抵押合同终止协议(通用10篇)
抵押合同终止协议 篇1
编号:HL202030733
甲
方:_ _ _____________________ _
乙
方:_ _ ______________________
签订日期 :_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日
抵押合同解除((终止))协议
The content of this contract is only a reference for both parties.You must read the listed terms carefully when using it.The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied.抵押合同解除(终止)协议
抵押合同解除/终止协议
(房屋登记专用)
抵押人:
(以下简称甲方)
证件类型:
证件号码:
地
址:
电 话:
抵押权人:
(以下简称乙方)
证件类型:
证件号码:
地
址:
电 话:
甲、乙双方为向房屋登记机构申请办理抵押权注销登记最高额抵押权注销登记预购商品房抵押权预告登记注销登记抵押权预告登记注销登记,经协商一致,订立本协议。
第一条 抵押登记情况
1、所有权证书或证明情况:
房屋所有权证号:
房屋预告登记证明号(预购商品房预告登记证明):
2、他项权证书或证明情况:
说明:本合同内容仅供甲乙双方的一种参考,使用时须仔细阅读所列条款,合同内容根据双方实际情况来进行调整,切勿直接套用。文件可直接下载编辑,可用于电子存档。
房屋他项权证号:
房屋预告登记证明号(预购商品房抵押权预告登记证明):
3、抵押房屋坐落:
4、抵押房屋建筑面积:
第二条 注销原因
1、担保的主债权已消灭
2、抵押权已实现
第三条 特别约定
1、甲、乙双方共同确认:本协议仅为甲、乙双方向房屋登记机构申请办理抵押权注销登记最高额抵押权注销登记预购商品房抵押权预告登记注销登记抵押权预告登记注销登记之用。除双方另有约定外,不作他用。
2、甲、乙双方共同承诺:本协议填写的内容真实、准确。如有虚假,双方自行解决争议并愿意承担申报不实的法律责任。
3、本协议未尽事宜由甲、乙双方另行约定。
第四条 其他
1、本协议与甲、乙双方及相关当事人签订的相关协议具有同等法律效力。如其他相关协议与本协议存在冲突、矛盾的,以本协议为准。
2、本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
3、本协议一式份,甲方份,乙方份,房屋登记机构存档一份。
甲方(签字或公章):
XXX
乙方(签字或公章):XXX
代理人:XXX
代理人:XXX
XXXX 年 XX 月 XX 日
XXXX 年 XX 月 XX 日
终止合同协议 篇2
甲方:厦门思总建设有限公司
乙方:四川兴恒通商品混凝土有限公司
甲乙双方于2010年4月签订的建发·千岛国际会所、样板区、91栋别墅等项目的商品砼供应合同,现因建设单位原因工期延误,主体仍有8幢别墅未施工完成,经甲乙双方友好协商,决定终止原砼供应合同。
为明确双方权利和义务,双方就终止合同签订本协议,并就以下事项达成一致:
一、砼供应至2010年7月31日止,在此之前由乙方继续供应砼,之后甲方可另行托其他砼公司供应本工程未供应完成的商品砼。
二、原四川石化建设集团与成都中联正兴城市投资有限公司所签千岛国际景墙工程的保修款由乙方协助办理退还手续,此部分款项甲方委托四川石化建设集团有限公司付与乙方,甲乙双方对此均无异议。
三、乙方需将所有砼相关质保资料提供甲方。
四、甲方需于2011年8月10日前将工程尾款支付给乙方。
五、乙方泵车打伤砼工人罗开君一事,甲乙双方需尽快与罗开君协商解决此事。并按乙方承担事故责任80%,甲方承担责任20%的处理此工伤遗留问题。
六、甲乙双方均承诺自本协议签订之日起,双方互不追究原
合同履行过程中的违约责任等,原合同相关条款作废。
七、甲乙双方须于2011年8月10日前将账目结清,如未能在上述约定时间对账清楚,则乙方提供300万元发票给甲方,甲方于2011年8月10日前先行支付300万元给乙方,余款待所有款项结清10天内付清。
本协议一式两份,双方各执一份,本协议签订后原江苏省聚峰建设集团有限公司、厦门思总建设有限公司、四川石化建设集团有限公司、四川兴恒通商品混凝土有限公司关于建发成都项目的所有协议均终止,并互不追究相关违约责任。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
设计合同终止协议 篇3
设计单位:(以下简称“乙方”)
由于 合同细节磋商未达成一致原因,致使甲乙双方于 年 1 月 24 日签订的 (合同编号为:,以下简称“原合同”)不能继续履行,双方协商后达成以下协议:
一、乙方已完成设计工作包括: 。
二、合同费用结算:原合同的设计费总额为元(币种为 人民币 )。根据乙方设计工作实际完成情况和原合同中对设计费的.约定,甲方应付共计元,甲方已付元,甲方应付未付元(大写: 元整),除此之外甲方无需支付乙方任何其他费用。
三、甲方拥有包括设计成果在内的本项目资料的著作权。甲方保留在本项目中继续使用、深化该设计、或将设计成果提交其他第三方设计单位参考的权利。
四、自双方签字盖章之日起本协议生效、原合同终止。
五、本协议一式陆份,甲、乙双方各执叁份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
协议签订日期: 年月日
《商铺租赁合同》终止协议 篇4
出租方(甲方):
承租方(乙方):
甲、乙双方于 年 月 日签订了《北街 号商铺租赁合同》,约定由甲方将襄城北街 号商铺出租给乙方使用,乙方向甲方支付租金。双方的合作期限为__年,合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。甲乙双方经协商一致,同意提前终止本合同,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止合同相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:
一、甲、乙双方同意,提前终止双方于 年 月 日签订的《北街 号商铺租赁合同》。
二、乙方在签订该协议后,于 年 月 日前,按照现状返还房屋及其附属物品、设备设施。乙方不得损坏甲方现在房屋装修现状,如有破损,修复费用由乙方承担。甲方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收,乙方之前的债权债务由乙方自己承担与甲方无关。
三、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。
四、因本协议所引起的或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决;协商不成应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本协议自双方签字之日起生效,本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
六、其他约定:
出租人(甲方)签字: 承租人(乙方)签字: 联系方式: 联系方式
终止劳动服务合同协议 篇5
一、乙方于 20XX 年 11 月 1 日与甲方签订的劳动合同,该劳动合同期限为 20XX 年 11 月 1 日至 20XX 年 10 月 31 日。
现经双方友好协商,双方同意不再续订劳动合同,并于
****年**月**日终止该劳动合同,双方之前的劳动关系终止。
二、根据《劳动合同书》及双方协商约定,甲方一次性付清乙方剩余服务费,合同签订之日起,乙方不再享受甲方服务费支付。
三、《劳动合同书》终止后,乙方应于
****年**月**日前将所有工作办理好交接手续,包括乙方掌握和使用的公司一切文件、资料、信息、数据、图表、工作记录,包括电子文档及有关物品等向甲方移交清楚;同时交接经手过的工作事项。
四、具体程序:乙方整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。编制移交清单,列明移交的资料和物品等内容,甲乙双方签字确认。
五、签订本合同后,甲乙双方不因劳动关系的解除或终止引起任何诉讼。除本协议书约定外,甲、乙双方基于劳动
关系所产生的其它一切权利义务均已了结,甲、乙不存在任何争议。此后乙方无权以任何理由向甲方主张任何权利或提出任何要求。
六、本协议经甲、乙双方签名(盖章)后生效,一式两份,甲、乙双方各执 一份,均具同等法律效力。
甲方(签章)
乙方(盖章)
甲方代表人:
乙方代表人:
合同终止培训协议失效 篇6
现场求职者提出了很多问题,其中有几个问题比较集中,带有普遍性,本版将分期对这些问题进行详细说明,以满足广大未到现场的读者。
小李是某制药有限公司的技术骨干,3月进入该公司时签订了为期2年的《劳动合同》。根据该《劳动合同》的约定:“如公司和雇员双方在本合同的约定届满前3个月内达成协议,本合同的期限可以延长”。6月,公司决定送小李到英国进行业务培训,并与小李在原《劳动合同》的基础上又签订了一份《培训协议》,约定“在培训期间及完成后,雇员同意在其现在的岗位或公司认为适合的岗位上为公司服务至少5年(从培训开始之月起算)”;“培训开始之日至5年期满前,如员工违反本合同的约定要求辞职,该雇员必须退赔公司全部培训费用。”
月,小李从英国培训完毕回国。在1月到3月,也即是《劳动合同》期满前3个月内,公司未向小李提出续签合同,小李也没有向公司提出。4月,小李以劳动合同届满未续订为由,不再到公司上班。
此后,公司曾多次通知小李回公司上班。双方为此发生争议,公司以小李违反《培训协议》,要求其按照《培训协议》的约定赔偿公司全部培训费用为由,向劳动争议仲裁委员会提起申诉。
本案的仲裁结果是公司败诉,法院在审理后支持了仲裁结果。理由是,《培训协议》是《劳动合同》的附随合同,随《劳动合同》的终止而失去效力。李某是在《劳动合同》终止、《培训协议》失效后离开公司的,对失效的合同不存在违反问题,也不应承担违反《培训协议》的责任。
一、什么是服务期?《上海市劳动合同条例》规定:劳动合同当事人可以对由用人单位出资招用、培训或者提供其他特殊福利待遇的劳动者的服务期作出约定,因此服务期是劳动者因接受用人单位给予的特殊待遇而承诺必须为用人单位服务的期限。
二、设服务期有何前提条件?
◆出资招用。用人单位在招聘过程中发生费用,如外地人才落户。
◆培训。如员工是委托全日制大中专院校、科研院所、培训中心、职业学校代培学生,或者参与学历培训、能力培训、出国或异地培训、进(研)修、作访问学者等,企业为其支付各种学杂费、交通费、置装费和在外生活补贴,
但是,职业技能培训不能作为设立服务期的培训,如上岗培训等。
◆提供其他特殊福利待遇。对此概念可做以下把握:对单位来说有出资行为,即有支付货币凭证的情况;对员工来说当是工资报酬以外的。总而言之,这种福利不是每个员工都享有的,具有特殊性。
三、服务期如何约定?
对服务期的约定应当明示,即必须白纸黑字写下来,或者签订服务期协议,或者在劳动合同里约定服务期条款。单位不能因为提供过类似特殊福利就单方面认为有服务期存在。
四、劳动合同与服务期约定是什么关系?
服务期约定是在劳动合同存在和有效的前提下签订。服务期约定是劳动合同的附随合同。因此,不能不签订劳动合同只签订服务期协议。
六、劳动合同期限少于服务期期限,如何处理?
劳动合同当事人约定的服务期限长于劳动合同期限的,劳动合同期满用人单位放弃对剩余服务期要求的,劳动合同可以终止,但用人单位不得追索劳动者服务期的赔偿责任。劳动合同期满后,用人单位继续提供工作岗位要求劳动者继续履行服务期的,双方当事人应当续订劳动合同。因续订劳动合同的条件不能达成一致的,双方当事人应按原劳动合同确定的条件继续履行。继续履行期间,用人单位不提供工作岗位,视为其放弃对剩余服务期的要求,劳动关系终止。
七、服务期赔偿如何界定?
约定的服务期限长于劳动合同期限的,劳动合同期满由用人单位终止合同的,不得追索劳动者服务期的赔偿责任。
劳动合同期满用人单位要求劳动者继续履行服务期的,双方当事人应当续定劳动合同,对服务期的履行方式双方有约定的,从其约定。
劳动者违反服务期约定的,应当承担违约责任。用人单位和劳动者在劳动合同期限之外又约定了服务期限的,推定服务期为双方劳动合同的期限。
用人单位为劳动者提供特殊培训或特殊福利待遇的,对服务期限没有特别约定的,服务期限以不超过5年为限;服务期限和折抵方法有特别约定的,按特别约定处理。但用人单位以双方约定已工作年限不予折抵,要求劳动者承担全部责任的,不予支持。
八、哪些情况不能收取培训费?
试用期内用人单位不得要求劳动者支付培训费用;当劳动合同期满,合同自然终止时,用人单位不应收取培训费;培训费的赔偿也不包括进单位的“入门教育”,不包括组织调动,单位为调整人员和岗位而进行的转岗培训。(董保华、邱婕)
关于终止代理合同的协议 篇7
甲方:长沙金垅冷藏食品物流有限公司
乙方:湖南高天律师事务所
2010年5月至2011年5月,乙方指派律师聂人瑞担任甲方法律顾问。上述期间,甲方委托乙方代理甲方与湖南大同房地产开发有限公司、甲方与湖南锦顺房地产开发有限公司的两起案件诉讼,并分别签订了委托代理合同。2011年6月29日,甲方向乙方发送《长沙金垅公司致湖南高天律师事务所函》,2011年7月1日乙方聂人瑞律师签收,双方就函告内容基本达成一致。现特签订如下相关协议,以资信守。
一.甲方与乙方的法律顾问合同已到期,甲方不再聘请乙方律师担任法律顾问。
二.甲方与湖南大同房地产开发有限公司的案件二审,最高院裁定甲方未按期缴纳上诉费而按自动撤诉处理,乙方代理合同自然终止。该案中双方约定律师代理费20万元,甲方已经支付了乙方律师代理费10万元,尚有10万元律师代理费未付。对未付的10万元律师代理费,乙方予以放弃,不再要求甲方支付。
三.甲方与湖南锦顺房地产开发有限公司一案,乙方参加了一审代理。现双方协议解除该委托代理合同,甲方仍按照约定支付乙方律师代理费30000元;乙方不再指派律师代理后续诉讼事务,乙方须于本协议签订之日起3日内与甲方办理交接手续,并移交所有的案件材料。
四.甲方在本协议签订之日起5日内支付乙方律师2010年5月-211年5月法律顾问费18000元及甲方与湖南锦顺房地产开发有限公司一案代理费30000元,共计48000元。乙方提供相应发票。
五.双方再无其他争议。
终止协议合同申请书 篇8
致:xxxxxxxxxxx公司
我司于xxx年xx月xx日与贵司签订《xx合同》,合同日期从xxx年xx月xx日至xxx年xx月xx日。
由于我司内部调整产业变革,现将全面停止xxxxxxxxx项目运营工作。为不影响贵司xxxxxxx运营工作,現根据原《xx合同》第十一条为原则,向贵司提出解除《xxx合同》协议。希望贵司体谅我司实际情况并尽快回复为盼。
标准终止合同协议书 篇9
发包人: 新疆金玛依石油化工有限公司
承包人: 新疆隆泉建筑安装有限责任公司
鉴于承包人承揽的新疆金玛依石油化工有限公司办公楼工程项目出现质量事故,经双方经友好协商,签订如下协议,供双方共同遵守执行:
1、2011年双方签订的建设工程施工合同(合同编号:JMY-HT-006-2011)终止履行。
2、事故损失的承担:
(1)经双方确认质量事故共造成损失佰肆拾元整人民币。
(2)承包人承担损失金额为:(3)发包人承担损失金额为:元整人民币。
3、协议签订后3日内,承包人将发包人支付的工程款:(大写:壹佰零伍万元整人民币),扣除发包人承担的损失金额¥237840元整(大写:贰拾叁万柒仟捌佰肆拾元整人民币)后全额返还发包人,返还金额计:¥812160元,大写:捌拾壹万贰仟壹佰陆拾元整人民币。
4、该协议履行完毕后,2011年双方签订的建设工程施工合同(合同编号:JMY-HT-006-2011)即告终止无效。
5、本协议一式二份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:地址:地址:电话:电话:
终止施工合同协议书 篇10
施工合同的终止相对于其他合同的终止更为复杂,一般情况下,合同能履行的,要坚决履行。例如主体不适格的,完善到主体资格合适即可,一般不宜过分追究,而发包方不能按进度支付工程款的,可按合同约定予以索赔,尽量履行合同。而双方实在不能继续履行合同,应以和谈为基础解决问题,而不应互相制约,延误工期。
目前的《施工合同》示范文本中条款大多缺少合同中途解除的约定,示范文本内容又过于笼统,这是目前建筑市场中途停止施工而陷入僵局的一个重要现象,应该引起各方面高度关注,以维护良好的市场经济秩序、社会秩序。