施工合同延期补充协议

施工合同延期补充协议（精选10篇）

施工合同延期补充协议 篇1

协议编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：乙方：

签字盖章：签字盖章：

日期：日期：

施工合同延期补充协议 篇2

甲方（全称）：

乙方（全称）：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方签订的编号为****的《 ****合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于： 因乙方要求涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、本工程仅涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制，不包括工程见证取样（试验）、竣工图、联系单等，甲方将收取原合同造价5%的资料费。试验检测要求到甲方下设恒信检测商谈。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

（公章）（签字）

工期延期补充协议 篇3

发包方：房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包方：建筑工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：

一、项目概况：

本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+1F）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积（计容积率部分）44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米（其中人防面积1525.00平方米）

二、工程形象进度

本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

三、工期延误原因

1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

四、工期延误时间

现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2013年8月9日顺延至2014年6月30日。

五、协议生效

协议订立时间：

****年**月**日。

协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

法定代表人：

法定代表人：

****年**月**日

监理延期补充协议（精选） 篇4

根据年月***公司与**监理公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人（甲方）： 监理人（乙方）：

工程名称： 工程投资：

一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的补充 三.本协议有效日期为: 年 月 日至 年 月 日,费用按

****结算的方式。四.监理费用: 总费用人民币。按 计算,包干价格为

*****元人民币.最后一月尾款在交工10日内一次付清。五.如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。六.本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力

委托人(甲方): 法定代表人:

年 月 日

建设工程施工合同补充协议 篇5

补充协议书

发包人：清远民族工业园管理委员会（以下简称甲方）

承包人：广东宏业建工集团有限公司（以下简称乙方）

清远民族工业园办公楼装修工程在原合同的基础上增加以下工程项目：

1、办公楼及住宅雨蓬

2、天面防水处理

3、水电安装

4、室外地坪

5、电动卷闸

6、不锈钢栏杆扶手

7、不锈钢防盗网

8、窗帘盒。工程总造价为230000.00元（大写：贰拾叁万元整），特签订本补充协议。

发包人：承包人：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

道路工程施工合同补充协议 篇6

施工合同补充 协议

发包人（全称）：XXX 有限公司

承包人（全称）：XXX 建筑工程有限公司 发承包双方与 20XX 年 XX 月 XX 日签订《XX 目道路 XX 工程施工合同》（以下简称原合同），合同暂定总价 XX000 万元。现双方就委托承包人进行一期范围内综合管网施工一事协商达成一致，签订本补充协议对原合同进行补充。

一、补充协议内容：

1、发包人在原合同工作内容基础上，继续委托承包人承担一期道路区域及周边综合管网；车间区域及周边综合管网；入口广场区域及周边综合管网。

1.1

给水：市政给水总表至各楼栋给水总阀及水表为止的给水管网工程，包含管道及配件、阀门、水表、阀门井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。

1.2

排水系统（雨水、污水、废水）一期图纸范围内排水管道安装，包含管道及配件、雨水检查井、排水检查井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。

1.3

强电：市政接口到会展中心开闭所只预埋管，开闭所到每个变压

器之间一期图纸范围内电缆沟、管道和土方开挖、回填，电缆支架、沟盖板、检查井、埋地电缆套管。

1.4

弱电：市政接口到会展中心总机房只预埋管，总机房到每个分机房之间包含室外智能化管道预留预埋、管道内穿铁丝，管道基础，人孔井，手孔井，管沟和人孔井、手孔井的开挖回填。

2、综合管网工程采用全费用综合单价包干形式进行计价，暂定总价 (大写)：XXXXX，（小写）：XXX 元。全费用综合单价清单见本补充协议附件。

综合单价是指按照图纸、规范和招标文件要求而包干的价格，包括但不限于人工费、材料设备费（含损耗、包装、运费、上下车费）、机械费、企业管理费、安全文明施工费、二次及多次转运费、赶工费、措施费、配合费、规费、利润、税金、成品保护费、可能出现的市场波动，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用、不论其对应的项目内容是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

3、新增综合管网工程工期：

计划开工日期：20XX 年 XX 月 XX 日； 计划竣工日期：20XX 年 XX 月 XX 日； 以上工期为绝对工期，不考虑节假日和因素（不可抗力除外）。本补充协

议工作内容与原合同工作内容工期分天气开进行考核，如发生逾期，将分别进行处罚。

4、新增部分付款方式：

新增部分综合管网工程进度款支付方式与原合同工程款付款方式一致。补充协议新增工作内容与原合同分别报送月进度款、当月完成进度产值不足 XX 万元的，当月不予结算，所完成工程进度产值累积到下月一并支付。

5、新增部分综合管网工程承包人在合同签订后应就新增部分缴纳银行履约保函 XXX 万元，新增的银行履约包含在本补充协议新增的综合管网工程施工完毕，验收合格后 14 天内退还承包人。

6、新增的综合管网工程承包人指定 XXX 为技术负责人。技术负责人在工程初期必须长驻现场，待现场工作顺利后，技术负责人每月在现场时间不低于 22 天，且重要施工节点技术负责人必须在场。如因为技术负责人不在场指导工作导致工程质量问题，技术负责人少在场一天罚款 5000元。

7、综合管网工程技术及规范要求：工程质量必须满足设计图纸要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《94D101-5

35KV 及以下电

缆敷设》标准图集、《07SD101-8 电力电缆井设计与安装》标准图集及建筑工程各专业工程施工质量验收规范、规程和相关地方标准，工程质量一次性验收合格。

二、其他约定：

1.本补充协议一式陆份，发承包双方各执叁份。经双方授权代表签字并盖章，且发包人收到承包人履约保函后生效，与原合同具有同等的法律效应。

2.本补充协议作为对原合同及补充协议一的补充，如与原主合同有矛盾时以本补充协议书为准。未阐明事宜，仍按原合同执行。

3.对于路灯工程、设计变更、现场签证新增工程项目的计价方式如下：

1）工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价，按工程量清单中已有的综合单价确定； 2）工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价，参照类似工程的综合单价确定； 3）工程量清单中没有适用也没有类似综合单价的，消耗量按贵州 04 定额为依据进行组价，定额中乙供的未计价材料或设备投标文件中有相同的按照投标文件中的单价执行，没有的材料设备单价投标方报甲方认质认价，工程造价不上下浮，审核后的综合单价作为进度款及结算的依据。

附件一：综合管网工程工程量清单计价表 附件二：材料品牌表 发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）

建筑工程施工合同补充协议3 篇7

六.材料价格及材料的采购

1.材料价格调整

1.1若甲方对某项主要材料进行调整（套用定额不发生变化），仅对材料差价进行调整。

1.2非暂定价材料不作调整，但砂、石、石灰材料价格风险系数±5%，超过±5%部分按实调整，税金按规定计取。乙方无权更换工程量清单中的任何材料。

2.材料采购

2.1乙方必须按甲方规定品牌采购，并且在采购前15天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购。对于非暂定价材料部份，如甲方采纳乙方建议的性能相同且价格较优的其它品牌，即按第五条的2.5款进行奖励。

2.2甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时，乙方应予以支持。

七.工程变更及签证

1.工程变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明“此项后无内容”。

2.本工程的所有变更及签证，均应经甲方代表或甲方现场代表及监理工程师签字后方可生效，甲方、监理、施工单位均应保留原件。

3.甲方有权对设计图纸进行变更。

4.乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经监理工程师、甲方代表签字批准后实施。

5.甲方对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方及监理单位确认。乙方应谨慎保护可能重复利用的材料、设备。若乙方拆除措施不当或保护不当造成材料、设备损坏的，由乙方承担相应损失。

6.需办理签证的隐蔽工程，乙方应在隐蔽前三天填写签证单，并由监理工程师及甲方代表确认。如因乙方原因导致工程量无法核实，则不予办理签证。

7.乙方应在设计变更实施前48小时向甲方提交书面报价，由甲方及监理审核，按审核后的造价决算。

8.设计变更、现场签证的计价原则：按5章第2条执行。

9.临时用工签证应明确：工作内容及工作量、工作时间、工作人数及用工价格。

10.办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式四份。

八.竣工验收：按《通用条款》执行。

九.工程质量保修

1.工程质量保修范围和内容：

1.1乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担承包范围内工程质量保修责任。

1.2凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围，其维修费用和因乙方维修造成业主的相关损失，应由乙方承担；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合检修，费用由责任方承担。

2.质量保修期限如下（以双方在工程移交书上签字之日起计算）：

2.1地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；

2.2屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的渗漏（包括台风、暴雨等自然条件下的影响）为5年；

2.3电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

2.4给排水设施、道路等配套工程为2年；

2.5供热及制冷系统为2年；

2.6其他项目的保修期为2年

3.质量保修责任

3.1因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等，其经济责任和法律责任均由乙方承担。

3.2保修期内的维修：一般性维修乙方应在接到通知后24小时内到达；紧急事故乙方应在接到通知后8小时内到达现场抢修；业主收房后出现渗漏水、有水区域返水，乙方应在16小时内修复。

3.3乙方未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除，但不等于解除乙方应负的责任。

3.4乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方（或物管公司）的验收签字。

施工合同延期补充协议 篇8

闽建信招合字[2013]第220-1号补 甲方：永泰县住房和城乡建设局 乙方：福建省建信工程管理有限公司

甲方将刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程招标代理合同》（合同编号：闽建信招合字[2013]第220-1号），特订立此协议书，具体内容如下：

一、服务费用：

1、招标代理费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定，经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

2、工程量清单及招标控制价等编制费用：依据福建省物价局“闽价[2002]房457号”文件规定，经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。

二、本补充协议与原合同不一致之处，以本协议为准。

三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效，并具有法律效力。

四、本协议一式陆份，双方各执叁份。

甲方：永泰县住房和城乡建设局乙方：福建省建信工程管理有限公司

法定代表人法定代表人

或其授权的委托人（盖章）或其授权的委托人（盖章）

施工合同延期补充协议 篇9

委托方（甲方）： 宿迁海胜置业有限公司监理方（乙方）： 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司根据2010年10月31日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。

一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:

1、工程名称： 宿迁市华阳公寓一期工程

2、工程地点：宿迁市宿城区幸福北路

3、工程规模：约5000万元人民币。

二、有关条款：

第一条 本协议书适用的法律及监理依据：

1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准；

2、设计文件、图纸、资料；

3、与本工程相关的第三方合同；

4、委托监理合同。

第二条 监理范围和监理工作内容：

1、施工图范围内房屋建筑工程；

2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、档案资料管理。

第三条 委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料。

第四条根据监理合同“第三部分．专用条件．第三十九条第3项”之规定:施工单位法定正式开工日期为2011年3月18日，主合同工期为12个月，监理服务期限为主合同工期，即监理服务期限为12个月，服务期限截止日期为2012年3月18日。监理延期费用从2012年3月19日开始计算。

委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬：

1、2012年3月19日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月支付人民币（大写）壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

第五条 双方同意用人民币支付报酬。

第六条 监理延期费用支付方法和支付时间。

1、2012年3月18日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实

际情况另行支付。该延期费用在2013年3月31日前支付完毕。2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月10日前支付人民币(大写)壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

3、合同内监理费支付数量和方法仍然按照原监理委托合同执行（2010年10月31日签订）。

第七条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向宿城区人民法院起诉。

第八条其它

1、委托人向监理人承诺，按照本补充协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理延期费用。

2、本补充协议自2012年3月19日开始实施，至本工程所有工程资料归档之日完成。

3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；工程完工，工程所有资料归档完成，合同内监理费和监理延期费用支付完毕，本补充协议及原监理委托合同同时失效。

委托人：（签章）监理人：（签章）

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

签定地址：宿迁海胜置业有限公司

施工合同延期补充协议 篇10

施工合同补充协议

（合同号：STSDZ-TJ-2009-03）

甲方（全称）：晋中市松塔水利水电有限公司

乙方（全称）：中国华水水电开发总公司

根据晋中市松塔水利水电有限公司与中国华水水电开发总公司签订的山西省松塔水电站工程土建03标（溢洪道工程）施工合同（合同号:STSDZ-TJ-2009-03）的相关规定，由中国华水水电开发总公司承建的山西松塔水电站工程土建03标(溢洪道工程)，按合同约定应于2011年11月完工，原合同额2420.9344万元。因本工程施工中有许多工程内容发生变更，致使本工程工期延迟，为保障松塔水电站工程的整体施工进度要求，确保松塔水电站工程建设目标的实现，甲、乙双方经友好协商达成一致，特签订本补充协议。

一、山西省松塔水电站工程土建03标（溢洪道工程）合同（合同号:STSDZ-TJ-2009-03）原合同剩余的900.8057万元工程量约延迟至2013年5月完成。

二、山西省松塔水电站工程土建03标（溢洪道工程）合同（合同号:STSDZ-TJ-2009-03）变更部分合同金额暂定为100.0125万元，为单价合同，结算金额以实际完成工程量为准。

三、补充协议起始日期为2011年11月16日，计划完工日期为2013年5月15日。

四、承包人要根据协议确定的施工工期作为施工进度目标，在确保工程质量、施工安全的前提下，采取积极有效的施工措施进行工程施工，以确保在既定工期内完成相应的工程施工内容。

五、本协议经甲、乙双方当事人的法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

六、自协议双方当事人履行完毕协议全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本协议即告终止。

七、本协议终止后，甲、乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

八、本协议正本一式 贰 份，其中，甲方 壹 份，乙方 壹 份。副本一式 肆 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

甲方：晋中市松塔水利水电有限公司乙方：中国华水水电开发总公司

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：