2023年四川省造价员考试预测试题(土建)

2023年四川省造价员考试预测试题(土建)（通用4篇）

2023年四川省造价员考试预测试题(土建) 篇1

2012年四川省造价员考试预测试题

（一）土建专业

一、单项选择题

(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1、根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同的（）要求当事人依据社会公

认的公平观念，从事民事活动，体现了社会公共道德的要求。

A；平等原则

B：公平原则

C：诚实信用原则

D：合法原则

2、在工程造价咨询企业资质等级中，甲级资质标准不包括（）。

A：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满三年

B：专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理

C：企业近三年工程造价咨询营业收入累计刁；低于人民币100万元

D：具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米

3、建设工程项目按建设性质划分，可分为()

A：新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目

B：生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目

C：竞争“陛项目、基础性项目和公益性项目

D：政府投资项目和非政府投资项目

4、在建设工程项目管理的任务中，（）是实现项目目标必刁；可少的方法和手段。

A：合同管理

B：目标控制

C：组织协调

D：信息管理

5、为了取得目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施，只有采取适当的（），保证目标控制的组织工作明确、完善，才能使目标控制取得良好效果。

A：技术措施

B：组织措施

C：经济措施

D：合同措施

6、投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定。

A3％

B4％

C 5％

D6％

7、对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在()以内取定。

A3％

B4％

C 5％

D 6％

8、承包人应承担幅度值在()以内的施工机械使用费风险，具体幅度值由发、承包双

方在招标文件或合同中明确约定。

A5％

B 10％

C 15％

D20％

9、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的()

A应予支持

B不予支持

C：组织协调

D：全权负责

10、EPC总承包合同文件包括：①合同通用条款；②合同协议书：⑧合同专用条件；④业主要求；⑤投标书；⑥作为合同文件组成部分的其他项目。其上述内容执行的优先次序为（）。

A：①——②——⑧——④——⑤——⑥

B：②——⑧——①——④——⑤——⑥

C：④——②——①——⑧——⑤——⑥

D：④——⑤——①——⑧——②——⑥

11、在下列劳务合同分包合同中，刁；属于在合同中明确约定的支付劳务分包人报酬的方式 的是（）。

A：固定劳务报酬方式

B：按工时汁算劳务报酬方式

C：按工程量计算劳务报酬方式

D：浮动劳务报酬方式

12、建设工程周期长、规模大、造价高，不能一次确定可靠的价格，要在建设程序的各个阶段进行计价，以保证工程造价确定和控制的科学性，体现了工程造价的（）特点。

A：动态性

B：层次性

C：多次性

D：单个性

13、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件规定，建筑安装工程直接工程费中的人工费是指（）。

A：施工现场所有人员的工资

B：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用

C：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场管理人员支出的总费用

D：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场施工机械操作人员支出的总费用

14、某施工企业在某工地现场需搭建可周转使用的临时建筑物800m，若该建筑物每平方米造价为150元，可周转使用3年，年利用率为70％，刁；计其一次性拆除费用。现假定施 I项目合同工期为282天(一年按365天计算)，则该建筑物应计的周转使用的临建费为（）元。

A：44148．73

B：48721．05

C: 50904．11

D：73961．50

15、下列各种费用计算正确的是（）。

A：环境保护费二直接工程费X环境保护费费率(％)

B：文明施工费二直接费X文明施工费费率(％)

C：安全施工费二措施费X安全施工费费率(％)

D：人工费：工日消耗量X工资单价

16、某进口设备，到岸价格(CIF)为5600万元，关税税率为21％，增值税税率为17％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。

A：2128．00

B：1151．92

C：952．00

D：752．08

17、下列选项中刁；属于生产准备及开办费一项的是（）。

A：人员培训费及提前进厂费

B：为保证初期正常尘产所需的生产办公、生活家具用具购置费

C：备品备件费

D：差旅交通费、劳动保护费

18、联合试运转费是指新建项目在支刊·生产前，按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行檗个生产线或装置的负荷联合试运转所发生的(·)。

A：试运转费用支出

B：试运转费用收入

C：费用净支出

D：施工单位参加试运转人员的工资

19、下列工程量清单计价方法中，关于费用计算的公式不正确的一项是（）。

A：分部分项工程费二∑分部分项工程量X分部分项工程项目综合单价

B：措施项目费：∑措施项目工程量X措施项目综合单价

C:单位工程造价：∑单项工程造价+措施项目费+利润

D：单位工程造价：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

20、基础定额是以完成规定计量单位工序所需的人工、材料√施工机械的基础消耗量，下列不属于基础定额的是（）。

A：人工幅度差、材料损耗和机械幅度差

B：劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额

C：人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准

D：人工幅度差、劳动定额和机械台班耗用量

21、概算定额的编制步骤中不包括（）。

A：准备工作阶段

B：编制初稿阶段

C：修改和审查计价定额阶段

D：审查定稿阶段

22、下列属于不可避免的中断时间的一项是（）。

A：汽车装卸货物的停车时间

B：灰浆搅拌机搅拌时多运转的时间

巳未及时给机械加水、加油引起的停工时间

D：气候条件影响所引起的停工时间

23、某工程现场采用出料容量800L的混凝土搅拌机，每次循环中；装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为2min、3min、4min、3min，机械正常功能利用系数为0．85．，则该机械的台班产量定额为（）m3／台班。

A：

18．89

B：27．20

C：31．42

D：43．52

24、某企、比生产工人平均月工资1800元，该企业的工人工资性补贴情况为：‘部分按年发放，标准为50uCh；部分按月发放，发放标准为720元。全年日历天数为365天，设法定假日为115天，全年无效工作日102天，则该企业的工人工日单价中，生产工人辅助工资为（）元。

A：41．89

B：43．36

C：50．24

D：58．49

25、材料采购及保管费是指组织采购、供应和保管材料过程中所需的各项费用，下列计算公式正确的一项是（）。

A：材料采购及保管费二(材料原价+运杂费+运输损耗费)X采购及保管费率

B：材料采购及保管费二(材料原价+运输损耗费)X采购及保管费率

C：祠牛I．预算价格二(材料原价十运杂费)X(1+运输损耗费)X采购及保管费率

D：材料采购及保管费：[(材料原价+运输损耗费)X(1十运杂费率)]X(1一采购及保

管费率)

26、某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m’，建筑直接工程费为370元／m2，其中：毛石基础为39元／m’。而今拟建一栋办公楼3500m’，采用钢筋混凝土带形基础(51元／m’)，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。

A：概算定额法

B：概算指标法

C：扩大单价法

D：类似工程预算法

27、间接费定额的各项费用支出受许多因素的影响，首先要合理地确定间接费定额的基础数据指标，这些数据指标不包括（）。

A：全员劳动生产率

B：非生产人员比例

C：定额项目基价

D：间接费年开支额

28、在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用5E 3_T．~，人工幅度差率为10％，则预算定额的人工消耗量为（）。

A：30

B：23．5

C：38．5

D：27．3

29、下列关于企业管理费费率的计算公式中不正确的一项是（）。

A：企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价x人工费占直接费比例％，B：企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x每一日机械使用费x每日机械使用费比例 ％，C: 企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数(人工单价+每一日机械使用费)x100％，D: 企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价

x100％，30、下列工程建设其他费用定额中，属于研究试验费的是（）。

A：

自行研究试验所需人工费、材料费等

B：新产品试制费

C：中间试验费

D：重要科学研究补助费

31、下列选项中，不属于建设项日和单项工程造价资料的一项是（）。

A：项目建设标准

B：主要的工程量、主要的材料量

C：工程的内容、建筑结构特征

D：投资仙算、概算及造价指数等

32、作为项目主管部门审批项目的依据之—，并对项目的规划、规模起参考作用的是（）。

A：项日建设书、可行性研究报告文件中投资估算

B：项目建议书阶段的投资估算

C：项目可行性研究阶段的投资估算

D：项目投资估算33、2004年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2008年拟建生产：50万吨的俐厂项日，建设期2年。自2004至2008年每年年平均造价指数递增4％，预计建设期2年个平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元(生产能力指

数n取0.8)

A：16958

B：16815

C：14496

D：15304

34、下列投资估算方法中，估算误差较大的方法是（）。

A：单位生产能力估算法

B：生产能力估算法

C：系数仙算法

D：比例估算法

35、设计概算是编制和确定建设项日（）全部费川的文件。

A：从筹建到竣工所需建筑安装工程

B：从筹建到竣工交付使用所需

C：从升二刘竣工所需建筑安装工程

D：从开工到竣工交付使用所需

36、常川于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不上确、没有定额或指标的工程概算的方法为（）。

A：设备购置费概算法

B：预算单价法 C：设备价值百分比法

D：综合吨位指数法

37、下列选项中，不属于审查概算编制深度的内容的是（）。

A：审查编制说明

B：审查概算编制深度

C：审查编制依据的时效性

D：审查概算的编制范围

38、在审查施工图预算的方法中，（）的优点是简便易懂，便于掌握，审查速度和发现问题快。

A：筛选审查法

B：全面审查

C：分解对比审查法

D：重点抽查法

39、在初步设计阶段，需要设计优化的工作很多，下列选项中不属于初步设计优化工作的是（）。

A：做好总平面设计优化

B：合理配置辅助设施和公共设施

C：材料的选用要考虑当地市场供应情况

D：确定适当建设标准

40、下列选项中，不属于限额设计目标实现的是（）。

A：根据限额设计总目标下达分解限额设计指标

B：有效地确定和控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础

C：采用方案比选和优化设计方法确保限额目标的实现

D：优化设计通过数学模型进行

41、工程施工招标投标是业主针对工程施工阶段的内容进行的招标，根据工程施工范围的大小及专业不同，其分类中不包括的一项是（）。

A：全部工程招标

B：单项工程招标

C：单位工程招标

D：专业工程招标

42、分部分项工程量清单由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的（）和工程量计算规则进行编制。

A：项目编码、项目名称、计量单位

B：工程量清单表和工程量清单说明

C：工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单

D：项目名称、项目特征、工程内容

43、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）。

A：组装平台

B：安全施工

C：临时支护措施

D:现场施工围栏

44、下列说法中，符合标底价格编制原则的是（）。

A：标底价格应由成本、税金组成，不包括利润，B：一个工程可根据投标企业的不同，有编制单位自主选择编制方法

C：标底的计价依据可由编制单位自主选择

D：标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实陈变化相吻合

45、下列属于措施项目组价方法的一项是（）。

A：用价目表表现形式的组价

B：用费率形式的组价

C：用消耗量定额的组价

D：用可调单价形式的组价

46、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。

A：1／3

B：1／2

C：2／3

D：3／4

47、在评标开始前，评标委员会成员应当认真研究招标文件，下列不属于其需了解熟悉的内容的是（）。

A：招标的原则

B：招标项目的范围和性质

巴招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

D：招标文件规定的评标标准、评标方法和评标进程中考虑的相关因素

48、对于新增固定资产的土地征用费、勘察设计费等费用按（）分摊。

A：建筑工程造价

B：安装工程造价

C：需安装设备价值总额

D：工程总造价

49、根据《建设工程施工合同(文本示范)》的规定，变更超过原设计标准或标准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准。

A：原设计单位

B：原规划管理部门

C：建设单位

D：施工单位

50、对某项工程的实际总成本与原预算成本之差额提出的索赔为（）。

A：单项索赔

B：经济索赔

C：一揽子索赔

D：通融的索赔

51、采用综合索赔时，承包人必须事前征得工程师的同意，下列不需提出证明的一项是（）。

A：承包人的投标报价是合理的 B：计划发生的总成本是合理的

C：承包人对成本增加没有任何责任

D：不可能采用其他方法准确地计算出实际发生的损失数额

52、一般要求索赔证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要必须山双方签署；工程中 重大事件、特殊情况的记录、统计必须由工程师签证认可。这说明索赔必须具有（）。

A：真实性

B：关联性

C：全面性

D：法律证明效力

53、F-gl~主未能按《建设工程施工合同(示范文本)》中专用条款的约定提供图纸，承包人可以进行（）。

A：工期索赔

B：工期索赔和利润索赔

C：费用索赔

D：费用索赔和利润索赔

54、工程的变更必然会引起劳动量的变化，这时可以用劳动量（）来计算工期索赔

天数。

A：比例法

B：相对单位法

C：网络分析法

D：平均值计算法

55、分项法是按每个或每类干扰事件引起损失的费用项目分别计算索赔值的方法，其特点不包括（）。

A：比因素分析法复杂

B：能反映实际情况，比较科学、合理

C：能为索赔报告的进一步分析、评价、审核明确双方责任提供依据

D: 应用面广，容易被人们接受

56、机械设备在保证期截止时，卖方提交商业发票副本等单证后买方支伺‘合同总价的尾款一般为合同总价的（）；，A：10％

B：60％

C：80％’：

D：90％

57、大中型建设项目竣工财务决算表反映竣工的大中型建设项目从（）全部资金来源和资金运用的情况，它是考核和分析投资效果·，·落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。

A：破土动工到竣32

B：筹建到竣工

C：施工准备到投产

D：开工准备到竣工

58、某建设项目，基建拨款为3600万元，项目资本为860万元，项目资金公积金150万元，待冲基建支出400万元，应收生产单位投资借款1420万元，基本建设支出860万元，则基建结余资金为（）万元。

A：2180

B：2330

C：2730

D：3590

59、下列不属于新增资产价值中无形资产的是（）。

A：开办费

B：商誉

C：专利权

D：非专利权

60、关于《建设工程质量管理条例》中对建设工程在正常使用条件下的最低保修期限的要求，下列说法不正确的一项是（）。

A：地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B：屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏期限为5年

C：供热与供冷系统为两个采暖期和供热期

D：电气管线、给水排水管道、设备安装工程期限为3年

二、多项选择题

‘

．

(共20题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选择的每个选项得0．5分)61、建设文明安全施工费由()。

A环境保护费

B文明施工费

C安全施工费及临时设施费组成

62、建设施工安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终综合评价得分及等级，最终综

合评价等级分为()。

A良

B优良

C合格

D不合格

63、安全文明施工费分为（）。

A基本费

B现场评价费

C安全保护费

64、住房城乡建设行政主管部门的工作人员有下列行为之一的，有其所在单位或上级主管机关给予行政处分（）。

A发现违法行为刁；予查处的B不依法履行监督管理职责的其他行为

C对没有提交安全文明施工费费用支伺‘计划的工程颁发施工许可证的

65、依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确且又不能达成补充协议时，其履行原则为()。

A：交付不动产的，在不动产所在地履行

B：结付货币的，在给付货币一方所在地履行

C：交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D：设备采购，在采购方所在地履行

E：材料采购，在供货方所在地履行

66、我国现行《建筑安装工程费用项目组成》中，社会保障费包括（）。

．

A：危险作业意外伤害保险

B：养老保险费

C：失业保险费

D：财产保险费

E：医疗保险费

67、建设管理费是指建设单位从项目筹建开始直至工程竣工验收合格或支付使用为止发生的项目建设管理费用。费用内容包括（）等。

A：工程监理费

B：工程质最监督费

C：研究试验费

D：招标代理费

E：勘察设计费

68、价差预备费是指建设项目在建设期间，山于价格等变化引起工程造价变化的预备预测费用，费用内容包括（）。

A：对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

．

B：人工、设备、材料、施工机械的价差费

C：设计变更、局部地基处理等增加的费用

D：利率、汇率调整等增加的费用

E：建筑安装工程费及下程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加费用

69、工程量清单计价法的程序和方法与工程量定额计价法基本一致，包括（）等。

A：计算工程量

D：套定额单价

C：分析综合单价

D：热悉图纸和现场

E：编制说明

70、下列选项中，预算定额的编制依据有（）。

A：全国统一劳动定额、全国统一基础定额

B：通用的标准图和已选定的典型工程施工图纸

C：选择的典型下程施工图和其他有关资料

D：施工现场测定资料、实验资料和统计资料

E：人工：厂资标准、材料概算价格和机械台班概算价格

71、关于材料消耗员定额与损耗量定额之间的关系，下列算式表达正确的有（）。

A：材料消耗定额二材料消耗净用量+材料损耗量

B：材料总消耗量二材料消耗定额十材料消耗净用量

C：材料损耗员’材料净用最X损耗率

D：材料损耗率=材料损耗虽／材料净用量x100％

E：材料消耗定额：材料消耗净用员X(1+损耗率)

72、建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。

A：合理确定定额水平

B：客观、清晰性

C：简明、适用性

D：定性与定员分析相结合 E：考虑成本，贯彻勤俭节约

73，间接费定额的编制最终表现为间接费率，其间接费的计算方法按取费基数的不同可分为（）。

A：以人工费为计算基础

B：以直接费为计算基础

Cc以机械费为计算基础

D：以直接费和机械费为计算基础

E：以人工费和机械费为计算基础

74、系数估算法是以拟建项目的主体工程费或主要设备为基数，以其他工程费与主体工程费或主要设备费的百分比为系数估算项目总投资的方法，其种类很多，具体包括（）。

A：比例系数法

B：设备系数法

C：指标系数法

D：主体专业系数法

E：朗格系数法

75、下列选项中，项目决策和设计阶段工程造价控制的意义有（）。

A：在项目决策和设计阶段进行工程造价控制可以提高投资管理效率

B：在项目决策和设计阶段控制工程造价会使控制工作更加主动

C：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于技术与经济相结合

D：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于采用各种手段优化设计

E：在项目决策和设计阶段控制工程造价效果最显著

76、建设项目招标投标制是在市场经济条件下产生的，因而必然受（）的制约。

A：垄断机制

B：竞争机制

C：供求机制

D:价格机制

E：管理机制

77、投标文件由评标委员会初审后按废标处理的情形是（）。

A：无单位盖章并无法定代表人签字

B：未按规定的格式填写，内容刁；全

C：投标人名称与资格预审时不一致

D：联合体投标未附联合体各方共同投标协议

E：未按招标文件的要求提交投标预伺·款

78、以下属于非对抗性工程造价争议解决办法的是（）。

A：友好协商解决

B：调解解决

C：仲裁

D：诉讼解决

E：仲裁或诉讼解决

79、关于仲裁，下列说法正确的是（）。

A：当合同约定了通过仲裁解决争·议的，则争议发生后双方只能通过仲裁的方式解决争议

B：合同约定通过诉讼解决争议，但争议发生后双方又达成仲裁协议时，也只能通过诉讼解决

C：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，·不影·响仲裁协议的效力

D：裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请诉讼的，人民法院不予受理

E：裁决被人民法院依法裁定撤销，当事人就该纠纷可以向人民法院起诉

80、小型建设项目竣工财务决算报表包括（）。

A：建设项目竣工财务决算审批表

B：建设项目概况表

C：竣工财务决算总表

D：建设项目竣工财务决算表

E：建设项目支付使用资产明细表

参考答案

一、单项选择题

1～5 BCACB

6～10BABBB

11～15DCBAA

16～20BCCCA

21～25 CABDA

26～30BCCBA

31—35 CBAAB

36～40DCACB

”

41～45 CADDB

46～50 CAABC

51～55 BDABA

55—60ADCAD

二、多项选择题

61、ABC

62、BCD

63、AB

64、ABC

65、AE

66、BCE

67、ABD

68、BDE

69、ADE

70、ABD

71、ACDE

72、ACD

73、ABE

74、BDE

75、ABCE

76、BCD

77、ABCD

78、AB

79、ACDE

80、ACE

2012年四川省造价员考试预测试题

（二）土建

一、单项选择题

．

1．500~2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核刘·(审查)并提出审查意见。

A：20天

B：30天

C：40天

D：45天

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十四条

2．当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。

：

A：另行订立的施工合同

B：双方协商解决

C：重新计算工程价款

D：备案的中标合同

[参考答案]：D

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件解释》第二十一条

3．工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，（）。

A：质监部门不予办理备案手续

B：建管部门不予办理权属登记·

C：城建档案部门不予办理备案登记

D：有关部门不予办理权属登记

[参考答案]：D

[答案依据)：《建设工程价款结算暂行办法》第五章第二十一条

4．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（）。

A：支持

B：经上级主管部门同意可以进行

C：向仲裁机构申请同意后可以进行

D：不予支持

[参考答案]：D

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十二条

5．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。

A：10％

B：20％

C：30％

D：40％

[参考答案]：C

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十二条

6．当事人对欠伺·工程价款利息计伺·标准没有约定的，按照（）。

A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

B：中国人民银行发布的利率计息

C：中国人民银行同期贷款利率计息

D：中国人民银行发布贷款利率计息

[参考答案]：A

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第十七条

7．取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后（）个月内，向省造价协会申请注册。

A：

B：C：3

D：4

[参考答案]：C

[答案依据]：川建价师协[2007]05·号文第三章第十六条

8．按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由（）负责。

A：分包单位

B：总承包单位

C：建设单位

D：监理单位

[参考答案]：B

[答案依据儿《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p3

9．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投

标文件截止时间（），以书画形式通知所有招标文件收受人。

A：至斗’7日前

B：至少10口前

Cc至少15口前

D：至少20日前

[参考答案]：C

[答案依据]:《建工程造价管理基础知识》第一章第‘一节P18

10．造价目标、进度日标、质量目标之间的关系是（）的关系：，A：于盾

B：一致

C：．对立

D：刘立统一

[参考答案]：D

．

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节p45

11．（）是建没工程项目成本管理白勺核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。

A：成本计划

B：成本控制

C：成本核算

D：成本分析

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节p50

12．建设项目投资决策和建设实施两个发展时期可分为若干阶段，这些阶段之间的先后顺序（）。

A：不能进行交叉，也刁二能任意颠倒次序

B: 能进行交叉，但可以适当颠倒次序

C：可以进行合理白勺交叉，但不能任意颠倒次序

D：可以进行合理的交叉，也可以适当颠倒次序

[参考答案]：C

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P39

13．以下项目成本控制的方法表述错误的是（）。

A：项目成本分析表法

B：工期一成本同步分析法

C：挣值分析法

D：定率汁算法

[参考答案]：D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节P51

14．建筑安装工程造价指数属于（）。

A：综合造价指数

B：单项价格指数

B：人工费价格指数

D：主要材料价格指数

[参考答案]：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第七节P136·

15．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这 种工程承发包模式又寸应的工程承包合同稍二为（）c：

A：EPC承包合同

B：施工总承包合同

C：单项工程承包合同

D：：特殊专业工程承包合同

[参考答案]：A

[答案依据]：

《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P59

16．根据我国《仲裁法》的规定，下列陈述中不正确的是（）。

A：仲裁裁决具有法律约束力

B：裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁，仲裁机构应予受理

C：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定

D：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P17

17．设备进口的关税计算公式是（）。

A：关税：离岸价格x进口关税税率

B：关税二到岸价格x进口关税税率

C：关税=原币货价x进口关税税率

D：关税：货价X进口关税税率

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P96

18．下列给出的费用属于措施费的项目有（）。

A：养老保险费

B：环境保护费

C：失业保险费

D：工程排污费

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P87

19．建设工程施工投标文件内容不包括（>。

A：履约保证金

B：授权委托书

C：资格审查表

D：辅助资料表

[参考答案]：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》，第七章第四节P212

20．采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（）负责。

A：程造价咨询人

B：投标人

C：设计人

D：招标人

[参考答案]：D

[答案依据]：计价规范(GB50500--2008)第3．1．2条P4、计价规范辅教P21

21．（）经过对招标控制价的复查后应作出书面结论，并将复查结论书面通知投诉人，被投诉人和招投标监督机构及该工程的项目审批部门。

A：造价咨询单位

B：工程造价管理机构

C：招投标代理机构

D：工程监理单位

[参考答案]：B

[答案依据]：(川建发[20091 61号)招标控制价投诉处理办法第四章第十四条

标人差额履约担保。

22．当评审后的中标价低于公布的招标控制价的()时，实行中标人差额履约担保。

A：70％

B：80％

C：85% D：90％

[参考答案]：C

[答案依据]：

(川建发[2009]60号)投标报价评审办法第一章第八条

23．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨伺‘，预伺飞匕例不低于合同金额的（）。

A：5％

B：

10％

C：15％

D：20％

[参考答案]：B

[答案依据]：

(川建发[2009]67号)规范实施办法第三章第五节第三十九条

24．投标报价的编制依据下面说法错误的是（）。

A：招标文件

B：咨询单位书面答复的有关资料

C：企业定额

D：建设工程设计文件及相关资料

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t3

25．索赔事件发生后（）天内，承包商向监理(业主)发出书面形式的索赔意向通知。

A：·7天

B：14天

C：21天

D：28天

[参考答案]：D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第三节P232

26．工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

：

A：原建设行政主管部门

B：原招标机构

．

C：原规划管理部门

D：原财政部门

[参考答案)：C

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223

27．竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由（）汇总和编制。

A：建设单位

B：施工单位

C：监理单位

D：造价咨询企业

[参考答案]：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P251

28．投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，内容因行业不同各异，一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。单项工程投资属于以上哪个层次的指标（）。

A：建设项目综合指标

B：单项工程指标

C：单位工程指标

D：以上都不是

[参考答案)：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P118

29．材料预算价格是指材料从其来源地到达（）价格。

A：工地

B：施工操作地点

C：工地仓库

D：工地仓库堆放场地后的出库

[参考答案] D

[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节P125

30．全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（）。

A：

1％

B：·3％

C：5％

D：

10％

[参考答案]：C

[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第九章第三节P269

31．坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（）。

A：净高超过2．1m时，应全部计算全面积

B：净高不足2．1m时，应全部计算1／2面积

C：净高不足2．1m的部位，不应计算建筑面积

D：净高不足1．2m的部位，不应计算建筑面积

[参考答案]：D

[答案依据儿2009年土建定额建筑面积计算规则P3页

32．砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（）。

A：应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础

B：应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界)，以上为墙身，以下为基础

C：位于设计室内地坪≤4-300mm时以不同材料为界

D：砖围墙应以设计室外地坪为界

[参考答案]：A

．

[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134页

33．弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（）

A：

1。

B：

1．C：

1．D：

1．[参考答案]：C

[答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页

34．楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（）mm，如与设计不同时，按找平层相应项目调整。

A：

B：

C：

D：

[参考答案]：C

[答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明P5页

·

35．屋面及防水工程定额规定，建筑油膏、丙烯酸酯、非焦油聚氨酯变形缝断面按（）计算。

A：30mmX25mm

B：30mmX30mm

C：25mmX25mm

D：35mmX 30mm

[参考答案]A

[答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P717页

36．屋面单坡面积（）者，按亭屋面项目计算。

A：

m’

B：

≤5 m’

C：

m’

D：

m’

[参考答案．B

[答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P7i5

37．木结构工程中，下列说法正确的是（）。

A：园檩是直接采用原木加工考虑的 B：本分部消耗材积未考虑操作损耗

C：一类木材包括红松、白松

D：采用三类木材时，人工、·机械乘以系数1．2

[参考答案]：A

[答案依据]：2009年土建定额／—库房大门、特种门、木结构工程说明P569

38．装饰楼地面工程，零星项目包括楼梯台阶牵边侧面及（）以内少量分散的楼地面装修。

A：0．3 m’

B：0．5 m，C：1．0 m，D：1．5 m’

[参考答案]：B

[答案依据]：2009午装饰定额楼地面工程说明P6

39．拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（）。

A：

1．B：

1．C：

1．D.:

1．[参考答案]：A

[答案依据]：2009年定额中措施项目P200．

40．市政道路中，减让线按横道线定额人工费及机械费乘以系数（）；

A：

1．B：

1．C：

1．05

D：

1．[参考答案]：C

[答案依据]：2009年市政定额道路工程说明P64

二、多项选择题

41．冈建设工程质量发生争议的，发包人可以以（）为共同被告捉起诉讼。

A．总承包人

B．工程监理单位

C．分包人：

D．实际施工人

[参考答案]：ACD

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十五条

42．造价员执业资格考试专业划分为（）

A：土建工程专业

B：土石方工程专业

C：安装工程专业

D：机械设备专业

[参考答案]：AC

[答案依据]川建价师协[2007]5号第二章第九条

43．工程量清单应由(，)编制。

A：招标人

B：施工单位造价人员

C：监理单位造价人员

D：具有相应资质的工程造价咨询人

[参考答案AD

[答案依据]计价规范(GB50500—2008)正文第3．1．1条P4

44．在下列各项中，属于造价员享有权利的是（）。

A：在限定范围内允许他人以本人名义执业

B：在工程造价成果文件上签字

C：使用造价员名称

D：在执业中保守技术、经济秘密

[参考答案]：BC

·

[答案依据]：

(J，J建价师协[20071 5号)第四章第三十五条

45．建设工程工程进度款结算方式分为（）。

A：按形象进度结算与支付

B：按月结算与支付

c：按季结算与支付

D：分段结算与支付

[参考答案]：BD

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十三条

46．发包人具有下列情形之一，致使承包—人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）。

A：未按约定支付工程价款的B：提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 c：未经承包人同意进行分包

D：不履行合同约定的协助义务的 [参考答案]：A、B、D

[答案依据)：《高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件解释》第九条

47．造价员有下列情形之一的，不予注册（）。

A：年龄超过60·周岁的

B：申请在两个单位注册的 c：·受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 D：在工程造价执业中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的

[参考答案]：BCD

[答案依据]：(川建价师协[2007]5号)第三章第土9条

48．建设工程项目管理是通过（）等措施，保证工程项目质量、进度、造价目标得到有 效控制。

A：合同管理

B：

目标控制

C：风险管理

D：环境保护

[参考答案)：A、B、C

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P47

49．基本预备费包括()。

A：在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用，设计变更、局部地基处理等增加的费用

B：建筑安装工程费及工程建设其他费用调整等增加的费用

C：超长、．超宽、超重引起的运输增加费用

D：竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

[参考答案]：A、C、D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P100

50．单位工程设计概算常用的编制方法有（）等。

A：比例估算法

B：类似工程预算法

C：概算定额法

D：概算指标法

[参考答案]：B、C、D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第三节P166--169

51．《招标投标法》规定，下列工程建设项目必须进行招标的是（）。

B：全部或部分使用国家资金投资的项目

C：国家融资的项目

D：使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

[参考答案]：B、C、D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第一节P196

52．《建设工程工程量清单计价规范》规定，其他项目清单组成的内容有（）。

A：规费

B：暂列金额

C：总承包服务费

D：税金

[参考答案]：BC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第二节P206—207

53．建设工程施工投标文件组成内容包括（）。

A：投标文件格式

B：投标保证金

C：资格审查表

D：投标书附录

[参考答案]：BCD

[答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t2

54．承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。

A：审查批准

B：提出追加投资建议

C：提出追加工程量建议

D：提出追加工日建议

[参考答案]：AB

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223 55．根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收应具备的条件包括（）。

A：有上级主管部门对验收项目批准的各种文件

B：有完整的施工管理资料

C：发包人已按合伺约定支付工程款 D：有承包人签署的工程质量保修书

[参考答案]：BCD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P250

56．《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（）。

A：建设工程造价咨询合同标准条件

B：建设工程造价咨询合同专用条件

C：比选中标通知书

D：双方共同签署的补充与修正文件

[参考答案]：ABD

[答案依据1：《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P63

57．预算定额的。人工工日消耗量应包括（）

A：基本．T

B：材料超运距用工

C：人工幅度差

D：材料运输用工

[参考答案]：ABC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P114

58．编制招标控制价需要考虑的因素包括（）。

A：目标工期的要求

B：不同的施工方案

C：材料差价因素

D：工程承发包模式

[参考答案]：AC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第三节P21i

59．索赔是受损失者的权力，其根本目的在于（）。

A：保扩自身利益

B：挽回损失

C：增加赢利

D：避免亏本

[参考答案]：ABD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第／博第三节p228

60．设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其（）等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

A：规格

B：晶牌

C：型号

D：性能

[参考答案]：A、C、D

[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p4

61．编制材料消耗定额的基本方法有（）。

A：现场技术测定法

B:试验法

C：统计法

D：平均法

[参考答案]：ABC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第四节P122

62．定额基价的编制依据有（）。

A：现行的施工定额

B：现行的工资标准

C：现行的地区材料预算价格

D：现行的施工机械台班价格

[参考答案]：BCD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节Pt28．

63．下程建设其它费用主要包括（）

A：工程监理费

B：建设用地费

C：临时设施费

D：工程排污费

[参考答案]：ABC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第二节Pi53—154

64．因不可抗力导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款（）

A：承包人员伤亡由承包人负责，并承担相应费用

B：承包人的停工损失由发包人承担

C：发包人人员伤亡由发包人负责，并承担相应费用

D：工程所需清理、修复费用，由发包人承担

[参考答案]：ACD

[答案依据]：(川建发[2009]67号)计价规范实施办法第四十七条

65．发、承包人在签订合同时对工程价款的约定可选用下列约定方式（）。

A：固定总价

B：固定单价

C：系数包干

D：可调价格

[参考答案]：ABD

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第二章第八条

66．下列不计算建筑面积的是（）。

A：建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)

B：附墙柱

C：建筑物内分隔的单层房间

D：层高不足2，2m的立体书库

[参考答案]：ABC

[答案依据]：2009年土建定额建筑面积计算规则P4、6页

67．关于砖基础与墙、柱的划分，下列说法正确的是（）。

A：砖基础与墙以防潮层为界

B：砖基础与柱以设计室内地坪为界

C：毛石基础与墙身以室内地坪为界

D：砖围墙以设计室外地坪为界

[参考答案]：BD

[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134

68．关于混凝土现浇构件的计算规则，下列说法正确的是（）。

A：混凝土高杯柱基高杯部分的高度大于横截面长边的5倍，则该部分高杯按柱计算

B：框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算

C：构造柱嵌接墙体部分马牙槎并人柱身体积

D：圈梁带宽度-300mm线脚者按梁计算

[参考答案]：BCD

[答案依据]：2009年十建定额混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算规P252

69．金属结构工程中，下列说法正确的是（）。

A：钢架桥适用于人行天桥、路桥、城市立交桥

B：弧形钢构件按相应定额项目的人工、机械费乘以系数土．3

C：钢管柱定额中钢板是按<15llllTl厚编制的 D：垃圾箱按零星钢结构项目计算

[参考答案]：AD

[答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页

70．墙面水泥砂浆抹灰，下列说法正确的是()。

A：普通抹灰：一遍底层、一遍面层、二遍成活

B：普通抹灰：一遍底层、一遍中层、一遍面层、三遍成活

C：高级抹灰：二遍底层、一遍中层、一遍面层、四遍成活

D：高级抹灰：一遍底层、二遍中层、一遍面层、四遍成活

[参考答案]：BC

[答案依据]：2009年装饰定额墙柱面工程说明P85

71．招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据（），由发包人与承包人订立书面合同约定。

A：审定的工程预(概)算书

B：招标文件

C：中标人的投标文件

D：中标通知书

[参考答案]：B、C．

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第六条

72．造价员注册单位变更分为（）等几种情况。

A：企业之间变更

B：省内变更

C：本省转出

D：省外(或行业)转入

[参考答案]：BCD

[答案依据]：(川建价师协[2007]05号)第三章第二十一条

73．国家实行土地用途管理制度，将土地分类为（）。

A：农用地

B：建设用地

C：其他用地

D：未利用地

[参考答案]：ABD

[答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P22

74．以下说法符合四川省“全国建设工程造价员”管理办法的是（）。

A：有“审核”权的造价员可以承担全部专业的造价工作

B：造价员只能受聘于一个工作单位

C：造价员在咨询单位的，完成的造价成果文件要加盖咨询单位资质专用章，由咨询单位承担相应责任

D：无“审核”权的造价员不能从事有关“审核”和“鉴定”工作

[参考答案]：ABD

[答案依据]：川建价师~jj,r2007]5号第四章．第三十四条

75．下列关于我国工程造价咨询企业管理的论述中，错误的有（）。

A：工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级

B：工程造价咨询企业的业务承接，刁；受行政区域的限制

C：工程造价咨询企业的分支机构可以分支机构的名义承揽咨询业务

D：工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应该在企业所在省区的建设主管部门备案

[参考答案]：ACD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P31

76．在可调价合同中，合同价款的调整因素包括（）。

A：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B：工程造价管理部门公布的价格调整

C：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时

D：双方约定的其他因素

[参考答案]：ABD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第三章第二节P7i

77．计人建筑安装工程造价内的税金包括（）。

A：印花税

B：营业税

C：城市维护建设税及教育费附加

D：土地使用税

[参考答案]：BC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P93

78．有关预制构件制作、安装及灌浆说明正确的是（）。

A：安装中含修路、铺垫道木

B：构件灌浆工料已综合在项目中，不另计算

C：后张法预应力构件制作是按后张自锚工艺考虑的 D：构件安装中未含吊装机械费

[参考答案]：BCD

[答案依据] 2009年土建定额混凝土及钢筋混凝土工程说明第246页

79．2009年四川省建设工程工程量清单计价定额，砌筑工程中，关于砖墙身高度计算规则，下列说法正确的是（）。

A：外墙高度，室内有天棚者，算至屋架下弦底加200mm

B：内外山墙按其平均高度计算

C: 女儿墙从屋面板上表面算至女』L墙顶面

D：内墙墙身高度：无屋架者算至天棚底加200mm

[参考答案]：ABC

[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程工程量计算规则F138

80．装饰定额楼地面工程中，下列说法正确的是（）

A：螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目，乘以系数1．10

B：块料面层的材料规格刁；同时，定额用量不得调整

C：木龙骨已综合了刷防火涂料二遍的工料

D：木地板中地龙骨为30mmX40mm(毛料)

[参考答案]：BC

[答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明F5、6

2023年四川省造价员考试预测试题(土建) 篇2

【土建专业（开卷）】

案例一【38分】

表1 分部分项工程量清单表

1、挖基础土方：3.挖土深度： 改：1.90m；

解析：0.15+0.35×3+0.7= 1.90 m。

工程数量： 改：291.49[291.47~291.51]；

2解析：基槽截面积S=1.54×1.9=2.926 m

条基长L1=[(7.2+14.4+5.4）×2+13.7+9.6]+[9.6+2.1+2-1.54+9.6+2.1-1.54]=99.620 m

3挖基础土方工程量：V挖=S×L1=2.926×99.62=291.488 m2、土方回填：工程数量：改：166.78[166.76~166.80];

解析：垫层体积V垫层=0.15×1.54×99.62=23.012 m3石基础体积V石基础=0.399×100.42+0.294×101.02+0.189×101.62=88.974 m（由下往上逐阶）

3砖基础地下体积V’砖基础=0.7×0.24×102.22=17.173 m

3室内回填土体积V室内回填=(65.146+162.273+69.454)×0.015=4.453 m

3土方回填体积V回填土=291.488+4.453-23.012-88.974-17.173=166.782 m33、弃(余)土外运：工程数量：改：124.71[124.69~124.73];解析：弃(余)土外运体积V外运= V挖-V回填土=291.488-166.782=124.706 m4、垫层：工程数量：改：23.01[22.99~23.03];

解析：垫层体积V垫层=0.15×1.54×99.62=23.012 m35、石基础：工程数量：改：88.97[88.95~88.99];

解析：石基础体积V石基础=0.399×100.42+0.294×101.02+0.189×101.62=88.974 m 36、砖基础：工程数量： 改：17.91[17.89~17.93];

解析：砖基础体积V砖基础=0.73×0.24×102.22=17.909 m

表2 挖基础土方清单项目综合单价计算表 31、定额编号：改：AA0004

人工挖土方 数量：改：383.01；

解析：V’挖1、2=1.75×0.525×99.62=91.526 m

人工挖土方量：91.526+291.488=383.014 m3、&

5、数量：改：229.81 ； 解析：383.01×60%=229.81-1-

案例二【42分】

表5 分部分项工程量清单表

1、水泥砂浆地面：工程数量：改：23.84；解析：4.76×3.06+2.76×3.36=23.8392、水泥砂浆踢脚线：改：3.35； 解析：（4.76+3.06)×2+(2.76+3.36)×2=3.3463、墙面一般抹灰：工程数量：改：65.98；

解析：抹灰计算高度h=3-0.12=2.88 m

内墙各边总面积（单位：m）：

3.06×2.88×2=17.62564.76×2.88×2=27.4176

2.76×2.88×2=15.89763.36×2.88×2=19.3536

2门窗洞口面积（单位：m）：0.9×2.1×3+1.8×1.8+1.8×3=14.31

2墙面一般抹灰面积（单位：m）： 17.6256+27.4176+15.8976+19.3536-14.3100= 65.984 24、天棚抹灰：工程数量：改：23.84；解析：4.76×3.06+2.76×3.36=23.8395、块料墙面：工程数量：改：92.35；

解析：块料计算高度h’=3.56+0.15=3.71 m

外墙计算总面积（单位：m）：2×3.71×[（6.54+0.116）+(7.04+0.116)]=102.485

2门窗洞口扣18mm计算总面积（单位：m）：0.864×2.082+1.764×1.764+2.964×1.764=10.139

2块料墙面面积（单位：m）=102.485-10.139= 92.346 26、块料零星项目：工程数量：改：3.45；

解析：门窗洞口计算总面积（单位：m）：M-0921:(0.864+2.082×2)×0.16=0.804C-1818: 1.764×4×0.16=1.129

C-3018:(2.964+1.764)×2×0.16=1.513

2块料墙面零星项目面积（单位：m）0.804+1.129+1.513=3.446 27、保温隔热外墙面： 工程数量：改：90.23；

解析：外墙总面积（单位：m）：2×3.71×（6.54 +7.04)=100.764

门窗洞口总面积（单位：m）：0.9×2.1+1.8×1.8+3×1.8=10.53

2保温隔热外墙面面积（单位：m）： 100.764-10.53= 90.234 229、塑钢窗：2.玻璃品种、厚度、规格：改：夹胶玻璃（6+3+6）;

10、墙面抹灰油漆： 工程数量：改：66.32；

解析：计算参数(单位：m)：

洞口厚：0.24;洞口宽：0.9;踢脚线高：0.12;延边宽：0.1;抹灰面积：65.984;

2踢脚线面积（单位：m）： 3.346;

2门、洞口处踢脚线多扣减面积（单位：m）： 0.9×0.12×3=0.324

2门窗延边及洞口内壁面积（单位：m）：

(0.9+1.98【2.1】×2+1.8×4+3×2+1.8×2)×0.1+(0.9+1.98×2)×0.24=3.332【3.356】

2墙面抹灰油漆工程数量（单位：m）： 65.984-3.346+0.324+3.332【3.356】= 66.294

【66.318】66.3211、天棚抹灰面油漆：工程数量： 改：23.84;解析：4.76×3.06+2.76×3.36=23.83912、屋面涂膜防水：3.嵌缝材料种类：改： 建筑油膏；

2023年四川省造价员考试预测试题(土建) 篇3

2018年注册造价工程师考试时间2018年10月21、22日。2018年造价工程师考试正在备考当中，大家在看书的同时也不能忘了做一些习题巩固所学的知识。中华考试网整理了2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题，共20题。希望大家认真对待，每天都有进步，并预祝大家取得好成绩。

第1题在编制工程项目管理规划大纲时，()要求的目标是必须实现的。

A.合同

B.质量

C.成本

D.进度

正确答案：A，第2题在编制工程项目管理规划大纲时，进度计划应采用()形式。

A.横道图

B.单代号网络图

C.双代号网络图

D.双代号时标网络图

正确答案：A，第3题项目管理规划大纲的编制程序包括：①明确项目目标;②分析项目环境的条件;③收集项目的有关资料和信息;④确定项目管理组织模式、结构和职责;⑤明确项目管理内容;⑥编制项目目标计划和资源计划;⑦汇总整理，报送审批。其中()是关键程序。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

A.明确项目目标

B.确定项目管理组织模式、结构和职责

C.明确项目管理内容

D.编制项目目标计划和资源计划

正确答案：D，第4题在工程项目管理实施规划的编制中，成本计划是在()的基础上，确定成本核算体系，为项目经理部实施项目管理目标责任书提出实施方案和方向。

A.成本控制措施

B.成本控制方法

C.项目目标规划

D.降低成本的数量

正确答案：C，第5题在工程项目管理实施规划的风险管理计划编制中，下列不属于项目过程中可能出现的风险因素清单内容的是()。

A.由于环境变化导致的风险

B.由施工项目的参加者各方产生的风险

C.由于项目工作结构分解获得的工程活动风险

D.由于项目工作结构合并获得的工程活动风险

正确答案：D，第6题某项目施工现场占地面积80000，其中，待建建筑物占地面积70500，临时设施占地面积3000，材料堆场占地面积3500。经计算。该项目的施工现点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 场场地综合利用指标为()。

A.0.68

B.0.37

C.0.32

D.0.08

正确答案：A，第7题某工程施工工期为300d，施工所需总人工为27000工日，而施工最高峰人数为每天150人，则该工程的劳动力不均衡系数为()。

A.0.06

B.O.60

C.1.25

D.1.67

正确答案：D，第8题下列内容中，不属于工程量清单项目工程量计算依据的是()。

A.施工图纸及设计说明

B.工程项目管理实施规划

C.招标文件的商务条款

D.工程量计算规则

正确答案：B，第9题下列不属于施工组织总设计编制依据的是()。

A.计划文件

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

B.水、电供应条件

C.工程所在地的勘察资料和调查资料

D.招标投标文件、工程承包合同或协议书

正确答案：B，第10题计算单位工程工程量时，强调按照既定的顺序进行，其目的是()。

A.便于制定材料采购计划

B.便于有序安排施工进度

C.避免因人而异，口径不同

D.防止计算错误

正确答案：D,12月份造价工程师各科目备考试题专题 计价控制

2018年造价工程师《计价控制》习题及答案汇总（15套）通关课程

2018年造价工程师《计价控制》基础习题及答案解析汇总（15套）通关课程

造价工程师考试《计价控制》习题及答案汇总（15套）通关课程

造价工程师考试《计价控制》考试习题汇总（10套）通关课程 造价管理

2018年造价工程师考试《造价管理》备考习题汇总（15套）

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 通关课程

造价工程师《造价管理》练习题汇总（15套）通关课程

造价工程师考试《造价管理》习题及答案汇总（10套）通关课程 土建工程

2018年注册造价工程师《土建工程》习题及答案汇总（15套）通关课程

2018年造价工程师考试《土建工程》章节试题汇总（共六章）通关课程

造价工程师考试《土建工程》基础练习汇总（15套）通关课程

造价工程师考试科目《土建工程》习题汇总（15套）通关课程 安装工程

2018年造价工程师《安装工程》基础练习汇总（15套）通关课程

造价工程师考试科目《安装工程》习题及答案汇总（18套）通关课程

造价工程师《安装工程》考试练习题汇总（15套）通关课程

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 案例分析

造价工程师考试《案例分析》练习题及答案汇总（18套）

通关课程

11、在重要的建筑或风景区的十字交叉口处，为缓解人车流拥挤可采用的工程措施是()。

A.修人行天桥

B.修深层地下步行街

C.修副都心型地下综合体

D.修过街地道

参考答案：D

参考解析

教材P82～83。A答案，在重要建筑物附近修人行天桥会破坏风景，所以淘汰;B答案和C答案，虽然都提出开发地下空间，但是题目告诉我们修建地下空间的目的仅仅是为了缓解交通，而步行街和综合体需要综合考虑人流量、商业价值、工程成本等因素;D答案，最贴合题意。

12、下列关于钢材叙述正确的是()。

A.脆性临界温度数值越低，钢材的低温冲击韧性越好

B.表征抗拉性能的主要指标是耐疲劳性

C.冷弯性是表征钢材在低温状态下承受弯曲变形的能力

D.钢材硬度是指抵抗冲击荷载的能力

参考答案：A

参考解析

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

教材P113。B答案，表征抗拉性能的主要指标是屈服强度、抗拉强度和伸长率;C答案，冷弯性是表征钢材在常温状态下承受弯曲变形的能力;D答案，钢材硬度是指表面层局部体积抵抗较硬物体压人产生塑性变形的能力。

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》，装饰装修工程中门窗套工程量的计算，正确的是()。

A.按设计图示尺寸以长度计算

B.按设计图示尺寸以投影面积计算

C.按设计图示尺寸以展开面积计算

D.并入门窗工程量不另计算

参考答案：C

参考解析

材料P345。

14、在松散潮湿的砂土中开挖深4m的基槽，其支护方式不宜采用()。

A.悬臂式板式支护

B.垂直挡土板式支撑

C.间断式水平挡土板支撑

D.连续式水平挡土板支撑

参考答案：C

参考解析

教材P163。湿度小的粘性土挖土深度小于3m时，可用间断式水平挡土板支撑;对于松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达5m。对点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 于松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑，其挖土深度不限。

15、民用建筑按层数分类中，不正确的是()。

A.100m以上的为超高层

B.3m以下的为低层

C.4～9层为多层

D.高度超过24m的为高层

参考答案：C

参考解析

教材P33。4～6层为多层住宅，7～9层为中高层住宅。

16、在严寒地区，为了防止冻害，通常需要在台阶的基层与混凝土垫层之间设()。

A.防潮层

B.保温层

C.结合层

D.砂垫层

参考答案：D

参考解析

教材P54。在严寒地区，为了防止冻害，通常需要在台阶的基层与混凝土垫层之间设砂垫层。

17、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GBT50500--2008)，下列关于砖基础工程量计算中的基础与墙身的划分，正确的是()。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

A.以设计室内地坪为界(包括有地下室建筑)

B.基础与墙身使用材料不同时，以材料界面为界

C.基础与墙身使用材料不同时，以材料界面另加300mm为界

D.围墙基础应以设计室外地坪为界

参考答案：D

参考解析

教材P330。基础与墙(柱)身使用同-种材料时，以设计室内地面为界(有地下室者、以地下室室内设计地面为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。当基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线;如果高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线。

18、以下具有减水和缓凝功能的外加剂是()。

A.木质素磺酸钙

B.三乙醇胺

C.烃基苯酚聚氧乙烯醚

D.烷基芳香基磺酸盐

参考答案：A

参考解析

教材P134。同上。

19、下列关于土的物理力学性质，说法正确的是()。

A.孔隙比大于0.8的土是疏松的高压缩性土

B.土的塑性指数越小，可塑性越强

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

C.土的液性指数越大，土质越硬

D.通常情况下，粘性土比无粘性土的压缩时间要长得多

参考答案：D

参考解析

教材P12～13。A答案，孔隙比越大，土的压缩性越高，一般情况下，孔隙比大于1认为是高压缩性土，而不是0.8，小于0.6是密实的低压缩性土;B答案，塑性指数越大，可塑性越强;C答案，液性指数越大，土质越软。

20、桥梁下部的组成部分是()。

A.桥墩、桥台、墩台基础

B.桥墩、桥台、基础、排水系统

C.桥墩、桥台、排水系统

D.桥墩、桥台

参考答案：A

参考解析

教材P93～95。桥梁的下部结构由三部分组成：桥墩、桥台和墩台基础。2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题汇总 1 2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题（1）2 2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题（2）3 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题（3）4 2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题（4）5 2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题（5）6 2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题（6）7 2018年造价工程师考试《建设工程技术与计量（土建）》试题（7）造价工程师考试各科目历年真题 造价工程师考试科目

2018年-2009年各科目真题答案 工程造价管理 2018 2018 2018 2018 2012 2011 2010 2009 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 工程造价计价与控制 2018 2018 2018 2018 2012 2011 2010 2009 建设工程技术与计量（土建）2018 2018 2018 2018 2012 2011 2010 2009 建设工程技术与计量（安装）2018 2018 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 2018 2018 2012 2011 2010 2009 工程造价案例分析 2018 2018 2018 2018 2012 2011 2010 2009 造价工程师考试科目

2023年四川省造价员考试预测试题(土建) 篇4

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。A．1/2 B．3/5 C．3/4 D．2/3

2、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。A．盖板涵 B．箱涵 C．石涵 D．明涵

3、__只有工程师批准后才能动用。A．分包工程费用 B．开办费 C．暂定金额 D．管理费

4、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。A．工程量大的项目

B．须先期投入生产或使用的项目 C．施工难度大、技术复杂的项目 D．对技术维修影响大的项目

5、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。A．12段 28d B．3段 28d C．12段 24d D．3段 24d

6、选择生产工艺时，最基本的标准是__。A．安全可靠 B．先进适用 C．联动性好 D．经济合理

7、项目管理费不包括的项目是__。A．总部人员的薪金和福利费 B．开工试车费 C．零星杂项费用 D．各种酬金

8、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。A．工期、成本和利润

B．工期、成本，不能索赔利润 C．工期，不能索赔成本和利润 D．成本，不能索赔工期和利润

9、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。A．3100 B．3300 C．3400 D．3720

10、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。A．建设单位

B．建设单位、承包商 C．承包商

D．工程设计单位

11、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。A．陶瓷锦砖 B．釉面砖 C．防滑面砖 D．陶瓷墙地砖

12、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制 B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成 C．施工组织设计由设计单位编制 D．施工组织设计主要用于项目管理

13、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。A．闪光对焊 B．电弧焊 C．电阻点焊 D．电渣压力焊

14、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。A．直接工程费 B．管理费 C．利润 D．税金

15、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。A．夜间施工

B．已完工程及设备保护 C．现场施工围栏

D．混凝土模板与支架

16、桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是（）。A．粉煤灰硅酸盐水泥 B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥

D．52.5普通硅酸盐水泥

17、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。A．0.5m B．1.0m C．1.5m D．2.0m

18、项目可行性研究的核心部分是__。A．市场研究 B．技术研究 C．效益研究 D．结论与建议

19、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。A．10% B．5% C．15% D．30% 20、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。

A．合同中规定的初始收入 B．合同变更形成的收入 C．索赔形成的收入

D．工程提前交工获得的销售收入

21、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。A．118.9% B．158.3% C．164.9% D．191.5%

22、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。A．120 B．220 C．335 D．278

23、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。A．政府投资补助的企业投资项目 B．政府贷款贴息的企业投资项目 C．政府采用资本金注入方式的投资项目

D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目

24、承包人的要求和通知，以书面形式由__签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。A．承包人法定代表人 B．发包人法定代表人 C．项目经理

D．总监理工程师

25、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。

A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知 B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告

C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料

D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在腐蚀严重或产品纯度要求高的场合使用的金属设备有__。A．不锈钢

B．不锈复合钢板 C．铜和铜合金 D．铝制造设备

2、建筑物层高在2.20m及以上者应计算全面积，层高不足2.20m应计算1/2面积是下面的__。A．门厅 B．立体车库 C．地下室 D．车站 E．场馆看台

3、通风工程中，铝板风管法兰连接应采用__，并在法兰两侧垫镀锌垫圈。A．不锈钢螺栓 B．增强尼龙螺栓 C．普通钢螺栓 D．镀锌螺栓

4、有关对绝热结构的基本要求的叙述中，说法正确的有__。A．保证热损失不低于标准热损失

B．绝热结构应当施工简单、维护检修方便 C．绝热结构外表面应整齐美观

D．绝热结构所需的材料应就地取材、价格便宜

5、按照《招标投标法》的规定，建设工程的招标方式有__。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．两阶段招标 E．直接发包

6、项目组织结构中的层次包括__。A．决策层 B．经营层 C．协调层 D．执行层 E．操作层

7、绝缘电线按绝缘材料可分为__。A．聚氯乙烯绝缘

B．丁腈聚氯乙烯复合物绝缘 C．交联聚乙烯绝缘 D．聚丙烯绝缘

8、庖工项目管理规划的作用包括__。A．制定施工项目管理目标 B．规划合同谈判策略及目标 C．着眼于项目的全过程

D．对施工企业各相关部门进行绩效评价

9、砌块砌筑的主要工序包括__。A．撬棍 B．铺灰

C．砌块安装就位 D．校正 E．灌缝

10、后张法预应力筋的张拉程序与所采用的锚具种类有关，为减少松弛应力损失，张拉程序一般与先张法相同。张拉时应注意的事项有下列的__。A．对配有多根预应力筋的构件，应分批对称张拉

B．对平卧叠层浇筑的预应力混凝土构件，上层构件重量产生的水平摩阻力，会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形

C．金属波纹管是用0.3～0.5mm的钢带由专用的制管机卷制而成

D．在预应力筋张拉时，往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失 E．当采用应力控制方法张拉时，应校核预应力筋的伸长值，实际伸长值比设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%

11、安照工程建设项目寿命周期阶段划分，安装工程计量可划分为__的工程计量与计价。A．决策阶段 B．竣工验收阶段 C．设计阶段 D．施工阶段

12、硅酸盐水泥的技术性质是其具体应用的主要依据，以下说法错误的是__。A．硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程

B．水泥的终凝时间指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间 C．体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的特性 D．水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据 E．水泥碱含量越低越好

13、在我国使用最多的简支梁桥的横截面形式是由多片形梁组成的横截面，其特点是__。A．外形简单 B．制造方便

C．结构整体性好 D．工艺精美 E．造价低

14、项目融资的框架结构中所包括的基本模块有__。A．资产所有权结构 B．融资结构

C．管理组织结构 D．资金结构 E．信用保证结构

15、阀门等需要拆卸的附件连接上。A．焊接 B．法兰 C．热熔 D．丝扣

16、与塑料管材相比，铜管和不锈钢管的特点有__。A．延展性差，可制成厚壁管及配件 B．坚硬、韧性好

C．不宜裂缝、不宜折断 D．具有良好的抗冲击性能

17、局部空调机组按供热方式可分为__。A．电热式空调机组 B．恒温恒湿空调机组 C．热媒式空调机组 D．热泵式空调机组

18、装配件表面除锈及污垢清除，宜采用__进行清洗。A．碱性清洗液 B．酸性清洗液 C．乳化除油液 D．溶剂油

19、电缆桥架具有__等优点。A．整体化 B．制作工厂化 C．安装方便

D．质量容易控制

20、在板式塔中，筛板塔的特点有__。A．结构简单、金属耗量小，造价低廉 B．生产能力大，操作弹性大

C．气体压降小，板上液面落差也较小 D．小孔筛板易堵塞

21、低压湿式气柜按升降方式不同，可分为__。A．直立式低压湿式气柜 B．螺旋式低压湿式气柜 C．卧式低湿式气柜 D．立式低压湿式气柜

22、下列关于建筑物的场地平整工程量的表述中错误的是__。A．按实际体积计算 B．按地下室面积计算

C．按基坑开挖上口面积计算

D．按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算 E．展开面积计算

23、根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，下列表述中正确的是__。A．工程造价咨询单位合并时，应交回原资质证书，重新申请资质等级 B．新开办的工程造价咨询单位只能申请乙级工程造价咨询单位资质等级 C．工程造价咨询单位资质年检结论分为优良、合格和不合格三种 D．对于年检不合格的工程造价咨询单位，其限期整改时间为1年 E．工程造价咨询单位停业半年以上时，应当办理备案手续

24、下列关于混凝浇筑过程中应注意的事项主要是__。A．为了保证大体积混凝土的整体性，不宜分层浇筑 B．混凝运输，浇筑及间歇时间的总和应小于其初凝时间 C．施工缝处二次浇筑时，应在初凝时间内进行

D．减少水泥用量，掺和粉煤灰可防止大体积混凝土产生裂缝 E．采用机械振捣混凝土早期强度较低

25、项目总承包模式的优点是__。A．缩短建设工期 B．造价控制容易 C．合同管理容易 D．质量控制容易