福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题（共6篇）

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题 篇1

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。

A：继续停工等待工程师的指示

B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工

D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理

2、我国建设领域推行法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，是核心内容。A：法人负责制 B：招标投标制 C：工程监理制 D：合同管理制 E：专业监理

3、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

4、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。A：采用的是条件担保形式 B：自合同签订时生效

C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 D：自始至终保函的金额不得变动 E：专业监理

5、编制工程概算定额的基础是。A：估算指标 B：概算指标 C：预算指标 D：预算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。A：专业监理工程师 B：总监理工程师 C：专业工程师

D：施工单位技术负责人 E：工程变更单

7、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书

D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

8、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B：合同需要重新登记备案后继续有效 C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D：合同的效力不受影响 E：专业监理

9、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。A：12％ B：11％ C：12．4％ D：13．4％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出。

A：工作D拖延2周，不影响工期 B：工作E拖延1周，影响工期1周 C：工作F拖延2周，影响工期2周 D：工作D拖延3周，不影响后续工作 E：自我评定

11、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行

B：应当执行，但可获得费用补偿

C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理

12、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。该房地产的价格为__万元。A．695.83 B．681.25 C．715.83 D．718.75

13、总监理工程师是工程监理的主体。A：决策 B：权力 C：利益 D：行为

E：工程保险金

14、下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是。A：基本风险和特殊风险 B：基本风险和投机风险 C：责任风险和行业风险 D：地区风险和自然风险 E：工程保险金

15、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。A：结清全部设计费 B：支付一半设计费 C：停止支付设计费

D：预留一定保证金后全部支付设计费 E：专业监理

16、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列项目可以不进行招标。

A：总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元 B：关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元 C：使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元

D：具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元 E：专业监理

17、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

18、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是。A：地方税费发生变化

B：工程造价管理部门公布的价格调整 C：施工作业导致停水2天

D：一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日 E：专业监理

19、建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于。A：企业管理费 B：规费 C：措施费 D：税金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是。A：建设工程监理的服务对象具有单一性 B：建设工程监理具有监督功能

C：建设工程监理市场准入实行双重控制

D：建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化 E：工程保险金

21、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。A：4万元 B：8万元 C：10万元 D：14万元 E：专业监理

22、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工、器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。A：6000 B：6600 C：11500 D：59900 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、关于要约撤销的说法，正确的是。

A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人 B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 E：专业监理

24、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，需要通知监理人 A：第一阶段 B：第二阶段 C：第三阶段

D：三个阶段都需要 E：专业监理

25、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。A：凭据法 B：估价法 C：均摊法

D：分解计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例3·多选题】压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施

D：其他配套措施

E：组织搭接作业的措施

2、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析

E．项目的节能、节水措施分析

3、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理

E：利润和税金的计取是否符合规定

4、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争

D．有毒气体污染 E．气候条件影响

5、工程上使用的原材料、半成品和构配件，进场前必须有__，经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。A．产品出厂合格证 B．技术说明书

C．生产厂家的营业执照 D．检验或试验报告

E．质检部门的质量检验合格证明

6、质量管理体系有效运行的要求，可以概括为下列。A：全面贯彻 B：行为到位 C：超时管理 D：适中控制 E：有效识别

7、工程设计专项资质划分为__。A．建筑工程 B．建筑装饰

C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙

8、违反《建设工程质量管理条例》规定，__执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。A．质量监督工程师 B．监理工程师 C．造价工程师

D．注册结构工程师 E．注册建筑师

9、建设工程监理表格体系中，属于承包单位用表的有__。A．工程暂停令

B．工程临时延期审批表 C．工程款支付申请表 D．费用索赔审批表

E．工程开工/复工报审表

10、监理工程师控制建设工程进度的合同措施包括__。A．协调合同工期与进度计划之间的关系 B．建立进度计划审核制度

C．推行CM承发包模式，分段设计、发包工程 D．建立设计变更、工程变更管理制度 E．严格控制工程变更和设计变更

11、下列属于监理工程师注册证书和执业印章失效的情形有。A：聘用单位破产的

B：已与聘用单位解除劳动关系的 C：年龄超过65周岁的

D：在两个或者两个以上单位申请注册的 E：聘用单位被吊销相应资质证书的

12、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，下列表述正确的是。

A：第6周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期1周 B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期

C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期

E：第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周

13、影响工程质量的因素有__。A．人员素质 B．施工进度 C．管理条件 D．技术条件 E．环境条件

14、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻，应当采取专项防护措施。A：施工现场临时设施 B：建筑物 C：构筑物 D：地下管线 E：施工现场道路

15、项目监理机构在工程质量控制中应遵循的原则包括。A：质量第一，坚持标准 B：以人为核心，预防为主 C：旁站监督，平行检测

D：科学、公正、守法的职业道德 E：审核文件、报告、报表

16、常用的工程价款的动态结算方法有。A：按计划价格结算法 B：按主材计算价差 C：主料按抽料计算价差 D：竣工调价系数法 E：调值公式法

17、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为（）。A．图纸审查

B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底

D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检

18、建设工程竣工决算资料包括。A：竣工财务决算报表 B：竣工财务决算说明书 C：竣工工程平面示意图 D：竣工工程整体效果图 E：工程造价比较分析资料

19、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标企业的类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

20、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。

A．合同主体不变仍为甲乙两公司

B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

21、建设工程监理文件档案资料管理主要包括__。A．监理文件档案资料的收、发文与登记 B．监理文件档案资料的传阅 C．监理文件档案资料的分类存放

D．监理文件档案资料的归档、借阅、更改与作废 E．监理文件档案资料的移交

22、施工准备阶段质量控制的内容主要有（）。A．作业技术交底

B．设计交底和图纸会审 C．施工组织设计审查

D．施下生产要素配置质量审查 E．审查开工申请，把好开工关

23、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

24、图纸会审的主要目的在于__。A．减少图纸差错

B．让施工单位熟悉图纸、了解工程特点、设计意图 C．让施工单位了解关键部分的质量要求 D．提请施工单位有关注意事项 E．为施工单位解决技术难题

25、设计标准的作用包括__。

A．对项目规模、内容、建造标准进行控制 B．减少设计工程量和预算工程量 C．提高设计效率

D．提高建筑物功能，降低成本

E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题 篇2

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

2、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理

3、在风险型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价 C：CM费

D：CM费+GMP E：工程保险金

4、某建筑物单位工程在质量评定时，所含8个分部了程中4个评为合格，4个评为优良，其主体和装饰分部工程为优良，该工程质量保证资料基本齐全，观感质量评分得分率为 86%，则该单位工程质量可评为__。A．合格 B．基本合格 C．优良

D．基本优良

5、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的。A：质量要求 B：质量水平

C：质量宗旨和方向 D：质量策划 E：工程变更单

6、建设工程施工过程中存在，监理人员在进行质量检验时极易产生将不合格的建设工程误认为是合格品的判断错误。A：隐蔽性 B：局限性 C：特殊性 D：波动性 E：工程变更单

7、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格报审查表》中应附有分包单位的。

A：资质和业绩材料 B：营业执照和经营范围 C：资质和分包合同

D：项目经理职责和施工计划 E：工程变更单

8、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是。

A：债权人应当通知债务人

B：债权人应当经债务人同意才可转让 C：主权利转让后从权利并不随之转让 D：无论何种情形合同债权都可以转让 E：专业监理

9、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用。A：估价法 B：分解计量法 C：均摊法 D：图纸法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，可代为办理，所需费用由承担。A：发包人，发包人 B：发包人，承包人 C：监理人，发包人 D：监理人，承包人 E：专业监理

11、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

12、在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，除了之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。A：工程设计

B：工程招标与设备采购 C：生产准备和调试验收 D：项目后评价 E：工程保险金

13、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。A：项目法人负责制度 B：招标投标制度 C：工程监理制度 D：合同制度 E：专业监理

14、【例1·单选题】下列关于监理合同生效说法错误的是。A：建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同 B：合同双方当事人依法订立后合同即生效

C：建设工程监理合同属于有生效条件的委托合同

D：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效

E：工程保险金

15、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理

16、【例1．单选题】设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至所需全部建设费用的文件。A：竣工交付使用 B：办理完竣工决算 C：项目报废

D：施工保修期满

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人

18、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的。

A：自由时差 B：总时差 C：时间间隔 D：时距 E：自我评定

19、【例1．单选题】在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

20、建设项目静态投资考虑的因素是。A：价格上涨风险引起的投资增加 B：因时间迁移而产生的单利利息支出 C：因时间迁移而产生的复利利息支出 D：因工程量误差而可能引起的投资增加 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是。A：采用更先进的施工机械 B：改进施工工艺

C：增加每天的施工时间 D：改善劳动条件 E：自我评定

22、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指。A：建立进度协调会议制度和工程变更管理制度 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：编制进度控制工作细则并审查施工进度计划 D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 E：自我评定

23、《中华人民共和国合同法》规定，约定债务抵销时，应当符合__的要求。A．标的物种类相同 B．标的物品质相同 C．经当事人协商一致 D．标的物数量相同

24、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。A：600 B：1200 C：1800 D：2200 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、总监理工程师要及时消除工作中的矛盾或冲突，要做到。

A：坚持民主作风，注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的工作积极性 B：实行公开的信息政策，让大家了解建设工程实施情况、遇到的问题或危机 C：经常性地指导工作，与项目监理机构成员一起商讨遇到的问题 D：人员能力互补 E：人员工作互助

2、在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有__可以进行验收。A．返工重做的检验批

B．有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D．经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位 E．无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

3、限额设计控制工作的内容包括（）。A．重视初步设计的方案选择

B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 C．加强设计变更管理 D．加强合同管理

E．严格控制施工图预算

4、工程质量事故调查报告主要内容有__。A．质量事故发生的时间、地点 B．质量事故状况的描述 C．质量事故发展变化的情况 D．质量事故初步估计的损失

E．质量事故的观察记录、施工现场状态的照片或录像

5、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括__。A．资格审查文件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．投标书及其附件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

6、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有。A：承包人修订进度计划 B：发包人应提供的条件 C：承包人采取的赶工措施

D：提前竣工需追加的合同价款

E：承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

7、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括__。A．钢筋工程 B．混凝土工程 C．现浇结构工程 D．通风与空调工程 E．地基与基础工程

8、【例1·多选题】ISO质量管理体系的特征包括。A：符合性 B：持续受控 C：静态性

D：全面有效性 E：预防性

9、依据《合同法》规定，__的合同属于无效合同。A．恶意串通损害第三人利益

B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 C．订立合同时显失公平

D．以合法形式掩盖非法目的 E．损害公共利益订立

10、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。A：承包方对工程总价不能实施有效的控制 B：发包方对工程总价不能实施有效的控制 C：监理方对工程总价不能实施有效的控制 D：承包方对降低成本不太感兴趣 E：发包方对降低成本不太感兴趣

11、影响项目监理机构人员数量的主要因素有__。A．监理单位的已有监理工程师人数 B．工程建设强度

C．建设工程复杂程度 D．监理单位的业务水平

E．项目监理机构的组织结构和任务职能分工

12、影响进度的因素包括等。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：监理因素

D：组织管理因素 E：资金因素

13、下列属于注册监理工程师的义务的有。

A：保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：对本人执业活动进行解释和辩护

14、工程材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：产品营业证 D：质量保证书 E：使用说明书

15、合同生效时，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，但不能按照合同有关条款或者交易习惯确定，关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有。

A：质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行 B：价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行 C：报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行 D：政府定价的，应执行政府定价

E：履行地点不明确的，交付不动产，在不动产所在地履行

16、监理规划编写要求包括。A：基本构成内容应当力求统一 B：经审核批准后方可实施

C：应由总监理工程师或总监理工程师代表组织编制 D：编制应充分考虑时效性 E：应把握工程项目运行脉搏

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，规费包括。A：社会保险费 B：环境保护费 C：工程排污费

D：住房公积金E危险作业意外伤害保险 E：协助业主与承包商签订承包合同

18、可以是第三人作出担保的方式有__。A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金

19、工程项目财务评价的内容有__。A．财务盈利能力分析 B．偿债能力分析 C．外汇效果分析 D．市场分析 E．不确定性分析 20、风险可根据不同的角度进行分类，按风险所造成的不同后果可将风险分为__。A．基本风险 B．特殊风险 C．综合风险 D．纯风险 E．投机风险

21、取得国有土地使用费包括（）。A．土地补偿费 B．临时安置补助费 C．城市建设配套费 D．拆迁补偿费 E．土地投资补偿费

22、【例5·多选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-14所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

23、某分部工程中各项工作问逻辑关系见表3-8，相应的双代号网络计划如图3-56所示，图中错误有。A：多个终点节点 B：多个起点节点 C：工作代号重复

D：不符合给定逻辑关系 E：节点编号有误

24、承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括__。A．运转操作费 B．机械折旧费 C．设备租赁费 D．机械台班费 E．机上人员的工资

25、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形有__。

A．需要临时占用规划批准范围以外场地的 B．需要临时停水、停电、中断道路交通的 C．需要爆破作业的

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题 篇3

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

3、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。A：工程承包合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同

D：建设工程施工合同 E：专业监理

4、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。A：业主应给予承包商补偿 B：业主不给予承包商补偿

C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿 D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、按设备价值的百分比的概算指标(安装费率)编制设备安装工程概算时，应以为基数。A：设备原价 B：设备购置费 C：设备费

D：进口设备抵岸价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、建设工程进度控制的经济措施之一是指。A：业主对应急赶工给予优厚的赶工费用 B：加强索赔管理，公正地处理索赔 C：监理工程师严格控制合同变更

D：监理工程师分析影响进度的风险因素 E：自我评定

7、工程监理企业资质证书的有效期为年。A：3 B：5 C：8 D：10 E：工程保险金

8、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

9、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。A：均摊法 B：凭证法 C：估价法

D：分析计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工，同时应负责。A：提供施工场地 B：组织设计图纸交底 C：审核设计变更方案

D：检验建筑材料、构配件 E：工程变更单

11、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。A：承包人以书面形式通知工程师 B：工程师以书面形式通知承包人 C：承包人征得工程师同意 D：工程师征得承包人同意 E：专业监理

12、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。A：材料设备因素 B：资金因素

C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

13、实现建设项目投资控制最有效的手段是。A：实行经济承包责任制 B：进行招标和投标 C：经济核算

D：技术与经济相结合

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A：以投标人的平均报价作为评标价 B：以中标人的评标价作为中标价 C：以报价最低的投标价为中标价 D：以中标人的报价为中标价 E：专业监理

15、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

16、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

17、工程进度款的计算主要涉及。A：工程质量的检验和施工进度计划 B：工程量的计量和单价的确定 C：直接费和间接费的计算

D：施工方案和分部分项工程的确定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是。

A：土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低 B：两者单价均适当降低 C：两者单价均适当提高

D：土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、当检查工程进度时，如某项工作出现进度偏差，且拖延时间超过其总时差，在情况下原计划不需要调整。A：工程项目总工期不允许拖延 B：工程项目总工期允许拖延 C：工作进度超前

D：工程项目总工期允许拖延的时间小于产生的进度偏差 E：自我评定 20、【例4·单选题】项目经济评价时，应该采用动态评价指标的情形有。A：评价精度要求较高 B：项。目年收益大致相等 C：项目寿命期较短

D：项目现金流量变动不大

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

22、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金

23、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。

A：拟建项目投资=已建同类项目投资×(拟建项目生产能力／已建同类项目生产能

B：拟建项目投资=已建同类项目投资×(已建同类项目生产能力／拟建项目生产能

C：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

D：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、办公及生活用家具购置费属于。A：设备及工、器具购置费 B：有项目建设有关的其他费用 C：生产准备费

D：与未来企业生产经营有关的其他费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列不属于措施费的是。A：安全文明施工费 B：冬雨季施工增加费

C：大型机械设备进出场及安拆费 D：施工机械使用费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括__。A．钢筋工程 B．混凝土工程 C．现浇结构工程 D．通风与空调工程 E．地基与基础工程

2、进度计划监测系统过程监理工作主要有（）。A．执行过程中的跟踪检查 B．收集反映实际进度的报表 C．把进度信息形成可比数据 D．进行实际与计划进度的比较 E．确定调整措施

3、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A：须经工程师同意 B：不须经工程师同意

C：发生的费用由发包人承担 D：发生的费用由承包人承担 E：发生的费用由双方约定承担

4、不确定性分析的主要方法有。A：盈亏平衡分析法 B：价值工程分析法 C：敏感性分析法 D：概率分析法 E：ABC分析法

5、下列有关建设工程监理规划编写要求表述错误的是。A：监理规划的表达方式应当格式化、标准化

B：监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求

C：监理规划的编制不必考虑建设单位的意见

D：监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善

E：监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制

6、监理人需要完成的基本工作有。

A：审查施工承包人提交的施工组织设计 B：审查施工承包人提交的施工进度计划 C：审核设计分包人资质条件

D：经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 E：验收隐蔽工程、分部分项工程

7、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有。A：作业技术交底 B：质量控制点的设置 C：技术复核 D：见证取样

E：施工质量记录资料管理

8、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为__。A．只减少1名招标人代表

B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

9、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。A：设计交底

B：解决施工中出现的设计问题 C：工程验收 D：编制商务标 E：编制技术标

10、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争

D．有毒气体污染 E．气候条件影响

11、GB/T 19000—2000族核心标准由__四部分组成。A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南

12、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

13、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

14、下列监理工程师权利和义务中，既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有__。

A．使用注册监理工程师的称谓 B．在规定范围内从事执业活动

C．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D．在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E．接受继续教育

15、成倍流水施工的特点。A：相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍 B：专业施工队数大于施工过程数 C：施工段之间没有空闲时间

D：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系 E：施工过程数大于施工段数

16、合同法律关系的主体是参加合同法律关系．享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有。A：政府机关 B：个人独资企业

C：大学所属二级学院 D：合伙企业 E：社会团体

17、施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是__。A．固定价格合同 B．总价合同

C．可调价格合同 D．单价合同

E．成本加酬金合同

18、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

19、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单 20、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为__。A．在核定的业务范围内开展经营活动

B．不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C．按照合同的约定认真履行其义务

D．离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督 E．建立健全内部管理规章制度

21、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A：施工阶段全过程服务 B：全方位目标控制服务 C：合同咨询和索赔服务 D：技术咨询服务 E：工程设计服务

22、建设工程进度监测系统过程中的工作内容有。A：分析进度偏差产生的原因 B：收集实际进度数据

C：实际进度与计划进度的比较

D：分析进度偏差对后续工作的影响 E：实际进度数据的加工处理

23、在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照__订立书面合同。A．招标公告 B．招标文件 C．投标文件 D．评标价格

E．最后谈判达成的降价协议

24、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

25、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括。

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题 篇4

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。A：承包人自检合格日

B：承包人递交竣工验收报告日 C：竣工验收开始日

D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日 E：专业监理

2、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

3、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。A：化学分析 B：理论换算法 C：物理试验 D：经验鉴别法 E：专业监理

4、作为建设工程建设合同的主体，其承包人的具有的资质等级不能低于所承包合同要求的资质等级，这是由建设工程合同决定的。A：合同主体的严格性 B：合同标的的特殊性 C：合同履行期限的长期性 D：计划和程序的严格性 E：专业监理

5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，建安工程造价中的利润包含在中。A：分部分项工程费 B：其它项目费 C：措施项目费 D：规费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是__。A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动

7、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。A：监理委托函 B：工程变更申请书 C：监理合同专用条件

D：实施过程中与委托人签署的补充文件 E：专业监理

8、下列组织协调方法中，属于交谈协调的是。A：专题会议 B：监理例会 C：电话 D：走访

E：工程保险金

9、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由审核设计变更文件和处理相关事宜。A：原设计负责人 B：建设单位代表 C：总监理工程师 D：采购方负责人 E：工程变更单

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。A：起重吊装工程 B：脚手架工程 C：高大模板工程 D：拆除、爆破工程 E：工程保险金

11、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。A：发包人 B：承包人

C：设备供应人

D：发包人和承包人分别 E：专业监理

12、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。A：不再返还

B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还

D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理

13、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任 B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师 C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师

D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

E：工程保险金

14、下列不属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：监理人员考勤制度

B：工程开工、复工审批制度 C：监理工作报告制度

D：平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度 E：工程保险金

15、下列关于主动控制的表述中，正确的是__。

A．主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动

B．主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差，在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动

C．主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，采取有针对性的预防措施，从而减少甚至消除目标偏离的控制活动 D．主动控制可以使工程实施保持在计划状态

16、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、总监理工程师是工程监理的主体。A：决策 B：权力 C：利益 D：行为

E：工程保险金

19、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。A：500 B：562 C：585 D：656 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。A：平行工作 B：紧后工作 C：后续工作 D：先行工作 E：自我评定

21、建设工程信息收集有__个阶段，施工阶段又分__个阶段。A．

4、3 B．

3、4 C．1 4 D．

2、3

22、通过检查分析，如果出现进度偏差，那么。A：仍按原计划执行

B：对原计划整体进行调整 C：改变工期或施工速度

D：应尽量减少变更计划性的调整 E：自我评定

23、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。A：施工设备 B：工料价格指数 C：施工顺序 D：施工方法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为__。A．质量目标规划 B．质量目标审核

C．质量目标状况的动态分析 D．质量信息及时归档保存

25、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、依照施工合同示范文本通用条款的规定，__属于发包人应当完成的工作。A．办理施工许可证 B．提供工程进度计划 C．确定坐标控制点

D．做好施工现场地下管线的保护工作

E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

2、缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合。A：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 B：缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间 C：缩短持续时间的工作不能变成非关键工作 D：缩短持续时间的工作能变成非关键工作 E：缩短后对非关键工作无影响

3、建设工程监理规划的审核需要__。

A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

4、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有。A：未按招标文件的要求予以密封的 B：明显不符合技术标准要求的

C：竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 D：投标报价的大小写金额不一致的 E：投标报价明显低于市场价格的

5、在工程质量验收时，主控项目是指建筑工程中对起决定性作用的检验项目。A：工程效益 B：工程安全 C：环境保护 D：节能 E：工程规模

6、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

7、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

8、总监理工程师职责包括。

A：组织编写监理日志，参与编写监理月报

B：组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料 C：组织审查和处理工程变更 D：组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 E：组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况

9、在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有__可以进行验收。A．返工重做的检验批

B．有资质的检查单位鉴定达到设计要求的检验批

C．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D．经论证，不影响结构安全和正常使用的检验批 E．无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

10、监理工作目标通常以建设工程目标的控制值来表示。A：工期 B：质量 C：造价 D：进度 E：安全

11、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与__的协调。A．业主 B．施工单位 C．监理单位

D．勘察、设计单位

E．政府有关部门审批工作

12、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

13、用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是__。A．采用技术的先进性

B．工程量大、单价高的分部分项工程 C．补充单位估价表 D．计取的各项费用 E．设计标准的合理性

14、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是__。A．应当先履行的对价给付是可能履行的义务 B．应当先履行的合同一方丧失商业信誉 C．合同中未约定履行的顺序

D．对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务 E．对方的对价给付是可履行的义务

15、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。A：建设准备

B：项目建议书编制 C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收 E：可行性研究报告编制

16、见证取样涉及行为。A：施工方 B：见证方 C：试验方 D：设计方 E：供货方

17、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

18、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是。A：单位工程施工的进度计划

B：大型建设项目的施工总进度计划

C：分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划 D：大型建设工程的工程项目进度计划 E：采用若干个承包单位平行承包的

19、我国产品质量认证标志包括__。A．方圆标志 B．3C标志 C．长城标志 D．PRC标志

E．Quairy Control标志

20、风险管理的主要环节包括。A：风险识别 B：验收

C：风险分析与评价 D：风险对策的决策 E：风险对策实施的监控

21、分项工程应按（）等进行划分。A．主要上种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

22、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括。A：已经取得规划许可证 B：拆迁完毕

C：已经确定建筑施工企业

D：有保证工程质量和安全的具体措施 E：建设资金已经落实

23、中外合资经营监理企业是经中国政府批准，在中国境内__。A．共同投资 B．共同经营 C．分级管理

D．共同分享利润 E．共同承担风险

24、项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括。

A：工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程 B：一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同 C：工程规模比较大，工期比较长 D：工程规模较大，地域比较分散 E：工程规模比较小，技术要求比较高

25、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题 篇5

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、对验收不合格的检验批，应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：监理机构技术负责人 D：质量监督机构负责人 E：工程变更单

3、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

4、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80％，实际完成合同计划价的70％，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为。

A：超支100万元、超前50万元 B：超支50万元、拖后100万元 C：节约50万元、拖后100万元 D：节约100万元、超前50万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

6、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。A：50 B：100 C：200 D：1000 E：专业监理

7、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。A：合同标的的特殊性 B：合同履行期限的长期性 C：计划和程序的严格性 D：合同形式的特殊要求 E：专业监理

8、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行 C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D：按照成本加利润原则，由监理人商定 E：专业监理

9、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A：监理单位 B：分公司 C：建设单位 D：施工企业 E：专业监理

10、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力

C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性

11、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。

A：改善劳动条件外部配合条件

B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定

12、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为__天。A．28 B．20 C．16 D．14

13、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

14、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出的方案。A：功能最好 B：成本最低 C：价值最高 D：技术最新

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的划分的。A：工作程序 B：工作分工 C：系统过程 D：系统目标 E：工程变更单

16、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的。

A：总时差最小 B：自由时差为零

C：自由时差等于总时差 D：时间间隔最小 E：自我评定

17、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。A：工期、成本、利润

B：工期和成本、不能索赔利润 C：工期、不能索赔成本和利润 D：成本、不能索赔工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、关于行使抗辩权的说法，正确的是。A：行使抗辩权方仍然承认合同有效 B：行使抗辩权是解除合同的必要条件

C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务 D：行使抗辩权表明合同变更 E：专业监理

19、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是。A：审查物资供应情况分析报告 B：确定物资供应分包方式 C：办理物资运输手续

D：确定物资供应分包合同清单 E：自我评定 20、工程总费用由直接费用和间接费用两部分组成，当工期被压缩时，会引起。A：直接费增加，间接费减少 B：直接费和间接费均增加 C：直接费减少，间接费增加 D：直接费和间接费均减少 E：自我评定

21、对建设单位的质量责任说法错误的是。A：建设单位要根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资质等级的勘察、设计和施工单位，且在合同中必须有质量条款

B：建设单位应根据工程特点配备相应的质量管理人员

C：建设单位在工程开工后负责办理有关施工图设计文件的审查手续 D：建设单位按合同的约定负责采购供应的材料构配件，应符合设计和合同要求，对发生的质量问题承担相应责任 E：工程变更单

22、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同

B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于。A：一般事故 B：较大事故 C：重大事故

D：特别重大事故 E：工程变更单

24、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位须做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前；施工单位应通知建设单位和。A：建设工程质量监督机构 B：设计单位 C：勘察单位 D：监理单位 E：工程保险金

25、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是。A：设计计算允许误差 B：材料规格品种使用错误 C：施工方法不当

D：机械设备出现故障 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有。A：投标文件未按要求予以密封

B：投标函未加盖企业法定代表人印章 C：投标人未提供投标保函或投标保证金

D：投标文件对招标文件的响应存在细微偏差 E：联合体投标未附联合体共同投标协议书

2、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括__。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排

E．进度控制目标实现的风险分析

3、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：建设资金平衡表 C：计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：设备平衡表

4、在采用EPC模式时，应具备的条件有。A：有部分设计图纸即可

B：给投标人充分的资料和时间

C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D：业主代表不能过分干预承包商的工作

E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

5、下列属于招标控制价的审查内容的是。A：编制依据是否正确 B：清单列项是否齐全 C：费用表格是否规范 D：承包范围

E：各费用的计算基础是否正确

6、在实行监理的工程中，总监理工程师具有__。A．组织项目施工验收权 B．工程款支付凭证签认权 C．不称职监理人员的调换权 D．分包单位的选定权 E．施工质量的否决权

7、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有。A：流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间

B：主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值 C：流水步距是两个相邻的工作队进人流水作业的最小时间间隔

D：工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间

E：流水步距的最大长度必须保证专业队进场后不发生停工、窝工现象

8、常用的偏差分析方法有。A：网络图法 B：横道图法 C：表格法 D：曲线法 E：赢值法

9、【例4·多选题】工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括等方面。A：适用性 B：可靠性 C：节能性 D：外观质量 E：环境协调

10、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有。A：专业工作队数大于施工过程数 B：各个施工段上的流水节拍相等 C：有的施工段之间可能有空闲时间

D：各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E：相邻施工过程的流水步距不尽相等

11、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有__。A．工程建设有关协作单位组织协调主持权 B．工程施工单位选定权 C．工程设计变更审批权 D．工程款支付审核权 E．监理人调换总监批准权

12、纯单价合同计价方式主要适用于工程。A：没有施工图 B：工程简单 C：工程量不明 D：资金不足 E：急需开工

13、招标人编制的招标文件通常包括__。A．资格预审表 B．工程量清单 C．合同条件 D．投标须知

E．技术规范、图纸和技术资料

14、单位建筑工程概算包括__。A．一般土建工程概算 B．电气照明工程概算 C．采暖工程概算

D．电气设备及安装工程概算 E．特殊构筑物工程概算

15、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，双方验收依据的是。A：合同约定的质量标准 B：施工合同对材料的要求 C：图纸、样品等证明文件

D：双方当事人共同封存的样品 E：产品合格证、检验单

16、下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有。A：总承包模式 B：EPC模式 C：CM模式

D：Partnering模式

E：Preject Controlling模式

17、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

18、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正

19、施工阶段投资控制的经济措施，除了进行工程计量外，还应进行（）等工作。A．编制资金使用计划 B．签发付款证书

C．作好工程监理日记

D．协商确定工程变更的价款 E．编制投资控制的工作流程图

20、对于的建设工程，采用CM模式进行管理，尤其能体现该模式的优点。A：设计变更可能性较大

B：由承包商承担工程建设大部分风险 C：不宜采用公开招标或邀请招标 D：时间因素最为重要

E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价

21、【例2·多选题】下列有关见证取样的要求，描述正确的有。A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可

B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格

C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据

E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定

22、监理文件资料可以按照组卷。A：专业 B：分部工程 C：单位工程 D：阶段

E：文件的形成单位

23、某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示，图中错误的有（）.A.多个终点节点  B.多个起点节点  C.工作代号重复  D.不符合给定的逻辑关系  E.节点编号有误

24、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

25、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权__。A．留置该工程

福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题 篇6

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

2、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制

B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制

3、”保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务。”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：可操作性 E：工程变更单

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。

A：分部分项工程清单的项目特征描述 B：设计图纸的项目特征描述 C：设计变更的项目特征描述 D：实际施工的项目特征描述

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、相关服务的范围和内容属于的内容。A：附录A B：附录B C：专用条件 D：通用条件 E：工程保险金

6、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

7、【例1·单选题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视的控制。A：施工前期

B：施工工艺和施工方法 C：施工准备和施工过程 D：投入品质量 E：工程变更单

8、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。A：设计人承担 B：发包人承担 C：双方各自承担

D：设计审批部门承担 E：专业监理

9、某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为万元。A：15 B：5 C：-5 D：10 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、下列计算进口设备关税正确的公式是。A：完税价格×关税税率 B：FOB×关税税率

C：(FOB×国际运费)×关税税率

D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是。A：两者均为期望价格

B：投标报价高于招标控制价的为废标 C：招标控制价是投标报价的成本价

D：开标时招标控制价可根据投标报价上下浮动 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、建设工程组织流程施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有__。

A．施工过程和流水强度 B．流水节拍和流水步距 C．工作面和施工段

D．成倍节拍和流水节奏

14、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

15、项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括。A：施工部署是否合理

B：施工总平面图布置是否合理

C：质量保证措施是否可靠并具有针对性 D：征地拆迁工作是否满足工程进度的需要 E：工程保险金

16、在纯单价合同中工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的为依据。A：清单中的工程量 B：预算工程量 C：实际完成量 D：计划完成量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用编制建筑工程概算。A：扩大单价法 B：概算指标法 C：价值百分率法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。A：同意延长施工合同工期 B：免除承包商的误期损失赔偿 C：确认承包商在合理的状态下施工

D：同意支付承包商赶工的全部额外开支 E：自我评定

19、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。A：施工单位有责任

B：监理单位应要求施工单位 C：监理员

D：事故调查小组 E：工程变更单

20、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。A：通知委托人，建议下达停工指令 B：征得委托人同意后，下达停工指令 C：立即下达停工指令并尽快通知委托人 D：立即召开现场会议，讨论对策 E：专业监理

21、【例3·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该。A：提取部分材料，按实际交付数量付款

B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，可以拒付少交部分的货款 E：专业监理

22、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。A：62．18 B：46．27 C：30．00 D：15．00 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

24、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为与已完工程计划投资的差异。A：已完工程实际投资 B：拟完工程实际投资 C：未完工程计划投资 D：拟完工程计划投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。A：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费 D：补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理。A：施工图设计文件的报审 B：设计交底

C：专项施工方案编制 D：施工许可证 E：质量监督手续

2、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应。A：负责修改施工进度计划

B：向承包人直接发出提前竣工的指令 C：与承包人协商并签订提前竣工协议 D：为承包人提供赶工的便利条件 E：追加合同价款

3、投资估算的审查内容有__。A．投资估算的方法 B．投资估算的编制依据 C．“三废”处理投资 D．投资估算的编制内容 E．投资估算的编制质量

4、计算国产非标准设备原价，常用的计算方法有。A：成本计算估价法 B：系列设备插入估价法 C：分部组合估价法 D：定额估价法 E：系数估算法

5、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

6、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有。A：施工图审核 B：施工图会审 C：设计交底准备 D：设计交底会议

E：设计交底会议纪要整理

7、监理工程师在控制工程投资方面的主要工作包括__。A．审核承包商的工程核算成本 B．审查结算

C．用技术经济方法组织评选设计方案

D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷 E．编制施工组织设计

8、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（第107号部令）的规定，发包价与承包价的计算方法有（）。A．工料单价法 B．综合单价法 C．预算单价法 D．概算单价法 E．实物单价法

9、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

10、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

11、工料测量师在立约前阶段的主要任务包括。A：对建设项目做出初步的经济评价 B：针对各种拟建方案制订初步估算 C：对不同的设计及材料进行成本分析 D：审核承包人的索赔 E：制订工程变更清单

12、编制标底价格应遵循的原则有__。

A．标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内 B．标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合 C．标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费 D．按企业级别取费 E．按工程项目类别取费

13、交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则包括。A：无国家标准而有部颁标准的产品，按企业标准执行 B：按颁布的国家标准执行

C：无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

D：没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

E：虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

14、通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的组织措施为。A：采用更先进的施工机械

B：增加工作面，组织更多的施工队伍 C：实施强有力的调度 D：提高奖金数额 E：增加每天的施工时间

15、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有__。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费

D．土地使用权出让金 E．了程监理费

16、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有。A：招标代理机构 B：招标人

C：评标委员会 D：中标人

E：未中标的投标人

17、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。

A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D：监理工程师未按规定程序进行质量检验

E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

18、工程监理单位在组建项目监理机构时，一般步骤包括。A：确定项目监理机构目标 B：确定监理工作内容

C：项目监理机构组织结构设计 D：严格监理与热情服务 E：制定工作流程和信息流程

19、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。A．当事人约定的 B．仲裁庭约定的 C．法律规定的

D．地方政府指定的 E．人民法院指定的

20、下列流动资金估算的方法错误的有。A：生产能力指数法 B：分项详细估算法 C：固定资产投资估算法 D：综合指标投资估算法 E：扩大指标估算法

21、工程质量的特点主要有。A：质量波动大 B：质量隐蔽性 C：终检局限性 D：复杂性 E：影响因素多

22、不属于施工招标阶段建设监理工作的主要内容是__。A．拟定并商签材料、设备的订货合同 B．编制标底

C．组织现场勘察与答疑会，回答投标人提出的问题 D．协助业主组织开标、评标和定标 E．组织业主与中标单位商签施工合同

23、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线

B．双代号网络计划中由关键节点组成

C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线

24、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

25、可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价