机电二级建造师真题

机电二级建造师真题（共5篇）

机电二级建造师真题 篇1

二级建造师考试真题是考生们在复习备考时一类重要的复习资料，考生们可以通过做历年的考试真题来进行复习备考。要知道，二级建造师考试可是建筑行业当中非常重要的一种考试，取得国家二级建造师考试执业资格并通过注册的考生们可以从事相关建筑工程项目管理工作或是其他国家规定的业务，对于相关从业人员来说，无疑是事业上很大的一个进步，所以很多人都会报考二级建造师考试。

天下没有免费的午餐，想要顺利的通过二级建造师考试也不是那么容易的，考生们也是需要努力的备考二建，才有胜利的可能，因为二级建造师还是比较困难的。但是考生们也不要气馁哦，正所谓“一分耕耘一分收获”，考生们只要付出努力，小编相信大家一定能够顺利的通过考试。今天，103网校小编为了帮助考生们顺利的进行二级建造师考试备考，整理了二级建造师考试机电工程真题，供各位考生们参考复习。

【例题】做吊索用的钢丝绳，其安全系数一般不小于()。

A.3.5

B.5.0

C.8.0

D.10.0

【答案】C

【103网校解析】在起重工程中，钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索，做缆风绳的安全系数不小于3.5，做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5，做吊索的安全系数不小于8，如果用于载人，则安全系数不小于10～12。

以上就是小编整理的机电工程专业的二级建造师考试辅导资料，希望对众位选择该专业的考生们有所帮助。各位考生们都知道，本题考察的就是各位对各种绳的安全系数的掌握，考生们要注意。还有，如果在做题的时候遇到错题，不要忘记做好汇总整理。最后，小编祝各位考生们都能顺利的通过国家二级建造师考试。

文章来源：103网校

机电二级建造师真题 篇2

21.消防工程验收过程中，施工单位应提交()。

A.竣工图

B.设备开箱记录

C.设计变更文字记录

D.施工图纸

E.调试报告竣工报告

【答案】ABCE

【解析】消防工程验收过程中，施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。

22.钢丝绳的规格较多，起重吊装常用的有()等。

【选项】

A.6×17

B.6×19

C.6×37

D.6×6

1E.6×69

【答案】BCD

【解析】本题涉及的考点是钢丝绳的选用。钢丝绳的规格较多，起重吊装常用的为6×19，6×37，6×61三种。

23.下面容器中，安装前，安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报，办理报装手续的有()。

A.第三类压力容器

B.20m3压缩空气储罐

C.1000m3拱顶油罐

D.高压釜

E.蒸球

【答案】ABDE

【解析】第三类压力容器、20m3压缩空气储罐、高压釜、蒸球均属于压力容器，在安装前，安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报，办理报装手续。

1000m3拱顶油罐不属于压力容器管辖范围。因此，这种容器安装前不需要到压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报、办理报装手续。

24.汽轮发电机由定子和转子两部分组成，其中转子主要由()构成。

【选项】

A.转子锻件

B.护环

C.端盖

D.机座

E.激磁绕组

【答案】ABE

【解析】本题涉及的考点是汽轮发电机的组成。汽轮发电机与一般发电机类似，由定子和转子两部分组成。其中定子主要由机座、定子铁心、定子绕组、端盖等部分组成;转子主要由转子锻件、激磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。

25.电抗器验收时，应进行的检查包括()。

A.支柱应完整、无裂纹，线圈应无变形

B.线圈外部的绝缘漆应完好

C.支柱绝缘子的接地应良好

D.混凝土支柱的螺栓应拧紧

E.混凝土减震器的风道应清洁、无杂物

【答案】ABCD

【解析】电抗器在验收时，应进行下列检查：(1)支柱应完整、无裂纹，线圈应无变形;(2)线圈外部的绝缘漆应完好;(3)支柱绝缘子的接地应良好;(4)混凝土支柱的螺栓应拧紧;(5)混凝土电抗器的风道应清洁、无杂物;(6)各部油漆应完整;(7)阻波器内部的电容器和避雷器外观应完整，连接良好。

26.锅炉按用途划分，包括()等。

【选项】

A.中压锅炉

B.工业锅炉

C.电站锅炉

D.供热锅炉

E.低压锅炉

【答案】BCD

【解析】本题涉及的考点是锅炉的分类。锅炉按用途划分，包括供热锅炉、工业锅炉、电站锅炉、船用及机车锅炉等。

27.室内消火栓系统安装完成后，应取()做消火栓试射试验，达到设计要求为合格。

A.屋顶一处

B.中间层一处

C.中间层二处

D.首层一处

E.首层二处

【答案】AE

【解析】室内消火栓系统安装完成后，应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层二处做消火栓试射试验，达到设计要求为合格。

28.常用焊缝无损检测方法中的磁性探伤与渗透探伤方法比较，不但()，而且能探查表面一定深度下缺陷。

【选项】

A.周期短

B.探伤灵敏度高

C.效率高

D.速度快

E.成本低

【答案】BD

【解析】本题涉及的考点是常用焊缝无损检测方法中磁性探伤与渗透探伤方法的比较。常用焊缝无损检测方法中的磁性探伤与渗透探伤方法比较，磁性探伤不但探伤灵敏度高、速度快，而且能探查表面一定深度下缺陷。

29.防腐蚀涂层采用喷涂法是使用最为广泛的涂装工艺，它的优点是()。

A.涂膜厚度均匀

B.外观平整

C.材料损耗小

D.生产效率高

E.操作简单

【答案】ABD

【解析】喷涂法要求被喷涂的涂料的黏度比较小，常在涂料中加入稀释剂，其优点是涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。缺点是材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法，且使用溶剂型涂料时会造成环境的污染。

30.机械设备灌浆对安装精度的影响主要有()。

【选项】

A.接触情况

B.密实度

C.沉降

D.强度

E.承载面积

【答案】BD

机电二级建造师真题 篇3

一、单项选择题（共20题，每题一分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.水准测量采用高差法，待定点的高程是通过（）A．调整水准仪调试得出 B．计算得出

C．水准尺度直接读出 D．微调补偿器得出 答案：B 答案解析：本题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。P16 2.吊装工程专项方案专家论证会应由（）A．建设单位 B．设计单位 C．监理单位

D．施工总承包单位 答案：D 答案解析：本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会，实行总承包，由总承包单位组织召开。P28 3.为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是（）A．焊接作业卡 B．焊接工艺评定 C．焊接质量证明文件 D．焊接作业规程 答案：B 答案解析：本题考察的是焊接工艺的选择和评定。焊接工艺评定为验证所拟定的焊接工艺的正确性二进行的试验过程及结果评价。P29 4.设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（）A．浇注方式和时间 B．沉降和强度 C．表面积和平整度 D．温度和湿度 答案：B 答案解析：

本题考查的是机械设备安装精度的控制。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。P41 5.汽轮机低压外下缸组合时，汽缸找中心的基准目前多采用（）A．激光法

B．拉钢丝法 C．假轴法

D．转子法 答案：B 答案解析：本题考查的是汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求。组合时汽缸找中心的基准可以用激光，拉钢丝，假轴，转子等。目前多采用拉钢丝法。P64 6.根据压力容器安装许可规则，下列说法正确的是（）

A．分片到货的球罐安装，属于压力容器安装许可管理范围

B．只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位，不可以从事压力容器安装工作 C．取得A2级制造许可的单位，可安装高压容器，不得安装超高压容器 D．压力容器安装前，应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 答案：D 答案解析：压力容器在安装前，安装施工单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。P73 7.自动化仪表的取源部件安装，正确的做法是（）A．在工艺管道的防腐，衬里，吹扫后开孔和焊接

B．同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件在游侧 C．温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交 D．温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 答案：C 答案解析：本题参考的是自动化仪表设备和取源部件的安装要求。温度取源部件在管道上垂直安装时，取源不见你轴线与管道轴线垂直相交。P83 8.金属表面防腐蚀预处理要求，正确的是（）A．基体表面温度高于露点3℃以上

B．相对温度上升到60%时，应停止除锈工作 C．海沙作为喷射材料进行除锈工作 D．金属表面应除锈彻底，打磨光滑 答案：A 答案解析：本题参考的是防腐工程施工技术要求。当进行喷射或抛射除锈是，规定的集体表面温度应高于露点3℃。P85 9.炉窖砌筑中砌砖中断，中断或返工处应做成（）A．平齐直槎 B．梯形斜槎 C．齿形直槎 D．马鞍形斜槎 答案：B 10.明装排水横于管穿越大分区隔墙设置防火管的度吗，可用的是（）A．200mm

B．300mm C．400mm

D．500mm 答案：D 答案解析：明敷管道穿越防火区域时应采取防止火灾贯穿的措施中，对于横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管 P107

11.避雷器安装的检查要求，正确的是（）A．避雷器应拆开检查

B．避雷器定电压与线路电压相等 C．避雷器防爆片的上下盖应不能取下 D．避雷器记件的应小于1mm 答案：B P113 12.通风系统按空气动力学不同分为（）和机械通风。A．工业通风 B．换气通风 C．自然通风 D．全面通风 答案：C P116 13.在有强磁场干扰的区域，模拟信号传输线缆应采用（）A．多股线 B．屏蔽线 C．双胶线 D．平行线 答案：B 14.属于消防工程避难设施的是（）A．应急照明装置 B．手动报警按钮 C．自动喷淋设施 D．感火探测器 答案：A P135 15.曳引式电梯设备过场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）A．土建交接检验 B．导轨安装 C．对重安装

D．安全部件安装 答案：A P142 16.竣工企业使用的A类计量器具包括最高计量标准器具和用于（）的工作计量器 A．工艺控制 B．量值传递 C．质量检测 D．物资管理 答案：B P277 17.下列有关用电计量装置的规定，说法正确的是（）A．用电计量装置设计应征得检定机构的许可 B．用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处 C．用电计量装置属于非强制检定范畴 D．现场校验后的用电计量装置应加封 答案：D P282 18.锅炉烘炉，煮炉和试运转完成的，应由（）验收.A．施工单位质量部门 B．事业单位施工管理部门 C．制造单位质量部门 D．所在监督监管部门 答案：D P292 19.工业自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装（）进行划分。A．施工程序

B．施工方法 C．试验要求 D．试验工序 答案：D P298 20.室外排水与采暖安装是（）A．分项工程 B．分部工程 C．子单位工程 D．单位工程 答案：C P304

21.下列关于控制电缆的说法，正确的是（）A．芯线胶的一胶在10M M2 以下 B．线芯材质多采用钢导体 C．芯线的绞合主要采用对绞线 D．允许的工作温度为95度 E．绝缘层材质可采用聚乙烯 答案：ABE P9 22.按压缩气体的方法分类，属于速度型的压缩机有（）A．轴流式 B．螺杆式 C．转子式 D．离心式 E．混流式 答案：ADE P11 23.下列关于垫铁设置的说法，符合规范要求的有（）A．每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁 B．垫铁不得设置在底座主要承受力部位 C．设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁 D．每组垫铁的块数不宜超过5块

E．设备调平后，垫铁应与设备底座点焊牢固 答案：ACD P37 24.封闭母胶安装程序中，外壳焊接前的工序有（）A．绝缘子安装 B．找正固定 C．导体焊接 D．电气试验 E．与设备连接 答案：BC P44 25.下列工业管道水冲洗实际要点，正确的有（）A．冲水流速不得低于1.5M/S B．排水时不得形负压

C．排出口的水色和透明度与入水口目测一致 D．使用洁净水连续进行冲洗

E．水中氢离子含量不得超过30PPM 答案：ABCD P60 26.保温棉的进场复检指标有（）A．密度 B．绝热结构 C．含水率 D．几何形状 E．导热系数 答案：ACE P91 27.对金属管道做纯化处理，可采用含有0.1%左右的（）溶液 A．重铬酸 B．氢氧化钠 C．重铬酸钠 D．磷酸三钠 E．重铬酸钾

答案：ACE P107 28.下列工序，属于成套电气照明灯具的施工工序有（）A．灯具检查 B．灯具组装 C．灯具安装 D．灯具接线 E．灯具送电

答案：ABCD P111 29.下列装置，属于蒸汽压缩式制冷机组组成部分的有（）A．蒸发器 B．发生器 C．膨胀阀 D．冷凝器 E．分水器

答案：ACD P117 30.机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（）A．净化工程 B．煤气工程 C．动力站程 D．建材工程 E．制氧工程

答案：BDE P316

三、案例分析题

（一）背景资料

某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压力为32MPa，电体和压缩机本体分为两件进场，现场用齿式联输器连接，压缩机系统的管道随机组订货，现场组装试验。开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备，电气自动化，管道等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其其他非主体工程分包给具有相应资质 的分包单位承担，安装公司对分包工程从技术，质量，安全，进度，工程款支付等进行施工全工程的管理。

施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项，专项工程的施工交底，由于交底内容全面，重点突出，可操作性强，故施工中效果明显工程进展顺利。试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基础无下沉；设备制造质量全部合格；复查安装记录；垫铁设置合理且规定定位焊接，一、二次灌浆均符合质量要求；测量仪器精度合格，各种环境因素对安装无影响，建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。问题：

1.压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类？应进行哪些试验？ 2.对分包工程管理的主要依据有哪些？ 3.施工方案交底主要包括哪些内容？

4.根据背景资料分析可能引起压缩机振动大的原因，应由哪个单位承担责任？ 答案：

问题1：压缩机系统的管道属于高压管道，按要求应该做，压力试验，泄漏性试验，真空度试验 P53 57 问题2：对分包管理的主要依据是：总包分包合同；承包方现行有关标准、规范、规程、规章制度；总包方与监理单位的指令，施工中采用的国家、行业标准及有关法律法规

P155 问题3：施工方案交底包含以下内容： 交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。P165 问题4：根据背景分析，压缩机下沉的还有如下原因

地脚螺栓的安装紧固力和垂直度有问题；应有施工位承担责任。P41

（二）背景资料

某成品燃料科外输项目，由4台5000m³成品汽油灌，两台10000m³消防罐，外输泵和工作压力为4.0Mpa的外输管道及相应的配套系统组成。

具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套统施工任务分包给GC2资质的B专业公司，业主认为不妥，随后A公司得业主同意，将土建施工分包给具有相应资源的C公司，其余工程由A公司自行完成。

A公司在进行罐骨环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有36V安全电源作为罐内照明电源;3台气侧机分别由3个开关控制。并共用一个总闸电保护开关；打开罐体的透明孔，入孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经安全检查，存在不符合安全规定之处。

管道试压前，项目部全面检查了管道系统，试验范围内的管道已经按照图纸要求完成，焊缝已除锈合格并涂好了底漆：膨胀节已设置了临时约束装置，一块1.6级精度的的压力表已较验合格待用，待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题，并出具了整改书，要求作业队限时整改。

由一业主负责的施工图设计滞后，造成C公司工期延误20天，窝工扣失达30万元人民币，C公司向A公司提出工期和费用索赔，A公司以征地由业主负责，C公司应向业主索赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。

问题：

1.说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。

2.指出罐内根清作业中不符合安全规定之外，并阐述正确的作法。3.管道试压前的检查中发现了哪几个问题？应如何整改？

4.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当？说明理由 答案： 问题1：

A公司拟将管道系统分包给B单位的不妥之处如下：

根据案例背景，外输送管道的压力位4.0MPA，为GC2类高压管道，B单位只有GC2类资质的施工单位不能从事施工 P53 问题2：罐内清根作业不符合安全规定之处如下：（1）照明电压采用36V不正确，应该是12V（2）三台设备分别采用三个开关控制不正确，应该分别设置漏电开关

（3）三台设备共用一个总的漏电保护开关不正确，应该每台设备分别采用一个漏电开关，并做好接地接零保护

（4）罐体内部只采用自然通风不妥，应该采用自然通风和机械通风相结合，保持内部空气畅通

问题3：管道压力试验前，存在的问题如下：

（1）焊缝涂防锈漆，不妥。正确做法试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合 有关规定。（活干完）

（2）管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

（3）压力表块数为一块不妥，正确做法。用压力表在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块。

（4）待试验管道与其他管道用盲板隔离不妥，待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。（不参与试验“管道”，盲板隔离）

（5)安全阀，爆破版等元件没有拆除，正确做法：待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。

（6）施工方案，没有交底，试验方案已经过批准，并已进行了技术安全交底。（方案批准，交底）

（7）在压力试验前，相关资料已经建设单位和有关部门复查。（资料备案）P58 问题4：A公司拒绝C公司索赔时不妥当，因为A公司属于总承包单位，C公司是分包单位，他们之间存在着合同关系，C公司应该向A公司进行索赔，A公司可以向建设单位追偿

（三）背景资料

某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程，包括加热炉。燃油供应系统。钢结构，工艺管道，电气动力与照明。自动控制，辅助系统等。

燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测。因阀门和法兰未到货，迟迟未能焊接。为了不影响单机试运行的进度要求。阀门和法兰到达施工现场后，安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊。阀门同时安装就位。

安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉，燃油泵等动力设备的单机试运行方案，报建设单位进行了审批，按照试运行方案，安装工程公司项目部组织了单机试运行和联运试运行。

安装工程公司项目部在分项，分部工程质量验收评定合格后，填写工艺管道工程质量验收记录，并作了检查评定结论，向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申 请。

安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有：图纸会审记录。设计变更单，隐蔽工程验收记录；焊縫的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为：安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全，要求安装工程公司项目部完善，补充。安装工程公司项目部全部整改补充后，建设单位同意该工程组织竣工验收。

问题：

1.阀门在安装前应检查哪些内容？

2.指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处，并予以纠正。3.工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些？ 4.安装工程公司项目部应补充哪些施工记录资料？ 答案：

问题1：阀门安装前应该做以下检查

（1）阀门安装前应该按照设计文件核对型号，并应该按照介质的流向安装，检查阀门的填料，其压盖螺栓应留有调节余量

（2）当阀门与金属管道以及法兰或螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态，以焊接方式连接时，阀门不得关闭，焊缝底层宜采用氩弧焊。当金属管道采用电容连接或热熔连接时，阀门应该处于开启状态

（3）安全阀安装应该满足垂直状态、安全阀的出口管道应接向安全地点、在进出口管道上设置截止阀应该加铅封，且应锁定在全开启状态P56 问题2：安装公司试运行组织不妥之处如下：

（1）安装公司组织项目部组织联动试运行不妥，应该由建设单位（业主组织）

（2）安装公司项目部总工程师编写加热炉等动力设备的单机试运行方案，并需经安装单位技术总负责人审批。

（3）试运行方案，直接报建设单位审批后实施不妥，应该报监理审批后方可实施 问题3：工艺管道工程质量验收记录应该填写以下内容：

工艺管道工程的：名称、检验项目数、施工单位检査评定结论、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人、总监理工程师、施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人、设计单位项目负责人。无损检测、压力试验、泄漏量试验记录等 P301 问题4：安装公司项目部应该补充以下记录资料：（1）施工组织设计（2）技术交底（3）施工日志。（4）工程洽商记录。

（5）设备、产品质量检查、安装记录。（6）设备运行记录（7）预检记录。

（8）包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。（9）质量事故处理记录。P181

（四）背景资料

项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案。设备安装程序是：高压开关柜——变压器——低压配电机——计量、监控柜。方案中，项目部将开关柜等基础框架安装的水平度变差设置为B级质量控制点，电力变压器等高压电气的变接实验设置为A级质量控制点，保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。进场后，因设计单位变更高压系统设计，造成高压开关柜比其他设备晚到现场，项目部改变了设备的二次搬运及安装程序：变压器——低压配电机——计量、监控柜——高压开关柜。

施工中，变配电设备检查、安装、绝缘测、耐压试验及试运行符合设计要求，变配电设备系统检查满足智能监控要求，工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料，将10kv变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。

问题：

1.分别说明项目部将电力变压器交接实验设置为A级质量控制点的基础框架水平度偏差设置为B级质量控制点的理由。

2.项目部是否可以改变设备二次搬运及安装程序？说明理由。3.智能监控的变配电设备试运行中应检测哪些参数？ 4.本工程的竣工档案内容主要是哪些记录？

答案： 问题1 ：（1）电力变压器属于A级控制点的理由如下：电力变压器交接试验属于影响装置（产品）安全运行、使用功能和开车后出现质量问题有待停车才可处理或合同协议有特殊要求的质暈控制点，必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证

（2）基础水平度偏差设置为B级控制点的理由如下：基础水平度偏差设置影响下道工序质量的质量控制点，由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。（影响下道工序，双方确认）P201 问题2：项目部不能改变设备二次搬运及安装程序

理由如下：设备二次搬运及安装程序与设备规模大小以及通电调试合开关的顺序有关。问题3：智能监控变配电设备运行中应该检查的参数如下：

变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警；电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量等；变压器超温报警；应急发电机组供电电流、电压、频率和储油罐液位的监视及故障报瞥；不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测 P133 问题4 ：本工程竣工档案内容主要有以下记录：

（1）一般施工记录。包括：施工组织设计、技术交底、施工日志。

（2）图纸变更记录。包括：图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。

（3）设备、产品质量检查、安装记录。包括：设备、产品质量合格证、质量保证书；设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告；设备安装记录；设备试运行记录，设备明细表。

（4）预检记录。

（5）隐蔽工程检查记录。

（6）施工试验记录。包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。（7）质量事故处理记录。

（8）工程质量检验记录。包括：检验批质最验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录。

机电二级建造师真题 篇4

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)场景(一)

一城市路道路结构为：路基为填方，填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm，石灰粉煤灰砂砾基层150mm，沥青混凝土面层(粗粒式60mm，中粒式40mm厚)合计100mm，共计410mm。因拆迁影响，路面工程需要在冬期组织施工。

根据场景(一)，作答下列题目：

1、采用任何一种压实机械碾压土质路基，均应控制在该种土最佳含水量的±()以内压实。

A1%

B2%

C1.5%

D2.5%

答案：B

解析：在最佳含水量情况下水稳定性最好。

2、城市主干路、快速路的上面层还需通过()试验来检验抗车辙能力。

A马歇尔试验

B高温车辙试验

C油石比试验

D残留度试验

答案：B

解析：

3、关于沥青混合料施工工艺要求，下面说法错误的是()

A沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上往下逐渐增大，中、下面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2。

B重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段，主要分试拌、试铺两个阶段，取得相应的参数。

C热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却，表面温度低于600C后，方可允许车辆通行。

D热拌沥青混合料相邻两辐及上下层的横接缝施工应错开1m以上。

答案：C

解析：当混合料表面温度过高通车时，易形成车辙等病害。

4.道路工程前期地质调查时，开挖试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时，开挖深度不小于()。

A2m

B2.5m

C3m

D3.5m

答案：A

5、下面不属于路面性能指标的是()

A变形量

B温度稳定性

C抗滑能力

D噪声量

答案：A

解析：A属于路基性能指标之一。

6、城市主干路土质路基深度在0～80cm范围内，最低压实度应为()。

A90%

B93%

C95%

D98% 场景(二)某市政桥梁工程，跨越该市一条主要河流，部分基础采用锤击沉桩，部分基础在河中，需要实施土围堰作业。承台为大体积砼，上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。

根据场景(二)，作答下列题目：

7、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定，但不得小于()。

A1m

B1.1m

C1.2m

D1.5m

答案：A

解析：内坡脚与基坑边缘的距离主要是为了放置水泵等一些设备的需要。

8、土围堰的高度应施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)()m

A0.2

B0.5

C0.5～1.0

D0.5～0.7

答案：D

解析：高出可能出现的最高水位一定高度，以策安全。

9、沉人混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有()龄期。

A14d

B21d

C28d

D36d

答案：C

解析：为避免砼桩头被击碎，除设置桩帽外，对桩还要进行设计强度和龄期的双控。

10、下面关于沉入桩的打桩顺序说法错误的是()

A一般是由一端向另一端打

B密集群桩由中心向四边打

C先打浅桩，后打深桩

D先打坡顶，后打坡脚

答案：C

解析：如果改变顺序，则可能发生桩打不下去、折断等现象。

11.卸落支架和拱架，应()。

A纵向对称均衡卸落;横向同时一起卸落

B纵向同时一起卸落;横向对称均衡卸落

C纵向对称卸落;横向均衡卸落

D纵向同时卸落;横向一起卸落

答案：A 场景(三)

某热力隧道，长3.2km，断面尺寸为3.2×2.8m，埋深3.5m，采用喷锚暗挖法施工。隧道穿越砂砾层，需要降水作业。施工中，在距工作井48m时，发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散，有塌方隐患。经有关人员研究，决定采用小导管注浆超前加固措施。

根据场景(三)，作答以下题目：

12、小导管注浆宜采用()

A水泥浆或水泥砂浆

B水泥浆或石灰浆

C混合砂浆

D触变泥浆

答案：A

13、根据场景所述地质条件，小导管注浆宜采用()

A高压喷身注浆法

B渗入注浆法

C劈裂注浆法

D电动硅化注浆法

答案：B

14、下面不是喷锚暗挖法施工的要求的是()

A管超前

B严注浆

C长开挖

D早封闭

答案：C

15、喷射砼应紧跟开挖面，应分段、分片、分层，A由下而上

B由上而下

C由前而后

D由后而前

答案：A 场景(四)

顺序进行。()

某给水厂采用地表水常规处理工艺流程。某项目经理部承建该给水厂的构筑物施工，其中清水池长32m、宽23m、高4.5m，清水池基础底标高为-6.00m，采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级为C30。

因地下水位较高，需要采取降水措施，项目部拟采用基坑内明沟排水。

根据场景(四)，作答下列题目：

16、采用明沟排水时，排水沟应设置在基坑的()

A中间

B四边

C两边

D中间部位十字交叉

答案：B

17、排水沟底要始终保持比土基面低不小于()m

A0.3

B0.5

C1.0

D1.5

答案：A

18.在给水厂的澄清处理工艺中，混凝的作用是()。

A去除水中的泥砂

B去除水中的细菌

C使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒

D使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒

答案：C

19.清水池底板与柱的施工缝应设在()。

A底板表面

B柱的任意高度

C柱的1/2高度

D八字脚与柱的连接处

答案：A

20.池壁施工缝进行凿毛处理时，其根部的混凝土强度应至少达到()MPa。

A1.0

B1.5

C2.0

D2.5

答案：D

二、多选题

场景(五)某污水管道为φ1600mm钢筋混凝土管，一般地段采用开槽法施工，穿越道路部分采用顶管法施工。明挖管道完工后进行了闭水试验。

顶管工作井采用沉井。井壁厚600mm。沉井穿过的土层主要为黏土质砂土，采用不排水下沉。

由于沉井深度较大，沉井下沉施工中下沉困难，进度缓慢，项目部采取辅助方法助沉。顶管施工中，随着顶进距离的增加，顶力不断增长，但顶进至某里程时，顶力突然增加，并逐渐超过允许顶力。项目部停止顶进，寻找原因并采取有效措施进行处理。

根据场景(五)，作答下列题目：

21、闭水试验时，有关要求表述正确的是()

A应在管道回填后进行

B应在管道灌满水后12h进行

C应在管道灌满水后24h进行

D闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶以上2m

E对渗水量的测定时间不少于30min

答案：ACDE

22、沟槽回填时，应符合的规定说法正确的是()

A砖石、木块等杂物应清除干净

B采用井点降水时，其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m

C管道两侧和管顶以上500m范围内的回填材料，应由管槽两侧对称运入槽内，也可直接扔在管道上

D管道两侧和管道以上500m范围内，应采用轻夯压实

E采用木夯、蛙式夯时，应夯夯相连，采用压路机时，碾压的重叠宽度不小于200mm

答案：ABDE

23.沉井下沉困难时，可采取()助沉口

A射水下沉

B泥浆润滑套

C重锤夯击

D设置空气幕

E压重

答案：ABDE

24.顶管法与开槽相比，具有()等优点。

A不会影响交通

B施工成本低于开槽施工

C不必拆除地面障碍物

D土方开挖和填土工作量减少

E管道不必设置基础和管座

答案：ACDE

25、顶管现场一般需要设置吊装设备，施工中常用的是()

A轮式起重机

B起重桅杆

C门式吊车

D架桥机

E电动葫芦

答案：ABC 场景(六)某市政集团公司中标承建一道路排水工程。该工程包括道路工程和一座跨河桥、φ1000mm的钢筋砼污水管道工程和绿化工程。

道路面层为24cm厚C30水泥砼，20cm厚水泥稳定碎石基层。

排水管道与其他管道在高程上有交叉，需要进行处理。

绿化工程主要是行车树和草坪建植。

根据场景(六)，作答以下题目：

26、下列选项中，关于水泥砼路面的表述是正确的()

A一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置带拉杆的平缝形式的作向施工缝

B横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处

C对于特重及重交通等级的砼路面，横向胀缝、缩缝应设置传力杆

D切缝要做到宁早不晚，宁浅不深

E灌填缝料时，缝内应干净，缝壁应潮湿、粗糙，答案：ABC

27、下列选项中，关于水泥砼路面施工说法正确的是()

A水泥仓库应覆盖或设置顶棚防雨，并应设置在地势较高处，严禁水泥受潮及浸水

B搅拌机应优先选用强制立轴式或双轴式搅拌机，C如发现砼有离析现象，应在铺筑时用铁锹拌均匀，可二次加水

D可在砼初凝后进行振捣

E抹面时严禁在面板砼洒水、撒水泥粉

答案：ABE

28、关于水泥稳定碎石基层说法正确的是()

A碎石要先筛分成3～4个不同粒级，然后配合成规范要求的级配范围

B基层保湿养护不少于7d，养护期间可开放交通

C应选用初凝3h以上和终凝6h以上的普通、矿渣、火山灰硅酸盐水泥

D应用12t以上的压路机碾压

E严禁薄层贴补法找平

答案：ACDE

29、排水管道与交叉管道高程一致时的处理原则是()

A软埋电缆让刚性管道

B压力管道让重力流管道

C大口径让小口径管道

D后敷设管道让已敷设管道

E小口径让大口径管道

答案：ABDE

30、草坪建植的方法有()

A籽播

B喷播

C植生带

D铺植

E茎铺

答案：ABCD

三、案例分析题

(一)背景资料

某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，下面层为中粒式沥青砼，上面层为SMA沥青混凝土。该工程由四方工程咨询工程公司实施监理。

项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。”

施工前项目技术负责人就工程特点、设计要求向施工人员进行了技术交底。

上面层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，为满足平整度的要求，采用钢绞线引导的高程控制方式，轮胎式压路机碾压。

面层横缝采用平接缝。接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。

施工完成后，施工单位及时向建设单位提交了工程竣工验收报告。竣工报告由项目经理签字并加盖公章。

问题：

1、项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。

2、项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。

3、面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。

4、竣工验收报告签署程序是否全面?说明理由。

参考答案：

1、项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划不妥，应是项目经理作为工程质量的第一责任人主持编制项目质量计划。

2、补充如下：相关技术规范、规程要求及获准的施工方案，强调工程难点、技术要点及安全措施。

3、钢绞线引导的高程控制方式错误，应采用非接触式平衡梁;轮胎式压路机碾压错误，应采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不得采用轮胎式压路机。

压路机顺路线方向碾压错误，应顺横缝方向骑缝碾压，而后改为纵向碾压;从中心向外侧碾压错误，应从两侧向路中心碾压。

4、不全面。还应由施工单位有关负责人审核签字。另外，本工程实施监理，必须经总监理工程师签署意见。

(二)背景资料

某市政工程基础采用明挖基坑施工，坑壁采用网喷混凝土加固。A公司中标后把基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司。B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部，建设单位及监理单位发现后对B公司劝阻，但B公司不予理会;基坑施工时为加快进度，B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案。

在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝，B公司对此没有在意，继续加快开挖速度。不久，基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固，但已经于事无补，基坑坍塌造成5死3伤的重大事故。项目经理处理了事故现场，2天后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位，然后，按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后，经项目经理签字，报企业安全主管部门。

问题

1、市政公用工程的风险源有哪些?

2.B公司采用的基坑开挖方案是否合乎技术要求?说明理由。

3.写出本工程基坑施工时存在的安全隐患。

4.引起本次事故的最主要原因是什么?

5.项目经理在基坑应急措施上犯了哪些重大错误最终导致了事故的发生?

参考答案：

1、火灾、中毒和窒息、坍塌、滑坡、触电、坠落、机械伤害、公路车辆伤害8种。

2、不符合要求。B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案是错误的，应逐层开挖，逐层加固。

3安全隐患有：

1)深达5m的沟槽没有支撑。

2)B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。

3)在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝

4、基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固和将基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司是引起本次事故的最主要原因。

5、基坑即将坍塌时，应以人身安全为第一要务，及早撤离现场。本工程出现坍塌凶兆，项目经理还组织人进入基坑抢险，是造成人员伤亡的一个重大错误。

(三)背景资料

某桥梁工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了桥梁施工合同。该桥梁上部结构为后张法预应力砼箱

梁。合同价款为2600万元，合同工期为200天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚。合同履行中发生如下事件：

事件1：该工程施工进行到100天时，经材料复试发现，甲方所供应的水泥板质量不合格，造成乙方停工待料19天。

事件2：在工程施工进行到150天时，由于甲方临时变更设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。

事件3：在基础施工时，施工单位在采购钢筋之前按要求向监理工程师提交了质量保证资料，在监理员见证后取样送检，经法定检测单位检测证明钢筋性能合格，工程师经审查同意该批钢筋进场使用。但在基础工程钢筋验收时，工程师发现施工单位未做钢筋焊接性能试验，工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋焊接性能不合格。经钢筋重新检验，最终确认是由于该批钢筋不合格而造成的钢筋焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知，要求承包单位拆除不合格钢筋工程，同时报告业主代表。承包单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若拆除，应延长工期10天，补偿直接损失40万元的索赔要求。

事件4：为保证吊车的安装作业，施工单位占用了一条非机动车道，选择在夜间时段，自行封路后进行构件吊装作业。

事件5：张拉上部预应力连续梁时，因考虑到属关键工作，项目经理部经研究，决定预应力筋张拉工作由质检员主持，张拉作业人员必须经培

训考核合格后方可上岗。在钢绞线张拉时，有一根断丝且不超过全断面的1%，因工期紧，没有处理，即锚固灌浆了。

事件6：锚固完毕经检验合格后用电弧焊切除端头多余预应力筋，外露长度不小于30mm，锚具用封端砼保护。

问题

1、施工单位在第一次停工后10天，向建设单位提出了索赔要求，索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元;第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中，施工单位均提交了有关文件作为证据，情况属实。此项索赔是否成立?

http://

2、在工程竣工结算时，施工单位提出工期索赔35天。同时，施工单位认为工期实际提前了15天，要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为，施工单位当时未要求工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立?

3、事件3中，施工单位的索赔是否合理?请说明理由。

4、事件4中，项目部采取的措施是否正确?如不正确，请指出正确作法。

5、请指出事件5中预应力张拉的错误之处，并改正。钢绞线张拉后断丝未经处理，是否正确。

6、请指出事件6中切除端头多余预应力筋错误之处，并指出正确做法。

参考答案：

1、此项索赔成立。因为这是建设单位的责任。施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。

2、此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位扣罚理由充分，符合合同规定;罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。

3、不合理。因为施工单位采购了不合格的材料，这是施工单位的责任。

4、不正确。项目部采取的措施不合伙关于占用或挖掘城市道路的规定;因特殊情况需要临时占用城市道路时，须经市政工程行政主管部门和公安交通主管部门的批准。

5、预应力筋张拉工作由质检员主持错误，应由项目技术负责人主持。钢绞线张拉后断丝未经处理是正确的。因为符合规范不大于1%且不大于1根的规定。

6、用电弧焊切除端头多余预应力筋是错误的，应用砂轮锯、切断机等机械方法切割。

(四)背景资料

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。

施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。

该工程在施工过程中发生了如下事件：

(1)因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。

(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。

(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。

(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告，索赔报告的内容有：编制说明和附件(与索赔费用或工期索赔

有关的各种往来文件，包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料)。

问题：

1、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。

2、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。

4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?

5、索赔报告的内容不完整，请补充。

参考答案：

1、关键线路：①→③→⑤→⑥(或B→E→G)。计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。

2、事件1：不能获得工期补偿，因为工作A是延期没有超过总时差;可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。

事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。

事件3：能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。

事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。

事件5：不能获得费用补偿。因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。

3、施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天;事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，(420-390)=30天。

机电二级建造师真题 篇5

2011二级建造师考试法规与知识真题（文字版）。持续更新中。

(注：答案非标准)

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A 登记

B 注册

C 备案

D 所在单位考核合格

2.行政法规的制定主体是（）。A 全国人民代表大会

B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院

D 最高人民法院

3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）A 抵消

B 提存

C 混同

D 免除

4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。A

1B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。A 汇票

B 仓单

C 建设用地

D 应收账款

6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。A 转让

B 抵押

C 出资入股

D 投保火灾险

7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。A 100 B 200 C 600

D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式

B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包

9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人

C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人

D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 B 该联合体成员签订共同投标协议

C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人

11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。A 评标价

B 投标报价

C 招标控制价

D 标底

12.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是()。A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密 B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名

C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取 D 评标委员会成员由二人组成。

13.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（A）。A 属于在投标有效期内撤回投标文件（属于要约的撤回）B 属于放弃中标

C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B 3年内不得担任监理单位的主要负责人

C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A 本企业负责人

B 当地安全生产监督管理部门 C 县级以上地方人民政府

D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事 故应由（）上报有关主管部门 A 幕墙分包企业

B 施工总承包企业

C 监理单位

D 建设单位.根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（）批准。

A 县级以上人民政府

B 省级政府特种设备安全监督部门 C 国务院

D 国务院特种设备安全监督部门

19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材

B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是(D)。A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求 B 建设单位有权压缩合同约定的工期

C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 D 建设单位应当根据工程需要 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A 意外伤害保险属于非强制险 B 保险由建设单位办理 C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22 基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。A 施工企业项目经理和现场监理工程师 B 施工企业负责人和建设单位负责人 C 建设单位负责人和总监理工程师 D 施工企业技术负责人和总监理工程师 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）月。（P85）A 1

B 2

C 3

D 6 根据建设工程质量管理条例对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A 增加工程内部装修

B 建筑主体和承重结构变动

C 增加工程造价总额

D 改变建筑工程局部使用功能 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（）。

A 分包工程质量由分包企业负总责 B 分包工程质量由分包企业单独承担责任

C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修 27 必须经总监理工程师签字的工作是（）。A 开工前的放线定位

B 分项工程验收

C 下一步工序

D 建设工程竣工验收 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（）。A 只能由生产厂家承担

B 只能由供应商承担 C 只能施工企业自行承担

D 可向生产厂商提出赔偿

29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（）报批。A 公安消防机构

B 建设工程安全监督机构

C 建设行政主管部门

D 上级主管部门

30下列争议中，属于劳动争议的是（）。

A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 B 公司股东李某因股息分配产生的争议 C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。（P132）A 6个月

B 1年

C 2年

D 5年

劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（）。（P126）A 该试用期限为劳动合同期限 B 按无效劳动合同处理

C 按无固定期限合同处理

D 按完成一定工作任务为期限的合同处理

用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A 固定期限

B 无固定期限

C 以完成一定任务为期限

D短期

下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A 警告

B 罚款

C 支付违约金

D 没收财产

35下列合同中，受合同法调整的是（）。A 婚姻

B 收养

C 买卖

D 行政 36 在合同法中，要约生效的时间为（）。A 要约人发出要约时

B 要约达到受要约人时

C 受要约人做出承诺时

D 受要约人承诺到达时

在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（）。A 要约

B 要约邀请

C 反要约

D 承诺

受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（）。

A 承诺超时

B 承诺延误

C 新承诺

D 新要约

在合同法中，以下情形属于无效合同的是（）。A 当事人无履约能力

B 当事人对合同有重大误解

C 违反法律规定的强制性规定

D 违反法定的形式

关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行驶。A 1个月

B 3个月

C 6个月

D 1年

关于待定合同的说法，正确的是（）。A 善意相对人不享有撤销的权利

B 效力特定合同的相对人拥有催告权

C 待定合同是生效合同

D 待定合同是无效合同

甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的（）。A 丙不能以自己名义起诉甲

B 丙起诉甲实在行使代位权 C 丙起诉甲以50万元为限

D 丙的起诉费用由自己支付

下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B 债务人放弃到期的债权 C 债务人将巨额财产赠予他人

D 债务人将其全部财产转让

甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。A 甲公司名称变更

B 乙公司的法人代表变更

C 合同签约人变更

D 买卖数量变更

某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为 A 24

B 27

C 30

D 42 46 关于担保的说法，正确的是（）。（实在看不清楚）D 以汇票作为

某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。A 监理单位

B 银行

C 建设单位

D 施工企业

定金合同以（）之时生效。A 当事人签字

B 合同备案

C 定金实际交付

D 主合同成立

王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。A 行政调解

B 法院调解

C 仲裁调解

D 人民调解

一裁定终局体现了仲裁的（）特点。（P200)听老师说的也是独立特点 A 专业

B 自愿

C 独立

D 快捷

51、仲裁的保密性特点体现在他（C）为原则

A 不开庭审理

B 不允许代理人参加

C 不公开审理

D 不允许证人参加

52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（B）

A 留存。

B 强制执行

C

53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（C）

A 原告所在地

B 被告所在地

C 合同签定地

D 合同施行地

54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（D）

A 代为 B 进行和解

C。。。

D 法庭辩论

55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（D）日

A 5 B。

C 10 D 15天

56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（A）申请强制执行

A人民法院

B 司法行政机关

C 仲裁机构

D 公安机关

57、关于仲裁调解的说法，正确的是（C）

A 仲裁庭必须先进行调解

B调解不成不能做出。书

C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力

D。。

58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是：D A 甲与乙不能自行进行和解

B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请 C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁

D 甲乙。。。

59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（A）

A 应按乙、丙的意见做出仲裁书

B 应该按甲的意见做出仲裁书

C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定

D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

60、施工企业认为（D）。其合法机构，可以申请行政复议。

A 建设单位违约的行为

B 总监理工程师的停工决定

C 上级企业的处理决定

D 行政机关的罚款

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包

A代建

B 施工

C 监理

D 设计

E 设备采购

62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ABDE A不违反法律

B、不违背社会公德

C．。。

D 不与第三人利益相冲突

E不与社会公共利益相冲突

63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（BD）

A 建筑物

B 建设用地使用权

B 生产设备、材料

D 在建工程

E 在建船舶

64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（BCD）

A ISO质量体系

B工程建国家强制性标准

C工程设计文件

D施工企业管理制度

E建设工程施工合同 65、投标有效内，投标人有（AC）行为的，其投标保证金予以没收。

A 撤回投标文件

B 补正投标文件

C放弃中标

D 澄清投标文件

E．说明（解释）投标文件

66、施工作业施工人员安全生产义务（BC）

A 使用劳动生产安全用具

B接受安生生产培训

C发现事故立即报告

D 抢救

E为自己。。

67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（BD）

A发生安全事故应由工人自负

B该条款为无效条款

C 施工企业应受行政处罚

D。。

E施工企业负责人应受行政罚款

68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（BD）

A对建设工程项目的安全生产负总责

B 落实安全生产责任制

C 制定安全生产规章制度和操作规程

D确保安全生产费用的专项使用

E根据工作特点组织制定安全施工措施

69、取得安全生产许可证的条件是（AB）

A 特种作业人经考核合格

B 职工参加工伤保险

C通过了安全生产管理体系认证

D 进行了安全评价

E 已办理安全。。

70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ABE）

A保修范围

B保修期限

C质量保证金的退还方式

D质量保证金预留比例

E保修责任

71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（AE）

A 建立进货验货制度 B．。产品。。

C 对使用有瑕疵的产品进行说明 D 为扩大销售，对。。

E快过期的产品降价销售

72、某交通施工穿越噪声敏感区域。。，下列说法正确的是（BCE）

A 禁止一切夜间施工

B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准

C必须公告安民

D．。

E在开工15日前。。。。行政主管部门报告

73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（DE）

A。。

B。。

C。。

D签订专业技术培训服务违约金

E签订竞业

74、建设工程合同属于（CD）

A有名合同

B实践合同

C 要式合同

D有偿合同

E单务合同

75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ACE），有权行使抗辩权

A 经营状况严重恶化

B法定代表人并追究刑事责任

C．丧失。

D企业负有较大债务

E转移财产试图躲避债务

76、合同权利文件终止时，不影响（ABC）之效力

A结算条款

B 清理条款

C 仲裁条款

D 担保条款

E．。

77、民事违约责任的承担方式有（ABC）

A赔偿损失

B采取。。

C定金。

D 精神损失赔偿

E 赔礼道歉 78、建设单位。。，根据《民事诉讼法》。。，建设单位可以将（BC）列为其被告

A。代理机构

B总承包企业

C 分包企业

D实际施工人

E 建设行政主管部门

79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（BE）

A当事人必须在开庭前提出回避申请

B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出

C．。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避

D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出

E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作

80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ADE）

A 仲裁协议应当是书面形式

B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可

C仲裁协议必须在争议发生前达成D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁