2022二级建造师试题

2022二级建造师试题（精选8篇）

2022二级建造师试题 篇1

1.施工成本管理中( )是其他各类措施的前提和保障。

A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.管理措施 答案：A

解析：组织措施是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加什么费用。运用得当可以收到良好的效果。

2.在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列( )。

A.施工组织工作 B.计划和协调工作 C.组织和管理工作 D.筹划和准备工作 答案：D

3.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是( )。 P76

A.成本分析 B.确定目标成本 C.分析目标成本 D.成本控制 答案：B

4.某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，地基与基础分部工程完成后，其钢筋混凝土工程实际完成的

工程量是1001m3，而投标时工程量清单中该分项的工程量是995m3.在这种情况下，业主应根据( )计算该分项应

付的工程款。

A.995m3 乘以合同单价 B.995m3 乘以调整后的单价 C.1001m3 乘以合同单价

D.1001m3 乘以调整后的单价 答案：C

5.业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的总目标是指项目的( )。

A.总费用目标 B.总成本目标 C.总利润目标 D.总投资目标 答案：D

6.施工质量控制中，事后质量控制的重点是( )。P140

A.强调质量目标的计划预控 B.加强对质量活动的行为约束 C.对质量活动过程和结果的监督控制

D.发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态 答案：D

7.因发包人未按( )提供施工条件造成工期拖延的，承包商可向发包人提出索赔。P190

A.施工进度计划要求 B.施工承包合同要求 C.招标文件要求 D.承包商投标文件要求 答案：B

8.材料消耗定额是指在( )的条件下，生产单位质量合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品

和水、电等资源消耗的数量标准。P60

A.材料供应合理 B.保证规定生产期限内 C.符合生产标准 D.合理和节约使用材料 答案：D

9.施工组织设计基本内容除了工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以外，还应该包括( )。

P25 A.技术经济指标 B.技术措施 C.管理措施 D.组织措施 答案：A

10.建设工程施工任务委托的模式，反映了建设工程项目发包方和承包方之间、承包方与分包方等相互之间的

( )。P184 A.委托关系 B.合同关系 C.合作关系 D.代理关系 答案：B

二级建造师试题信息参考 篇2

学习是劳动，是充满思想的劳动。游手好闲的学习并不比学习游手好闲好。今天考试网小编为大家带来的是2017二级建造师《水利水电》试题精华，欢迎各位考生借鉴参考。

一、单项选择题

第 1 题

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—)的规定，某泵站工程等别为Ⅱ等，其次要建筑物级别应为( )级。

A. 2 B. 3

C. 4 D.5

正确答案：B,

第 2 题

某水闸底板混凝土所用砂的细度模数(Mx)为2.6,该砂属于( )砂。

A.粗 B.中

C.细 D.特细

正确答案：B,

第 3 题

干硬性混凝土拌合物的和易性指标是 ( )

A.维勃稠度 B.分层度

C.坍落度 D.黏聚度

正确答案：A,

第 4 题 >

某水电工程坐落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段，设计采用全段围堰法导 流，此工程宜采用( )导流。

A.束窄河床 B.明渠

C.涵管 D.隧洞

正确答案：D,

第 5 题

钻孔爆破时，衡量浅孔和深孔的临界孔深是( )m。

A. 3 B. 4

C. 5 D. 6

正确答案：C,

第 6 题

测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用( )法。

A.环刀 B.烘干

C.灌砂 D.灌水

正确答案：D,

第 7 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 >

根据水利水电工程施工安全用电要求，在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为( )V。

A.12 B. 24

C.36 D. 38

正确答案：A,

第 8 题

根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利水电工程完成建设目标的标志是 ( )

A.合同工程完工验收 B.专项验收

C.后评价 D.竣工验收

正确答案：D,

第 9 题 根据《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[]271号)，大坝首次安全鉴定应在竣工验收后 ( )年内进行。

A. 1 B.3

C. 5 D. 7

正确答案：C,

第 10 题

某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水，此深井降水用电负荷应为( )类。

A.一 B. 二

C.三 D.四

正确答案：A,

二、多项选择题

第 1 题 根据《水土保持法》，建设项目中的水土保持设施应与主体工程同时

A.批准 B.设计

C.施工 D.投产使用

E.验收

正确答案：B,C,D,

第 2 题 土坝坝身控制测量包括 ()

A.坝轴线测设 B.平面控制测量

C.坡脚线放样 D.高程控制测量

E.清基开挖线放样

正确答案：B,D,

第 3 题

反映钢筋塑性性能的基本指标有 ()

A.屈服强度 B.伸长率

C.极限强度 D.冷弯性能

E.冷拉性能

正确答案：B,D,

第 4 题 抛投块料截流按不同的抛投合龙方法分为 ()

A.塞堵 B.平堵

C.盖堵 D.立堵

E.混合堵

正确答案：B,D,E,

第5 题 在水库加固工程蓄水安全鉴定工作中，必须进行鉴定的工程项目包括()

A.大坝 B.溢洪道

C.电站引水洞进口工程 D.电站厂房

E.下游消能防冲工程

正确答案：A,B,C,E,

第 6 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 >

水利工程建设项目的.施工招标应当具备的条件包括()

A.初步设计已经批准 B.招标设计已经完成

C.监理单位已确定 D.已办理报建手续

E.施工现场“四通一平”已完成

正确答案：A,B,C,

第 7 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 >

在工程建设实施阶段，质量监督机构监督的对象包括( )等单位。

A.建设 B.设计

C.施工 D.监理

E.运行管理

正确答案：A,B,C,D,

第 8 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 >

水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有 ( 〕

A.施工单位主要负责人 B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员 D.项目总工程师

E.特殊工程施工人员

正确答案：A,B,C,

第 9 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 >

根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168 — 96)，小型水电站工程验收工作分为( ) 验收。

A.分部工程 B.单位工程

C.阶段 D.机组启动

E.竣工

正确答案：C,D,E,

第 10 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 >

下列属于泵站出水建筑物的有 ( )

A.沉砂建筑物 B.前池

C.冲砂建筑物 D.出水池

E.压力水箱

二级建造师《市政工程》章节试题 篇3

单选题

1、水泥混凝土路面缩缝设传力杆时的切缝深度，不宜小于板厚的( )，且不得小于70mm。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

2、用于城市主干路、快速路的沥青表面层粗集料的压碎值应不大于( )。

A.26%

B.28%

C.30%

D.32%

3、基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的( )。

A.水平力

B.竖向力

C.冲击力

D.摩擦力

4、垫层材料的强度要求不一定高，但其( )必须要好。

A.耐热性

B.刚度

C.水稳定性

D.抗冻性

多选题

5、城镇主干路应( )。

A.连接城市各主要分区

B.以交通功能为主

C.实现交通连续通行

D.设有配套的交通安全与管理设施

E.以服务功能为主

6、下列有关土质路基碾压的描述，正确的有( )。

A.最大碾压速度不宜超过6km/h

B.碾压应从路基边缘向中央进行

C.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠

D.压路机轮外缘距路基边应保持安全距离

E.管顶以上500mm范围内不得使用压路机

7、改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外，还应做到( )。

A.初压开始温度不低于150℃

B.碾压终了的表面温度应不低于90℃

C.保持较短的初压区段

D.在超高路段由高向低碾压

E.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则

8、水泥混凝土路面施工时模板的支搭应达到( )等要求，模板内侧面应涂隔离剂。

A.错台小于10ram

B.安装稳固、顺直、平整、无扭曲

C.严禁在基层上挖槽嵌入模板

D.相邻模板连接应紧密平顺，不得错位

E.接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封

9、钢筋混凝土悬臂式挡土墙由( )组成。

A.立擘

B.墙面板

C.墙趾板

D.扶壁

E.墙踵板

10、水泥稳定土、石灰土、工业废渣稳定土基层施工技术中具有相同要求的有( )。

A.宜在气温较高季节组织施工，如春末或夏季

B.碾压时采用先轻型后重型压路机组合

C.厚度小于等于20cm时，用18～20t三轮压路机和振动压路机碾压

D.必须保湿养护，养护期严禁车辆通行

E.加水拌合及摊铺必须均匀

参考答案：单选题：1、B(26页)2、A(5页)3、B(2页)4、C 多选题：5、AB(1页)6、BCDE7、AB(23页)8、9、BCDE 10、

单选题

1、沥青混凝土面层可由一层或数层组成。双层或三层式面层的.下面层常用( )。

A.粗粒式沥青混凝土

B.中粒式沥青混凝土

C.细粒式沥青混凝土

D.砂粒式沥青混凝土

2、自行车道与人行道的面层常用( )。

A.粗粒式沥青混凝土

B.中粒式沥青混凝土

C.细粒式沥青混凝土

D.砂粒式沥青混凝土

3、城镇道路面层宜优先采用( )沥青，不宜使用煤沥青。

A.C级

B.D级

C.A级

D.B级

4、城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用( )作填充料。

A.矿粉

B.水泥

C.石灰

D.粉煤灰

5、水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置( )。

A.防冻垫层

B.排水垫层

C.半刚性垫层

D.刚性垫层

6、垫层的宽度应与路基宽度相同，其最小厚度为( )。

A.150mm

B.160mm

C.170mm

D.180mm

7、路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设( )。

A.防冻垫层

B.排水垫层

C.半刚性垫层

D.刚性垫层

8、基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同比混凝土面层每侧至少宽出300mm、500mm或650mm，与上述宽出宽度相对应的施工方式为( )。

A.小型机具施工，轨模式摊铺机施工，滑模式摊铺机施工

B.轨模式摊铺机施工，滑模式摊铺机施工，小型机具施工

C.滑模式摊铺机施工，小型机具施工，轨模式摊铺机施工

D.轨模式摊铺机施工，小型机具施工，滑模式摊铺机施工

9、依靠墙体自重抵挡土压力作用的是( )挡土墙。

A.重力式

B.钢筋混凝土悬臂式

C.衡重式

D.钢筋混凝土扶壁式

10、挡土墙静止不动，墙背土层未受任何干扰，作用在墙上的水平压应力称为( )。

A.水平土压力

B.静止土压力

C.主动土压力

D.被动土压力

2022二级建造师试题 篇4

一、单项选择题

1 项目结构图通过树状图对一个项目的结构进行分解，以反映组成该项目的所有( )。

A.工作部门

B.工作任务

C.工作人员

D.工作组织

参考答案：B

2 根据《质量管理体系基础与术语》(GB/T 19000--)，质量控制的定义是( )。

A.工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动

B.对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查

C.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动

D.参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度

参考答案：A

3 负责对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理的.机构是( )。

A.县级以上地方人民政府

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

参考答案：C

参考解析：

依据《建设工程安全生产管理条例》第五章“监督管理”对建设工程安全监督管理的规定，县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理，同级建设行政主管部门对建设工程安全生产实施监督管理。因此，选项C正确。

4 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差( )。

A.均为2周

B.分别为2周和3周

C.均为3周

D.分别为3周和2周

参考答案：D

5 按照文明工地标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌，应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和( )。

A.组织结构图

B.施工现场平面图

C.建筑总平面图

D.工程效果图

参考答案：B

6 下列选项中，属于风险评估工作的是( )。

A.分析存在哪些风险因素

B.确定识别出的风险的等级

C.向保险公司投保

D.对识别出的风险进行监控

参考答案：B

7 每一个工作部门可能得到直接和间接的上级工作部门下达的工作指令，会有多个矛盾的指令源，这是( )组织结构的特点。

A.线性

B.矩阵

C.职能

D.直线职能制

参考答案：C

8 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位防止环境污染的做法正确的是( )。

A.施工过程中的扬尘可以不控制

B.将有毒有害废弃物用作土方回填

C.泥浆水可直接排人城市排水设施和河流

D.采取有效措施控制施工过程中的扬尘

参考答案：D

9 当分部工程较大或较复杂时，可按( )划分为若干个子单位工程。

A.材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别

B.材料种类、施工特点、施工方法、专业系统及类别

C.材料价格、施工特点、施工程序、施工段

D.材料种类、施工特点、施工程序、施工段

参考答案：A

10 甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是( )。

A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订

B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任

C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同

D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价

参考答案：D

参考解析：

施工总承包管理模式下，分包合同通常由业主与分包单位直接签订。施工总承包管理单位不仅仅做管理与协调工作，还要对项目目标控制承担责任。如果施工总承包单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价。故选项D正确。

11 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为180万m3，合同中规定：土方工程单价为15元/m3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为12元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为230万m3，则土方工程款为( )万元。

A.3105

B.3174

C.3967

D.3381

参考答案：D

12 施工预算的作用是( )。

A.施工招标的主要依据

B.建设单位投资控制的主要依据

C.建设单位与施工单位结算的依据

D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据

参考答案：D

参考解析：

2022二级建造师试题 篇5

第 1 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第一部分施工管理 >2Z101000第一章施工管理 >2Z101020 施工管理的组织

某建设项目管理公司的项目部，根据该项目特点制定了投资控制、进度控制、质量控制、合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于( )。

A.物质流程组织

B.管理工作流程组织

C.信息工作流程组织

D.一般作业流程组织

正确答案：B,

第 2 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第一部分施工管理 >2Z101000第一章施工管理 >2Z101020 施工管理的组织

项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是( )。

A.工作流程图

B.组织结构图

C.项目结构图

D.工作任务分工表

正确答案：A,

第 3 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:二级建造师建设工程施工管理 >2Z101000第一章施工管理 >2Z101020 施工管理的组织

在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有( )。

A.项目结构

B.矩阵组织结构

C.线性组织结构

D.项目合同结构

E.职能组织结构

正确答案：B,C,E,

第 4 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:二级建造师建设工程施工管理 >2Z101000第一章施工管理 >2Z101020 施工管理的组织

某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有( )。

A.项目结构图

B.组织结构图

C.工作任务分工表

D.管理职能分工表

E.工作流程图

正确答案：B,C,D,E,

第 5 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第一部分施工管理 >2Z101000第一章施工管理 >2Z101020 施工管理的组织

某大型建设工程项目的组织系统采用了矩阵组织结构模式。为避免纵向和横向工作部门指令相互矛盾所产生不利的影响，减轻项目经理的协调工作量，该组织系统在纵向与横向部门指令发生矛盾时，可以采用的方式有( )。

A.以横向指令为主

B.让两类部门自己解决矛盾

C.由工作人员自己解决

D.以纵向指令为主

E.由最高管理人员亲自管理

正确答案：A,D,

第 6 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第一部分施工管理 >2Z101000第一章施工管理 >2Z101020 施工管理的组织

同一个建设工程项目可以有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合，并与将采用的合同结构相结合。项目结构分解可参考的原则有( )。

A.有利于绘制组织结构

B.有利于项目目标的`控制

C.有利于项目任务的发包

D.有利于项目任务的实施

E.有利于相关合同的管理

正确答案：B,C,D,E,

第 7 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第一部分施工管理 >2Z101000第一章施工管理 >2Z101020 施工管理的组织

下图示意了一个线性组织结构模式，该图所反映的组织关系有( )。

A.B2接受A的直接指挥

B.A可以直接向C21下达指令

C.A必须通过B2向C22下达指令

D.B2对C21有直接指挥权

E.B1有权向C23下达指令

正确答案：A,C,D,

第 8 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第一部分施工管理 >2Z104000施工质量控制 >2Z104030施工质量控制的内容和方法

设计单位在设计前拟采用无损试验测试既有建筑结构混凝土强度情况，常用的无损试验是( )。

A.冷拉试验

B.混凝土试块坍落度试验

C.混凝土试块抗压试验

D.超声波探伤

正确答案：D

第 9 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第一部分施工管理 >2Z104000施工质量控制 >2Z104030施工质量控制的内容和方法

设计单位在设计方案中，决定采用将钢筋锚入原结构混凝土后挑出原结构，然后支模浇筑混凝土后作为外挑梁。在钢筋锚入原结构混凝土的设计中，使用了一种新型的胶粘剂。为了确保施工质量，需要审查该新材料的( )。

A.实验室各项数据

B.鉴定证书

C.现场试验报告和鉴定报告

D.现场试验报告

正确答案：C

第 10 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:二级建造师建设工程施工管理 >2Z104000施工质量控制 >2Z104030施工质量控制的内容和方法

某项目为了确保使用钢材的质量，对钢材进行了抗拉试验，抗拉试验属于( )。

A.物理性能试验

B.化学性能试验

C.无损试验

D.X射线探伤试验

2022二级建造师试题 篇6

小编将2018年二级建造师项目管理考试试题整理如下：

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列关于施工总承包管理方的主要特征，说法正确的是()。

A.施工总承包管理方对所承包的建设工程主要承担施工任务

B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方签订施工合同

C.负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件

D.一般情况下，施工总承包管理方与供货方签订施工合同

【答案】C 【解析】施工总承包管理方(MC，Managing Contractor)对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，它的主要特征如下：

(1)一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务，则它也可参与施工。即A错误;(2)一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。即BD错误;(3)不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。

(4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。

(5)负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。C正确;(6)与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。

2.同一个建设工程项目可有不同的项目结构的分解方法，()的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的合同结构相结合。

A.组织结构

B.项目结构

C.管理结构

D.技术结构

【答案】B 【解析】同一个建设工程项目可有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的合同结构相结合。

3.()反映了最佳施工方案在时间上的安排，采用计划的形式，使工期、成本、资源等方面，通过计算和调整达到优化配置，符合项目目标的要求。

A.施工进度计划

B.施工平面图

点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 C.主要技术经济指标

D.工程概况

【答案】A 【解析】施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安排，采用计划的形式，使工期、成本、资源等方面，通过计算和调整达到优化配置，符合项目目标的要求

4.根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652 2011的《条文说明》，下列属于人员伤亡的是()。

A.施工发生的空气污染

B.工程建设活动对周边区域的土地与水资源的破坏

C.工程建设直接参与人员及场地周边第三方人员发生的伤害

D.周边环境改变对本工程造成的破坏

【答案】C 【解析】《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652 2011的《条文说明》对人员伤亡和环境影响事故的说明如下：

(1)人员伤亡包括：工程建设直接参与人员及场地周边第三方人员发生的伤害、死亡及职业健康危害。

(2)环境影响事故包括：

①施工对邻近既有建(构)筑物、道路、管线或其他设施等的破坏;②工程建设活动对周边区域的土地与水资源的破坏、对动(植)物的伤害;③施工发生的空气污染、光电磁辐射、光干扰、噪声及振动等;点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 ④周边环境改变或第三方活动对本工程造成的破坏。

ABD属于环境影响事故内容。

5.下列属于建筑安装工程费用中人工费的是()。

A.津贴、补贴 B.职工福利费

C.工会经费 D.失业保险费

【答案】A 【解析】人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：

1.计时工资或计件工资

2.奖金

3.津贴补贴

4.加班加点工资

5.特殊情况下支付的工资

6.在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归()。

A.建设单位 B.施工单位

C.监理单位 D.总承包单位

【答案】A 【解析】暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。

7.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，不可以作为安全文点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 明施工费计算基数的是()。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费+定额机械费

D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费+企业管理费

【答案】D 【解析】安全文明施工费的计算基数应为定额基价(定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费)、定额人工费或(定额人工费+定额机械费)，其费率由工程造价管理机构根据各专业工程的特点综合确定。

8.通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的是()。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】D 【解析】投资估算指标通常是以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的。

9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为200万m3，合同中规定：土方点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 工程单价为8元/m3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为6元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为250万m3，则土方工程款为()万元。

A.1960 B.1600 C.1200 D.1900 【答案】A 【解析】合同约定范围内(15%以内)的工程款为：

200(1+15%)8=230 8=1840万元

超过15%之后部分工程量的工程款为：

(250-230)6=120万元

则土方工程款合计=1840+120=1960万元

10.有关施工成本管理的措施的说法正确的是()。

A.加强施工定额管理和施工任务单管理属于合同措施

B.组织措施是最易为人们所接受和采用的措施

C.加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施

D.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于组织措施

【答案】C 【解析】加强施工定额管理和施工任务单管理属于组织措施，A错误;经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，B错误;加强施工调度，避免因施工计划不点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施，C正确;进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于技术措施，D错误。

以上是学尔森网校小编整理的2018年二级建造师项目管理考试试题的详细内容，二建管理知识点众多，想要全部掌握知识点太困难了，只要大家把学尔森网校总结的高频考点、重点知识掌握了，通过考试是不成问题的。

2022二级建造师试题 篇7

一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料（中文文本或附中文译文），还应提供（）。A.原产地证明 B.商检证明 C.出厂证明 D.验收证明 E.检测证明

答案AB参见教材P129

2、风管型温度传感器应在风管（）完成后进行安装。A.安装 B.试验 C.保温 D.防腐

答案C参见教材P130

3、涂漆及补口之前进行喷砂除锈处理，其除锈等级质量应达到（）级。A.Sa2.5B.Sa2 C.Sa3D.St2 答案A参见教材P85

4、启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（）。A.直流电动机B.永磁同步电动机 C.三相异步电动机D.单相异步电动机 答案A参见教材P13

5、产品焊接试板制作要求不正确的是（）。

A.现场组焊的圆筒形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板 B.圆筒形压力容器的纵向焊接接头的产品焊接试板，应作为筒节纵向焊接接头的延长部分

C.球罐的产品焊接试板应在焊接产品的同时，由施焊该球罐的焊工采用相同的条件和焊接工艺进行焊接

D.需进行热处理的压力容器，其焊接试板应同炉、同工艺随容器一起进行热处理 答案A参见教材P77

6、（）及管网组成。A.洒水喷头 B.报警阀组 C.水泵 D.水箱

E.水泵接合器

答案CDE参见教材P134

7、安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于（）M参见教材Pa。A.3B.5 C.7D.10 答案D参见教材P37

8、下面所列焊接工艺评定因素发生改变时，必须重新进行工艺评定的有（）。A.常用焊接方法中焊接材料改变

B.首次使用的某钢号母材，其同组别号中有一种钢号母材评定合格 C.改变焊接方法

D.改变焊后热处理类别 E.首次使用国外钢材

答案ACDE参见教材P30-31

9、电站发电机安装程序中，调整空气间隙工作应在（）后进行。A.检查及电气试验B.就位 C.附属设备安装D.穿转子 答案D参见教材P44

10、消防验收时，施工单位应提交的资料包括（）等。A.设备开箱记录 B.隐蔽工程验收记录 C.检测测试记录

D.设计变更文字记录 E.调试报告

答案ABDE参见教材P137

11、高压电器及成套装置的主要性能有（）。A.通断 B.保护 C.控制D.调节 E.适宜各种环境

答案ABCD参见教材P13

12、焊后液压强度试验常用洁净水进行，试验压力为（）的1.25?1.5倍。A.设计压力 B.操作压力

C.公称压力 D.额定工作压力 答案A参见教材P33

13、下列资料中，属于砌筑工序交接证明书必须具备的有（）。A.炉子中心线和控制标高的记录 B.隐蔽工程验收证明记录

C.托砖板焊接质量检查合格证明 D.锚固件材质合格证明

E.炉体的几何尺寸的复查记录 答案ABC参见教材P97

14、关于阀门检验，叙述正确的有（）。A.阀门应进行壳体试验压力和密封试验

B.阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍 C.阀门的密封试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.15倍 D.试验持续时间不得少于5min，试验温度为5～40℃

E.设计压力小于1M参见教材Pa的流体管道阀门抽查20%试验 答案ABD参见教材P55

15、下列热水管道安装要求的说法，正确的有（）。A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方 B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧 C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧 D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道 答案B参见教材P103

16、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气，应采用（）。A.软聚氯乙烯板 B.耐酸橡胶板 C.耐热橡胶板

D.不燃的耐温材料 E.防火材料

答案CDE参见教材P121

17、真空度试验按设计文件要求，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统，24h后系统增压率不应大于（）。A.5％B.10% C.15%D.20% 答案A参见教材P59

18、厚板一般都采用多层焊。焊接层数过少，每层焊缝的厚度过大，对焊缝金属的（）有不利的影响。A.强度B.外观成型 C.变形D.塑性

答案D参见教材P29

19、油浸电力变压器安装程序中，绝缘判断工作应在（）后进行。A.设备就位 B.器身检查

C.附件安装 D.本体密封检验 答案D参见教材P44

20、高压容器。

A.A1级压力容器制造B.A2级压力容器制造 C.A3级压力容器制造D.A4级压力容器制造 答案A参见教材P73

二、多项选择题（共 15 题，每题4分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21、根据建设工程项目管理规范，编制项目管理目标责任书的主要依据有-----------------项目合同文件组织的管理制度组织的经营方针和目标项目管理规划大纲

22、施工组织设计的施工部署及施工方案包括-----------------根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序

对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性‘定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案

23、单位工程竣工成本分析，应包括----------等内容。

竣工成本分析主要资源节超对比分析主要技术节约措施及经济效果分析

24、政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有---------------------法律手段经济手段

25、项目安全控制信息主要包括--------------------安全交底安全设施验收复查整改记录

26、用赢得值法进行费用，进行综合分析控制，基本参数有--------------已完工作预算费用计划工作预算费用已完工作实际费用

27、施工合同索赔的依据主要有---------------合同文件法律法规工程建设惯例

28、施工安全技术交底要求做到四口，五临边的防护设施，其中四口指的是-----------通道口楼梯口电梯井口预留洞口、29、关于总包合同的说法，正确的--------------------------采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险在固定总价合同中，承包人承担的工程量风险主要是人工费上涨由于承包人的失误导致投标报价技术错误，合同总价不给予调整

30、检验批质量合格的条件包括----------------主控项目检验合格一般项目检验合格资料检查合格

31、关于控制性施工进度计划的作用，表述正确的有------------论证施工总进度目标施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标是编制实施性进度计划的依据是施工进度动态控制的依据

32、对于一个施工项目而言，其成本计划的编制是一个不断深华的过程。在这一过程的不同阶段形成深度和作用不同的成本计划，按其作用可分为--------------------竞争性成本计划指导性成本计划实施性成本计划、33、分部分项工程施工组织设计的主要内容包括------------施工方法和施工机械的选择作业区施工平面布置图设计

技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施各项资源需求量计划

34、项目管理目标责任书的主要内容包括--------------项目设计、采购、施工、试运行等管理的内容和要求组织与项目经理部之间的责任、权限和利益分配项目经理解职和项目经理部解体的条件及办法

2022二级建造师试题 篇8

A.建立、健全安全生产责任制

B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员

D.建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备

E.依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险 202(2011)、取得安全生产许可证必须具备的条件有()

A、特种作业人员经考核合格

B、职工参加了工伤保险

C、通过了安全生产管理体系认证

D、依法进行了安全评价

E、已办理安全监督手续

203(2009)某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A、应急救援人员

B、单位主要负责人

C、全部作业人员

D、安全生产管理人员

E、特种作业人员

204.某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤1 人，轻伤3 人。根据《条例》，说法错误的是()

A、安全生产许可证有效期3 年

B、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时，发证机关可以不审查其安全生产条件

C、若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证

D、施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

205(2007)下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规禁止的是()

A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标

B.明示施工单位在施工中应优化工期

C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签定合同

D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

206.()未报县级以上建设行政主管部门审查批准的，不得使用。

A.施工组织设计

B.安全施工措施资料

C.规划设计方案

D.施工图设计文件

207.某厂房承包合同约定由建设单位采购墙体保温材料，外墙面采用彩钢板敷设。该保温材料到场后，施工单位做进场检验，未发现质量问题，遂直接使用安装于工程。质量监督站到场后，墙体工程已经隐蔽完成，要求拆验。经检验这是一批不合格材料。本案分析错误的是()

A 施工单位应负责返修，费用和工期可以向建设单位主张

B 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当经监理工程师签字方可施工

C 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知质量监督站到场

D 保温材料使用前，施工单位应在质量监督站的见证下做现场取样

208(2005).建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()

A 建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工

B 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D 建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

209(2011)根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A、增加工程内部装饰

B、建筑主体和承重结构变动

C、增加工程造价总额

D、改变建筑工程局部使用功能 210(2010).建设工程竣工验收应当具备()等条件

A.完整的技术档案资料和施工管理资料

B.工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告

C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

D.已办理竣工结算

E.有施工单位签署的工程保修书

211、工程组织竣工验收前，不需要提交质量合格文件的是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位 212(2008)某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《条例》规定，以下不属于建设单位质量责任的是()。

A.不得迫使承包方以低于成本价格竞标

B.对更换后的外墙保温材料进行检验

C.不得擅自改变主体结构进行装修

D.未取得保修书，不得组织工程竣工验收

213(2008).根据《建设工程质量管理条例》，()应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A.建设单位

B.监理公司

C.施工单位

D.设计单位

214(2005)按照《建设工程质量管理条例》规定，网架施工分包单位必须按照()施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

A.网架设计图纸和工程施工技术标准

B.网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准

C.网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准

D.网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准 215(2009)在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位的正确做法是()。

A、继续按照工程设计图纸施工

B、按照技术标准修改工程设计

C、及时向设计单位提出索赔

D、及时提出意见和建议

E、通过建设单位要求设计单位予以变更

216.某项目施工中因重大设计缺陷需改变原承重结构，重新进行结构设计。根据《建设工程质量管理条例》的规定，()

A.只能由原设计单位提出改建方案

B.经原审图机关批准，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位

设计

C.经原设计单位书面同意，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计

单位设计

D.修改后的结构安全，由修改单位和原设计单位承担连带责任 217(2006)施工单位试验员张某对用于工程的钢筋、水泥、防水材料等取样检验，根据《建设工程质量管理条例》，张某对以上材料必须按照()要求进行检验，合格后方可使用。

A.施工技术标准

B.总监理工程师

C.设计图纸

D.施工合同

E.质量监督机构

218(2007)某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则()。

A.商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验

B.商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验

C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验

D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验

219(2006I).某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工 2

程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和()。

A.建设行政主管部门

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.勘察单位

220.王某于2010年10月20日取得了建造师注册执业证书，王某应上报有关部门备案的最迟时间是()。

A.2010年11月20日

B.2010年12月20日

C.2010年10月30日

D.2010年12月5日

221.注册建造师不得同时担任两个及其以上建设工程项目负责人，但可有例外的情况是()。

A.所承建的工程施工进入收尾阶段

B.受聘企业人力资源确定不足

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意

D.因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人

222.赵某通过考试取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于具有二级资质的宏宇建筑公司。赵某可以建造师名义担任()。

A.各类中小型建设项目施工的项目经理

B.本专业大中型建设项目施工的项目经理

C.各类民用建设项目施工的项目经理

D.宏宇建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

223.王某在取得注册证书和执业印章1年后，其注册证书和执业印章失效了，可能发生的情形是()。

A.未达到注册建造师继续教育要求

B.聘用单位被吊销营业执照

C.依法被吊销注册证书

D.已与聘用单位解除聘用合同关系 224.甲省建筑公司在乙省承包了一项工程，然而《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应()。

A.适用《甲省建筑市场管理条例》

B.由国务院裁决适用哪一个

C.适用《乙省建筑市场管理条例》

D.由当事人选择适用哪一个 225.某建筑公司为了赶工，规定在施工中没有休息日、每天工作10小时。这种做法违反了宪法规定的公民的()。

A.劳动权

B.休息权

C.人身自由

D.平等权

226.民事法律关系的主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变，主体改变也称为()。

A.合同变更

B.合同转让

C.权力转移

D.义务移交

227.按照合同的约定，2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2010年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款。下面的说法正确的是()。

A.2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2010年12月1日起诉讼时效中断

D.2010年12月31日起诉讼时效中断

228.按照合同的约定，2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。

A.截止于2012年1月1日，承包商丧失诉权

B.2012年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C.截止于2012年1月1日，承包商丧失胜诉权

D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

229.某建设项目因故于2010年10月15日中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2010年()。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日 230(2008)依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，()无需取样送 3

检，即可用于工程。

A.水泥

B.焊剂

C.防水卷材

D.钢筋垫块 231(2008)以下是施工单位试验员的见证取样行为，不符合《建设工程质量管理条例》的有()。

A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B.在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D.在甲方代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

E.在甲方代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件 232(2007)、某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。则高校()。

A、可要求解除合同

B、可要求在合理期限内无偿修理或返工

C、可以追究设计单位的责任

D、可以追究材料供应商的责任 233(2006)工程施工过程中，监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题，则该部分工程质量缺陷由()。

A.建设单位承担修复费用和工期损失

B.施工单位承担修复费用和工期损失

C.建设单位承担修复费用，但工期不予顺延

D.施工单位承担修复费用,但工期给予顺延

234.某施工合同约定包工包料，则以下说法正确的是()

A.建设单位无权指定主材的生产厂家和品牌

B.未经甲方代表签字，所有建筑材料不得使用于工程

C.所有建筑材料应由建设单位和施工单位共同负责检验

D.检验合格的建筑材料，可以不再做见证取样 235.施工单位以下做法符合《建设工程质量管理条例》规定的有()

A.施工中发现图纸错误，经监理同意后按照强制性标准施工

B.隐蔽工程隐蔽前，应通知建设单位和质量监督站

C.施工人员与专业监理工程师去钢材加工厂对钢构件进行抽样检测

D.混凝土试块在监理员的见证监督下送交该工程监理单位下属的检测机构进行检测

236(2008)某电信公司在市中心新建电信大厦，工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程分包给乙公司。下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有()。

A.对乙公司分包范围的工程质量承担责任

B.审查乙公司的质量保证体系

C.发现设计文件错误，应当及时通知设计单位

D.混凝土浇筑施工前，应当通知质量监督站见证取样

237(2006I)某建设单位拟委托监理，现有甲、乙、丙、丁四家监理公司可供选择。根据《建设工程质量管理条例》，则建设单位可将监理任务委托给()监理公司。

企业名称 企业资质 总监理工程师资格 备 注

甲 甲级 高工，注册监理工程师 施工单位子公司

乙 甲级 工程师，注册监理工程师 该工程设计单位所属的监理公司

丙 乙级 工程师，注册二级结构工程师

丁 甲级 高工，注册监理工程师 该工程预制构件供应商的合伙企业

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁 238.未经总监理工程师签字，()。

A、建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装

B、施工单位不得进行下一步工序施工

C、不得进行隐蔽验收

D、建设单位不拨付进度款

239.施工单位应当于()出具工程质量保修书。

A、竣工验收合格时

B、竣工验收备案时

C、提交竣工验收报告时

D、提交竣工结算文件时

240.某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中，符合法律要求的有()。

A.地基基础工程和主体结构工程：50年

B.屋面防水工程：15年

C.卫生间、厨房防水：5年

D.消防工程：2年

E.供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止

《建设工程质量管理条例》第40条规定了保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目的保修不是强制的，而是属于发承包双方意思自治的领域。最低保修期限同样属于法律强制性规定，发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限，但可以延长。241(2011)、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()

A、主体结构工程为10 年

B、供热与供冷系统为3 年

C、屋面防水工程为3 年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 242.《建设工程质量管理条例》未规定最低保修期限，可由承发包双方任意约定保修期限的是()。

A.基础设施工程

B.设备安装、装修工程

C.门禁监控系统

D.供热与供冷系统

243.某住宅工程未约定保修期。工程于2008 年12 月15 日竣工验收合格，该工程所在地区的采暖期从每年11 月15 日起到次年3 月15 日止。2009 年9 月1 日，该工程地埋采暖管发生跑水事故，造成直接经济损失20 万元，维修费用5 万元。则就该事故，()

A.建设单位承担直接损失20 万元，承包商承担维修费用5 万元

B.建设单位承担维修费用5 万元，承包商承担直接损失20 万元

C.发生在保修期内，直接损失20 万元和维修费用5 万元均由承包商承

担

D.未发生在保修期内，直接损失20 万元和维修费用5 万元均由建设单

位承担

244、某高层住宅在合同中约定工程保修期二年。在交付使用后第6 至8 年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。

A.地震引起的外墙开裂

B.地基处理不当造成的不均匀沉降

C.毗邻工地塔吊意外倾覆导致的屋顶损坏

D.屋面防水材料老化引起的渗漏

245.某医院住院大楼竣工后第3 年夏天，在一场暴雨后，屋面发生大面积渗漏，经查是由于防水层设计不合理造成，则施工单位接到报修通知后()

A.不予维修

B.应当立即维修，自行承担保修费用

C.应当立即维修，要求设计单位承担保修费用

D.应当立即维修，要求建设单位承担保修费用

246(2009)施工单位于6 月1 日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10 月8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10 月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的缺陷责任 5

期应于()起计算。

A.6 月1 日

B.8 月30 日

C.10 月8 日

D.10 月20 日 247(2008)若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款()左右的比例预留保留金。

A.结算总额5%

B.预算总额5%

C.预算总额10%

D.结算总额10% 248.某设计单位承担了某体育场的设计任务，则其应承担的质量责任，表述错误的是()

A 应当根据勘察成果文件进行设计，并注明工程合理使用年限

B 对有特殊要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家

C 正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底

D 对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案 249.政府对工程质量监督的管理，主要以()为依据。

A.工程承包合同

B.法律、法规

C.工程设计文件

D.监理规划和监理大纲

E.强制性标准

250(2009)《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括()。

A.工程质量保修制度

B.施工许可制度

C.竣工验收备案制度

D.工程质量事故报告制度

251.某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但相应规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。正确的观点是()。

A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B.由于不符合合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工

C.由于满足强制性标准，属于合格产品，质量监督人员不可以要求施工单

位返工

D.混凝土强度等级不属于质量监督范围，质量监督人员无权要求施工单位

返工

252(2006)建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是()

A 要求被检查单位出示资质证书

B 发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚

C 发现工程质量问题时，采取局部停工措施

D 监督竣工验收程序

253.某项目因层层转包、偷工减料，质量事故不断。当地质量监督站接到举报后，对涉案施工单位作出了如下处理决定，其中合法的有()

A.责令工程停工

B.降低资质等级

C.没收违法所得

D.认定转包合同无效

254.某工程3 月1 日，施工单位提交竣工报告，3 月5 日建设单位组织竣工验收，3 月6日竣工验收合格，3 月11 日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在()前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。

A.3 月11 日

B.3 月16 日

C.3 月20 日

D.3 月21 日

255.某材料供应商专业从事装饰板的生产和销售，则其销售的所有产品均必须在显著位置标明()。

A.中文警示标志

B.认证标志

C.检验合格标志

D.生产日期 256.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由()组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

257.应当在工程验收阶段对工程建设各方执行强制性标准情况介入监督的是()。

A、项目监理单位

B、施工图设计审查单位

C、建筑安全监督管理机构

D、工程质量监督机构 258.政府对工程建设强制性标准最早从()阶段介入监督。

A.可行性研究

B.规划

C.设计

D.施工

259.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，()应当采用重点检查、抽查和专项检查的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。

A.建设项目规划审查机关

B.施工图设计审查单位

C.工程质量监督机构

D.工程建设标准批准部门 260.关于强制性标准，说法错误的是()

A.某些地方标准可以在行政区域内强制实施

B.强制性标准一定是国家标准

C.保障质量的标准是强制性标准

D.部门规章规定执行的标准是强制标准

E.行业标准分为强制性标准和推荐性标准 261.下列工程建设标准，属于强制性标准的是()

A、工程建设通用的综合标准

B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设行业专用的试验标准

D、工程建设行业专用的制图方法标准

E、工程建设行业专用的信息技术标准

262.可能造成()环境影响的，应当编制环境影响()，对产生的环境影响进行分析或专项评价。

A.重大，报告书

B.较大，报告表

C.轻度，报告表

D.轻度，登记表 263(2007)某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，该项目的立项和开工，下列说法正确的是()

A.可以先批准立项，但建设单位不得开工

B.不得批准立项，建设单位不得开工

C.不得批准立项，但建设单位可以先开工

D.可以先批准立项，建设单位可以先开工

264(2005)某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当采取的措施中，包括()

A 组织环境影响后评价

B 立即停止使用

C 采取改进措施

D 填报环境影响报告书

E 接受建设行政主管部门的处罚

265 根据《环境保护法》，建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章。其中，应当落实的内容不包括()。

A、防治环境污染的措施

B、防止生态破坏的措施

C、环境保护设施投资概算

D、环境保护方案设计概算

266(2009)3 月1 日，某染织厂项目投入试生产。则就该项目配套的污水处理站的建设和验收，做法正确的是()

A.建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站

B.污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计

C.染织厂试生产之日起3 个月内必须建设污水处理站

D.污水处理站应在3 月1 日投入试运行

E.污水处理站验收不合格的，染织厂不得正式投入生产

267(2011).某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是()

A、禁止一切夜间施工作业活动

B、因特殊需要进行夜间施工的，须获批准

C、夜间施工前必须公告附近居民

D、采取有效的控制噪声污染的措施

E、在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告 268(2006)根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是()。

A.可以直接抢修

B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修

C.向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修

D.不可以夜间抢修

269(2009)在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。

A、混凝土连续浇筑

B、特殊需要必须连续作业

C、自来水管道爆裂抢修

D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E、路面塌陷抢修

270.根据环境保护的有关法律法规，施工单位在施工期间不得()。

A.在河里清洗混凝土车

B.在施工现场焚烧沥青、油毡

C.在夜间进行施工

D.在施工现场填埋危险建筑垃圾

E.在河边建排污口

271.下列关于民用建筑节能的表述错误的是()。

A.对不符合节能强制性标准的新建项目，不得颁发规划许可证、施工许可证

B.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

C.建筑节能规划应当包括既有建筑节能改造规划

D.对既有建筑实施节能改造，应优先采用低成本改造措施 272(2010).以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标

准

273.国务院公安部门规定的()和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.公众场所

B.大型的人员密集场所

C.民用项目

D.公用事业项目

274关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A、实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B、施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D、要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除 275.以下关于某大型体育场项目的消防安全管理，说法正确的是()

A.未领取施工许可证，消防设计不予审核，项目不得开工

B.应当按照消防技术标准要求，使用不燃、难燃材料

C.项目竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收

D.必须采用公安消防机构指定的消防产品

E.全部窗口须做防盗处理

276.在焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是()。

A.氧气瓶应单独存放并做好安全标识

B.经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C.焊接作业人员必须持证上岗

D.焊接作业人员应采取相应的消防安全措施 277.某建筑公司雇佣5 名员工，具体情况如下表：

姓名 性别 年龄(周岁)身体状况 工作岗位 备注

赵某 女 17 良好 档案员 钱某 女 20 良好 油漆工

孙某 男 21 良好 电焊工 李某 女 27 良好 试验员 怀孕3 个月

周某 女 28 良好 安全员 哺乳7 个月婴儿

(1)建筑公司应当对上述员工定期进行健康检查的是()A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某(2)假设赵某经培训仍不能胜任档案员工作，建筑公司有权调整赵某岗位。可以安排赵某从事的岗位有()

A 矿井安检员

B 架子工

C 油漆工

D 工地收料员(夜班)

E 测量员(野外高温作业)278(2007)某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()

A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业

B、安排怀孕6 个月的女工钱某从事夜班工作

C、批准女工孙某只能休产假120 天

D、安排17 岁的李某担任矿井安检员

E、安排15 岁的周某担任仓库管理员

279(2006).女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是()

A 高处高温工作

B 低温、冷水作业

C 夜班劳动

D 矿山井下作业 280.施工单位招聘油漆工的要求是()

A、限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书

B、限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书

C、性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书

D、性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书 281(2011)、下列争议中，属于劳动争议的是()

A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议

B、公司股东李某因股息分配产生的争议

C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议

282.陈某大学毕业后被某施工单位聘用。工作期间，陈某与公司因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项是正确的是()

A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解

B.陈某可提请仲裁，但在此之后不能够提起诉讼

C.陈某可直接向法院起诉

D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁

用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。283(2009)某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.企业的职工代表和企业代表

D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

284.以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是()

A、劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审

B、劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖

C、劳动仲裁时效为1 年，民事仲裁适用诉讼时效

D、二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关

285.王某是甲市一施工单位外派到乙市某项目现场工作的技术人员，王某在乙市工作期间与施工单位发生劳动纠纷，王某在乙市申请劳动仲裁，但单位不同意通过仲裁解决纠纷。则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应()。

A、由甲市劳动仲裁机构受理

B、由乙市劳动仲裁机构受理

C、劳动争议仲裁机构不得受理

D、由有管辖权的人民法院受理 286(2007)、王某是甲市一施工单位外派到乙市某企业现场指导的技术人员，两单位约定王某的奖金由乙市企业支付，王某后因奖金发放与原约定不符与乙市企业产生争议，则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应由()仲裁。

A、甲市劳动争议仲裁机构

B、乙市劳动争议仲裁机构

C、指定的劳动争议仲裁机构 D、双方协商确定的劳动争议仲裁机构

287(2009).根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2 个月

B.6 个月

C.1 年

D.2 年

288.施工单位安全员林某在外派某项目工作期间，与单位发生劳动纠纷申请仲裁。仲裁庭就双方争议事项作出裁决后，施工单位不服，可以在收到裁决书15 日内向法院起诉的事项包括()

A.支付拖欠林某的加班工资5200 元

B.为林某补缴工作期间的社会保险

C.支付林某经济补偿金7000 元

D.支付林某在外地工作期间患急性阑尾炎的医疗费600 元

289.项目经理韩某与施工单位发生劳动纠纷，经劳动仲裁，韩某的部分请求未获得支持。如韩某不服仲裁裁决，()

A.可以向人民法院起诉

B.可以重新申请劳动仲裁

C.必须履行仲裁裁决

D.可以请求撤消仲裁裁决

290、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者时可采取的行为有()

A、扣押居民身份证

B、扣押职业资格证 C、要求提供担保

D、签订专业技术培训服务违约条款

E、签订竞业限制保证书

291.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是()

A.劳动关系自转正之日起建立

B.用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同

C.用人单位不得解除无固定期限劳动合同

D.用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同

292(2009)李某今年51 岁，自1995 年起就一直在某国企做临时工，担任厂区门卫。现企业改制后首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业()。

A.应当与其签订固定期限劳动合同

B.应当与其签订无固定期限的劳动合同

C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

293(2011).2011 年2 月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生2010 年1 月入职丁企业后，该企业在2010 年11 月才与之签

订书面劳动合同

B.张女士于1991 年1 月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989 年进入乙国有企业工作，2008 年3 月，该企业改制，王先生已年满50 岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

294(2010)下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A.福利待遇

B.试用期

C.劳动条件

D.补充保险

295(2009)某施工单位与王先生签订了为期一年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。

A.1B.2C.3D.6 296(2010)甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6 个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。

A.15 日

B.1 个月

C.2 个月

D.3 个月

297(2011)、劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，应()。

A、该试用期为劳动合同期限

B、按无效劳动合同处理

C、按无固定期限合同处理

D、按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理

298.某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是()

A.公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同

B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月

C.公司与出纳丙续订2 年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月

D.公司与业务员丁签订1 年劳动合同，合同期限内包含2 个月试用期 299.某建筑公司安排公司骨干进行了为期半年的出国培训，人均专项培训费用5万元。公司分别与各受训人员订立协议，约定服务期。则以下说法正确的是()

A.约定的服务期不得超过2年

B.约定的违约金不得超过5万元

C.劳动者一方在服务期内提出辞职，必须承担违约金

D.单位一方在服务期内辞退劳动者，不得主张违约金

300.施工单位可以与本单位()约定为期不超过2年的竞业限制年限。

A.工资标准较高的人员

B.招聘成本较高的人员

C.负有保密义务的人员

D.担任项目经理的人员

参考答案：

201参考答案：ABC 202参考答案：AB 将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入;3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格;7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;11.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;12.法律、法规规定的其他条 件。安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。203参考答案：BE 11

204参考答案：C

安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。205参考答案：D 206参考答案：D

建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

207参考答案：D 208参考答案：BC 209参考答案：B 210参考答案：ABCE

建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。

211参考答案：A 212参考答案：B 213参考答案：C 214参考答案：A 215参考答案：DE 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件;确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。216参考答案：C

217参考答案：ACD

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。218参考答案：C

219参考答案：C

隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。220参考答案：A 221参考答案：C 222参考答案：D 223参考答案：B 224参考答案：C 225参考答案：B 226参考答案：B 227参考答案：C 228参考答案：C 229参考答案：C

230参考答案：D

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

231参考答案：ACE 232参考答案：B

在建设工程竣工验收合格前，施工单位应对质量问题履行返修义务，建设工程竣工验收合格后，施工单位应对保修期内出现的质量问题履行保修义务。因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。233参考答案：B 234参考答案：A 235参考答案：B 236参考答案：A 237参考答案：B

工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。238参考答案：D

工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

239参考答案：C

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。“有施工单位签署的工程保修书”是建设工程竣工验收应具备的条件之一。240参考答案：ABCD 241参考答案：B 242参考答案：C 243参考答案：C 244参考答案：D 245参考答案：D

如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。但是，如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，其有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。建设单位向施工单位承担赔偿责任后，有权向造成质量缺陷的责任方追偿。246参考答案：B

缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。

247参考答案：A

全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。248参考答案：D

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

249参考答案：BE

政府实行建设工程质量监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量，主要依据是法律、法规和强制性标准，主要方式是政府认可的第三方强制监督，主要内容是地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为，主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。

250参考答案：A 251参考答案：A 13

252参考答案：B 253参考答案：A 254参考答案：D

建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。255参考答案：C 256参考答案：A

工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。257参考答案：D 258参考答案：B 259参考答案：D

实施工程建设强制性标准的监督机构包括：1.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;2.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;3.建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。4.工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。5.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

260参考答案：BCD

国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。工程建设标准也分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。

261参考答案：AB

下列工程建设国家标准属于强制性标准(强调通用标准)：1.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;2.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;3.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;4.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;5.工程建设重要的通用的信息技术标准;6.国家主要控制的其他工程建设通用的标准。

下列工程建设行业标准属于强制性标准(强调重要的)：1.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准;2.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准;3.工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准;4.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准;5.工程建设重要的行业专用的信息技术标准;6.行业需要控制的其他工程建设标准。

262参考答案：C

建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件：1.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价;2.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价;3.对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

263参考答案：B

建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批，建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。

264参考答案：AC

在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并 14

报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案;原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施。265参考答案：D 266参考答案：BDE

环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。建设项目务要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。267参考答案：CDE 1.在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准;2.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况;3.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民;4.建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路，有可能造成环境噪声污染的，应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。“噪声敏感建筑物”是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。“噪声敏感建筑物集中区域”是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。5.在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏

感建筑物的，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。268参考答案：A 269参考答案：ACE 270参考答案：AD 271参考答案：B

国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。民用建筑节能项目依法享受税收优惠。对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。

272参考答案：D

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际悄况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的，不得投入生产、使用。273参考答案：B

274参考答案：BCD

工程建设中应当采取的消防安全措施：1.在设有车间或 15

者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。2.生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位、个人，必须执行国家有关消防安全的规定。进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所，必须执行国家有关消防安全的规定。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关消防安全的规定。3.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。4.消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售或者使用未经依照《产品质量法》的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。禁止使用不符合国家标准或者行业标准的配件或者灭火剂维修消防设施和器材。公安消防机构及其工作人员不得利用职务为用户指定消防产品的销售单位和品牌。5.电器产品、燃气用具的质量必须符合国家标准或者行业标准。电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管路的设计、敷设，必须符合国家有关消防安全技术规定。6.任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，必须事先通知当地公安消防机构。275参考答案：BC 276参考答案：B 277（1）参考答案：ABC 277（1）参考答案：DE 278参考答案：BC

对女职工的特殊保护规定主要包括：1.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。3.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。4.女职工生育享受不少于90天的产假。5.不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动。不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

对未成年工的特殊保护规定主要包括：1.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。279参考答案：D 280参考答案：D 281参考答案：D 282参考答案：D 283参考答案：C

284参考答案：D

劳动争议仲裁有以下基本特点：1.从仲裁主体上看，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数，是带有司法性质的行政执行机关。企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定。企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

般的民间组织，也区别于司法结构、群众自治性组织和行政机构。2.从解决对象看，劳动争议仲裁解决劳动争议，这是与《仲裁法》规定的仲裁方式的重大区别。3.从仲裁实行的原则看，劳动争议仲裁实行的是法定管辖，而《仲裁法》规定的是约定管辖。4.从与诉讼的关系看，当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉。《仲裁法》规定的仲裁，则采用或裁或审的体制。

它不是一

285参考答案：B 劳动争议仲裁的原则：1.一次裁决原则 即劳动争议仲裁实行一个裁级一次裁决制度，一次裁决即为终局裁决。当事人如不服仲裁裁决，只能依法向人民法院起诉，不得向上一级仲裁委员会申请复议或要求重新处理。2.合议原则 仲裁庭裁决劳动争议案件，实行少数服从多数的原则。3.强制原则 主要表现为：当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理;在仲裁庭对争议调解不成时，无须得到当事人的同意，可直接行使裁决权;对发生法律效力的仲裁文书，可申请人民法院强制执行。

286参考答案：B

劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。

287参考答案：C

劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。288参考答案：D 当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起15日内，可以向人民法院起诉;期满不起诉的，裁决书即发生法律效力。但是，下列劳动争议，除《劳动争议调解仲裁法》另有规定的外，仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力：

1、追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议;

2、因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。当事人对发生法律效力的调解书和裁决书，应当依照规定的期限履行。一方当事人逾期不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请强制执行。

289参考答案：A

人民法院受理劳动争议案件的条件：其一是争议案件已经过劳动争议仲裁委员会仲裁;其二是争议案件的当事人在接到仲裁决定书之日起15日内向法院提起。人民法院处理劳动争议适用《民事诉讼法》规定的程序，由各级人民法院民庭受理，实行两审终审。290参考答案：DE

用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

291参考答案：D

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

1、因劳动者的原因未能订立劳动合同的法律后果 自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳动者支付经济补偿，但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。

2、因用人单位的原因未能订立劳动合同的法律后果用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照劳动合同法第82条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同;劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，并依照劳动合同法第47条的规定支付经济补偿。用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日。用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之 17

日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，应当立即与劳动者补订书面劳动合同。

292参考答案：B

劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：1.劳动者在该用人单位连续工作满10年的;2.用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在 该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;3.连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第39条(即用人单位可以解除劳动合同的条件)和第40条第1项、第2项规定(即劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的)的情形，续订劳动合同的。若劳动者依据此处的规定提出订立无固定期限劳动合同的，用人单位应当与其订立无固定期限劳动合同。连续工作满10年的起始时间，应当自用人单位用工之日起计算，包括劳动合同法施行前的工作年限。劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的，劳动者在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。原用人单位已经向劳动者支付经济补偿的，新用人单位在依法解除、终止劳动合同计算支付经济补偿的工作年限时，不再计算劳动者在原用人单位的工作年限。293参考答案：A 294参考答案：C 劳动合同应当具备以下条款：1.用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;2.劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;3.劳动合同期限;4.工作内容和工作地点;5.工作时间和休息休假;6.劳动报酬;7.社会保险;8.劳动保护、劳动条件和职业危害防护;9.法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。295参考答案：B

劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限l年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。296参考答案：B

297参考答案：A

同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。298参考答案：D

299参考答案：B

用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动合同期满，但是用人单位与劳动者依照劳动合同法的规定约定的服务期尚未到期的，劳动合同应当续延至服务期满;双方另有约定的，从其约定。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。培训费用包括用人单位为了对劳动者进行专业技术培训而支付的有凭证的培训费用、培训期间的差旅费用以及因培训而产生的用于该劳动者的其他直接费用。用人单位与劳动者约定了服务期，劳动者依照劳动合同法第38条的规定(即劳动者可以解除劳动合同的情形)解除劳动合同的，不属于违反服务期的约定，用人单位不得要求劳动者支付违约金。有下列情形之一，用人单位与劳动者解除约定服务期的劳动合同的，劳动者应当按照劳动合同的约定向用人单位支付违约金：1.劳动者严重违反用人单位的规章制度的;2.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;3.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;4.劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用人单位在违背真 18

实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;5.劳动者被依法追究刑事责任的。用人单位与劳动者约定服务期的，不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。

300参考答案：C