工工资和社保福利、建筑材料款、设备租赁费、税费、工伤事故赔偿、对第三方损害赔偿等)均由甲方承担,如因甲方怠于履行上述义务,造成乙方代为支付或给乙方造成其他经济损失,乙方有权向甲方全额追偿,并要求甲方按乙方代付金额的50%支付违约金,甲方还应承担乙方为此支付的其他费用(包括但不限于诉讼费、保全费,调查取证费、保全担保费、律师代理费等)。

在签定公司内部承包经营合同或内部管理合同时必须约定:1,因工程发包方与项目经理存在关联关系,故合同项下的工程款可不进公司账户,由工程发包方与项目经理直接结算;2,应由项目经理或公司名义承担的任何费用(包括但不限于人工工资和社保福利、建筑材料款、设备租赁费、税费、工伤事故赔偿、对第三方损害赔偿等)均由项目经理承担,如因项目经理怠于履行上述义务,造成公司代为支付或给公司造成其他经济损失,公司有权向甲方全额追偿,并要求项目经理按公司代付金额的50%支付违约金,项目经理还应承担公司为此支付的其他费用(包括但不限于诉讼费、保全费,调查取证费、保全担保费、律师代理费等);3,工程发包方为项目经理的上述义务承担连带保证责任,保证范围包括应由项目经理承担的所有费用(包括但不限于人工工资和社保福利、建筑材料款、设备租赁费、税费、工伤事故赔偿、对第三方损害赔偿等)、应当偿还公司的代付费用、违约金、损害赔偿金、公司因项目经理违约而支付的其他费用(包括但不限于诉讼费、保全费,调查取证费、保全担保费、律师代理费等);保证期限自公司为项目经理代付之日起2年;4,上述2、3条的效力独立存在,不论公司内部承包经营合同或内部管理合同是否有效,上述2、3条均有效。

如项目经理要求以公司名义对外签订商业合同,则应由合同的另一方与项目经理和甲方与公司签订补充合同,明确约定应由乙方(宏厦公司)支付的所有款项均由甲方或项目经理本人支付,乙方不承担支付任何款项的义务。

以上意见仅供参考,尽管如此,实际操作过程中难免出现很多问题,仍然可能给公司造成损失,因此,建议:1,尽可能要求工程款全部支付到公司账户;2,加强监督和管理,对每个项目经理的经营状况和履约情况全面掌控,防止出现漏洞;3,在执行过程中发现新的问题及时与我沟通和交流,加强改进。

代 云 松

公司买卖合同 篇4

----------------

上诉人某金平、南通腾宇混凝土有限公司(以下简称公司)因与被上诉人中联重科股份有限公司、原审被告某玉萍买卖合同纠纷一案,不服湖南省长沙市岳麓区人民法院(2013)岳民初字第00428号民事判决,向二审法院提起上诉。二审法院受理后,依法组成合议庭进行了审理。

原审法院查明:2011年10月14日,某玉萍与中联重科股份有限公司签订合同顺序号为11005764的《产品买卖合同》及顺序号为20106281的《补充协议》(适用于以按揭方式购买工程机械),约定:某玉萍向中联重科股份有限公司购买型号为ZLJ5419THB48X-6RZ和型号为ZLJ5330THBK60X-6R的泵车各一台,合同总金额9550000元,其中首付款1910000元,余款7640000元办理银行按揭贷款一次性支付。还约定:某玉萍以按揭的方式购买原告的车载泵,中联重科股份有限公司为某玉萍的贷款提供担保,在因某玉萍未及时付款造成中联重科股份有限公司垫付贷款后有追偿的权利,某玉萍因此应承担万分之五每日的违约垫付利息。合同签订后,中联重科股份有限公司按照约定向某玉萍交付了2台泵车。某玉萍因未按照约定向银行支付贷款本息,导致自2012年1月31日至2012年11月29日,中联重科股份有限公司为某玉萍垫付贷款本息为2046020.48元,根据中联重科股份有限公司、某玉萍关于垫付应承担按日万分之五的违约利息的约定,至2012年12月20日产生垫付款利息156115.11元。某金平向中联重科股份有限公司出具承诺函,以实际购买人身份承诺付款。南通腾宇混凝土有限公司向中联重科股份有限公司出具《连带责任保证书》自愿提供连带责任保证。另查证,某玉萍与南通腾宇混凝土有限公司向中联重科股份有限公司出具《开票承诺函》,将某玉萍向中联重科股份有限公司购买的两台混凝土泵车的发票开在南通腾宇混凝土有限公司名下上牌,南通腾宇混凝土有限公司承诺对某玉萍应向中联重科股份有限公司支付的款项承担连带保证责任,因中联重科股份有限公司对某玉萍在银行的贷款提供担保,如因某玉萍的按揭贷款银行将某玉萍所欠贷款本息等以债权转让的方式转让给中联重科股份有限公司,南通腾宇混凝土有限公司同意为某玉萍的债务向中联重科股份有限公司提供连带保证责任。某玉萍向中联重科股份有限公司所购两台泵车登记在南通腾宇混凝土有限公司名下。

原审法院认为:中联重科股份有限公司与某玉萍签订《产品买卖合同》系签约双方真实意思表示,双方均应按约定的内容履行其各自的义务。某玉萍未按照合同约定支付首付款,系引起该案纠纷的根本原因,应承担该案的全部责任。中联重科股份有限公司与某玉萍约定因某玉萍未按约定付款应承担万分之五每日的违约金,该约定系视为对违约责任即违约金的约定且系双方真实意思表示,依法认定有效。某玉萍欠首付款1210000元未还,应承担该案的全部责任。因此,中联重科股份有限公司请求某玉萍支付首付款1210000元及违约金260755元,该请求本金部分符合法律规定,予以支持,违约金部分按照合同约定应为211750元,即支持211750元。中联重科股份有限公司请求支付实现债权合理费用,既未明确具体请求,也未提供有关证据支持,因此,对该请求,不予支持。中联重科股份有限公司请求某金平对某玉萍的上述债务承担连带清偿责任,某金平向中联重科股份有限公司出具承诺函,以实际购买人身份承诺付款,该承诺合法有效,因此,对该项请求,予以支持。中联重科股份有限公司请求南通腾宇混凝土有限公司对某玉萍的上述债务承担连带清偿责任,南通腾宇混凝土有

限公司不仅向中联重科股份有限公司出具《连带责任保证书》自愿提供连带责任保证,还与某玉萍签订《开票承诺函》将车辆登记在其名下,承诺对某玉萍债务提供连带责任保证,该保证合法有效,因此,对该项请求,予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条第一款、第三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定,判决:

一、限某玉萍于本判决生效之日起三日内向中联重科股份有限公司支付首付款1210000元及违约金211750元。

二、某金平、南通腾宇混凝土有限公司对某玉萍的上述还款承担连带清偿责任。

三、驳回中联重科股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。该案受理费18037元,财产保全费5000元,合计23037元,由某玉萍负担。

某金平、南通腾宇混凝土有限公司不服上述判决,上诉称:原审判决认定事实不清,适用法律错误,请求依法改判。其主要理由是:没有证据证实中联重科股份有限公司已履行其与某玉萍签订的《产品买卖合同》,某金平、南通腾宇混凝土有限公司不应承担任何责任。

中联重科股份有限公司答辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求予以维持。其主要理由是:中联重科股份有限公司已履行其与某玉萍签订的《产品买卖合同》,某玉萍、某金平、南通腾宇混凝土有限公司应承担相应法律责任。

某玉萍称:原审判决认定事实不清,适用法律错误,请求依法改判。其主要理由是:没有证据证实中联重科股份有限公司已履行其与某玉萍签订的《产品买卖合同》,某玉萍不应承担合同责任。

中联重科股份有限公司向二审法院提交了下列证据:

1、开票承诺函,拟证明南通腾宇混凝土有限公司承诺对某玉萍该产品买卖合同确定应支付给中联重科股份有限公司的所有款项承担连带担保责任;

2、某玉萍2011年10月28日的个人营运类汽车贷款合同,拟证明某玉萍已经将合同项下的设备抵押给银行了;

3、2011年9月30日的公证书,拟证明某玉萍授权第三人袁军向中国银行就该案所涉合同项下设备贷款,并将合同项下的两台设备抵押给中国银行。某玉萍、某金平、南通腾宇混凝土有限公司对上述证据的真实性认可,认为与该案无关联,但未提交有效的反证,二审法院经审查予以采信。

二审法院二审查明的事实与原审法院查明的事实一致。

二审法院认为,该案争议的焦点主要是中联重科股份有限公司与某玉萍签订的《产品买卖合同》是否已经履行。该案审理过程中,某玉萍、某金平、南通腾宇混凝土有限公司均认可中联重科股份有限公司与某玉萍签订了《产品买卖合同》,同时也认可收到了中联重科股份有限公司交付的机械设备,仅认为收到的中联重科股份有限公司交付的机械设备并非中联重科股份有限公司与某玉萍签订的《产品买卖合同》项下的机械设备而系其他合同项下的机械设备。但从事实可见,该案所涉机械设备在《产品买卖合同》签订前已实际交付,买卖双方当事人及担保人后以书面合同形式明确各方的权利和义务,不存在再履行的问题,且某玉萍、某金平、南通腾宇混凝土有限公司均未提交证据证实其收到的机械设备非中联重科股份有限公司与某玉萍签订的《产品买卖合同》项下的机械设备,故某金平、南通腾宇混凝土有限公司的上诉理由不成立,二审法院未予支持,某玉萍、某金平、南通腾宇混凝土有限公司应承担各自相应的法律责任。

综上所述,原审判决认定事实清楚,适用法律正确。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款

上一篇:轨道交通冬季施工方案下一篇:煤矿工会工作总结、计划