装饰工程增项补充协议

2024-06-24

装饰工程增项补充协议（精选8篇）

装饰工程增项补充协议篇1

工程施工合同增项补充协议

发包人：承包人：工程名称：工程地点：

工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）工程造价(元)：（大写）,（小写）已签订的《工程施工合同》备案编号：

（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：

（二）《工程施工合同》工期变更为开工

****年**月**日，（三）竣工

****年**月**日，合同工期总日历天数

天。

（四）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

（五）本补充协议一式三份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

****年**月**日

工程补充协议篇2

协议书

发包人（全称）：(以下简称甲方)承包人（全称）：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的具体施工事项协商一致，订立本协议书，在履行中标合同的基础上，凡与本协议条款不一致的条款，均以本协议书为准。本协议与备案合同具有同等法律效力。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程范围： “资金来源：自筹

二、工程承包范围承包范围：施工图纸列明范围。具体总承包施工范围为土建、装饰、安装

工程（水、电、弱电）的施工。

承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

三、专业分包工程

1、门窗工程。（包括进户门、铝合金门窗等）。

2、外墙装饰工程（外墙保温及装饰面层）乙方做一度刮糙，二度粉平。

3、室外总体工程（包括上下水、道路、绿化等），出墙管按施工图由乙方施工。

4、燃气室内外管道（外墙以内的预埋套管由乙方施工），强电的户外管线。

5、弱电（包括电话、智能化、有线电视）系统（外墙以内的预埋套管由乙方施工）。

6、电梯工程。

7、消防系统。

8、住户配电箱，弱电信息箱等。

四、合同工期

1、开工日期：计划开工日期20年月日（实际开工日期按施工许

可证和发包方的开工审批报告）

2、竣工日期：20年月日

工期总日历天数天。

3、若达不到合同中所约定的工期按每延误一天按合同造价的3‰（施工单位自行承诺）支付违约金。（非承包方原因造成延误的除外）

4、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任；

1）承包人必须对达不到约定质量标准的工程无条件进行返工，直至达到验收合格标准。

2）工程质量一次验收合格，确保区优质结构工程，争创市优质结构，如达不到罚合同造价的5元/m2。达到区优质结构工程，奖励5元/m2。

3）由于承包方直接原因造成的整改或返工造成的工期延误仍按每延误一天罚合同造价的3‰执行。

4）若返工后工程仍达不到合格标准，承包人除支付上述规定的工期延误违约金外，还应向发包人支付工程质量违约罚金，即合同总价的2%。并且发包人有权选择第三方完成剩余工程，所需费用由承包人承担。

5）确保文明工地，如达不到罚5元/㎡（建筑面积）。达到奖5元/㎡（建筑面积）。

6）、出于对小区品牌的追求，如今后要求创白玉兰工程；则要增加的费用日后待议。

五、工程分包

1、本工程发包人同意由具备相应资质和相应技术能力的分包人来承担非主体工程，分包人的确定必须经过本工程发包人书面确认。

2、本工程发包人同意承包人分包的工程：三方协议

对于发包人指定分包单位的付款，如承包人无正当理由不按时付给分包单位工程款的，经发包人确认后，发包人有权直接支付分包单位工程款，并在支付给承包人的工程款中扣除，并对承包人酌情采取经济惩罚。

六、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：

承包人采购的各种材料设备、规格、性能必须符合设计要求，在进场前向甲方及监理方工程师提供质保书、出厂检验合格证、进沪许可证、上海市建设工程材料准用证，得到甲方及监理方工程师同意后进货，进货后立即向甲方及监理方工程师提交报验单，经甲方及监理方工程师验收签字后进场使用。不按上述顺序办理，甲方及监理方工程师认为所进材料不能使用，需要退场，由此引起的一切损失由承包方负责。根据见证取样的有关规定，部分材料必须在见证员监督下取样送试，检验合格后才能用于工程上，费用由发包人承担。

七、工程结算

1、本工程的项目安全文明施工措施费按直接费的3.2%（3~3.4，含临时设施费）取定；

2、本工程结算参照沪建交〔2009〕995号、沪建市管〔2010〕29号规定按上海市2000定额，土建综合费率取定为 6 %（3-8），安装综合费率为 36 %(31-41)；人工工资按实际施工期间的《上海建设工程造价与交易信息》（中准价）的平均价计算；主要材料按实际施工期间的算术平均价计算（成型钢筋不下浮；水泥、商品混凝土、砌块、木材、砂石料、商品砂浆等按中准价下浮3%结算），其他材料和饰面材料由甲方核定的价格为结算依据。

3、混凝土的模板和脚手架及垂直运输计入直接费。

4、工程总承包配合服务费按专业分包工程总造价的 4%（3-5%）计取，并不得再向分包单位收取任何费用。

5、工程施工期间的水电费由甲方代缴代扣；其中生活用水用电按实际发生费用纳入工程造价内，作为税前补差项目进行结算。

八、工程结算审价

本工程竣工验收后，乙方应在双方配合下在一个月内将完整的竣工结算资料完成并交送甲方委托的结算审核单位。结算审核单位应在双方配合下，叁个月完成结算审核的初稿。在双方配合下，一个月内完成终稿。依据审价收费规定，送审价超出审价定价的5%部分审价费由乙方支付。

九、总包配合服务范围

l、甲方指定专业分包项目由乙方与专业分包签订合同，并全面负责其施工质量、进度及提供技术支持（如水准，标高等基准）、大临设施（包括生活和生产设施）、供水供电及排水、登高（含脚手架）和垂直运输，即招标文件中说明的由总承包承担的管理（包括工程款支付、质量、安全、工期）等诸方面的内容。(含施工临水临电费等)

2、乙方与专业分包合同中有关质量标准及规格、安全生产、文明施工、结算与付款方式、材料供应方式、双方责任、中间验收和竣工验收等相关条款，同等于甲方约束乙方的条款。

十、工程款支付

1、本工程预付款合同造价30%。

2、承包人向甲方及监理方工程师提交己完工程量报告的时间：承包方每月月报本月完成工程量。

3、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

支付的方式：主体结构验收后30 天内支付核定的实际完成工作量的70%拨付；工程竣工验收合格后30 天内支付至全部核定的实际完成工作量的80%拨付；工程竣工审核结算后实际支付结算造价的97%；审价通过的工程竣工结算价的3%作为保修金，发包人在质量保修期满后30天内无息将保修金分期支付承包人。

十一、质量保修

1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

2、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

十二、竣工后工地的清理

工程竣工验收合格后15天内，将工程范围内的所有临时设施全部清场，若乙方在规定的时间内不及时清场，甲方有权委托第三方清楚，所发生的费用在最后支付的安全文明施工费内扣除。

十三、保修金的支付

保修期达二年后：30天内无息支付预留保修金的50%；保修期结束后30天内无息支付预留保修金的余额。

十四、争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：

由施工所在地人民法院诉讼解决。

十五、其他未尽事宜双另行协商。

本合同正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份。

十六、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定双方签字或加盖公章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

工程量增加补充协议篇3

建设单位：无锡市产品质量监督检验中心（甲方）施工单位：南通五建建设工程有限公司（乙方）

光伏产品及发电系统户外检研平台建设项目工程由南通五建建设工程有限公司承建，根据建设单位要求需增加工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1、增加工作量明细详见附表；

2、以上增加工程量概算金额：约600万元；

3.工期要求：按原来合同工期不更改； 4.承包方式、双方权力责任同原合同；

5.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同； 6.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决； 7.本协议一式4份，甲方2份，乙方2份； 8.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）

施工单位：（公章）负责人：

土建工程施工合同补充协议篇4

甲方：广州市万科房地产有限公司

乙方：浙江金厦建设有限公司

由于工程量增加和设计变更，甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

1、工程的竣工日期顺延至二〇〇九年七月三十一日。甲乙双方都不承担工期违约责任；

2、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

3、由于工程延期、工程量的增加和设计变更所发生的费用，乙方在主合同以外所增加部分，应在情况发生后10日内向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后10日内予以确认。

4、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

5、工程造价计算依据以本协议相关条款，设计院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场确认。

6、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

7、本协议为主合同（GZ-JS-01Q-施工-3205）不可分割之附件，主合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

8、本补充协议经甲、乙双方签字盖章。

甲方：乙方：

代表：代表：

装饰工程增项补充协议篇5

方）承包人：黔西南州协力建设有限公司（以下简称乙方）经甲乙双方共

同协商，现对于2012年12月20日签订的《建筑施工合同》作如下补充，供双方共同遵守。

一、补充施工工程概况

1、贵定县人民医院附属工程（出入口车道毛石挡墙、1号道路、2

号道路、广场、地下室出入口车道、室外排水沟等）。

二、工程质量、安全及工期要求2-1.工程质量：严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。2-2.乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设

计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。2-3.乙方必须按国家现行安

全法规进行施工，实行文明施工，要建立施工安全责任制度，采取必要的安全防护措施，消

除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。造成施工伤亡事故，由乙

方负完全责任。2-4.竣工日期：与门急诊综合楼同步完成。若甲方要求调整工程进度计

划，须提前15天通知乙方，乙方必须按要求时间作出相应调整。

三、工程价款全国注册

建筑师、建造师考试备考资料历年真题考试心得模拟试题 2按市政2004定额计算

四、结算依据4-1.以设计施工图、设计变更文件、甲方及监理工程师的签证文件为依据计算工

程量。4-2.材料费等相关费用的市场价调整参照原合同相关规定执行，以甲、乙双方及监

理工程师签证为准。4-3.主要建筑材料质量参照原合同相关规定执行，由甲方及现场监理

工程师认可。4-4.其他条款参照原合同相关规定执行。

五、付款方式5-1.付款方式按原

合同相关规定执行。5-2.乙方必须保证施工期间民工工资的发放，否则由此造成的民工工

资纠纷总是由乙方负责。

六、竣工验收与结算6-1.工程竣工验收合格后，承包人在10

天内将完整的工程结算资料报送发包人审核办理结算手续。6-2.具体竣工验收和结算程序

参照原合同相关规定执行。

七、保修责任7-1.本工程保修金按工程总造价的百分之三（3%）

暂留甲方； 7-2.乙方对本工程承担保修责任期限：两年7-4.乙方竣工验收之日起为保修

期起始日。一年后甲方将保修金返还乙方50%，两年后甲方将保修金返还乙方50%。

八、交工验收工程竣工资料一式陆份。

3九、违约责任任何一方违约，应向对方赔偿因

违约造成的损失，责任认定及赔偿计算由双方协商确认，如协商不成，可向贵定县人民法院

提起诉讼。

十、履约责任10-1.本补充协议与原签订之《建筑工程施工合同》具有同等法

律效力，在本协议规定的工程范围内若两者抵触时，以本协议为准。10-2.如有未尽事宜，双方协商解决。10-3.本协议一式六份，经甲、乙方签章后生效。甲方：乙方：法人代表：法人代表：签

工程监理合同补充协议11 篇6

甲方：江西股份有限公司

乙方：江西监理有限公司

鉴于：

甲方和乙方于2012年2月14日共同签署的《江西公司厂房监理合同》，因实际施工中，雨水天气过多等原因，造成工期延误，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，特订立以下补充协议。

一、甲方从日起，每月支付元监理人员工资，直至工程结束

二、乙方继续现场监理工作及所有工程监理资料的完善；

三、甲方根据原监理合同，先支付部分工程监理费计万元整。

本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

工程委托监理合同补充协议范本篇7

监理人：

第一条本合同使用的法律及监理依据：

1、中华人民共和国合同法;

2、中华人民共和国建筑法;

3、建设工程质量管理条例;

4、建设部工程建设监理规定;

5、山西省建设监理管理办法;

6、国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法;

7、本项目建设工程施工合同;

8、本项目建设工程委托监理合同。

第二条监理内容：本项目施工质量、建设工期、建设资金使用情况等项内容。

第三条监理范围：本项目施工各阶段全部工程内容。

第四条监理标准和要求：

国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法及本项目建设工程施工合同相关条款。

第五条监理权限：见《建设工程监理委托合同》第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利，需事先获得委托人的书面授权。

第六条监理程序：

1、编制工程建设监理规划;

2、按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则;

3、按照建设监理细则进行建设监理;

4、参与工程竣工预验收，签署建设监理意见;

5、建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。

上述资料应由委托人认可。其中监理规划及细则应在本合同签订日内，报委托人确认。

第七条监理方法：应当按照工程监理规范要求，实行驻地监理，跟班作业，采取巡视、旁站、平行检验等形式，或者遵循本行业惯例，对建设工程实施监理。

第八条监理工程师任职条件：监理人委派的总监理工程师以及其他监理工程师，不少于五人，并均应获得建设部门颁发的监理工程师资格证，且专业对口，并附有详细个人履历。自本合同签订日内，提供委托人签字确定，一经确认，非经委托人同意，监理人不得擅自变更。

第九条监理人不得转让监理业务。

第十条监理人的报酬：总计贰拾万元，包含税金。

第十一条监理机构的日常办公费、交通费、通讯费、食宿费，全部自理。

第十二条将《建设工程委托监理合同》第四十八条更改为“监理人对于由其编制的所有文件不拥有着作权，该项权利归属委托人”。

第十三条工程监理的附加工作和额外工作，必须在工作之前，双方事先以书面明确之。

第十四条本合同履行期始于年月日，终于《建设工程委托监理合同》第三十三条前半段规定的条件，并合理延伸至本建设项目保修责任终止期。如果出现《建设工程委托监理合同》第二十五条的情况，双方应以书面形式约定之。并区分工程建设进度推迟或延误的原因，分清责任。由于监理人不履行或不适当履行职责，造成工程停滞不前或延误，给委托人带来损失的，应当承担赔偿责任。

第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利，需事先获得委托人的书面授权

源自于建筑资料

; 第十五条排除《建设工程委托监理合同》第二十九条第二款、第四十条的适用。

排除《建设工程委托监理合同》第三十一条、第三十六条的适用。监理工作中止期间，监理人不享有报酬。

第十六条保修期间的责任，由监理人继续监理，该监理不属于工程监理的附加工作和额外工作，是履行本合同的附随义务，该报酬包含在监理人提供的正常工作之内。

第十七条《建设工程委托监理合同》第四十三条规定的监理人享有的权利，应事先获得委托人的同意。

第十八条争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不成双方均同意将争议提交太原市仲裁委员会。

第十九条本补充协议为《建设工程委托监理合同》有效之组成部分，具有同等效力。该补充协议的任何内容与《建设工程委托监理合同》冲突的地方，以本补充协议为准。

委托人：(签章) 监理人：(签章)

住所：住所：

法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)

开户银行：开户银行：