二级建造师公路真题及答案解析

二级建造师公路真题及答案解析（通用5篇）

二级建造师公路真题及答案解析 篇1

jianshe.wendu.com

2018年二级建造师公路真题及答案解析

1.不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是()。A.湿粘土 B.膨土 C.红粘土 D.粉质土 【答案】D 【解析】

粉质土不宜直接填筑于路床，不得直接填筑于冰冻地区的路床及浸水部分的路堤。2.袋装砂井施工工艺流程中,最后一步工艺是()。A.埋砂袋头 B.机具移位 C.摊铺上层砂垫层 D.拨出套管 【答案】C 【解析】袋装砂井施工工艺程序：整平原地面—摊铺下层砂垫层—机具定位—打入套管—沉入砂袋—拔出套管—机具移位—埋砂袋头—摊铺上层砂垫层。3.关于击实试验法测定含水量的说法,错误的是()。

jianshe.wendu.com

A.用干法或湿法制备一组不同含水量的试样 B.制备好的土样应一次性倒入击实筒

C.计算各试样干密度,以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制曲线

D.当试样中有大于规定的颗粒,应先取出大颗粒,其百分率合格后,再对剩余试样进行击实试验 【答案】B 【解析】取制备好的土样按所选击实方法分3次或5次倒入击实筒，每层按规定的击实次数进行击实，要求击完后余土高度不超过试筒顶面5mm。

4.不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是()。A.水泥稳定细粒土 B.水泥稳定煤矸石 C.水泥稳定碎石土 C.水泥稳定砂砾 【答案】A 【解析】水泥稳定土包括水泥稳定级配碎石、未筛分碎石、砂烁、碎石土、砂砾土、煤矸 石、各种粒状矿渣等，适用于各级公路的基层和底基层，但水泥稳定细粒土不能用作二级和二级以上公路高级路面的基层。

5.公路无机结合料稳定碎石基层施工中,其拌和工艺和摊铺工艺推荐采用()。A.集中厂拌和摊铺机摊铺

jianshe.wendu.com

B.人工路拌和摊铺机摊铺 C.人工路拌和推土机摊铺 D.集中厂拌和推土机摊铺 【答案】A 【解析】见教材50页表2B312012-12.6.混凝土抗折强度的试验步骤包括：①试件的成型和养护;②标记试件;③试件外观检查、修整;④加载试验;⑤整理试验数据、提供试验报告。正确的顺序为()。A.①→②→③→④→⑤ B.①→③→②→④→⑤ C.①→③→④→②→⑤ D.①→②→④→③→⑤ 【答案】B 【解析】混凝土抗折强度的试验步骤：(1)试件的成型并养护。(2)试件外观检查、修整。(3)标记试件。(4)加载试验。(5)整理试验数据，提供试验报告。

7.关于高性能混凝土使用的减水剂性能的要求,错误的是()。A.减水率低 B.坍落度损失小

C.能明显改善混凝土耐久性能

jianshe.wendu.com

D.与水泥相容性好 【答案】A 【解析】高性能混凝土外加剂应选用高效减水剂或复合减水剂，并应选择减水率高、坍落度损失小、与 水泥之间具有良好的相容性、能明显改善或提高混凝土耐久性能且质量稳定的产品;引气剂或引气型外加剂应有良好的气泡稳定性，用于提高混凝土抗冻性的引气剂、减水剂和复合外加剂中均不得掺有木质硫酸盐组分，并不得采用含有氯盐的防冻剂。8.关于圆管涵施工要求的说法，正确的是()。A.管涵不得现场就地制造

B.当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁齐平C.对插口管接口处不得使用沥青填塞 D.每节管涵出现反坡的坡度应小于3° 【答案】B

【解析】A错误，在运输条件限制时，管涵也可在现场就地制造。C错误，对插口管，接口应平直，环形间隙应均匀，并应安装特制的胶圈或用沥青、麻絮等防水材料填塞，不得有裂缝、空鼓、漏水等现象。D错误，每节管底坡度均不得出现反坡。管座沉降缝应与涵管接头平齐，无错位现象。9.根据《公路工程技术标准》，下列公路隧道中，属于长隧道的是()。A.长485m的隧道 B.长875m的隧道 C.长1560m的隧道

jianshe.wendu.com

D.长3450m的隧道 【答案】C

【解析】按照长度分为特长隧道：L>3000m，长隧道: 3000m>L>1000m,中隧道：1000m>L>500m，短隧道：L<500m。

10.隧道通风控制系统中，控制风机运转所依据的环境数据主要是()含量。A.O2 B.CO C.CO2 D.SO2 【答案】B

【解析】通风控制系统是根据一氧化碳与能见度检测器检测到的环境数据、交通量数据等控制风机的运转进行通风。

11.单代号网络图中，箭线一般用来表示()。A.工作之间的逻辑关系 B.一项工作

C.一项工作的持续时间 D.工作之间的搭接时距 【答案】A 6

jianshe.wendu.com

【解析】单代号网络图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图，并在节点中加注工作代号、名称和持续时间。

12.下列后张法预应力筋质量检验的实测项目中,属于关键项目的是()。A.管道坐标 B.管道间距 C.张拉伸长率 D.断丝滑丝数 【答案】C 【解析】后张法实测项目：管道坐标(包括梁长方向和梁高方向)、管道间距(包含同排和上下层)、张拉应力值(△)、张拉伸长率(△)、断丝滑丝数。

13.某桥墩承台顶面与地面平齐,标高为+3.27m,墩顶标高为+20.15m,墩顶处施工属于()。A.I级高处作业 B.Ⅱ级高处作业 C.Ⅲ级高处作业 D.Ⅳ级高处作业 【答案】C 【解析】20.15-3.27=16.88m。高处作业在15m以上至30m时，称为Ⅲ级高处作业。14.关于配电箱、开关箱安全技术要求的说法,错误的是()。

jianshe.wendu.com

A.分配电箱不得挂接临时用电设备 B.一个开关箱最多控制两台用电设备 C.总配电箱必须安装漏电保护器 D.开关箱内必须安装漏电保护器 【答案】B 【解析】每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。

15.营改增后,城市维护建设税及教育费附加在()中计取。A.增值税 B.企业管理费 C.其他工程费 D.规费 【答案】B 【解析】企业管理费中的税金系指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税及教育费附加等。

二级建造师公路真题及答案解析 篇2

（案例1）

背景

某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：

(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任；

(2)工期提前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。

在施工过程中发生了如下事件：

事件1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。

事件2：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5天完成。

事件3：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。

事件4：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120%，导致G工作48天完成。

事件5：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。问题：

1．确定施工进度计划的工期，并指出关键工作。

2．分别分析事件

1、事件

2、事件

3、事件4对工期的影响。

3．分别指出事件

1、事件

2、事件

3、事件4承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。4．根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少。【参考答案及解析】

1．施工进度计划工期为125天；关键工作为B、C、D、F(或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层)。

2．事件1：A工作为非关键工作，延误的时间未超过其原有总时差，对工期没有影响。事件2：C为关键工作，影响工期5天。

事件3：D为关键工作，影响工期为6天。

事件4：G为非关键工作，但其原有总时差5天，影响工期3天。3．事件1：无权。理由：尽管由发包人承担责任，但未影响工期。事件2：无权。理由：造成延期是承包人的责任。

事件3：无权。理由：造成延期是承包人的责任。

事件4：有权。理由：延期由发包人承担责任，根据合同约定，可向发包人提出2天的延期要求。

4．该工程的实际完成时间为128天，承包人应支付逾期违约金10000元。

【解析】本案例第1问主要考查工期计算及关键工作的判定。工期最长的线路就是关键线路，工期为5+85+5+30＝125(天)，关键线路为B→C→D→F，所以关键工作为B、C、D、F。本案例第2问主要考查工作的调整对工期的影响。关键工作延迟会影响工期，非关键工作只要不超过其总时差就不会影响工期。所以事件1中A工作为非关键工作，延误的时间未超过其原有总时差，对工期没有影响。事件2中C为关键工作，影响工期5天。事件3中D为关键工作，影响工期为6天。事件4中G为非关键工作，其原有总时差5天，影响工期3天。本案例第3问主要考查提出延长工期的务件。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任：①增加合同中任何项目的工作内容；②增加合同中任何项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比；③增加合同以外的工程项目；④改变合同中任何一项工作的标准或性质；⑤合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误；⑥不可抗力；⑦非承包人原因造成的任何干扰和阻碍。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。事件1尽管由发包人承担责任，但未影响工期。事件2造成延期是承包人的责任。事件3造成延期是承包人的责任，所以无权提出延长工期。事件4延期由发包人承担责任，根据合同约定，可向发包人提出2天的延期要求。

本案例第4问主要考查工程的实际完成时间。实际工程中，C工作推迟工期5天。D工作推迟工期6天。G工作推迟工期3天，F工作20天完成，提前10天，所以实际完成时间为125+3＝128(天)，施工逾期一天，所以违约金为10000元。

2008年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

（案例2）

资讯类型: 历年真题 来源: 唯才在线考试网 发布时间: 2012-05-17 访问人数：343 2008年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析（案例2）

背景

某城市围堰堤为1级堤防，在原排涝西侧200m新建一座排涝泵站(包括进水建筑物、泵室、穿堤涵洞、出水建筑物等)，总装机容量1980kW，合同工期为16个月，自2002年11月至2004年2月。该地区主汛期为6、7、8三个月，泵室、穿堤涵洞等主体工程安排在非汛期施工。施工过程中发生如下事件：

事件1：施工单位施工组织设计中汛前以泵室、进水建筑物施工为关键工作，穿堤涵洞、出水建筑物施工相继安排。

事件2：穿堤涵洞的土方开挖及回填工作量不大，施工单位将该土方工程分包给具有相应资质的单位。厂房、管理房的内外装饰(包括玻璃幕墙、贴面)分包给具有相应资质的单位。事件3：竣工验收前，项目法人委托检测单位对堤身填筑和混凝土护坡质量进行抽检。事件4：2003年3月份的施工进度计划中，3月3日穿堤涵洞周边堤防土方回填至设计高程，3月4日～3月14日进行堤外侧现浇混凝土护坡施工。问题：

1．事件1中，施工安排是否妥当并简述理由。2．事件2中，分包是否允许并简述理由。

3．事件3中，工程质量抽检的内容至少应包括哪几项? 4．事件4中，进度安排是否合理并简述理由。【参考答案及解析】

1．施工安排不妥。理由：从度汛安全考虑，施工安排穿堤涵洞、出水建筑物施工应当为关键工作。

2．不允许土方工程分包，理由：该穿堤涵洞周边的堤防土方开挖回填属于该1级堤防的主体工程，不得分包。允许厂房、管理房的内外装饰工程分包，理由：其专业性较强，在排涝泵站工程中不属于主体工程，可以通过相应程序申请分包。

3．堤身填筑质量抽检的内容至少有干密度和外观尺寸。混凝土护坡质量抽检的内容至少有混凝土强度。

4．不合理。理由：新填土方固结沉降尚未完成，容易引起现浇混凝土护坡开裂。【解析】本案例第2问主要考查工程分包奈件。水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。

本案例第3问主要考查工程质量抽检的内容。土料填筑工程质量抽检主要内容为干密度和外观尺寸；干(浆)砌石工程质量抽检主要内容为厚度、密实程度和平整度，必要时应拍摄图像资料；混凝土预制块砌筑工程质量抽检主要内容为预制块厚度、平整度和缝宽；垫层工程质量抽检主要内容为垫层厚度及垫层铺设情况；堤脚防护工程质量抽检主要内容为断面复核；混凝土防洪墙和护坡工程质量抽检主要内容为混凝土强度。本案例第4问主要考查进度安排。施工安排进度不能赶得太紧，新填土方必须固结沉降完成，才能进行下一步施工进程，因为固结沉降未完成，容易引起现浇混凝土护坡开裂。

2008年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

（案例3）

资讯类型: 历年真题 来源: 唯才在线考试网 发布时间: 2012-05-17 访问人数：336 2008年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析（案例3）

背景

某穿堤建筑物施工招标，A、B、C、D四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件：

事件1：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。

事件2：评标委员会评标报告对C投标人的投标报价有如下评估：C投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级，运距50m)”项目中，工程量2万m与单价500元/m的乘积与合价10万元不符。工程量无错误。故应进行修正。

事件3：招标人确定B投标人为中标人，按照《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同。合同约定：合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月，监理单位确认的月进度款为100万元。

事件4：根据地方政府美化城市的要求，设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出了有关索赔要求。

问题：

1．事件1中，指出招标人拒绝投标人D参加该项目施工投标是否合理，并简述理由。2．事件2中，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家计委令第30号)的规定，简要说明C投标人报价修正的方法并提出修正报价。

3．事件3中，计算预付款、第1个月的保留金扣留和应得付款(单位：万元保留2位小数)。4．事件4中，指出承包人提出索赔的要求是否合理并简述理由。【参考答案及解析】

1．合理。理由：招标项目监理单位的任何附属(或隶属)机构都无资格参加该项目施工投标。2．修正方法：单价有明显小数点错位，以合价为基准，修改单位。修改后的单价为5元/m。3．预付款：500×10%＝50．00(万元)。保留金扣留：100×5%＝5．00(万元)。应得付款：100－5＝95．00(万元)。

4．合理。理由：及时提供由发包人负责提供的图纸是发包人的义务和责任。

【解析】本案例第1问主要考查施工投标资格。根据《工程建设项目施工招标投标办法》第三十五条，投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位)，或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位)，都无资格参加该招标项目的投标。本案例第2问主要考查投标报价修正。《工程建设项目施工招标投标办法》第五十三条规定：评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：①用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；②单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

本案例第3问主要考查预付款、保留金及应得付款的计算。合同约定：合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月，监理单位确认的月进度款为100万元。所以预付款为500×10%＝50．00(万元)，第1月的保留金扣留为100×5%＝5．00(万元)，应得付款为100－5＝95．00(万元)。

二级建造师公路真题及答案解析 篇3

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1． 插设塑料排水板可采用的设备是()。A．潜孔钻机 B．动力螺旋钻机 C．喷粉桩机

D．袋装砂井打设机

2． 柱板式锚杆挡土墙墙后的土压力传递顺序，正确的是()。A．墙后的土压力——锚杆——挡土板 B．墙后的土压力——挡土板——锚杆

C．墙后的土压力——挡土板——肋柱——锚杆 D．墙后的土压力——肋柱——挡土板——锚杆 3． 关于级配碎石基层施工的说法，正确的是()。A．碎石颗粒组成的级配曲线应为直线 B．级配碎石应在最佳含水量时进行碾压

C．应该用12t以上的三轮压路机碾压，不得采用振动压路机碾压 D．级配碎石基层碾压完成后即可开放交通

4． 不能用作旧沥青混凝土路面现场冷再生胶粘剂的是()。A．乳化沥青 B．水泥 C．石灰 D．泡沫沥青

5． 关于水泥混凝土面层摊铺施工的说法，错误的是()。A．摊铺前应对基层表面进行风干处理，保持基层表面干燥 B．摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间 C．每日工作结束，施工缝应该设置在胀缝或缩缝处 D．因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝

6． 由基础底面地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式是()。A．扩大基础 B．端承摩擦桩基础 C．沉井基础 D．地下连续墙基础 7． 根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50—2011)，桥梁工程施工中，大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3。

A．350 B．400 C．450 D．500 8． 悬索桥主缆施工的主要工序包括：①主缆架设；②猫道架设；③索夹安装与吊索架设④紧缆；⑤牵引系统施工。其正确的施工工序为()。

A．①—②—③—④—⑤ B．⑤—②—①—④—③ C．②—⑤—④—①—③ D．⑤—③—①—④—② 9． 隧道工程的主体结构物通常指()。

A．洞内行车道路 B．洞身预支护与衬砌 C．洞身衬砌和洞口构造物 D．防排水构造物 10．关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是()。A．混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好 B．可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分 C．架设后能立即承载

D．在Ⅴ、Ⅵ级较软弱破碎围岩中使用较多

22．根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同文件范本，关于计量支付管理的说法，错误的有()。

A．承包人应对已完成的分项工程向业主申请质量认证 B．承包人应在协议约定的时间内向监理工程师申请计量

C．监理工程师应对实际完成的工程量进行计量，并签发计量证书给承包人 D．承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请

E．应向监理工程师复核申报资料，确定支付款项，并批准向承包人付款 23．关于沥青碎石路面的说法，正确的是()。A．冬季不易产生冻缩裂缝

B．沥青用量多，且需要添加矿粉 C．孔隙率较大，路面容易渗水和老化 D．热拌沥青碎石可用于高速公路面层 E．高温稳定性好，路面不易产生波浪 24．隧道洞门的类型包括()。

A．端墙式 B．翼墙式 C．连拱式 D．棚式 E．遮光式

25．冷拔低碳钢丝进场验收时，除应对质量说明书、包装、标志等进行检查外，还应逐盘进行()试验。

A．抗拉强度 B．抗压强度 C．抗扭强度 D．伸长率 E．弯曲

26．针对岩层破碎的浅埋段隧道开挖，可选用的开挖方法有()。A．单侧壁导坑法 B．双侧壁导坑法 C．多台阶法 D．全断面法 E．留核心土开挖法

27．在生产事故应急救援预案中，应急响应分级的依据主要有()。A．事故发生所在地行政区域 B．事故危害程度

C．事故影响范围 D．发生事故的工程合同金额 E．单位控制事态的能力

28．根据工程技术档案管理的要求，工程完工验收后，施工单位应交建设单位保管的资料有()。

A．竣工图表 B．隐蔽工程验收记录 C．永久性水准点的位置 D．施工经验总结 E．施工日记

29．桥面铺装病害形成的原因有()。

A．梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚度难以调整施工允许误差 B．桥头跳车和伸缩缝破坏引起连锁破坏 C．铺装防水层破损

D．桥台后填筑采用砂石料作为填料 E．桥面排水系统堵塞

30．公路工程交工验收应具备的条件包括()。A．竣工文件已按交通部规定的内容编制完成 B．通车试运营已满2年

C．工程决算已按交通部规定的办法编制完成，竣工结算已经审核主管部门或授权单位认定

D．合同约定的各项内容已完成

E．施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

5．分别计算“软土地基”分项工程的得分值和评分值(保留至小数点后两位)，确定该分项工程的质量等级。

(二)背景资料

施工单位承建了一座独塔双索型斜拉桥，主桥为246m+126m，设计车速120km／h，桥面宽26．5m，采用方尖碑式索塔，塔尖为四棱锥形，索鞍区塔身为7．4m(顺桥向)×6．4m(横桥向)，向下渐变为7．8m×8m，空心断面。桥面以上塔高124m，中塔柱壁厚为1．2m，下塔柱壁厚为1．5m。编制索塔施工方案时，施工单位根据本桥索塔特点，对滑模和爬模两种施工方法进行了比选，最终选择了适合本桥特点的施工方案，索塔施工示意图如图所示。

施工单位还按照以下要求对索塔施工安全专项方案进行了论证：

(1)工程施工前，索塔施工安全专项方案由施工单位的A编制，B审核，C审批。(2)监理单位专业监理工程师对方案审核合格后，D签字审批。(3)论证专家组对方案审查后，提出书面论证审查报告。

施工单位在索塔施工中进行的主要测量工作有：

(1)塔底高程测量、塔底轴线的塔板模板轮廓点放样、上下塔柱及横梁模板各接高轮廓点的放样与标高测量。

(2)劲性骨架、锚索管与模板安置的调整测量。

(3)考虑张拉引起的收缩偏位以及浇筑混凝土时产生下降等原因，放样时在设计基础上加入预偏、沉降等。

问题：

1．滑模和爬模两种施工方法相比，哪种方法更适合本桥索塔施工?简要说明理由。2．写出安全专项方案论证中A、B、C、D分别对应的相关人员或部门。3．针对索塔施工应配置哪些主要大型机械设备?

2．改正上表中的错误描述[按“××(方案)的××(比较项目)应为……”描述]。

3．承包人拟对YK9+790～YK9+974段采用全断面开挖的做法是否合理?结合水文、地质概况及断面说明理由。

4．结合本项目的水文、地质条件，指出该隧道施工中的质量安全事故。5．该隧道施工中发生突然涌水时，可以采取哪些辅助施工处理方法?(四)背景资料

施工单位承接了一新建高速公路K50+000～K75+000段路面工程与交通工程的施工，其币包含中央分隔带及路面排水工程，一般路段中央分隔带断面设计图如下图所示。

该项目采用单价合同，施工合同中的部分清单单价摘录见下表。

施工单位编制了施工组织方案，其中包括以下四项工序：(1)回填种植土；(2)基层施工；(3)防水层施工；(4)护栏立柱打桩。

施工中，由于业主原因，导致G停工20天。

问题： 1．按最早开始时间补充绘制时标网络图中虚框内的图形(将虚框内的内容复制在答题卡上作答)，并写出关键线路和工期。

2．若按计划执行，施工中每天最多需要多少台挖掘机?如果施工单位只配置了4台，并且保证全部投入使用，写出c连续作业的工作安排。

3．计算6月份调价后的工程款。

4．为保证4、5、6月的施工安全，应在季节性安全措施中考虑防范哪些安全风险? 5．写出G工作的总时差，计算因业主原因导致的工期拖延天数。6．对于土方挖运施工，除挖掘机外，还需配置哪些主要施工机械?

与喷射混凝土粘结也不好，导致钢拱架附近喷射混凝土出现裂缝。

11．A 【解析】敷设电源线的安装要点有：(1)交、直流电源的馈电电缆必须分开布设，电源电缆、信号电缆、用户电缆应分离布放，避免在同一线束内。机房直流电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定。(2)电源线的规格、熔丝的容量均应符合设计要求；电源线必须用整段线料，外皮完整，中间严禁有接头。(3)采用胶皮绝缘线作直流馈电线时，每对馈电线应保持平行，正负线两端应有统一的红蓝标志。(4)电源线与设备端子连接时，不应使端子受到机械压力。(5)截面在 以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接，即在电线端头制作接头圈，线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致，并在导线和螺母间加装垫片，拧紧螺母。(6)截面在 以上的多股电源线应加装接线端子，其尺寸与导线线径相吻合，用压(焊)接工具压(焊)接牢固，接线端子与设备的接触部分应平整、紧固。

12．C 【解析】根据不同的土的性质，测定最佳含水量的试验方法通常有：(1)轻型、重型击实试验；(2)振动台法；(3)表面振动击实仪法。

13．A 【解析】施工前，应组织有关人员进行安全技术交底，制定安全技术措施。挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验。

14．C 【解析】使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位和安装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。

15．B 【解析】标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。

16．C 【解析】混凝土搅拌站主要由物料贮存系统、物料称重系统、物料输送系统、搅拌主机和电气控制系统和其他附属设施构成。

17．B 【解析】材料采购计划是物资部门根据批准的材料供应计划而编制的计划，也是进行材料供应的依据。

18．B 【解析】合理设计混凝土的配合比，改善骨料级配、降低水灰比、掺加粉煤灰等掺和料、掺加缓凝剂；在工作条件能满足的情况下，尽可能采用较小水灰比及较低坍落度的混凝土。

19．A 【解析】全国公路建设从业单位信用等级从高到低统一划分为五个级别，即：信用好、较好、一般、较差、差，分别用AA、A、B、C、D表示，不再对同一等级进行细分。

20．C 【解析】公路建设应当按照国家规定的基本建设程序和有关规定进行。按照交通部颁发的《公路工程基本建设管理办法》规定，公路工程基本建设程序如下：(1)项目建议书；(2)项目可行性研究，项目环境影响报告书；(3)编制初步设计文件和概算；(4)编制施工图和施工图预算；(5)列入基本建设计划；(6)项目实施前的各项准备工作；(7)项目实施；(8)竣工验收；(9)项目后评价。

二、多项选择题

21．ABC 【解析】滑坡地段路基的施工技术要点包括：(1)迅速排除降水及地下水；(2)减轻滑体上作业机械、土体重力和振动；(3)改善土的工程性质，将上积土体减重，加重底脚处；(4)选择干旱的施工季节，集中力量突击滑坡施工段；(5)牵引式滑坡、具有膨胀性质的滑坡不宜用滑坡减重法。

22．ADE 【解析】A项，对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证；D项，承包人凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请；E项，监理工程师复核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。

23．ACE 【解析】用沥青碎石作面层的路面，其高温稳定性好，路面不易产生波浪，冬季不易产生冻缩裂缝，行车荷载作用下裂缝少；路面较易保持粗糙，有利于高速行车；对石料级配和沥青规格要求较宽，材料组成设计比较容易满足要求；沥青用量少，且不用矿粉，造价低。但其孔隙较大，路面容易渗水和老化。热拌沥青碎石适宜用于三、四级公路。中粒式、粗粒式沥青碎石宜用作沥青混凝土面层下层、联结层或整平层。

2．(1)预裂爆破的起爆顺序应为“周边眼→掏槽眼→辅助眼”。(2)光面爆破的钻眼工作量应为“小”。(3)预裂爆破的钻眼工作量应为“大”。

3．不舍理。理由：根据地质水文条件，有渗水，隧道前方有破碎带，全断面开挖振动大可能引发地质灾害。根据背景资料所给出的条件可知本隧道断面大于50m2，而围岩等级为Ⅲ级，对断面要求为50m2以下。

4．质量安全事故有：涌水、塌方、突泥、岩爆，突水，洞内泥石流，塌方冒顶等。5．可采取的辅助施工处理方法有超前钻孔和辅助坑道排水、超前小导管预注浆、超前围岩预注浆、井点排水和深井降水。

(四)1．(1)路基施工完毕后，即可进行埋设横向塑料排水管的施工。

(2)基槽开挖。根据设计要求，按图纸所示桩号，定出埋设位置。采用人工开挖，或用开沟机挖槽，沟槽应保持直线并垂直于路中心线。沟槽开挖深度及宽度应符合设计要求。沟底坡度应和路面横坡一致。

(3)铺设垫层。垫层采用粒径小的石料，如石屑、瓜子片等，铺设厚度应保持均匀一致，保证垫层顶面具有规定的横坡。

(4)埋设塑料排水管。①埋设要求：一端应插入中央分隔带范围内的纵向排水盲沟位置，另一端应伸出路基边坡外。横向塑料排水管的进口须用土工布包裹，防止碎石堵塞；②接头处理：当塑料管不足一次埋设的长度时，需套接。套接时，管口要对齐，并靠紧，接头处用一短套管套紧相邻两根塑料排水管，套管两端需用不透水材料扎紧。

(5)沟槽回填。横向排水管埋设完毕并经验收合格后，方可进行沟槽回填。2．土工布A的作用为使反滤层与回填土隔离。3．(1)土工布。

(2)还可采用：双层防渗沥青、PVC防水板。

4．合同总价=(75-50)×3 246×0．03×950=2 312 775．0(元)。5．正确顺序为：(2)→(3)→(1)→(4)。6．还应检测：高度、横断位置、线形等。

(五)1．(1)完整的时标网络图如下图所示。

(2)关键线路为：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑩→⑾→⑿→⒀→⒂和①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑽→⑾→⑿→⒀→⒁→⒂。总工期为220天。

2．(1)所需机械台数为6台。

二级建造师公路真题及答案解析 篇4

一、单选题

1.设备安装基准线应按()来测定。

A.设备中心线

B.建筑基础中心线

C.建筑物的定位轴线

D.设备基础中心线

【答案】C

【解析】参见教材P4。

2.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是()。

A.光学经纬仪

B.全站仪

C.光学水准仪

D.水平仪

【答案】B

【解析】参见教材P3。

3.锅炉汽包常用()材料制造。

A.普通碳素钢

B.优质碳素钢

C.低合金高强度钢

D.特殊钢

【答案】C

【解析】参见教材P6。

4.机电工程常用的黑色金属是()。

A.铝

B.铸铁

C.紫铜

D.钛合金

【答案】B

【解析】参见教材P8。

5.当增加焊接工艺班次评定的补加因素时，按增加的补加因素增焊(验。

A.拉伸

B.冲击

C.弯曲

D.剪切

【答案】B

【解析】参见教材P16。

6.大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是()。

A.旋转吊装法

B.超高空斜承索吊运设备吊装法

C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法

D.气压顶升法)试件进行试

【答案】C

【解析】参见教材P14。

7.室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做()。

A.压力试验

B.灌水试验

C.通球试验

D.泄漏试验

【答案】B

【解析】参见教材P22。

8.下列设备中，不属于用电设备的是()。

A.低压配电柜

B.电动机

C.电加热器

D.照明灯具

【答案】A

【解析】参见教材P26。

9.设备吊装就位的紧后工序是()。

A.设备清洗

B.设备灌浆

C.设备安装调整

D.垫铁安装

【答案】C

【解析】参见教材P49。

10.下列要素中，属于形状误差的是()。

A.直线度

B.对称度

C.圆轴度

D.垂直度

【答案】A

【解析】参见教材P52。

11.200m3球罐的组装方法适宜采用()。

A.散装法

B.分带法

C.半球法

D.水浮法

【答案】C

【解析】参见教材P66。

12.多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从(引上。

A.地面控制轴线

B.下一节柱轴线

C.中间节柱轴线

D.最高一节柱轴线

【答案】A)直接

【解析】参见教材P69。

13.自动化仪表设备安装应遵循的程序是()。

A.先里后外，先低后高，先轻后重

B.先外后里，先低后高，先重后轻

C.先外后里，先高后低，先轻后重

D.先里后外，先高后低，先重后轻

【答案】D

【解析】参见教材P71。

14.管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是()。

A.管道系统防腐

B.管道系统检验

C.管道系统绝热

D.管道系统清洗

【答案】B

【解析】参见教材P75。

15.盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。

A.浸涂

B.刷涂

C.淋涂

D.喷涂

【答案】A

【解析】参见教材P80。

16.下列炉窑砌筑工序中，不属于交接内容的是()。

A.上道工序成果的保护要求

B.耐火材料的验收

C.炉子中心线及控制高程测量记录

D.炉子可动部分试运转合格证明

【答案】B

【解析】参见教材P86。

17.施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有 有产品合格证或()。

A.制造许可证

B.产品说明书

C.技术鉴定书

D.使用规范

【答案】C

【解析】参见教材P228。

18.在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由()责令强制拆除。

A.安全管理部门

B.电力管理部门

C.施工管理部门

D.当地人民政府

【答案】D

【解析】参见教材P234。

19.下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。

A.炉窑砌筑工程

B.水电设备工程

C.建筑智能化工程

D.海洋石油工程

【答案】B

【解析】参见教材P241。

20.下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是()。

A.900万元的通风空调工程

B.400万元的防腐保温工程

C.110KV的变配电站工程

D.1200万元的电气动力照明工程

【答案】A

【解析】参见教材P247。

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.制定吊装技术方案时，应考虑起重机的基本参数有()。

A.额定起重量

B.最大起升高度

C.工作速度

D.起重机自重

E.最大幅度

【答案】ABCE

【解析】参见教材P11。

22.高层建筑排水通气管的安装要求有()。

A.通气管应高出斜顶屋面0.3m

B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m

C.通气管应与风道或烟道连接

D.通气管应按防雷要求设置防雷装置

E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积雪高度

【答案】BD

【解析】参见教材P24。

23.可作为建筑防雷的自然接地体有()。

A.电缆保护钢管

B.埋地敷设的金属管道

C.金属电缆桥架

D.混凝土桩基中的钢筋

E.建筑物底板内的钢筋

【答案】BDE

【解析】参见教材P29。

24.风管制作安装完成后，必须对风管的()进行严密性检验。

A.板材

B.咬口缝

C.铆接孔

D.法兰翻边

E.管段接缝

【答案】BCDE

【解析】参见教材P32。

25.安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的()进行检测。

A.防拆报警功能

B.短路报警功能

C.电源线被剪报警功能

D.信号线开路报警功能

E.传输速度低报警功能

【答案】ABCD

【解析】参见教材P39。

26.建筑消防设施的合格证明文件有()。

A.产品合格证

B.认证证书

C.检测报告

D.使用说明书

E.外壳防护等级证明

【答案】ABC

【解析】参见教材P43。

27.室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路

B.保护管内电缆

C.桥架电缆

D.直埋电缆

E.隧道内电缆

【答案】ABDE

【解析】参见教材P56。

28.锅炉组件吊装原则有()。

A.先上后下

B.先小件后大件

C.先两侧后中间

D.先中心再炉前炉后

E.先外围后内部

【答案】ACD

【解析】参见教材P64。

29.特种设备制造、安装、改造和重大维修过程中，涉及安全性能的监督检验项目包括()。

A.焊接

B.材料

C.外观

D.包装

E.尺寸

【答案】ABCE

【解析】参见教材P239。

30.根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有()。

A.工程项目安全生产责任书

B.分包安全管理协议书

C.工程人

身设备保险委托书

D.现场临时用电申请书

E.大型施工机具使用检查表

【答案】ABDE

三、案例分析题(共4题，每题20分)

(一)背景资料：

某机电工程公司承接了电厂制氢系统机电安装工程，其范围包括：设备安装，主要有电解槽、氢气分离器等11台设备的安装;管道安装，包含氢气和氧气管道安装、阀门及其附件安装;系统试运行，包括严密性试验、系统冲洗以及系统模拟试验。

为了控制工程安装质量，在施工现场，进行了工序检验，实行“三检制”检查，有效保证了过程质量。在施工质量验收中，公司按照分项、分部和单位工程质量检验评定程序依次进行，有效保障了工程质量。实施过程中发生了以下事件：

事件1：设备安装结束后，在施工单位自检验收的基础上，由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收。

事件2：管道安装完毕后，施工单位进行了管道系统试验，并一次性通过。

问题：

1.指出该工程所含的分部工程。

2.简要说明施工现场工序检查的“三检制”含义。

3.按照质量验收评定组织要求，指出事件1中存在的错误，并予以纠正。

4.管道系统试验包括哪几种类型?

答案：

1.该工程含三个分部工程：设备安装、管道安装、系统试运行(参见教材P149—150)

2.三检制是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验，实施自我控制、自我把关，及时消除异常因素，以防止不合格品进入下道作业。互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查，是对自检的一种复核和确认，起到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验，也可以是班组的质量检查员对本班组操作人员的抽检，同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。(参见教材P131)

3.事件1中“由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收”不对，正确的做法是：设备安装结束后，分部工程应在施工单位自检验收的基础上，由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。(参见教材P151)

4.该管道系统包括包含氢气和氧气管道安装，故需要进行的试验类型有：压力试验、真空度试验、泄露性试验。(参见教材P77)

(二)背景资料：某机电工程项目经招标由具备机电安装总包一级资质的A安装工程公司总承包，其中锅炉房工程和涂装工段消防工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B机电安装工程公司施工。合同规定施工现场管理由A安装工程公司总负责。工程监理由一家有经验的监理公司承担，工程项目主材由A安装公司提供，工程设备由建设单位和C单位签订合同。A、B公司都组建了项目部。在施工过程中发生如下事件：

事件1：锅炉进场后，B公司对出厂随带文件进行了点检即开始施工，监理工程师发现文件不齐全，指令B公司停工。

事件2：由于锅炉汽包延期一个月到货，致使B公司窝工和停工，造成经济损失，B公司向A公司提出索赔被拒绝。

事件3：A公司制定了现场安全生产管理目标和总体控制规定，B公司没有执行。

事件4：涂装工段工程验收后，建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请，要求公安消防监督机构消防验收，由于B公司提交的资料不全，公安消防监督机构不受理。

问题：

1.在事件1中，锅炉出厂随带文件主要包括哪些?

2.在事件2中，A公司为什么拒绝B公司提出的索赔要求?B公司应向哪个单位提出索赔?

3.在事件3中，B公司应如何执行A公司的安全管理制度?

4.在事件4中，B公司应提交哪些资料，公安消防监督机构才受理?

答案：

1.锅炉出厂随带文件主要包括：附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等。(参见教材P238)

2.B公司与A公司没有合同关系，他们都是与建设单位独立签订的施工合同，所以B公司无权向A公司提出索赔。同时锅炉是建设单位采购的，因采购的设备延迟供货，B公司应向建设单位提出索赔。

3.B机电安装工程公司的项目经理，要主动服从建设单位、监理单位、总承包单位对现场安全生产工作的统一协调管理，执行安全生产管理的有关规定，切实制定落实好本项目部的安全生产责任制，承担对各施工队安全生产管理工作的监督管理责任。班组长要认真落实安全技术交底，每天做好班前教育，并履行签字手续，把安全生产的责任分解到每个职工身上。(参见教材P170、P178)

4.B公司应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。(参见教材P44)

(三)背景资料：某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器(温度、压力、流量)及各种规格线缆(双绞线、同轴电缆)。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。

系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：

事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格(传输速率偏低)，系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。

事件2：监控设备(进口)的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格(偏差过大)，项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

问题：

1.选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素?

2.监控设备、材料开箱验收时应有哪几个有关单位参加?

3.验收不合格的双绞线可以有哪几种处理方式?并如何保存?

4.本工程的施工技术交底内容有哪些?

答案：

1.监控设备产品应考虑的技术因素有：

(1)产品的品牌和生产地，应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。

(2)产品支持的系统规模及监控距离。

(3)产品的网络性能及标准化程度。(参见教材P36)

2.因监控设备、材料为进口产品，并由外商代理负责供货，故应由外商代理、保险公司和商检局、海关、报关代理、项目部有关技术人员共同参加开箱验收。(参见教材P114)

3.对验收不合格的双绞线处理方式有：更换、退货、让步接收或降级使用。保存前要注意做好明显标记，单独存放。(参见教材P111)

4.本工程施工技术交底主要内容包括：监控设备安装的施工工艺与方法、风门驱动器、传感器安装技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。(参见教材P159、166)

(四)背景资料：某厂新建总装车间工程在招标时，业主要求本工程按综合单价法计价，厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标，A公司中标机电安装工程，B公司中标土建工程，两公司分别与业主签订了施工合同。

A公司中标后，考虑工期紧，劳动力资源不足，征得业主同意，经资格审查和招标，决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件：

事件1：C公司在空压机安装完成后，单机试运行前做了如下工作：试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成;提供了产品合格证明书，施工记录，空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料，压力表和安全阀的送检合格证明材料，空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织，试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后，C公司通知B公司、业主和监理公司到场，即开始单机试运行，监理公司不同意。

事件2：施工期间，因车间变电所土建工程延迟7天移交，A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作，总时差5天)的施工，但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天，造成50名安装工人窝工，窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。

问题：

1.虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?

2.事件1中，单机试运行前的准备工作有哪些不足?

3.单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通知哪些人员到场?

4.事件2中，应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)答案：

1.暂估价属于其他项目清单。本工程采用综合单价法计价，除其他项目清单以外，还包括分部分项工程量清单和措施项目清单。(参见教材P207)

2.试运行准备工作不完整的地方主要有：

(1)空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕，缺少有关合格资料;

(2)试运行操作人员已经过技术培训，还应该经过考试合格，并熟悉试运行方案和操作方法，能正确操作;

(3)在编制了试运行方案并获总包单位批准后，还需报建设单位或监理单位批准后实施;

(4)缺少条件：保修人员应该就位。

3.试运行方案还应报报建设单位或监理单位批准后实施;试运行前C公司还应通知A公司、设计单位、空压机的生产厂家到场。

4.土建工程延迟7天移交，导致紧后工作高低压配电柜安装工作延迟7天，但其有总时差5天，故导致工期延长2(7-5=2)天，也就导致后面的关键工作电缆敷设工作延误2 天，故可以索赔工期2天。

二级建造师公路真题及答案解析 篇5

D.项目经理部与企业法人共同承担 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理理部承担，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告。而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材P9.2、关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.3、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立（可登记，也可不登记）。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权，参见教材P17-P18.4、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地登记机构办理 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力；选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理，参见教材P18

5、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称成标志 B.施工企业编制的投票文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权： 参见教材P22

6、关于担保的说法，正确的是（）。A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权实现 C.担保合同是主合同

D.反但保不适用《担保法》的规定 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A ,用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同，参见教材P29-30 7.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置

233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32 8.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104 9.根据<<建设工程安全生产管理条例>>，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）A.安全员 B.资料员 C.材料员 D.标准员

233网校名师答案：A 10.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收 C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281 11.根据<<大气污染防治法>>，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚 B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，参见教材P177 12.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的 C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目： ①涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的 ④施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求

⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的 ⑥法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P74 13.租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权 B.留置权 C.抗辩权 D.优先受偿权 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P157 14.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材 B.节能、节地、节水、节材 C.节能、节水、节油、节材 D.节能、节电 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。参见教材P180 15.根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册

B.处1万元以上罚款 C.三年内不得再次申请注册 D.不予注册

233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是二级建造师的注册，继续教材不合格的不予以注册。参见教材P66 16.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位 B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算 D.建造师同时具有两个专业的执业资格 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的；2.合同约定的工程验收合格的；3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。参见教材P68.17.关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。

A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同 D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的。应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以接触合同，定作人承揽人可以随时接触承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材P148 18.根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理 B.设计、施工、监理 C.建设、设计、施工 D.建设、设计、监理 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186 19.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持

B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力 C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助 D.调解书与判决书的效力不同 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是法院调解。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，人民法院进行调解，可以邀请，参见教材P329 20.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.屋面、厕浴间使用的防水材料 B.非承重结构的钢筋及连接接头试件 C.用于防水层上保护层的商品混凝土 D.抹灰砂浆中使用的掺加剂 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂桨试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。参见教材P236 21.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）A.被拘留 B.被罚款5000元 C.被质量监督站开除 D.被没收违法所得 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议，参见教材P335 22.关于履约保证金的说法，正确的是（）A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20% C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 233网校名师答案：D 233网校答案解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，参见教材P87 23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位质检合格 B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215 24.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年 B.3年 C.2年 D.1年

233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质，参见教材P62 25.略 26.略

27.关于投标的说法，正确的是（）

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收 B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收 C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明 D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 233网校名师答案：B 参见教材P82 28.根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。A.4倍 B.3倍 C.2倍 D.1倍

233网校名师答案：C 参见教材P144 29.关于招标方式的说法，正确的是（）。

A．公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C．省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的 D．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.30.根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款 B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款

D.刻划、涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款 233网校名师答案：D 参见教材P193 31.关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级 B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收 D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书 233网校名师答案：C 参见教材P62 32.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故 C.串通投票罪 D.工程重大安全事故罪 233网校名师答案：D 参见教材P41 33.根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A.人民法院 B.人民政府 C.建设行政主管部门 D.安全生产监督管理部门 233网校名师答案：A 参见教材P241 34．关于合同示范文本的说法，正确的是（）。

A．示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案 B．示范文本为强制使用的合同文本 C．采用示范文本是合同成立的前提 D．采用示范文本是合同生效的前提 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。参见教材P124.35.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）A.共同诉讼人 B.原告

C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。参见教材P300 36.根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同 A.5年 B.3年 C.2年 D.1年

233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。参见教材P134 37.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B.承包人应负责返修，费用由承包方先行承担 C.承包人应负责返修，费用由发包方先行承担 D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是施工质量检验和返修的规定，参见教材P265 38.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。

A.21点至次日6点 B.22点至次日8点 C.21点至次日8点 D.22点至次日6点 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6：00之间的时间段，参见教材P168 39.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）A.价款或者报酬 B.保险条款

C.履行期限、地点、和方式 D.当事人的名称 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。参见教材P106 40.某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任 B．甲、乙承担连带赔偿责任

C．实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任 D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。41.下列情形中，投标人中标有效的是（）。A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标 C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标 D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标 233网校名师答案：B 参见教材P84 42．某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是（）。

A． 施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖 C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖 D.施工单位有权向人民法院申请执行 233网校名师答案： D 参见教材323、326 43.某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13 B.9 C.8 D.5 233网校名师答案：B 参见教材P33 44.根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程 B.城镇市政基础设施工程 C.建筑面积200m²以上的工程 D.工程投资额在20万元以上的工程 233网校名师答案：B 参见教材P45 45.根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证 B.延迟提供设计文件 C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意

46.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人 B.经营负责人 C.直接责任人 D.项目负责人 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

47.根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像材料 B.建筑材料样品 C.工程质量鉴定报告 D.施工合同

233网校名师答案：D 参见教材P303 48．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务 C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任 233网校名师答案：C 49.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价 C.政府对市场主体的守法诚信评价 D.社会中介信用机构的综合信用评价 233网校名师答案：C 参见教材P105 50.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程 B.确保安全生产费用的有效使用

C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况 D.组织制定安全施工措施 233网校名师答案：C 参见教材P201 51.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物 B.要求赔偿 C.解除合同 D.拒绝运输

233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。参见教材P161.52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的 C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的 233网校名师答案：B 参见教材P102 53．某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作 B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动 D.批准女工王某只能休产假120天 233网校名师答案：C 参见教材P139 54.关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜 B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准 C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标 233网校名师答案：B 参见教材P75 55.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序 B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系 D.提交起诉状的同事提交全部证据 233网校名师答案：C 参见教材P310~311 56.某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担 C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担 D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担 233网校名师答案：A 参见教材P152 57．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A．提交验收报告之日 B．建设工程完工之日 C．转移占有建设工程之日 D．竣工验收合格之日 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材P110.58.根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.埋压、*占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款 B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业 D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款 233网校名师答案：A 参见教材P231 59.根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月 A.12 B.10 C.8 D.6 233网校名师答案：A 参见教材P226 60.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁 B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼 C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁 D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。参见教材P321.61．下列行为中，属于招标人违法行为的有（）A．招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B．招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的 C．招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改 D．招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

E．招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改 233网校名师答案：ABD 233网校答案解析：本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法行为。参见教材P88-89 62．根据《合同法》应当采用书面形式的合同有（）A．建设工程勘察合同 B．委托合同 C．建设工程施工合同 D．承揽合同 E．建设工程设计合同 233网校名师答案：ACE 233网校答案解析：本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。参见教材P106 63．根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）A．具有违约行为 B．具有惩罚目的 C．造成损失后果

D．违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿 E．违约行为与损失后果之间具有因果关系 233网校名师答案：ACDE 233网校答案解析：本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。（1）具有违约行为;（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。参见教材P113 64．根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有（）。A．债务人依法将标的物抵押 B．合同解除 C．债务相互抵消

D．债权人依法将标的物提存 E．债权人免除债务 233网校名师答案：BCDE 233网校答案解析：本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务互相抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除责任；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材P121 65．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A．完成建设工程设计的各项内容 B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告 D．有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件 E．有建设单位签署的工程保修书 233网校名师答案：ABC 233网校答案解析：本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D：有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E：有施工单位签署的工程保修书。参见教材P278 66．关于无效合同的说法，正确的有（）A．无效合同不具有违法性 B．无效合同具有违法性

C．无效合同部分无效会影响其他部分的效力 D．无效合同自订立之时就不具有法律效力 E．无效合同可能会损害社会公共利益 233网校名师答案：BDE 233网校答案解析：本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是：具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。67、依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择 B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，事宜招标但不宜公开招标 E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作 233网校名师答案： AC 233网校答案解析：本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标：（1）技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。参见教材P75 68、关于投标人的说法，正确的有（）

A.投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无数

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制 C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效 E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标 233网校名师答案： BCDE 233网校答案解析：本题考查的是投标人。选项A，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。参见教材P81 69、根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任 B.劳动者严重违反用人单位的规章制度 C.在规定的医疗期内职工患病 D.女职工在哺乳期内

E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 233网校名师答案： ABE 233网校答案解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有：（1）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（2）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（3）因《劳动合同》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。参见教材P130.70、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）A.申请提起诉讼 B.申请参加诉讼 C.提起反诉

D.由法院通知参加诉讼 E.申请提起公益诉讼 233网校名师答案： BD 233网校答案解析：本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。参见教材P300-301 71、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标 B.两个以上的个人可以组成联合体 C.招标人可以强制投标人组成联合体 D.在资格预审前，联合体可以增加成员 E.联合体各方就中标项目承担连带责任 233网校名师答案： DE 233网校答案解析：本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。参见教材P81 72、下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有（）A.审查安全技术措施或专项施工方案 B.编制安全技术措施或专项施工方案 C.对施工现场的安全生产负总则 D.对施工安全事故隐患提出整改要求 E.出现安全事故，负责成立事故调查组 233网校名师答案： AD 233网校答案解析：本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。参见教材P246-247 73、根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误 C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误 E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误 233网校名师答案：CD 233网校答案解析：本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。参见教材P123.74、根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）A.替代性 B.铺助性 C.临时性 D.长期性 E.关键性

233网校名师答案：ABC 233网校答案解析：本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。参见教材P133 75、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任 C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担 D.造成发包人损失的，承包人不承担责任 E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担 233网校名师答案：BE 233网校答案解析：本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材P285 76、下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权 B.控告权 C.批评权

D.接受安全教育培训的权利 E.危险报告全

233网校名师答案：ABC 233网校答案解析：本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括：施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。参见教材P206-207。77、根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考（）。A.一般事故 B.较大事故 C.严重事故 D.重大事故 E.也别重大事故 233网校名师答案：ABDE 233网校答案解析：本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。参见教材P232 78．招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（）。A．中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 B．中标候选人未缴纳履约保证金 C．中标候选人放弃中标2015年二建答案

D．中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力 E．中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力 233网校名师答案： ADE 79．根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有（）A．违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同 B．由用人单位提供的格式劳动合同

C．用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同 D．与用人单位代理人签订的劳动合同 E．未明确规定合同期限的劳动合同 233网校名师答案：AC 233网校答案解析：本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。参见教材P128 80．下列关于分包的说法中，正确的有（）A．招标人可以直接指定分包人

B．经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成