二建机电真题及答案（精选4篇）
二建机电真题及答案 篇1
2014--二建--真题及答案--法机电
一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（B）。A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（C）A．垂直使用时，作用力应通过承压中心 B.水平使用时，应有可靠的支撑
C.随着工件的升降，不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积
3.一般情况下，焊接厚度为3.5mm的焊件，选用的焊条直径是（C）A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（D）A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 5．封闭母线找正固定的紧后工序是（A）
A．导体焊接 B．外壳焊接 C．电气试验 D．与设备连接 A 封闭母线的安装程序：核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸—封闭母线吊装—封闭母线找正固定—导体焊接—外壳焊接—电气试验—封母线与设备连接。参见教材P44.6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的（D）A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（D）A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验
8．直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（C）A．吹扫清洗 B．压力试验 C．无损检测 D．防腐保温 C 安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。9.管道保温作业正确的做法是（）A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料
B.用铝带捆扎保温层，每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 C A选项，正确的说法是，伴热管与主管线之间应保持空隙，不得填塞保温材料；B选项正确说法是，保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌钢丝，每节管壳至少捆扎两道；D选项的正确说法是，同层保温应错缝，异层要压缝。参见教材P92.10.下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是（）A．高铝砖 B.镁铝砖 C.硅砖 D.白云石砖 A 刚玉砖、高铝砖、碳砖等都属于中性耐火材料。参见教材P96
11．高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用（）
/ 9 A．石棉水泥密封 B．橡胶圈密封 C．铅密封 D．膨胀性填料密封 B 承插连接有柔性连接和刚性连接两类，柔性连接采用橡胶圈密封。参见教材P106.12.高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）A.避雷针 B.均压环 C.接地线 D.引下线 B 均压环是高层建筑为防测击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。参见教材P112.13.通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）A.5% B.10% C.15% D.20% C 系统经平衡调整，各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。参见教材P119.14.将4个1kΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）
A．0.5 kΩ B．1.0 kΩ C．2.0 kΩ D．4.0 kΩ B 使用4个1KΩ（21℃）的镍电阻检测一个大空间的平均温度，连接方式是2个串联后并联，电阻串并联后仍然为1KΩ（21℃）。参见教材P126.15.拽引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）A.土建交接检验 B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装 D.安全部件安装 A 设备进场验收后的工序是土建交接检验，之后是整机安装验收。参见教材P145.16.下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）A.声级计 B.超声波测厚仪 C.压力表 D.垂直检测尺 A 用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计属于强制检定范畴。参见教材P274.17．用于电力线路上的电器设备是（）A．金具 B．集箱 C．断路器 D．叶栅 C 变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器等，属于电力线路上的电气设备。参见教材P285.18下列设备十，属于特种设备（）A风机 B水泵 C压缩机 D储气罐 D 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。参见教材P290.19 建筑安装工程的分项工程可按（）划分。A.专业性质 B.施工工艺 C.施工程序 D.建筑部位 B 分项工程的划分应按主要工程、材料、施工工艺、用途、种类及设备组别等进行划分。参见教材P302 20．下列工程项目中，不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。A．钢结构工程
/ 9 B．城市照明工程 C．煤气工程 D．核电工程 A 钢结构工程属于建筑工程注册建造师执业范围。参见教材P308.多选题
21.下列钢材中，属于化学成分和性能分类的有（）
A.碳素结构钢 B.合金结构钢 C.冷轧钢 D.热轧钢
E.耐候钢
AB
钢按化学成分和性能分类，可分为碳素结构钢、合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。参见教材P2
22下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有
A.分解锅 B． 集油器 C.蒸发器 D.洗涤器 E.冷凝器
BD
分离设备包括：分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器。参见教材P14.23.机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。
A.安装检测使用方便 B.有利于保持而不被摧毁 C.不宜设在同一基础上
D.关联设备不应相互采用 E.刻划清晰内容易识别
AE
设定基准线和基准点，通常应遵循原则的有：安装检测使用方便；有利于保护而不被损毁；刻划清晰内容易辨识。参见教材P35.24.室内电缆敷设时，正确的做法有（）。
A.电力电缆敷设在控制电缆的上部 B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出
C.电缆平行敷设在热力管道的上方 D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置
E.电缆应在切断4小时内进行封头
ABE
C选项的正确说法是，严禁电缆平行敷设于管道上部；D选项的正确说法是，并列敷设电缆，有中间接头时应将接头位置错开。参见教材P24
25.管道系统安装完毕后，输送介质为（）的管道必须进行泄漏性试验。
A.天然气 B.蒸汽 C.氰化物 D.乙炔 E.煤气
ABCE
输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄露性试验。参见教材P59.26.关于压力容器焊接试板要求的说法，正确的有（）
A.试扳应采用与施焊压力容器相同的条件和工艺在试验场完成制作
B.试板应由该压力容器的施焊焊工进行焊接
C.试板检测不合格，允许返修
D.不得可以避开试板焊缝外观不合格的部分截取试样
E．焊接试板应同炉、同工艺随容器进行热处理 BCE
选项A，针对的是球罐产品的焊接。D选项的正确说法是，产品焊接石板经外观检查和射线检测，如不合格，允许返修，如不返修，可以避开缺陷部分截取试样。参见教材P76 27．下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有（）。
A．油浸过的金属表面 B．厚钢板 C．薄壁钢管 D．退火钢 E．淬火钢
CDE
/ 9 火焰除锈不适用于薄壁的金属设备、管道，也不能使用在退火钢和可淬硬钢除锈工程。参见教材P85.28下列室内配缝施工中，属于镀锌钢管明配的工序有（）.A测量定位 B支架安装 C钢管预埋 D钢管连接 E管内穿线
ABD
明配管施工程序：测量定位一支架制作、安装—导管预制－导管连接－连地线跨接－刷漆。参见教材P111.29.发生火灾警报后，需消防联动控制的有（）
A.防火卷帘门 B.火灾探测器 C.消火栓按钮 D.排烟风机 E.电梯
ADE
消防联动设备包括：防火门、防火卷帘门的控制、防排烟风机、排烟阀的控制、空调、通风设备的紧急停止、电梯控制监视。参见教材P135
30．工业安装工程完毕后，建设单位组织（）参加单位工程质量验收。
A．建设制造单位 B．施工单位 C．设计单位 D．材料供应单位 E．质量监督站
BCE
单位工程完工后，由施工单位向建设单位提出报验申请，由建设单位负责人组织施工单位、监理单位、设计单位、质量监督部门等项目负责人进行验收。参见教材P300.案例题
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）背景材料
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35KV变电站施工（含室外电缆建设）。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。
工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。
施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。
监理工程师组织分项工作质量验收时，发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：
（1）项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底；
（2）接地体的连接不符合规范要求；
（3）室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。
问题：
1.安装公司将工程分包应经谁同意？工程的哪些部分不允许分包？
2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作？
3.写出本工程接地体连接的技术要求
4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题
解析与参考答案：
1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?
参考教材《建设工程法规及相关规定》，p97.《招投标法》规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
/ 9
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可;所以，总承包单位如果要将承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。
工程的工艺线设备属于合同中约定的主体工程不允许分包;管道、电气专业属于特种设备和专业工程，依法告知建设单位并取得认可，可以进行分包。
2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?
参考教材p55.;管道安装前的检验
工程中属于压力管道的，特检站应进行监督检验。所以施工单位还应检查管道制造厂的质量证明书，并符合国家现行标准规范和设计文件的规定，使用前核对其材质、型号规格、标识以及几何尺寸的验收，标识应清晰完整，能够追溯到产品的质量证明文件。
3.写出本工程接地体连接的技术要求
参考教材p113，接地体的施工技术要求。
1)水平埋设的接地体采用镀锌扁钢的厚度应不小于4mm，截面积不小于100mm2;热镀锌层厚度不能小于65微米。埋入后的接地体周围应填土夯实。
2)接地体采用扁钢时，其搭接长度为扁钢宽度的两倍，并有三个邻边施焊;接地体连接的焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊缝处的药皮敲净后，并做防腐处理。
3)在接地体施工结束后，应及时测量接地电阻，电气设备的独立接地体，其接地电阻应小于4Ω，共用接地体电阻应小于1Ω。
4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
参考教材《建设工程施工管理》p162;
参考教材p176;施工技术交底要求
1)项目部要分层次与分阶段进行技术交底。施工技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前，应进行技术交底。
2)技术交底按工程性质，交底的对象应准确，机电工程项目施工技术交底分层次展开，应直至交底到施工操作人员。未及时参加施工技术交底人员必须补充交底。
3)施工作业前进行应准备相关资料，在作业前完成施工技术交底。
4)完成技术交底记录技术交底记录是履行职责的凭据，应及时完成。参加施工技术交底人员(交底人和被交底人)必须签字。技术交底记录应妥善保存，竣工后作为竣工资料进行归档。
5)确定施工技术交底次数。一般情况下，工程施工仅做一次技术交底是不适宜的，应根据工程实际情况确定交底次数。当技术人员认为不交底难以保证施工的正常进展时应及时交底。对于施工工期较长的施工项目除开工前交底外，宜至少每月再交底一次。
（二）背景资料
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度，转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的终紧力矩，一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中，紧急制止了该工序的作业。
在机组油清洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。
项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对，试运行现场坏境不符合要求，不同意试运行。后经A单位项目部整改，达到要求，5 / 9 试运行工作得以顺利实施。
问题：
1.汽轮机转子还应有哪些测量？
2.写出上下缸体链接的正确安装工序。
3.在分项工程检验中，专捡有什么作用？分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写？
4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求？
解析与参考答案：
1.汽轮机转子还应有哪些测量?
参考教材p64，汽轮机转子测量应包括：轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。
转子就位后，测出转子各部晃度及各端面瓢偏度，轴颈锥度及转子弯曲度，并检查轴承间隙，汽封间隙，动静叶轴向间隙等通流部分间隙。
2.写出上下缸体链接的正确安装工序。
参考教材p64,气缸扣盖安装技术要点
1)扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止，全程工作应连续进行，不得中断。
2)汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣，以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。
3)试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙，确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁、并保证各孔洞通道部分畅通，需堵塞隔绝部分应堵死。
4)试扣空缸要求在自由状态下0.05mm塞尺不入;紧1/3螺栓后，从内外检查0.03mm塞尺不入。
5)试扣检验无问题后，在汽缸中分面均匀抹一层涂料，方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧，对于高压高温部位大直径汽缸螺栓，使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩，而应采用热紧进行紧固。紧固之后再盘动转子，听其内部应无摩擦和异常声音。
3.在分项工程检验中，专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?
参考教材p203,现场质量检查的内容
专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。
参考教材p300,分项工程质量验收评定
分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目、施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
参考教材p213,机电工程项目联动试运行前应具备的条件
1)试运行方案和生产操作规程已经批准。
2)工厂的生产管理机构已经建立，各级岗位责任制已经制定，有关生产记录报表已配备。
3)试运行组织已经建立，参加试运行人员已通过生产安全考试合格。
4)试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风等可以确保稳定供应，各种物资和测试仪表、工具皆已齐备。
5)试运行方案中规定的工艺指标，报警及联锁整定值已确认并下达。
6)试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物，均已清理干
（三）背景资料
某安装公司承接了商场（地上5层，地下2层，每层垂直净高5.0m）的自动扶梯安装工程，工程有自动扶梯36台，规格：0.65m/s，梯级宽1000mm，驱动功率10kw。合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等，将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》
/ 9 提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。
在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等，依据自动扶梯安装工艺流程（施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电器安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收）进行施工。
自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料（包括复印件）等是否合格齐全。
在土建交接检验中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置（见下图）等，均符合自动扶梯安装要求。
在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电器、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。
问题：
1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料？ 2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印机？
3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用？ 4.本工程有哪几个分项工程质量验收？由哪个单位对校验和调试的结果负责？
解析与参考答案：
1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?
参考教材p292,特种设备的开工许可
安装公司在提交《安装告知书》时应包括：《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图);工程合同;安装改造维修监督检验约请书;机电类特种设备制造单位的资质证件。
2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?
参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求：1.设备进场验收
自动扶梯设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装?
参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求：2.土建交接检验
在土建交接检验中，以下检查内容直接关系到桁架能否正确安装。
(1)自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于2.3m;
(2)根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间;
(3在安装之前，土建施工单位应提供明显的水平基准线标识;
(4)电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω;
(5)在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。
/ 9
4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?
参考教材p303,电梯工程子分部工程、分项工程的划分
本工程有为自动扶梯安装的子分部工程，又可划分为设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收等分项工程。
参考教材p141,电梯准用程序
(1)电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试;
(2)检验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验;
(3)监督检验合格，电梯可以交付使用。获得准用许可后，按规定办理交工验收手续。
（四）背景资料
某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位采用拟把安装工程直接交于A公司承建，上级主管部门予以否定，之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位，招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质，工程报价采用综合单位报价。经资格预审后，公有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交了投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：
事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遭遇风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。
时间二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂缝表面缺陷，并及时进行了修复，但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。
问题：
1． 分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。
2． 招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。
3． 列式计算事件中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
4． 用焊接检验尺主要检查焊缝可能存在哪些缺陷？
解析及参考答案：
1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。
参考教材：《建设工程法规及相关规定》p75，建设工程必须招标的范围
参考教材p147
机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：
(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;
(2)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目;
(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建，属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料
/ 9 等的采购，必须进行招标。
2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。
参考教材p148，机电工程招投标管理要求;p149,应当作为废标处理的情况
D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书;
E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书)。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。
此次招标有效。依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标，其中D、E2家公司投的标书为废标，开、评标过程中3家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。
3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
1)C公司可向建设单位索赔的工期：
参考教材《建筑工程法规及相关规定》p109：(三)工期顺延
(1)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长。
开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，建设方予以施工方工期延长;
(2)不可抗力
施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长;
所以，C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15天
2)C公司可向建设单位索赔的费用：
参考教材《建筑工程法规及相关规定》p114—115;建设工程施工合同中的赔偿损失
(1)未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。
开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。
所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计15万元，施工方向建设方的索赔成立;
(2)因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。
非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用30万元，施工方向建设方的索赔成立;
施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天，建设方应予以工期延长，但费用索赔不成立。其发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。
所以，C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45万元
4.参考教材，p32,焊后检验的方法,1.外观检验
用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。
而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。
/ 9
2016年二建法规真题及答案 篇2
答案：C(http:///jzs2/)
解析：参见教材11页。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。2．下列权利中，属于用益物权的是（）。A．房屋租赁权 B．建设用地使用权 C．土地所有权 D．船舶抵押权 答案：B 解析：参见教材16页。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
3．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A．地域性 B．期限性
C．财产权和人身权的双重性 D．专有性 答案：D 解析：参见教材22页。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。
4．关于抵押的说法，正确的是（）。
A．抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B．转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C．当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D．抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 解析：参见教材33页。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。选项A,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。选项B, 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。选项D,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。5．两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A．徇私舞弊罪 B．重大责任事故罪 C．玩忽职守罪 D．串通投标罪
答案：D(http:///jzs2/)
解析：参见教材43页。串通投标罪.《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。6．在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。A．建设工程规划许可证 B．质量安全报建手续 C．施工许可证
D．建设用地规划许可证 答案：D 解析：参见教材48页。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
7．某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（）。A．重新核验 B．自行延期 C．继续有效 D．自行废止
答案：D(http:///jzs2/)
解析：参见教材50页。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
8、关于投标报价的说法，正确的是（）。
A．报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B．低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C．报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D．报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 答案：C
解析：参见教材80页。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。
9、《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A．总则、通用条件、专用条件 B．总则、分则、附则 C．总则、正文、附件
D．合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 答案：D 解析：参见教材128页。2013年4月住房和城乡建设部、工商行政管理总局联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。
10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。
A．有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 B．原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖 C．人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
D．两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 答案：D 解析：参见教材305-307页。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉。选项A,有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。选项C,人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。
11、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。
A．见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担 B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检
C．取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可 D．试样的真实性只能由取样人员负责 答案：B(http:///jzs2/)
解析：参见教材269页。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。
12、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A．发包人可依据其单方以上变更合同
B．合同变更内容约定不明确，推定为未变更 C．合同变更与工程变更范围一致 D．合同变更协议自签字之日起生效 答案：B 解析：参见教材122页。当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
13、关于借款合同的说法，正确的是（）。A．借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效 B．借款合同为有偿合同
C．借款合同必须采用书面形式
D．自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效 答案：D 解析：参见教材159-160页。选项A，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。选项B，借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。选项C，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。
14、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A．合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致 B．对备案的中标合同不得进行协商变更
C．人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议 D．招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同 答案：A 解析：参见教材81页。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
15、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）A．降低资质等级 B．给与警告 C．吊销营业执照 D．责令限期改正
答案：D(http:///jzs2/)
解析：参见教材216页。生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上l0万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：(4)未如实记录安全生产教育和培训情况的。
16、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A．延续有效
B．注销注册或变更注册 C．被吊销 D．被撤销 答案：B 解析：参见教材67页。聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。
17、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A．按份责任 B．集体责任 C．同等责任 D．连带责任 答案：D 解析：参见教材210页。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
18、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是
A．工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制 B．工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C．工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制
D．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 答案：D 解析：参见教材262-263页。工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。选项A,建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。选项B，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。选项C,工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。
19、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A．建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日 B．工程价款确定之日
C．建设工程未交付的，为竣工结算完成之日
D．建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 答案：D(http:///jzs2/)
解析：参见教材115页。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。20、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A．上诉期为10日
B．上诉时应当递交上诉书
C．上述状应当向第二审人民法院提出
D．当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理 答案：B 解析：参见教材322页。当事人提起上诉，应当递交上诉状。选项A，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
21、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A．采用固定总价合同的，暂列金额不得调整
B．采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整 C．规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D．现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算 答案：D(http:///jzs2/)
22、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）A．自然人
B．具有大学本科学历 C．热心人民调解工作 D．具有中级以上职称 答案：C 解析：参见教材337页。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派；(2)热心人民调解工作；(3)具有一定文化水平；(4)有一定的法律知识和政策水平；(5)成年公民。
23、关于合同形式的说法，正确的是（）。A．书面形式合同是指纸质合同 B．当事人的行为可以构成默示合同 C．书面形式是主要的合同形式
D．未依法采用书面形式订立合同的，合同无效 答案：B
24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职员。则甲的行为视同（）。A．违法分包
B．使用其他企业名义承揽工程
C．允许他人使用本企业名义承揽工程 D．与他人联合承揽 答案：C 解析：参见教材62页。分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。
25、根据《工伤保险条例》，职工因工致伤，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A．七级至八级 B．九级至十级 C．一级至四级 D．五级至六级
答案：C(http:///jzs2/)
解析：参见教材136页。职工因工致残被鉴定为l级至4级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，26、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。
A．标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B．出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C．对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D．出卖人依约将标的物置于交付地点，×××××××× 答案：C 解析：参见教材157页。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。
27、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是 A．给予警告
B．取消继续教育记录
C．处1万元以上3万元以下罚款 D．撤销注册证书 答案：B 解析：参见教材71页。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
28、关于定金的说法，正确的是（）A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款 B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20%，则定金无效 D.定金的法律性质是担保
答案：D(http:///jzs2/)
解析：参见教材34页。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。
29、施工人员对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A．施工企业质量管理部门 B．建设单位或监理单位 C．设计单位或监理单位 D．建设工程质量监督机构 答案：B 解析：参见教材268页。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
30、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A．承揽业务不良行为 B．资质不良行为 C．工程质量不良行为 D．工程安全不良行为
答案：B(http:///jzs2/)
解析：参见教材104页。资质不良行为认定标准：(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的。
31、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A．工程款支付条款订立时显失公平的 B．发包人对投标文件有重大误解订立的 C．依法应当招标的项目中标无效后订立的
D．承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的 答案：C 解析：参见教材121页。认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
32、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。
A．仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决 B．仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效 C．仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
D．当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼 答案：D 解析：参见教材331页。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。
33．关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。
A．中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照 B．中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格 C．中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还 D．中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失 答案：C 解析：参见教材93-94页。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。选项A，《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。选项B，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。选项D，《招标投标法》还规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
34．关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。
A．定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失 B．承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同 C．定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
D．承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失 答案：A(http:///jzs2/)
解析：参见教材153页。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
35．根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A．1．5米 B．0．5米 C．2米 D．1米 答案：A 解析：参见教材176页。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于l.5m，不扩散到场区外。36．根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。A．造成15人死亡的事故是特别重大事故 B．造成5人死亡的事故是一般事故
C．造成3000万直接经济损失的事故是较大事故 D．造成45人重伤的事故是重大事故 答案：C 解析：参见教材237页。根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(I)特别重大事故．是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者l亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上i00人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重伤，或者l000万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者l000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。37．根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A．3个月 B．4个月 C．2个月 D．1个月 答案：C(http:///jzs2/)
解析：参见教材131页。劳动合同期限3个月以上不满l年的，试用期不得超过l个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。38．行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。A．罚款、没收非法财物等行政处罚决定 B．行政处分或者其他人事处理决定 C．限制人身自由的行政强制措施决定
D．有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定 答案：B 解析：参见教材344页。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
39、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是（）。A．同级财政部门 B．总承包人 C．发包人
D．同级审计部门
答案：A(http:///jzs2/)
解析：参见教材290页。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。
40、投标人对开标有异议的，依法应当先向（）提出异议。A．招标人 B．评标委员会 C．纪律检查委员会 D．有关行政监督部门 答案：A 解析：参见教材89页。投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。
41、关于垫资的说法，正确的是（）。A．垫资的法律性质是工程欠款
B．法律、行政法规明确禁止垫资行为
C．当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息
D．当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍 答案：C
42、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。A．重新组成仲裁庭经评议后
B．请示仲裁委员会主任并按其意见 C．按乙和丙的意见 D．按甲的意见
答案：C(http:///jzs2/)
43、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A．国家秘密 B．个人隐私 C．商业秘密 D．政府信息 答案：A 解析：参见教材107页。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。
44、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A．投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B．投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C．投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D．投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回 答案：D 解析：参见教材77页。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。
46、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A．承租人破产的，租赁物属于破产财产
B．承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C．出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利 D．出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务 答案：D(http:///jzs2/)
解析：参见教材162页。除当事人另有约定的外，出租人应当履行租赁物的维修义务。租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。
47、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。
A．监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书 B．监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改 C．事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告
D．监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。答案：D 解析：参见教材250-251页。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
48、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A．罚款 B．责令停产停业 C．警告
D．吊销营业执照 答案：A 解析：参见教材199页。《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书?擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
49、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。A．建筑市场有关违法行为 B．违反法定基本程序问题 C．质量安全问题
D．建筑市场有关法律责任
答案：D(http:///jzs2/)
解析：参见教材108页。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重。50.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格、型号性能等技术指标 C.注明生产厂、供应商 D.征求施工企业的意见 答案：B
51.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。A.监理单位 B.施工总承包单位 C.建设单位
Ｄ.相关专业承包单位 答案：Ｂ
52.根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月 B.3个月 C.2个月 D.1个月 答案：C
53、下列招标人的行为中合法的是（）。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场 B.招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商 C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件 D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业 答案：C(http:///jzs2/)
54.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告 B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告 C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告 答案： C 55.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险 B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险 C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成 答案：B 56.根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书 B.责令改正，处以罚款 C.责令停业整顿 D.降低资质等级
答案：B(http:///jzs2/)
解析：参见教材265页。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建 筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
57、关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意
B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行 C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人 D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间进行
答案：D 解析：参见教材84页。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
多项选择题
63．关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（）。A．施工企业的项目经理部不具有法人资格 B．施工企业的法定代表人是法人 C．施工企业分公司不具有法人资格 D．施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得 E．施工企业法人属于财团法人 答案：ACD 解析：参见教材7-9页。法人的法定代表人是自然人，代表法人行使职权。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。
64．符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有（）。A．合同签订地人民法院 B．被告住所地人民法院 C．合同履行地人民法院
D．合同纠纷发生地人民法院 E．标的物所在地人民法院
答案：ABCE(http:///jzs2/)解析：参见教材306页。合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。65．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外 A．抢险作业 B．抢修作业
C．监理单位同意的
D．因生产工艺上要求必须连续作业的 E．因特殊需要必须连续作业的 答案：ABDE 解析：参见教材173页。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。66．关于投标保证金的说法，正确的有（）。A．投标保证金不得超过招标项目估算价的2% B．投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C．两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出
D．未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还 E． 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金 答案：ABD 解析：参见教材85页。投标保证金不得超过招标项目估价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
67．关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A．建设用地使用权因出让合同生效而设立 B．建设用地使用权只可以在地上设立
C．建设用地使用权只能存在于国家所有的土地 D．设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式 E．住宅建设用地使用权期满自动续期 答案：CDE(http:///jzs2/)
解析：参见教材17-18页。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。68．根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（）。A．施工合同 B．加工承揽合同 C．定金合同 D．借款合同 E．运输合同 答案：BE 解析：参见教材75页。因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
69．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。
A． 重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万 B．材料采购的单项合同估算值为人民币80万 C．施工单项合同估算价为人民币300万 D．项目总投资额为人民币3500万
E．监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万 答案：ACDE(http:///jzs2/)
解析：参见教材75页。必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
70．下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。A．乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 B．以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 C．约定内部承包违约金
D．以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 E．重大误解，在违背真实意思的情况下订立 答案：ABD 解析：参见教材131页。下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。71．建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。A．自行完成建设工程主体结构施工 B．交付竣工验收合格的建设工程 C．无偿修理质量不合格的建设工程 D． 及时验收隐藏工程 E． 提供必要的施工条件 答案：ABC(http:///jzs2/)
解析：参见教材111页。承包人的主要义务：不得转包和违法分包工程、自行完成建设工程主体结构施工、接受发包人有关检查、交付竣工验收合格的建设工程、建设工程质量不符合约定的无偿修理。72．根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。A． 本人已经进行失业登记，并有求职要求的 B．非因本人意愿中断就业的
C． 失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的 D．本人应征服兵役的
E．人本已失业，有身份证明的 答案：ABC 解析：参见教材146页。失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；(2)非因本人意愿中断就业的；(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。
73.在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的是（）A.屋面防水工程为5年 B.给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期
D.基础设施为设计文件规定的该工程的合理使用年限 E.设备安装和装修工程为5年 答案：ABCD 解析：参见教材295页。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。74.根据《<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标函及其附录 B.施工组织设计 C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明 E.投标邀请书
答案：ABCD(http:///jzs2/)
二建机电真题及答案 篇3
一.单选
1.测量控制网2.基础边缘3.塑料绝缘铜芯软线4.涂料5.8M/S6.冲击试验7.电管让水管8.母线安装9.设备精加工面上10.平行度(直线度)11.球形罐正式施焊前12.模板13.热力管道14.先地下后地上 先两端后中间15.喷射(化学)16.上道工序成果保护要求17.直角尺检具18.电力管理部门19.建材工程20.空调制冷量小于300冷吨(200冷吨)
二.多选
1(卡环 绳扣 绳卡)2(汽水同向供热管道 冷凝汽管道)3.(人工接地体自然接地体)4(严密性试验 单机试运转)5.(行程 压力 最大关紧力)6(竣工图 隐蔽工程 验收记录)7(排列整齐 横平竖直 不能平行重叠)8(凝气式 抽气式)9(检查生产性能是否符合安全技术规范要求 安装改造维修有关的技术资料)10(表格填写单位全称 必须经分包方注册建造师签字 签章应规范)
三.机电实务案例分析
一(1)该工程施工组织总设计的依据是什么?
(2)该工程安装公司需要取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装?应该到哪能个机构履行何种手续?
(3)该安装工程还需要编制哪能些主要施工方案?哪能些施工方案应该形成专项安全技术措施方案?
(4)该安装工程主要的环境影响因素有哪些?该工程施工中废水和废弃物的处理方式是否正确?
二(1)该施工工程风系统试验后还有哪几项调试?应该由哪些单位配合?
(2)该通风空调安装工程综合效能调整应具备的条件是什么? 综合效能调整项目的依据是什么?
(3)该通风空调安装工程冬季发生的质量问题属什么性质的质量问题?应该进行如何处理?
(4)该通风空调安装工程中风机盘管和风量调整分别发生了哪些费用?应该由谁承担?
三(1)质量事故处理的步骤?
(2)质量事故调查小组由谁组织?小组成员有哪些?
(3)材料和环境质量控制因素分析?
(4)本工程可采用哪些调整进度的措施来保证计划进度的实现?
四(1)纠正该工程安装公司自备电源的错误做法?
(2)该变压器烧毁的原因分析?该工程项目部领导应分别承担哪些责任?
(3)该工程施工内部进度协调的工作内容有哪些?
二建机电真题及答案 篇4
B.投标人未提交投标保证金的 C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的 E.投标人对招标文件有异议的 参考答案：AD P84 72.下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A.家庭与家政服务人员之间的争议 B.个体工匠与学徒之间的争议 C.因确认劳动关系发生的争议 E.因终止劳动合同发生的争议 D.因工作时间发生的争议 参考答案：CDE P149 73.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。A.法律规定 B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音 D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告 参考答案：BCDE P312 74.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
B.未经建设单位同意将工程分包的 C.分包单位将分包工程再分包的 D.将钢结构工程分包的 E.分包单位将劳务作业分包的 参考答案：ABC P95 75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录 D.工程检验评定资料应当由施工企业提交 E.工程检验评定资料无需在竣工时提交 参考答案：ABCD P289 76.关于劳动合同订立的说法，正确的有()。A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款 D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立 E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同 参考答案：AE P130-131 77.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
B.施工场所和期限 C.产生噪声的原因 D.可能产生的环境噪声值 E.所采取的环境噪声污染防治措施 参考答案：ABDE P175 78.关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
参考答案：BDE P299-300 79.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件 C.劳动者严重违反用人单位的规章制度 D.劳动者被依法追究刑事责任 E.劳动者患病 参考答案：BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招标的项目有()。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 参考答案：ACE P75 11.塑料或橡胶止水带接头应采用()。A.热接 B.叠接 C.咬接 D.对接
【答案】A P107
12.在不含地下水的软士层中，控制精度低的柔性管道施工，一般采用()。A.顶管法 B.盾构法 C.定向钻 D.夯管法 【答案】C P117 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
13.在我国压力管道分类中，供热管道级别划分为()。A.GB1 B.GB2 C.GB3 D.GB4 【答案】B P127 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
长距离输气燃气管道GA 类，城镇燃气输配管道它在我国压力管道分类中属公用管道，级别划分为GB1，供热管道是GB2。
14.有垂直位移，但不能承受水平荷载的管道支架是()支架。A.固定 B.滑动 C.导向 D.弹簧
【答案】D P133 15.室内燃气管道安装中，公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用()。A.焊接 B.法兰连接 C.钎焊 D.螺纹连接 【答案】D
P142 无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接;铜管应采用承插式硬钎焊连接，不得采用对接钎焊和软钎焊;公称尺寸不大于DN50 的镀钵铜管应采用螺纹连接，煤气管可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料。
16.城市地下雨污水管疏浚检查时，常会从井内冒出一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体是()。
A.硫化氢 B.二氧化碳 C.氮气 D.沼气
【答案】A
P127【案例2K3 15015】以及P157 厌氧填埋技术
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
厌氧分解后的产物中含许多喜热细菌并会对环境造成严重的污染;其中明显含有有机脂肪酸、乙醒、硫醇(酒味〉、硫化氢气体，还夹杂着一些化合物及有害混合物。如硫化氢是一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体，能很快地与一部分废弃有机质结合形成黑色有异味的混合物。
17.施工作业过程中，不需要及时修改或补充施工组织设计的情形是()。A.工程设计有重大变更 B.施工环境有重大变更 C.主要施工设备配置有重大调整 D.管理人员有变更 【答案】D
P185 18.水泥混凝士道路面层常规施工中,振捣器的振动顺序为()。A.插入式振捣器→振动梁(轻)→平板式振捣器→振动梁(重)B.插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁(重)→振动梁(轻)C.平板式振捣器→振动梁(轻)→插入式振捣器→振动梁(重)D.平板式探捣器→振动梁(轻)→振动梁(重)→插入式振捣器 【答案】B P226 19.在雨季施工时，明挖基坑安全风险控制的重点是()和雨水淹没。A.边坡坍塌 B.高空坠落 C.临边防护 D.机械伤害 【答案】A P277 20.下列说法中，不属于控制性进度计划内容的是()。A.和季度施工计划是总进度的重要节点目标
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
B.总工期跨越三个的进度计划 C.按计划编制季度施工计划
D.发现进度计划执行受到干扰时应及时采取调整措施 【答案】D
P212 1．控制性计划
和季度施工进度计划，均属控制性计划，是确定并控制项目施工总进度的重要节点目标。计划总工期跨越一个以上时，必须根据施工总进度计划的施工顺序，划分出不同的施工内容，编制施工进度计划，并在此基础上按照均衡施工原则，编制各季度施工进度计划。
2． 实施性计划
月、旬(周)施工进度计划是实施性的作业计划。作业计划应分别在每月、旬(周)末，由项目部提出目标和作业项目，通过工地例会协调之后编制。年、月、旬、周施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由作业班组实施。
21.关于现浇水泥混凝土路面对原材料要求的说法，正确的是()。A.城镇快速路可采用矿渣水泥
B.粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，粒径不得大于31.5mm C.外加剂应符合国家标准并有合格证 D.传力杆、滑动套材质、规格应符合规定 E.海砂不得用于混凝土面层 【答案】BCD
P225 22.特重交通水泥混凝土路面宜选用()基层。A.水泥稳定粒料 B.级配粒料 C.沥青混凝土 D.贫混凝土
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
E.碾压混凝土 【答案】CDE
P7 根据交通等级和基层的抗冲刷能力来选择基层。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层;重交通宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层;中、轻交通宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料基层;湿润和多雨地区，繁重交通路段宜采用排水基层。
23.下列选项中属于施工技术方案的主要内容有()。A.施工机械 B.施工组织 C.作业指导书 D.网络技术 E.施工顺序
【答案】ABE
P190 施工技术方案的主要内容：施工方法、施工机械、施工组织、施工顺序、现场平衡布置、技术组织措施。
24.预应力混凝土连续梁的悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定，是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑()。
A.挂篮前端的垂直交形值 B.预拱度值 C.施工人员的影响 D.温度的影响
E.施工中已浇筑段的实际高程 【答案】ABDE
P51 25.关于地下连续墙围护结构的说法，正确的有()。A.刚度大、强度大
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
B.适用于所有地层 C.隔水性好
D.导墙结构对地基无特殊要求 E.可兼作为主体结构的一部分 【答案】ABCE
P67 导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载，不得移位和变形。
26.关于沉井刃脚垫木的说法，正确的有()。
A.应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高要求 B.平面布置要均匀对称
C.每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合 D.定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点 E.抽除垫木应按顺序依改进行 【答案】ABCD
P109
27.城市管道全断面修复技术主要有()。A.内村法 B.缠绕法 C.喷涂法
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
D.密封法 E.灌浆法 【答案】ABC
28.关于建、构筑实物内部的燃气管道安装，说法正确的有()。A.不得穿过配电室，变电室、电缆沟
B.敷设在有腐蚀性介质的房间内必须采取防腐措施 C.穿过地下室时必须采取焊接连接
D.在有车通行的地方，敷设高度不应小于3.5m E.当使用钢管时应采用承插式硬纤焊连接 【答案】ABCE
P142 燃气管道敷设高度(从地面到管道底部或管道保温层部)应符合下列要求: 1)在有人行走的地方，敷设高度不应小于2．2m ； 2)在有车通行的地方，敷设高度不应小于4． 5m。29.市政工程开工前的测量准备工作包括()。A.对测量仪器、设备、工具进行符合性检查 B.办理桩点交接手续
C.对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核 D.按施工方案编制工程测量方案 E.根据测量结果绘制竣工图 【答案】ABC
P167 30.下列分项工程中，需要编制安全专项方案并进行专家论证的是()。A.跨度为30m的钢结构安装工程 B.开挖深度5m的基坑降水工程 C.架体高度20m的悬挑式脚手架工程
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
D.单件起吊重量为80KN的预制构件 E.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程 【答案】BCE P194 P194结合P268表格 1)深基坑工程: ①开挖深度超过5m的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
②开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2)模板工程及支撑体系
①工具式模板工程;包括滑模、爬模、飞模工程。
②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m 及以上;搭设跨度18m 及以上;施工总荷载15kN / m2 及以上;集中线荷载5kN / m及以上。
③承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg 以上。
3)起重吊装及安装拆卸工程
①采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程。
②起重量300kN 及以上的起重设备安装工程;高度200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。的脚手架工程: ①搭设高度50m 及以上落地式钢管脚手架工程。
②提升高度150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程。5)拆除、爆破工程z ①采用爆破拆除的工程。
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
②码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散的部位。
③易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
④可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建(构)筑物安全的拆除工程。
⑤文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。6)其他: ①施工高度50m 及以上的建筑幕墙安装工程。
②跨度大于36m 及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。
③开挖深度超过16m 的人工挖孔桩工程。④地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
⑤采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
（一）背景资料
某公司承包一座雨水泵站工程，泵站结构尺寸为23．4m(长)×13．2m(宽)×9．7m(高)，地下部分深度5．5m，位于粉土、砂土层，地下水位为地面下3．0m。设计要求基坑采用明挖放坡，每层开挖深度不大于2．0m，坡面采用错杆喷射混凝土支护基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路，围挡施工占用部分现况道路，项目部编制了交通导行图(图1)。在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区*个区段，配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。
基坑周边地下管线比较密集，项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管理保护措施，设置了明显的标识。
1．项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施:基坑土方开挖等安全专项施工技术方案，经审批后开始施工。
2．为了能在雨期前完成基坑施工，项目部拟采取以下措施: 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
(1)采用机械分两层开挖;(2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护;(3)直接开挖到基底标高夯实后，报请建设、监理单位进行地基验收。
图1交通导行平面示意图 问题：
1．补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。
2．交通导行示意图中，A、B、C功能区的名称分别是什么? 3．项目部除了编制地下管线保护措施外，在施工过程中还需具体做哪些? 4．指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处，写出正确的做法。5．地基验收时，还需要哪些单位参加? 【参考答案——凌平平老师解析】
1．补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。
解析：本题主要考查施工组织设计的主要内容；工程概况、施工总体部署、施工现场平面布置、)施工准备、施工技术方案、主要施工保证措施（进度、质量、安全、环保及文明施工管理、成本控制措施、季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施）
答案：季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施
2．交通导行示意图中，A、B、C功能区的名称分别是什么? 解析：主要考查“交通导行措施”
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
(1)严格划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围。
(2)统一设置各种交通标志、隔离设施、夜间警示信号。(3)依据现场变化，及时引导交通车辆，为行人提供方便。答案：A表示警告区、B区为缓冲区C区是终止区范围
3．项目部除了编制地下管线保护措施外，在施工过程中还需具体做哪些? 解析：主要考查‘开挖过程中地下管线的安全保护措施’：（1）对现况管线调查，查询资料，并现场踏勘；
（2）将调查的管线、地面地下建(构)筑物的位置埋深等实际情况按照比例标注在施
工平面图上，并在现场做出醒目标志；
（3）必须对施工过程中地下管线、地面建(构)筑物可能出现的安全状态进行分析，识别重要危险因素，评价其危险程度，制定针对中、高度危险因素的安全技术措施。
（4）对基坑和已有道路进行监测，同时观测管线沉降和变形并记录，遇到异常情况，必须立即采取安全技术措施。
（5）编制应急预案与抢险组织
4．指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处，写出正确的做法。答案：错误之处：(1)采用机械分两层开挖;(2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护;(3)直接开挖到基底标高夯实后，报请建设、监理单位进行地基验收。正确做法：（1）基坑开挖深度5．5m, 按照设计要求“每层开挖深度不大于2．0m”，至少应该分三层开挖；
（2）开挖要做到随挖随支护，每开挖一层，坡面均采用锚杆喷射混凝土支护；
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
（3）机械开挖，保留20-30cm，换成人工开挖。5．地基验收时，还需要哪些单位参加? 答案：地基验收时，需要施工所有参与方都要参加，包括设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位以及监理单位。
(二)背景资料
某桥梁工程项目的下部结构已全部完成，受政府指令工期的影响，业主将尚未施工的上部结构分成A、B二个标段，将B段重新招标。桥面宽度17.5m，桥下净空6m，上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁(三跨一联)，共40联。原施工单位甲公司承担A标段，该标段施工现场系既有废弃公路无需处理，满足支架法施工条件，甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整;新中标的乙公司承担B标段，因B标施工现场地处闲置弃土场，地域宽广平坦，满足支架法施工部分条件，其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段，新建桥下净空高度达13.3m(见图2)。
甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公同利用既有公路**为支架基础，地基承载力符合要求。乙公司为赶工期，将原地面稍作整平后即展开**架搭设工作，很快进度超过甲公司。支架全部完成后，项目部组织了支架质量检查**并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎钢筋。指挥部检查中发现乙公司施工管**存在问题，下发了停工到通知单。
问题：
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
1.原施工组织设计中，主要施工资源源配置有重大变更调整，项目部应如何处理? 重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作? 2.满足支架法施工的部分条件指的是什么? 3.B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置? 4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13.3m部分如何办理手续? 5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形? 6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续? 【参考答案——凌平平老师解析】
1．原施工组织设计中，主要施工资源配置有重大变更调整，项目部应如何处理? 参考答案：对于主要施工资源配置有重大变更调整，项目部应该组织重新或修改编制施工组织设计以及专项施工方案，同时履行变更审批手续。
2．满足支架法施工的部分条件指的是什么? 参考答案：因B标施工现场地处闲置弃土场，地域宽广平坦，此地方可以作为支架施工场地，经过地基处理，确保具有足够的承载力后利用支架法施工；而对于跨越既有正在通行的高架桥段，则需要设置通行孔，以确保通行需要及通行安全。
3．B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置? 参考答案：不一定满足。因为乙公司为赶工期，只是将原地面稍作整平后即展开支架搭设工作，由此可见，支架的地基承载力有可能没有满足要求。应该对地基进行加固或其他处理措施，保证地基有足够的承载力，确保支架安全。同时需要对地基进行硬化，并做好排水处理。
4．支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13．3m部分如何办理手续? 参考答案：支架搭设前，技术负责人需要主持编制施工专项方案，并经过建设单位项目负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师审批之后实施；技术负学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
责人还需要对施工管理人员与分包单位进行书面安全技术交底工作，并签字归档。对于桥下净高13．3m部分，还需要组织专家论证。
5．支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形? 参考答案：预压以及设置预拱度。属于非弹性变形。6．跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续? 参考答案：市政工程行政主管部门和公安交通管理办理占用道路的审批手续。(三)背景材料
某公司承建一项城市污水处理工程，包括调蓄池、泵房、排水管道等，调蓄池为钢筋混凝上结构，结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高)，结构混凝设计等级为C35，抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑，施工缝处安装金属止水带，混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一：施工单位对施工现场进行封闭管理，砌筑了围墙，在出入口处设置了大门等临时设施，施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。事件二：调蓄池基坑开挖渣土外运过程中，因运输车辆装载过满，造成抛洒滴漏，被城管执法部门下发整改通知单。
事件三：池壁混凝土浇筑过程中，有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞，混凝土运至现场时间过长，坍落度损失较大，泵车泵送困难，施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四：金属止水带安装中，接头采用单面焊搭接法施工，搭接长度为15mm，铁钉固定就位，监理工程师检查后要求施工单位进行整改。为确保调蓄池混凝土的质量，施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制，以确保实现设计的使用功能。
1.写出“五牌一图”的内容
2.事件二中，为确保项目的环境保护和文明施工，施工单位对出场的运输做哪些防止拋洒滴漏的措施? 3.事件三中，施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理? 4.说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因? 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外，还应从哪些环节加以控制质量? 【参考答案——凌平平老师解析】 1．写出“五牌一图”的内容 答案：
1)五牌:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产〈无重
大事故)牌、文明施工牌;2)一图：施工现场总平面图。
2．事件二中，为确保项目的环境保护和文明施工，施工单位对出场的运输做哪些防止拋洒滴漏的措施? 答案：考查环境保护和文明施工的内容，从事土方、渣土和施工垃圾运输车辆应采用密闭或覆盖措施;现场出如口处应采取保证车辆清洁的措施;并设专人清扫社会交通路线。
3．事件三中，施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理? 答案：错误。防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当明落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌，严禁直接加水。
4．说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因? 参考答案：金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm，咬接或搭接必须采用双面焊接。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
5．施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外，还应从哪些环节加以控制质量? 参考答案：对于结构混凝土外观质量、内在质量有较高的要求，设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。对此，混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护各环节加以控制，以确保实现设计的使用功能。
（四）背景资料
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
某公司项目部施工的桥梁基础工程，灌注桩混凝土强度为C25，直径1200mm，桩长18m，承台、桥台的位置如图4-1所示，承台的桩位编号如图4-2所示。
事件一：项目部依据工程地质条件，安排4台反循环钻机同时作业，钻机工作效率（1根桩/2d）。在前12天，完成了桥台的24根桩，后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域，见图4-3，并提出了要求：①每台钻机完成10根桩；②一座承台只能安排1台钻机作业；③同一承台两桩施工间隙时间为2天。1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示。
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
事件二：项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识，并且设置了桩顶定位吊环连接筋，钻机成孔、清孔后，监理工程师验收合格，立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管，导管底部距孔底0.5m.事件三：经计算，编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3，商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球，导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土，经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
问题：
1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划，用图4-4的形式表示。（将此图复制到答题卡上作答，在试卷上答题无效）
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库
2.钢筋笼标识应有哪些内容？
3.事件二中吊放钢筋笼入孔时桩顶高度定位连接筋长度如何确定，用计算公式（文字）表示。
4.按照灌注桩施工技术要求，事件三中A值和首罐混凝土最小用量各为多少？
5.混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作？
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
【二建机电真题及答案】推荐阅读：
17年二建真题及答案10-15
二建历年真题及答案二11-27
二建机电工程资料01-03
二建建筑真题答案10-24
二建工程法规真题答案12-17
专业工程管理与实务(机电工程)(二建)精讲班第38讲作业卷07-20
2024二建真题考试12-27
2024年二建法规真题08-13
二建管理实务历年真题08-20
二建水利实务历年真题12-09