基坑支护分包合同（精选10篇）
基坑支护分包合同 篇1
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，就***************(工程名称)基坑支护工程事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等有关法律规定，结合工程具体情况，为明确双方权利、责任、义务，制定本合同，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、详见施工方案)
4、承包方式：
二、合同工期:
开工日期：11月30日(以甲方下达的开工令为准)
竣工日期：1月8日(土方完成后7日内完成)
施工工期： 40 天
三、质量标准：按照国家及省、市的有关规定执行。
四、合同价款：
土钉墙支护(含挂网喷浆)固定综合单价240元/平方米。
挂网喷浆固定综合单价80元/平方米。
金额(人民币)暂按￥140万元 (大写)壹佰肆拾万元整(以工程结算最终工程量为准)
注：(以上单价包含税金、设计费、专家评审费、施工费、试验费、材料、采保费、运输费、设备费、脚手架费、水电费等所有费用)
五 、结算方式：
结算时以实际最终完成量进行结算。
1)、本合同价款采用固定综合单价，结算工程量以发包方、监理单位和承包方共同认可的实际完成工程量为准。
2)、施工过程中若发生支护方式调整，结算时参照已有的综合单价调整综合单价进行结算。
3)、承包人提供的工程结算数据要真实、可靠，发包方将依据提供工程量核实后，进行签认。承包人根据淄博市建委专家评审的施工方案进行施工。
六、工程进度款支付时间和方式：
1)、工程完成30%后，付总价款的20%。
2)、工程完成60%后，付至总价款的35%。
3)、工程完成80%后，付至总价款的55%。
4)、过坡支护工程全部完工并经建设单位、监理单位、施工单位共同验收合格，发包人支付工程款的80%，预留20%质保金，待基础土方回填完毕后30个工作日内，发包人将剩余工程款一次性结清。
七、双方驻工地代表
1)甲方(建设单位)驻工地代表负责行使本合同权利并履行义务;
2)乙方驻工地代表(分包单位代表)负责行使本合同权利并履行义务。
八、工程质量、施工安全及验收：
乙方在施工过程中必须严格执行国家技术标准进行施工，保证质量，工程竣工按照国家相应技术规范验收。
乙方应遵守工程建设安全管理有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。
九、双方的主要责任：
甲方责任：
1、施工现场具备施工条件的要求及完成的时间;开工前具备开工条件。
2、水准点与坐标控制点交验要求：开工前书面提交，现场交验。
3、图纸会审和设计交底时间：图纸提供后再定。
4、及时办理工程签证，按本合同约定支付工程款。
5、甲方需保证现场“三通一平”条件，确保正常施工。
乙方责任：
1、完成支护施工方案设计并负责其费用，根据淄博市建委安全生产办公室专家评审的施工方案进行施工。
2、按合同规定和甲方的指令施工，完成本合同各项工作。
3、按合同规定和甲方的要求提交工程施工组织设计及方案、施工进度报告和进度计划。
4、承担施工现场安全保卫工作，提供和维护夜间施工的照明、围栏等安全保卫设施及标志。
5、遵守淄博市政府部门有关场地交通、环境保护、施工噪声、安全防护、文明施工等的管理规定。
6、每周一提交上周经甲方工程师验收的完成量报表及本周施工计划。
7、施工现场清洁卫生的要求：按照本市有关规定及甲方对施工现场的具体要求，施工过程中服从甲方、监理及总包单位的管理安排。
8、施工中属乙方责任出现机械、人身伤害事故，由乙方自行承担责任。 给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。
9、属乙方施工质量原因造成的破坏，由乙方承担全部责任。
10、乙方保证文明施工，不打架斗殴，因乙方原因触犯山东省、淄博市治安管理条例等有关规定，责任由乙方承担。
十、材料设备供应
乙方采购的材料：应按照标准与规范、设计要求和技术要求采购，并提供合格证明，对材料质量负责。其生产厂家、型号、数量、质量和价格等指标均应在事前征得甲方的书面认可，然后乙方方可采购供应，否则有才造成的经济损失由乙方负责，工期不得顺延。
十一、违约责任：
1、因乙方原因造成施工进度计划内分段工期及工程质量出现问题引起的后果总工期延误累计达到7天，视为乙方根本违约，乙方赔偿甲方的损失并应当支付本合同总价10%的违约金，甲方有权解除合同，且有权将乙方清出现场，另行选择施工队伍。
2、因甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行或甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款和不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期，甲方赔偿乙方的损失并应当支付本合同总价10%的违约金。
3、若乙方转包本工程或未经甲方书面同意擅自分包，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金。
4、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追赔。
十二、其他
1、专门用于本工程的、由乙方提供的所有设备、设施和材料一经运到现场，如果无甲方代表的书面同意，不得将上述物品运出现场;除非合同另有约定，甲方无论如何时，均不对乙方的上述物品的损失或损坏负有责任。
2、本工程不转包，无甲方书面同意不对本工程整体或其中部分进行分包，即使甲方同意分包，亦不应解除乙方按本合同规定应负的责任或义务。
3、乙方负责办理合同工程项目一切保险及人身安全，承担一切保险的所有费用。
4、工程的每一工序在乙方自检、复验完毕后，如果甲方或甲方委托的监理人抽查中发现该工程质量不符合质量要求、需返工的，甲方有权要求其返工，乙方按要求整改。
5、支护工程竣工验收，并不免除乙方的质量责任。
6、本合同一式六份，甲方四份、乙方份，自双方签字盖章之日生效。工程付款后本合同自行终止。
7、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章)： 总包单位 乙方(盖章)：分包单位
委托代理人代表: 委托代理人代表：
签订日期： 年 月 日
基坑支护合同 篇2
组长姓名： (以下简称乙方)
根据基础工程建设施工需要，甲方将**9#楼基坑支护 的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经甲乙双方协商特制定如下条款：
一、承包方式及其它
1、承包内容：基坑支护
2、承包方式：人工费
3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。
二、甲方责任
1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。
2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。
3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。
4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。
5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。
6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按规章制度进行奖惩。
三、乙方责任
1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。
2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。
3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。
4、参加甲方组织的工序检查，分项质量检查评定;对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。
5、乙方必须安全生产，安全事故(经济损失￥10000.00元以内)由乙方自行负责。
四、违约责任
1、若因甲方原因造成乙方停工，甲方给予乙方一定数量的生活费补助。
2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担甲方的一切经济损失(总承包的工期罚款及机具的租赁费等)。
3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。
序号 工作内容 单价
1、基坑支护人工费全包，含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。20.00元/㎡
2、机械进出场费用由乙方承担。
3、
附：单项工程计价表：
甲方负责人： 乙方负责人：
经 办 人： 经 办 人：
基坑支护土方承包合同 篇3
(以下简称甲方) (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、和建设工程施工合同文件等有关规定，甲方将承建的蜀都惠园工程的基坑支护工程交由乙方承包，承包方式为双包(包工包料)。为了明确双方的责任、权利、义务。结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守：
第一条 工程概况 1.1工程名称：蜀都惠园 1.2建筑面积：178000㎡
1.3工程地址：成都市成华区蜀都大道北侧(水碾河路) 1.4工程工期：40天 1.5质量等级：合格 第二条 承包范围
2.1基坑人工挖孔灌注桩及桩顶连梁 2.2基坑土钉墙支护(基坑喷锚支护) 2.3降水井施工及降水台班费 2.4基壁泄水管制作安装 第三条 工程承包价款
3.1分包工程款价按《四川省建设工程清单计价定额》取费 3.2材料价格按施工期间(当月)《工程造价》信息价执行 3.3分包工程税金甲方代扣代缴
3.4降水台班按甲方与建设单位计取的降水台班为准。
注：①以上单项工程工程量以实际完成量为准，并以甲方收方为结算依据。
②以上综合单价不含工程施工所需的水电费。 第四条 分包工程工期
4.1工期为40天，开工时间12月6日，完工时间1月15日。 4.2因乙方原因造成的工期延误，每延误一天罚款人民币：500.00元。 第五条 工程质量要求
5.1工程质量等的要求：一次性验收达到国家规范要求的合格标准。
5.2因乙方自行采购的材料(设备)质量原因所造成的分包工程质量不符合验收标准，所发生的一切损失由乙方自行负责，且返工至合格为止，并承担由此造成的一切经济损失。
5.3工程质量检查验收，以施工方案、技术交底、方案变更、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
5.4乙方必须健全质量检查制度，在施工现场设专职质量检查员并做好自检记录，隐藏工程由乙方自检合格后通知甲方、建设、监理检查签字认可方能隐蔽，进入下道工序施工。
第六条 安全生产和文明施工
6.1双方必须严格执行国家、省、市有关安全生产监督管理条例及相关法律法规、规范、规程、标准。坚持“谁分包，谁负责安全”的原则，严格执行安全生产责任制，切实做到“生产必须安全，安全促进生产”。
6.2乙方的全体人员在进场时必须进行安全、环保、职业健康教育和安全技术交底等工作，由乙方现场负责人在入场教育和交底记录上签字，并附上接受教育和交底人员的名册，交甲方安全部门一份存档备案。
6.3乙方在工程项目施工期间发生的伤、残、亡等安全事故及各类职业病所产生的一切直接费和间接费用及善后处理工作均由乙方自行办理，并按有关规定作好统计上报工作。
6.4乙必须接受甲方的安全检查并及时整改隐患，禁止擅自动用甲方的机电设备，电气线路和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理，查到驱出现场或终止分包合同。乙有权拒绝甲方的违章指挥。
6.5乙方进入施工现场做到文明施工，每道工序做到工完场清，保持工人宿舍的整洁，卫生。
第七条 工程款支付
7.1乙方在本分包工程完工后，经建设、监理、施工检查合格后7天内按实际完成工作量统计报甲方审核。甲方审核完毕后，按分包工程总价的97%支付乙方工程款，扣3%做质保金。(质保金在分包工程完工后6个月后支付，不计利息)。
第八条 其它
8.1乙方不得将该工程再次转包，甲方一旦发现有权终止合同。
8.2乙方不能履行本合同，管理混乱，故意拖欠工人工资，造成甲方名誉损失，或者故意停工，严重违反法律法规及有关企业规章制度，甲方有权解除合同，并按情节轻重追究乙方违约责任，并由乙方支付分包价款的1%违约金赔偿甲方。
第九条 附则
9.1本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的原则按有关规定协商解决。
9.2本合同经双方签字盖章后生效，至分包工程完工交验、付清全款后自动失效。 9.3本合同壹式肆份，双方各执贰份。
甲方：成都建筑工程集团总公司 委托代理人： 法定代表人：
签订时间： 年 月 日
建设工程分包合同与劳务分包合同 篇4
2.工程分包单位以自己的.劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。劳务分包人提供的劳务即劳动力要和承包人的机具设备、原材料结合。承包单位提供技术和管理，共同完成建设工程。
3.承包单位进行分包工程，需经过业主的同意；承包单位进行劳务分包不需要业主同意。
4.工程分包要对分包工程进行施工中的管理，工程承包对分包人的管理是协调上的管理，基本上不干涉分包人的内部事务，承包人收取分包人的管理费；工程劳务分包人提供的劳动，是工程承包人工建设内容的一部分。属于工程承包人的内部劳动，工程承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理，但不能收取管理费。
5.工程分包人向工程承包人结算的是工程价款；劳务分包人向工程承包人结算的是工费，是按日的单价和工日的总数量进行结算的。
建设工程劳务分包合同中的纠纷及预防 ：建设工程劳务分包企业的资质：在建设部《建筑业劳务分包企业资质标准》中对劳务作业分包的种类及各种类企业的资质标准作出了明确的规定。其中劳务作业分包包括13种，即：（1）木工作业（2）砌筑作业（3）抹灰作业（4）石制作（5）油漆作业（6）钢筋作业（7）混凝土作业（8）脚主架作业（9）模板作业（10）焊接作业（11）水暖电安装作业（12）钣金作业（13）架线作业。 建设工程劳务分包合同因资质问题而无效产生的风险 ：如果建筑企业项目部没严格审查或疏忽审查或明知劳务分包企业无相应的资质或超过其相应资质应当承担的劳务作业的工程量而签定劳务作业合同，都将被判定为无效的劳务分包合同。如果劳务分包企业完成的劳务工程量质量合格，即按照正常情况履行合同。当由于劳务分包企业的资质原因，造成完成的工程量不合格的，项目部所在的企业将独立的向工程发包人承担责任。如果在企业项目部和劳务分包企业签定劳务分包合同时，由于双方在签定劳务分包合同时，对资质问题或超资质范围问题都
园林分包合同[定稿] 篇5
第一条工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：
第二条工程承包范围
承包范围：
第三条施工条件
1、甲方负责施工场地“三通”
2、乙方负责所有施工机械的租用费用,人员食住费用
第四条合同工期
开工日期：竣工日期：
第五条 质量标准
质量标准的评定以江苏或行业的质量检验评定标准为依据
第六条 付款条件
1、本工程乙方进场后三天内甲方预付工程总款%
2、乙方完成工程一半时甲方预付工程总款%
3、乙方完工后甲方付工程总款 %
4、质保金为工程总额%，付款时间为
第七条 甲方工作
1、对乙方工程施工进度、质量、安全及文明施工等方面进行监督检查；对施工现场总体施工进行统筹安排，审查批准乙方施工组织设计、施工方案。
2、负责协调与其它施工单位的工作联系，协调垂直运输机械，提供钢筋，定位、放线及脚手架。
甲方(盖章):江苏华泰园林工程有限公司乙方(盖章):
代表签字:代表签字:
年月日年月日
广场铺贴工程施工分包合同
第一条工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：
第二条工程承包范围
承包范围：第三条施工条件
3、甲方负责施工场地“三通”
4、乙方负责所有施工机械的租用费用,人员食住费用
第四条合同工期
开工日期：竣工日期：
第五条 质量标准
质量标准的评定以江苏或行业的质量检验评定标准为依据
第六条 付款条件
1、本工程乙方进场后三天内甲方预付工程总款%
2、乙方完成工程一半时甲方预付工程总款%
3、乙方完工后甲方付工程总款 %
4、质保金为工程总额%，付款时间为
第七条 甲方工作
1、对乙方工程施工进度、质量、安全及文明施工等方面进行监督检查；对施工现场总体施工进行统筹安排，审查批准乙方施工组织设计、施工方案。
2、负责协调与其它施工单位的工作联系，协调垂直运输机械，提供钢筋，定位、放线及脚手架。
甲方(盖章): 江苏华泰园林工程有限公司乙方(盖章):
代表签字:代表签字:
施工分包合同 篇6
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称：。
1.2工程地点：。1.3承包范围及内容：。
1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条 合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：本工程于 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，共 个日历天。
2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一
天，按本工程总价的 计算，按天累计。
2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认
可后，可考虑工期延长：
a.因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同）
b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；
c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;
d.因业主原因的工期调整;
e.因业主原因无法正常施工。
第三条 质量
3.1 本工程质量等级为。
3.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金
为。
3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。
3.6乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。
〖您正浏览的文章由第一＇范文网
11.2 工程所用材料、设备均须得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。
11.3 一旦材料、设备的样品得到甲方、业主及监理认可并且封
存样品后，未经甲方、业主及监理同意，不得作任何变更。
11.4 乙方自行采购的材料、设备、成品、半成品，必须符合图
纸设计要求且和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致，符合国家和上海市有关质量标准，并必须向甲方提供出厂合格证明、产品防伪标志、质量保证书、以及有复验要求的试验资料等有关准用文件。并经甲方、业主、监理验收通过后方可使用。
11.5甲方有权于材料、设备、成品及半成品出厂前进行测试检验。乙方须在各批材料、设备、成品及半成品出厂前应以书面形式提前3天通知甲方、业主和监理单位进行验收。对与设计和规范要求不符，品种、型号、规格、颜色和质量等不符合规定要求的产品，甲方、业主和监理可拒绝验收，并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场，且重新采购符合要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。若材料、设备、成品及半成品未通过甲方、业主、监理单位的验收，以后发现材料、设备、成品及半成品不符合设计和规范要求的，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担由此发生的费用，并赔偿甲方的损失，由此延误的工期不予顺延。
11.6进场的材料、设备、成品及半成品，如发现品种、型号、规格、颜色和质量等有理由怀疑不符合规定，在问题未查清之前，该批材料、成品及半成品必须封存不得使用，经核查如确实不符合规定要求，并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场，且重新采购符合规定要求的材料、设备，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担，工期不予顺延。
11.7甲方采购的材料、设备和制品也应符合设计要求，并负责提供符合验收要求的有关资料。
11.8乙方必须提供安全、可靠的施工机具以及合格的计量器具，并提供相应的证明文件。
11.9凡材料的采购、复试、交易和办理合格证等，由于乙方自身的资质原因不能签约委托甲方签约的，乙方承诺向甲方出具该内容的履行担保书，该担保书中涉及的担保金额暂抵押于甲方，直至乙方向甲方出具该履行担保书中的义务已全部履行完毕的证明材料后返还乙方。
第十二条 竣工验收和保修
12.1本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后（包括机电设备的调试已按规定进行），乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式 份，其中原件 份，复印件 份，按本工程所在地、区域所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合当地、区域档案管理部门的要求。竣工图及竣工资料编制费用由乙方全部承担。
12.2 甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业
主、监理等核验各方进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。
12.3 竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容，并经甲方、业主、监理等核验各方验收通过签字的日期。需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。
12.4乙方在验收通过之日14天内按合同规定向甲方提交全部竣工资料。
12.5竣工验收通过后，乙方在现场的人员、物资、设备、设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场，如甲方有特定要求的，按甲方要求执行。
12.6乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任，保修费用由乙方承担。
木工劳务分包合同 篇7
劳务分包人：（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库；
二、分包工作期限开始工作日期： 年 月 日结束工作日期： 年 月 日总日历工作天数为： 天
三、劳务报酬
1、本工程的劳务报酬金额约为 ；
2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整；
四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的 ；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定 合格 等级；定标准》
2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现；（2）合理使用周转材料，杜绝浪费；（3）拆除模板应经施工技术人员同意；（4）操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒；（5）拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚；（6）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；（7）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的 ；
六、施工验收及工程量的确认
1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准；
2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；
七、双方责任和义务、甲方责任和义务
（一）1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：（1）在 年 月 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： ；（2）在 年 月 日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；
2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；
5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；、乙方责任和义务
（二）1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部 门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标 准；
3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修 改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；
4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；
5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙 方自行负责；
6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假；
7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责；
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失；
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发 生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地；
八、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按 照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结 算资料为依据；
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；
3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬；
九、违约责任：由过错方承担违约责任。
十、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类 问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数
1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合 格后，本合同即告终止；
2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。
工程分包合同 篇8
甲 方（发包方）：
乙 方（承包方）：
依据《中华人民共和国合同法》和 市有关规定，为充分发挥双方的人员、技术和设备能力，加快工程施工进度，甲方将 项目专业分包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，经双方协商同意签订如下分包合同。
第一条 工程概况
工程名称：
工程内容：
承包方式： 工程实行包工包料，按设计图纸及规范要求施工；
第二条 合同标的、范围、履行方式
1、本合同段工程量清单约定的内容和施工过程增加的所有项目。
2、按照甲方与业主签订合同中的工期要求及时完工。合同工期为 日历天（开工时间以甲方的通知为准），自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。如果因业主要求合同工期提前或滞后，乙方应无条件服从。
第三条 总工期及阶段工期目标
1、本次分包工程总工期为：以业主的工期要求为准。、阶段工期：遵循甲方制定的分阶段工程施工计划。、总工期及分阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况做出的调整。
第四条 价格条款（合同标的价款、付款方式、计价方式、付款条件等）
1、工程价款
本分包工程总价款暂定为（大写）：（￥ 元）。
本工程合同价款按照最终实际完成工程造价计量。最终结算依据为双方签字确认的工程量及结算单为依据。乙方不得超出合同约定的工程量的10%，超出10%的部分需重新签订补充协议，否则其超出部分视同乙方赠送。甲方现场计量人仅为，联系方式：。
2、验工计价
2.1 甲方对乙方完成的工程经验收达到甲方所规定的质量标准后，每月验工计价一次。乙方须在每月25日前将已完成工程计量清单报甲方主管部门。甲方主管部门收到乙方上报的工程量清单，在五天内到现场复核，确认数量及质量无误后，给予计价。发现工程质量不合格不予计价，并责令乙方返工处理，期间所发生一切费用等责任均由乙方自行承担，根据甲方工程师、质检工程师和总工程师在乙方计量清单上签认的合格工程数量（计量清单必须附工程量计算式），方可进行每月验工计价手续，再由甲方法定授权代理人签批后送财务部核算。
2.2 乙方按照甲方下达的每月施工进度计划按期或提前完工，同时工程质量经业主或甲方验收后工程质量达到优良及以上，甲方将按照本合同上述条款优先核实工程量。
3、竣工决算
3.1 工程完工后15日内须做好竣工决算。
3.2 乙方应按要求认真及时完整的向甲方提供决算资料。
4、工程款支付
4.1 本合同工程款支付：工程款支付按照业主给予甲方的支付方式同比例支付，在业主工程款到位后十个工作日内支付乙方。如业主工程款未付甲方，乙方不得以任何理由要求甲方付款。支付工程款时乙方必须提供经甲方认可分包发票按照甲方财务结算管理制度进行结算。如乙方按期不办理对帐结算手续及未提供经甲方财务认可的分包发票，甲方将不予办理付款事宜，因此而造成乙方损失由乙方自行承担。
4.2甲方与乙方达成的工程款支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法律法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。给甲方造成损失或不良社会影响的，甲方有权要求乙方赔偿并处罚金，罚款数额由甲方根据事件影响确定。
4.3 乙方结算工程款时须向甲方财务部出具经办人的相关详细授权委托书办理结算。
4.4 建设单位留置的项目质量保证金 万元在本项目保修期结算前全部由甲方支配。甲方在电话通知、函告乙方后要求3日内完成养护维修，乙方仍未实施养护维修的，由甲方代为养护维修，代修部分按照甲方标准实施结算。多余款项在保修期结束后依据建设单位出具的有效书面文件后退还乙方（无息）。
4.5 所有款项一律通过网上银行支付，每次付款前，乙方必须提供符合规定的经甲方财务认可的正规税务发票(税金由乙方承担)。乙方不提供发票或未提供符合规定的发票，甲方有权拒绝付款并视为违约。发票不得跨交甲方财务入账，否则拒收。
4.6、工程资料
项目建设期间的施工过程资料、竣工验收证明书、结算书、审计报告、竣工图纸、工程维修承诺书等资料，报甲方档案室存档，项目来款时，甲方有权暂扣壹拾万元作为资料押金，待资料提交完整后一次性退还给乙方。
第五条 违约责任
1、乙方未按本合同约定履行相关义务，经常性或基本上违背本合同的立约本意的，甲方有权终止合同，并将要求乙方赔偿因此给甲方造成的权益损失；
2、乙方在没有合理的原因下未能按期开工，或在工程竣工之前拖延工程进度或无故停止施工，给甲方造成损失，甲方将终止与乙方的合同，并可要求乙方赔偿相关损失。
3、乙方在施工过程中违规施工，造成质量事故给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方立即停止施工，对不合格工程予以返工，或立即终止与乙方的合同，并要求乙方对甲方的所有损失予以赔偿。
4、乙方拒绝或不重视甲方或业主要求进行修整、更换或拆除可能存在缺陷的工程或不合适的材料或物资的书面通知，如甲方向乙方发出书面通知三天内，仍出现任何类似的违约现象，那么甲方将终止与乙方的合同，并要求乙方对甲方的所有损失予以赔偿。
5、乙方不得将此工程进行转包或分包，否则甲方有权终止合同，并要求乙方对甲方的所有损失予以赔偿。
6、因乙方拖欠工人工资、材料款等事宜导致当事人向甲方追讨、闹事的，甲方有权从应付乙方工程款中扣除相应费用直接支付当事人，并对乙方并处相应罚金，具体数额由甲方根据事件影响确定；因此导致甲方银行账户被冻结或被强制执行等诉讼之累的，乙方应积极协调处理并在三日内将相应金额汇入公司账户，否则甲方有权对上述相应涉案标的金额向乙方收取月息3分的罚金。
第六条 甲方权责
1、负责该工程项目的定点、定位、复测、试验等工作的复核，及时提供施工图纸有关技术资料。
2、负责开工前的技术交底，协助解决施工中出现的乙方难以解决的技术难题。
3、委派质检工程师或现场工程师、工程技术干部对乙方的工程质量进行监控，对不符合技术质量规范及要求的部分有权要求乙方停工整顿。同时，委派专职安全员对工程施工的安全生产进行监管。
4、负责验工计价，竣工验交工作。
5、甲方有权调整乙方所承担的工程任务量及施工工序和工序矛盾的协调。
6、因乙方的原因造成工程进行迟缓，工程出现质量事故，违章操作，违法乱纪等，给甲方造成重大损失或总工期延误时，甲方有权单方终止合同，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。
第七条 乙方权责
1、在甲方统一管理指导下，自行组建项目部班子并将项目部名单上报甲方备案，备案后不得随意更改。
2、乙方必须为下属职工办理社会保险、职工福利、人身意外伤害保险等其他各种保险，并支付费用。
3、负责对所担负的工程任务编制可实施性的施工组织方案，报甲方批准后组织施工。
4、制定出工程创优目标及措施，建立创优管理体系，确保工程质量一次创优。杜绝各类工程质量事故发生。
5、按工期要求编制详细的施工生产计划，制订保证完成施工生产计划的方案、措施，确保人、物、财、机到位。在执行施工生产计划时要做到日保旬、旬保月，月保年、年保总工期。
6、严格按设计文件、工程施工规范进行施工。工程技术人员要认真填写施工日记，隐蔽工程的检查，分项工程的评定。认真做好施工测量及工地试验的工作。
7、强化科学管理推进科技进步，积极推广、应用现代化的成果，用现代化管理手段、方法组织施工、文明施工。
8、严格执行施工现场标准化管理，现场的布置，材料的堆放，机械设备的停放，三管两路布置顺直，现场道路整修，排水等均要符合施工规范及甲方要求，创甲方提出的文明样板现场。
9、尊重并接受甲方现场的检查、指导，服从甲方派驻乙方工地的工程管理人员的管理，并为其工作提供必要条件。
10、乙方每月25日前按甲方要求上报各种资料、报表、数据、方案等，若有延误，按500元/天进行处罚，由甲方项目负责人开具罚款单交甲方财务直接扣除。
11、服从甲方指挥、听从调遣、接受指导与监督。施工期间应工程建设的需要,甲方对业主的书面或口头承诺,乙方必须无条件的执行。
12、乙方的工程资料须使用项目经理部印章时，必须得到甲方的审批和确认，待批准后，方可使用。同时，乙方在使用项目经理部印章过程中，所引发的一切经济纠纷责任，均由乙方负责并承担不利后果。
13、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。
14、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：1.增减变更文件和其他洽商记录;2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3.工程竣工后，应绘制竣工图，提交甲方存档。
15、工程竣工验收结果以建设单位确认为准，乙方对合同约定范围内的工程质量负责保修，保修期执行甲方与业主的施工合同要求。
第八条 质量、安全
1、工程质量
1.1 乙方必须按照施工设计文件和国家部颁的现行技术标准规范进行施工。
1.2 乙方所承包的工程，必须满足业主合同要求，如业主合同中无具体规定，按国家相应规定执行。
1.3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担质量责任和经济损失及质量信誉后果，属甲方的责任由甲方承担。
1.4 工程移交完成后，乙方应撤出所有的乙方设备、剩余材料，清理现场。乙方无正当理由拖延撤出乙方设备、剩余材料并清理现场的，甲方对该设备材料予以合理处理，自行组织力量清理现场，发生的费用由乙方承担。
2、安全文明施工
2.1 乙方应严格执行国家、省市及有关部门的安全法规、法令、政策，按施工操作规程文明施工，并制定出严格的安全防范措施，防止各类安全责任事故的发生。
2.2乙方应严格执行国家安全生产管理规定，按照工程价款的1%的标准计提安全专项经费，专门用于施工安全生产管理。
2.3乙方在施工期间发生的一切安全责任事故，均由乙方负责，并承担一切
经济后果，甲方仅配合乙方协调处理。
2.4乙方必须为下属职工办理社会保险、职工福利、人身意外伤害保险等其他各种保险，并支付费用。
第九条 奖罚
1、乙方应根据甲方的要求及时上报相关的资料、报表、数据、方案等，拒报、谎报、延期上报者，每发生一次，甲方给予乙方五百元到一千元的处罚。
2、工程出现质量隐患，对乙方处以二千元罚款，并立即改正；工程质量出现一般质量事故，除责令其停工返修外，对乙方处以一万元的经济罚款；若发生重大质量事故，甲方有权终止合同，并限期乙方在三天内全部退场，由此而发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担，甲方并有权扣留乙方的一切工程款，待甲方将事故调查完毕后再作处理。
3、乙方在施工期间发生打架斗殴、闹事等干扰施工秩序行为，给甲方造成重大声誉影响的，甲方有权一次处罚乙方一万元以上的罚款。
4、乙方出现安全隐患，甲方有权提出整改要求，乙方未在整改期限内或未达到整改要求，每次给予五百元到一千元的处罚。乙方发生重大安全责任事故和人身伤亡事故，甲方有权追究乙方的法律责任和经济赔偿。
第十条 材料供应
本合同的工程材料由乙方按照施工要求自行选购，全部材料、设备必须按照甲方要求提前到达指定位置。所选材料必须达到本工程施工设计文件和国家部颁现行的材料质量技术规范要求或达到本工程所要求的质量标准, 同时乙方所签订的用于该工程的大宗材料采购合同必须经过甲方相关部门的评审认可，否则一切责任由乙方承担。
1、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先通知甲方，经建设单位、设计单位同意，并由签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
2、所有进场材料都应附有合格证明的材料，在进场时必须由甲方验收;如无合格证明或不符合要求的，一律退回，由此造成的损失与责任由乙方承担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由乙方负担。
第十一条 争议的处理
合同履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理；协商不成的，可以提请共同上级主管部门调解解决，调解不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。
第十二条 其他
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的驻地代表为，联系方式： ；
乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，联系方式：。
2、本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、在合同履行期间，甲方发出的通知及文件，经双方确认的电报、会议纪要、图表及其他本合同涉及的清单、图纸、技术规范等均构成本合同的组成部分。
4、本合同自甲、乙双方签字盖章之日后生效，自工程最终结算完毕后终止。
5、本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，每份具有同等的法律效力。
附件：
1、分包商营业执照（最新年检三证合一）、资质证书、安全生产许可证、法定代表人、现场负责人身份证复印件
2、分包部分报价清单
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人： 法定代表人（签字或盖章）：
代理人： 代理人（签字）：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
木工分包合同 篇9
合同编号：THZY-GC-1-0017
木工分项工程承包协议
甲方：宣兆影 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等的基础上，就该分项工程的有关事宜达成如下协议：
一、工程名称：中信梧桐苑 #楼
二、承包方式：包人工、包小型机械、包工具、包风险及安全
三、工程具体内容：
1、所有模板安装及拆除工程（包括管道井洞口、烟道洞口、吊线洞口、厨房、卫生间管道洞口吊模等）。
2、剪力墙支撑块安装。
3、要求拆除和返工工程（板底不平、接茬不直、胀帮部位剔凿）及图纸变更工程（涉及哪个班组的部位，哪个班组负责施工，并包括重复制作）。
4、机械管理及维修，工具自备（甲方只提供拉线、紧线器、钩镰枪、锯片，其余自备）。
5、钩镰枪、蝴蝶夹子出库入库数量一致，损坏的进行维修。
6、后浇带、伸缩缝部位苯板、钢丝网安装。
7、基坑边坡支护及电梯门口防护。
8、前期来料卸车、归垛；主体封闭后木料装车。
9、冬季维护按班组分摊人工。
10、现场无零工，无二次倒运费用。
四、结算方法：地下室按粘灰面积每平米36元结算，地上部分按粘灰面每平米35元结算，面积以实际工程量为准。该价格为固定价格，不随市场变动而变动。
五、付款方式：主体进入六层开始付款，按形象进度的60%~70%付款。
六、现场管理及质量要求：
1、乙方应服从甲方管理人员的指挥，遵守施工现场的规章制度；施工质量应符合国家验收标准，达到质检、监理、检测部门的验收要求。
2、对于达不到质量标准的施工部位，乙方应自行进行返工处理，所需费用及因此给甲方造成的损失，由乙方承担，工期不予顺延；如乙方未按期进行整改或返工，则甲方现场施工员及技术员可以当场进行罚款。
3、随时接受甲方、监理的检查，为检查提供便利条件。
4、材料堆放要整齐，场地清理干净，保证施工现场的整洁、干净。
七、安全要求：乙方进入现场后，应按安全施工的有关规定，接受甲方现场的安全管理，设置和使用必要的安全防护措施（安全帽、安全带、安全绳、电器绝缘保护等自备），保证施工安全。如发生安全事故，甲乙双方各承担50%（5万元以下甲方不承担），如因喝酒打仗等个人原因引起的事故，乙方自己负责。
八、工期要求：不得超过施工计划的工期，并按施工计划的工期要求及时合理安排人力，不得因人员不足而影响其他工序的施工，甲方有权将该队伍清出现场，并由乙方承担一切经济损失。
本协议一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
项目分包经济合同 篇10
甲方：
乙方：
甲方获得了工程承建权,本工程具体由甲方负责组织实施。现为了加强施工管理，保证甲方与建设单位签定的工程施工合同能按合同预定完成工期、质量目标等全部工作内容，经双方协商一致，原由甲方组织实施的工程施工内容，现分包给乙方具体组织实施，由乙方履行甲方与建设单位的义务与权利。根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》有关管理规定，本着平等、自愿原则，特签订如下分包协议：
一、分包范围：工程（含增减和变更，具体内容以工程施工合同和补充协议为准），乙方承认并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同的全部内容。
二、基本情况
建设单位：
工程规模：
工程地址：
合同造价：
三、分包形式：
1、项目工程实施全额分包，乙方为项目工程分包的责任人，对项目实施全过程的履约责任，“自主经营、自负盈亏”。
2、若甲方承担了项目的索赔、行政处罚、债务清偿等及第三人为行使权益发生的费用，由乙方承担，甲方在拨付乙方工程款中扣收。
3、工期、质量按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同执行。
三、工程款支付办法：
本工程的工程款一律划到甲方账户。甲方在收到每一笔工程款时，由甲方代扣代缴税费后，余款全额汇款给乙方。
四、保证金的支付和退还：
乙方向建设方缴纳的保证金，按甲方与建设方的施工合同约定执行。
五、双方的权利和义务：
（一）甲方的权利和义务
1、协助乙方工作，提供甲方应提供的社会资源。
2、按时划拨审核后的乙方款项。
3、协助乙方收取工程款或办理工程结算。
4、协助乙方协调处理工程实施过程中出现的问题事件。
5、对乙方资金、质量、安全以及文明施工进行监督和检查并提出整改意见。
6、甲方有权行使在特殊情况下的特殊支付（直接从业主方拨
付的工程款中扣收）。
（二）乙方权利和义务
1、遵守国家法律、法令、法规，执行甲方有关管理规定，认真组织好项目安全生产、文明施工及经营管理工作。
2、自行组建符合公司规定的项目工程部，配置项目管理人员。
3、全面履行甲方与业主签订的工程施工合同约定的工作内容和质量、安全、文明施工、工期要求。
4、负责处理工程实施过程中出现的问题或事件，及时支付相关费用。
5、及时办理工程结算和收取工程款。
6、接受建设行政主管部门和甲方财务、生产安全、质量管理部门的监督和检查，对检查中发现的问题应及时进行整改。
7、有权决定项目人员的聘用和分配（但不得违背国家有关规定）。
8、承担因质量、安全、文明施工等所造成的一切经济和法律责任。
9、承担应材料供应、劳务纠纷等引发的经济责任和民事责任。
10、承担工程亏损的赔偿责任。
11、承担工程施工合同和补充协议等确定的维修及保养责任。
12、承担工程所有预算、结算、资料等的办理及费用。
13、乙方对工程质量实行终生负责制。
六、本合同变更与终止：
发生以下情况之一，本合同可予以变更或终止：
1、乙方不能履行应承担的责任，对本工程工期、质量无法达到预期合同目标；
2、工程发生重大质量、安全事故，情节特别严重的；
3、建设单位要求更换的；
不论何种原因造成合同的变更或终止，均不影响乙方应承担的经济、法律责任和享有的权利。
合同终止后，乙方应于终止之日起7日内退场，并及时办理交接，因乙方原因造成甲方新的承包人不能入场，由此造成的一切损失，由乙方承担赔偿责任。
七、违约与争议
1、因甲方原因导致乙方不能履行合同约定的义务，甲方应承担给乙方所造成的经济损失；
2、因乙方原因不履行（或未全面履行）合同约定的义务，乙方应承担因此给甲方所造成的经济损失及违约责任；
3、发生争议，协商解决。协商不成，可向长寿区人民法院（或向重庆市第一中级人民法院）提起诉讼。
八、其他
1、甲方与建筑单位签订的建设工程施工合同、协议等，同事也成为本分包工程合同的有效条款，与本分包合同具有同等法律效力。
2、本合同双方签字生效，具有法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方另行协商。
4、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方： 董事长（签字）：
电话：
邮编：
住址：
签定地址：