土石方工程合伙协议书

土石方工程合伙协议书（精选12篇）

土石方工程合伙协议书 篇1

工程承包协议书(土石方工程)

土石方运输承包协议

甲方：

乙方：

本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成市政广场（中心广场）土石方平场工程承包合同协议如下：

一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容（土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米）。

二、工程地点：

三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。

五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。

施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。

弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方堆积高度按规划设计规定的高度以下。

七、价格：本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。综合单价人民币6.10元/m3由乙方自负盈亏包干施工。

八、施工现场内的障碍物（含房屋搬迁、水电拆迁）由甲方负责清除，决不影响乙方施工。施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。

土石方工程合伙协议书 篇2

土石方的开挖、运输, 均按开挖前的天然密实体积, 以立方米计算。土方回填, 按回填后的竣工体积, 以立方米计算。不同状态的土方体积, 按表1换算。

自然地坪与设计室外地坪之间的土石方, 依据设计土方平衡竖向布置图, 以立方米计算。基础土石方、沟槽、地坑的划分:

(1) 沟槽:槽底宽度 (设计图示的基础或垫层的宽度, 下同) 3m以内, 且槽长大于3倍槽宽的为沟槽。

(2) 地坑:底面积20m2以内, 且底长边小于3倍短边的为地坑。

(3) 土石方:不属沟槽、地坑、或场地平整的为土石方。

基础土石方开挖深度, 自设计室外地坪计算至基础底面, 有垫层时计算至垫层底面 (如遇爆破岩石, 其深度应包括岩石的允许超挖深度) 。基础施工所需的工作面, 按表2计算, 几种材料取最大值:

土方开挖的放坡深度和放坡系数, 按设计规定计算。设计无规定时, 按表3计算:

爆破岩石允许超挖量分别为:松石0.20m, 坚石0.15m。挖沟槽计算时外墙沟槽, 按外墙中心线长度计算;内墙沟槽, 按基础 (含垫层) 底面之间净长度计算;外、内墙突出部分的槽沟体积, 按突出部分的中心线长度并入相应外、内墙沟槽工程量内计算。

二、注意事项

在应用公式V= (a+2c+kh) (b+2c+kh) h+1/3k2h3计算人工挖土工程量时无规定时按放坡考虑;直壁开挖时, 带k值项取0。挖桩间土方时, 需扣除各种桩所占的体积, 即按实挖体积计算。装土方式、运输方式、运距等按施工组织设计规定执行。如无, 则应按当地常规做法考虑。

单独土石方定额项目, 适用于自然地坪与设计室外地坪之间, 且挖方或填方工程量大于5000m3的土石方工程。其他适用于设计室外地坪以下的土石方 (基础土石方) 工程, 以及自然地坪与设计室外地坪之间小于5000m3的土石方工程。单独土石方定额项目不能满足需要时, 可以借用其他土石方定额项目, 但应乘以系数0.9。

土壤及岩石按普通土、坚土、松石、坚石分类, 其具体分类见《土壤及岩石 (普氏) 分类表》。

人工土方定额是按干土 (天然含水率) 编制的。干湿土的划分, 以地质勘测资料的地下常水位为界, 以上为干土, 以下为湿土。采取降水措施后, 地下常水位以下的挖土, 套用挖干土相应定额, 人工乘以系数1.10。挡土板下挖槽坑土时, 相应定额人工乘以系数1.43。桩间挖土, 系指桩顶设计标高以下的挖土及设计标高以上0.5m范围内的挖土。挖土时不扣除桩体体积, 相应定额项目人工、机械乘以系数1.3。人工修整基底与边坡, 系指岩石爆破后人工对底面和边坡 (厚度在0.30m以内) 的清检和修整。人工凿石开挖石方, 不适用本项目。人工装车定额适用于已经开挖出的土石方的装车。

机械土方定额项目是按土壤天然含水率编制的。开挖地下常水位以下的土方时, 定额人工、机械乘以系数1.15 (采取降水措施后的挖土不再乘该系数) 。机械挖土方, 应满足设计砌筑基础的要求, 其挖土总量的95%, 执行机械土方相应定额;其余按人工挖土。人工挖土套用相应定额时乘以系数2。

人力车、汽车的重车上坡降效因素, 已综合在相应的运输定额中, 不另行计算。挖掘机在垫板上作业时, 相应定额的人工、机械乘以系数1.25。挖掘机下的垫板、汽车运输道路上需要铺设的材料, 发生时, 其人工和材料均按实另行计算。

石方爆破定额项目按下列因素考虑, 设计或实际施工与定额不同时, 可按下列办法调整:

(1) 定额按炮眼法松动爆破 (不分明炮、闷炮) 编制, 并已综合了开挖深度、改炮等因素:如设计要求爆破粒径时, 其人工、材料、机械按实另行计算。

(2) 定额按电雷管导电起爆编制。如采用火雷管点火起爆, 雷管可以换算, 数量不变;换算时扣除定额中的全部胶质导线, 增加导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。

(3) 定额按炮孔中无地下渗水编制。如炮孔中出现地下渗水, 处理渗水的人工、材料、机械按实另行计算。

(4) 定额按无覆盖爆破 (控制爆破岩石除外) 编制。如爆破时需要覆盖炮被、草袋, 及架设安全屏障等, 其人工、材料按实另行计算。

场地平整, 系指建筑物所在现场厚度在0.3m以内的就地挖、填及平整。竣工清理, 系指建筑物内、外以及施工现场范围内建筑垃圾的清理、场内运输和指定地点的集中堆放。

三、算例

某工程基础平面图及详图如下所示。土类为混合土质, 其中普通土深1.4m, 下面是坚土, 常地下水位为-2.40m。试求人工开挖土方的工程量。

(1) 开挖深度:H=0.1+1.8=1.9m

(2) 放坡深度为h=1.8m, 土类为混合土质, 开挖深度大于1.5m, 故基槽开挖需要放坡, 放坡坡度按综合放坡系数计算。

(3) 综合放坡系数k= (k1h1+k2h2) / (h1+h2) = (0.5×1.4+0.3×0.4) / (1.4+0.4) =0.46

(4) 计算沟槽土方工程量

四、总结

本文是作者通过收集资料及多年工作经验的总结, 希望对广大同行有参考价值。随着科技的发展, 对土石方工程量的计算会更精确。

参考文献

[1]《全国统一建筑工程预算工程量计算规则 (土建工程) 》 (GJDGZ-101-95) , 中国计划出版社, 1995北京)

[2]《土壤及岩石 (普氏) 分类表》

合伙创业无书面协议，散伙怎么办 篇3

专家剖析:因为李、史二人因私人关系合作时并没有签订书面协议，导致现在散伙时复杂局面出现。由案例可以看出，两人是口头协议，只要可以找到两个及两个以上与双方都无利害冲突的人证明双方合作时有口头协议，法律就可以支持史的诉讼请求。但如果找不到证明人，那么只能按各占资产50％的原则进行分配。

专家建议 我国法律规定，个人合伙就是指两个以上的公民按照协议，各自提供资金、实物、技术等，合伙经营、共同劳动，这种协议是合伙人为达到共同目的而在协商、自愿的基础上达成的合伙协议。合伙协议不仅是合伙成立的前提和基础，也是合伙人权利义务的依据，并成为司法机关处理合伙债务纠纷的依据。

土石方工程内部承包协议书 篇4

一、立协议单位（人）

甲方：

乙方：

二、现因甲方工程施工需要，将部分土石方工程承包给乙方施工，经双方协商，签订如下协议，以资共同遵守：

1、工程名称：重庆市巴南区游轮基地。

2、工期：按甲方总合同工期要求保期保质量完成，11个月。

3、工程地点及地质条件：土石方比例：1：6：3；地点：重庆巴南区

4、工程单价：运距0—1公里以内（含挖、运、平、含爆破）________元（不含税金）/立方米计算：每超过1公里加1.8元/立方米计算。乙方享受甲方供应的平价油料

元/吨、炸药

元/吨、雷管

元/发及甲方主合同的相应条款。

5、工程内容：土石方挖、爆、装、运、平基等。

6、工程数量：暂定___________立方米，完成施工任务后再进行续签。

7、开工日期暂定_________年_________月________日前，以甲方进场通知书为准。

三、工程量计算方式：按施工图设计方量计算。

四、工程验收：阶段（分部）工程结束后，经业主监理、甲方现场验收并出具验收报告。

五、付款方式：每月25日上报当月已完成工程量经甲方复核后报上级业主、监理审核（扣除当月主材费用后）在次月10日前支付当月已完成工程量的80%，在支付第二个月工程进度款时付清前一个月的20%工程余款，以此类推。

六、甲、乙双方职责。

（一）、甲方职责：

1、对乙方施工过程中进度、质量、安全、文明施工实行全过程监管，实施统一领导、统一指挥、统一管理。

2、负责协调上下级内外部的关系，协调乙方解决施工中出现的疑难问题，确保施工顺利进行。

3、确保水电接入点在施工范围50米以内。

4、做好后勤保障工作，确保主材供给及时到位，及时支付工程进度款。

（二）、乙方职责：

1、无条件服从甲方的领导管理，做到服从命令，听从指挥。

2、保证所有员工持证上岗，杜绝无证上岗操作。

3、严格执行国家有关安全施工的法律法规，以及施工现场各项规章制度和工地纪律，严格管好自己的团队，确保施工中人身机械设备的安全，施工中如发生人身、机械安全事故，安全事故费用由甲乙双方共同承担责任。甲方分摊事故的 %；乙方分摊事故费用的%。

4、负责自身团队的管理工作，确保工程进度、质量、安全如期达标。

七、违约责任：

1、施工中乙方如不服从甲方管理，如有顶撞或拒不执行者，甲方有权予以处罚，情节严重者予以清退处理。

2、甲方如在施工过程中未能按约定要求支付进度款，乙方有权停工，并由甲方承担停工期间的所有损失工期顺延。

3、由甲方提供的主材，未能及时提供到场，乙方有权停工，并由甲方承担停工期间的所有损失工期顺延。

八、施工中如遇地下障碍物及未尽事宜，双方共同协商解决。

九、合同有效期：本合同自双方签字盖章后生效，工程完付清余款后自行失效。

十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同未尽事宜及乙方进场后，根据现场实际情况双方可以另行签订补充协议，具有与本协议同等法律效应。

甲方代表（签字）

乙方代表（签字）

身份证号：_____________________________身份证号：_________________________ 单位：（盖章）

单位：（盖章）

土石方工程内部承包合同协议书 篇5

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程石方、开挖运输工程施工事项协商一致，订立本协议：

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：土石方开挖、运输。

工程工期：有效工期不超过五个月。

开工时间：月日进场。

二、工程承包范围：土方开挖、运输。

三、协议价款及付款方式：

1、单价：按四川省2009年土石方工程定额及相关配套文件执行（单价32.00元/立方米），该单价运距为3公里以内，超出3公里以外每公里增加2.50元/立方米运费，以此类推。该项目以地勘及设计资料为准，爆破由简阳爆破公司实施，包含雷管、炸药、人工等费用，乙方按实际爆破方量以每立方米4.50～5.00元计算，在甲方支付乙方工程款中扣除。油料由甲方负责安排中石油加油站，加油，乙方负责签单，甲方在支付乙方当月工程款中扣除，当月所使用的油料费和实际爆破量的费用。

2、计量方式：结算方量按进场前双方测量并约定认可为准，总方

量130万立方米，不足130万立方米按130万立方米结算，超出130万立方米按实际工程开挖方量结算为准。废土运至迎宾大道，倒场，约8万车，以每车100元支付给乙方。

3、付款方式：

开工后承包方每月25日上报工程量，发包方在审核承包方上报的工程量后，于次月10日前支付上报工程款的80%，余下20%次月补足，以此类推。以后每月累计结算工程款。开挖土方工程完工后为最终验收日，验收合格后十五日内完成余额全部结算并付清工程款，同时全额退还保证金。（开工后的保证金不计利息）

四、双方的权利和义务：

1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移开挖线内含开挖线三米外（电缆、光缆、水管、煤气管等）设施；注：（如果未在进场前告知而导致承包方在施工中造成经济损失由发包方自行承担）。开挖场以外的事宜由发包方自行处理。包括交警，城管，建设，运管，环保局等相关事宜，由发包方协调处理。所有弃土的弃土堆场由甲方负责（包括堆场费用）。

2、甲方负责办理炸材的相关手续。

3、甲方有权监督并指导乙方按本工程规定的工期完成。

4、乙方有义务按甲方开挖土方及运输的要求进行作业。

5、甲方协调处理一切施工作业的影响因素（包括炮震、炮损、噪声、扬尘、扰民等影响）。

6、乙方承担本协议的开挖基础部分的工程，不包括独立基坑和人工捡底，如有另算。

7、甲方负责完善工地现场水、电（费用由乙方承担），排污设施由甲方负责完善。

8、因甲方的原因不能正常施工而造成的停工，按每天每台挖机800.00元/天计、运输车每台500.00元/天计、装载机每台500.00元/天计、人工每人100.00元/天计，补助给乙方。

五、乙方向甲方承诺：按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。

六、违约责任：

合同签订后日内进场，如进场后未按时开工，或由于甲方原因不能正常施工，一切损失由甲方负责。甲方必须严格按照合同付款，逾期付款不能超过十五天，否则，乙方有权停工，由此造成的经济损失由甲方承担。

七、甲方向乙方按照合同约定的期限和方式支付协议价款及其他款项。

八、本协议签字之日起，乙方向甲方交保证金叁佰万元；第一次支付工程款时退还保证金，余下的保证金在土石方工程完工后随结算款由甲方一次性退还给乙方（保证金不付息）。

九、保证金到账后协议生效，未尽事宜双方协商补充。本协议一式四份，甲乙双方各执一份，两份报给简阳市红塔房地产开发公司备案存档。

十、税金按照甲乙双方五比五承担，乙方将油票交给甲方。甲方签字盖章：乙方签字盖章：

甲方开户行：乙方开户行：

甲方账号：乙方账号：

土石方工程运输管理协议 篇6

托运方（甲方）：：神府经济开发区海湾煤矿有限公司

承运方（乙方）：

为切实维护甲乙双方的共同利益，合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就我矿技改前期土石方工程项目外排作业事宜，达成如下协议：

第一条 运输任务

由乙方负责我矿技改前期土石方工程项目外排作业任务，乙方承担的运输量按本协议履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须无条件加以服从。

第二条 合同期限

自2012 年 2月 18日起至土石方外排工程结束止。

第三条 运输起止地

矿区内所有需外排土石方运输到矿指定的排泄地点。

第四条 运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆： 辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量： 吨。

第五条 运费结算

根据双方协商，甲方根据车辆每车荷载土石方平均数计算，运费按 4元/m3计算。乙方所拉车数根据甲方每日登记票数为准，月

底统一核算。运费按月结算。于每月十五日前对上一月运费进行结算支付；因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

第六条 运输质量和安全

1、乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

2、乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

第七条 燃油供应

乙方运输车辆所需燃油按送油车定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，燃油费由甲方从乙方每月运费中扣留支付。

第八条 运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输的土方以乙方每日运输所拉车数票据为准，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输车数数量为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第十条 违约责任

1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，2、请保留此标记同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金

不得要求返还。

6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币（￥：500元）的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除；如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。

合同履行过程中，乙方如发生三车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。

10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上（含48小时）的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付。

第十一条 争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，甲乙双方可解除协议。如乙方需解除协议，必须提前两日向甲方声明。

第十二条 其他约定

1、本协议未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本协议经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

托运方（签字）： 承运方（签字）：

签约代表： 签约代表：

土石方工程合伙协议书 篇7

甲方：浑源县北岳扶贫植树造林合作社

乙方：

项目位置：浑源县大磁窑乡孟家窑村扶贫植树造林项目 经甲乙双方协商一致达成如下协议：

一、甲方委托乙方机械挖运土石方，为植树造林做基础工作。

二、乙方需要进场机械设备360以上挖机、装载机。后八轮自卸车等配套设备开展施工作业。数量按现场工作面商定。

三、乙方机械设备的燃油费、材料费、维修费用自负，乙方需保证安全措施到位，施工中发生的大小工伤、重大事故乙方负责。

四、乙方施工中的食宿自理。

五、甲方保证施工展开后能正常施工，不无故停工。如遇不可抗力造成的停工延误，甲乙双方协商解决。乙方无故停工造成甲方损失的，按正常施工工作量计算。甲方无故造成乙方停工10天以上的，按挖机每台一天1000元，装载机一天500元，自卸车一天500元计算。

六、工程单价：土石方挖运（运程800米以内）每立方人民币8元。（方量按车上方结算。要求四角满带帽）此单价为税后单价。

七、结算方式：每月25日按方量收票，下月5—10日全额付清。

施工中如乙方周转困难，甲方可予以借支材料费。

八、如甲方不能按时给付乙方工程款，乙方可以按市场价卖煤抵工程款，直到付清乙方工程款为止。

九、乙方进场前，甲方向乙方借款叁拾万元整（300000），此款乙方进入施工后，甲方以卖煤款还清为止。借条另附。

十、本合同至签订之日起，两天内机械设备进场。如不能履约，则本合同自行终止。

十一、以上条款，如甲乙双方有异议和补充，可另加补充协议。此合同如施工过程中有争议，可诉诸当地法院裁决。

十二、本合同一式三份，甲乙双方各一份。

甲方（签字，盖章）乙方（签字，盖章）

甲方身份证号乙方身份证号

甲方电话乙方电话

建筑工程合伙协议样本 篇8

合伙人名单：

01、姓名：，性别：男，出生住址：身份证号码：

02、姓名：，性别：男，出生住址：身份证号码：

第一条、合伙宗旨

齐抓共管，同舟共济；为了集体利益，舍小我，不计个人得失；发扬艰苦创业精神，共谋发展。

第二条、合伙经营说明

01、双方从（？？？？）开始，所有工程项目及资源完全共享，互相补给，模式按照公司级别的股份合作制进行。

02、（？？）占整个股份的百分之五十一，（？？）占整个股份的百分之四十九，双方实行资金累计，首次资金累计的目标是一百万，在完成本利润目标的过程中，双方每月最高工资为5000元（大写伍仟圆整）。双方除了本基本工资的开销外，不得挪用公款，否则将无条件接受从原始投入的股份金额中扣除并同时降低在整个股份中的股份额和持有率。

03、当完成首期利润一百万后，本合伙协议以增加附件的形式开始升级，双方注册公司并按照正规公司流程执行新的股份制。

04、首次投入的金额：（？？）51万（大写伍拾壹万），（？？）49万（大写肆拾玖万），由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹集，因此出现的借支返还利息需要从双方合作的项目中，根据各自股份进行单独分别计息，采取各负其责的方法，自负盈亏（重要说明：双方的投入为原始投入，本资金筹集方面存在的风险由各自承担，但是资金运作的过程中产生的盈亏却要按照股份进行分摊）。

05、每一档工程项目结束后进行一次分红，资金按照比例进行重组一次，所有工程项目执行单独结算，做成本核算，资金账务完成流程后由公证处公证，数据采集证据双方各保留一份。

06、所有开支均采取双方签字的办法进行，在银行注册双方证件或者指纹信息，任何单方面的资金将无法支出；

07、本合伙经营的方式由公证处公证后将产生相应的法律效力，双方愿意自觉接受法律约束。

第三条、合伙期限

01、（？？？）开始的所有工程项目，合伙期限为从09年11月开始至双方同意结束合伙的时间为止。02、任何单方面的宣布合伙终止视为无效并视为单方面违法同时将追究相关法律责任比如债务追讨等； 03、合伙终止的条件必须达到工程项目结束，移交清楚，双方完全自愿解除。

04、退伙：

①、需有正当的足够的理由方可退伙；

②、不得在合伙不利时退伙；

③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人；

④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；

⑤、未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿甚至追究法律责任。

⑥、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。

第四条、合伙负责人及其他合伙人的权利

1（？？？）为合伙负责人。其权限是：

①、对外开展业务，订立合同；

②、对合伙事业进行日常管理；

③、出售合伙的产品(货物)，购进常用货物；

④、支付合伙债务；

2、（？？？）的权利：

①、参予合伙事业的管理；

②、听取合伙负责人开展业务情况的报告，检查合伙帐册及经营情况；

④、共同决定合伙重大事项；

⑤、有新的项目时按照合伙负责人的方式签订合同，但是本合同仍然属于双方共同所有项目。

第五条、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动，如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3、禁止合伙人再加入其他人合伙。

第六条、合伙的终止及终止后的事项

1、合伙因以下事由之一得终止：

①、合伙期间总是纠纷不断，合伙秩序混乱；

②、合伙人都同意终止合伙关系；

③、合伙事业完成后结算清账完成不愿意继续；

④、合伙事业由于违反国家法律被撤销；

⑤、法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合伙终止后的事项：

①、即行推举清算人，并邀请（？？？？）中间人(或公证员)参与清算；

②、清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；

③、清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第七条、纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以向法院提出诉讼。

第八条、其他

01、本合同自订立并报经公证处公证之后起生效。

工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇9

第一条　为适应工程建设市场需求，为社会提供工程造价咨询服务，根据《中华人民共和国合伙企业法》、建设部《工程造价咨询单位资质管理办法》等有关法规和行业管理规定，经全体合伙人共同商定签订本协议。

第二条　企业名称：_________工程造价咨询联合事务所（需符合资质管理部门的规定）。

企业地址：_________，邮编：_________，电话：_________。

第三条　经营范围：

（一）提供建设工程投资控制和造价咨询服务；

（二）编制和审核工程投资估算、设计概算、工程预决算、工程招标标底、投标报价、工程结算和决算；

（三）依法接受委托办理工程工程造价鉴证业务；

（四）其他法定业务。

第四条　本企业遵守国家的法律、法规和合伙协议，接受政府主管部门的监督管理和行业组织的指导。

第五条　企业遵循独立、客观、公正和诚信为本、质量至上的宗旨，遵守行业准则，依法执业，维护社会公共利益和委托人、当事人合法权益。

第二章　合伙人与合伙人出资

第六条　本企业由以下合伙人共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对本企业债务承担无限连带责任（需符合资质管理部门的规定）：

┌─────┬─────┬───────┬───────┬─────┐

│　姓名│性别│住所│　身份证号码　│ 执业资格 │

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

└─────┴─────┴───────┴───────┴─────┘

第七条　合伙人出资总额为人民币_________元（_________元以上），由合伙人共同投入（出资比例应符合资质管理部门的规定）。其中：

┌─────┬─────┬───────┬───────┬─────┐

│　姓名│ 出资额│　出资比例│　身份证号码　│ 执业资格 │

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

├─────┼─────┼───────┼───────┼─────┤

││││││

└─────┴─────┴───────┴───────┴─────┘

第八条　出资人均以现金方式出资，全部出资额应在_________年_________月_________日前缴足，并委托其他会计师事务所验证。合伙人在工商登记后，不得抽回出资。

第九条　经全体合伙人决定可增加对企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补企业亏损。

第十条　本企业存续期间，合伙人的出资和所有以本企业名义取得的收益均为企业财产。本企业的财产由企业合伙人依照法律和本协议共同管理和使用。

第十一条　企业存续期间，合伙人向合伙人以外的人转让其在企业全部或部分财产份额时，受让人条件必须符合资质管理部门的规定，并需经其他合伙人一致同意。受让人即成为本企业的合伙人，依照修改后的合伙协议享有权利，承担责任。

合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。

合伙人依法转让其财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先受让的权利。

第十二条　合伙人不得馈赠、抵押其在企业全部或部分财产份额。

第十三条　本企业的利润和亏损按全体合伙人出资比例分配和分担。企业利润分配或者亏损分担方案，由全体合伙人协商决定。

第三章　企业事务的执行

第十四条　经全体合伙人一致决定，委托合伙人_________为本事务所所长，对外代表本企业执行企业事务，其他合伙人不再执行本企业事务（经合伙人一致决定，也可以由全体合伙人共同执行企业事务。共同执行企业事务参照《合伙企业法》第二十八条、二十九条订立协议）。

第十五条　执行企业事务的所长应当向其他合伙人报告事务执行情况以及企业经营状况和财务状况，其执行企业事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人承担。

第十六条　不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的所长，检查其执行企业事务的情况；有权查阅企业帐簿。

第十七条　合伙人对执行的事务提出异议时，应暂停该项事务的执行，由全体合伙人共同商定解决。

经全体合伙人决定可以实行一人一票的表决办法。

第十八条　被委托执行企业事务的所长不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。

第十九条　合伙人不得自营或者同他人合作经营与本企业相同性质的业务。合伙人不得从事损害本企业利益的活动。

第二十条　企业下列事务必须经全体合伙人同意：

（一）处分企业的不动产；

（二）改变企业名称；

（三）转让或者处分企业的知识产权和其他财产权利；

（四）修改合伙协议；

（五）向企业登记机关申请办理变更登记手续；

（六）以本企业名义为他人提供担保；

（七）聘任、解聘合伙人以外的员工和企业的经营管理人员；

（八）企业员工的分配、奖罚、福利方案；

（九）合伙协议约定的其他事项。

第四章　入伙与退伙

第二十一条　新合伙人入伙时，应当经全体合伙人同意，并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任（入伙协议另有约定的，从其约定）。

第二十二条　有下列情形之一时，合伙人可以退伙：

（一）企业经营期满，经全体合伙人同意退伙；

（二）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

第二十三条　合伙人在不给本企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。

合伙人违反第二十三条规定，擅自退伙的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。

第二十四条　合伙人有下列情形之一的，当然退伙：

（一）死亡或者被依法宣告死亡；

（二）被依法宣告为无民事行为能力人；

（三）个人丧失偿债能力；

（四）个人的执业资格被注册管理机构注销；

（五）个人职业年龄超过六十五周岁；

（六）被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。

前款规定的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

第二十五条　合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

（一）未履行出资义务；

（二）因故意或者重大过失给本企业造成损失；

（三）执行合伙企业事务时有不正当行为。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。

第二十六条　合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，本企业向合法财产继承人退还其在企业的财产份额。合法财产继承人不得继承合伙人身份。

第二十七条　合伙人退伙的，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业的财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待了结后进行结算。

第二十八条　退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物。

第二十九条　退伙人对其退伙前已发生的合伙企业债务，与其他合伙人承担连带责任。

第三十条　合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当按照本协议第十三条的规定分担亏损。

第三十一条　企业登记事项因退伙、入伙、合伙协议修改或发生变更需要重新登记的，应当于作出变更决定或者发生变更事由之日起十五日内（按有关部门规定的期限），向工商登记机关和资质管理部门办理有关登记或变更手续。

第五章　解散与清算

第三十二条　企业有下列情形之一时，应当解散：

（一）合伙协议约定的经营期限届满，合伙人不愿继续经营的；

（二）企业被资质管理部门依法吊销资质证书无法继续经营的；

（三）全体合伙人决定解散；

（四）合伙人已不具备法定人数；

（五）被依法吊销营业执照。

第三十三条　企业解散，清算人由全体合伙人担任；未能由全体合伙人担任清算人的，经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散后十五日内指定一名或者数名合伙人担任清算人。

第三十四条　企业财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：

（一）企业所欠招用的员工工资和劳动保险费用；

（二）企业所欠税款；

（三）企业的债务；

（四）返还合伙人的出资。

第三十五条　企业财产按上述顺序清偿后仍有剩余的，按本法按照本协议第十三条的规定的比例进行分配。其全部财产不足清偿其债务的，依照本法按照本协议第十三条的规定办理。

第三十六条　在法定追诉期内，原合伙人对合伙企业存续期间的债务仍承担连带责任。

第六章　附则

第三十七条　企业经营期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第三十八条　本合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

合伙人（签字）：_________合伙人（签字）：_________

土石方合同协议书 篇10

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程土石方、开挖及运输工程施工事项协商一致订立本议：

一、工程概况：

工程名称：巴中市军分区土方工程。

工程地点：巴中市军分区院内。

工程内容：土石方开挖、运输。

开竣工时间：（2009年12月21日9时前一台挖机及两台运输车必须开到现场）。

二、工程承包范围：土方开挖、运输。

三、协议价款及付款方式：

1、单价：土方价 贰拾叁 元每立方米（不含税）、其中包括（机械开挖、运输）；

2、总造价：按实际开挖总方量乘每立方单价；

3、付款方式：

承包人在完成工程总量后并由发包人验收合格后，按结算后总金额的80%以现金方式支付给承包人，余下的费用在房屋主体的第二层封顶后一次性付清，如有违约发包方按工程造价总金额的5%付给承包方。

四、双方的权利和义务：

1、发包方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事谊，并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外（电缆、光缆、水管、煤气管等）设施；注：（如果未在进场前告知而导致承包方在施工中造成经济损失由发包方自行承担）；开挖场以外的事宜由承包方自行处理。

2、发包方有权利监督和督促承包方按本工程规定的工期完成。

3、承包方有义务按发包方开挖土方及运输的要求进行作业。

4、承包方有权利要求发包方处理一切影响施工（除承包方机械本身以外）不安全的因素。

五、承包人向发包人承诺：按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。

六、发包人向承包人承诺：按照合同约定的期限和方式支付协议价款及其它的款项。

七、协议签定的地点：

八、协议自签定之日起生效；未尽事谊由双方商议并做补充。本协议一式两份，发包方和承包方各执一份。

发包方：

承包方：

土石方车辆运输协议书 篇11

甲方：曲靖市金博房地产开发有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称： 金博玫瑰园土石方运输

二、项目工程地点：曲靖市麒麟区龙华大道

三、工程施工内容

1、材质：土石方

2、工程运距：场地内运输

3、装卸地点：上料点甲方指定，卸料甲方指定

4、运输方式：装料，运料

5、机械车辆型号：

6、计算方式：按月计算。

7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车（装载容积22立方米以上）将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。

五、单价、结算

运输车辆价格：15000元/月/辆，每月运输天数需保证满足25天，若每月运输天数不足25天，则按照实际运输天数结算，若每月运输天数超过25天的，按照实际运输天数结算。

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

（二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表

乙方代表：

身份证号码：

身份证号码：

联系电话

联系电话：

签定时间： 年

月

日

签定时间：

土石方工程合伙协议书 篇12

甲 方：济南城建集团有限公司第八分公司乙 方：

2010年 月 日

土石方队伍施工协议书

甲方：济南城建集团有限公司第八分公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，甲方同意将 工程的部分土石方交于乙方进行施工。为明确双方的权利和义务，特签订本合同，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称： 工程地点：

工程内容及数量： 承包方式及承包范围：乙方自行组织机械、车辆进行土石方开挖和运输，碴土运出施工现场后的一切费用和责任由乙方承担。

2、开工日期： 竣工日期：

3、质量目标：

4、合同价款：

⑴土石方开挖 元/m3,碴土外运 元/ m3(以上项目均按天然密实体积计量)。

⑵工程量以实际结算为准。工程量计算规则：路床挖方按（图纸提供的原地貌高程-路床设计高程）×（道路设计宽度+工作面宽度）计算，工作面宽度按甲方书面交底；沟槽土方量以实际丈量为准；堆积土按堆积方乘0.8系数折合为天然密实体积。

⑶竣工时以实际结算为准。

二、工程结算及支付方式：(一)工程结算

1、结算方式：以合同中约定的施工单价（单价中已含乙方向甲方开具合格发票的税金）乘以双方签认的工程量签证单(确认单)中的工程量，扣除甲方或业主代供水电、材料、机械以及代缴代买费用等作为结算价款。工程量签证单(确认单)中甲方必须三人以上签字为准。

施工过程中甲方每月按“工程量签证单(确认单)”中确认的工程量对乙方进行计量，工程竣工后双方进行总结算，对前期累计计量值调整差价。

乙方于每月25日前在项目部编制的月计量书上签字盖章，手续齐全后由项目部报工程科审核，工程科于次月3日前审核完毕；工程竣工后一月内乙方配合甲方进行竣工结算，签字盖章手续齐全后由项目部报工程科审核，工程科从结算收到之日起一月内审核完毕。月计量及竣工结算完善分公司签字手续后盖分公司公章由工程科交分公司财务科入账。

注：

⑴乙方应按甲方要求时间对月计量和竣工结算签字盖章认可，否则甲方将按实际签字盖章时间延迟对乙方拨付工程款。

⑵月计量及竣工结算将作为债权债务关系确认的唯一法律依据。月计量及竣工结算签字手续完善盖分公司公章后生效。

2、工程结算的说明：

⑴甲方代租机械由甲方调剂管理，由出租方和使用方共同签认台班数量，甲方代出租方从使用方结算中扣除；

⑵由甲方代为提供的小型机具、物资等由乙方负责管理，租赁费从结算中扣除，如有丢失、损坏除照收租赁费(租赁期间算至双方结算签字时间)外同时按原购价格的2倍从结算中扣除。

3、工程量签证单(确认单)单由甲方依据施工图纸及双方施工合同编制，并

须甲方三人以上签字为准，根据分公司提供的格式进行填写，并要有详细的计算过程、必要时须附简图说明。

4、因设计变更或不可预见因素造成的各项费用变更，及时签订补充协议，作为本合同的组成部分。

5、乙方若在施工工期、质量、安全、环境等方面达不到甲方要求出现相应的罚款时，罚金从乙方交给甲方的履约保证金中扣除。(二)工程款支付方式：

施工过程中，在业主计量款到位后甲方按本月审核计量值的 %向乙方拨付进度款，若甲方暂时资金不到位，乙方保证正常施工，不能影响工期和工程质量。业主对工程竣工验收合格、甲乙双方结算审核完毕，一周内甲方付至审核结算值的 %，余款一年内付至审核结算值的 %，质保期满后二个月内结清（利息为零）。

三、双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1、甲方委派现场代表（项目经理），代表甲方对乙方的现场进度、工程质量、施工安全进行管理，同时负责对乙方完成的合格工程量审核签认，以及中间计量和最终结算的初审，和分公司授权范围内的其他工作。

2、及时提供设计图纸及有关资料，对工程质量、进度进行监督检查。

3、负责协调施工现场水源、电源。

4、及时传达业主、监理、公司及分公司等上级有关部门下发的通知要求及设计变更等资料；协调处理与上级管理部门、监理及地方关系，提供稳定的施工环境。

5、对冬雨季施工措施进行书面交底，关键工序实行旁站式施工。

6、组织工程竣工验收和工程结算，按照工程款支付方式中要求的资金拨付比例对乙方拨付工程款。

7、发生下述情况之一，甲方有权对乙方的部分或全部施工内容进行另行分

包，或单方面终止协议，由此造成的一切损失由乙方自行承担：

⑴施工中甲方发现乙方的人员、技术、设备及其他施资力量不具备承揽该项工程的能力，并经书面要求甲方认为仍无明显改进；

⑵乙方施工进度或质量要求达不到甲方和业主的整体要求； ⑶甲方认为乙方有潜在不能按期竣工的可能；

⑷甲方认为乙方承揽的工程项目有潜在的重大质量隐患且乙方不按要求改进或无能力改善；

⑸经采取措施后，仍然达不到安全生产条件的； ⑹因乙方原因造成工期延误，明显超过合同约定工期的； ⑺出现重大质量、安全事故的； ⑻出现其他影响实际履约事件的；

⑼其他：

8、其他：

（二）乙方权利及义务

1、现场代表为(身份证号码：)，现场代表在场时间不得少于90％，因故离开本工地必须向甲方现场代表请假，否则甲方视情况可要求乙方更换现场代表，直至终止协议。

2、乙方负责委派足量技术熟练、经验丰富的管理与技术人员，组织好足量、合格的劳动力及机械、车辆，保证实施和完成规定的合同内容。

3、严格按合同规定的时间开工和竣工。严格按照项目部交底要求安排施工。

4、乙方要严格按照设计要求和操作规程进行施工，确保工程质量，如因乙方原因出现质量不合格或其他未达到设计要求和标准的，则扣除乙方不合格工程部位的结算总值，并无偿修理或返工，总工期不变；若乙方对工程质量或工程进度经3次警告仍无改进，甲方有权更换施工队伍，由此发生的费用及造成的损失全部由乙方承担。

5、服从业主、监理工程师及甲方和甲方上级部门的监督检查与管理，对甲

方下发、转发的有关文件、通知、指令及设计变更，认真落实执行。

6、开工前甲方对乙方书面安全交底，指明地下管线大体位置、深度等，乙方对施工现场及各种光缆、管线的安全防护及文明施工设施的配置应符合国家、省市及城建公司安全文明施工要求，确保地下管线安全，否则造成经济损失由乙方承担。

7、安全施工条款执行甲方与乙方签订的《配属队伍安全合同》。

8、碴土运输要求

⑴严格按照济南市关于渣土和运输车辆管理的相关规定组织渣土运输车辆，减少扬尘污染。

⑵乙方使用车辆、机械必须手续齐全、合法、有效，司机必须持有效上岗证。

⑶乙方运输车辆必须采用专门加盖的土石方运输车辆，必须按照市公安交警部门批准的运输线路、时间和限定的车速运输，并按市容环卫部门核准的倾倒地点倾倒，严禁撒漏及乱倒乱卸，运输过程安排专人及时清理撒漏渣土。

⑷乙方自行办理碴土清运手续和“碴土外运证”，并将清运手续和碴土外运证报甲方留存一份。

9、自行办理施工所需的证件、临时户口等手续，必要时可请求甲方协助解决，费用自理。

10、乙方必须按方案要求配置资源，按方案要求工艺及质量进行施工，若违反造成一切损失，由乙方自己承担。乙方必须尊重施工现场当地风俗，杜绝施工冲突，否则责任自负。

11、在施工中发现地下文物、地下建筑及其他有考古、地质研究价值的物品或不明物体立即进行保护并通知甲方。

12、如遇人力不可抗拒的自然灾害，与甲方协商后解决。

13、若因工程资金或施工现场问题造成双方发生分歧，由双方协商解决。

14、其他：

四、设计变更

1、乙方不得自行对原设计图纸进行变更，任何变更请求必须报请甲方同意；

2、对甲方转达的业主、监理单位、设计单位的设计变更，乙方必须积极执行，不得拒绝；

3、对于甲方转达的口头设计变更通知，乙方可先行施工，然后向甲方索要书面文件。

4、对变更所引起的费用变化，按双方协商认可价格进行结算。

五、质量验收标准

1、乙方严格按照设计要求和操作规程进行施工，确保工程质量。

2、本工程按照国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文等有关文件、规定验收，并以业主最终验收报告结论为准。

3、由乙方原因造成的工程质量不合格，乙方必须无条件自费修复和返工，否则甲方有权采取任何措施。

六、竣工验收与保修

工程保修期为 年，保修期自竣工验收之日起计算。在保修期内发生的质量缺陷由乙方无条件返修，乙方因故不能自行返修时，甲方可代为处理，费用从乙方质保金中扣除。

质保金为结算值的 %，保修期满 二 月内，甲方将质保金无息支付乙方。

七、其它

1、工程所在地规定的治安费、暂住户口管理费用由乙方自行承担。

2、乙方不得雇佣18岁以下的未成年人以及年龄超过55岁以上的人员，不得留用来历不明的人，同时乙方应提供施工人员花名册及身份证复印件。若由于雇佣人员不当所出现的问题，一切后果由乙方负担。

3、对不同于本合同的任何变更或承诺，均需事后以书面补充协议的方式予以确认，口头协议不作为结算或法律依据。

4、在未征得甲方同意的前提下，乙方不得将本工程的任何部分以任何形式转包或分包，否则将视为违约行为，甲方有权单方面终止合同，乙方将承担全部违约责任。

5、甲方已通过质量、安全、环境三个体系的认证，乙方必须按照甲方有关体系文件要求组织施工，服从甲方统一管理。

6、根据施工进度等要求，甲方在认为有必要时可以调入其他施工队伍来完成本合同约定的工程量，其他队伍由甲方直接管理并与甲方进行结算。

7、对于投标期间甲方对业主所作的承诺，对乙方具有相应约束力，甲方告知乙方时，乙方必须执行。

八、未尽事宜，双方协商解决，出现纠纷诉讼至济南市天桥区人民法院进行调解或判决。

九、合同生效

合同订立时间： 年 月

合同订立地点：

本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，自签字盖章之日起生效，保修期满结算完毕作废。

合同附件： 无

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

负责人（签字）： 负责人或授权代理人（签字）： 单位地址：

联系电话：