造价工程师考试《计价控制》试题

造价工程师考试《计价控制》试题（通用8篇）

造价工程师考试《计价控制》试题 篇1

第 1 题

关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力

正确答案：C,第 2 题

关于投标报价的说法，正确的是()。

A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问

B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量

C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量

D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

正确答案：B,第 3 题

下列资料中，不属于《建设工程施合同(示范文本)》附件的是()。

A.协议书

B.承包人承揽工程项目一览表

C.发包人供应材料设备一览表

D.工程质量保修书

正确答案：A,第 4 题

关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算

B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复

C.缺陷责任期最长不超过3年

D.保修期自实际竣工日期起计算

正确答案：D,第 5 题

关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过有好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

正确答案：B,第 6 题

在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。

A.审标、评标、资格定审

B.资格定审、开标、审标

C.开标、评标、资格定审

D.开标、审标、评标

正确答案：A,第 7 题

新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是()。

A.施工合同条件

B.永久设备和设计--建造合同条件

C.EPC/交钥匙合同条件

D.合同的简短格式

正确答案：C,第 8 题

关于工程变更的说法，正确的是()。

A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更

B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施

C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更

D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

正确答案：D,第 9 题

在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定 比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。

A.10%

B.1%

C.0.1%

D.0.01%

正确答案：D,第10题

关于工程索赔的说法，正确的是()。

A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔

C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔

D.合同中默认的索赔不具有法律效力

正确答案：B,第 11 题

工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()

A.企业定额

B.国家、地区或行业定额

C.工程造价各种信息资料和指数

D.投标人拟定的施工组织设计方案

正确答案：C,第 12 题

关于工程量清单计价的说法，正确的是()。

A.清单项目综合单价是指直接工程费单价

B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法

C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容

D.清单计价仅适用于单价合用

正确答案：B,第 13 题

下列因素中，影响施工过程的技术因素是()

A.工人技术水平

B.操作方法

C.机械设备性能

D.劳动组织

正确答案：C,第 14 题

下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是()

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

正确答案：D,第 15 题

砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为 240mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。

A.515.56

B.520.6

4C.537.04

D.542.3

3正确答案：C,第 16 题

某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t;乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，改材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。

A.223.37

B.223.40

C.224.2

4D.224.28

正确答案：D,第 17 题

关于施工机械按拆费和场外运费的说法，正确的是()。

A.按拆费指按拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.按拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的按拆费不予计算

D.塔式起重机按拆费的超高增加费应计入机械台班单价

正确答案：B,第 18 题

下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。

A.隐蔽工程验收的影响时间

B.工序搭接发生的停歇时间

C.不可避免的中断时间

D.加工材料所需的时间

正确答案：C,第 19 题

经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为()。

A.3.03%

B.3.13%

C.3.20%

D.3.23%

正确答案：D,第 20 题

下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。

A.机械维修引起的停歇

B.工程质量检查引起的停歇

C.机械转移工作面引起的停歇

D.进行准备与结束工作时引起的停歇

正确答案：D,

造价工程师考试《计价控制》试题 篇2

1.1 传统的定额计价模式

在工程建造过程中, 单位工程量需要耗费的人工和材料、器械成本一般是确定的, 有一个标准的额度, 这个额度一般称为工程建设定额。工程建设定额可以清晰的反馈出, 工程建设与社会其它物质生产关系之间的价值比照系数。通过工程建设定额计价, 国家可以对工程建造的合理成本有一个系统的掌控, 从而利用一系列方式对工程建造和价格进行系统管理。这对于国家在工程建造的管理中, 出台准确的资金预算有重要作用, 有利于对建筑工程成本和价格的整体把握。

1.2 工程量清单计价模式

工程量清单是统计准备建造的工程的各部分项目和单位的明细清单。由招标人按照“计价规范”附录中统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单。在对建筑工程进行招标时, 投标人根据招标人的招标书, 对工程建设的各项成本列出的各项清单, 以及利润与税收情况, 形成的综合自主报价与工程量清单计价。工程招标中采用工程量清单计价是国际上较为通行的做法, 是在市场经济环境中形成的一种报价方式, 有利于详细了解投标人的实际情况, 降低风险。

2 工程项目工程各阶段计价控制

2.1 决策阶段

充分了解项目后, 需要对项目的投资计划做决策, 决策结果将直接影响项目落地以后的效益和利润, 对于项目投资而言是非常重要的一个环节。对项目进行最终决策, 需要对项目的各方面情况有比较清晰的了解, 包括国家经济的发展趋势, 国家战略规划, 实际技术的可行性, 以及盈利的模式等。只有对各方面的情况都有了比较充分的了解, 才能对整个项目展开系统综合分析, 为最终决策保驾护航, 提供确实依据。在整个工程项目的实施过程中, 工程决策能起到全局性的指导作用, 工程造价能展示项目执行的可行性。资料显示, 不同阶段对项目的影响大小各不一样 (见表1) 。

很显然项目决策阶段对工程造价的影响是巨大的, 所以做好决策阶段的造价管理控制十分重要。

2.2 设计阶段

当准备建设的工程项目有了确定的项目方案、工程技术要求和选址决定后, 工程项目就会进入工程设计阶段。业主可以以招标的方式, 选择适合的设计公司, 并与对方签订设计合同, 从而充分引入国内外最新的设计方案和理念, 生产和创作工程设计文件和图纸, 保证工程项目的有计划实施。设计阶段是对项目决策的执行, 需要按照总体决策进行创作, 同时优秀的设计能对工程建设起到锦上添花的作用。由建设项目各个阶段对造价的影响程度可知, 项目决策阶段对工程造价的影响程度是75%~95%, 而设计阶段对工程造价的影响程度为35%~75%。很显然工程造价控制管理的重点是工程前期项目决策和设计两个阶段, 而当项目投资决策确定以后, 设计阶段的造价管理控制变得十分重要。

建筑方案设计是影响工程总造价的关键阶段, 不同的开间和进深设计指标对工程总造价有着显著的影响 (见表2) 。

由此可见, 工程设计阶段显著影响工程总造价, 其阶段造价管理控制势在必行。

2.3 招标阶段

招标单位在进行具体工程建设时, 经常会实施施工招标。即通过招标方式, 将一定的工程任务承包给某一个具体的施工企业, 这有利于选出竞争力最优, 技术实力和综合优势最大的施工单位, 有利于工程建设的执行。

在施工的招标阶段, 严格的监管和控制十分重要, 包括在图纸、现场勘察、招标文件的编制、评标等工作程序上进行控制。除了对工程的设计阶段和施工阶段进行必要的价格控制, 在施工招标阶段也应该进行严格的控制。因为这一阶段确定的施工合同款, 将影响到工程建造的具体开展情况, 会对工程建设的最终结果产生影响。

2.4 施工阶段

工程建设涉及到方方面面, 与当前的国家政策、经济状况和社会生活都有密不可分的联系, 很多因素都会影响到最终的工程造价和成本。例如, 受雨季的影响, 可能雨天较多, 产生雨天累计停工工时太多或雨期施工进度缓慢, 而形成工期的拖延;或因雨季现场排水防洪涝难度大, 施工道路条件差, 影响材料构件的进场或水平运输受阻, 而影响施工进度;或由于受冬期施工条件的限制, 而使工程进度缓慢。总的说来, 施工阶段影响工程造价的因素, 可概括为三个方面:社会经济因素、人为因素和自然因素。

2.5 竣工结算阶段造价管理

工程竣工, 并经过相关部门的检测验收合格后, 一个工程单元即算完结, 承包方和发包方可以对工程款项进行总体结算, 即竣工结算。结算是建筑工程项目建设的最后一道环节, 同时也是建设单位控制建设成本的最后一道关卡。在结算过程中, 建设单位结算人员需要和施工单位负责人就项目建设过程中发生的所有经济费用逐一核实, 从而确保相关的人工、材料、机械及其它管理费用都与实际发生内容相吻合。其结果直接关系到工程造价的高低和投资效益的好坏, 直接关系到建设单位和施工单位的切身利益。竣工结算审计是办理竣工决算和固定资产投资效益评价的重要依据之一, 也是工程全过程审计的一个重要组成部分。实践证明, 通过对工程项目结算的审查, 审结后的工程结算价款与施工单位编制的工程结算相差10%左右, 有的甚至高达30%, 可见竣工结算审核对工程造价的控制起到很重要的作用。

3 结束语

随着市场经济的深入发展, 我国的工程建造管理方式日趋科学和完善。在近几年中, 工程定额管理方式日益普及, 成为比较普遍的工程计价方式和管理方式, 对工程建设管理产生了重要影响。而在当前阶段, 一种全新的工程管理方式, 工程量清单计价逐渐浮出水面, 工程量清单计价满足了市场经济条件下竞争的需要, 与传统工程管理方式相比, 其优越性十分明显, 有利于工程建设行业的健康发展, 有必要进行深入研究和挖掘。

参考文献

[1]邱菊, 张勇.工程量清单计价模式下工程造价的管理[J].建筑经济, 2007, (6) :113-115.

[2]周景阳, 侯渡舟.新旧计价模式中工程造价审计对比分析[J].西安建筑科技大学学报 (社会科学版) , 2006, (1) :62-65.

[3]孙莉.工程造价管理模式和计价方式改革研究[J].价格月刊, 2014, (1) :27-31.

[4]谭敬胜, 胡雅丽.我国工程造价计价模式与国际通用计价模式对比分析[J].长春工程学院学报 (自然科学版) , 2002, (1) :34-37

工程造价计价模式和造价控制研究 篇3

关键词：工程造价;计价模式;造价控制

1.前言

改革开放以来，我国建筑行业得到了快速的发展，快速发展的建筑行业对于推动我国GDP的高速发展有着重要的作用。作为工程项目收益与支出的预算，工程造价能够系统评估分析工程项目各个环节，直接关系到工程项目的整体收益。因此，工程项目建设需加强对工程造价的控制，加强对工程造价计价模式中对造价的控制分析，大力推广清单计价模式，以确保合理控制工程项目的工程预算，实现工程效益的最大化。

2.当前我国计价模式及其问题分析

2.1计价模式分析

定额计价模式是当前我国主要的工程造价计价模式，其主要特点为：首先根据国家以及建筑行业的相关工程计价规则，依据工程项目的施工图纸进行工程量计算，在计算过程中要按照规定套用统一的预算单价与定额，得出工程直接费，而后依据相关各项费用定额规定标准，计算出间接费、利润、其他直接费以及税金，这些费用外加材料价差总成为预算造价，最后根据相关工程造价管理部门的规定，在竣工后进行材料价差计算和相关费用调整，编制出竣工结算和决算，经业主方、相关专家审核无误后方可确定为最终工程造价。

2.2存在的问题分析

量价合一是定额计价的重要形式，其将不断变化的价格与较为稳定的消耗量捆绑在一起，其计价模式对于工程的材料、人工以及机械的价格变动情况很难全面的反应。虽然，工程设计决定了工程实体的消耗部分，但是，工程施工方法多种多样，应由建筑施工企业自行决定施工方法，但是计价依据的重要定额，将施工手段消耗与工程实体消耗和二为一，没有严格区分开来，将施工管理水平、施工技术、施工手段等竞争活跃因素固定下来，不但不利于施工企业发挥其自身优势，而且对于降低工程造价有着不利的影响。

2.3工程量清单计价模式下的造价控制分析

工程量清单计价是在工程项目招投标时，在招标文件、施工图纸的要求下，招标人按照统一的工程量计算规划和施工项目划分规定，将工程数量清单提供给投标人，而后建筑承包单位根据自身企业的消耗情况、利润目标，结合工程项目的具体情况、企业自身实力，并将各种风险因素考虑进来，进行清单填报。清单项目主要包括工程间接成本、工程直接成本、项目税金以及项目利润、国家规定的各种规费等，并且此次的单价报价作为竣工结算时进行工程量增减的依据，对工程造价进行调整。

3.工程量清单计价模式下的各阶段造价控制

对于工程项目各个环节、各个阶段的工程预算都要进行严格控制，由于在工程项目建设的各个环节都需要大量的人力、物力的支出，因此，为保障工程预算的效果，需要对工程建设的各个环节、各个阶段进行严格的控制，只有这样才能合理控制工程建设的整体造价，实现工程项目的预期经济效益。工程造价计价模式中工程的各个环节均能体现出工程造价控制，无论是工程项目投资方案制定阶段还是工程项目竣工阶段都需要进行工程造价控制，现在主要介绍在工程项目建设的各个环节中工程造价计价模式的工程造价控制。

3.1 投资决策阶段工程造价的控制

在工程项目投资方案制定阶段，各项项目技术经济决策方案都直接影响到工程项目完工投产后的经济效益，所以，项目投资决策阶段的工程造价控制尤为重要。在投资决策阶段要做到以下几个方面：1）为避免出现项目决策出现盲目性，而导致出现项目投资风险的情况，在进行项目投资决策之前，要进行科学的市场调研以及市场预测;2）金融资金必须要具备相应的承诺文件，而且为保障工程项目能够如期施工，投资方的资金必须在规定时间内到位;3）为给投资估算提供科学的依据，必须要加强对工程项目水文地质、水源、地质以及运输环保条件工作的重视，加强其工作深度，此外，对于制定的投资决策方案要进行相应的经济评论，确保能够选择出最合适的投资方案。

3.2设计阶段的造价控制

设计阶段是工程项目建设的灵魂，是对工程项目实施意图进行具体描述以及全面规划的过程。目前，“轻经济、重经济”的理念在设计部门普遍存在，设计概预算人员在进行概预算编制时，机械的依据设计图纸进行，而对于经济来影响设计，优化设计，衡量、评价设计方案的优秀程序以及投资的使用效果缺乏足够的重视，没有有效的运用在实践中。所以，对于设计方案，建设单位应通过应用价值工程进行技术经济比较分析，从众多设计方案中选择经济合理、技术先进、不但能够符合建设工程工艺要求，还能有效降低工程项目造价。

3.3招投标阶段的造价控制

建筑业主单位通过招标、投标的方式确定中标单位，并且与中标单位签订相关合同的过程即为建筑工程招标投标阶段。在建筑工程招投标阶段对于工程项目的招标文件、评标原则与方法、承发包模式、合同计价方式，合同价格以及合同条文等内容都要确定下来，此外，还要完成工程项目的招标、投标以及合同的谈判、签订等一系列工作，这些工作直接影响到工程造价控制的控制与确定两个方面，是工程造价的重要影响因素。

3.4 施工阶段的造价控制

工程建设中，施工阶段的重要性不言而喻，施工阶段就是将工程项目的设计图纸转变成具体的工程项目的过程，这个过程中需要投入大量的人力、物力以及财力，虽然，施工阶段不容易实现节约工程造价，但是极易出现工程造价的浪费。所以，对于施工阶段的造价控制也要加强重视，从施工技术以及施工组织两个方面加强施工阶段的造价控制。

3.5 竣工阶段的造价管理

竣工验收、工程计量以及竣工结算是竣工阶段造价控制的主要方面，竣工结算是工程项目实施总结的阶段，在这个阶段所有的建筑安装工程实际投资都要进行汇总、分析，检测项目投资是否超标。所以，这个阶段的结算要细致。耐心对于隐蔽验收记录检查要足够重视，对于实际工程完成量要依据竣工图纸、设计变更等资料进行重新计算，对于各分项工程使用的综合单价要核实是否与招投标、合同签订阶段的综合单价相同，多到现场进行核对。

4.结语

在工程项目的各个环节，工程造价都起着重要的作用，使用工程造价计价模式对工程造价进行控制管理，有效地控制了工程项目施工预算，是工程施工建设中最为重要环节之一。工程造价计价模式是科学的工程造价控制手段，是工程项目建设中有效的控制工程造价的方法之一。工程造价计价模式在工程造价控制中的广泛运用，提高了工程项目中工程造价对工程项目收益的贡献，促进了我国建筑事业的发展，推进了我国经济的快速发展。

参考文献：

[1]石晓艳.工程量清单计价在完善招投标制中的作用[J].建筑.2009（14）：245.

[2]张旭.工程造价计价模式和造价控制研究[J].重庆：重庆大学.2006（10）

造价工程师考试《计价控制》试题 篇4

1.下列工程中，属于分部工程的是(C)。

A.既有工厂的车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程

C.房屋建筑的装饰装修工程D.基础工程中的土方开挖工程

2.其他项目清单中，一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考的项目是(A)。

A.暂列金额

B.计日工

C.总承包服务费

D.暂估价 2018年造价工程师

3.根据《工程造价咨询企业管理办法》，已职得乙级工程造价咨询企业资质证书满(A)年的企业，方可由请甲级资质。

A.3B.4C.5D.6

4.招标人最迟应当在书面合同签订后(B)日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.5

C.7

D.10

5某项目定额工期为150天，合同工期为100天，该工程直接工程费300点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 万元，其中人工费100万元，该工程的平均日工资单价为6，每工日夜间施工费开支3，则该工程的夜间施工增加费为(D)万元。

A.11.0

B.14.1

C.15.2

D.16.7

6.根据有关文件规定，建设项目竣工验收程序的第一步是(C)。

A.承包人申请动用验收

B.承包人组织初步验收

C.承包人申请交工验收

D.监理工程师现场初步验收

7.对于土地特别昂贵的地区，比较经济的选择是(B)。

A.多层住宅

B.中、高层住宅

C.中、低层住宅

D.低层住宅

8.采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是(A)。

A.可加快审查进度，但审查精度较差B.审查质量高，但审查时间较长

C.应用范围广，但审查工作量大D.审查效果好，但应用范围有局限性

9.下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是(D)。

A.成本加浮动酬金合同B.单价合同

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

C.成本加百分比酬金合同D.总价合同

10.根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致，或专业合同条款另有约定书，应以(B)为准。

A.投标函B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款11.根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的(D)左右。

A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2..0%

12.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为(B)。

A.合同订立B.合同成立

C.合同生效D.合同有效

13.关于合同争议仲裁的说法，正确的是(C)。

A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力

C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

14.根据《建筑法》,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起(A)个月内，向发证机关报告。

A.1B.2C.3D.6

15.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是(B)。

A.1B.2C.3D.4 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

16.工程项目构思策划需要完成的工作内容是(C)。

A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案

C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织

17.根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在(A)前，书面通知招标人。

A.投标截止时间B.评标委员会开始评标C.评标委员会结束评标D.招标人发出中标通知书

18.土地增值税实行的税率是(D)。

A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率

19.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批(D)。

A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告

20.与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是(B)。

A.净利润和财务净现值B.净收益和经济净现值

C.净利润和社会折现率D.市场利率和经济净现值21根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是(D)。

A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程

22进行工程项目经济评价，应遵循(B)权衡的基本原则。

A.费用与收益B.收益与风险C.静态与动态D.效率与公平

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

23施工图预算对投资方的作用不包括(D)。

A.是设计阶段控制工程造价的重要环节

B.是控制造价及资金合理使用的依据

C.是确定工程招标控制价的依据

D.是进行“两算”对比的依据

24关于CM承包模式的说法，正确的是(A)。

A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订

C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要一次确定施工合同总价

25概算定额与预算定额的主要不同之处在于(D)。

A.贯彻的水平原则不同

B.表达的主要内容不同

C.表达的方式不同

D.项目划分和综合扩大程度不同

26依据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起(B)日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.10

B.15

C.20 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

D.30

27某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按每人每年2000估算，每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500.9万元，预收账款为500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为(B)万元。

A.6700

B.6799

C.9800

D.9760

28如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，(B)。

A.承包人可以得到经济补偿，但很难得到工期延长

B.承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿

D.承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿

29建筑工程一切险种，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的(B)。

A.10%B.20%C.30%D.50%

30经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确是(C)。

A.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析

C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅

D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

造价工程师考试《计价控制》试题 篇5

2018年注册造价工程师考试时间2018年10月21、22日。2018年造价工程师备考已经开始，造价师考试并不难，只要付出相应的努力，大家都可以通过的。中华考试网编辑整理了2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题，共20题。供大家日常备考做题用，希望考友们认真对待。

相关推荐>>>>2018年注册造价工程师《工程计价》习题演练汇总

1预算定额的编制过程应按照()水平编制。

A.社会平均先进

B.社会平均

C.行业平均先进

D.行业平均

参考答案：B

参考解析：

预算定额是确定和控制建筑安装工程造价的主要依据，因此，它必须遵照价值规律的客观要求，即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平。所以定额的平均水平，是在正常的施工条件下，合理的施工组织和工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造要素所需的劳动时间。因此，预算定额的编制过程应按社会平均水平编制。

2在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度达到()。

A.10%～30% 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

B.30%～50%

C.50%～70%

D.70%～90%

参考答案：D

参考解析：

决策阶段是项目建设全过程的起始阶段，决策阶段的工程计价对项目全过程的造价起着宏观控制的作用。据有关资料统计，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%～90%。因此，决策阶段是决定工程造价的基础阶段。

3拉斯贝尔体系主张采用()作为同度量因素。

A.报告期指标

B.基期指标

C.质量指标

D.数量指标

参考答案：B

参考解析：

因同度量因素选择的不同，可分为拉斯贝尔体系和派许体系。拉斯贝尔体系主张采用基期指标作为同度量因素，而派许体系主张采用报告期指标作为同度量因素。

4概算定额与预算定额的主要不同之处在于()。

A.贯彻的水平原则不同

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

B.表达的主要内容不同

C.表达的方式不同

D.项目划分和综合扩大程度不同

参考答案：D

参考解析：

概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差别，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。由于概算定额综合了若干分项工程的顸算定额，因此使概算工程量计算和概算表的编制，都比编制施工图预算简化一些。

5除另有说明外，所有清单项目的工程量应以()为准。

A.定额工程量

B.计划工程量

C.实体工程量

D.标准工程量

参考答案：C

参考解析：

工程数量主要通过工程量计算规则计算得到。工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算。

6下列()不属于影响材料单价变动的因素。

A.市场供需变化

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

B.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动

C.流通环节的多少和材料供应体制也会影响材料单价

D.环境恶化会直接影响材料单价

参考答案：D

参考解析：

影响材料单价变动的因素包括：①市场供需变化;②材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动;③流通环节的多少和材料供应体制也会影响材料单价;④运输距离和运输方法的改变会影响材料运输费用的增减，从而也会影响材料单价;⑤国际市场行情会对进口材料单价产生影响。

7在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少，以()方式扣回。

A.抵充工程款

B.变更合同价

C.索赔

D.保修金

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是工程计量与合同价款结算。发包单位拨付给承包单位的工程预付款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料贮备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回，抵扣方式必须在合同中约定。

8已知某工程需要某种材料1000t，甲地出厂价格为4/t，运输损耗率为5%，点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 采购保管费率为2.5%，则该种材料单价为()元/t。

A.36.38

B.44.08

C.45.20

D.47.48

参考答案：C

参考解析：

材料总价=[(供应价格十运杂费)×(1+运输损耗率(%))]×[1+采购及保管费率(%)]=[(1000×40+2000)×(1+5%)]×(1+2.5%)=45202.5(元/t);

材料单价=45202.5÷1000=45.20(元/t)。

9对工程造价信息进行分类必须遵守的原则不包括()。

A.系统性

B.综合实用性

C.兼容性

D.可扩展性

参考答案：A

参考解析：

在工程造价信息进行分类应遵循的基本原则有：稳定性原则、兼容性原则、可扩展性原则、综合实用性原则。

10下列不属于全部工程竣工验收阶段的是()。

A.验收准备

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

B.预验收

C.初步验收

D.正式验收

参考答案：C

参考解析：

全部施工完成后，由国家主管部门组织的竣工验收分为验收准备、预验收和正式验收三个阶段。11主要用于编制材料净用量定额的方法是()。

A.实验室试验法

B.现场技术测定法

C.现场统计法

D.理论计算法

参考答案：A

参考解析：

实验室试验法，主要用于编制材料净用量定额。通过试验，能够对材料的结构、化学成分和物理性能以及按强度等级控制的混凝土、砂浆、沥青、油漆等配比做出科学的结论，给编制材料消耗定额提供有技术根据的、比较精确的计算数据。但其缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响。

12小区规划设计的核心问题是()。

A.提高土地利用率

B.规划建筑布局

C.确定合理人口与建筑密度

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

D.布置公共设施项目、规模及服务半径

参考答案：A

参考解析：

在进行住宅小区建设规划时，要根据小区的基本功能和要求，确定各构成部分的合理层次与关系，据此安排住宅建筑、公共建筑、管网、道路及绿地的布局，确定合理人口与建筑密度、房屋间距和建筑层数，布置公共设施项目、规模及服务半径，以及水、电、热、煤气的供应等，并划分包括土地开发在内的上述各部分的投资比例。小区规划设计的核心问题是提高土地利用率。

13某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为11200m2，模板价格为3/m2，若周转次数为8，补损率为10%，施工损耗为10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为()元。

A.3960.0

B.6187.5

C.6682.5

D.8662.5

参考答案：B

参考解析：

则模板费=模板摊销量×模板价格=206.25×30=6187.5(元)。

14下列不属于工程计量依据的是()。

A.合同图纸

B.合同条件

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

C.各种预付款

D.技术规范

参考答案：C

参考解析：

工程计量的依据包括：工程量清单及说明;合同图纸;工程变更令及其修订的工程量清单;合同条件;技术规范;有关计量的补充协议;质量合格证书等。

15发包人应在签发进度款支付证书后的()天内，按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。

A.1

B.14

C.15

D.30

参考答案：B

参考解析：

发包人应在签发进度款支付证书后的14天内，按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。若发包人逾期未签发进度款支付证书，则视为承包人提交的进度款支付申请已被发包人认可，承包人可向发包人发出催告付款的通知。

16()是寻求合理的经济和技术决策的必要手段。

A.厂址选择时的费用分析

B.项目选址方案的技术经济论证

C.选择建设地点的要求

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

D.建筑所在地点的城乡建设规划与发展

参考答案：B

参考解析：

选址方案的技术经济论证，是寻求合理的经济和技术决策的必要手段，也是项目选址工作的重要组成部分。在项目选址工作中，通过实地调查和基础资料的搜集，拟定项目选址的备选方案，并对各种方案进行技术经济论证，选择最佳厂址方案。

17某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为()万元。

A.500

B.375

C.3001

D.125

参考答案：C

参考解析：

应付账款周转次数=360÷15=24(次);

应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用÷应付账款周转次数=7200÷24=300(万元)。

18下列价格中与装运港船上交货价含义相同的价格是()。

A.到岸价格

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

B.CFR

C.离岸价格

D.关税完税价格

参考答案：C

参考解析：

FOB意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。FOB术语是指当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货义务。

19关于建设投资静态投资部分的估算，下列叙述不正确的是()。

A.单位生产能力估算法估算误差小，是一种常用的方法

B.单位生产能力估算法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系

C.在总承包工程报价时，承包商大都采用生产能力指数法估价

D.系数估算法一般用于项目建议书阶段

参考答案：A

参考解析：

选项A，单位生产能力估算法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算误差较大，可达±30%。

20一般情况下，流动资金估算应采用()。

A.分项详细估算法

B.扩大指标法

C.单位功能价格法

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

D.概算指标投资估算法

参考答案：A

参考解析：

流动资金是指项目运营需要的流动资产投资，指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。流动资金估算一般采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标法。2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题汇总 1 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（1）2 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（2）3 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（3）4 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（4）5 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（5）6 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（6）7 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（7）

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 8 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（8）9 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（9）10 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（10）11 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（11）12 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（12）13 2018年造价工程师考试《工程计价》练习试题（13）

造价工程师考试《计价控制》试题 篇6

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、工程量清单计价模式的核心和基础是__。A．工程量计算规则 B．工程量计算内容

C．工程量清单的编制方法 D．工程量参照标准

2、在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造是（）。A．钢筋混凝土过梁 B．钢筋混凝土圈梁 C．钢筋混凝土构造柱 D．沉降缝

3、对后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在__拆除。A．预应力张拉后 B．预应力张拉前 C．预应力张拉同时

D．预应力张拉后3小时内

4、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费为__万元。A．444.96 B．464.74 C．564.54 D．589.63

5、内部收益率一般采用线性内插法求得近似解，近似解与实际值在数值存在下列关系__。

A．近似解等于实际值 B．近似解大于实际值 C．近似解小于实际值 D．不能判断大小关系

6、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是__。A．人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费 B．发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润 C．工程延期时，保函手续费不应增加

D．发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息

7、某钢筋混凝土现浇实心板的厚度为150mm，则其混凝土骨料最大粒径不得超过__。A．30mm B．40mm C．45mm D．50mm

8、施工组织设计中的临时工程投资比例是指__。A．建安工程总值与全部临时工程投资之比 B．全部临时工程投资与建安工程总值之比 C．全部临时工程投资与全部计划成本之比 D．全部临时工程投资与全部目标成本之比

9、钢筋混凝土梁宽200mm，高400mm受拉区配有三根直径为25mm的钢筋，已知梁的单侧保护层厚度为25mm，则配制混凝土时选用卵石的粒径不得大于（）。A．28 mm B．31 mm C．47 mm D．63 mm

10、下列不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A．计划文件

B．水、电供应条件

C．工程所在地的勘察资料和调查资料

D．招标投标文件、工程承包合同或协议书

11、将煤燃锅炉分为层燃炉、悬燃炉、沸腾炉以及流化床炉，这是按照__不同划分的。

A．燃烧和能源 B．出厂形式 C．燃烧方式 D．本体结构

12、用以作为衡量资金时间价值相对尺度的指标是__。A．收益率 B．利率 C．利税率 D．利润率

13、下列选项中，关于钢的说法错误的是__。

A．钢中主要化学元素为铁，另外还含有少量的碳、硅、锰、硫、磷、氧和氮等，这些少量元素对钢材性质影响很大

B．钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响，含碳量低，钢的强度较低，但塑性大，延伸率和冲击韧性高，钢质较软，易于冷加工、切削和焊接 C．含碳量高，钢的强度高、塑性小、硬度大、性脆和不易加工

D．硅、锰为有害元素，但它们能使钢材强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低

14、地面涂料的基本要求不包括__。A．耐碱性良好 B．耐水性良好 C．耐磨性良好 D．透气性良好

15、下列融资方式中，需要组建SPC的是__。A．BOT和ABS B．BOT和TOT C．ABS和TOT D．BOT和PFI

16、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是__。

A．征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前3年平均年产值的6～10倍

B．征收无收益的土地，不予补偿

C．地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有

D．被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前3年平均年产值的30倍

17、自动化程度高，不需人工设模的路面铺摊机械是__。A．履带式摊铺机 B．轨道式摊铺机 C．轮胎式摊铺机 D．滑模式摊铺机

18、在英、美等国建设项目投资估算的阶段划分中，在粗估阶段编制的估算被称为__。

A．比照估算 B．认可估算 C．因素估算 D．控制估算

19、乙级工程造价咨询单位的技术负责人要取得造价工程师证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，其从事工程造价专业工作应在__年以上。A．10 B．15 C．20 D．8

20、石质路基的施工方法常用__施工。A．机械化施工法 B．有架施工法 C．无支架施工法 D．爆破施工法

21、某硅酸盐水泥测得其初凝时间为40min，则该水泥应（）。A．报废 B．降级使用

C．用于大体积混凝土 D．加强养护

22、井点系统的安装包括的内容有：①挖井点沟槽；②沉没井点管；③销毁集水井管；④冲孔；⑤安装抽水设备。其依次的顺序是（）。A．①→②→③→④→⑤ B．①→③→④→②→⑤ C．③→④→⑤→②→① D．④→③→①→⑤→②

23、某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为__万元。A．32.81 B．31.60 C．32.60 D．31.00

24、以下关于路面及路面排水的说法正确的是__。

A．高速公路的路面排水一般由路拱坡度、路肩横坡和边沟排水组成 B．路肩横向坡度应较路面横向坡度大2%～3% C．路面面层应具有足够的结构强度、良好的水稳定性 D．路面结构由面层、基层和垫层组成

25、当事人在订立设计合同时未约定履行地点给付货币的，按照《合同法》的规定，应当在（）交付。A．合同订立地 B．委托人所在地 C．工程项目所在地

D．接受货币一方所在地

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为1800万元，报价成本为2400万元，最高限额成本为2600万元，酬金数额为460万元，同时规定成本节约额合同双方各50%，若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元，则乙方能够获得的支付款额为__万元。A．2100 B．2600 C．2650 D．3110

2、生产能力指数法的独特好处在于__。A．精确度高

B．需要详细完整的已完工程资料 C．适用范围较广

D．不需要详细的工程设计资料

3、与转轮式热交换器相比，板翅式热交换器的__。A．热交换效率较低 B．温差损失小 C．阻力稍大

D．热回收效率低

4、在对投资方案进行经济效益评价时，下列方案中在经济上可以接受的是__。A．投资回收期＞基准投资回收期 B．投资收益率＞0 C．净现值≥0 D．净年值≥0 E．内部收益率≥基准收益率

5、热水管道的正确安装顺序为__。

①水平横干管。②立管。③水平横支管。A．①②③ B．①③② C．③②① D．③①②

6、债权人领取提存物的权利期限为__年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．5 B．4 C．3 D．2

7、在实际建筑工程中，一般优先选用（）电缆。A．普通油浸纸绝缘 B．不滴油纸绝缘

C．阻燃型PVC绝缘PVC护套电力电缆 D．交联聚乙烯电缆

8、在项目的投资决策之后，应该接着进行融资（）。A．结构分析 B．决策分析 C．谈判

D．组织安排

9、分组计算审查法的最大优点是__。A．全面、细致 B．审查质量高

C．加快审查工程量速度 D．审查时间短

10、采用系统循环法酸洗时，一般工序为（）。

A．试漏—脱脂—冲洗—酸洗—中和—钝化—冲洗—干燥—涂油和复位

B．试漏—冲洗—脱脂—酸洗—中和—钝化—冲洗—干燥—涂油和复位

C．试漏—冲洗—酸洗—脱脂—中和—钝化—冲洗—干燥—涂油和复位

D．试漏—脱脂—酸洗—冲洗—中和—钝化—冲洗—干燥—涂油和复位

11、（）缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外，基础部分也要断开。A．膨胀 B．开裂 C．附粘 D．沉降

12、某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1.2m3和0.5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元/工日、60元/m3和80元/台班。措施费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3.41%。则该分部分项工程全费用单价为__元。A．245.25 B．248.16 C．259.39 D．265.53

13、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，下列属于规费的是__。A．环境保护费 B．工程排污费

C．安全施工费

D，文明施工费

14、对于地下工程的选址，工程地质的影响要考虑（）的问题。A．区域的地质结构

B．地质岩性形成的整体滑坡 C．区域稳定性

D．地层岩性形成的土体松软

15、某热处理工艺能够消除应力、细化组织、改善切削加工性能，且也可作为淬火前的预热处理和某些结构件的最终热处理，该工艺为（）。A．退火处理 B．淬火处理 C．正火处理 D．回火处理

16、在寿命周期成本的权衡分析中，为了提高费用效率，可采取的措施是__。A．充分的研制，降低制造费

B．改善原设计材质，降低维修频度 C．采用整体结构，减少安装费 D．采用计划预修，减少停机损失

17、在综合单价法编制预算的过程中，分项工程完全价格中包括完成该分项工程的__。

A．直接工程费 B．措施费 C．间接费 D．利润 E．税金

18、建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的__。A．初步投资估算 B．施工图预算 C．施工标底

D．初步设计总概算

19、竣工决算反映的是项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的__。A．固定资产投资、流动资产投资和总投资 B．建设费用、建设成果和财务状况 C．建设费用、财务决算和交付使用资产 D．投资总额、竣工图和财务报告

20、项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是__。A．效益分析法 B．过程评价法 C．对比法 D．访问法

21、普通钢筋都是热轧钢筋，其中__为光圆钢筋，其他为带肋钢筋。A．RRB400 B．HRB400 C．HRB335 D．HPB235

22、高压开关设备的器件主要有__等。A．断路器 B．重合器 C．分段器 D．变压器

23、发包人代表更换，发包人应当至少于提前__天以书面形式通知承包人，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务，不得更改前任作出的书面承诺。A．3 B．5 C．7 D．10

24、某施工企业既从事建筑安装，又从事应缴增值税的货物销售，按规定应分别核算、申报和缴纳营业税、增值税。如企业不能分别核算或不能准确核算的，则（）。

A．一并征收增值税和营业税 B．一并征收增值税，不征营业税 C．按高税率征收营业税，不征增值税 D．只征增值税，但不扣除当期进项税额

造价工程师考试《计价控制》试题 篇7

工程量清单计价是由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件、设计图纸资料, 并结合工程特点、市场行情和施工企业的实际情况, 考虑各种风险因素, 根据企业自身管理水平而确定的自主报价。工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量的明细清单, 是招标文件的组成部分, 是编制招标控制价和投标报价的依据, 是签订工程合同、调整工程量和办理竣工结算的基础, 直接影响着工程造价的构成。工程造价的构成不是在工程项目某一阶段完成的, 而是贯穿于工程建设项目的全过程。因此应从以下几个阶段对工程造价进行控制。

2招投标阶段的工程造价控制

2.1重视招标文件的编制

招标文件是控制工程造价的关键, 是建设工程从招标到工程项目实施全过程的纲领性文件。它既是投标单位编制投标文件的依据, 也是招标单位与将来中标单位签订工程承包合同的基础。招标文件中提出的各项要求, 对整个招标工作乃至承发包双方都有约束力。在建设工程施工招投标阶段, 应认真编制和分析建设工程施工招标文件。招标文件的内容包括投标邀请书;投标人须知;招标项目的技术要求和设计图纸;工程量清单;投标文件的格式;评标标准和办法;拟签合同的主要条款;要求投标人提交的其它材料。招标文件中有不少条款直接关系到建设工程的计价, 是控制工程各阶段造价的主要依据, 必须做到准确、无漏洞。一旦招标文件出现漏洞, 就会给施工管理和控制造价造成影响, 使工程竣工结算超出投标报价。因此, 招标人应根据招标工程项目的特点和需要全面细致地编制招标文件。

众所周知, 设备、材料价格在相同规格的情况下, 其价格高低与生产厂家、品牌、档次、采购渠道等均有关。因此, 在招标文件中有必要对材料、设备的价格或规格、档次进行说明规定。这样有利于防止低价中标, 高价索赔。

2.2重视工程量清单的编制

工程量清单有误通常表现为:项目设置不规范、工程量清单特征描述不准确、项目漏项和重项较多、计量单位不符要求、工程数量计算错误、项目编码不正确等等, 这些将会影响到投标人的报价, 致使不同投标人报价差异大, 失去了一个公平竞争的平台, 容易产生各类纠纷。

编制工程量清单时应全面了解建设工程的相关资料、实际的施工条件、技术规范, 从而准确计算工程量, 减少日后工程变更。按照风险分担的原则, 工程量清单漏项或工程量清单的工程数量计算有误引起的增减均应按实调整, 因此, 工程量计算应准确, 减少漏项和重项, 尽可能计算无误, 控制计算工程量的误差, 防止由于漏项和工程量差异太大而引起的索赔, 从而加大了工程投资。同时, 对于图纸之外的可能发生的工程项目, 如零星用工、零星土方、零星机械台班等, 可以适量编入清单中, 让投标人对其自主报价。这些项目在竣工结算时只参照单价, 工程量按现场签证结算。这种做法, 也是减少索赔、控制造价的有效办法。

3签订施工合同阶段的工程造价控制

施工合同是招投标文件中重要组成内容, 也是工程量清单模式下控制造价的一个重要环节。施工合同应明确承包人发包人双方的权利、义务、违约责任等。施工合同文件的组成及解释顺序包括:施工合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单。除全面体现招标文件中有关合同的规定之外, 还应包括招投标过程中形成的有关答疑、补遗、修改、各种协议等作为合同文件的组成部分, 减少施工合同执行过程中的纠纷。

在施工合同中应该明确约定工程量的计算方法, 做到调整的工程量与编制清单的工程量计算口径一致。还应该明确约定工程量的调整条件和工程量的调整范围。只有发包人或监理工程师提出的设计变更、新增工程、其他变更产生的工程量以及发包人提供的工程量清单有误时才允许调整。但调整也不是无限制的, 即要确定工程量的调整范围。按照风险分担的原则, 在合同中应该约定当工程量超过 (或低于) 一定范围才能调整, 在这个范围内的工程量不能调整。因此, 在施工合同中应对工程变更的发生做出明确的约定。

同时当工程量发生变化后, 结算时措施费用是否跟着进行调整, 也应该合同中约定。在施工合同中还应该约定工程变更资料办理的时间限制、程序和违约责任。

4施工阶段的工程造价控制

4.1变更管理

工程变更一定是真正发生了在原设计或原招标文件中所没有的工程内容。在施工过程中, 尽量避免设计变更, 尤其是对造价影响较大的变更, 对确有必要变更的项目, 应注重对变更程序、变更价款的确定及变更工程量的验收和计量。正确计量因工程变更而引起的工程量变化, 防止在工程变更中以小充大, 高估冒算。工程变更的资料要有相关人员签字认可。如果不能及时有效地办理变更资料, 将会损害承发包双方的利益, 带来合同纠纷。对施工图以外的设计变更, 必须写明时间、地点、事由、几何尺寸或原始数据, 不能笼统地签注工程量和工程造价。

4.2签证管理

现场签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用, 是承发包双方在合同履行过程中对合同文件中的内容进行补充、修改而达成的补充性合同文件, 是工程造价的组成部分。

对于现场签证, 要明确签字责任人和签证权限, 分级把关, 限额签证, 并严格现场签证单的管理。现场签证必须做到客观性、准确性、及时性。由于工程本身的特殊性, 施工时有一些隐蔽工程及工序存在着交叉作业, 工序结束后其客观的数据资料就难以甚至无法核实, 因此必须在施工过程中及时签证、纪录。明确签证范围, 要注意哪些项目该签, 哪些项目不该签, 哪些项目是合同内的, 哪些项目是合同外的, 哪些工作内容已包含在综合单价内了。对于清单范围外的签证, 有必要会同预算、审计部门共同参与现场签证。

杜绝事后签证和竣工验收时集中办理签证签字手续的现象。对于一些隐蔽工程或交叉作业的签证要以图纸为依据, 标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况。如果被隐蔽部位的工程量在图纸上不确定, 还应标明几何尺寸, 并附上简图。

5竣工结算阶段的工程造价控制

竣工结算是工程造价控制的最后阶段, 其主要任务就是根据施工合同、设计变更和现场签证等文件, 对工程项目的造价进行核定。其重点工作是核算实际完成工程量、审定清单未列项目单价、处理合同价格的调整问题, 审核竣工结算汇总金额。发包人审查竣工结算的各种编制依据, 应重点审查的依据主要有:设计单位修改或变更设计的通知书;建设单位有关工程的变更、追加、削减和修改的通知单:施工单位、设计单位、建设单位会签的图纸会审记录;隐蔽工程纪录;其他材料代用和现场决定工程变更等项目的原始记录;现场签证单;工程量清单及中标人的报价;施工合同及相关文件等, 要正确判定各类结算依据的真实性、有效性及合理性。根据相关规定认真审核工程价款, 以施工合同约定进行工程价款结算, 合同未作约定或约定不明的, 应按照国家有关法律、法规和规章制度;按照国务院建设行政主管部门、省建设行政主管部门颁布的工程造价计价标准、工程造价计价办法以及发承包人认可的有效文件, 使最后确定的工程造价反映建设工程的实际价格。

6结语

工程量清单计价的推行, 对建设工程的工程造价控制提出了更高的要求。工程项目造价控制是一个动态的控制过程, 在建设工程的各个阶段应采取切实可行的控制方法和手段。同时我们要不断摸索, 学习国外工程造价控制的先进经验, 提高自身的工程造价控制水平, 使工程造价得到有效合理的控制。

摘要：实行工程量清单计价对工程造价的控制提出了新的要求, 工程造价的控制是一个动态的控制过程。分析了与工程量清单计价相适应的招投标阶段、签订施工合同阶段、施工阶段以及竣工结算阶段的工程造价控制。

关键词：工程量清单计价,工程造价控制,招标文件,施工合同,工程变更,现场签证,竣工结算

参考文献

[1]柯洪.工程造价计价与控制[M].北京:中国计划出版社, 2006.

造价工程师考试《计价控制》试题 篇8

关键词：工程量清单；计价；工程造价；控制

前言

当前，在国际上通行的工程计价方式是清单计价，这是一种非常完善和成熟的计价方法。因此，建筑工程实行工程量清单计价，在市场的竞争中形成价格，企业进行自主定价的方式，使工程计价真正由市场决定，由企业自主决定，体现市场在价格中的调节作用。本文通过分析工程量清单计价的特点，谈谈该模式下工程造价的控制。

1.工程量清单计价的基本原理

1.1.工程量清单计价的概念

建筑工程的工程量清单包括的内容广泛，包括即将施工建设工程项目各分部、分项工程的名称和数量等其他内容的详细清单，根据工程项目设计图纸，对工程项目涉及的各部分内容，在统一的工程量计算规则、计量单位、项目名称和编码的要求下制定的工程总量的表格。工程量清单计价指的是工程的投标者，根据工程的招标单位提供的工程量清单表格，计算出需要投资的资金，包括分项及分部工程的费用，这是按照统一的计价方式，根据工程项目的具体情况计算出每一个项目的工程量，根据以往的信息，分析工程造价的数据，对工程项目的最终造价得出计算。

1.2.工程量清单计价与定额计价的差别

以往的定额计价模式和工程量清单计价模式之间具有很大的差别，第一、定额计价是按照具体施工顺序的先后来确定工程的项目，但是工程清单计价是根据项目的整体来考量的，具有的内容更多。第二、定额计价模式中的单价包括设备的费用，材料的费用，施工的费用，但是清单计价实行的是对所用的项目进行综合的价格计算，不仅包含各个分项目的内容计价，还有项目的风险预估费用。

2.工程量清单对工程造价三个控制时期

2.1.工程招投标时期

工程前期投标及招标中，各个招标人需制定符合国家规定的投标计划。控制工程造价的本质是招投标文件，招投标文件是工程从招标前期到整个工程完工过程中的决定性文件，特别是工程量清单中的说明，工程清单中的说明与工程造价有着密切联系。所以控制好工程造价清单的准确无误，是工程造价的关键。

2.2.工程项目实施时期

签订工程合同时须按照相关法律法规和国家政策以及该行业的定性习惯，做到公正、有效、合理并与实际情况密切联系。详细的划分各个单位之间的关系，使其分工合理，划分各单位责任和义务以及其拥有的权力。具体施工过程中加强监管力度，这样既保证了双方利益，又可以对工程投资进行合理的控制。

具体施工阶段。

2.2.1.要做好分析：从设计到论证，从旌工开始到完工，对企业的技术以及企业的经济能力进行全方位考虑。让投标单位拿出可行方案，经过对比进拿出正确方案，从而提高工程效率使工程建设的性价比更低。

2.2.2.在工程建设时一定要做好安全工作，对工程质量进行严格监督，以防止偷工减料，特别是对材料的审查彻底杜绝虚报瞒报的发生。比如：XX工程在建设时对材料审查不够严格，导致材料型号、规格、质量的不符。从而导致工程的延期或者产生豆腐渣工程。例如浙江明县的某房地产商在建造大桥时因用料不符合标准，缺乏造价管理控制意识，导致包工头偷工减料，以至于大桥出现断痕。

在现代工程建设施工过程中，由于旌工难度大，技术要求高，建设时间长，各种材料型号多变，价格幅度不稳定。工程合同缺乏对各个子项目合理的预见性。

2.3.工程项目的完结时期

控制设计变更和现场签证须严谨，在施工过程中设计变更是不可缺的，在具体施工过程中有效地设计变更管理制度是必不可少的。变更的发生与损失成正比关系。现场签证要详细明确，对责任人、权限、额度进行重点标注。严格的管理手段是工程造价稳定的基础，这样工程造价才可能在可控制的范围内波动，控制设计变更和现场签证是造价控制的核心内容。

工程迸度款的拨付须严格控制，现实社会中，在工程量清单的合同当中，一般清单中的单价是固定的，清单中工程数量和工程的难易程度有着直接关系，在合同中我们也应该对工程变更以及单价做出明确规定，这样的好处有（1）避免了提前预付工程款，为发包人资金的筹备提供充足时间，使得发包人利益最高。（2）在实际情况中工程款的延期和不足，对工程的进度和质量有着很大影响，使得承包人对工程的施工难度增加，从而大大影响承包人对工程的旋工。

在工程项目竣工结算时，工程造价控制将发挥最后作用，对承包人和发包入来说，这一时期是计算两方盈利和亏损多少的关键时刻。这一时期就好像篮球比赛中最后三分钟的竞技一样，需要双方高度的重视。如果掌控不合适很容易引发事故。在工程结算时应该实时以合同为主、依据事实、坚持公正、公开、合理的原则。其主要工作有以下几点（1）实际完成的工程总量，（2）编制和审核竣工结算。如果在编制和审计结算时发现问题应该尽量按照竣工图纸和文献资料来核定工程量，不能仅仅核计工程增减量，在核计审查工作当中要详细查阅设计变更、现场签证等文件。做到文件的合法合理，最后按照合同规定的工期质量等确定索赔方案或反索赔方案来进行工作。

3.结语

在市场上运用工程量清单计价管理模式既保证了承包人和发包人的利益，又提高了投资的社会效益，所以在我国国内改革过程中，要时刻注意工程造价研究与国际领域的接轨，对于工程量清单计价方式的推行应该从现在做起，使市场建设更加规范合理，促进新形势下的市场良性循环。充分发挥市场经济规律中竞争与价格的作用。这样不但可以提高企业工程效益，也可以为市场良性发展制造一定的条件。

参考文献：

[1]中华人民共和国建设部.建设工程工程量清单搏价规范[s].北京：中国计划出版社，2003.