围栏安装协议

围栏安装协议（精选11篇）

围栏安装协议 篇1

变电站电子围栏安装作业安全协议

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根据《合同法》、《安全生产法》及电力行业相关规定，甲方与乙方就电力施工作业中存在的安全事项进行了充分的协商，并达成如下协议。

一、施工安全措施补助费及文明施工措施费

施工安全措施补助费：无

文明施工措施费：无

二、安全责任范围

1、甲方的安全责任范围：对乙方进行必要的安全交底，负责本方人员安全。

2、乙方的安全责任范围：负责进场人员培训及考试，保护自身及甲方设备安全，由此项工作引起的第三方人员和设备安全。

三、安全管理工作标准

1、《安全生产法》

2、《国家电网公司安全生产工作规定》

3、《国家电网公司电力生产事故调查规程》

4、《国家电网公司电力安全工作规程》

5、《电力建设安全工作规程》

6、《电力安全工作规程（热力和机械部分）》

7、《农村低压电气安全工作规程》

四、安全责任目标

1、不发生人身死亡事故

2、不发生重大火灾事故

3、不发生负主要责任的重大交通事故

4、不发生重伤事故，轻伤负伤率≤6‰

5、不发生因施工原因造成的意外停电事故

五、本协议的履行地点为安装周界防盗报警系统的我局所辖变电站的施工地点。

六、安全责任人

1、甲方的（单位代表人）为单位的第一安全负责人。甲方指定某某某为现场安全生产管理人员（以下简称安全员），负责履行甲方的安全义务，负责向乙方人员交代电力安全注意事项。

2、乙方的（单位代表人）为单位的第一安全负责人，乙方指定为现场安全生产管理人员（以下简称安全员），负责履行乙方的安全义务。乙方安全员负责监督乙方工作人员安全施工。安全生产管理人员，施工期间不得脱离施工现场。

3、甲乙双方现场安全员，在施工器件不得任意更换。如需变更现场安全员，必须立即通知对方，双方做好记录，并办理好交接工作。

七、甲方的安全管理责任

1、负责审查乙方的施工资质、安全作业许可证、特种作业许可证和安全生产条件。对不具备资质、作业许可和安全生产条件的单位和人员，有权要求不得从事该项作业。

2、甲方遵守国家有关法律和电力行业安全规定。

3、甲方安全员应完整、详细地告知乙方安全员电力安全注意事项。甲方安全员可以向乙方施工工作直接交代电力安全注意事项，但不承担任何责任，除非甲方安全员违章指挥。

4、甲方安全员在检查中发现乙方工作人员在施工作业中有违章行为，甲方安全员有权制止并及时通知乙方安全员，必要时停止工作并责令乙方重新进行安全教育。

5、甲方安全员不得违章指挥，否则乙方工作人员有权拒绝，有权越级上报，造成人员伤亡和财产损失，由甲方承担赔偿责任。

6、乙方办理工作手续时，甲方应负责提供条件。

7、及时提供必要的施工图纸等技术资料。

八、乙方的安全管理责任

1、从事本项目施工必须具备施工资质、安全作业许可证、特种作业许可证和安全生产条件。否则，由此造成的责任由乙方自行承担。

2、必须按照国家相关规定建立健全安全生产制度，落实安全生产责任制并责任落实到个人。

3、应当对其从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4、配备工程施工要求的施工负责人、专（兼）职安全员、工程技术人员及工人，配备保证安全措施所需的器械、安全防护设施，安全工具。

5、做好施工前的准备，负责编制标准化作业指导书、施工“三措”计划书等相关安全技术措施并报甲方审查后方可施工。

6、在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道等危险作业时，施工前应编制施工方案报甲方批准后方可施工。施工中必须有专人监护，并在施工现场设置安全警示标志。

7、实施爆破、有毒有害作业时，乙方应在施工前14天以书面形式提出安全防护措施并经甲方认可后方可施工。施工中必须有专人监护，并在施工现场设置安全警示标志。

8、根据工作性质和任务需要，提出并申请采取必要的安全措施，工作许可手续的办理由乙方提出申请，甲方负责提供条件。

9、每日开工前，乙方安全员必须在现场书面向其他工作人员进行安全技术交底，告知其危险因素、防范措施及事故应急措施等注意事项，并经全体工作人员签字确认后，方可开始作业。同时安全员应始终在工作现场，对工作人员的安全进行认真监护。

10、乙方安全员对电力安全事项有疑问时，应向甲方负责人进行咨询，待得到解答确认后才能开始工作。

11、乙方安全员每天进入施工现场前，应对从事此项工作作业人员的个人安全防护用品、安全工器具进行检查。个人安全防护用品、安全工器具等劳动防护用品由乙方自行解决。

12、乙方不得带领非工作人员进入施工现场，乙方在施工中所用的工具材料及人身正常活动范围距离带电部位应大于：10千伏0.7米、35千伏1米、110千伏1.5米。

13、乙方工作人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即停止工作并向现场安全员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

14、乙方应严格在甲方指定的工作区域内从事工作，未经甲方安全员允许，不得超越指定区域，不得靠近和接触电力设备，否则造成的人员伤亡及财产损失，乙方应承担全部责任。

15、乙方在施工作业区域内还有其他单位进行施工可能危机对方生产安全的，应在甲方的协调下与其他单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职人员进行安全检查与协调。

16、不得将此项目转包、分包给其他单位或个人。

17、乙方必须为其从业人员依法办理工伤社会保险或意外伤害保险。

18、乙方应严格遵守甲方的停电、送电程序，遵守甲方的电力操作规程。

19、配备合格的施工用器具，保证投入本工程现场施工机械、工器具、仪器和仪表处于有效完好状态。

20、认真做好安全文明施工二次策划和实施工作，创造良好的文明施工环境。

九、事故报告

1、发生安全责任事故后，乙方应按照国家有关规定立即报告本单位负责人和有关部门并通知甲方。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

2、发生重大生产安全事故时，施工单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

十、事故责任认定

1、发生事故时，甲乙双方应按规程要求，相互配合，减少损失，抢救伤员。

2、事故责任的认定以国家相关法律、法规及《电业局生产事故调查规程》为依据，由甲乙双方共同组织分析，或提交相关行政部门，按照甲乙双方责任划分，并承担相应法律责任。

十一、事故赔偿

1、因甲方工作人员的违章指挥作业，造成的人身、财产损失由甲方承担赔偿责任。

2、因乙方的管理不严、违章作业以及违反国家法律法规和本协议的安全责任约定造成的人身（含第三人）、财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

3、由于不可抗力造成的人身、财产损失由各方自行承担。

4、事故人员的抢救、治疗、善后处理等费用，本协议已明确责任的由责任人负担。未明确责任的，甲方人员由甲方垫付相关费用，乙方人员由乙方垫付相关费用，分清责任后，按照责任大小各自承担费用。

十二、本协议独立于电力施工合同，不受电力施工合同效力的影响。

十三、本协议履行期限为工程开工至验收合格投运日，电力施工合同履行期限发生变更，本协议与施工合同发生同样变更。

十四、双方发生争议，应协商解决，协商不成任何一方可以向巴中市人民法院起诉。

十五、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方：（盖章）

法定代表人法定代表人

（或委托代理人）：（或委托代理人）：

年月日年月日

围栏安装协议 篇2

随着社会的进步发展, 人们的安全和防范意识也越来越强, 对目前的安防系统也提出了新的要求, 如检测范围广, 准确率高, 抗干扰能力强, 成本低, 维护简单等基本属性。光纤传感安全警戒系统随着光电子技术和光纤传感技术的发展, 越来越受到世界各国的重视, 并已得到成功的应用。如澳大利亚未来光纤技术公司研制的基于光纤马赫泽德尔 (M-Z) 光纤干涉技术原理的光纤围栏报警系统, 定位精度能达到25米, 误报率在3%以内。但是由于这些技术刚刚由军用转向民用, 各国虽然逐步向中国开放其产品, 但价格昂贵, 还无法在国内进行大范围推广。另一方面, 该技术还存在许多保密因素, 更增加了其在推广、使用和维护方面的困难。本文提出一种新型的短距离、低成本、易安装维护实用性强的光纤围栏报警系统, 并对其实际应用给出了几种实用的安装工艺。

二、基于迈克尔逊干涉仪的光纤围栏报警系统

该光纤围栏报警系统的光路结构由光源、1×4光纤耦合器、1×2光纤耦合器、探测器、采集卡和电脑组成。其中, 光源是我们搭建的前向泵浦掺铒光纤可调谐光纤激光器, 在后面将介绍光源的结构。光源发出的光经1×4耦合器分成四路光, 分别到4个迈克尔逊干涉仪, 每一路干涉光返回后经探测器将光信号转换为电信号, 然后将4个探测器连接到四路采集卡采集, 最后将采集卡用USB线连接至电脑, 用基于傅里叶白光干涉技术解调出信号。

三、光源

光源是光纤系统的核心器件, 基于降低成本考虑, 我们自行搭建了本系统所需用的光源, 采取的是基于前向泵浦可调谐环形谐振腔结构的光纤激光器。980nm泵浦激光器产生的光经过波分复用器WDM激励掺铒光纤, 掺铒光纤自发辐射的光由隔离器经光纤可调谐F-P滤波器滤波, 由耦合器输出10%, 剩下90%的光反馈回环形腔内, 偏振控制器控制腔内光波的偏振态, 使其工作在行波状态, 这样可以避免空间烧孔效应。

四、安装工艺

我们知道, 好安装方案可以阻隔掉一部分外界对干涉仪的干扰, 避免产生误报, 因而安装方案会影响到该系统运行的好坏。本文提出了几种安装工艺, 主要就是针对实际应用中如何降低系统误报率的, 经过实验证明, 这三种方法确实可以大大地降低系统误报率同时也不影响系统灵敏度。

4.1铝合金槽固定法

根据光缆的外径大小, 我们专门制作了两段可以互相扣合起来的铝合金槽, 将光缆放置其中, 这样可以起到很好的固定效果, 同时对于外界自然环境的影响能起到很好的隔绝作用, 最后用小支架将一段铝合金槽固定于地面。

此方法的优点是:用大小合适的铝合金槽能够很好的固定住光缆, 使其可以阻挡住一般程度甚至稍强风吹的影响, 上面再加上一个扣合的铝合金槽后, 对于雨淋也起到了很大程度的阻隔, 经过一段时间的监测, 得知该方案误报率也很低。

缺点是:由于光缆是近乎直线式的放置于铝合金槽内, 其防护面积就显得很小;同时, 有人入侵时, 其反应灵敏度也稍低, 入侵后对铝合金槽产生的损坏也是不可逆的;安装时, 支架之间的间隔对入侵灵敏度和误报有很大的影响, 间隔太近, 铝合金槽固定太牢, 会时而监测不到有入侵, 产生漏报;间隔太远, 由于地面的不平整性, 铝合金槽会有地方扣合不牢或不平, 产生误报。经过我们反复的实验, 最后发现, 支架间隔在50cm附近时, 对于入侵的监测反应很好, 同时误报率也很低。

综上, 我们不难发现, 对于安装面稍平整, 防护面积要求也不高的地方, 铝合金槽固定法就非常合适。

4.2基于软地面铺设法

相对于直接将光缆铺设在硬地面上, 我们设计了两种基于软地面的安装方案, 它能起到一定的缓冲作用, 同时软地面还可以做到很平整。

方案一:将一段平整的塑料板铺于地面上, 然后将光缆以曲线的形式用线卡固定其上, 最后铺上一层人造草皮加以覆盖。

方案二:将一段平整的铁丝网铺于地面上, 然后将光缆以曲线的形式用扎带固定其上, 最后铺上一层人造草皮加以覆盖。

以上两种方案有很多类似的地方, 都是首先在地面上铺一层可以起到缓冲同时也能做到很平整的材料, 然后将光缆固定其上, 最后铺一层草皮起到阻隔和保护的作用。其区别就在于, 方案二中, 由于整个铁丝网是连在一起的, 当有人入侵时, 铁丝网带动光缆振动的幅度要比塑料板的大, 因而, 方案二要比方案一更敏感。

摘要：光纤围栏是一种将光纤作为传感煤质的传感系统, 在传感光纤铺设范围内, 能对突发事件进行远程和实时的监测, 本文基于可行的技术原理提出了一种新型的基于迈克尔逊干涉仪的光纤围栏报警系统。

关键词：光纤围栏,可调谐光纤激光器,安装工艺

参考文献

[1]廖青.可调谐光纤F-P光滤波器的研究[D].北京:清华大学电子工程系, 1993:5-10.

[2]刘波, 杨亦飞, 牛文成, 等.光纤围栏技术特点及研究现状[J].光子技术, 2004 (04) .

水电安装协议 篇3

甲方：昌建建设集团有限公司（以下简称甲方）

乙方：黄北海（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就金色阳光二期住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致，制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：金色阳光小区二期

二、工程地点：发展大道红绿灯旁

三、工程承包范围：水电安装

四、开工日期：年月日至年月日止

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工，（施工图重大改变后工程量另行计算）。

1、室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；

2、室内外排水管网预埋及安装，接到室外第一个检查井；

3、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；

4、室内照明灯具及开关预埋及安装；

5、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；

6、防雷接地安装

7、消防所有管网预埋及设备安装；

8、弱电预埋及设备安装。

五、工期要求

乙方必须在月收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

六、质量标准

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

七、工程承包方式：

包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

八、合同价款

本合同价格以每平方米52元计算，共计11000平方米（以实际建筑面积为准），包工包料包干。

九、付款和结算方式

1、由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；

2、当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；

3、当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；

4、当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的的15%；

5、总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

十、违约责任

1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付壹仟元的违约金；

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付贰仟元的违约金。

十一、附则

1、本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

4、水电工程保修一年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

安装承包协议 篇4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，本着平等互利、共同发展的原则，就高碑店乾荣二期10#楼内电施图纸内所有穿线安装工程达成协议。

1、工程名称和地点：高碑店乾荣二期，原高三化肥厂。

2、承包范围：10#楼图纸内，除配件外所有穿线安装其及调试运行，至工程验收，包括各种配电输、设备箱，防火板、防火枕的安装。

3、承包方式：人工、机具及耗材、辅助材料。

4、工期：2014年5月28日前楼内住户亮灯，其于工程在6月15日前安装完毕。

5、合同单价：安每平方米7元计算，以实际建筑面积结算。

6、第六项甲方责任，甲方为乙方提供图纸，为乙方提供脚手架，按协议支付工程款，负责协同验收事宜，穿线中遇到线管不通帮助乙方双方配合完成。

7、乙方责任：（1）乙方应服务甲方管理，配合甲方验收，乙方在进入施工现场提供人员花名册。（2）认真贯彻国家安全规，组织本部促进行安全和技术交底，发生的一切安全事故由乙方自负。（3）乙方对自己工人进行德育教育，发生偷盗行为一经发现后果自负（4）严禁后上岗打架斗殴（5）保证各种耗材、附材、材料节约使用，保证不浪费，做到活完料净脚下清。（6）乙方保证人员及工程的顺利进行，不得延误工期中途退场，一切损失自负，并赔偿甲方的经济损失。（7）乙方施工应按图纸要求和国家安装规范标准施工，出现质量问题乙方无条件施工，直到合格，分清责任，有责一方自理。

8、结算方法10#甲方验收后30天内结算工程款，余5%作置保金，满一年后退还余款。

9、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：身份证：

乙方：身份证：

担保者：身份证：

地点：

夹心板房安装协议 篇5

甲方：江苏永联现代农业发展有限公司

乙方：张家港市乐余宇新五金维修部

经甲、乙双方协商，就甲方车间内夹芯板墙及吊顶任务承包给乙方达成如下协议：

一、施工价款:本工程属双包工程，夹芯板墙价格为90元/㎡，吊顶价格为70元/㎡，铝合金窗户价格为180元/㎡，安装结束后按实际工程量结算。

二、工程要求：乙方必须按甲、乙双方确认的方案施工。

三、付款方式：安装结束验收合格后一次性付清。

四、施工安全：

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受甲方安全人员的监督管理，采取必要的安全防护措施。、乙方必须设置一名专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。、合同签订后直至工程竣工人员退场，乙方在此过程中所造成的任何工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责,甲方不负任何连带责任。

五、未尽事宜：甲乙双方另行协商解决。

本协议一式二份：甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：乙方：

安装协议书 篇6

2、安装地点： 灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

3、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。

4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案，资质证书，技术交底等相关资料。

5、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。

6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。

7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。

8、塔吊安装或(拆卸)完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。

双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

补充协议：

甲方代表： 乙 方：

日 期： 日 期：

工程安装分包协议(范本) 篇7

甲方：山东泰丰工程建设有限公司银川分公司合同编号：

乙方：签定地点：公司办公室 乙方身份证号：签定时间：20 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经双方协商一致签订本合同。

一、安装工程：包含。

二、甲方的工作范围：

1、负责所有构件、配件的加工、采购并运送到场；复合板、彩钢板及附件的订购并运送到工地现场；提供安装用高强螺栓、普通螺栓、自攻钉、铆钉、封闭用胶。

2、负责工地现场的领导、协调。

三、乙方的工作范围：主要负责钢结构厂房图纸及设计变更反应的钢结构、彩板、包边、落水管等的安装，具体如下：

1、钢结构主体框架：

钢柱、钢梁、地脚螺栓等主钢构的安装；屋面和墙面彩板、屋面和墙面檩条、柱间支撑、水平支撑、系杆、隅撑、拉条等各类支撑的安装；雨棚、落水管、天沟的安装；屋面板折边件的安装；所有玻璃丝棉和内外包边包角的维护及密封等。

2、凡到施工现场的所有与安装工程有关的设备以及构件，乙方负责装卸及就位。

3、到工地现场的所有材料及设备，经乙方清点后，负责保管。如发生材料浪费及丢失，一切损失由乙方承担，如甲方另行提供的要从乙方的工程款中扣除。

4、负责现场施工日志的填写、记录等。

四、安装工程的具体要求

1、质量：钢结构主体框架的安装、屋面保温板安装部分严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）执行。特别强调：高强螺栓连接副必须达到其扭矩系数的要求；安装质量没有达到工程质量要求，乙-1-

方无条件返修或重建制作，所发生的费用自理，工期不延，如果发生因乙方的失误而无法弥补的损失，乙方承担全部费用，因甲方的失误所造成的损失甲方承担，耽误的工期顺延，若发生责任不清的问题，双方协商解决。

2、本工程工期相当紧，安装进程严格按照甲方制订的进度执行，自构件进场开始安装之日计算，工期天（20年月日至20年月日）。遇不可抗力因素影响，工期顺延。

3、严格按照规范要求施工，杜绝野蛮操作和浪费材料，进场构件、配件、附件、辅料等经乙方清点后由其保管（这些都是经计算后确定的数量），进场时不合格品及时要求甲方退货或重新购买，人为损坏或丢失的构件等一律由乙方承担，如甲方另行提供的要从乙方的工程款中扣除。

4、乙方必须与甲方签定《钢结构安装质量、安全管理责任书》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“安装必须安全，安全为了安装”的思想，乙方负责现场施工保卫及安全工作，对安装人员进行施工安全教育，乙方必须为所有施工人员投保意外伤害险，并将保单复印件交甲方备案。乙方在承包范围内发生的一切安全事故均由乙方负责并承担所发生的一切费用，甲方不承担任何责任，也不承担任何费用。

乙方施工中遇到与土建施工单位交叉作业时，乙方必须保证现场所有施工人员的安全，如出现安全事故责任全部由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。

5、管理：凡进入工地现场的任何工人必须服从甲方现场管理人员的指挥和协调，不得从事与工程无关的作业，不得与周围的住户发生争吵、摩擦，不得违章操作设备及进行其他安全敏感的活动等。违反纪律或屡教不改者将给予经济处罚。（甲方直接处罚或给乙方罚款，最少300元/人/次）

6、施工规定：如一方人员在施工、安装过程中，使甲方的建筑物、机器、设备及其他财产造成损坏的，乙方负责修复，由此造成损失的，乙方负责赔偿。

乙方未经甲方同意不得将此工程转包第三方，否则甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。

7、其他：甲方运送到工地现场的所有物料、构件等，乙方负责卸车，安装过程中所需的铆钉、自攻钉由甲方负责，安装过程中所需的焊条、氧

气乙炔等辅料由乙方负责。工程完工后如果发生与安装相关的维修事宜，乙方无条件处理，费用自理。

五、安装费用

经双方协商，本工程涉及的所有安装均由乙方负责并承担安装用焊条、氧气、乙炔等损耗品的材料费用，安装费用：

安装费按建筑面积（墙外围计算）元/平米，共平米，合计元。

地脚螺栓安装费用元/根，同工程进度款同时计算支付。

工程安装顺序按甲方要求的顺序进行施工，最终决算按实际发生的工程量计算安装费用

采用按工程进度付款的方式按单位工程分别支付。

1、预付款：合同签订且乙方工人进场后，支付预付款金额：贰万元整（￥ 20000.00）。

2、第二次付款按进度付款，3、工程在业主验收合格后，余款（除质保金外）在扣除借款后一次性付清。

4、质保金：万元为保修期内的质保金，质保金于工程保修期（一年）结束后一次性付清。工程安装完工后，甲方在一月内必须进行验收，如超过两月无故不验收，该工程视为验收合格。

六：违约规定

1、乙方擅自违约，不履行合同义务，除退回甲方已付款外，还应按合同总金额的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失和承担其他违约责任。

2、因乙方原因导致未按工期完工的，应向甲方支付违约金，每逾期一天，按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

3、乙方必须积极配合并听从甲方派驻现场的工程负责人的调度指挥，遇到问题要同工程负责人商量，切不可在未征得工程负责人同意的前提下擅自动工，蛮干，否则甲方有权解除合同。

4、施工期间乙方有义务保管好现场的材料、工器具。工程完工后，乙方不得任意处置现场剩余的材料，必须如数上交甲方。如违反则扣罚30%安装费并没收所得收入。

5、乙方施工过程中，对一些材料的使用要严格把关，不要随意损坏丢弃，若发现损坏丢弃者，一经发现，每个按市场价的5倍进行处罚。

6、因乙方安装质量引起甲方的应收账款无法回收，则从乙方安装费中扣除，直至货款回收后再支付，其他情况例外。

7、乙方有义务对安装的工程进行售后服务，不得与甲方售后服务规定相冲突，若发生影响甲方信誉的事件，一切后果由乙方承担。

七、合同纠纷解决方式

如因双方之间签订的合同、协议出现争议，双方应协商解决；协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、技术情报和资料保密

1、保密内容：图纸及有关技术资料及从甲方获得的相关信息。

2、不论本合同是否变更，解除、中止，本条款均有效。乙方若在合同期限内或合同期满后、保密期限内违反本条款的规定，应支付给甲方伍万元的违约金。

九、合同有效期：本合同自 20年月日起至 20年 月 日止有效。

十、本协议一式四份，甲方双方各持两份，协议双方签字后生效。甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

电话：

安装安全协议书 篇8

甲方：

乙方：

根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、甲方责任：

1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施，对不完善的提出修改。

2、负责对乙方进行施工区域的安全交底，向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。

3、在施工前或施工过程中，应如实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，发现不安全因素及时通知乙方。

4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查，对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除，告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。15、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙方，以防发生意外。

三、乙方责任:

1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。

2负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。

3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。

4、乙方所需动力能源（水、气、电、风等）应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏及时处理，以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。

5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。

6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品，高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志，减少不安全因素和事故的发生。

7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。

8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。

四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

五、本协议签订后，甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。

甲方：

乙方：

监控安装协议书 篇9

甲方重庆璧山县大路镇中心卫生院

乙方重庆标盾科技有限公司

经甲乙双方友好协商并达成以下协议以兹共同遵守。甲方将卫生院的监控点位共2个，设备

含室外球形摄像机7寸1台，红外枪机1台 专用适配器2台 支架2个 电源线，解码板主

板，护罩一套，户外专用支架1个，屏蔽线75-5线一批，信号线 从监控点位布线传输到

机房）另医院本底楼有两台监控摄像机移位）交给乙方安装施工

工期共3天，监控总造价12980元。（不含票税 只开公司收据，备注安装室内只走明线，不

穿管 如需土建挖沟费用和人工由甲方负责，1付款方式 ；甲方先预付人民币12000元在乙方指定帐户上 农行卡 户名 黎静 卡号

622848

0470 3920 29117，打款后并电话通知乙方以便查询，乙方收到款后次日内到现场施工，工

期从乙方收到款后次日起开始计算，乙方全部完工后，甲方应即时支付余款现金980元给乙

方。如工程完工后，甲方如有意拖延付款，逾期超过一周，乙方有权拒绝停止售后，并要求

付清尾款。

2摄像机采用AUS品牌480线，（备注：枪机带红外，球形摄像机不带红外夜视功能，摄

像机CCD芯片，全部为日本索立）安装完工后，一年内该设备，如非人为破坏，和机械性

损伤，由乙方负责免费维修。

3，以上协议，乙方收到款后，该协议立即生效，手续盖章和签字，双方可进场时再进行补

办，本协议一式两份，双方各持一份。

甲方乙方

重庆璧山县大路镇中心卫生院重庆标盾科技有限公司

电梯安装协议书 篇10

甲方：北京北恒建筑装饰有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全的法令、法规、强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，依照国家及北京市建筑及安全相关法律法规及有关规定，遵循公平、守法、诚信的原则，特签订本协议。

一、管理目标：

1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生；

2、负伤频率控制在4‰以内；

3、无急性食物中毒事件发生；

4、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100％，杜绝现场重大隐患的出现；

5、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100％；

6、杜绝在施人员发生刑事及治安案件

7、教育在施人员不发生影响社会政治稳定和施工现场内部稳定。

8、必须保证施工现场达到北京市安全文明工地标准，环保达标，无扰民事件发生。

二、用工制度

1、乙方须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》、《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地人员来京施工企业管理的相关法律、法规及条例，任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，由此造成甲方的经济损失由乙方承担：

2、乙方必须办理并具备合法的以下安全资质并提供总包方一份。2.1企业法人签发的《法人授权（委托）书》； 2.2《企业人员（注册）花名册》、《入场人员花名册》；

2.3施工人员必须提供本人的《身份证》、《务工证》、《暂住证》、《健康证》、《特种作业人员操作证》；

任何因为已方违反上述条例造成的案件、事故事件等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，由此造成甲方的经济损失由乙方承担；

2.4乙方必须按照相关规定为施工人员办理合法用工手续和意外伤害、工伤等保险。

三、安全生产要求：

1、乙方应贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责；

2、乙方应制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对承包范围的施工生产活动进行监督、检查和管理；

3、乙方应严格审查劳务和材料分包人的营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质（或资格）的分包人；

4、乙方必须编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施；

5、乙方负责建立施工现场生产安全事故应急预案，建立救援体系，落实救援措施；

6、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

7、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守，执行北京市有关文明安全施工的各项规定（包括北京市建委颁发的“四个标准”即施工现场安全防护标准、场容卫生标准、环境保护标准、保卫消防工作标准）京建施【2003】1号、2号、3号、4号，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。

8、乙方必须尊重并且服从项目业主和总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。

9、乙方必须执行下列安全管理制度：

9.1安全技术方案报批制度；乙方必须执行项目业主、总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施，需报业主、项目总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批；

9.2必须执行安全技术交底制度、并做好跟踪检查管理工作； 9.3必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

9.3工人入场一律接受三级安全教育（由乙方属甲指施工单位）自行教育，考试合格并取得“北京市劳动安全资格上岗证”后方准进入现场施工，如果现场人员需要改动，必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

9.4特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（北京市安全生产监督管理局颁发的特种作业操作证或原籍地、市级劳动部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证），操作人员必须持证上岗；需动火人员必须去总包方开动火证。

10、乙方必须执行项目总包方的安全检查制度； 10.1乙方必须虚心接受项目业主、总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由乙方承担；

10.2乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长，班长跟班检查制度和班组自检制度；

10.3乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

10.4乙方的各类施工机械设备，必须是符合国家规定的厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

10.5乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故；

10.6乙方必须严格执行职工因工伤亡事故报告制度；

10.7乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

10.8如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知业主、总包方，向其报告事故的详情。由业主通过正常的渠道及时上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者，要做好记录或拍照，为抢救提供必要的条件；

10.9乙方要积极配合总包方、政府部门对事故的调查和现场勘察，凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；

10.10乙方需要承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

10.11乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励；对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚；

11、乙方必须执行安全防范制度：

11.1乙方要对自己施工工程范围内工作人员的安全负责；

11.2乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

11.3甲方有权要求立刻撤走现场的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得在雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意；

11.4施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人由安全可靠、卫生的环境、严禁违章作业、违章指挥；

11.5对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强制整改使之达到安全标准，所需费用由乙方全部承担；

11.6乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

11.7乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责并监督安全方案和措施得以实施。

四、消防保卫工作要求：

1、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委（当地政府、建委）颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，应严格按消防保卫制度以及施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，严格落实治安、防火安全和交通安全责任制，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；

2、积极开展法制宣传，教育所属人员遵纪守法、文明施工。每周组织安全活动，针对本项目实际情况对施工人员进行法制教育，要求在施工人员遵纪守法和遵守企业的各项规章制度，文明施工，管好分包队伍，保证不发生各类案件和违章事故；

3、乙方需配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作，负责人必须了解和掌握本队人员情况，来京做工人员应符合北京市相关文件要求，做到手续齐全，底数要清，不得使用零散、无组织冒名顶替人员；

4、乙方须加强队伍建设，健全组织，成立治安、交通安全和防火安全群众性组织，成立义务消防队，每月活动一次以上，研究部署项目的各项治安保卫工作，活动情况要有详细记录，接受有关部门的检查指导与处罚；

5、要经常对新来人员进行法制、消防、交通知识教育，遵守国家和北京市的法律、法规、条例及甲方的规章制度；

6、主要负责人要进行治安、防火、交通安全等方面的入场教育，合格者方可上岗，并将批准注册的职工及照片报甲方，做到准确无误；

7、要按北京市要求，向属地派出所申报《暂住证》，办证率要做到100%，来人报办，走人报销；

8、乙方要做好现金及贵重物品的保管，严防被盗，财务要限额存放，并设立严密和存放防范措施，严格执行财务制度有专人保管，确定责任者，制定保管措施；

9、乙方必须做好后勤职工宿舍的管理，制度、责任明确，定期检查，严防男女混住、聚众赌博、传播淫秽物品、酗酒闹事，打架斗殴等事件的发生；

10、乙方主要领导为乙方防火负责人，负责本单位的防火安全日常管理工作，制定措施，接受甲方的监督检查；

11、乙方在施工生产、日常活动、后勤、临建等工作中，认真执行国家、市政府法律法规及甲方防火规章制度，确保安全；

12、乙方全体人员必须遵守施工现场用火管理制度，现场严禁吸烟，使用明火作业，必须申办“用火证”，明确责任者，看火人及灭火措施齐全。特殊工种：如电工、电、气、焊工等凭有效的操作证及动火证进行操作，如因违章作业引起火灾和人身伤亡事故的责任者和乙方负责人承担全部责任和经济损失，并由公安消防监督机关追究责任者和乙方负责人的刑事责任；

13、施工现场、生活宿舍区，严禁使用无审批的电炉，电加热器及使用大灯泡照明，严禁私拉电线和安装设施，冬季取暖乙方负责管理和维护，凡因未审报或乙方管理不善造成发生火灾或煤气中毒事故的，由乙方负责；

14、乙方必须严格遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及市政府90年17号令。由乙方项目经理全面负责本单位交通安全责任制的组织实施。乙方应教育全体人员严格遵守交通规则，教育面达100%；

15、如果乙方人员违反交通法规，发生交通事故，由公安交通机关以责论处，与甲方无关，如果乙方人员偷开车辆及现场机械设备，按有关规定处理，造成损失一切责任由乙方承担。

16、凡由于乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。

五、现场施工要求

1、乙方进场应佩戴总包方配发的胸卡。

2、乙方进场现场施工人员进入现场必须配戴安全帽。

3、乙方进场施工现场禁止吸烟。

4、乙方进场高空作业（2米以上）必须佩戴安全带。

5、乙方进场现场严禁随地大小便。

6、乙方进场现场使用临电严禁私接乱拉。

7、乙方进场施工时安全隐患部位由乙方派专人看护。

8、乙方应对现场现有防护进行维护，禁止私自拆除。

9、以上要求乙方应按要求服从总包方的管理，总包方有权进行处罚或停工。

六、现场文明施工及其人员行为的管理

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合公司CI战略的要求，并按规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；

2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自行负责；

3、乙方应按照项目业主、总包方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪音、防空气污染、防道路遗撒和垃圾清运等措施；

4、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度、工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒，寻衅闹事；

5、乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针；

6、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期内，自始至终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员的设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。7.争议的处理

当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向北京市（或当地）人民法院起诉。8.协议书的份数

本协议书一式两份，双方各持一份。9.有效期

本协议书自签字之日起生效至合同书的截止期同时截止。

甲方：北京北恒建筑装饰有限公司

乙方：

委托代理人：

委托代理人：

****年**月**日

安装合同协议书 篇11

乙方：

为了搞好工地的安全生产，文明施工，保证工程质量，按时完成施工任务，甲方将车王镇中心街模板安装工程以单包清工的方式承包给乙方，为了明确双方合法权益和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑法》以及其它法律规定，遵循平等自愿公平的原则，经甲乙双方协商一致，特制定以下条款：

1、承包范围：

以包清工的方式发包给乙方，但是乙方所用的一切小型工具(包括：电锯、手动工具用的电缆线、手动锯、安全帽等各种木工用的工具均由乙方自备)。甲方只提供井字吊等大型机械。乙方安装模板所用的铁钉、铁丝均由乙方负责，甲方工程的所有模板安装工程(含柱、梁、板面模板安装，以及二次结构的构造柱、门窗、过梁、二层墙体的压顶梁等各种模板安装)。

2、承包价格：

以模板安装的实际展开面积(混凝土的实际接触面积)计算 ㎡/元，大写 。

3、付款方式：

乙方每一栋楼的一个板面模板安装完工，且浇灌完混凝土后，清算工程量付款一次，其中安装模板付总工程量的 %，模板拆除后付总工程量的 %， 余下的 %在二次结构模板安装完成后付清。

4、甲方责任：

甲方委托安全员、技术员协助乙方的作业施工，并确保工程的安全文明施工。

5、乙方责任：

乙方必须熟悉图纸，严格按照国家的模板安装规范要求精心施工。乙方安装的梁、柱、板面均要达到规范要求，平稳牢固，由于乙方安装模板不当，加固不牢所引起的胀模、塌模的各种返工损失及材料损失均由乙方自负。

6、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行安全文明施工，由乙方的自身原因引起工地的停工，中途退出作业，甲方有权终止本合同，且乙方中途退出作业所完成的工程量,甲方只按总单价的50%付给乙方。

7、乙方安装的梁、柱、板出现的混凝土胀模现象，必须按照甲方的要求及时处理，如不服从甲方安排，则甲方另叫他人处理，在处理过程中所产生的工资费用从乙方的工程款中双倍扣除。

8、乙方进入现场施工的所有作业人员必须戴好安全帽，不得喝酒进入施工现场作业，如发现乙方的作业人员未戴安全帽作业，每人每次处100元罚金，此罚金从班组长工程款中扣除。

9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签订之日起生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话：

签订日期：