工程停工通知书

工程停工通知书（精选6篇）

工程停工通知书 篇1

工程停工整改通知书

工程停工整改通知书

导读：我根据大家的需要整理了一份关于《工程停工整改通知书》的内容，具体内容：停工，指停止工作或生产。工程不符合要求就会被停工整改，下面我给大家带来，供大家参考!.篇一工程名称：编号：（）停字号上海

xx

水电安装工程有限公司：...停工，指停止工作或生产。工程不符合要求就会被停工整改，下面我给大家带来，供大家参考!

.篇一

工程名称：

编号：（）停字号

上海

xx

水电安装工程有限公司：

经检查发现，施工现场存在下列重大安全隐患：现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动，立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后，并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查，复查合格后方可恢复施工。

现场管理人员签名：

施工单位接收人签名：

发出日期：

签收日期：

.篇二

____________：

你单位

工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题：

___________________________________________________________□

1.整改;

□

2.局部停止施工，进行整改;

□

3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。

建设单位项目负责人：

监理单位项目负责人：

施工单位项目负责人：

相关单位项目负责人：

检

查

人

：

签发人：

签发单位(盖章)：

****年**月**日

注：此表相关责任单位各存一份、监督站存档一份。

.篇三

监督备案号：

编

号：

江苏省

xx

科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司

你单位施工的厂房，办公室

工程，经检查存在下列重

大安全隐患：

关手续，三跨要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。的要求设置。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：

□立即停止

部位的施工。

□立即对工程全面停工整改。

在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。

整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。

安检员：

xx

市建筑安全监察站

建设单位签收人：

电话

监理单位签收人：

电话

施工单位签收人:

电话

.篇四

xx

楼大包队：

201x

年

x

月

x

日由

xx

市住房和城乡建设局组织的执法检查组，对我项目部进行安全、质量综合大检查，经检查，你队施工的5#楼项目，因下列问题，必须于

201x

年

x

月

x

日前立即整改完毕，否则，将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。

存在主要问题：

模板：

1、模板支撑系统没有扫地杆;

2、楼梯踏步模板没有按留

槎支撑;

3、模板支撑系统于外架连在一起;

4、模板拼缝不严密。

5、楼梯踏步拆模太早。

钢筋：

1、钢筋绑扎关键部位控制不严;

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。

混凝土：

1、标高控制失控;

2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。

签发人：

签收人：

xxxx

建设工程集团有限公司

第x

项目部

201x

年

x

月

xx

日

工程停工通知书 篇2

关键词：停工,工期,费用,索赔

0 引言

近年来, 由于政府城市规划方案的调整, 调整期施工的一批项目被政府要求停工的现象, 以及伴随着国家每一轮宏观调控或产业方向的调整, 出现了不少半拉子工程。这些中途停缓建的工程有些是因为建设单位资金不到位而引起的, 有的是因为城市规划调整或产业政策调整引起, 发、承包方就不可避免地发生了工程方面的经济纠纷问题。如何公平合理地处理好这类问题, 解决发、承包方的经济纠纷, 成为日常管理工作中经常遇到的问题。本文结合福州冠亚广场停工索赔实践, 对索赔依据、停工时间的确认、停工损失的费用计算等方面进行阐述, 以便为各位同仁在处理停工索赔中提供借鉴。

1 工程概况

福州冠亚广场项目位于崇妙保圣坚牢塔 (简称“乌塔”) 保护范围内, 原设计规划与乌塔不协调, 致使国家文物局、福建省文物局要求本项目自工程周边八一七中路罗零标高7.60m以上工程停止施工, 待调整后的设计规划经国家文物局、福建省文物局批准后方可继续施工。我司于2005年7月27日接到业主签发函件, 函件要求暂停1#楼五层板以上施工, 施工建设力量转移到2#、3#、7#、8#、9#楼±0.000以下施工 (本项目±0.000为罗零标高7.60m) ;随后我司分别于下列时间完成地下室顶板:2#楼为2005年8月8日, 3#楼为2005年9月26日, 7#楼为2006年1月3日, 8#、9#楼为2006年1月14日。

2006年10月10日收到业主转发的福州市建设局签发《关于同意冠亚广场工程恢复施工的通知》。争对停工补偿事宜, 与业主、监理单位进行有效的沟通协调, 达成重新确定未完工程竣工时间以及实现2386958元的停工补偿。

2 工程索赔的处理

2.1 索赔处理的原则

由于本工程施工合同及补充合同对停工补偿的处理原则未做明确约定, 且现有福建省工程造价信息文件就停工补偿方面尚无明确的补偿规定, 故本次处理停工索赔补偿遵循以下两个原则:一是所发生的费用应是承包商履行合同所必须的和已经实际发生的;二是承包商不应停工的发生而额外受益或额外受损, 即对实际损失进行赔偿。

2.2 索赔处理的依据

⑴《建设工程施工合同示范文本》 (GF-1999-0201) 的通用条款12、通用条款13规定:工程师认为确有必要暂停施工时, 应当以书面形式要求承包人暂停施工, 并在提出要求后48h内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工, 并妥善保护已完工程。因发包人原因造成停工的, 由发包人承担所发生的追加合同价款, 赔偿承包人由此造成的损失, 相应顺延工期。

⑵《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005) 、《福建省建筑安装工程费用定额 (2003版) 》和《福建工程造价信息》。

⑶施工图纸、变更、签证、技术要求等;在会议中的各项重要的记录、来往的信函、答复等;施工计划、有关录像, 以及施工现场发生的工程量, 由发包方、监理方、施工方三方共同到施工现场进行核对并确认的现场签证记录。

3 工程索赔的计算方法

3.1 停工时间确认

根据双方合同完工时间约定, 施工前我司按1#楼, 2#、3#楼, 7#楼, 8#、9#楼四个施工段组织平行施工来确保合同工期要求, 故从周转性材料、施工人员等按各施工段要求投入。但各施工段工作规模的大小不一, 故其完成至停工节点的时间也不一, 由此停工节点各单体完成时间:1#楼四层墙柱混凝土浇筑2005年7月27日, 2#楼±0.000以下结构2005年8月8日, 3#楼±0.000以下结构2005年9月26日, 7#楼±0.000以下结构2006年1月3日, 8#、9#楼±0.000以下结构2006年1月14日;至2006年10月10日复工时各单体分别停工时间:1#楼440d;2#楼428 d;3#楼379 d;7#楼280 d;8#、9#楼269d。

本项目于2006年11月1日, 根据未完工程量所需的正常合理施工日期, 重新签订《补充合同》, 补充合同竣工日期为2007年10月18日;该项目综合验收日期为2007年9月28日。

3.2 看护人员工资

由于项目占地面积大, 为了保护已完工程、现场停滞设备、半成品和材料不受损坏和丢失, 同时项目地处福州市繁华地区, 周边人员流动性大, 就现场看护人员派驻人数与业主协商, 达成停工期间保留现场值班人员3人, 现场保卫人员10人, 工资标准参照市场价格, 停工日期按全面停工时间起算确定, 即13人×1200元/月÷30天=520元/天, 269天×520元/天=139880元。

3.3 机械停滞费

根据施工机械停滞费补偿的范围, 原则上按停工前后施工所需要的不能移动的尚未拆除的机械均需计算机械停滞费。经与业主方多轮谈判后我司做出对电动卷扬机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电动滚筒式砼搅拌机、灰浆搅拌机、对焊机等小型机械不计取机械停滞费, 仅计取5台自升式塔式起重机的停滞费的让步。停滞费参考1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算定额》中停滞台班费的说明:机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停滞时间和机械的技术中断因素, 但特殊原因造成机械停滞, 可以计算停滞台班费。停滞台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。机械台班预算价格按《福建工程造价信息》发布的2005年第二季度机械台班单价计算, 本项目机械停滞补偿费用为364174元 (见表1) 。

备注:1台班/d。

3.4 周转材料停滞补偿

3.4.1 方木与模板 (胶合板)

根据《建设工程中途停工补偿办法》[豫建标 (2003) 89号文件]停滞摊销补偿费为一次摊销量×摊销次数×相应的模板单价。由于本项目停滞时间长, 按方木和模板摊销次数计算公式:摊销次数=停工天数÷28d, 查《全国统一建筑工程基础定额编制说明》 (土建工程) 中模板周转次数为5次。本项目中计算摊销次数均超过模板周转次数, 故不太合理;经发包方、监理方、施工方多轮磋商, 达成按一次使用量的15%计取损耗, 材料单价按《福建工程造价信息》中价格, 计量根据三方现场清点数量进行。由此本项产生补偿费为447958元。具体如下:

方木:2114.102m3×711.90元/m3×15%=225754元;

模板 (胶合板) :36078m2×41.06元/m2×15%=222204元。

3.4.2 钢管、扣件、门架、顶托及脚手架

根据钢管、扣件、门架及顶托租用材料的计算方法为周转材料的一次投入量×施工企业内部租金× (停工时间-20d) , 一般混凝土浇筑28d后达到强度的要求;但由于福州天气较热, 混凝土达到设计强度龄期较短, 经三方协商后拆模时间定为混凝土浇筑后20d。本项施工企业内部租金以业主、监理询价为准, 工程计量按三方现场清点确认数量计算。由此周转材料租赁补偿费为1294892元 (见表2~表5和1#楼落地式钢管脚手架补偿费) 。

1#楼落地式钢管脚手架补偿费按立面展开面积计算工程量, 落地脚手架补偿费=立面展开面积×单位时间租金×停滞时间=172.60m (周长) ×2.80m/层×3层×2元/m2·月÷30d×440d=42529元。

3.5 现场临时设施补偿

现场临时设施停工补偿按最后完成停工的8#、9#楼+20d为起算时间, 根据施工现场实际搭设的临时设施面积计算工程量, 临时设施补偿费=临时设施面积×临时设施租金=913.89m2×180元÷420d× (269d-20d) =97525元。

3.6 总索赔费

索赔费用为3.2~3.5项费用的总和, 即看护人员工资139880元+机械停滞补偿费364174元+周转材料补偿1785379元[方木与模板 (胶合板) 补偿费447958元+钢管、扣件、门架及顶托租赁费1294892元+1#楼落地式钢管脚手架租赁费42529元]+现场临时设施补偿费97525元=2386958元。

4 结论

⑴本项目索赔过程虽历时约1个月的多轮磋商谈判, 但最终达成一致的重新确认竣工日期及停工索赔额。本次停工索赔的计算方法和索赔额遵循实事求是, 由此既保证了合理的索赔额, 又与业主、监理方保持着友好的洽商方式, 为后续施工合作开展奠定了坚实的基础。

⑵做好单项索赔应尽量避免多项不合理的索赔, 单项索赔原因单一、责任明确, 分析起来较容易, 且确定索赔额较简单。多项索赔问题复杂、原因、责任分析较困难, 索赔金额也较大, 双方容易发生矛盾。发生停工索赔事项, 不是业主所愿意接受的事实, 故索赔不应随意要价, 造成业主的不满, 使双方形成对峙的状态。同时双方争议问题, 可参考友好的第三方意见, 做出合理的让步。

⑶鉴于合同双方的关系争端是必然的, 但是承包商一定要保持冷静, 原则上的问题一定要态度坚决, 以共同利益为目标, 用恰当的方式进行谈判, 以取得双赢的结果。

参考文献

[1]河南省建设厅〈关于印发建设工程中途停工损失补充办法的通知〉豫建设标 (2003) 89号[Z]

[2]赵浩.建筑工程索赔理论与实务[M].北京:中国电力出版社, 2006

[3]陈松.建筑工程索赔[M].重庆:重庆大学出版社, 2003

工程停工通知书 篇3

工程多处存质量问题

举报人称，该民生工程存在以下质量问题。

保温板不达标。为了能够起到更好的保温效果，按照设计图的要求，保温板设计要求是3cm，而承包方单方面的降低了标准，使用8mm至2cm不等的保温板。

外墙保温工程篡改图纸施工不合格。外墙保温为了省钱，华宸公司篡改图纸，图纸要求的材料是FTC，这个材料成本很高，为了省钱华宸公司就用保温砂浆来替代FTC，这样就可以节约70%的资金。监理部门得知情况后就下达停工整改通知，然而对方不理依然野蛮施工。

混凝土强度达不到标准。按照建筑施工作业流程冬季浇灌混凝土要有相应的保温措施以防止混凝土回弹不达标。而该还迁房工程在冬季施工过程中没有采取任何的保温措施，质监部门也已经下了停工令，而华宸公司依然强行施工。这样的工程，混凝土回弹强度肯定达不到。验收时，因混凝土回弹强度不合格就要求工人从别的合格的地方取样来作不合格地方的验收。举报人说。

居然顺利通过验收

随后，中国质量万里行通过监理部门相关的通知单也印证了举报人的说法。通知单显示，从2012年5月14日到2012年11月17日监理方连续向华宸公司下达了8份停工或整改通知，据实名举报人称，华宸公司没有采取任何整改措施。

另据了解，存在诸多问题的该民生工程居然顺利地通过了验收，而且居民也在陆续入住。根据这些情况，中国质量万里行先后几次和主管该项目的北辰区大张庄镇张副镇长取得了联系。

张副镇长说，该还迁房项目不存在质量问题。擅改图纸将FTC换成保温沙浆是有不得已的理由。他说，生产FTC产品的厂家只有一个，你用也得用，不用也得用，之后就更改了设计图纸，也得到了专家的论证。至于其它被举报的问题，为什么能够顺利地通过验收？张副镇长说，“既然你们有监理部门的相关停工整改通知，监理部门也是我们进行招投标竞聘过来的，验收也是他们验收的，有问题可以找监理部门去。”

中国质量万里行随后联系该还迁房项目主要施工负责人吴洪禄，就上述问题进行核实。吴洪禄说他不懂建筑也不懂技术，但可以肯定的是质量没有问题，一切问题都给张副镇长汇报过。“因为我对建筑和技术什么都不懂，有问题可以问管技术的孔姓负责人，但问及孔先生的电话时，却被告知没有他的联系方式。”吴洪禄说。

据了解，北辰区大张庄示范镇还迁区E地块为农民还迁经济适用房项目，承包单位是华宸建设集团股份有限公司。记者注意到该公司因为拖欠工程款及农民工工资被唐山市列入“黑名单”。

监理方的8次整改通知

2012年5月14：

大张庄镇E地块外墙保温施工不合格。

您单位施工的18层楼号，外墙保温施工，因保温材料的变更（ftc），新的保温材料在没有报审验及复试的情况下，部分楼号已经局部抹灰，对此要求暂停此项施工，并抓紧报审验相关材料。

2012年5月18：

大张庄还迁房工程E地块外墙保温施工不合格

您单位施工的大张庄E地块18层外墙保温工程在设计变更后，在没有报审FTC方案，没有确定材料生产厂家资质及材料复试，没有报验、交易证情况下强行施工，对此，驻现场监理组再次要求您项目部立即停止外温此项工程施工，已施工的给予拆除。并根据目前情况通知您项目如下：1、施工方案没有报审情况下所施工的样板墙监理组不予确认。2、材料复试，回复单没有报审之前所施工的保温墙面，监理不予确认。3、所产生的后果自负。

2012年5月31：

大张庄还迁房工程E地块外墙保温工程资料没有资质

您单位施工的大张庄E地块外墙保温工程，经监理人员多次要求您单位报审验相关的资质，资料至今没有报齐，要求您单位抓紧报审验保温的相关资质资料，并且不允许此项目的施工。1、FTC、钢丝网、抗裂网、锚栓、抗裂砂浆等生产厂家的资质及产品合格证、复试报告。2、专家论证、施工方案。3、提供所采用的各种材料的样品。4、报墙样板施工地点，样板施工按层次进行拍照记录。

2012年6月1：

还迁房E地块工程私改图纸，保温材料不合格。

根据2012年6月1日在监督抽查责令整改通知书内容要求您单位抓紧整改。1、外墙保温设计变更图未图审。2现场使用外墙保温材料（FTC）保温性能未达到设计要求。3、现场30台吊栏未进行备案。4、要求您单位暂停外墙保温此项施工。

2012年7月21：E地块还迁房工程质量不合格。

您单位施工的大张庄E地块保温工程，在FTC未变更为保温砂浆之前，（2012年7月19日变更为保温砂浆），我方于6月1日下发监理通知单及工程暂停令，要求你单位暂停FTC保温施工，但你单位拒不执行监理通知单及工程暂停令的要求，强行施工。为了保证本工程的质量符合设计的规范要求以及达到节能防火的设计要求、性能及各层之间的黏贴牢固，要求您项目部对各栋号采用的FTC材料部位给予铲除。如不按照设计要求施工，一切后顾自负。

2012年8月10：E地块还迁房地面采暖不合格。

您单位施工的大张庄E地块砼地面采暖管排管铺设，经检查以下问题需您单位整改：各楼首层铺设聚苯板，原设计厚度为3CM，现铺设厚度为2cm，不符合设计要求，暂停施工，予以修改。

保温层的设计国家规定是3公分，目的是保护采暖管下面的墙面不受高温的影响，不会导致因高温造成的地面开裂，减少使用寿命，避免隐性事故的发生。

2012年8月21：

E地块工程11层楼号，13#楼等部位的首层门厅混凝土超出设计要求导致装修无法施工，责令整改并报修改方案。

2012年11月17：E地块工程

22工程质量局部停工通知书 篇4

建设工程质量局部停工通知书

编号：监督申报号：

：

你单位的工程，经我站年月日监督检查，发现存在以下重大质量问题：

违反了第条规定，以上问题有可能危及结构安全或环境质量，现责令你单位对该部位暂停施工，停工时间从年月日开始。

以上问题需在日内整改完毕，并将整改结果报告和复工申请报我站现场复查，符合相关规定 后由我站签发复工通知书后方可复工。

签发人：

工程质量监督站（公章）

监督组长签字：

年月日

整改单签收人：年月日

注：

1、责任单位对质监站提出的质量问题进行整改后，应报送《建设工程质量整改结果报告》和《建设工程复工申请报告》，质监站下达《建设工程复工通知书》后方可复工。

停工通知书 篇5

()号：

经检查发现，你加油站安全生产存在如下问题：请你加油站接到通知后，立即停业，待办齐手续后方可进行生产。否则，将依法追究责任。

经手人:送达人：

在场人：

甘溪乡安全生产监督管理站年月日

——————————()号——————————

停业通知书

()号：

经检查发现，你加油站安全生产存在如下问题：请你加油站接到通知后，立即停业，待办齐手续后方可进行生产。否则，将依法追究责任。

停工整改通知书 篇6

建设工程质量整改（停工）通知书

_________________________________________：

你单位

工程经（巡查、抽查）存在以下质量问题：

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ □ 1.整改；

□ 2.局部停止施工，进行整改；

□ 3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。

建设单位项目负责人：

监理单位项目负责人：

施工单位项目负责人：

相关单位项目负责人：

检 查 人 ：

签发人：

签发单位（盖章）：

****年**月**日