烟田整理施工合同

烟田整理施工合同（共9篇）

烟田整理施工合同 篇1

施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。以下是小编分享的土地整理项目施工合同范本，欢迎查阅。

土地整理项目施工合同范本一

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设土地开发整理项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：项目；

工程地点： ；

建设规模：公顷（亩）；

项目性质： ；

项目立项批准文号：；

资金来源： 财政项目预算资金批复文。

二、工程承包范围

承包范围：土地平整工程、水利设施工程、田间道路工程、村庄整治工程和供配电设施以及其他工程

三、合同工期

开工日期：20年月 日（具体时间以监理工程师下达的开工报告为准）竣工日期：20年月 日

合同工期总日历天数 天。

四、工程数量和质量标准以及项目功能：

工程质量合格，并达到中华人民共和国国土资源行业标准《土地开发整理标准》、《广西壮族自治区土地开发整理工程建设标准》和《广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》。工程数量要按批准的规划设计建设标准、建设内容、规模总量完成。项目竣工后各单项工程能发挥作用，得到项目区大多数受益群众的好评。

五、合同价款

金额（大写）：万元（人民币），￥ 元

六、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

七、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人交付履约保证金，承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十一、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 经双方法定代表人签字或其授权代理人签字盖章并加盖单位公章 后生效。

发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电 话：

传真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

土地整理项目施工合同范本二

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

为加强土地开发整理，确保非农业建设占用耕地的占补平衡，甲方将 镇 村土地整理占补项目发包给乙方承建。为不误农时，保质保量完成施工任务，经与乙方协商，达成如下协议：

一、工程内容

甲方根据荆土资批[] 号文件立项批复，建设规模总面积为 公顷（折 亩）。工程内容由土地平整、田间道路、部分配套工程组成（具体详见工程量表）。

二、双方责任

甲方负责项目资金投入、工程施工检查和新增耕地用于建设项目占用耕地的补充。乙方负责按甲方的规划设计图施工。工程质量必须符合《湖北省土地开发复垦整理验收办法及标准》规定的要求。

三、工程价款与付款方式

甲方对乙方实行包干投入，工程款总额人民币大写：（小写： 元）。资金以财政转移支付方式拨付，乙方在资金的使用上必须做到规范、安全、有效。

付款方式：首期：乙方工程施工队进场施工，甲方支付乙方合同价款总额的50%，作为项目实施的启动资金，由乙方专款用于该项目的土地开发整理。

二期：工程项目施工完工，经甲方初验后，付工程合同价款总额的40%，余款10%待上级部门验收后一次性付清。

四、其他事项

1、排水费实行包干，甲方付给乙方排水费元，乙方负责本项目全程排水。

2、乙方负责安全生产，承担一切安全责任。

五、工期

总日历工期 天。自年 月日起至年月 日止。

六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守。

甲方： 乙方：

代表（签字）： 代表（签字）：

2010年12月5日

产品代销合同（写写帮整理） 篇2

甲方（代销方）：

乙方（委托方）：

甲乙双方经友好协商，在平等合作、互惠互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》，就甲方作为“雅美乐酒店有偿用品”产品代销事宜，达成协议如下：

（一）合同期限

甲方代销乙方产品，合同期限自年月日至年月日止，合同未到期，如要提前终止合同，需提前一个月通知对方，协商一致后可终止协议。

（二）代销商品

1、乙方委托甲方为其代销“雅美乐酒店有偿用品”，有关商品的具体名称、规格、价格等具体明细见附件；

2、甲方在酒店（宾馆）客房内放置有偿用品，乙方免费提供有偿用品展架，协议终止后甲方须将展架归还给乙方，如有损坏，甲方需按乙方进价给予乙方赔偿；

3、乙方提供商品如需价格调整，乙方应提前一个月以书面形式通知甲方，如未及时将调整价格通知甲方，甲方有权按原先价格执行；

（三）交货及验收1、2、乙方送货至甲方酒店库房，产生运输成本有乙方承担； 甲方根据酒店销售情况向乙方下订货单（书面或口头），乙方根据甲方订单及时组织货源，对于库存不足商品应及时通知甲方，以免缺货、断货情况的发生；

3、甲方收到乙方商品，应由指定人员对商品及时进行验货，并在乙方提供的收货单上签字或盖章。甲方在收货时应对商品的规格、包装、数量进行验收，内在质量的验收及质量异议的提出在规定的10天之内通知乙方，否则视为验收合格；

（四）结算方式1、2、甲方按乙方提供商品的价格单给乙方结算； 货款以月为单位结算，每月日结算一次，结算以乙方提供的由甲方收货人员签字的收货单为依据进行结算；

（五）违约责任

1、逾期付款甲方须向乙方支付违约金（违约金为当月付款金额的2%），同时守约方有权与违约方解除合同；

2、违约方应承担守约方因采取诉讼、仲裁方式追究违约方违约责任而产生的律师费、差旅费及其他费用；

3、解决纠纷的办法：友好协商。协商不成，任何一方均可提交甲或乙双方所在地（仲裁或法院）解决；

4、作为本合同的证据，甲乙双方签名盖章生效。本合同一式两份，加以双方各执一份。

委托方（乙方）盖章：代销方（甲方）盖章： 公司名称：酒店名称：

法人或委托代理人签名：法人或委托人签名： 电话：电话：

关于销售合同整理归档的通知 篇3

各***负责人：

您好！

当前合同管理混乱，存在以下不良现象：

一、合同摆放散乱。合同被寄存在不同位置，开具发票、整合业绩表时找不到合同；

二、合同缺失。由于之前流程不规范，存在货已经发出到结款的时，找不到合同的现象；

三、销售合同缺乏统一管理。

为改善此类现象、减少因合同带给公司相关部门工作麻烦，避免浪费时间、人力，杜绝找不到合同的现象。

现***要规范合同管理流程，对销售合同做如下规定：

1、各办事处在签订销售合同并已将合同设备申请完毕后，需按照我们提供给大家的台账表格将合同相关信息填写完毕。

2、需要开具发票时将合同原件和合同台账表一并发回公司备档。注意以后每份合同均需在合同封面上用铅笔写出申请该项目的OA单号（若有多个OA单号，要求全部写上）。

3、以后与客户间有新的合作方式，且大家如若不知道如何填写合同台账时，可以与公司***联系。

为销售合同便于统一管理，请将合同原件统一发给***，扫描件和台账表发至其邮箱：***电话：***。事情重要，望各***给予配合。特此通知！

***

房屋租赁合同解除协议整理版 篇4

甲

方：_ _ _____________________ _

乙

方：_ _ ______________________

签订日期 ：_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日

房屋租赁合同解除协议整理版 2020

The content of this contract is only a reference for both parties.You must read the listed terms carefully when using it.The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied.房屋租赁合同解除协议

出租方(甲方)：____________

承租方(乙方)：____________

甲、乙双方于________年____月____日签署的____《房屋租赁合同》，双方至目前为止履行情况良好。由于乙方____________________规划原因，要求终止原《房屋租赁合同》，经双方协商一致，达成以下条款：

一、原合同租赁期计至________年____月____日。

二、从________年____月____日起，尚未履行的合同内容，终止执行。

三、乙方应于________年____月____日前将设备、管线等自行搬出，租赁房屋退回给甲方，依附于租赁房屋的装修等归甲方所有。如乙方不按时退租，每逾期一天，须向甲方支付原合同月租金 3%的违约金。

四、原合同终止后，乙方除应付租金外，同意补偿三个月的原合同租金给甲方。

五、原合同终止后，双方同意就原合同事项互不追究法律责任。

六、双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议，应首先通过友好协商解决。如协调解决不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

七、本协议书自双方盖章或签字之日起生效。

说明：本合同内容仅供甲乙双方的一种参考，使用时须仔细阅读所列条款，合同内容根据双方实际情况来进行调整，切勿直接套用。文件可直接下载编辑，可用于电子存档。

八、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：___________________乙方：______________

委托代理人：____________代表人：____________

联系电话：____________联系电话：____________

烟田整理施工合同 篇5

2、合同的8种分类：1）双务合同与单务合同2）有偿合同与无偿合同

3）有名合同与无名合同4）诺成合同与实践合同5）要式合同与不要式合同

6）主合同与从合同7）本约（本合同）与预约（预备合同）8）为订约人自己订立的合同与为第三人利益订立的合同。

3、1999年3月15日，第九届全国人民代表大会第二次会议审议通过了《中华人民共和国合同法》。

4、合同成立需具备以下几个条件：

1）存在双方或多方订约当事人；2）订约当事人对主要条款达成合意；3）合同成立一般要经过要约和承诺阶段。

5、缔约过失责任具有以下法律特征：1）此种责任发生在合同订立阶段，合同尚未成立，或虽成立，但被确认无效或者撤销；2）一方违反了以诚信原则而产生的义务，此种义务不是约定义务，而是一种法定义务；3）造成了另一方信赖利益损失，此种损失基于信赖而发生。

6、合同成立于生效的区别：合同的成立，是指缔约当事人就合同的主要条款达成合意，但合同的成立只是解决了当事人之间是否存在合意的问题，并不意味着已经成立的合同都能产生法律约束力。换言之，即使合同已经成立，如果不符合法律规定的生效要件，仍然不能产生法律效力。合法的合同从合同成立时起具有法律效力，而违法合同虽然成立但不会产生法律效力。

7、合同的一般生效条件包括下列4个条件：1）行为人具有相应的民事行为能力；2）意思表达真实；3）不违反法律和社会公共利益；4）合同必须具备法律所要求的形式。

8、合同被确认无效或被撤销的后果有两种，即返还财产和赔偿损失。（如果属于违法物品可以收归国有。）

9、什么叫抗辩权？答：抗辩权是指在符合法定条件时，当事人一方对抗对方当事人的履行请求权，暂时拒绝履行其债务的权利。

10、合同保全是指法律为防止因债务人财产的不当减少而给债权人带来危害，允许债权人行使撤销权或代位权。

11、违约责任，是指合同当事人因违反合同义务而应承担的责任。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12、违约金，是指由当事人通过协商预先确定的在违约发生后做出的独立于履行行为之外的给付。定金是指合同当事人为了确保合同的履行，由一方预先给付另一方一定数额的金钱或其他物品。

13、订立施工合同应具备的条件：

1）初步设计已经批准；2）工程项目已经列入建设计划；3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）对于招投标工程，中标通知书已经下达。

14、《建设工程施工合同》由以下文件组成：双方签署的合同协议、中标技术改造、设备更新等安装工程项目均通知书、投标函及其附件、本合同专用可投保安装工程一切险。条款、本合同通用条款、本合同所适用的标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

15、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：1）工程本身的损害、因工程损害导致的第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和带安装的设备的损害，由发包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人机械设备损坏及停工损失，有承包人承担；4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；6）延误工期相应顺延

16、基准日期：合同中定义的基准日前是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。这一日期为雇主与承包商承担风险的界线，即在基准日期之后所发生的一切风险作为一个有经验的承包商在投标是若不能合理预见，则由雇主承担。在此日期之前，无论是何种涉及投标报价风险发生，均由承包商承担。

17、索赔的定义：建设工程索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是应由合同对方应承担责任或风险的事件造成损失后，向对方提出补偿的权利要求。

18、索赔要成立必须满足以下条件：1）索赔一方有损失；2）这种损失是应由业主承担责任或风险的事件所造成的，承包商没有过错；3）承包商及时提交了索赔意向通知和索赔报告

19、索赔程序：1）索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期（或）补偿经济损失的索赔报告及有关材料；3）当该索赔事件持续进行，承包人应当相应的向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告；4）工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔报告理由及证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料后28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。20、反索赔，是指一方提出索赔时，另一方对索赔要求提出反驳、反击，防止对方提出索赔，不让对方的索赔成功或全部成功，并借此机会向对方提出索赔以保护自身合法利益的管理行为。

21、担保的方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。

22、保险法规定从事保险活动遵循以下原则：1）保险利益原则2）损失补偿原则3）保险近因原则4）重复保险的分摊原则

烟田整理施工合同 篇6

甲方：

乙方：

现经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方对已建成使用的网站进行管理维及机房运维等相关事宜达成以下协议，双方声明，认真履行合同，承担合同所规定的权力义务。

第一章 网站管理、维护及信息更新

一、甲方委托乙方对甲方网站进行管理、维护及信息更新和网改版、专

题制作等工作，乙方按照本合同的约定提供服务。

1、乙方保证该网站安全健康运行，防止黑客入侵以及遭受篡改，并对该网站进行24小时监控。

2、做好网站所在服务器的管理，根据需要对网站所在服务器装设安全软件，保证网站24小时运行。

3、除不可抗力之外，乙方所管理维护的网站出现问题，乙方将及时作出应急响应措施1小时内提出应急方案,2小时内响应措施恢复网站正常运行。

4、乙方会根据服务器运行情况不定期会服务器进行维护甚至重装系统，在此期间网站会在24小时内可能无法正常访问。针对这种情况，乙方自备空间为网站提供服务或者转到其他备用服务器并保证2小时内正常运行网站。

5、乙方根据甲方工作情况，制作相应的专题专栏。在形式和内容上

体现局当前工作成绩和工作精神。让我们的网站更加丰富多彩。

6、乙方对甲方提供的文字、图片、视频等信息资料及时无误的上传

到网站，尽量保证网站能时时更新。

7、乙方就甲方委托管理的网站，根据甲方需要可以对网站进行二次

开发，增设相应模块

二、甲方应大力支持乙方工作，并根据乙方所需，为乙方提供相应工具、材料等。

1、甲方有最新工作的文字、图片、视频等资料时应及时与甲方沟通

联系。

2、甲方应乙方要求积极配合乙方查找资料、收集素材，为乙方顺利

完成工作提供方便。

3、在合理的条件下甲方不得以任何理由推脱或者拖延，影响乙方工

作进度，对此乙方不负任何责任，造成的后果及影响有甲方承担。

4、网站安全甲方应与乙方共同监管，如发现问题及时通知乙方，让

风险降到最低。

第二章机房管理及维护

一、甲方派工作人员与乙方共同清点设备，列出设备清单双方签字或盖

章，并做为本合同附件保存。

二、在乙方承担维护工作之前如有设备运行不稳定或者是设备有损坏的甲方应明确指出。同时甲方应详细说明机房情况以便乙方掌握具体

情况，保证机房的运行。

三、技术相关服务包括技术咨询、电话故障处理、现场服务、远程故障

处理、定期设备巡检、服务工作报告等。

1、技术咨询服务——技术咨询服务的内容包括新产品新技术通报，软硬

件技术，系统改进意见，提供技术方案，软件规划设计等。

2、电话帮助服务——在问题不复杂并且容易解决的情况下，甲方可以电

话乙方，乙方用电话指导的方式处理问题。

3、现场服务——我公司提供7*8现场技术支持服务，对于通过电话难以

解决的问题，我们的工程师将在故障级别规定的时间之内赶赴现场，提供现场技术支持服务。如遇重大突发事件时，乙方无条件并在2小

时内及时赶到现场予以处理。

4、定期设备巡检——对整个系统设备进行检查，网络性能进行分析、优

化，同时监控用户的网络利用率，警告网络容量问题和潜在的网络瓶

颈，保证系统处于健康状态。

5、乙方每月以书面形式向甲方提交服务工作报告，以便甲方及时了解机

房情况。

四、硬件维护

1、预防性维护--为确保系统高效率、高稳定地运行，我公司将安排定期

对设备进行检测、除尘等预防性维护。

2、故障修理--在本次维保服务合同期内，如设备损坏并需要更换时甲方

应积极配合乙方一起协作排除障碍。

五、响应速度与故障解决承诺

①、78（每周7天，每天8小时）技术支持，每周至少有一天到现场

维护。我们承诺以最快的速度赶到现场及时处理问题。并保证联系电

话24小时开机。

②、硬件设备故障自甲方提出申请或乙方检测到后保证在24小时内修

复。

③、网络故障我们先查找原因，待明确问题原因后2小时内处理问题。

六、甲方应明确设备更换，材料更换等费用报销制度。以便乙方在购买

材料后能及时报销处理。

七、违约责任：如乙方未按合同约定提供服务，则乙方要按合同金额的%向甲方交付违约金，并承担由此产生的后果。

八、争议解决：合同在履行过程中若发生争议，由双方友好协商解决；

若协商不成。则向乙方所在地合同仲裁委员会申请仲裁。

九、合同总款项

1、网站管理维护费用：元/年

2、机房管理维护费用：元/年

合同总款项：元/年

十、本合同一式二份，由甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并加盖

合同专用章后生效。

十一、其他未尽事宜，甲乙双方友好协商以补充合同方式解决。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

委托代表（签字）：委托代表（签字）：

烟田整理施工合同 篇7

租

赁

合同

合同编号：[2013]摊（门）租字第 8号

龙里恒丰农资贸易有限责任公司

摊位（门面）租赁合同

出租人：龙里恒丰农资贸易有限责任公司（以下简称甲方）

承租人：（以下简称乙方）

根据《合同法》、《食品安全法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方公平、自愿、平等协商，就农贸市场摊位（门面）租赁事宜达成一致，订立本合同。

第一条：摊位（门面）基本情况

本合同所指摊位（门面）位于龙里县龙山镇北门供销农贸市场区域号，用于经营。

第二条：租赁期限

约定租赁期限为年，2013年月日起至年月止。合同期满后，乙方需续租的，应提前一个月告知甲方，否则，甲方有权另行招租。

第三条：租赁的相关费用和支付办法

一、相关费用：

1、租金为每月元（￥：），现因市场受其他因素影响，经双方协商一致，甲方暂时按每月元（￥：）收取乙方租金，待市场经营正常后，甲方将按原价收取乙方租金；

2、保证金（不计利息，含商品质量保证金、食品安全保证金、整脏治乱保证金、市场财务损坏赔偿保证金、信誉保证金、消费者权益保证金、守约保证金等）元（￥：），考虑到市场目前存在的经营困难，甲方暂不收取乙方保证金，待市场经营正常后，乙方必须及时补交保证金。

3、门面装修费用：元（￥：），实际收取元（￥：），待市场经营正常后，乙方必须及时将门面装修费用补交清楚。

4、保洁服务费元/月。

5、以上费用乙方必须按合同约定及时交费，在同等条件下乙方方可享有优先承租的权利，否则，甲方有权收回门面另行招租。

二、支付办法：

1、租金按交付，合同签订之日交付首期租金，下一期支付日为已支付租金期满最后一个月的25日至30日，逾期滞纳金按每天10元收取；

2、保证金、进场杂费、保洁服务费与摊位（门面）租金同时交纳，逾期每天收取滞纳金5元；

3、先付款后使用，合同期内租金不变，合同期满后甲方有权调整租金。

第四条：摊位（门面）的调整和转租

在租赁期间，如因市场改造升级，对摊位（门面）进行调整的，甲方应提前30天通知乙方，乙方应给予支持配合，期间已交付的租金及其他费用向后顺延。

乙方转租摊位（门面），应事先向甲方书面申请，经甲方同意方可转租。转租期限

应在本合同租赁期限之内。转租期间，本合同继续有效。

第五条：保证金的使用及退还

一、使用

1、用于支付乙方因商品质量、经营信誉等因素给甲方、消费者造成损害的先行赔偿；

2、用于乙方拖欠摊位（门面）租金的先行支付。

二、退还

1、保证金在合同期内，乙方无违规违约，期满时如无需续租摊位（门面）时，甲方一次性退还乙方。

2、经乙方预定摊位（门面）且甲方已给予安排的，如乙方未入场经营或中途退场的，其交纳的保证金和摊位（门面）租金，甲方将不给予退还。

第六条：甲、乙双方的权利与义务

一、甲方的权利

1、依据法律、法规、政策规定及农贸市场4A标准，制定市场管理制度，协助有关管理部门制止市场内经营者制售假冒伪劣商品及其他扰乱市场经营秩序的行为。

2、设立投诉点受理投诉并进行调解，配合消费者协会和有关行政管理部门对市场内发生的消费争议进行调查和处理。

3、制止市场内占道、搭建、扩摊等影响市场秩序的行为。

4、督促乙方办理市场内经营所需证照及有关手续，查验入场经营者的经营资格。

5、开展有关法律、法规、政策的宣传，组织市场经营户开展文明经营活动。

二、甲方的义务

1、确保市场内的水电、消防、安全、卫生等设施符合使用条件并达到有关标准，按约定做好市场的管理，承担维修责任。

2、保证场内通道畅通，通道卫生整洁，场外周边环境整洁。

3、设置符合规定数据要求的法定合格的复检计量器具。按规定配置食用农产品安全快速定性检测设施，配备检测人员，提供检测服务。

4、统一市场商品准入所需的空白台账，负责指导、督促乙方及时收集原始进货票证，记录商品准入台账。对乙方记录完毕归档的台账，甲方提供保管服务，专人管理，妥善保管，保存期不少于两年。

5、履行食品安全法定义务，落实专人负责商品准入工作，明确入场经营者的食品安全管理责任，定期对入场食品经营者的经营环境和条件进行检查，发现相关违法行为及时予以制止，情节严重的，报工商行政管理等相关管理部门处理。

第七条：乙方的权利义务

一、乙方的权利

1、在依法核准的经验范围内自主开展经营活动。

2、有权对市场管理提出合理化建议。

二、乙方的义务

1、遵守国家法律法规和各项市场管理规章制度，自觉参加甲方举办的有关法律、法规、政策的学习，依法经营、诚信经营、亮照经营，做到证照齐全，明码标价、照章纳税（费）。

2、不得销售《食品安全法》禁止生产经营的食品，包括假冒伪劣商品，“三无”商品，掺杂使假，以次充好及法律法规禁止销售的其他商品。

3、爱护市场设施，配合协助甲方做好市场的管理工作，自觉维护市场经营秩序和

环境安全；自觉遵守市场用电管理规定。

4、乙方购进商品，应检验商品质量，按规定索取和保存能够证明进货来源的原始发票、单据、合同等，建立进货台账。经营肉类、禽类等商品，应按规定索取检验检疫合格证明。

5、从事批发经营的，应该按照国家有关规定向购货者出具销售票据和其他有关凭证，并进行台账登记备查。

6、自觉服从工商行政管理等部门对商品质量的抽检；经快速定性检测为不合格的商品，乙方应在有关部门的监督下自行销毁或作无害化处理。

7、乙方应服从甲方对商品分类规划的管理，保持商品陈列整齐统一，货物陈列有序，保持摊位（门面）的卫生整洁，不占道经营，环境卫生做到门前三包。

8、从事食品生产经营的，所经营的食品应符合食品安全标准和《食品安全法》的相关规定。

第八条：违约责任

一、甲方的违约责任

1、甲方未按合同约定为乙方提供摊位（门面）时，须支付乙方所支付摊位（门面）租金及保证金总额20%的违约金，在合理期限内仍未提供的，乙方有权解除合同，甲方一次性退还乙方全额所交款，并支付违约金。

2、未按约定履行维修、物业管理等责任，给乙方造成人身财产损害的，甲方应承担赔偿损失的责任。

二、乙方的违约责任

1、乙方未按约定交纳摊位（门面）租金，每逾期一日，违约金按10元/天计算。经催告后在合理期限内仍未交纳的，甲方有权解除合同且不予退还乙方已交纳的保证金。

2、摊位（门面）交付后15日内未开业或在租赁期内无正当理由连续停业30天以上的，甲方有权解除合同且不予退还乙方所交租金和保证金。

3、从事违法经营活动，被有关部门处以吊销营业执照或拒不服从甲方正当管理，给市场声誉造成不良影响的，甲方有权解除合同且不予退还乙方所交租金和保证金。

4、未经甲方同意，擅自将摊位（门面）转租他人的，甲方有权解除合同且不予退还乙方所交租金和保证金。

5、乙方不及时收集记录商品准入工作所需的资料或台账，经甲方三次以上催办，仍不办理，须向甲方交纳违约金50元，情节严重的，甲方有权解除合同。

6、乙方不服从甲方对市场内经营商品陈列、货物摆放、占道经营的管理，经甲方三次以上催告任不予以改正，须向甲方交纳违约金50元，情节严重的，甲方有权解除合同。

7、乙方未按相关规定对经快速定性检测为不合格的商品进行销毁或作无害化处理，经查证属实三次以上，须向甲方交纳违约金500元。情节严重的，甲方有权解除合同。

8、对严重失信的经营者，取消其下一合同期的租赁资格。对被工商行政部门年度两次以上行政处罚的、在其经营商品中添加有毒有害物质经查证属实的，列入市场经营者黑名单的，将其清退出市场。

上述违约金由违约者于收到违约通知之日起，五日内自行到市场管理办公室交纳，超过交纳期限的，从其交纳的保证金中扣除。

第九条：其他

1、甲方于每年年底，在经营户中开展争先创优评比活动，评出先进文明、遵章守法经营户，对其给予奖励。

2、甲方依据有关法律、法规、政策及农贸市场4A标准制定的《市场食品安全制度》、《市场食品退市制度》、《市场文明经商公约》、《市场准入制度》、《市场食品安全质量质量制度》、《市场活禽摊区管理休市制度》、《市场购销台账制度》、《市场环境卫生制度》、《门前三包卫生责任书》、《市场水电火使用制度》、《市场计量管理制度》、《市场进货检查验收制度》、《市场管理办法》、《市场消防安全管理制度》、《市场生鲜蔬菜、水果入场管理制度》、《农贸市场管理规则》等市场管理规章制度，市场经营户共同遵守。各项市场管理规章制度作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同如有未尽事宜，需双方共同协商补充，补充约定与本合同具有同等法律效力。

4、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，向龙里县人民法院起诉。

第十条：本合同经双方签字、盖章后生效。

第十一条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人（负责人）：

烟田整理施工合同 篇8

关于印发《福建省新一轮土地承包合同签订工作方案》的通知

闽委办[1999]51号（1999年7月21日）

各地、市、县（区）委，宁德地区行政公署，各市、县（区）人民政府，省直有关单位：

经省委、省政府领导同意，现将《福建省新一轮土地承包合同签订工作方案》印发你们，请认真组织实施。

福建省新一轮土地承包合同签订工作方案

根据中央关于土地承包期再延长30年的政策规定，去年以来，我省各地普遍开展了土地延包工作，已经向94.5％的农户发放了“土地承包经营权证”，部分农户与发包方签订了新一轮土地承包合同，但多数地方土地承包合同尚未签订。根据中发[1999]•3号文件精神，为确保按期完成新一轮土地承包合同签订工作，特制定本工作方案。

一、指导思想

以党的十五届三中全会精神为指导，坚持稳定以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制，准确理解和把握中央关于土地承包期再延长30年的政策，依法签订土地承包合同，调动广大农民的积极性，保护承包合同双方的合法权益，促进农村经济发展。

二、实施步骤

根据省委、省政府的部署，我省新一轮土地承包合同签订工作今年年底前完成，分三个阶段进行。

1.•开展试点（1999年8月）。鉴于土地承包合同的签订工作涉及面广，情况复杂，难度很大。为了取得经验，指导面上工作，除厦门市外，其余各地、市各选择三个不同类型的县（普通型、山区型、近郊型）开展试点，每个县抓1－2个试点乡（镇）。通过试点，总结签订承包合同的做法和经验。

2.•全面实施（1999年9－12月底）。在试点工作的基础上，总结经验，全面实施。各地在签订土地承包合同时，要遵循下列程序：

⑴调查摸底。重点核实承包农户和土地面积。由于多数地方土地已延包到户，并已发放“土地承包经营权证”，因此承包合同中的土地面积应以“土地承包经营权证”上载明的土地面积为准。⑵合同签订。根据《福建省农业集体经济承包合同条例》的要求，填写承包合同书。承包合同书必须写明发包方和承包方的名称、姓名、承包的起止日期，并由发包方法定代表人和承包方代表签章，加盖发包方公章，注明签订合同的日期。属于村民小组发包的，应由村民小组长代表发包方签字，并加盖村集体经济组织或村民委员会公章予以确认。发包方法定代表人和承包方可委托他人签订，但应有书面委托书。如属发包方法定代表人承包，应由发包单位成员大会或代表会议推荐若干人代表发包方签名。承包合同书一式三份，正本由承包户持有，副本由发包方和乡（镇）人民政府各持一份。为便于保管，正本应印制成小册子。

⑶合同鉴证。鉴证是农业承包合同主管部门对合同的合法性、真实性、可行性进行审查，确认合同的合法有效的一个证明活动。通过鉴证，可以及时发现并纠正签订合同工作中存在的问题，使合同更加规范，防止和减少合同纠纷，也使农业承包合同主管部门对所签订的合同心中有数，便于检查和监督合同的履行，提高合同的履约率，最终达到保护合同双方合法权益的目的。因此，要根据《国务院批转农业部关于稳定和完善土地承包关系意见的通知》（国发[1995]•7号）的要求，认真做好合同的鉴证工作。土地承包合同由发包方所在乡（镇）经管站鉴证。鉴证时，鉴证人员应在合同书上签字，注明鉴证日期，加鉴证机关印章。

⑷合同归档。土地承包合同签订工作结束后，乡（镇）人民政府应当专门建立农业承包合同档案室，按照档案管理的要求，对合同进行编号，以村民小组为单位装订成册，专人、专柜保管。

3.•检查验收（2000年1月）。合同签订工作结束后，各地（市）要组织检查验收。发现违

背政策规定的，要及时加以纠正；发现走过场的，要坚决责令补课；对工作粗糙、群众不满意的，应认真进行调查，妥善处理。省里也将组织抽查，以确保工作质量。

三、具体政策

1.明确承包期限。根据中央关于土地承包期再延长30年的政策规定，土地承包合同的期限为30年。起止时间应与“土地承包经营权证”相符。实行公开招标承包的专业承包合同的承包期限，由承包双方协商确定。经有权机关审批的土地利用总体规划安排的各项非农建设用地，土地开发、整理范围内的土地，承包期限可依实际情况确定，具体期限应经发包单位三分之二以上成员代表同意。

2.•加强土地承包费管理。根据国发[1995]7号和中办发[1997]16号文件规定，不论“口粮田”、“责任田”、“经济田”还是“机动地”，其承包费都属于农民向集体经济组织上交的村提留、•乡统筹费的范围，其总额控制在农民负担5％的限额之内，不准突破。但工副业、茶果园、鱼塘、“四荒”等实行专业承包的项目可以通过招标的方式确定承包费。具体实施中按人均包到户的土地，承包费以当年农民负担监督卡载明的村提留、乡统筹数额为准。实行专业承包的，承包费按投标时确定的标准收取。不得提前预收几年的承包费，也不得将除村提留、乡统筹费之外的其他各项收费、集资和摊派纳入承包合同中收取。承包费的收取和使用情况要定期张榜公布，接受群众监督。要把签订承包合同与减轻农民负担工作结合起来，防止利用签订承包合同使增加农民负担合法化。

3.理顺关系，明确集体土地发包权。本着“谁所有，谁发包”的原则，属于乡（镇）集体经济组织所有的土地，由乡（镇）集体经济组织发包。属于村集体所有地土地，由村集体经济组织或村民委员会发包。属于村内农村集体经济组织的农民集体所有的土地，由村民小组发包。

4.对在签订承包合同中无正当理由，拒不签订承包合同或因对某些具体问题处理不尽满意而不签订承包合同的，应由农业承包合同主管部门依法处理。对确因工作过粗、政策落实不到位或

因少数农户对当地制定的承包方案有意见，而使少数农户未能承包到土地的，应依据有关政策规定，妥善加以解决后，签订承包合同。如多数农户对原承包方案有意见，应依据有关政策规定，重新制定承包方案，经发包单位三分之二以上成员大会或代表会议讨论通过后，报乡（镇）人民政府和县（市、区）人民政府主管部门批准，将土地延包到户，并签订承包合同。

5.规范土地流转行为。已领到“土地承包经营权证”的农户，其所承包的土地经发包方同意，转包给他人经营的，应先由发包方与农户签订承包合同，再由接包者与承包户签订转包协议，报发包方和乡（镇）人民政府备案。

6.为了保证政策的连续性，保护基层工作的积极性，在1998年土地延包工作中已经签订了承包合同的地方，除条款有明显违背法律、政策规定，需改签或补签补充条款外，其余承包合同不必重新签订。

四、加强领导，精心组织

新一轮土地承包合同签订工作是落实土地延包政策的一项重要保证，关系到广大农民的切身利益和农村改革、发展、稳定的大局，涉及面广，政策性强，各级党委、政府要加强领导，精心组织实施，有组织、有计划、有步骤地把这项工作抓紧抓好。

1.加强组织领导，统一部署。各级党委、政府要充分认识土地承包合同签订工作的复杂性、艰巨性及重要性，象重视“土地承包经营权证”发放工作一样，重视土地承包合同的签订工作。各级土地延包工作领导机构要发挥组织、协调、指导和检查、监督的作用。各级财政要在经费上予以支持。各级农业行政主管部门和乡（镇）经管站要认真组织学习有关法律、法规和政策，统一思想认识，领会精神实质，做好土地承包合同的签订、鉴证工作。

2.加大宣传力度，提高广大农村干部、群众依法签订承包合同的意识。各级党委、政府要运用各种舆论工具，做过细的思想工作，提高农户的合同意识，达到农户通过签订承包合同依法保护自己合法权益的目的。各级农业行政主管部门要通过各种方式，宣讲承包合同知识，提高广大

农村干部、群众签订、履行承包合同的意识。

3.深入调查研究，掌握真实情况。各级农业干部要深入到基层干部和农民中去，认真调查研究，充分听取他们对新一轮土地承包工作中的意见和建议，了解他们的要求。通过调查研究，摸清新一轮土地承包工作的基本情况，对新一轮土地承包合同签订工作中可能遇到的问题进行全面认真的分析研究，找准工作的重点和难点，结合近年来土地承包合同管理工作的经验，制定切实可行的工作方案。

4.认真组织学习培训，提高工作水平。各级农业行政主管部门要认真组织搞好农村经营管理干部和基层干部的业务培训工作，通过培训，使广大农村经营管理干部和基层干部全面准确地理解和掌握有关法律、法规和政策规定，确保工作的顺利开展。

施工资料整理顺序 篇9

开工报告、施工现场质量管理检查记录、企业资质证书及相关专业人员岗位证书、图纸会审、各项施工方案

2、垫层施工前

地基钎探记录、地基处理验收记录、桩基验收记录、地基承载力检测报告、土方开挖检验批、工程定位测量放线记录、基槽测量放线记录、地基验槽记录

3、垫层施工

技术交底、垫层测量放线记录，测量放线预检记录，模板安装、模板预检记录，混凝土浇灌申请书、砼出厂合格证及厂家28天报告，混凝土工程施工记录、砼施工检验批，砼标养强度报告，砼拆除检验批、现浇结构检验批。

4、基础底板防水

防水技术交底、防水材料出厂合格证（检测报告）及进场复试报告，垫层砼隐蔽，防水检验批，基础防水隐蔽工程验收记录, 特殊过程预检记录、确认单、反馈记录。

5、防水保护层

技术交底、保护层测量放线记录、测量放线预检记录、模板安装、模板预检记录，混凝土浇灌申请书、砼出厂合格证及厂家28天报告，混凝土工程施工记录、砼施工检验批，拆除检验批、砼标养强度报告，砼隐蔽

6、基础、地下一层、地下二层 技术交底、基础测量放线记录、测量放线预检记录、钢筋原材出厂合格证及进场复试报告，焊接材料出厂合格证，焊工上岗证，钢筋连接试验报告（必须有试焊报告），钢筋原材料、加工、安装检验批、模板安装、模板预检记录、钢筋隐蔽，混凝土浇灌申请书，砼出厂合格证及厂家28天报告，混凝土工程施工记录，砼施工检验批，防水砼检验批，砼标养强度报告，砼抗渗报告，砼拆模强度报告、拆模申请单、拆除检验批，砼同条件强度报告，混凝土结构同条件时间等效养护龄期温度记录，混凝土养护测温记录（如果冬施的话），砼隐蔽，7、回填土

土工击实试验报告，回填土检验报告，土方隐蔽，土方开挖、回填检验批

8、基础砌体

砌体工程施工质量控制等级检查记录，水泥出厂合格证及进场复试报告，砂进场复试报告，砖、砌体出厂合格证及进场复试报告，砂浆配合比通知单，配筋砌体检验批，砖或者填充墙砌体检验批，砌体隐蔽，植筋报告，植筋胶合格证

9、基础外墙防水

防水技术交底，防水材料出厂合格证（检测报告）及进场复试报告、外墙砼隐蔽、防水检验批、防水隐蔽，特殊过程预检记录、确认单、反馈单。地下室防水效果检查试验记录，10、后浇带（如果有的话）

模板预检记录、后浇带模板检验批、混凝土浇灌申请书，混凝土工程施工记录，后浇带砼施工检验批，砼标养强度报告，砼拆模强度报告，砼抗渗报告，10、基础验收

基础验收自评报告。砼强度统计评定，钢筋保护层厚度检验，砂浆强度统计评定，施工日志，地下室防水效果检查试验记录，结构实体混凝土强度检验记录，设计变更通知单，工程洽商、联系单，回弹法检测混凝土抗压强度报告（如果做了回弹的话），大体积混凝土测温记录（如果是大体积砼的话），植筋报告，分部（子分部）工程质量验收记录及附表三张，基础工程验收表（太原市），注意：地基基础验收时，室外回填土、防水等未施工，分部工程验收记录中可以先将回填土、防水等分项工程名称、数量列入，等此分项施工完后，由监理单位组织验收，并在分部工程验收记录说明栏中说明此分项的质量验收情况。

单位工程、分部工程质量验收记录中，不包括建设单位分包工程。质量目标省优及省优以上，将建设单位分包工程汇总。公司核查必看：

（1）分部（子分部）工程质量验收记录及附表三张、分公司主任工程师、质量负责人签字的分部表。

（2）所含所有分项工程、检验批质量验收记录（内容完整、签章齐全）；

（3）桩基（地基处理）验收记录（签章齐全）（4）地基承载力检测报告（5）桩基检测报告

（6）钢筋保护层厚度检测报告（7）结构实体混凝土强度检验记录（8）定位测量放线记录（9）沉降观测记录（自测）

11、主体

钢筋隐蔽，钢筋、模板、砼技术交底，基槽及各层测量放线记录，测量放线预检记录，钢筋原材出厂合格证及进场复试报告，焊接材料出厂合格证，焊工上岗证，钢筋连接试验报告，钢筋原材料、加工、安装检验批，模板安装检验批、模板预检记录、模板拆除检验批、梁板模板拆模申请单，混凝土浇灌申请书，砼出厂合格证及厂家28天报告，混凝土工程施工记录，砼施工检验批，砼标养强度报告，砼同条件强度报告，砼拆模强度报告，混凝土结构同条件时间等效养护龄期温度记录，混凝土养护测温记录（如果冬施的话），建筑物沉降观测记录（根据图纸要求，要求有第三方和自己测的），12、主体砌体 同基础砌体

13、主体验收

主体验收自评报告，钢筋保护层厚度检验，砼强度统计评定，砂浆强度统计评定，施工日志，结构实体混凝土强度检验记录，分部（子分部）工程质量验收记录及附表三张，主体工程验收表（太原市），设计变更通知单，工程洽商、联系单，回弹法检测混凝土抗压强度报告（如果做了回弹的话），抽气（风）道检查记录，建筑物垂直度、标高、全高测量记录、公司核查必看：

（1）主体结构分部（子分部）工程质量验收记录及附表三张、分公司主任工程师、质量负责人签字的分部表

（2）所含所有分项工程、检验批质量验收记录（内容完整、签章齐全）、（3）地基基础分部（子分部）工程质量验收记录（4）钢筋保护层厚度检测报告（5）结构实体混凝土强度检验记录

（6）创优策划方案（装修、屋面分部工程）

（7）20张工程照片，详见《工程质量管理手册》中《工程影像资料收集管理办法》。

（8）主体结构实测实量记录、（9）主体结构工程验收情况表（分公司质量负责人、项目经理均由本人签字）

14、屋面

技术交底，所用原材出厂合格证及进场复试报告，根据实际做法各步骤的检验批，各隐蔽部位隐蔽验收记录、屋面淋水试验记录，屋面分部（子分部）工程质量验收记录及附表三张。

15、装饰装修（根据实际情况，以下有可能不全）

技术交底，原材出厂合格证及进场复试报告，根据实际做法各步骤的检验批，各隐蔽部位隐蔽验收记录、有防水要求的底面蓄水试验记录，外墙砖拉拔检测，抽气（风）道检查记录，建筑物垂直度、标高、全高测量记录，建筑物沉降观测记录（根据图纸要求，要求有第三方和自己测的），装饰装修分部（子分部）工程质量验收记录及附表三张

16、节能（根据实际情况）

各种节能原材（墙体保温、屋面保温、门窗、地下室底板保温、楼梯间保温）出厂合格证及进场复试报告，根据实际做法各步骤的检验批，墙体钻芯取样，外墙保温板拉拔检测，外窗七性检测，各隐蔽部位隐蔽验收记录

17、竣工

室内环境检测报告，竣工报告，建设工程施工竣工报告（文字部分）竣工验收证明书单位（子单位）工程质量竣工验收记录及附表，沉降观测分析报告，沉降观测效果图 单位工程竣工验收公司核查：

（1）装修、屋面、节能分部工程验收记录。

（2）所包含的分项工程、检验批质量验收记录（内容完整、签章齐全、形成对应时间）

（3）分公司主任工程师、质量负责人签字的分部表（4）分公司质量验收资料核查记录（5）主体分部工程质量验收记录（6）施工组织设计

（7）施工合同、补充协议、建设单位分包工程的证明文件（8）装修、屋面分部实测实量记录（9）单位工程验收情况表（10）单位工程预检记录（11）20张工程照片