道路承包协议(共11篇)
道路承包协议 篇1
道路绿化维护承包协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为明确甲乙双方的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》及其他有
关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就事宜协商一致,订立本合同。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地址:
3、维护工程范围:
4、维护工程内容:修剪整形、施肥、除杂草、浇灌、松土和病虫害防治
(详见附件:绿化养护管理方案)。
二、维护工程期限
维护期限为个月,自年月日起至年月
日止。
三、维护工程质量和考核
1.维护工程质量
乙方的维护工程质量,必须达到《园林绿化管理养护标准》规定的要求。
绿地无杂草、无虫害,清洁干净,树木无虫害、无折枝、断根、剥皮,成长
良好,乔、灌木修枝成形,保证已有树木存活率95%以上,并及时处理破绿、毁绿等突发事件。
2.维护考核
(1)乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护,随时接受甲方的检查和考核,为检查、考核提供便利条件。
(2)甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核,发现养护质量达不到约定标准的部分,甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。
四、双方权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)甲方有权对乙方的绿化维护工作的质量进行检查、监督。
(2)依法保护乙方及其工作人员的正当合法权益。
(3)提供养护所需用水、用电的接驳点,保证养护期间的需要。养护期间的水、电使用费用由乙方承担。
(4)在乙方开展养护工作时,协调乙方与政府部门、相关单位和人员关系。
(5)按合同约定向乙方支付养护费用。
(6)法律、法规规定的由甲方承担的其他义务。
2、乙方的权利和义务
(1)乙方有权要求承包经费按时、足额拨付到位;
(2)因工作需要,乙方有权要求甲方配合协调处理园区内各种纠纷及对口部门的关系;
(3)建立完善的养护班组,制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度。乙方对上岗人员必须有安全培训,建立安全作业制度,安全事故由乙方负责;
(4)开展养护工作时,严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定,文明施工;绿化垃圾须堆放于甲方指定位臵,除双方另有约定外,垃圾由乙方负责清理外运。
(5)乙方必须根据园区维护工作的需要,配备好机械设备和专业工具,并负责劳保用品的采购和发放工作;
(6)乙方必须及时支付所聘人员的劳动报酬,依法承担所聘人员的劳动保护、社会保险等责任。依法按规定支付应支付给相关单位的各类款项;
(7)乙方必须主动接受甲方的考核、考评及监督和检查;
(8)法律、法规规定的由乙方承担的其他义务。
六、验收方式
甲方每月定期采取检查与随机抽查相结合的办法,对乙方养护质量进行考核验收。维护期满5日内甲方必须组织验收。
五、合同价款与支付
1.合同价款
(1)本维护项目,双方约定合同价款为(大写:人民币)。(详见附件:*****预算表)
(2)维护变更增加部分按实结算。
2.合同价款的支付方式
双方约定,本合同维护价款支付方式如下:
维护费用按月支付,每月甲方支付元(合同总价的%)。维护期满后,甲方一次性付清所有余款。
六、违约责任
1、如因甲方原因,造成乙方未完成规定管理目标应给予乙方相应补偿。
2、如因乙方原因,造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方相应赔偿,甲方有权要求乙方限期整改,并有权单方终止协议。
3、因管理不善、操作不当或其他乙方原因造成的事故,由乙方承担赔偿损失等一切责任,并自行承担与此相关的所有费用。
4、任何一方无正当理由提前终止协议的,应向对方支付壹万元的违约金;给对方造成的经济损失超过违约金的,还应给予赔偿。
七、其他事项
1、如有新增加或减少面积或项目,甲乙双方可另行签订补充协议;经双方确认后,甲方可在当月验收单中按实际增加或减少额在当月服务费中增减。
2、双方可对本协议的条款进行修订更改或补充,以书面形式签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
3、协议规定的管理期满,本协议自然终止,双方如需续订协议,应在该协议期满三个月前向对方提出书面意见。
4、本协议执行期间,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。
5、本协议在履行中如发生任何争议,双方应首先通过友好协商解决争议。如双方在开始进行协商之日起九十(90)天内仍不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可将争议提交**仲裁委员会进行仲裁。
6、本协议规定的事项,均按照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
7、此协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等效力。
八、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):乙方(公章):
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日
道路承包协议 篇2
案 情
渠某与展甲是邻居,均系某村的集体经济组织成员。50岁的展甲无儿无女、体弱多病,且配偶在两年前因一场大病而去世,尚有年迈的、但一直卧病在床的75岁老母亲李某和不务正业、常常在外混吃混喝的弟弟展乙。渠某看展甲可怜,平时对展甲也是照顾有加。展甲为了晚年有人照顾,就希望与渠某订立遗赠扶养协议。2008年初,双方便找人起草了一份协议,该协议约定:展甲由渠某扶养,待展甲百年之后由渠某取得展甲6.06亩的家庭承包地经营权。该协议于1月19日在县公证处进行了公证。随后,渠某也是尽心尽力照顾了展甲的日常生活。
5年后,展甲因病医治无效去世。在外的展甲弟弟展乙得知其去世的消息后立马赶回家,与原告渠某因安葬及财产遗留问题发生了纠纷。展乙根据传统观点觉得“肥水不流外人田”,并坚持认为原告渠某不是展甲的继承人,无权获得该土地承包经营权,其土地承包经营权应由自己继承;而渠某认为双方签订的遗赠扶养协议合法有效,且经公证处公证,自己应当取得该协议约定的承包经营权。由于双方无法达成一致,无奈之下,渠某便起诉至法院,请求法院判令由自己继承展甲的6.06亩土地承包经营权。
法庭审理时,原告渠某诉称遗赠扶养协议内容系双方真实意思表示,具备主体合格、内容合法以及形式合法等条件,涉及到的土地承包经营权转让也是不违反法律强制性规定的,且经公证处公证,所以为有效协议。在展甲死亡后当然取得协议约定的土地承包经营权,而展甲的弟弟展乙无正当理由不顾其反对,擅自耕种本应由其经营的6.06亩土地,严重侵犯了其土地承包经营权。而被告展乙则辩称,遗赠扶养协议中关于土地承包经营权的遗赠本身就违反法律规定,原告渠某不可能继承该土地承包经营权,而展甲的承包地应由自己继承。
受诉法院经审理后认为,根据《农村土地承包法》以及最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,以家庭承包方式承包的农村土地承包经营权不发生继承问题,所以该遗赠扶养协议违背相关法律规定,确实无效,原告渠某不能取得该土地的承包经营权。而原告渠某以被告展乙侵犯其土地承包经营权为由,要求被告展乙停止侵害的诉讼请求,无事实和法律依据,不予支持。遂依法判决驳回原告渠某的诉讼请求。
戴勇坚
湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任
上海建纬(长沙)律师事务所主任
《国土资源导刊》法律顾问
律师分析
展甲与渠某订立的遗赠扶养协议受《合同法》调整吗?
《合同法》是调整平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。而根据《合同法》第2条,婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定。所以本案中原告渠某与展甲订立的遗赠扶养协议并不受《合同法》调整。
那么该协议是不是就不受法律调整或保护了呢?当然不是,遗赠扶养协议是我国《继承法》确立的一项法律制度。我国《继承法》第31条规定:“公民可以与扶养人签订遗赠扶养协议。按照协议,扶养人承担该公民生养死葬的义务,享有受遗赠的权利。”本案中,原告渠某与展甲订立的协议,属于遗赠扶养协议,应受《继承法》调整。
农村土地承包经营权能否受遗赠?
答案是否定的。原因如下:首先,根据《农业部关于发布审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的若干规定(征求意见稿)的通知》第34条规定:“家庭承包的,家庭成员之一死亡的,不发生土地承包经营权继承问题,承包地由家庭其他成员继续承包经营;家庭成员全部死亡,该土地承包经营权消灭;但承包地为林地的除外。”因此,若家庭成员死亡,还有其他成员的,则“继续”承包经营地,而不是作为死亡人的遗产发生继承,这样有利于稳定农村土地承包关系。所以本案中,对于展甲的土地承包经营权,不能发生继承,因为它并不是被继承人的遗产。那么对于渠某要求继承该家庭土地承包经营权这一主张,法律是不予支持的。
其次,根据《农村土地承包法》第31条规定,承包人应得的承包收益,依照《继承法》的规定继承。林地承包的承包人死亡,其继承人可以在承包期内继续承包。第50条规定,土地承包经营权通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的,该承包人死亡,其应得的承包收益,依照继承法的规定继承;在承包期内,其继承人可以继续承包。由此得知,只有林地承包经营权以及通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的土地承包经营权在承包期内才可以继续承包;而且对于承包人死亡的,只有承包人的继承人才可以继续承包。所以回到本案中,原告渠某并不是展甲的继承人,是继承人以外的扶养人,连继承人资格都不具备,更无所谓“继续承包”这一说法了。
硬化道路承包合同 篇3
发包单位:(以下简称甲方)
承 包 人:(以下简称乙方)
为了更好的建设新农村,和继续完善村村通工程,根据甲方村内的实际情况,经支村两委研究,拟定于近期将黄口镇王庄村道路进行新建。经过招标,发包单位确定道路新建项目工程承包给(乙方)进行施工,且立合同条款如下:
一、本工程段道路总长约米,宽米,厚度按进行施工。
二、本工程采用路基以上无底层,由乙方按甲方设计地平平整压实,现浇混凝土的办法进行施工,混凝土标号位C30,水泥采用425标号的未过期的水泥,决不允许偷工减料,否则引起的一切不良后果由乙方全部负责。
三、本工程定于年月日开始至年月日。
四、工程款的确定按每公里元大写整(包工、包料、包水电、包运费、包机械设备、包括平整路基等,水沟、涵洞,由村委负责承担)。该单价合同实施期间保持不变,受市场材料价格及政策性价格的调整而增减。
五、工程协调:甲方负责办理工地范围内的施工用地协调,协助承包人协商施工用地、施工用地使用期限、水电提供等协调 1
事宜。
六、质量监督:工期期间,甲方将派专人进行质量监督,乙方必须严格按照工程具体设计标准方法进行施工,无条件服从甲方监督人员的正确指导和监督。
七、付款方式:工程验收后,支付工程款的百分之百。
八、安全责任:乙方应按建设总承包人工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织,文明完全施工,确保安全无事故;如在施工过程中发生的一切这全事故,质量事故均按相应的经济责任、法律责任承担。
九、竣工验收:承包人在工程具备竣工验收条件前2天通知发包单位组织竣工验收,发包人在收到通知一及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
发包单位:
承包人:
道路修建承包合同 篇4
组长:电话:
乙方:电话:
经甲乙双方共同协商,做到公平、公正。甲方同意将本社公路承包给乙方修建,其具体协商条款如下:
一、修建标准
1、在保持元路基不变的情况下,乙方在原基础上简单平整后,直接在原路面上支模硬化,保证路面平整成形。若是原路基有大的修复,所产生的费用有甲方负责。
2、硬化路面宽度为3米,厚度为0.18公分,实际里程以硬化里程为准。
3、混泥土标准按C30执行,用425的国达水泥。
4、收缩缝每5米用切割机切割,并用磨光机打磨路面。
5、石子用2号原石,河沙保证无泥沙、用青沙。
二、承包单价和资金支付方式
1、承包价每公里38万,甲方每公里只承担集资款17.5万元,余款由国家立项资金解决,但甲方必须配合乙方立项申请,以及到位资金的划拨。
2、付款方式:乙方入场时,甲方支付其现金2万元,每硬化500米,则由甲方结清一次;最后500米提前结清,并冲减入场时乙方支付的入场费。
三、甲方的权利和义务以及违约责任
1、甲方有权派人根据合同的约定现场监督施工,并按约定支付工程款,不能因资金不到位影响工程进度,若是因资金不到位引起的停工,由甲方承担相应的损失。
2、保持三通一平,电通、路通、水通、场地平整,因三通一平产生的费用与乙方无关。
3、乙方施工时,甲方负责调解好一切纠纷,不能因纠纷而随意阻拦停工;若因纠纷而随意阻拦停工,相应的损失由甲方负责。
4、甲方负责硬化路面的保养、包边等工作,若因保养不及时引起路面开裂或其它,由甲方负责。
5、道路安保方面由甲方负责,不在此合同范围内,交通局在验收时,若因安保不合规,验收通不过,甲方承担相应责任。
四、乙方的权利和义务以及违约责任
1、乙方必须在甲方的监督下,按质施工、文明施工,若违反合同约定而造成的损失,乙方自行负责。
2、安全施工,在施工过程中,做到安全施工,凡有安全隐患的,需整改后再施工,隐患涉及到哪方,整改时产生的费用由涉及方负责,若是强行施工,所造成的损失自行负责。
3、困施工所产生的电费由乙方负责。
五、开工时间,以甲、乙双方共同协商的开工时间为准。
六、甲方不得随意阻拦乙方的正常施工,沙石、水泥由乙方自行购买,不得强行干扰。
七、此协议一式两份,一经签字后就具有法律责任,望双方共同遵守,若有违反由违约方承担相应的经济和法律责任。
甲方:
乙方:
监证单位:
承包合同 饭堂伙食承包协议 篇5
饭堂伙食承包协议 饭堂伙食承包协议
甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理,经以方友好协商特签订本协议,甲、乙双方共同遵守执行:
一、协议双方
发包方:____________________(以下简称甲方)
承包方:____________________(以下简称乙方)
二、承包期限
从______年______月______日至______年______月______日止
三、具体内容
1.甲方有职工______人,其每人每天为______餐,早餐为人民币______元,午餐为人民币______元(______________)晚餐为人民币______元(_________________________),夜宵为人民币______元,供给乙方办理伙食。
2.甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。
3.甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管,乙方按此人数准备饭菜份量。
4.甲方在乙方交接前进行盘点,所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收,解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。
5.乙方预付甲方半个月伙食费,结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后,甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费,不得拖欠。
6.在经营期间内,双方应按照协议条款通力协作,互相配合,双方不可无缘无故,轻率行事解除协议。
四、甲方责任
1.提供设备的维修保养。
2.提供乙方工作人员的住宿,包括水和照明用电费。
3.甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。
4.不得随意停止承包和随增加收费项目。
5.甲方必须提前预报就餐人数,失误造成后果,由甲方负责。
五、甲方权限
1.甲方有权对乙方进行各种行政管理,如:卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等,特别要禁止食物中毒事故发生,一旦发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
2.乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作,(如无特殊情况下),甲方有权追究乙方的责任。
3.甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查,如乙方未达到饭菜质量,甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。
4.根据食堂工 ???作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。
5.承包方其他违约时,甲方须立即告知乙方,乙方应尽快调查落实,把处理结果告知甲方。
6.乙方除因特殊情况外,造成误餐或停餐,甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。
7.乙方违约,甲方有权提出终止承包协议,造成甲方损失的,上报法院或仲裁机关处理。
六、乙方责任
1.按甲方消防、厂规、治安做好工作。
2.食堂工作人员按卫生部门规定进行身体检查,费用自理。
3.经营场所进行定期防鼠灭蝇。
4.严格执行各项食堂管理制度,严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。
5.必须确保食物的质量,把住进货渠道及进货质量关,严禁购进变质变霉的食物,保证放心肉的卫生,做到食品卫生内部以及环境卫生,经得起上级部门检查并达到合格。
6.乙方工作人员须统一工作服装和卫生用品,费用自理。
7.乙方必须按甲方规定时间作息,准时开餐,开餐时间由甲方规定,如有变动应事先通知乙方。
8.乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度,不得随意出入甲方车间及其它禁区域,如违反者,甲方可将依所规处罚。
9.甲方厨房现有之设备及餐具乙方应合理使用,妥善保管严格管理,不得人为损坏和丢失,否则折价赔偿。
10.经营业务只限于饮食服务方面,方便甲方服务人员。
11.乙方在运作期间材料费自理,所需食堂工作人员的劳资,劳保费用均由乙方自理。
七、乙方的权限
1.有权自主经营,自负盈亏。
2.有权自主聘用,调用工作人员。
3.甲方违约乙方有权提出终止承包协议,并止报法院或仲裁机关处理。
4.如市场物价上涨过高,变成乙方在连续二个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,应适当增加伙食费用。
八、其它
1.因不可抗力原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。
2.甲、乙双方员工应保持互相尊重,尽量不发生磨擦,更不许出现打架等事例,若有发生追究责任因此造成的伤害由无理的乙方负责。
3.节假日乙方照常为甲方职工服务,如需加餐乙方负责加工,甲方买菜或委托乙方采购。
4.乙方在承包期间属甲方的厨具和餐具,???在添置之前必须征得甲方同意方可购买,向甲方报销。
5.承包结束时,乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方,配合甲方完成清算工作。
6.承包期满时是否续约或终止协议,甲、乙双方均提前壹个月通知对方。
7.本协议若有未尽事宜,将由双方代表协商处理。
城市道路硬化承包合同格式 篇6
承包人: (乙方)
为了更好的建设新农村,为了继续完善村村通工程,根据甲方村内的实际情况,经支村两委研究,拟定于近期将 道路进行硬化。经双方协商将工程承包给 (乙方)进行施工,且立合同条款如下:
一、本工程两段道路总厂约 米,宽按实际地形而定,(约 米),厚度按 米进行施工。
二、本工程采用路基以上无底层,由乙方按甲方设计地平平整压实,现浇混凝土的办法进行施工,混凝土标号位C20,水泥采用 标号的未过期并以满月的水泥,石子粒径不超过 mm,采用身净矿渣沙,决不允许偷工减料,否则引起的一切不良后果由乙方全部负责。
三、本工程定于20__年 月 日开始至20__年 月 日,历经工期一个月。乙方不得因工期有限、人力不足、设备不全推迟竣工期(除人力不可抗拒的特殊情况例外)。
四、工程款的确定按每平方米付款 元(包工、包料、包水电、包运费、包机械设备、包括平整路基等,但清挖路基超过 厚度,由村委负责承担。)按竣工后实际验收平方米计总款。
五、质量监督:工程期间,甲方将派专人 等二人进行质量监督,乙方必须严格按照工程具体设计标准方法进行施工,无条件服从甲方监督人员的正确指导和监督。
六、付款方式:乙方垫支工期的一切费用,工期结束后,由甲方验收合格半年后付款,但留叁仟元质量保证金,保质期满后退还给乙方。如一年内,路面有质量问题,由乙方自筹原料资金修复,费用全部由乙方自己承担。
七、安全责任:甲方必须树立安全第一的观念进行施工,确保安全无事故,如发生不安全事故,医疗费在3000元以下(含3000元)由乙方自理,超过3000元(不含3000元),甲方负责支付乙方伤亡医疗款的5%,其余医疗费用由乙方自理。
八、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份镇经管站一份。
九、本合同自签订之日起生效。
立合同双方: 建设单位:八甲口镇尹家沟村委
法人代表:
承包人:
电焊承包协议合同协议书 篇7
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
内 部 劳 务 承 包 协 议
甲方:燕敏作业队(以下简称甲方)
乙方:班组(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将 三春汇秀苑电焊工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:三春汇秀苑焊工工程
二、工程地址:
三、结构类型:框剪结构
四、建筑面积:
五、承包方式:包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工、包结构验收。
六、承包内容及要求:
电焊工程:
1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接(电焊、气割)、切割、场内水平、垂直的电焊机械及工具的运输保管、维修、阳台栏杆、楼梯栏杆、扶手、预埋铁件的加工、安装、施工电梯、内电梯安全门的制作、安装等;斗车、搅拌机、对拉螺杆、墙、柱、梁定位钢筋的焊接和运输、吊料平台的焊接、塔吊、布料机、电梯等的 升降时焊工的配合、玻璃幕墙予埋件的安放焊接工作等等的焊接、装饰阶段若有裸露钢筋的焊割等全部工作。装饰阶段抹灰所使用的高凳的焊接、焊缝质量必须达到焊接技术验收规范要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。
焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。
2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
3、设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
4、承包工程范围内的安全、文明施工等。
5、生产性临时的搭设、拆除等。
一、分项承包单价:
序
号
分项名称
单
位
单价
(元/建筑面积)
备注
优良
市优质
安全
进度
文明施工
电、气焊 M2
2.00
建施图上设计院所标建(气割)等
筑面积
说明:
1、承包施工范围内不在另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按 80%结算;
2、此单价包括税金(结算时扣除税金 3%);每月发生活费时扣除综合保险费 31.00 元/每人每月
3、此单价已包括安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故相应质量等级单价降低 0.80 元/建筑面积;若出现进度达不到要求相应质量等级单价降低 0.50 元/建筑面积;若出现文明施工达不到要求相应质量等级单价降低 0.50 元/建筑面积。
4、此单价包括焊工所用焊条、手把钳等辅助工具在内。
5、因阳台栏杆、楼梯栏杆、扶手、施工图中未明确,若不作按照建筑面积扣除 0.30 元/建筑面积。
6、结算时以建施图上设计院所标建筑面积为准。
八、工程质量标准:
100% 优良率,上海市市(区)优质结构工程。根据质量要求标准,各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。
九、工期要求:总工期天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工,造成总包方对甲方的工期罚款,根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。
十、安全要求及综合治理;
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及上海市的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予 10 元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以 50---100 元罚款。
5、宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具外并处以 200 元以上一次罚款。
宿舍内禁止使用一切电器设备。6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现先给予双方处以 500----1000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属,若出现带家属给予500.00 元/ / 人一次的罚款,若出现混居现象给予 1000.00 元/ / 人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次 给予200.00 元/ / 人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
8、凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
十一、甲方职责:
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。
对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核,给予乙方30 天的试用期,如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议,其施工部分工程量不予结算,作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。
2、根据现场条件,提供乙方的食、宿、其费用自理。
3、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。
4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
十二、乙方职责:
1、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须合理搭配,其思想素质好,技术能力强,无健康疾病和传染病的 18---45 岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好,责任心强的同志作班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予 50----100 元/次罚款。
2、熟悉施工图纸,严格按照≤建筑安装工程施工与验收规范≥及设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。
3、乙方进场人必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。十三、文明标化、卫生要求:
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化要求,对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。
3、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于 50 元。
十四、设施、工具供应:
除大型机械设备甲方供应外,小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽)。
十五、人工费结算及支付:
1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时,向甲方缴纳3000.00--5000.00 元保证金(作业队出据收款单);该费用待工程结束后、若乙方毁约保证金作废。质量进度均达到甲方要求者,甲方(凭收款单)一次性退还乙方。
班组内组长应该向自己班内每个组员签订个人劳动协议。上 缴作业队一份。
2、乙方进场后自垫生活费一个月。以后甲方每月支付乙方生活费 400元/人(按登记出勤人数花名册)。3、结算方式:按建施图上设计院所标建筑面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后,主体验收后 一个月内支付人工费 90%(含借支生活费及罚款)。剩下的 10%待工程全面竣工验收后 一个月内付清。
4、每月发生活费时扣除综合保险费 33.00 元/每人每月(此费用由班组承担)。
十六、其他:
1、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
2、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:燕敏作业队 乙方:
负责人:
经办人:
经办人:
担保人:
项目经理:联系电话:
承包协议书 篇8
甲方:辽宁安达实业有限公司
乙方:
一、承包内容:安达实业厂区围墙及门卫室土建施工,围墙铁艺安装工程。
二、承包方式:人工费承包(现场小班子管理及机械设备)
三、承包价格:
1、围墙: 元/米(按延长米报价,含机械设备、小班子管理及铁艺安装)
2、门卫室: 元/平方米(按面积报价,含机械设备、小班子管理及门卫室照明用电工程)
四、付款方式:
五、质量要求:乙方保证按甲方要求施工,工程达到质量合格标准。
六、材料要求:所以材料均由甲方购买。甲方应保证材料供应充足,如材料不到位,使施工人员闲置,由甲方负责闲置费用。
七、现场安全:乙方要遵守施工安全生产操作守则,安全生产,甲方负责提供安全有效的设施及保护用品。如在操作工程中违反操作,出现伤亡事故由乙方自己负责。
八、现场生活:甲方提供施工人员住宿环境,乙方要保证施工环境现场的清洁。
九、要求:乙方必须服从甲方在生产经营和安全方面的指挥和管理,做到文明施工。
此协议一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。待工程完工后自动废除。
甲方:
乙方:
酒店承包租赁协议 篇9
荷韵庄园有限责任公司(甲方)与乙方(郭晓宏)就荷韵庄园餐饮部承包经营事宜,经友好协商达成承包经营协议如下,双方遵照执行。
一、甲方将荷韵庄园酒店餐饮部(具体包括前厅、后厨、7个包厢、4个六角亭、阳光棚。)面积共计 1255 平方米,整体承包给乙方负责经营。
二、乙方的承包经营期限为1年,即自2012年2月10日起至2013年2月9日止。承包期满后,若甲方继续对外发包,则乙方在同等条件下,享有优先承包权。
三、承包经营保证每年营业收入为人民币720万元整。扣除承包人应承担各项费用后(细则2中规定),保证利润144万元。超出当年收入任务形成的利润,甲方与乙方五五分成。
四、在承包期内,乙方不得以各种形式转包、分包给第三方。承包期间乙方负责设备、设施的安全。设备、设施、水、电、暖的维修维护由物业部统一负责,费用由乙方承担。因人为原因造成设备,物品损坏,由责任人承担,维修费用由乙方负责追回。
五、双方权利、责任
1、乙方于协议签订之日起,开始办理各项用工手续,工资旺季6个月每月前厅51人,后厨26人,工资总额每月16万元之内承包。淡季5个月前厅25人,后厨16人,工资总额每月10万元之内承包。放假期间1个月工资总额6万元承包。所有人员福利在工资总额中包干支出,公司不再另行支付。
/ 8 2.甲方为承包场地供水、供电及暖气。甲方水电费据实计量。3.发生异常事件、突发紧急事件时,甲方有义务协助乙方维持秩序。
4.乙方为正常经营所需的合法证照(包括健康证、卫生许可证、餐饮部人员暂住证等),所产生的相关费用由乙方负责。其他经营证照已经办理了,费用不再计入,未办理的由乙方自行承担。并提供一定的营业发票,因乙方经营所发生的税费均由乙方承担。
5、荷韵庄园餐饮部在承包经营过程中必须合法经营,因劳动、消防、公安、卫生防疫、城管等相关行政部门因乙方的原因做出行政处罚的,所产生的经济及法律责任,均由乙方承担。
6.餐饮部员工服饰由乙方自行设计制作,但样式须经甲方认可,产生费用由乙方承担。
7.乙方的一切管理员及员工应遵守甲方的规章制度。乙方应制定相关操作规程,对员工进行技能培训和安全教育,并承担管理职责。对餐饮部范围内的消防安全、人身安全负领导责任。
8.乙方应做好服务及卫生工作,如出现客人投诉,反映服务上的问题,一切责任自负。甲方协助处理出现的一切合理费用由乙方负责。卫生检查发生卫生检查部门因乙方承包的餐饮部开出的处罚单由乙方自行负责,乙方应提出硬件设施不足,甲方无法解决造成的处罚,由甲方承担,甲方应协调各方关系。
9、乙方应提供关于营销手段的方案,保证实现当年营业任务的策略。
10、甲方应给与广告宣传的支持。
/ 8
11、庄园自产蔬菜水果,价格同等情况下,必须首选自产产品。
12、保证餐饮服务要求达到4星级酒店标准。
六、违约责任,本协议签署后,双方不得无故不履行协议。甲方在乙方工资中每月扣发4000作为保证金。全年承包保证金80000元为基数,任务完成后补发已扣保证金部分,任务完不成,按所缺比例扣保证金,未扣差额部分在最后一个月工资中扣除。乙方无故不履行协议,则全额扣发。
七、本协议壹式贰份,双方各执壹份,甲方盖章,乙方签字后生效。本协议与后附细则具有同等法律效力。
八、后附协议细则:
1、关于前厅的人员配备和工资表
2、餐饮部费用核算内容
3、公司行政监管细则
甲方:荷韵庄园有限责任公司
乙方:(郭晓宏)
****年**月**日
****年**月**日
/ 8 细则1:关于前厅的人员配备和工资表
一、人员配备:
大堂1名;主管整个园子人员行政管理,和服务质量;营业状况,企划设计,营销策略等,主管两名;分配;包厢和凉亭一名,大厅和阳光棚带茶园一名,部长五名;主要负责各个区域的服务卫生人员纪律,分配是;包厢1人,六角亭1人,大厅1人,阳光棚1,茶园1人,吧员;三名,营业部长一名;主管,营业,菜品培训,点菜技巧,菜品推荐等,营业员四名;负责点菜,和客人沟通,服务员;25名,分配,包厢5人,凉亭4人,大厅6人,阳光棚5人,茶园5人,传菜部长:一名,主要负责菜品传递和盯单,画单,传菜员: 七名,主要负责全园子菜品传递,保
洁: 二名,主要负责营业场所的卫生,和各个营业场所的卫生间卫生,共计51人,就餐人数310人,共计包厢31个,二、各岗位底薪
1、大堂经理: 1名,底薪5000;
2、主
管: 2名,底薪2500/名,合计5000;
3、部
长: 5名,底薪1800-2000/名,合计9000-10000;
4、服 务 员:25名,底薪1600-1700/名,合计40000-42500;
5、传菜部长: 1名,底薪1800-2000/名;
/ 8
6、传 菜 员:7名,底薪 1600-1700/名,合计11200-11900;
7、营销主管:1名,底薪2200元/名(带提成);
8、营销部长:4名,底薪1800-2000/名,(带提成)合计7200-8000;
9、吧
员:3名,底薪1600-1700/名,合计4800-5100元;
10、保 洁员:2名,底薪1300/名,合计2600。
所需员工人数由承包人确定。
工资费用: 旺季6个月每月前厅51人,后厨26人,工资总额每月16万元之内承包。淡季5个月前厅25人,后厨16人,工资总额每月10万元之内承包。放假期间1个月工资总额6万元承包。所有人员福利在工资总额中包干支出,公司不再另行支付。
/ 8 细则2:餐饮部费用核算内容
财务核算由庄园财务部统一负责,每月的收入、费用开支情况,在次月5日之前,由财务部出具报表,由承包人确认,对有异议的,双方核对确认,确认无误后上报总公司。
一、承担荷韵庄园2012工作方案中的规定应承担的费用。固定费用采取内部转账的形式确认支付,按实际发生额确认的,按报销单据计算。
二、其他未明确应由餐饮部承担的成本费用
1、员工各项福利费用开支,工伤及各类保险有乙方自行承担,包含在工资总额内,公司不再开支。
2、餐厅各项成本,包括采购费用。
3、水电费根据承包范围自行承担,水电费根据每月查表计算,包括所有餐饮区和餐饮部员工宿舍区。
4、餐厅营业场所卫生间用消耗品费用。
5、前厅后厨的设备、设施、水电维修维护由物业部负责,费用从公司开支,乙方承担。
6、园区办理餐饮手续产生的招待费用。
7、经营过程中产生的各项税费。
8、经营中产生的通讯费用、办公费用。
9、车辆使用费用,按照行驶公里计算费用。每公里所含费用,包括过路费、加油费、修理费、停车费。行政部门按照采购人员使用的公里数,按月计算车辆费用,根据派车单计算各部门分摊费用,并由使用部门确认。
10、应由乙方承担的其他费用。
/ 8 细则3:公司行政监管细则
公司行政监管
监管原则,对于影响庄园安全,公司形象的事件,有行政人员巡视监督。公司行政人员,归属总公司制度约束,对公司管理人员考核标准同总公司,每月由总经理负责考核。审计部审计考核过程及结果。
一、人员管理
员工入职,入职人员均办理入职手续,各岗位工资标准在公司备案。根据实际需要增减人员。根据当期出勤情况,核算工资,当年底薪不得超过核发数字总额,在用人高峰时期,保证用工。服务人员应设立着装标准,使用规范用语,行为规范。
二、安全情况管理
为保证消防安全,后厨以外的场所禁止明火烧饭菜、使用电炉、禁止在园区吸烟等。园区设立吸烟区,除吸烟区外均为禁烟区,禁止在禁烟区吸烟,点火。包厢清理后及时关灯,下班时检查、关闭水电,消除不安全因素。每月由总经理助理通过评分表考评。
三、杜绝浪费。对后厨出品率有明确规定。检查发现浪费现象,对乙方按性质进行处罚。
四、监督营业情况,应设立顾客意见采集制度,设立前厅服务人员及菜品意见簿,对顾客投诉,应及时做出处理。行政人员定期检查通过检查评分表评分。
五、卫生监督:保持前厅、包厢、后堂的卫生及和各个营业场所的卫生间卫生。卫生标准由卫生间消耗品随时补充,严格管理。
六、财务核算及管理:财务部每月5日之前,报送财务报表,成本分析报表,7 / 8 餐厅据此进行成本分析,对核算情况提出异议,并核对。
七、审计部每月对园区财务核算和制度执行情况进行审计,审计报告提出的问题,应在3个工作日内调查清楚并给以答复,提出整改措施。
八、对工作时效单的审计。餐饮部对需要采购的物品,填写工作时效单,对于餐厅所需的物品按工作方案规定,由总经理签字,自填写之日起计算期限,对其他物品需要在总公司审批的,在批准之后计算限期时间。根据限期采购单采购的物品,签收人在限期采购单上签字,并注明验收时间,对超过期限采购的,每超时1次扣1分,审计部每月进行审计。
九、监督从业人员培训:对新入职员工进行为期2-3天的管理制度及企业文化理念培训,合格后,对员工进行职业技能培训。每月初,餐饮部提出培训计划,行政人员就执行情况进行监督,因故一次未执行的予以警告,通过评分表扣除相应分数。
十、设立行政监管评分表,对卫生情况、维护保养情况、人员言谈举止、仪容仪表、制度执行情况每天进行打分,得分60分以下的,一次扣考核分2分。连续3个月得分60分以下的,对部门经理进行加倍处罚。
承包协议 篇10
甲方:向澜
乙方:
一、承包方式:甲方将柔刚新界1#、2#、3#、4#净化沼气池以承包人工的方式承包给乙方。
二、承包内容:乙方所负责的是甲方提供施工图纸在内含钢筋、泥工的所有内容,钢筋含钢筋池底池盖的制作,一切小件的制作、安装,泥工含砖砌体,内外抹灰,小件及混凝土的搅拌及浇筑工作。
三、承包单价:甲方将净化沼气池以承包人工形式以52元/立方单价承包给乙方。
四、责任:乙方必须按照施工图纸及甲方要求施工,乙方不能随意更改施工图纸,如果由于乙方自己施工失误造成的一切经济损失均由乙方负责。如果由于甲方指挥失误造成的损失,一切人工费均由甲方负责。
五、付款及结算方式:乙方在单个净化沼气池池盖混凝土 1
浇筑完后三天内,甲方支付该净化沼气池总人工费的70%,余额在总体竣工验收合格后十天内付清,结算方式以最终收方为准。
此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效,待款付清后失效。
食堂承包协议 篇11
签订日期:年月日
立约人(以下简称甲方)立约人(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其它法律规定,就乙方承包甲方食堂供应甲方员工伙食事宜,乙方负责甲方所需原物料。
第一条:本协议有效期自年月日至年月日止(共计个月)。合约期满未定新约时,视为不再续约。
第二条:乙方于协议签订当日缴纳人民币万元整,作为食堂承包保证金。员工因食物不洁等原因所引起之腹泻、中毒等原因,由乙方责任至使甲方员工受到伤害时可先行由该保证金支付(先行支付的保证金于支付日一个星期内补全),该保证金由甲方财务处负责保管;协议期满乙方如无债务或履行协议之事宜时,甲方于乙方退厂起算(7日内)无息返还。
第三条:乙方工作人员管理
1、食堂工作人员于开始进入食堂前,须在正规卫生部门取得饮食行业从业资格证书。乙方所雇用之员工每年须体检一次,并将结果交甲方管理处负责人查验。凡乙方新雇用人员时应立即通知甲方,新进人员应缴纳上述合格之健康证明和本人身份证复印件,在甲方管理处留存。
2、乙方须负责各工作人员之品德、行为与安全管理。乙方应造具员工名册,详实登记姓名、年龄、住址、身份证号,并须排列员工职务分配表,送交甲方办公室。
3、乙方工作人员休息时,不得在厨房内躺卧。厨房、餐厅、库房内不得摆放个人物品。
4、乙方及其从业人员不得居住在餐厅或者厨房内,亦不得在食堂内晾晒衣服、鞋袜等。
5、乙方工作人员严禁与甲方员工发生争吵或斗殴事件,若有争执,应立即报请甲方管理处处理。
6、乙方工作人员,如有服务态度不佳者,经甲方提出事证,乙方应即督导发送或予以撤换。
第四条:房屋设备
1、甲方提供食堂装修(包括地面、操作间和窗口隔断、水电气管道和线路)、食堂用餐桌椅无偿提供乙方使用,乙方必须善尽保管与维护之责。设备紧急故障由甲方协助维修,费用由乙方承担。如人为操作损坏,由乙方承担维修责任。
2、乙方如需对食堂内的设施进行变更或移动时,先提出书面申请计划,经甲方同意后方可施工。否则不得变更和移动食堂内所有的设施,以维安全。
3、乙方增添之设备或装璜,应于终止合约后五日内在甲方监督下自行搬离。未在规定时间内搬离,甲方不负保管之责及可全权处理。
4、乙方提供就餐用的餐具(如餐盘碗筷等)、厨房设备,自行负责管理。
第五条:清洁卫生安全
1、乙方负责食堂餐厅整体建筑的清洁卫生,包括餐厅的餐桌、餐椅、地面、门窗、天花板、厨房间的所有设施等,保证无污渍杂物。
2、乙方每日应对甲方员工就餐后的餐盘、碗筷等进行:清洁残留食物、清洗油污、漂洗、消毒四道工序,保证餐具的清洁和卫生。
3、乙方必须办理意外财产险及火险,保障甲方全体员工的安全。在甲方员工遭受因食物不洁等原因所引起之腹泻、中毒或因地面湿滑、火灾、爆炸等原因引起的伤害及所需医药 费,全权由乙方负责。
4、食堂必须做好留样工作,设立专门的留样柜,每餐留样并贴上日期标示,且至少保留三天。
第七条:饮食标准
物价普遍按照市场标准。公司未定价的商品与饮食价格不得高于市场价,办公室实行监督。
第八条:经营模式
1、乙方采用窗口式经营模式(窗口数量为4-5个)。
2、乙方应保证多样化经营,按照食堂量化管理要求,早餐主食品种不低于8种,汤类不低于4种,菜类不低于8种。午餐主食品种不低于12种,汤类不低于4种,菜类不低于12种。晚餐与午餐要求一致。
3、采用卡机售饭方式,为公司员工提供方便快捷。对甲方员工就餐提供优惠待遇。对甲方领导免餐费10人内。
第九条:营业约定
1、免租期为以一年(单位入住开餐计算),免租期后租金为0.5元每平米每天,租金无递增,不设其他名目费用。
2、协议有效期内,非经甲方同意,乙方不得以任何理由擅自停业。乙方如擅自停业,甲方将视情节轻重,予以罚款或没收保证金并解约。
3、乙方不得擅自将经营权转让,或委托他人经营;甲方因而遭受损失时,乙方应负责相应赔偿。
4、乙方不得以任何名义及方式,擅自变更食堂的经营范围和业务,如有违反,甲方即终止与乙方之合作协议。
5、在协议有效期限内,乙方须依照本协议之规定为员工提供饮食,不得以任何名义及方式降低伙食质量。
6、乙方须在每周三向甲方提供下周菜单,甲方有权对下一周的菜单进行审核作修改,并在周四前审核完毕,并回传至食堂承包商,食堂承包商应严格按照菜单操作,特殊原因必须变更菜色时,必须事先征得甲方同意。
7、乙方为甲方提供米、面、油及其他肉类的品质检验报告,并由甲方进行抽检。
8、甲方(办公室)有权对乙方原材质量、营养搭配、服务质量及卫生状况进行监督,并要求乙方立即改善;并视情形由办公室出具书面整改通知。
第十条:水、电
1、经营期间水、电、煤费用由乙方自理,并及时交清。
第十一条:在本协议有效期限内,乙方必须具体改善伙食状况,经过两次以上要求整改仍不符合甲方要求时,甲方可以不经一个月的预告而随时终止本协议,乙方不得有任何异议。
第十二条:本协议有效期限内,乙方如欲解约停办,必须提前一个月书面提出,并经甲方同意。乙方未经甲方同意,而自行解约停办,甲方可没收其保证金,乙方不得异议。
第十三条:甲方在提前一个月书面通知的情况下,随时可与乙方终止该协议,且乙方不得提出赔偿要求。
第十四条:本协议若有未尽事宜者,甲乙双方协商增订补充 条款,同效力于本协议。
第十五条:甲乙双方如有异议,协商不成,本协议即终止作 废,乙方应立即退还场地,费用乙方自理。