班组承包协议书（共8篇）
班组承包协议书 篇1
班组劳务责任承包合同
（模板班组）
工程名称：海尚居一期二标工程
管理单位：海南大来实业有限公司（以下简称甲方）班组名称：模板班组
责任承包人：李家清 身份证号：***4131（以下简称乙方）
为了更好地确保工程质量，按计划进度安全施工，控制好工程成本。经公司项目部研究决定，将本施工项目模板制安分项工程的施工劳务以责任制的方式承包给乙方。根据企业内部管理要求，结合工程具体情况，特订如下条款，供双方共同遵守。
一． 承包单体、单项名称：海尚居一期二标工程中的A4、A5、A6三栋高层住宅楼、和D5、D6两个多层住宅楼的模板分项工程。二． 工程地点：海南省澄迈县盈滨路 三． 承包方式及承包范围：
1.承包方式：包工不包料、包施工质量、包进度、包安全、包小型机械及辅助材料等。
2.承包范围：A4、A5、A6、D5、D6住宅楼工程施工图及其他设计文件变更会议记录等所描述的所有施工所需的模板制安工作均为乙方的承包内容。
四． 工程量的计量方法、承包单价及总价：
1.计量方法：以施工图或其他设计文件所示尺寸，参照海南省现
行定额的计量方法，按展开面积计算。
2.承包单价：执行综合单，按展开面积计算￥18.00元/㎡，综合单价已含人工工资、劳务费、管理费及所有辅助材料费（铁钉、钉绳、斗车、电锯、电缆、照明线路等）。
3.若甲方需用乙方计时工，每个工日按￥80.00元计取。五． 责任范围：
甲方：
1.提供建施、结构图及图纸会审纪要、图纸变更等各一套，若有设计变更及时通知乙方。2.提供井架等垂直运输机械。3.负责对乙方进行技术、安全交底。4.派工程师指导、监督乙方工作。
5.提供乙方作业工日的住宿工棚、伙房（不安排家属住宿）。6.保证乙方施工、生活用水用电需要。7.负责验工计价，支付劳务工资。乙方：
1.承担本工程所有设计图纸范围内的砼结构、构件及井架基座等模板制作、安装、加固、拆除，并自备作业工具及辅助材料。2.负责场地30m内所有周转材料的搬运、制作、安装现场的清理工作，包括所有周转材料由主体下至地面并搬运至甲方指定堆放地点
3.承担本工程施工所有铁钉、铁丝、胶带等辅助材料。
4.井架垂直运输机械由专业人员操作。5.负责在场外制作的柱、梁等模板的装卸工作。6.负责安、拆模所需的简易架的搭、拆工作。7.提供本工程所有周转材料计划单，送甲方审核。
8.组织技术熟练的工人进场，人数必须满足施工进度要求，对工人进行详细的技术、安全交底，并进行遵章守法教育。自备本班组作业人员所需的安全措施及劳保用品。
9.积极配合甲方现场技术员工作、工长工作，服从技术组的工序交接安排，每个分项工程完成后班组应自检，合格后再通知甲方验收。发现质量问题及时整改或返工，并承担出于自身原因造成的返工费用。10.浇捣砼时，应派至少一~二名木工跟班护模或收编、加固。做到带尺、带线锤跟踪值班，不断复核及时纠正，否则责任由一方全部负责。（质量要求及进度应根据项目部周、月计划完成工程量）11.12.按项目部要求文明施工。
每次放线，应派熟练技术工一名参加放线，并做好轴线、标高移交。13.供给下道工序清洁作业面，坚决做到工完场清，并参加每层模板验收。六． 主要技术、质量要求：
1.认真学习施工图纸、规范和甲方交底文件，领会设计意图，按
现行国家施工验收规范和优质工程标准组织施工。施工操作按工艺标准执行。
2.模板标准支持要有足够稳定性，不变形、不倾覆、不爆模。3.卫生间、阳台等与相应楼板面有高差处，浇筑砼时应用方木隔开。
4.梁跨度≥4m时，梁底板应起拱，当设计无具体要求时，起拱高度为跨长的1‰~3‰.5.模板内侧面要平整，拼缝严密（梁板模板的拼缝必须贴胶带），不得漏浆。
6.模板安装要保证位置准确。轴线位移、平整度、垂直度等偏差小于以下数值。拼装过程中应技术吊线、拉线或用其他方法矫正。乙方自检验收评定达到优良标准。
①轴线位置 5mm ②底模上表面标高 ±5mm ③柱、墙、梁结构内容尺寸 ＋4mm，-5mm ④层高垂直 6mm ⑤相邻两板高低差 2mm ⑥表面平整 10mm ⑦预留 中民主线位移 10mm 截面内部尺寸 10mm 7.柱侧模应在砼强度达到能保证其表面及棱角不因拆模受损坏方可拆除，梁、板底模应在砼强度达到设计强度的75%方可拆
除。
8.可拆层应通过工长、技术负责人同意方可拆模，并应将可拆层所有模板、方木、支撑等清理干净归位，服从甲方技术组安排堆放，不得集中堆积在砼龄期未满的板上。
9.所有操作人员应做好落手清，做到工完料尽，物尽其用。10.材料堆放不得分散零乱，保证施工现场道路通畅，场地平坦、整洁。11.采用一次装模，二次浇筑的方法施工，即每层柱与梁安装模板一次成活，柱与梁、板分别浇筑。12.以上技术质量要求若与甲方交底文件矛盾，则以甲方交底文件为准。七． 工期要求：
1.每个部位的施工时间按甲方的施工进度计划或施工任务通知单为准。
2.因材料供应不上或停电等非乙方原因造成停工另办签证顺延。八． 结算、付款方式：
1.结算分基地结算和竣工结算：进度结算每月办理一次，作为月进度和完工进度款的支付依据；竣工结算于工程完工后办理，作为班组结算支付的凭证。2.进度款的支付：
① 单栋七层结构顶板封顶前，每月按所完成工程量的30%支付。
② 单栋七层结构顶板封顶后，按每一个单栋完成量的80%支付工程进度款，付款依据为月进度结算累计数，之后该单栋按月进度的80%支付进度款。单栋封顶支付所完成量的80%支付工程款。3.结算款的支付：
完工七天后办理竣工结算，竣工结算完成后的十五天内付清。九． 处罚条例：
1.拆除模板时应一次性将粘在砼表面上模板条、油毛毡等的杂物清除干净，否则每处给予50元罚款。基础、楼板面上材料应及时清除干净。
2.若因乙方原因造成的质量事故，则乙方应承担相应的工期损失和返工引起的一切费用。
3.由于爆模而需凿打砼，乙方应派人跟进凿打，否则甲方有权另派人完成，乙方承担全部费用和工期损失。
4.乙方工人不得留宿其他人员，否则，产生不良后果乙方自负。5.乙方浇砼时无派人护模，则每次每天扣工资200元，由甲方另派人完成。
6.乙方擅自用甲方材料乱搭建、做隔断、做家具或烧火，则给予所用材料价值5倍罚款。
7.未经许可禁止擅自操作不属于自己班组的电器、设备，否则损坏照价赔偿。
8.乙方任何人员不可谩骂或殴打建设方、设计、质监等部门领导，否则引起的不良影响和经济损失由乙方承担。
9.模板周转一次后应刷脱模剂，否则给予每次罚款200~300元。10.模板拼装后应及时将柱头、梁、板模内木屑、杂物清理干净，否则每次给予罚款200元。11.12.不能使用电炉、电饭锅等，否则给予每次罚款500元。班组长不得擅自离开工地，如确有急事应向工地负责人请假，否则离开工地，每天罚款300元。13.以上处罚款项在进度款中予以扣除。
十． 特约事项：
1.乙方保证于春节前至少完成两栋高层的七层楼顶板混凝土浇筑封顶，并同意向甲方提供进度保证：缴纳贰拾万元履约金（完成进度的前提是第一栋乙方必须于2009年11月15日前开工）。2.保证金的返还：工程结构9层主体结构封顶后的七天内按50%返还，余50%待工程主体结构封顶后的七天内返还。十一.其他说明：
1.注意文明、安全施工。与甲方签订《项目班组长安全生产责任状》。认真学习《安全教育》和《安全违章处罚条例》，严格遵守安全纪律。
2.服从管理、技术人员指挥、协调。对于不按施工工艺标准操作，出现质量问题且屡教不改或出现重大质量问题，则甲方有权责令乙方三天内退场，由此造成的损失乙方承担。3.材料加工、堆放场地应服从甲方安排。
4.工人宿舍、伙房应服从甲方安排。
5.属于乙方完成的任务，经甲方多次催促仍不派人完成，则甲方有权委派其他人区完成。甚至中止合同，所发生的费用和影响的工期由乙方承担。
6.乙方应教育工人不准酗酒、赌博、打架、行窃等，若出现上述情况，则乙方应承担由此产生的一切后果。乙方工人不准携带家属进入工地现场，否则引起安全事故或计生等繁琐事务，甲方概不负责。
7.不准乱拉乱接电线，不准在工棚里生火或使用电炉、电饭煲等。注意节约用水用电等。
8.乙方应负责本班组责任区内的防火、卫生等工作。9.未尽事宜双方友好协商解决。10.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方代表签字后生效，竣工验收款账两清自行失效。
管理单位： 责任班组： 签约代表： 责任承包人：
日期：
班组承包协议书 篇2
关键词：班组,安全,建设
总承包项目安全管理首先要建立起安委会领导下的安全保障体系和安全监督体系, 将安全管理目标和管理制度细化到施工单位班组建设中, 做到全方位、全天候、全过程、全员管理, 横向到边, 纵向到底的工作方法。施工单位应充分发挥核心作用, 以技术保障管理体系为主体、以安全监督管理体系为重点、以思想保障体系为基础、以群众监督体系为保证的安全管理体系。“班组是企业的细胞”。企业的生产活动是通过班组进行的, 一方面, 企业的大部分机械设备都集中在班组, 企业的生产任务要靠班组去完成;同时事故也多发生在班组, 据权威部门统计, 90%的安全事故都发生在班组, 因此班组安全管理更为重要。总承包安全管理目标的实现最终还是要逐级逐层分解到班组来实施。总承包先进的管理制度, 科学的施工方法, 合理的劳动组织, 完善的安全措施, 都要靠班组去贯彻、去落实。作为班组, 特别是班组长, 则应充分认识安全文化建设在班组建设中的重要地位和作用, 自觉做好安全文化建设。
1 班组安全生产责任
(1) 要认真学习和严格执行安全操作规程, 自觉接受安全管理机构或管理人员的安全监督检查, 及时解决其提出的不安全问题或安全隐患, 不违章作业, 不盲干乱干, 对违章作业的指令, 有权拒绝;并有责任制止他人违章作业行为。 (2) 严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律, 不在施工现场玩耍、追逐和打闹, 不擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去, 严禁擅自进入警戒区域。 (3) 服从领导、听从指挥、工作时思想集中, 坚守岗位, 严禁酒后上班, 不在禁止烟火的地方吸烟、动火。 (4) 严格遵守“施工现场各项安全规定”, 正确使用“三宝”, 爱护各种安全设施及安全标语牌, 不任意拆除和随意挪动。 (5) 总承包安监部门要亲自参加施工单位开展的三级安全教育、常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点等进行的各种形式的安全教育, 建立安全教育卡片, 凡未经安全教育的不得上岗作业。 (6) 班组长要时刻提醒工人注意安全, 做好班组安全技术交底, 对职工讲解技术规程和安全规章, 强调各岗位的主要危险因素和对策, 使每位班员在作业过程中心中有数。对重大危险作业前, 总承包安监部门要参与施工安全技术交底, 提出改进安全工作意见, 提高班组全员防护意识和能力。班组长要认真履行班前5分钟交底、签字手续, 严禁他人代签。总承包和施工单位安监部门要进行检查。 (7) 班组长对发生的事故要立即上报, 并迅速及时抢救伤员、保护好现场。 (8) 因违反劳动纪律、操作规程、质量要求、技术流程、安全规章而受到相关管理人员处罚的, 必须虚心接受, 对于拒不听从指挥、拒不接受处罚的班组或个人直接驱逐出工地。班组因违章操作造成工程损失和人员损伤的, 追究班组责任, 严肃处理。
2 班组安全生产制度
(1) 班组长是班组生产的直接指挥者, 是班组安全生产的第一责任人, 对班组的安全生产负全面责任。 (2) 负责本班组人员的安全教育培训。学习有关的法规法规政策和安全生产操作规程, 指导班员正确使用安全防护设施和劳动保护用品, 提高班组人员的安全意识和自我保护意识。 (3) 认真执行交接班制度, 进行班前班后的安全检查工作, 做好班组的自检工作, 不违章作业和冒险指挥, 有权禁止班组人员的违章作业, 自觉接受总承包及安全生产管理人员的监督检查。对上级的违章指挥应提出建议, 有权拒绝。 (4) 开好班组会, 总结前一段的工作, 布置下步的任务, 提出安全生产应注意的事项和要求。 (5) 要经常对使用的设备防护用品和作业环境进行检查, 发现问题及时解决或向上级部门报告。 (6) 遇到不安全的异常情况时, 应及时检查或者暂停作业立即进行检查, 并向上级部门报告。待情况查明后, 确定无异常时方能进行作业。 (7) 责任目标:班组人员安全教育率100%, 交接班制度执行率100%, 安全检查执行率100%, 班组安全会议制度执行率100%, 杜绝违章指挥和违章作业, 确保班组无安全生产事故发生。
3 班组风险预控措施
(1) 总承包和施工单位推行班组安全生产风险预控措施管理, 在危险源辨识、风险评估的基础上, 制定各岗位、各工种的安全工作程序和工作标准, 实行风险超前预控, 提高班员对生产作业中出现的各种不安全因素的认识和防范能力。具体内容概括为“六个三”:“三勤” (勤动脑、勤汇报、勤沟通) 、“三到位” (布置工作到位、检查工作到位、处理隐患到位) 、“三不少” (班前检查、班中排查、班后复查) 、“三必谈” (对情绪不正常的职工、受到批评的职工必须谈心, 每半月召开一次谈心会) 、“三提高” (提高安全意识、岗位技能和团队凝聚力) 。 (2) 班组长在班组安全文化建设中要坚持组织每周的安全学习, 沟通交流, 总结经验, 提高安全管理水平。要把安全生产责任落实到班组的每个岗位, 形成安全生产人人有责、群策群防的安全管理体系。在班组内营造“人人关注安全、事事保证安全”的和谐工作氛围, 要做到查找事故隐患是每个职工的义务, 消除事故隐患是每个职工的责任。使班组的每个职工都要明确自己的安全职责, 自觉学习安全生产规章制度, 努力提高自身素质。 (3) 班组安全文化建设要坚持以人为本、关爱生命为出发点。班员之间要互相关爱、互相帮助、团结协作、和睦相处, 想尽办法完成各项安全生产任务。要敢于拒绝违章指挥、敢于制止违章作业, 把事故隐患消灭在萌芽之中。作业前要进行危险点分析, 检查所需的工器具、防护用品及手续是否完备, 并做好相应的安全措施后, 方可开始施工作业。
4 班组安全文化建设
开展班组安全文化活动是职工进行自我教育的有效形式。班组要结合工作实际, 积极开展安全知识竞赛、安全培训、安全技术问答、安全小品表演、模拟现场安全措施、安全分析、事故预想和反事故演习等形式多样的安全文化活动, 从而提高职工参加安全文化活动的积极性。在班组开展的安全文化活动中, 班组长要注意从职工的发言、演讲、心得、感悟中以及班组安全记录、报刊、安全规章制度、安全法规中引摘精彩的核心内容, 不断丰富和升华班组安全文化建设的内涵。
5 班组应急管理
小事故因处理不及时或处理不当酿成大灾的的教训, 经常发生, 如何预防事故发生, 发生后又如何处置在初起阶段, 班组范围内制定应急预案是安全防事故的重要举措。所谓“班组范围内”, 系指班组危害辫识、风险评估活动涉及的范围仅限于本班组作业范围, 且依靠班组成员本身技能基本是能控制的范畴。班组范围内制定的应急预案, 是指班组范围内的成员工作中有可能发生且能预见到的所有大小应急预案。
班组成员们来自生产一线, 作业过程及其环境状况最熟悉, 安全生产经验最丰富, 只有发动他们集思广益, 才能将可能发生的各类大小意外事故、紧急情况及其应急措施全数包含进去, 将平时的工作经验归纳、整理、加以推广, 促进全班组安全环境状况的持续改进。
6 班组安全生产标准化建设
在施工现场常听到有人这样说, “只要不出事, 什么都好说。”此话乍听很好, 但在施工生产中要真正做到不出事, 仅有良好的愿望是不够的, 必须切实做到从细微处抓起, 从班组安全标准化工作抓起, 做到齐抓共管、真抓实干, 建立安全生产长效机制, 完善安全管理体系, 防患于未然。历史经验告诉我们, 生产中的事故总是从薄弱处打开缺口。
(1) 加强班组安全生产标准化建设的重要性和紧迫性。加强班组安全生产标准化建设是强化安全基础管理的重要组成部分。班组是安全生产的最基层组织, 施工领域的安全生产法律法规、规程、标准和相关规章制度的贯彻落实都要落实到班组、体现在现场。实现班组标准化建设、规范化管理, 是务实安全生产基础、推进企业安全发展和可持续发展的关键环节。 (2) 总承包和施工单位安监部门加强对班组安全生产的管理是减少“三违”、防止事故发生的有效途径。必须严格落实班组长、职工安全生产岗位责任制, 充分发挥班组安全生产第一道防线的作用, 减少和杜绝“三违”现象的发生。 (3) 强化安全教育培训工作;重视和发挥班组在员工教育培训中的主阵地作用, 加强班组安全知识、岗位技能培训, 总承包应监督施工单位安监部门严格新招录员工的岗前培训;参加班组应急救援知识培训和演练。建立班组应急预案, 充分利用典型案例, 开展警示教育, 吸取事故教训, 增强事故防范意识, 提高防范事故的能力。 (4) 制定巡视检查制度并监督执行;总承包联手施工单位制定切实可行的现场巡视检查并严格落实。检查内容包括安全隐患、设备缺陷等, 要求检查有整改要求、整改期限, 班组经过整改措施以及监督整改复查记录。 (5) 建立班组特种作业人员安全培训和审查制度;施工单位应对特种作业人员进行安全理论知识培训, 总承包安监部门建立特种作业人员资质审查制定, 办理各类《特种作业票》, 提出安全防范措施和要求。 (6) 加强班组安全信息管理建立健全班组安全信息管理档案。班组要做好班前班后会、安全注意事项等作业记录;认真填写隐患排查治理、设备缺陷整改、安全培训等信息记录, 提高班组安全信息基础管理水平。总承包安监部门实施定期或不定期监督检查。
班组犹如一个大家庭, 是一个具有不同层次的群体。群体中每个人的成长经历不同, 个性也不尽相同, 都有自己特定的心理环境。这就要求班组长在工作中不能以自己的处事标准来要求别人, 要善于发现对方的长处, 因势利导, 尊重职工个人的兴趣和爱好, 并考虑到每个人的心理状态, 注意解决人们在交往中产生的矛盾。针对班组中青年人多, 上进心强, 而且自尊心也较强的情况, 应鼓励年轻人多学多问, 提倡有经验有技术的同志多讲多教, 杜绝以往“留一手”、“一招吃遍天下”的保守做法, 让大家清楚这个教和问的过程其实也是经验交流的过程, 在向别人讲和教的同时也就是对自己知识和经验的加深和巩固。这样, 最大限度地把职工团结在班组群体的周围, 使职工感到班组中有关心、温暖、理解和信任, 从而产生一种依恋班组的真挚感情, 把职工的个性发展寓于班组的共性之中, 形成个性与共性相一致的共同利益, 充分调动全班组的积极性, 创造团结和谐的集体气氛, 齐心协力, 更好地完成班组工作。
总承包的安全管理最终是来自施工单位的班组的基层管理, 提高班组安全管理水平, 增强班组安全文化理念, 促使每位职工处处为安全着想, 那么, 班组的安全工作就能得到保障, 安全管理水平就能得到提升, 安全生产工作就能得到保证。
参考文献
[1]中华人民共和国安全生产法.
班组承包协议书 篇3
案 情
渠某与展甲是邻居，均系某村的集体经济组织成员。50岁的展甲无儿无女、体弱多病，且配偶在两年前因一场大病而去世，尚有年迈的、但一直卧病在床的75岁老母亲李某和不务正业、常常在外混吃混喝的弟弟展乙。渠某看展甲可怜，平时对展甲也是照顾有加。展甲为了晚年有人照顾，就希望与渠某订立遗赠扶养协议。2008年初，双方便找人起草了一份协议，该协议约定：展甲由渠某扶养，待展甲百年之后由渠某取得展甲6.06亩的家庭承包地经营权。该协议于1月19日在县公证处进行了公证。随后，渠某也是尽心尽力照顾了展甲的日常生活。
5年后，展甲因病医治无效去世。在外的展甲弟弟展乙得知其去世的消息后立马赶回家，与原告渠某因安葬及财产遗留问题发生了纠纷。展乙根据传统观点觉得“肥水不流外人田”，并坚持认为原告渠某不是展甲的继承人，无权获得该土地承包经营权，其土地承包经营权应由自己继承；而渠某认为双方签订的遗赠扶养协议合法有效，且经公证处公证，自己应当取得该协议约定的承包经营权。由于双方无法达成一致，无奈之下，渠某便起诉至法院，请求法院判令由自己继承展甲的6.06亩土地承包经营权。
法庭审理时，原告渠某诉称遗赠扶养协议内容系双方真实意思表示，具备主体合格、内容合法以及形式合法等条件，涉及到的土地承包经营权转让也是不违反法律强制性规定的，且经公证处公证，所以为有效协议。在展甲死亡后当然取得协议约定的土地承包经营权，而展甲的弟弟展乙无正当理由不顾其反对，擅自耕种本应由其经营的6.06亩土地，严重侵犯了其土地承包经营权。而被告展乙则辩称，遗赠扶养协议中关于土地承包经营权的遗赠本身就违反法律规定，原告渠某不可能继承该土地承包经营权，而展甲的承包地应由自己继承。
受诉法院经审理后认为，根据《农村土地承包法》以及最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，以家庭承包方式承包的农村土地承包经营权不发生继承问题，所以该遗赠扶养协议违背相关法律规定，确实无效，原告渠某不能取得该土地的承包经营权。而原告渠某以被告展乙侵犯其土地承包经营权为由，要求被告展乙停止侵害的诉讼请求，无事实和法律依据，不予支持。遂依法判决驳回原告渠某的诉讼请求。
戴勇坚
湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任
上海建纬（长沙）律师事务所主任
《国土资源导刊》法律顾问
律师分析
展甲与渠某订立的遗赠扶养协议受《合同法》调整吗？
《合同法》是调整平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。而根据《合同法》第2条，婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。所以本案中原告渠某与展甲订立的遗赠扶养协议并不受《合同法》调整。
那么该协议是不是就不受法律调整或保护了呢？当然不是，遗赠扶养协议是我国《继承法》确立的一项法律制度。我国《继承法》第31条规定：“公民可以与扶养人签订遗赠扶养协议。按照协议，扶养人承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。”本案中，原告渠某与展甲订立的协议，属于遗赠扶养协议，应受《继承法》调整。
农村土地承包经营权能否受遗赠？
答案是否定的。原因如下：首先，根据《农业部关于发布审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的若干规定（征求意见稿）的通知》第34条规定：“家庭承包的，家庭成员之一死亡的，不发生土地承包经营权继承问题，承包地由家庭其他成员继续承包经营；家庭成员全部死亡，该土地承包经营权消灭；但承包地为林地的除外。”因此，若家庭成员死亡，还有其他成员的，则“继续”承包经营地，而不是作为死亡人的遗产发生继承，这样有利于稳定农村土地承包关系。所以本案中，对于展甲的土地承包经营权，不能发生继承，因为它并不是被继承人的遗产。那么对于渠某要求继承该家庭土地承包经营权这一主张，法律是不予支持的。
其次，根据《农村土地承包法》第31条规定，承包人应得的承包收益，依照《继承法》的规定继承。林地承包的承包人死亡，其继承人可以在承包期内继续承包。第50条规定，土地承包经营权通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的，该承包人死亡，其应得的承包收益，依照继承法的规定继承；在承包期内，其继承人可以继续承包。由此得知，只有林地承包经营权以及通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的土地承包经营权在承包期内才可以继续承包；而且对于承包人死亡的，只有承包人的继承人才可以继续承包。所以回到本案中，原告渠某并不是展甲的继承人，是继承人以外的扶养人，连继承人资格都不具备，更无所谓“继续承包”这一说法了。
承包班组劳务协议书 篇4
甲方：
乙方：
根据«中华人民共和国经济合同法»和«建筑安装工程承包合同条例»的规定，进一步明确双方的权利和义务，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称： 工程地点：承包范围：工程工期：
二、工程质量：乙方应严格按照国家和当地主管部门现行的质量验收规范执行，质量达到合格标准。
三、承包方式：乙方确保质量达到甲方要求的情况，按实际完成的工程结算
四、乙方严格按甲方施工管理模式和规章制度执行。
五、付款方式：甲方根据建设单位支付工程款的同等比例支付给乙方，需要维修工程需按甲方与建设单位所签订合同执行。
六、凡在施工现场以外发生的一切事故由当事人自己负责，与施工单位无任何关系，在施工现场内发生的工伤事故经现场主管人员调查后分清责任，由甲乙双方协商共同承担。
七、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
班组承包协议 篇5
甲方：北京万博达建筑劳务有限公司 乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关的法律、法规，甲、乙双方本着公平、自愿、城信务实的原则，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。
一、工程概况：
1、工程地址：
2、工p程名称：南昌万达城住宅L区
3、承包范围：
4、工程内容：
a、包括本工程内所有模板制作、安装、拆除、堆码、上、下车 b、制模架子搭、拆、清理、砼刨打、清补、梁、板、柱打磨等。
c、线条、小柱、压顶、压带、装饰柱、花架、屋顶等所有图纸包含（包括设计变更）模板制、安、拆工作。
d、协助甲方抄平、放线、施工现场临时设施。
4、工程承包方式：人工、个人安全设备、小型工具和小材料。
5、开工日期： 2016年2月16号
6、交工日期： 2016年6月30号，售楼9层按签署施工进度计划执行
7、质量标准：合格（力争创优）文明施工按标化执行
二、组织领导：
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的身体健康、技术能力强，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度及文明施工要求。
4)合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方全部承担。
三、双方责任：
1、甲方责任：
1)提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。
3)提供施工必要的机械设备（塔机、门架）外其余的小型设备和工具由乙方自备。4)保证材料供应（材料运至施工现场内），如确因特殊原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。服从建设、临理单位、项目管理人员及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须进行三级安全教育，必须认真学习、执行《安全操作规程》以及安全方面的管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担因违反安全操作规程和安全制度而造成的所有安全事故的一切责任。
3)做到文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、单位、监理单位、项目部、甲方及其施工人员的关系。若违反，甲方按每次100-300元处罚。4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场（每月不少于28个工作日），未经甲方同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。
5)严格按照甲方规定，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并全数回收，做到工完场清，不准从楼层上往下抛洒建筑垃圾，否则每按300-500元以上的罚款。6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用以及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。7)乙方必须做到分部分项上下交接工作上清下接，如有质量及不文明施工班组者，甲方有权按排人员进行现场质量文明清理，其费用在乙方承包金额中乘以2倍后扣除。8）、乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以扣款处理，所扣款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。9）、提前一周提供下周材料计划。10）、使用各种成品及半成品材料必须先套材、放样、后下料制作，严禁浪费。 11)、乙方应派1-2人配合现场施工人员抄平、放线。12）、严格材料正常损耗，和收理工作，违者处罚100-300元。质量和检查：
1、工程质量应达成甲方与项目部签订协议的质量标准，质量标准的评定以国家现行的质量检验为依据，工程质量达不到约定的质量标准，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方立即退场并承担违约责任，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。
2、现场自用材料上、下车费用由乙方承担，其费用不另行计算，如乙方临时不做，甲方有权自行按排，产生的费用从乙方承包费中扣除，并以每次100-300元罚款处理。
3、砼成型后，要求达到不抹灰标准（不论梁和板、柱、墙均不抹灰），若发生涨模，超量的砼量由乙方承担，刨打涨模砼费用由乙方承担，多用抹灰面积每平方米15元在乙方承包费中扣除。
4、所有梁、板、柱的断面及垂直水平均需达到设计施工图标注的和由甲方定的断面尺寸，如超过规定尺寸标准0.8㎝，则该分部的砼所用材料费用由乙方自行负责，并处以每处100-300元处罚，直到纠正为止。
5、支模架拆除时应按规范及甲方要求拆除，砼浇捣过程中乙方应派专人守护模板，保证模板的正常几何尺寸和横平竖直。违者每次处100-300元罚款。
6、属业主、甲方、项目部分包范围内，乙方必须无条件配合好。施工管理、惩罚、乙方按甲方与项目部签订的合同按费用比例同步执行。
7、发生质量事故，由乙方责任造成，其返工损失由乙方承担，按实际损失计算，因此而引起的工期推延损失也由乙方承担（每天500-3000元），造成在的工期拖延按甲方与项目部签定的合同由乙方承担赔偿和罚款。发生安全事故导致工期拖延仍然按以上处罚办理。
8、若因质量等问题造成验收不能通过时，产生的一切费用均由乙方承担。安全及保险：
1、乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关职能部门和安全人员的检查，若在施工过程中出现的安全问题3000元以内由乙方承担，3000元以上分清责任事故，由责任方承担。
2、工地范围内严禁出现打架事件，发生一次双方各扣工资500元并由打架班组长在工资中扣除。
3、工地内严禁赌博，对参与者一次扣工资200元，并由班组长在工资中扣除，甲方在发放班组长工资中扣除。情节严重的予以辞退。
4、乙方人员要严格执行《安全法》和甲方制定的《安全生产、文明施工责任书》有关规定。《四川省劳动安全条例》JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ132-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》及上级有关劳动安全、消防、道路交通的安全规范、法规和规定。健全和完善并认真执行安全生产规章制度。
5、乙方人员上岗作业前，由乙方联系人员会同甲方负责人、安全员进行入场三级教育，并经受教育者签名为证。
6、乙方要提供必须的安全防护措施及设备，经甲方验收合格后工作才能上岗作业，如发现不安全因素，乙方应无条件整改，并处以200-1000元的罚款。
7、乙方必须严格执行操作规程，保证安全生产。在签订《协议》时，乙方必须与甲方签订《安全生产文明施工责任书》、《工程治安消防安全责任书》和流动人口管理办法，作为本《合同》的附件一并执行。
8、所有材料成型的和不成型的，材料及包装箱、袋、扣件、架管、模板等进场的、施工过程中的，包括各种大小机械、施工用具、用品，一律按指定位置堆码整齐，如违规，按每次每处罚款乙方100-300元，直到纠正为止，如乙方强行野蛮施工，可按第6条1-20款终止合同处理。
9、不论施工场内场外乱拉大小便，逮到一次罚款50元，现场或楼层上有大小便但未逮到人还是罚款50元，在乙方承包费中扣除。
10、乙方人员不得以任何理由在工地聚众闹事、斗殴、围堵施工项目部、监理等办公室和人员，发生一次罚款100-500元。
11、工程施工中，任何大小事故和机械事故的责任和经济损失全由乙方承担，甲方概不负责。
12、乙方无条件配合水电、消防、弱电预埋工作，如因不配合一次罚款乙方100-500元。
六、人工工资支付：
1、费用标准与结算方式：单价按接触面积元/㎡计算（注：若按期完成并且质量达到甲方要求，按接触面积增加1元/㎡），乙方人员必须满足项目部要求，若人员不足，甲方加人员，费用双倍扣除。
2、乙方承包费按接触面积 26 元/㎡计算，承包费中包括了人工工资、各种大小机械及配件、周转材料、低值易耗、工人劳保、施工用具用品及各种费用。即承包费包括了乙方所有费用。
4、付款方式：施工过程中按每人每月1500元生活费发放，工程全部竣工后当年农历年前付80%。其余20%在工程全部竣工验收后3个月内付清。
七、质量保修：在质量保修期内，乙方无条件承担保修义务，属乙方施工原因造成的质量问题由乙方承担相关费用。直到抹灰及漆工组施工为此，直到抹灰及漆工组施工为止。
八、人工工资工程量确认：公司现场管理人员按乙方实际完成的施工项目进行计量确认完成工程量，经甲方技术人员复核后签字后生效。
九、工程施工检查要求：
1、施工班组进行施工前，必须与甲方现场管理人员进行安全技术交底工作。
2、每一道工序完成后，乙方施工人员必须做到工完场清，并按规范要求和技术交底进行自检，自检互检合格后，乙方通知甲方施工管理人员一起进行检查。
3、对在检查中发现属乙方施工原因造成的问题，必须及时无条件地返工整改。因返工造成材料浪费的，乙方除赔偿返工的材料损失外，每处再按200—500元进行扣款处理。
十、特别约定：
1、乙方严格按照现有《建筑法规》、《中华人民共和国劳动法》，执行实施，甲方有权监督。
2、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。
3、凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，一切费用全部由乙方负责。
4、乙方须确保支付人工工资，保证不发生劳动工资投拆事件。月工资支付表（必须劳动者本人签字）必须在每月15日前交甲方备案。
5、乙方负责人定期到工地与甲方主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方面的情况，不断总结，拿出不断提高的管理措施。
6、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的，除警告乙方现场代表外，另罚款100元/人/次，情节严重的甲方可追加罚款。乙方班组对甲方现场管理人员指挥安排另有良好建议的，应由乙方现场代表与甲方现场管理负责人交涉。
7、对乙方不能达到工程质量、工期要求的，甲方有权书面要求乙方限期调整、整改或返工，返工的人工费、材料费及机械损失均由乙方负责。
8、工期、质量没有达到约定要求，延误工期造成的经济损失，质量返修发生的费用和相关损失，由责任方负责。
班组承包协议书 篇6
甲方 :四川润生装饰有限责任公司
乙方 :身份证号
第一条 甲方将所承担工程中的工程分部分项目工程分包给乙方进行施工,为了明确相
互的职责关系,经双方商定,签订本协议.完成工程名称:工程
完成工程内容:工程
承包方式：单包人工费第二条第三条第四条
第五条 职责
一、严格服从甲方的施工管理，并按照项目管理部的安排进行各分项工程的施工工作.二严格按照国家有关工程施工及验收的有关规范和质量标准完成合同范围
内的责任施工任务。
三对所属施工队成员的施工操作严格管理，并积极作好协调配合工作。
四工期：以总包合同时间为准。
各阶段施工前由甲方管理人员向乙方进行阶段工期交底，乙方应积极配合甲
方工程的总体安排，并有效组织所属施工人员在规定时间内完成各阶段和总体施
工任务。
五 质量：乙方接受任务后，由甲方现场主管、设计师向乙方进行技术交底及
质量交底。第道工序完工后，由甲方主管,质检员按国家验收标准《建筑装饰装
修质量验收规范》（GB-50210-2001）进行验收，工程质量验收标准须达到装饰
质检标准，经甲方代表签字认可后，方为有效。乙方在施工中应拒绝不符合质量
要求的材料，如不按规定使用不合格材料，对此引起的不良后果由乙方负全部责
任。
六安全：甲、乙双方均应按上级机关有关安全法规和按本合同附件-----《分承
包工程安全责任书》认真贯彻“安全每一、预防为主”的方针。乙方人员在本合同期内的劳保用品、医疗卫生，一切安全事故，福利等费用，均由乙方承担（保险由甲方统一购买乙方承担一切费用）；乙方人员发生病、伤（包括重伤）、残废、死亡以及由于乙方人员不按安全规章操作而造成的第三方人员的伤亡事故均由乙方负责。
七劳动力管理：乙方人员进埸时，必须携带《身份证》及《临时务工许可证》、《暂住证》、《上岗证》等有效证件，上岗工人必须带安全帽和工作卡。乙方应严
格按照国家劳动法任用施工成员；严禁招用未满十六岁的童工；严禁安排未满十
八岁未成年工及女工从事国家规定禁忌从事的工作。乙方须将其所属施工人员之
身份证及上岗证原件交甲方审查，并以复印件留底以作施工组织管理和工程竣工
资料。
八现场治安、消防管理：乙方进埸人员必须严格遵守并服从甲方管理部门的监督管理。
九用工要求：乙方施工之所属成员均为熟练技工，劳务用工比例按％
广东籍、％沿海（广西、浙江、江苏）籍、％四川籍进行配搭施工。
劳务用工比例的调整程序依照甲方公司的相关规定执行。乙方须在进场三日内将
所属成员的花名册（含身份证原件、复印件）交所在项目部存档，且在有人员增
减调整情况发生三日内向项目部书面呈报增减人员状况（含技术水平资料）。严
禁使用学徒工及辅用工代替技工，若有违背，乙方须承担 100 元人的违约罚款，且替工须于是乎24小时内休工退场。若48小时乙方仍未做到缴清罚金及替工退
场，则甲方有权驱逐乙方整队出场，并不结付任何劳务酬金。
十乙方负责提供其所属责任范围内的各施工单位所用的机具及设备（含易损
耗工具），并承担其在施工过程中发生的相关机械磨损费及维修费。若因乙方未
能满足必需的施工机具而阻碍工程正常进行、造成工期延误、赶工成本增高等情
况，甲方有权据实对乙方进行罚款处罚，甚至中至合同。
十一 在施工过程中，如因乙方未按规范及相关操作规章施工而发生材料损坏、浪费及质量不合格造成的返工损失均由乙方全额赔偿外，还应无条件修补、返工，并视损失程度接受相应的罚款处罚。
十二在乙方接到甲方三次书面通知后，乙方仍无整改行为或改后工程质量、进度的检查结果仍不符合要求的，乙方应无条件退场，且不结付分包劳务费。
十三乙方要有承揽工程的实力。有能力组织、管理好施工人员；有能力提供
施工人员的一月内的生活费。如因生活费、工资发放不及时等原因造成的任何
损失，均由乙方负责。甲方有权视损害程度处以罚款；情况严重的中止合同，且不与乙方结算劳务费.第六条 费用的结算与标准
一结算方式:本工程按施工进度和实际完成工程量,及协议约定单价成支付方式
进行按实收方结算.乙方向甲方上报完成工作量,由乙方负责人签字确认并经甲方审核后结算付款.二.工具及机械费:所有机具及辅件由乙方自备.特殊情况若需甲方提供时可根据
机具成本收取押金,按当时市场价的15％收取月租金价作为折旧补偿.非正常损
坏则按原价赔偿.第六条 违约的责任和处罚:
一.乙方在工程质量.工期上未达到规定的要求,甲方有权拒绝进行收方结算.因此而发生的返工费用(人工费.材料费以及误期违约罚款)和其它损失均由乙方
负责赔偿.二.未经甲方允许,乙方擅自抽调人员离开工作岗位,影响施工进行,则扣发人工
费的10％作为赔偿费;乙方擅自停工或无理阻碍施工正常进行,须承担所分包劳
务总额的20％的罚款;同时甲方有权终止合同,且不结付分包劳务款.若乙方事
后负责承担施工,则仍须承担相应的经济损失.三.在施工过程中,乙方未按协议约定比例配备劳务费用工,按约定比例每降低
10％接受扣罚劳务费的10％的处罚.四.未经甲方许可擅自招收和更换人员或挪用未持有有效证件的人员.除责令清
退或补办手续外,将按私招乱雇对乙方处以每人500元罚款.五． 乙方如招用童工和从事禁忌工作的女工，除责令辞退外,将对乙方处以每人500----1000元的罚款.六乙方所属人员在施工现场违反治安、消防管理制度，所造成的损失由乙方
全部赔偿，严重影响工程的，由乙方按所承担工程总造价的10％赔偿。
七乙方施工人员在基础工程和隐蔽工程验收中，逃避检测，拟报资料不实，甚至弄虚作假，由此而为工程施工或使用造成缺失或灾害，则须承担全部法律责
任及经济责任。
八乙方在进行施工进度或结算工程量呈报，应严格按实际情况填写报表，严
禁虚开谎报，若存在恶意欺骗、弄虚作假情况，甲方有权对乙方及直接责任人课
以分包劳务总费10％的罚款处理，情节严重时可直接到国家公安机关报案处理。
第七条 其它需要约定事项
一、分包工程定价及付款方式
1、分项工程定价：
（1）乙方进场开工后，按按甲方拨付结付各批劳务费。各批阶段材料及劳务费的结算均结付当次劳务费总额不超过60％，并同时扣除该阶段内所预支的其它借支费全额款。工程完工后，材料及人工费的结付，仅允许付至劳务分包总额的75％（特殊约定除外）。
（2）工程完工并经质检部验收评为优良后，以建设方审计后的付款为依据进行
劳务分包结算，结付时由甲方按乙方实际完成工程量的95％进行劳务分包结算，并在三月以内，在扣留劳务总费5％的维修保证金后，将劳务分包余额一次性付
给乙方。
（3）当合同保修期满两年后，甲方将工程质量保证金，在15天内支付给乙方。
二乙方责任
1、按建设单位和甲方的要求，按时保质、保量完成施工任务。
2、乙方人员必须遵守甲方对施工现场的有关规定，服从甲方统一管理。
3、乙方人员领用材料必须完善相关手续，用料必须精打细算，若发现浪费，不
计划用料，甲方有权根据其造成损失的具体数额在工程结算时进行扣发人工费处
理。
4、严格照图和国家规范标准施工，如造成返工要追究经济责任或处以一定罚款。
工程质量经建设方、甲方及有关工程质检站检查验收，不合格返工后，还达不到
该工程质量标准及有关规定的要求，扣发总承包费20％作为罚款。
5、做好文明施工，每天完工清场，做到工完料清，及时清除垃圾。
6、工程已竣工或工程未交付使用前，由乙方负责保护，在施工中对其它专业施
工成品要有保护意识，对其无故损坏者，要按质赔偿。
7．注意安全生产.防火.防盗,违反操作规程造成伤亡事故,由乙方自负..乙方承包人在施工期间必须在施工现场管理,违反本规定每次200元罚款.特殊原因请假除外.三.误工责任;
1.按甲方要求的施工计划和安排进埸施工,按甲方规定的时间完工,延误一天
罚款元.2.因甲方原材料造成的停工.窝工的顺延工期.特殊情况下,若甲方要求乙方现
场待料,则由甲方向乙方支付天/工天的窝工费(以甲方项目主管现场
文字签单为准).工程质量.进度达不到建设方.甲方要求.甲方有权终止合同,甲
方再次分包给其它施工队,所造成的损失,乙方负责.3.因甲方原因,造成工程返工,应付给乙方反工费.返工费用按实结算.4.所有材料由乙方自行搬至施工现场,如无垂直运输机具时,由甲.乙双方协商
解决
第八条 本协议未尽事宜,双方另行协商解决。
第九条 协议份数：本协议正本三份，甲，乙双方各执一份,如有任何变
动,需经双方签字认可,正本一份送项目部。
第十条 协议生效：本协议自双方签章之日起生效。
第十一条协议条款：协议定价以外的费用结算以签单签据为准。
第十二条乙方在施工期间,不得承揽甲方工作人员在外承接的装饰工程,一
旦发现乙方有损公司利益或形象的行为,则工程款不予结算,并视损害程度追究
乙方经济责任.甲方(签章):
乙方(签章):
班组承包协议书 篇7
甲方：浙江耀华建设工程有限公司欧华大厦A、B楼工程项目部
乙方：防水施工
甲方因工程需要，将欧华大厦A、B楼地下室剪力墙的防水工作发包给乙方
施工，经双方友好协商，在平等互利的原则下，一致同意订立本协议书。
一、工程承包范围
1、工作范围：本工程地下室剪力墙外墙防水、后浇带的凿除并用油膏麻
丝填充按图审要求和监理、甲方需求。
2、承包形式：2厚聚氨酯防水涂料（911）保护层为30厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板，包工包料，按甲方签订及信息价直接费结算，并返还甲方捌万元整。
二、施工进度及工程质量
1、乙方必须服从甲方制定的施工计划和现场项目部管理人员的安排；
2、施工质量必须达到防水施工规范要求，如因乙方原因造成的返工停工等
一切由乙方承担，造成的其它损失一并由乙方承担；
三、付款方式及保修
1、付款方式：按实际施工面积计算（后浇带包括在面积内，不得另行计算），工完场清验收合格后15天内付50%，主体结顶后付25%，竣工验收后付15%，余款10%在竣工验收后3年内付5%，5年内付5%。
2、保修：地下室防水施工保修期为竣工验收合格后5年，在保修期间，如
发现渗漏通知后三天内必须修复，如达不到上述要求，甲方有权行驶其它权
利并追究乙方责任。
四、其他事宜：
1、本协议自签订之日起生效，工完帐清后自动失效，未尽事宜，双方协商
解决，本协议一式二份，双方各执一份。
甲方：乙方：
木工班组承包合同 篇8
乙方： 班组（以下简称乙方）
根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：
一、工程名称： 模板安装、拆除
二、工程地址：
三、结构类型：
四、建筑面积：
五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度（包工期）、包文明施工。
六、承包内容及要求：
模板工程：
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输；以及结构楼层中（内、外）的模板安装时的水平标高（配合除轴线外的施工放线）。多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板（含所有小模板、构造柱模板等）的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵（含下水道洞口、烟道洞口等）；予埋铁件的安放等工作（含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装；对拉螺杆的制作等；楼梯踏步的保护模板制作、安放等）；
4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
七、分项承包单价：
序
号
分项名称 单位 单 价
（元/实际面积）备注
优良 安全 进度 文明施工 零星材料（铁钉等）模板制作、安装 m2 砼接触面积模板拆除 m2 砼接触面积
说明：
1、凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。
2、此单价包括税金（结算时扣除税金4.16%）；其中营业税综合3.56%，个人所得税0.6%。
3、此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等；若出现安全事故降低3元/㎡；若出现工期进度达不到项目部要求，当期工程量降低3元/㎡；若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡。
4、木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责（电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等）
5、零星材料由甲方提供（甲方按定额测定含量，乙方按规定使用，若超过部分由承包班组自行负责）。
八、工质量标准：100%优良率，河南省优质结构工程。根据质量要求标准，承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。
九、工期要求： 总工期 天（按甲方单位的进度计划执行）。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。
十、安全要求及综合治理；
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在3000.00元以内由班组自付，3000.00元---1万以内的甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60％。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。
6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博，如有发现先给予双方处以500----1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。
7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予500.00元/人一次的罚款，若出现混居现象给予1000.00元/人一次的罚款；未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。
8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。
十一、甲方职责：
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。
2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。
3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用乙方自理（电每月30度、超出度数按照1.00元/度扣除）。
4、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。
5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
十二、乙方职责：
1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。
2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。
3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
十三、文明标化、卫生要求：
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准，对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。
3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。
5、本工程为无等级事故工地，确保郑州市市级标化，安全文明工地，达不到市级标化，安全文明工地对乙方罚款5.00元/建筑面积。
6、因作业班组原因发生的安全事故，由作业班组自己负责，给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。
7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。
8、进入施工现场人员统一工作制服，统一上岗胸牌，费用由作业班组承担。
十四、材料管理：
1、乙方应按照标准化文明施工的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清，能使用的材料必须使用。
2、完工后对周转材料的修理、清理，拨除层板上和木枋上的铁钉，按指定地点堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不办理此手续，甲方将按照模板面积0.50元/ m2从结算中扣除。
3、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领退料制度，（各种周转材料按定额计算损耗，扣件损耗率1%；山型卡损耗率3%）如乙方归还不够领料数量，将按市场价全额赔偿。（包括乙方支撑不牢胀模造成的材料浪费、人工损失）
十五、设施、工具供应：
除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备（包括班组工人的安全帽等等）。
十六、人工费结算及支付：
1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。
2、乙方进场后自垫生活费至工程±0.000；以后甲方每月支付乙方生活费650元/人（按登记出勤人数）。
3、结算方式：按实际面积计算。结构阶段结束（小模板全部拆除）后，按分项承包结算总价80%支付乙方（含借支生活费及罚款）。结构工程竣工验收后（大小模板全部拆除并清运完）根据相应的质量等级单价和总价支付总价的10%，（质量标准以质检站核定为准），留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。
4、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
十七、其他：
1、班组进退场（包括任何形式的中途退场），甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。
3、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方： 劳务公司乙方：
负责人： 经办人：