暖气安装合同协议书

暖气安装合同协议书（通用8篇）

暖气安装合同协议书 篇1

遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本工程的施工事项，协商一致订立本协议：

工程名称：

工程地点：

承包范围：

承包方式：包工不包料

建筑面积：

承包单价： /平方米

合同总价： 元，大写： 元 付款方式：甲方按进度支付工程款

付款详细：地下室采暖主管与管井采暖立管完成 甲方支付合同总价的20%

采暖环网1—4层完成甲方支付合同总价的18%

采暖环网5—8层完成甲方支付合同总价的16%

采暖环网9—12层完成甲方支付合同总价的16% 采暖分支管全部完成甲方支付合同总价的25%

其余部分打压完毕，验收合格后全部结清。

其他未尽事宜，另行合理协商。

本合同双方签字后生效，至合同工程竣工交验，结清尾款后，自动失效。

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

年 月 日

安装暖气申请 篇2

关于安装集中供暖设施的申请

XX市热力公司：

我们宿舍楼建设初期，因受市区集中供暖条件的制约，没有安装集中供暖设施。目前，我们宿舍楼所在区域已经具备集中供暖条件，特向贵公司提出安装集中供暖设施申请，请派员来实地考察论证。

宿舍楼原名：XXXXXX，位于XXX路XXX段。现地址为：XX市XX区XX路XX号。宿舍楼为X层X户独栋楼房，每层X户居民。东X户建筑面积为：XXX平方米，中X户建筑面积为：XXX平方米，西X户建筑面积为：XXX平方米。其中：X层东户及X层西户两户居民已经安装供暖设施。

特此申请，望给予解决为盼。谢谢！

暖气安装合同协议书 篇3

文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

钢结构安装施工合同

发包方（下称甲方）：

承包方（下称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人达成一致意见，订如下协议：

第一条、工程概况

1.1 工程名称：车江镇钢结构别墅

1.2 工程地址：湖南衡阳市衡南县车江镇

1.3 工程范围与内容：

主次钢构系统安装，包括钢梁、钢柱、小构件支撑系统、屋面 C 型钢制作安装以及包括图纸中还需要完善的所有与钢构相关的部分；

围护部分安装，包括及屋面树脂瓦、泛水板、收边包角、水槽、落水管；

其它：地面以上钢结构相关部分，钢结构相关构件卸车、制作、吊装费、构件除锈、构件刷底漆及面漆、焊材、氧气、乙炔、安装用的简易脚手架、安全防护材料等所有辅材。钢结构施工工艺：施工准备→钢构件原材料→钢构件除锈→刷防锈漆一道→下料→制作→检验校正→预拼装→预埋件复验→钢架焊接和吊装→支撑系统安装→安装楼承板→钢构件刷面漆→屋面檩条及屋面树脂瓦安装

1.4 承包方式：包人工，包施工机械设备及施工工具，包安装，包质量，包安全文明施工，包通过验收合格，包工期，包耗材、吊机、安装用的简易脚手架、卸货等全部费用。

1.5 工程规模：400 ㎡

第二条、工期

1、施工工期为：以甲方放场通知单开始算 25 个日历天完成。

2、甲方有权要求乙方先完成其中合理的某道工序，乙方必须无条件服从，否则甲方将对乙方每次 3000 元的罚款。

3、如因由甲方负责提供的材料及施工场面影响乙方的工期则工期应作相应顺延。

第三条、工程质量标准

按照图纸设计及规范施工，达到质量 合格标准。

第四条、承包价格

本合同总价款为（大写）：66000.00（合同包干价）（小写）：陆万陆仟元整

第五条、付款方式

1.施工队进场制作施工，3 日内甲方向乙方支付工人生活费（5000.00）伍仟元整。

2.竣工验收合格并结算后 3 个工作日内甲方支付到工程工程（57700.00）伍仟柒佰柒拾元整。

3、剩余 5%作为工程保修金，一年后，且无质量问题，甲方支付乙方工程款（3300.00）叁仟叁佰元整。

第七条、材料设备供应

7.1、本合同工程用于钢结构安装的实体材料均有甲方采购供应。

7.2、除钢结构实体材料外，其他均由乙方负责。

第八条、双方职责

1、甲方责任：

1)甲方向乙方提供有关的图纸资料及材料，甲方提供乙方工人生活用水、用电。甲方协调乙方与其他班组的工作。

2)保证现场道路、用水、用电畅通；

2、乙方责任（1）、乙方必须服从甲方的管理，乙方在施工过程中，以甲方提供的图纸为准，按图施工，不得擅自主张。如涉及实际问题必须征得甲方同意，否则需承担自行更改引起的责任与经济损失；

（2）、乙方管理人员应熟悉图纸，并向操作人员进行严格的技术交底和安全交底，新来员工必须作质量培训和安全教育。

（3）乙方在质量、安全上必须接受政府监督部门和建设单位、监理单位的监督。

（4）乙方在施工过程中，如缺少材料，必须提前跟甲方现场负责人汇报，让甲方及时安排材料进场。甲方交给乙方所有的工程材料，乙方应做好清点工作，如有丢失由乙方自行负责；

（5）乙方必须为自己的施工队伍购买保险，对每位员工做好安全教育工作，如发生事故一切责任由乙方承担。甲方有权检查乙方人员保险购买情况，如发现乙方员工无保险则甲方有权停止无保险员工进场施工；

（6）乙方有义务保护第三方已完成的工程，若因乙方造成第三方工程损坏，由乙方负责赔偿损失。

（7）乙方负责施工区域内安全文明施工。

(8)施工时，乙方管理负责人或技术负责人，必须在施工现场指挥操作，不得擅自离开工地。若需离开工地需经甲方批准。（9）、乙方员工吃饭等生活问题由乙方自己承担。如员工在工地住宿，则必须遵守工地所有规章制度，保持宿舍干净。所有人员禁止打架、斗殴、酗酒现象。

（10）、乙方员工必须遵守安全规章制度，进入施工场所必须配戴安全帽、安全带，如甲方检查不配戴安全设施，则有权罚款 100 元/人/次；

（11）、负责做好本工程竣工验收资料。

第九条、关于工期延误

乙方未按合同约定的竣工日期或甲方工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

第十条、施工质量要求

1、按照别墅施工图进行施工。

2、按照国家相关标准规范进行施工,验收依据钢结构相关规范。

3、质量必须达到国家验收合格标准。

4、工程质量必须通过相关部门的验收，验收不通过时，视为不合格。

5、工程质量保修期一年。

第十二条、合同份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件:施工图一套（已含建筑图及结构图）。

发包方（章）承包方（章）

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

水电工程安装合同协议书 篇4

1 甲方向乙方承诺，付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的20%，箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20%，给水及采暖安装完工后付人工费总价款的30%，穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20%，剩余10%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。

2 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的，每逾期一天，甲方必须向乙方支付五十元的违约金。

3 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必须向甲方支付五十元的违约金。

第五条 纠纷及处理方式的约定

1 因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。本合同工程在施工中或保修期内，由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的损失，甲方主张施工的甲方承担责任及损失，乙方主张施工的乙方承担责任及损失。

2 因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的，可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。

第六条 合同变更及终止的约定

1 本合同由甲、乙双方签字(盖章)后，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。

2 本合同签订后竣工前，甲、乙双方如果一方要终止合同，需以书面形式向对方提出，经对方同意后，提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的10%支付给对方违约金，支付完账款后本合同终止。 3 本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的，甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减，经双方协商一致后必须签订补充协议。

4 本合同签订后竣工前，若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的，甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前，若甲方未按所承诺的付款方式付款的，乙方有权终止本合同。上述原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款后，本合同终止。

5 非乙方原因工程半途停工达半年以上，乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款，支付完后乙方有权终止合同。

6 本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，甲方必须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费，办理清算手续并

支付完账款后，本合同终止。

第七条 附则

1 本合同工程保修期给排水工程 年，电气工程 年，采暖工程 个采暖期，保修期以后乙方不负责维修。

2 本合同甲、乙双方签字(盖章)后立即生效，且涂改无效。 3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方签字(盖章)：

乙方签字(盖章)：

年 月 日

水电工程安装合同协议书范文三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

一、工程概况：

1.1、工程名称：

1.2、工程地址：

1.3、结构形式：高层短肢剪力墙结构，地下二层地上27(18)层，地上层高2.9m，

栋住宅总建筑面积约。

1.4承包范围：

包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容

(1)给水系统预埋及安装;

(2)排水系统预埋及安装;

(3)给水设备安装及调试;

(4)采暖系统预埋及安装(地暖除外);

(5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;

(6)避雷系统的安装;

(7)消防水电系统的预埋及设备、设施安装;

(8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;

1.5、承包方式：

1.6、承包内容：水、电、暖、消防系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

二、工期要求：

2.1、开工时间：年月日;

完工时间：年月日;

备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

三、质量要求：

3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

四、安全文明施工要求：

5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施

工人员和相关人员的绝对安全。

5.2乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

五、双方义务：

(一)、甲方义务：

1、向乙方提供施工图纸一套;

2、完成技术交底及安全教育、交底;

3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。

(二)、乙方义务：

1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准;

2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;

3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符;

4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换;

5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;

6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

六、安全事故处理：

1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。

七、合同价款及支付方式：

1、本合同以单价31元/建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械(甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片)、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%;其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15日前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙

方结算工程款的95%;工程款的5%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次支付乙方。

3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据：

①电气系统预埋 4元/平方米

②电气穿线带丝 4元/平方米

③电气设备、设施、开关面板灯具的安装 4元/平方米

④电气综合调试及验收 3元/平方米

⑤水、暖、消防系统预留预埋 4元/平方米

⑥水、暖、消防系统干管安装 5元/平方米

⑦水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装 4元/平方米 ⑧水、暖、消防综合调试及验收 3元/平方米

九、争议解决：

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、合同终止：

乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

十二、合同份数：

本合同一式六份，具有同等效力，由甲方执四份和乙方执贰份。

甲方：(签字) 乙方：(签字) 盖章: 盖章：

暖气维修合同 篇5

甲方：XXXX 乙方：XXXXXX 因地沟管道出现严重漏水现象，彻底更换为PPR管道，并加装部分暖气，经双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下暖气管道更换协议：

第一条

维修项目及资金

维修费用XXXXX元（XXXXX佰元整）。（见明细）第二条

维修时间

2016年7月15日——2016年8月15日 第三条 质量要求

更换维修项目应符合保暖设施的规定和要求并保证在三年内出现漏水由乙方无偿更换维修。

第四条

付款方式

完工后甲方经验收后付90%，剩余10%保修金，两年后付清。第五条 合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

暖气安装合同协议书 篇6

南方一般的房屋都没有集中供暖，只能用独立采暖的方式进行家庭采暖，很多家庭尤其是已装修家庭都会选择暖气片这种安装简单，使用方便的采暖方式，那么家用暖气片安装使用时有哪些需要注意的问题呢？

一、如果您使用的暖气片是做为采暖终端，那么暖气片的正面一米内范围内最好别放置物品。遇到阴雨天气，不少用户喜欢在暖气片上晾晒衣物，或是用过长的窗帘遮盖住暖气片，有的还在暖气前摆放家具，这样都会影响暖气片的散热效果。因此，为了不防碍暖气片均匀释放热量，暖气片正面1米内最好不要放置物品。

二、多种材质的暖气片混装可引起运行失调。客厅、卧室用好材质的，厨卫空间用一般材质的，这种做法看似有轻有重，省了点钱，却会造成采暖隐患。湖南世友采暖明确表示，将不同材质暖气片安装在同一系统里，有可能使轻型暖气片内表面出现损伤或破坏保护层；而电子电位不同，还可能造成漏水；此外，由于设备变更，还存在运行失调的隐患。

三、当室温低于0℃时，长期不采暖房间的暖气片不能完全关闭所有阀门，由于暖气片或管道内部水受外界影响膨胀时，采暖炉内部膨胀水箱无法起到缓解压力的作用，严重时将导致暖气片或管道破裂。

四、包暖气会提升能耗。为了美观包暖气的做法是错的，因为暖气被罩住后热量出不来，不但影响房间温度，还使得暖气片里面的水温升高而阻断了供热的能源消耗，既降低了功效，还提高了能耗。另外，外罩也给暖气维护和维修带来了安全隐患。

五、暖气片安装时，铝塑管必须用接头连接，不能打弯，否则容易导致管道漏水。每个接口都必须缠麻，接口与铝塑管要保持在同一个水平位置上，以避免产生水压而给接头造成压力，导致接口漏水。

六、使用暖气片室内温度最好不要与户外温度相差过大，一般室温保持到18℃左右即可。因为室温每升高1℃，系统的耗能将增大10%左右。而且温差过大，人容易感冒，对健康也不利。

暖气片购销合同3篇 篇7

甲方：小区 乙方：铭诺水暖行

一、乙方安装的产品及质量要求：

1、乙方安装的公司的品牌散热器，产品必须符合国家相关规定。

2、乙方不得随意更改售与甲方散热器的外观尺寸型号。

二、甲乙方双方对安装散热器应承担的责任：

1、因暖气片质量问题出现的经济损失由乙方承担。

2、乙方销售的暖气片，免费保修三年。

3、在保修期内暖气片及配件出现质量问题乙方随叫随到准时维修确保甲方取暖安全。

4、因甲方人为原因造成的损失不在保修范围内由甲方承担。

三、产品、型号、外观、价格：

四、付款方式：

付款分两次进行，合同签订后，预付总造价的40%，安装完成后共余额部分一次付清。此合同签订之日生效。

甲方签字： 乙方签字：

201 年 月 日

篇二：暖气片供货合同

合同编号：20100210

出卖人（以下简称“甲方”）： 山东泰鹏家居有限公司

买受人（以下简称“乙方”）： 肥城市鑫鑫工贸有限公司

第二条 质量标准：钢质散热器必须按照国家现行规范及技术标准GB50242-2002的技术要求进行生产，并严格执行经八路高层住宅招标文件JAJB-0104的规定。材料进场后如需进行复试、检测一切费用均由甲方承担。

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：在规定的期限内对所供应的产品质量负责。第四条 包装标准、包装物的供应与回收： 无

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：原材料检测检验报告、合格证原件。第六条 合理损耗标准及计算方法： 无

第七条 标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由甲方承担。第八条 交（提）货时间、方式、地点：交货地点为济南经八路高层住宅工地东楼。交货时

间：以乙方书面通知时间为准。交货方式：双方按合同、国家质量标准及图纸进行验收。

第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输到经八路高层2号院工地东楼，甲

方承担运输途中一切费用和卸车费用，在运输及材料装、卸过程中发生的一切事宜均由甲方承担。

第十条 检验标准、方法、地点及期限：货到工地后由乙方工地负责人和工程监理进行验收，发现到货与合同规定的品种、规格、材质、数量、质量不符，应在7日内提出异议。

第十一条 成套设备的安装与调试： 成套设备的安装与调试均由甲方负责。第十二条 结算方式、时间及地点：按实供数量结算，货到工地验收合格后供方出示正式

发票15日内付货款50%，安装完毕验收合格后付至总货款的95%，余款5%为质量保证金，交房验收合格后2年内无质量问题付清所有货款。

第十三条 担保方式（也可另立担保合同）： 无

第十四条 本合同解除的条件： 合同待质保期满，双方货款结清后，10日内合同自动失效。第十五条 违约责任：

1．工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，甲方应按逾期交货部分货款总值 2‰ 计算向乙方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给乙方造成的经济损失。乙方有权解除合同。2．甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值的 2‰ 的违约金。乙方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由乙方承担。

3．产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款2‰ 的违约金。

4.产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如甲方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，甲方应按延期交货价款的 2‰ 作为违约金付给乙方。

5.甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。

6.本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。7.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

8.本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

第十六条 合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。

第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，双方约定依法向 济南 铁路运输法院起诉。第十八条 本合同一式陆份，乙方肆份，甲方贰份，自签订之日起生效。

第十九条 其他约定事项：（1）甲方在履行合同期间，应执行国家及行业有关安全质量的法律法规，如甲方在履行合同期间发生安全质量问题，甲方应负全部责任，并负责赔偿。（2）甲方在履行合同期间，应执行国家及行业有关环境及职业健康方面的法律法规，如甲方在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题，甲方应负全部责任并负责赔偿。

出卖人（章）：肥城市鑫鑫工贸有限公司买受人（章）：中铁十局集团济南铁路工程有限公司

住 所： 邮政编码：

法定代表人： 委托代理人：

住 所： 邮政编码： 法定代表人：

委托代理人： 电 话：

传 真： 开户银行：

帐 号：

电 话： 传 真：开户银行：

帐 号：

签订地点： 济南市经八路2号院高层住宅工地 签订时间： 2010 年 2 月 10 日

篇三：暖气片购销合同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本合同共同遵守。

第一条：产品型号、规格及单价

第二条：产品质量标准本产品符合国家相关产品标准，并提供检测报告，如进行打压测试，有部分产品不符合产品标准，由供货商承担更换合格产品。

第三条：供货方式及验收

货物由乙方运输至甲方指定地点（工地现场楼下），甲方可现场抽样验收，并签字接收，接收后甲方负责货物安全，乙方在本合同中，只负责提供产品，无安装施工。

第四条：结算及付款方式

因本产品属于定制产品，故甲乙双方签订合同后，甲方须一次性付给乙方，合同金额的60%，即元，供货周期12-15天，以签订合同次日起计算，货到现场，甲方签收后，付余下合同金额的40%即元，甲方不得拖欠工程款，如有违约每天按合同金额的1%进行赔付，乙方不得延迟供货周期，若延迟每天按合同金额的1‰赔付，本合同价格无税款，如甲方需要开税票需自行承担费用。

第五条：其他未尽事宜，双方可补充商议，本合同一式两份，双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：

： 年 月

暖气安装合同协议书 篇8

年产5000吨甲壳生物多糖项目

江苏金壳生物医药科技有限公司

20KV配电房配电设施安装工程

施

工

合同

发 包 人：江苏金壳生物医药科技有限公司

承 包 人：江苏永达电力电信安装工程有限公司

合同签订日期：

合同编号：JSJK－GC369－019 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

工程施工合同

发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就 江苏金壳生物医药科技有限公司 20KV配电房配电设施安装工程施工达成一致意见，特订立本合同双方共同遵守执行。

一、工程名称：20KV配电房配电设施安装工程

二、工程地点 江苏省盐城市大丰港盐城海洋生物产业园（黄海药谷）

三、工程承包方式：本工程属总价包干性质。即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等、包验收送电。甲方不再额外承担与本工程相关的任何费用，若工程竣工决算与本合同约定的工程造价（闭口价）有差异，则差异部分由乙方自行承担。

四、合同工期：本合同签订后，乙方接甲方书面通知开工之日起，确保于45日内工程全部竣工验收合格，且完成送电。

五、工程造价：（含税包干价，税率11%）¥000000 元（大写：）。本造价包括但不限于工程施工费及措施费、材料费（含高压进线部分）、设备费、设备运杂费、设备装卸费、设备保险费、设备安装调试费、设备入网检测费、供电局入网服务费、供电局审批协调费、系统调试费、生产准备费、建设管理费、项目技术服务费、直接费、间接费、基本预备费、材料设备损耗、劳保费、利润、税金及不可遇见因素风险和与市政及相关部门协调、申请、审批等费用。

六、工程内容：

1.乙方必须按照甲方确认的施工图纸及设计说明进行施工，确保工程符合现行国家标准及相关规范要求。

2.乙方负责向工程施工所在地政府相关职能部门（如交警、路政、市政、供电公司但不仅限于上述相关单位）申办报批手续。

3.施工范围为按照设计图纸全部内容要求进行配电房安装等相关工作。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

作内容包括但不限于：电气工程施工，材料及设备的供应（甲供材除外）、安装、试验、调试、入网检测，入围通电申请及许可，工程保修服务，与电力及其他相关部门协调、申请、审批等工作。

4.乙方进场前应提供完整施工进度计划给甲方，并经甲方确认后执行。

5.乙方应遵守甲方施工现场的相关规章制度，配合甲方及监理单位的管理。

5.1在施工过程中，因质量、安全原因被罚款或要求返工所发生费用全部由乙方承担。

5.2确保文明施工、安全施工。乙方确保投入生产施工的人员、机具应符合安全生产施工的要求。

5.3乙方应自行为其员工交纳保险，费用已经包含在报价中。

5.4施工过程中乙方人员的人身安全、财产损失或因乙方施工造成甲方或第三方的人身、财产的侵害及损失全部由乙方承担。

5.5属于乙方的材料、设备、车辆、人员、机具等保险义务和费用由乙方自行承担。

七．履约保证金：乙方在签订合同前须向甲方提交履约保证金10万元（壹拾万元），提交方式为转账，乙方不得将此保证金抵作其它费用。

八、付款方式：

1、在签订合同十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10﹪预付款；

2、在设备安装完毕后十个工作日内，甲方支付合同总价的50﹪；

3、在工程竣工验收合格并且正式送电后十个工作日内，甲方支付合同总价的35﹪，退回履约保证金（不计利息）。

4、余款（合同总价的5%）作为保修金，交付使用两年后结算。

5、甲方付款60%后乙方需开具合同全额增值税专用票据。

九、设备材料供货：

1．本工程主材费、辅材费、电气设备费（甲供材除外）等均由乙方承担，且材料设备（甲供材除外）圴由乙方提供，甲方有权对乙方提供的材料随时进行抽检。

2．所有材料、设备的主要性能及技术指标必须符合国家现行规范标准。

3．乙方提供本工程所有之材料、设备应按甲方要求进度准时进场，江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

否则造成甲方工期延误或费用损失全部由乙方承担。

十、隐蔽工程及中间验收： 1.在隐蔽工程达到验收条件时，乙方应提前一天通知甲方进行验收，并做好相关验收记录。只有在甲方对隐蔽工程验收合格后乙方才能进行后续工程的继续施工。

2.甲乙双方应做好隐蔽工程及中间验收记录，验收记录由乙方保存。工程结束后由乙方整理后上交到甲方。

十一、工程质量：

1．施工质量应符合相关规范及要求，以及电器装置质量检验、评定标准的有关规定；

2．本工程质量以通过工程所在地供电部门验收、正式送电为合格。

十二、双方违约责任：

1．乙方未按合同规定日期竣工送电，每延迟一天应承担合同总价款1%违约金直至送电完成，但因甲方原因而同意延期的除外。

2．甲方未按合同约定时间支付工程款，且未经乙方同意延期的，每延迟一天按中国人民银行有关同期贷款利率规定支付当期应付款项利息。

十三、质量保修期及责任：

1．已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护，由于乙方保护不善，发生设备损坏、被盗，由乙方自费予以修复、补充；因甲方提前使用或擅自使用造成设备损坏或其它问题的，由甲方自行负责。2.工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。3．如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须赶到现场维修或更换，并应在24小时内更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

十四、争议解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式；若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

十五、本合同一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

十六、附件(附件为合同组成部分，与本合同具有同等法律效率)：

1)招标文件 2)图纸

3)投标报价书 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

4)工程质量保修协议 5)形成合同的其它文件

本合同一经甲、乙双方签字并盖章后立即生效。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 年

月 日 乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：签订日期： 住所: 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行账号：

签订日期： 年 5

月 日

江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

合同附件：

江苏金壳20KV配电房配电设施安装工程

工程质量保修协议

建设单位：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）施工单位：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，特订立本协议双方共同遵守执行。

一、保修期限

工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。

二、保修项目内容及范围

乙方所负责施工的全部工程内容，包括乙方所供材料及设备。

三、保修责任

如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须到现场维修或更换，并应在24小时内无偿更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

四、争议

在协议履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式解决，若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

五、协议生效与终止

1．本协议自工程竣工验收合格且正式送电之日起生效。2．工程保修期满，本协议即告终止。

六、协议份数 本协议一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。