工程承包合同空白

工程承包合同空白（共12篇）

工程承包合同空白 篇1

零星工程施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

中标通知书（编号）：号

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围及方式

承包范围承包方式

三、合同工期

开工日期竣工日期总工期天

工程开、竣工日期以建设方和施工方双方签字为准，除由于不可抗力或建设方原因外，一般不得延误。如施工方延误一天按工程款的进行罚款。

四、工程质量和隐蔽工程量签证

工程质量建设方和施工方双方验收签字为准。如有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

有关隐蔽工程和相关工程量的签证以建设方和施工方双方签字为准。一旦送审，不能再加签证。

五、安全施工

合同执行期间如发生人身以及其他安全事故一律由施工方自负。工程在交付给建设方使用前发生的损坏等事均由施工方承担责任。

六、质量标准

工程质量达到一次性验收合格

工程质量如达不到要求，则有施工方进行整改，直到达到要求为止。

七、合同价款与支付

金额（大写）：元（人民币）小写：元

合同价款按有关国家法律、法规的审计为准，相关的审计费用：如审计核减率在10%以内（包括10%）则建设方负担，审计核减率在10%以上的则施工方负担。施工方负担的相应审计费用，由建设方在其施工款中代扣。

施工款支付按工程相应进度

八、违约、索赔和争议

九、其他

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商

一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算

质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期：保修期年

二、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承

包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事

故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

三、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工

合同价款的。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：（大

写）。质量保修金银行利率为：

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

工程承包合同空白 篇2

2011年12月8日, 在北京举行的中国石油2011年工程技术新产品发布会上发布的10项新产品填补国内工程技术关键领域的空白。

10项成果分别是:长城钻探研制的电磁波GW-LWD (BWR) 随钻测井系统和GW-MLE综合录井仪;勘探开发研究院西北分院与石油大学研发的综合微裂缝储层预测软件系统和地震采集质量监控软件系统;钻井院和川庆钻探研制的精细控压钻井系统 (PCDS-1、CQMPD-1) , 以及钻井院研制的59.38mm (2讙變″) 连续管作业机、顶驱下套管装置、118.75mm (4讕變″) 煤层气远距离穿针工具、118.75mm (4讕變″) 煤层气电磁波地质导向系统和钻井工程设计软件1.0版本。10项成果均通过专家评审, 受到高度评价。

2011-12-10摘自http://news.cnpc.com.cn

借款担保空白合同签名也担责 篇3

29岁的市民王先生，在去年1月29日，借给55岁的叶先生50万，叶先生的朋友金先生为借款承担保证责任。叶先生收到借款后，出具了一张收条给王先生。

同年5月31日，两人才签订一份借款协议，协议上说叶先生已经偿还借款10万元及部分利息，金先生作为保证人在这张借条上签了名。但之后，叶先生就再也没有还过钱，王先生找到担保人金先生，也被再三推脱，无奈之下，王先生将叶先生、金先生起诉到了鹿城区人民法院，要求作为借款人的叶先生偿还余款40万元及利息，要求金先生承担连带清偿责任。

金先生说，当时签借款保证合同的时候，王先生拿过来的是一纸打印好的内容空白的格式合同，并没有写明借款金额、利率约定，利率“1.8%”是后来填写上去的，并出现涂改痕迹。自己虽然签了名，也是碍于跟叶先生的交情，但不清楚合同条款，这个合同应该无效，自己不需要承担保证责任。

去年12月23日，鹿城法院经过审理后查明，金先生在签订借款担保合同时有数位好友在场，其为叶先生的借款提供担保的意思表示是真实的。即使金先生是在空白格式合同上签名，后果也应当由其自行承受。一审宣判叶先生还要偿还王先生借款本金33万余元及利息，金先生要对这笔借款承担连带清偿责任，在承担保证责任后，可以向叶先生追偿。

宣判后，作为保证人的金先生表示不服，向温州中院上诉。法院经过二审后认为，金先生在庭审中认可了自己主要基于与叶先生还有其他几个朋友之间存在互保经济往来才为涉案的借款提供担保。

金先生关于叶先生提供的空白合同，以及没有就格式条款作出说明的上诉意见缺乏证据证明，也不影响金先生担保意思的真实表示，所以法院不予支持。

6月30日，二审法院判决驳回了金先生的上诉，维持原判。

工程承包合同空白 篇4

甲方：临沂市罗庄区褚墩镇____________

乙方：

身份证号码：

根据我国《农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》和《山东省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，根据_____年___月___日双方签订的合同和_____年___月___日褚墩镇两委会研究意见，经双方协商一致，就土地承包经营权转包事宜，订立本合同。

一、转包土地基本情况及用途：

甲方将其农户承包经营的位于褚墩镇农场____亩的土地承包经营权流转给乙方使用，但乙方只能从事小麦、玉米等农作物的种植生产经营，符合土地性质要求，不得改变、扩大上述约定用途，不得进行房屋建设。

二、流转期限：

自_____年__月__日起至_____年__月__日止。

三、流转金、支付时间与方式：

1、以现金方式支付。流转金为每年_____元/亩。考虑土地和物价增长因素，流转金自_____年___月___日起，增加承包费_____元/亩，即_____元/亩。以后每三年上调一次承包金，增加数为_____元/亩。

2、支付时间。一年一付，于每年___月___日前由乙方支付给甲方当年土地流转金。

3、乙方于协议签订之日向甲方支付___年___月___日—___ 1 年___月___日两的流转金，共计_________元。

四、甲方的权利和义务：

1、甲方有权按照合同规定收取土地流转金；有权按照合同约定的期限到期收回流转的土地承包经营权。

2、甲方有权监督乙方合理利用，保护转包土地，制止乙方损坏流转土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

3、甲方应协助乙方按合同约定行使土地承包经营权，不干预乙方正常的生产经营活动。

4、法律法规规定的其他权利和义务。

五、乙方的权利和义务：

1、乙方在取得使用权的流转土地上享有经营自主权、产品处臵权和收益权，在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动。

2、流转期间，土地被依法征收、占用时，乙方有权获得相应的青苗补偿费和投入建设附着物补偿费，乙方在生产经营过程中的安全问题及所有一切费用自负。

3、依照合同约定按时足额支付土地流转金。

4、不得擅自改变土地的农业用途，不得随意弃耕、抛荒，不得从事掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害。

5、流转期满，及时向甲方将还转包的土地；需要继续流转的，同等条件下，乙方享有优先承包权，双方共同协商确定新的流转合同。如乙方不再流转该土地，甲方应给予乙方1－2年的苗木处理期限，期间流转价格另行协商确定。

6、法律法规规定的其他权利和义务。

六、违约责任：

1、无正当理由由单方变更或解决合同的，应向另一方当事人支付违约金。违约金的数额为人民币贰万元。

2、甲方干预乙方生产经营给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方全部损失。

3、乙方每迟延一天支付流转金，按应支付费用的0.5%承担违约金。

4、甲方每迟延一天交付土地，按土地流转金的0.5%承担违约金。

5、乙方擅自扩大，改变约定使用用途（如建房等）的，在合同解除的情形出现时，甲方不予赔偿或补偿。

七、争议解决方式：

本合同发生争议，甲乙双方可协商解决，镇人民政府农村土地承包管理机关协调解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁，也可直接向人民法院提起诉讼。

八、其他约定：

1、甲、乙双方可以向当时司法部门申请合同公证。

2、政府提供的各项支农惠农政策和补贴由乙享有。

3、本合同中未尽事宜，可以甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式三份，由甲、乙双方各执一份，镇财政所备案一份。

5、本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方代表人（签章）：

乙方代表（签章）：

联系电话：

联系电话：

分包合同(空白) 篇5

发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）工程名称：工程编号：

施工期限：自年月日至年月日 承包方式：固定清单单价

为了加强施工管理，明确双方职责，互相协作，共同完成工程施工任务，签订本协议条款，遵照履行。

第四条：施工负责人

1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：

2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：

第五条：施工安全：

1、甲方在开工前向乙方进行安全技术交底，提供相关的文字资料（重点交待工作地点、临近带电设备、线路交叉、跨越部分的安全注意事项）。

2、乙方必须执行国家及有关部门关于“施工安全操作规程”，建立健全安全生产体系，明确岗位责任制，严禁违规作业、野蛮施工。乙方需服从甲方委派的项目负责人对工程的指挥及要求，如甲方项目负责人的要求违反国家有关要求及行业规范，乙方有权及时向甲方领导汇报。

3、单项工程开工前甲乙双方组织安全和技术交底，明确安全措施及相应的安全责任，承包方在进场前要进行安全和文明施工教育。

4、各类特殊工种要持证上岗，现场各种机械设备需要有专人看管，非操作人员不准动用，如施工中发生一切伤残亡均由乙方承担，与甲方无关。

5、施工中乙方要严格做到文明施工，做好现场和临设的围档围护及消防工作，防止扬尘，保护周围环境。做好生活和饮食卫生，防止疾病。

第六条：双方责任

1、甲方责任负责办理开工手续及施工现场的三通一平，使施工场地具备施工条件;○向乙方提供施工现场的工程地质、地下管线、水准点与坐标控制点资料并保证上述○

资料的真实性和准确性;负责解决施工过程中的扰民及其它外界干扰施工的问题； ○甲方未能履行本条各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有○

关损失，顺延延误的工期。

2、乙方责任按照甲方要求组织施工，确保工程质量； ○按期进场施工，服从甲方现场负责人的指挥； ○负责施工人员的安全，承担因乙方原因造成的事故的责任； ○乙方未按审批的施工方案施工或违反技术规范进行施工，出现工程事故，其一切责○

任和损失由乙方承担；根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施； ○保证施工场地符合环境卫生管理规定； ○不得在施工中损害施工现场的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木； ○遵守政府有关部门所要求的文明和安全施工管理规定。○

⑨ 乙方未能履行本条各项义务，造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。

第七条：工程结算：

1、乙方施工完成，并经甲方验收合格后，现场签认实际工程量确认单，交由公司经营部办理结算手续后支付。

2、乙方违反承包协议、安全协议所规定的内容和规定，造成损失和影响，甲方按照相关规定进行处罚。

3、结算价格按实际发生的工程量乘以合同清单单价。

第八条：工程款支付：

1、根据工程大小或项目部申请可支付工程预付款（即合同价款30%）,工程完工后验收或结算后支付至合同（结算）价款50%，剩余工程价款根据大甲方拨款进度进行拨款。

2、如甲方收回本工程全部工程款后应支付乙方结算价款的95%（扣除已支付工程款）。结算价款的5%作为质量保证金，质保期一年后无质量问题，甲方支付结算价款剩余5%质量保证金。如甲方收回本工程全部工程款时，已过质保期，甲方应将剩余工程结算款全部支付乙方（扣除已支付工程款），不再扣留5%质保金。

第九条：违约与争议

1、本合同签订后，如任何一方单方面违约终止合同，由违约方赔偿对方合同总价款30%的违约金。

2、甲方不能按本合同约定履行义务，支付款项及发生使合同无法履行的行为，应承担

违约责任，相应地延长工期并赔偿乙方因此所造成的损失。

3、乙方不能按期完成或因工程质量的原因造成返工应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

4、双方在履行本合同的过程中发生任何争议，双方应先通过友好协商努力解决，协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼

第十条：其它：

1、协议中未尽事宜，经甲乙双方协商可增加补充条款。

2、协议经甲乙双方签字盖章后生效，工程竣工结算价款付清本协议自行废除。

3、本协议一式四份，甲、乙双方各贰份。

4、分包队领取工程款时，必须提供正规劳务发票。

5、乙方应服从现场管理人员的指挥并按施工方案或技术交底的质量要求进行施 工，否则项目部有权根据情节轻重进行对其处罚。

6、出现新增项目乙方应及时与甲方沟通。

7、附件《2011年分包结算细则》

第十一条：补充条款：

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

负责人：（签字）负责人：（签字）

电话： 电话：

土方外运销售合同(空白) 篇6

出卖方：浦盛岚山石油化工液体仓储基地建设指挥部（以下简称甲方）买受方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商，就浦盛岚山石油仓储一期土石方外运、堆放达成以下协议：

一：浦盛岚山石油仓储基地一期工程土石方需外运，甲方将此土方外运、堆放承包给乙方，价格为100元/车，每日一结算，按天付款。每车方量不超过33m³，所运输车辆为长6.5m*宽2.3m*高2.2m。

二：甲方负责与政府有关部门关系的协调及当地国土管理部门的手续办理，装车费用由乙方承担。外运土方过程中发生的一切安全责任事故由乙方负全责、自行承担，与甲方无任何关联，甲方不再承担任何相关责任。乙方必须服从甲方管理调度，保证工期计划顺利进行。

三：本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

如有纠纷，甲乙双方协商解决。

甲方：乙方：

派遣员工劳动合同--空白 篇7

一、用人单位与职工签订劳动合同时，双方应认真阅读劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

二、劳动合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）亲自签名或盖章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）方为有效。

三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚；不需填写的空栏，请打上“/”。

四、乙方的工作内容及其类别（管理或专业技术类/工人类）应参照国家规定的职业分类和技能标准明确约定。变更的范围及条件可在合同参考文本第十二条中约定。

五、工时制度分为标准、不定时、综合计算工时三种。如经劳动行政部门批准实行不定时、综合计算工时工作制的，应在本参考文本第十二条中注明并约定其具体内容。

六、约定职工正常工作时间的工资要具体明确，并不得低于本市当年最低工资标准；实行计件工资的，可以在本参考文本第十二条中列明，或另签订补充协议。

七、本单位工会或职工推举的代表与用人单位可依法就工资、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项集体协商，签订集体合同。职工个人与用人单位订立劳动合同的各项劳动标准，不得低于集体合同的约定。

八、双方经协商一致后，对劳动合同参考文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在参考文本第十二条中明确，或经协商一致另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为劳动合同的附件，与劳动合同一并履行。

九、签订劳动合同时请使用钢笔或签字笔填写，字迹必须清楚，并不得单方涂改。

十、本文本不适用非全日制用工使用。

甲方（用人单位）：乙方（职工）：

名称：------------------------姓名：

（以下简称博坤劳务派遣有限公司）身份证号码：

法定代表人（主要负责人）：户籍地址：

最新施工合同空白版(封面) 篇8

深圳市建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：0 0 8 版

编 制 说 明

本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在2006版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。

本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。

本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。

目录

第一部分 合同协议书.............1

一、工程概况..................1

二、工程承包范围.....................1

三、合同工期..................2

四、质量标准.................2

五、合同价款..................2

六、组成合同的文件...................2

七、词语含义..................3

八、承包人承诺................3

九、发包人承诺................3

十、合同生效..................3 第二部分通用条款.............5

一、词语定义和解释...............5词语定义.................5标题和旁注..................7

3书面形式...................7

二、合同文件...............7合同文件组成及解释顺序.............7语言文字和适用法律、法规............8

6适用标准、规范................8图纸.................8通知.................9

三、发包人和承包人...............9发包人...............9承包人....................10

四、工程管理人员..................10工程师....................10项目经理..................1

1五、转让、分包、专业工程发包................12

13转让.....................12

14分包.....................12

15专业工程发包....................12

六、施工准备工作.................13

16施工组织设计和进度计划.................13

17施工准备.................13

七、开工、暂时停工、工期及延误...............15

18开工及延期...............15

19暂停施工和复工..................15

20工期及延误...............16

八、材料、设备供应...............16

21发包人供应材料设备..............16

22承包人采购材料设备..............17

23材料设备的检验..................18

九、质量、安全和文明施工...............18

24工程质量和检验........................18

25工程试车.................19

26安全文明施工....................20

27工程的保护...............21

十、合同价款、工程量确认和工程款支付................21

28合同价款.................21

29工程量确认...............23

30工程款支付...............24

十一、工程变更....................25

31工程变更................25

32变更价款确定....................26

十二、竣工验收和结算.............27

33竣工验收................27

34竣工结算.................28

十三、违约、索赔和争议...........29

35违约.....................29

36索赔.....................29

37争议.....................30

十四、工程质量缺陷保修...........31

38工程质量缺陷保修................31

十五、不可抗力....................31

39不可抗力.................31

十六、保险和担保.................32

40工程保险.................32

41工程担保.................32

十七、合同的生效、终止和解除...........33

42合同的生效、终止................33

43合同的解除...............33

44合同份数.................34

45合同备案.................34 第三部分专用条款............35

二、合同文件...............35语言文字和适用法律、法规.................35

6适用标准、规范...............35图纸................35通知................36

三、发包人和承包人................36发包人.....................36承包人....................37

四、工程管理人员..................38

11工程师...................38

12项目经理.................38

五、转让、分包、专业工程发包................38

14分包.....................38

15专业工程发包....................39

六、施工准备工作.................39

16施工组织设计和进度计划.................39

17施工准备.................39

七、开工、竣工、工期和暂时停工................40

20工期及延误...............40

八、材料、设备供应................40

21发包人供应材料设备..............40

22承包人采购材料设备..............41

23材料设备的检验..................41

九、质量、安全和文明施工...............41

25工程试车.................41

十、合同价款、工程量确认和工程款支付................41

28合同价款.................41

29工程量确认...............42

30工程款支付...............43

十一、工程变更...................43

32变更价款的确定..................43

十二、竣工验收和结算.............44

33竣工验收................44

34竣工结算.................45

十三、违约、索赔和争议...........45

35违约.....................45

37争议.....................46

十五、不可抗力....................46

39不可抗力.................46

十六、保险和担保.................46

40工程保险.................46

41工程担保.................46

十七、合同的生效、终止和解除...........47

44合同份数.................47 第四部分补充条款...........48 附件：工程质量缺陷保修书

洗精煤购销合同-空白-瘦煤 篇9

卖方：合同编号：20130326

买方：签订时间：2013年03月26日

一、数量及质量指标：灰分AD≤10.5 %；硫份ST.D≤ 0.5 %；挥发分≤ 15 %；

粘接指数≥ 15。数量 3000 吨。

二、货款结算及交货方式：

1、合同签订后，买方先支付货款贰百万元整（承兑

汇票）给卖方，卖方收到货款后向买方供货。

2、卖方负责将货物运输并卸到买方指定场地：曲沃县闽光焦化有限责任公司（以下简称闽光焦化厂）；

3、合同有效期时间为一个星期如卖方未能及时向买方供货，买方有权终止合同，卖方在2天内返还定金并按买方付款金额每日0.3%赔偿买方损失。合同终止日期为2013年03月31日。

三、结算价格：到厂承兑价 970 元/吨（现金价按承兑贴现利率3%折算），一

票结算（含运费，煤炭可持续发展基金已缴证明原件，若无此证明，单价下浮80元/吨；含17%增值税发票，若无此票卖方承担相应税款及由此引起的法律责任和损失）。此单价为现行合同单价，如价格调整双方另行协商。凡因质量质量问题引起供货不足与买方无关。

四、验收标准及方法：质量指标以闽光焦化厂检验为准，数量以闽光焦化厂磅

房计量为准，计量水分为 7 %，质量结果若差异过大，双方共同取样送太原国家煤及煤化工产品质量检验中心仲裁，结算以太原国家煤及煤化工产品质量检验中心结果为准。卖方提供给买方的煤不准配入动力煤、长焰煤、褐煤、不粘煤（Rmax＜0.65）等低变质煤种混洗，不得参杂煤矸石、中煤、煤泥；不得在煤中注水，如有发生上述造假行为，买方将全部终止与卖方交易关系，并扣除相应吨数、退货、拒付煤款等。

五、其他约定事项：质量超标，卖方应解决质量问题，并对买方所造成的一切

损失进行赔偿。

1、具体扣款标准按买方与曲沃县闽光焦化有限责任公司签订的合同条款执行；

2、卖方应在出厂前贴上本厂封条，车到买方场地时如有发生封条残缺、破损，买方有权拒收。

六、本合同一式贰份，买卖双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

七、纠纷解决方式：双方协商解决，协商不成，向曲沃县人民法院起诉。

八、违约责任：按《合同法》相关法律法规执行。

卖方：买方：

地址：地址：

法定代表或授权人：法定代表或授权人：

空白标准房屋买卖合同书 篇10

甲方（卖方）:

身份证号码:住址：

电话号码：

乙方（买方）：

身份证号码：住址：

电话号码：

经甲、乙双方友好协商，就甲、乙双方房屋买卖事宜达成如下协议：

一、房屋交易的基本情况

1、甲方自愿将位于XX市的壹幢（以下简称该房

屋），该房屋建筑面积（权证登记面积）为平方米，土地面积为平方米，房

屋产权证号为，土地使用权证号为，该房屋产权属所

有。

2、甲方同意将该房屋出售给乙方，乙方同意购买该房屋。

二、房款售价：该房屋总售价为人民币元整

三、房款的支付方式及期限： 甲乙双方到XX市房产交易中心办理更名过户手续当日，乙方将首期

房款人民币整(元 支付给甲方，余下房款人民币整(￥元)，乙方须在支付给甲方。

四、其它费用的支付方式及期限： 双方协商由支付。

五、物业的交割

1、物业交接的期限：甲方应于前向乙方移交该房屋。

2、甲方在移交该房屋时，应保持房屋结构及水电、卫生、有线电视、通讯等配套设施完整，保

持原有的装修状况，并结清在移交之前所发生的水电、卫生、有线电视、通讯、物业管理等各

项费用。

3、甲方应在移交该房屋之日向乙方移交该房屋的水电、卫生、物业管理等配套设施过户所需的各项物料。

六、责任与权利

1、甲方保证该房屋产权的真实性与明晰性，没有权属纠纷或债权债务纠纷。

2、乙方有权对该房屋产权的真实性与明晰性进行核实。

3、甲方有义务配合乙方办理房屋交易的过户手续。

七、违约责任

1、甲、乙任何一方违约的，另一方有权终止本合同，违约方须向另一方赔偿违约金的10%并承担办理该房交易过程当中所发生的费用。

2、如该房屋的产权不真实、明晰，出现权属纠纷的债权债务纠纷，由此引起的一切责任全部由

甲方承担。

3、如甲方（或乙方）未按本合同约定的期限配合对方办理房屋产权转移登记并提供所需的各项

物料、造成办理房屋转移登记的时间往后拖延，由此引起的一切责任全部由甲方（或乙方）承

第1 页

担。

4、如甲方不按合同第五款之规定交割物业的，乙方有权在甲方应得的款项中予以扣除乙方的实

际损失，乙方同时有权拒绝转付甲方应得的款项，由此引起的一切责任全部由甲方承担。

八、补充条款：

九、其它条款

1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，由甲、乙双方应协商解决，修改本条款由甲、乙双方共同签定补充合约，补

充合约与本合同享有同等法律效力；如协商不能解决，约定由本合同签定地人民法院裁定。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，均具同等法律效力。

甲方：乙方：

委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）

年月日

·房屋建筑施工合同书：空白 篇11

甲方： 乙方：

甲方修建住宅一栋，现承包给乙方修建施工，由双方充分协商，特订立合同如下：

一、工程规模及内容：从三层升一层的全部工序，包括钢筋混凝土，砌砖，抹灰，安板楼地面找平，外墙砖，楼梯装饰等。

二、工程质量：本工程为包工不包料工程，乙方按甲方要求使用材料，在保证质量前提下，不得浪费材料。工艺要求：按国家建筑质量验收规范验收。

三、做楼层按地平方计费。外墙包砖：

工价标准及付款办法：

四、安全：乙方施工时，特别注意安全，出现任何事故，均由乙方自行负责。

以上各条双方共同信守，不得违约，如违约，由违约方赔偿对方一切损失。

甲方：

年月日

工程承包合同空白 篇12

北京武夷房地产开发有限公司

合同、协议管理会签单

合同名称：合同对方：合同内容：主办部门：法务人员审核意见：

财务部门审核意见：分管副总经理复核：常务副总经理审批：董事长审定：

说明：

1、公司所有对外合同、协议均使用此表，合同书协议书附后。

2、各会签半日内应及时核签意见，并转到下部门会签。各部门承办时间不超过二个工

作日，特殊情况除外。

3、主办部门应根据会签意见及常务副总批示对合同做修改、打字、核对并交法律部门