装饰公司设计合同范本

装饰公司设计合同范本（通用10篇）

装饰公司设计合同范本 篇1

常德高等职业技术学院

人体生命科学馆、动植物科学馆室内装修设计合同

甲方：

乙方：

甲方常德高等职业技术学院因人体生命科学馆、动植物科学馆室内装修工程的需要，委托乙方进行人体生命科学馆、动植物科学馆室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

一、设计工程概况

1.设计项目名称：人体生命科学馆、动植物科学馆室内装修设计

3.设计项目面积：1600m2

4.设计项目范围： 室内装修设计(不含结构设计)

二、设计时间

设计期限为 60 天，甲乙双方签订合同之日起，到乙方向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

三、双方责任

1.甲方应按合同规定及时支付设计费。

2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

3乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

4.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

5.甲方确认设计图后，乙方设计师应按约定陪甲方选取施工材料;甲方工地开工后，乙方设计师应根据需要到现场，解决设计与施工的协调问题

四、设计费金额

根据市场设计费收取标准，本设计项目总面积为1600 m2，设计费单价为50元/ m2,设计费市场总价为8万元。

1.设计费总额：根据甲乙双方协商，本设计项目最终确定设计费总价为： 人民币￥35000.00_元（叁万伍千元）整。

五、合同效力

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。合同经双方签字(法人应加盖公章)后生效。本合同设计工程峻工后终止

甲方：乙方：

电话：电话：

合同签订时间：2011 年2 月 10日

装饰公司设计合同范本 篇2

2002年6月22日, 原告北京某工程设计有限公司与被告北京某顾问公司签订了《建设工程设计合同》 (合同编号:AT-02-15) , 双方约定:被告将北京某艺术学院工程的初步设计和施工图设计发包给原告, 并确定了工程设计费的具体数额及支付时间。合同履行过程中, 因工程项目中途发生变化, 需要对原设计方案进行补充修改, 双方经多次协商后, 于2003年6月22日在原合同基础上达成了《补充协议书》, 原告根据合同约定及被告的要求完成了北京某艺术学院工程的初步设计和施工图设计, 并分别于2003年7月24日、8月19日、9月2日将北京某艺术学院的1-5号教学楼施工图、1-3号学生公寓施工图、餐厅施工图交给被告及业主。根据合同约定, 被告应于2003年9月前支付原告设计费共计215.98万元, 但被告实际只支付119万元设计费, 尚欠96.98万元。

原告认为被告延迟支付设计费的违约行为严重侵犯了原告的合法权益, 遂委托本所于2005年8月31日, 以工程设计合同纠纷为由向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

北京市朝阳区人民法院在受理此案后, 依法进行了开庭审理, 并于2005年12月9日作出了一审判决, 判令被告于本判决生效之日起7日内向原告支付设计费80.6130万元。

一审判决后, 被告不服向北京市第二中级人民法院提起上诉, 该案件在二审审理过程中, 上诉人申请撤回上诉, 2006年5月17日, 北京市第二中级人民法院裁定准予撤诉。

2 代理意见和判决

2.1 原告代理意见

本所在接受原告的委托后, 通过对案件的调查和分析, 就本案工程设计合同有效性、原告与被告履行合同情况, 发表了如下代理意见:

2.1.1 原告与被告签订的工程设计合同及补充协议合法有效

2002年6月22日, 原告与被告签订了《建设工程设计合同》 (以下简称"该合同") 。该合同约定, 被告将北京东方艺术学院工程的初步设计和施工图设计发包给原告, 并确定了工程设计费的具体数额与支付方式。2003年3月26日双方又签订了《补充协议书》, 约定了设计费支付情况、具体比例及计算方式。原告与被告签订的设计合同与补充协议符合我国《合同法》的有关规定, 该合同及补充协议合法有效。

2.1.2 原告严格按该协议履行了义务, 但被告至今未全部履行义务

该合同签订后, 原告按照该合同完成了工程初步设计及施工图设计, 并分别于2003年7月24日、8月19日、9月2日将北京东方艺术学院的1-5号教学楼施工图、1-3号学生公寓施工图、餐厅施工图交给被告及业主。

按照该合同及补充协议书的约定, 被告应该支付原告共计设计费201.94万元, 但被告只支付了119万元, 尚欠82.94万元。原告多次催讨, 被告均以各种借口拒绝履行其义务。

2.1.3 被告不履行合同及补充协议的行为, 严重侵犯了原告的合法权益

原告与被告依法签订的该合同及补充协议, 合法有效, 双方均应严格履行自己的义务。被告的违约行为, 严重侵犯了原告的合法权益。依据我国《合同法》第一百零七条、第一百零九条的规定, 原告要求被告立即支付设计费。

综合以上几点, 我们代表原告, 恳求法院依法作出公正判决, 判令被告立即支付设计费和承担诉讼费用。

2.2 被告答辩意见

针对原告的诉讼请求及事实理由, 被告方提供了如下答辩意见:

2.2.1 由于原告未完成施工图外线设计工作, 被告有理由不支付剩余设计费

被告认为按照合同约定, 一期全部工程设计完成后被告才付款。一期设计包括公寓、教学楼、餐厅, 根据行业习惯, 整体设计可以理解为包括外线设计。外线包括道路、绿化、电线、管道等。只有外线完成后才能完成使用功能。如果合同中没有对外线进行约定, 通常认定包括外线。被告认为其委托原告的设计工作包括施工图的外线设计, 理由还包括:被告委托原告工作内容是项目总体设计, 其设计内容显然包括项目总图中标注的所有内容, 自然包括项目外线设计;在原告提交各部分工程施工图首页《建筑设计说明》中, 设计范围项中明确写明:含该项目总图、建筑、结构、暖通、给排水及电器施工图设计。而原告实际提交的设计图纸中却至包括内线设计;原告在已完成的初步设计方案中均已包括项目总图中全部内容, 因此其施工图中同样也应包括总图中的全部设计内容。由于原告只向被告提供了不完整的设计施工图, 未能完成其工作内容, 被告付款的条件不成就, 因此, 被告完全有理由不支付剩余的设计费。

2.2.2 被告未支付剩余设计费是由于项目业主未付全款

在本项目中, 被告只是接受项目业主的委托进行工程设计的发包, 现在因资金问题, 投资商停止投资, 导致一期无法开工, 现在正在寻找其他投资商, 设计费无法支付。

2.3 法院判决

北京市朝阳区人民法院受理此案后, 于2005年10月9日公开开庭进行了审理。法院经审理认为, 原告、被告签订的《建设工程设计合同》及《补充协议》意思表示真实, 合法有效, 双方均应认真履行。原告履行了上述合同义务后, 被告应按约定支付设计费。现原告要求被告支付剩余设计费的诉讼请求符合法律规定, 具体数额本院依据双方签订的《建设工程设计合同》及《补充协议》约定的计算方式及经双方确认的面积予以计算。2005年12月9日, 法院对此案作出了一审判决:

一、被告北京某顾问公司于本判决生效之日起7日内向原告北京某工程设计有限公司支付设计费806130元。

二、驳回原告北京某工程设计有限公司的其它诉讼请求。

一审判决后, 被告不服提起上诉, 后又撤回上诉。

3 律师点评

本案是一起工程设计单位追讨设计费的合同纠纷案件, 案情不是很复杂, 但该案件对于工程设计单位在签订工程设计合同过程中如何防范风险, 启发很大。

3.1 关于工程设计的范围与内容的约定

在签订工程设计合同过程中, 发包人委托设计人的工程设计的范围与内容是非常重要的, 直接关系到双方当事人的权利与义务的履行, 在工程设计合同签订与履行过程中, 风险是很大的。在司法实践中, 此类的纠纷是比较突出的。本案中被告不支付剩余设计费的重要抗辩理由就是原告没有完成该项目的外线施工图设计, 而外线施工图设计是否包括在施工图设计中在《建设工程设计合同》中并没有约定, 导致双方分歧很大, 无法达成一致。法院在判决中认为因双方所签合同中没有外线设计的约定, 缺乏充分证据, 故被告以此作为拒付设计费的理由不能成立。

因此, 要防范此类风险, 必须在工程设计合同中, 对工程设计的范围与内容作出非常明确、具体的约定, 不能采取现有的《建设工程设计合同示范文本》中在“设计阶段与内容”中采取“打钩”的方式。在签订工程设计合同时, 必须要对工程设计的范围、工程设计的内容、提交的成果等进行具体描述。如在景观设计合同中, 对设计范围应描述为:甲方划定的设计范围, 具体包括划定范围以内的一级道路绿化、泄洪沟绿化带、集中绿地和景观节点等, 共计具体公顷数。对设计内容应描述为:具体包括设计范围内的环境景观设计;竖向设计;道路系统设计, 包括人行系统、车行系统、消防通道及地面停车场;运动及休闲场地设计;水景设计;景观小品设计, 包括景观亭、棚架、座椅、桥等;植物种植设计;铺地材料设计;景观泄洪沟的景观及挡土墙设计;景观照明设计;景观给排水设计;景观喷灌系统设计;小区标示牌设计。

此外, 建筑工程的方案设计、初步设计、施工图设计应当满足《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2003年版) 的要求。

3.2 关于在设计分包过程中业主不及时支付设计费能否作为设计总包人不支付设计分包人设计费的抗辩理由

合同相对性原则是合同规则和制度赖以建立的基础和前提, 也是合同立法和司法所必须依据的一项重要原则。合同相对性就是指合同主要在特定的当事人之间发生法律约束力, 只有合同当事人一方能基于合同向对方提出请求或提起诉讼, 而不能向与其无合同关系的第三人提出合同上的请求, 也不能擅自为第三人设定合同上的义务, 不能以第三人未履行其他合同的义务作为不履行本合同义务的理由。因此, 在设计分包过程中, 如果在合同中没有约定, 业主不及时支付设计费是不能作为设计总包人不支付设计分包人设计费抗辩理由的。

因此, 要防范及转移此类风险, 工程设计单位在签订设计分包合同时, 可以采取两种方式加以规避, 一是由业主、设计总包人、设计分包人三方签订工程设计合同, 对设计费的支付及违约责任作出明确约定;二是在设计总包人与设计分包人在签订工程设计分包合同时, 明确设计总包人支付设计分包人设计费的条件之一是业主已经支付设计总包人相应的设计费。

3.3 关于争议处理方式的约定

我国引入合同公司研究 篇3

关键词 合同公司 公司类型改革

一、合同公司概述

“合同公司”又称LLC（Limited Liability Company），是日本2005年公司法现代化改革中的创新性产物。此类公司相比传统的有限责任公司更注重人合性因素，其法律特征有：首先，章程是公司存续的灵魂。公司内部包括机构设置、业务执行、收益分配、亏损分担、加入或退出机制、转让股份、修改章程等事项完全可以由出资人通过章程加以约定。豍其次，合同公司在出资、分红上均具有极大的灵活性。雖然日本公司法将合同公司的出资标的限制为金钱及其他财产，但章程在业务执行、盈亏事项上的约定效力事实上变相承认了劳务、信用等出资方式。再次，合同公司中事务执行权依约由全部或部分出资人享有，执行业务的出资人对公司负有竞业禁止、勤勉尽责的义务，更好整合了公司的人力资源。最后，出资人以出资为限对公司承担有限责任，弥补了人合公司不能承担有限责任的制度空白，激发了投资者的积极性。

二、引入之必要性：多样化企业类型发展需要

（一）既有公司形式无法迎合民营企业发展特点

我国民营企业自改革开放以来历经数十载发展，其显著特征是规模小、出资人数少、所有权与经营权合一、强调管理者意志。尽管大多数民营企业在发展初期均采用有限公司形式，但一些不够灵活的制度设计仍然限制了企业发展。由于民营企业股东人数少，股东常兼任董事、高管多职，有些公司甚至不设董事会直接由股东治理，监事会往往徒有虚名。如此一来三会分权的制度设计有违维护股东权益的初衷，生搬硬套这样的模式不仅不能提升公司的治理效率，反而增加了其内部运作成本。此外，内部机关间权力的强制性划分也给企业带来了较大负担，现实中，投资者对公司进行直接管理成为常态，股东之间的信赖度较高，强制赋权阻碍了按照投资者共同意志构建一种更为有效的权力分配格局。

（二）知识经济要求公司具有更高人合性

随着知识经济时代的到来，商事领域的主力军由传统制造业逐渐向知识型和创意型产业转变。许多公司中，“人”逐渐成为最核心的财产，人合的重要性空前提升。然而，我国公司法的一般原则依旧是资本多数决，且不允许用劳务出资。尽管有限公司可以通过章程做出例外规定，在法律层面仍旧未将人数多数决作为原则性表决规则，缺乏对有新技术、新想法的创意主体的制度支持。豎强烈体现人合色彩的合伙制度虽然拥有灵活的组织结构、权力配置和利润分配方式，但合伙人的无限连带责任依旧令该模式存在一定局限性。即便是有限合伙模式也因将负有限责任的出资者和合伙经营者截然分开而未能得到广泛应用。

（三）引入合同公司是公司自治理念发展的必然趋势

公司自治是私法自治原则在商事领域的贯彻。随着行业分工的进一步细化，创业者更希望通过章程来自主安排公司治理结构，在出资、表决、分红等一系列问题上都有较自主灵活的选择。合同公司章程效力的强大和可约定内容的广泛正符合公司自治的题中之义。同时，针对上述强调人合性，并希望受到有限责任保护的民营企业和知识创意型产业来说，传统人合为主、资合为辅的有限公司和承担无限责任的合伙组织已无法满足这一需要。引入合同公司以丰富现有公司形态、构建多样化的公司类型不仅满足了投资者的利益诉求，使公司能根据自身的业务特点选择最为适合的公司形式，更是顺应了公司自治理念的发展趋势，让投资者有了更灵活宽广的选择空间，鼓舞了创业热情。

三、引入之可行性：公司类型改革恰逢其时

（一）注册资本制变法为公司类型改革创造了契机

我国《公司法》对发起设立的非上市股份公司和有限公司在治理结构、股东权利方面的规定大体相似，有冗余之嫌。现实中，一方面是非上市股份公司未能将资本与经营权相分离，股东参与公司治理的情况普遍存在，另一方面是有限公司收到诸多强行性规范约束，人合性特征无法凸显。二者逐渐趋同于“人资兼合”的中间公司。这也造成了一个奇怪现状：有限公司作为闭锁公司没有涵盖同具封闭性的发起设立的非上市股份公司，股份公司中无论是闭锁公司还是开放公司都适用同一套规则。豏2014年施行的《公司法》取消最低注册资本制后，两种公司类型的注册资本价差被抹除，二者界限愈加模糊，对于投资者来说选用哪种区别不大，而发起人数的上限区别和对章程自由度的差异性规定完全可以由更自由的合同公司来补缺。故笔者认为眼下正是公司类型改革的契机，立法部门应将发起设立的非上市股份公司纳入有限公司范畴，建立由有限公司到股份公司的过渡机制，同时增设更为丰富的公司类型。

（二）引入合同公司的改革路径设计

在公司类型改革中，合同公司应作为充分体现“人合性”且具有较高章程自由度的公司类型纳入我国公司法体系，并将其与吸收了发起设立股份公司的有限责任公司一道归入非公众公司的范畴。募集设立的股份公司应归入公众公司范畴，与前者并列。上市公司单设为一种类型。如此一来，合同公司可以适应刚起步的民营企业、新兴知识创意型企业及其他更为强调人合性的企业之发展。有限责任公司可以满足资金充足、无需对外募集资本且具有人资两合性的中小型公司需要。一旦非公众公司发展壮大需要对外募集资本后，应在其与公众公司的过渡间建立转型桥梁，并可以在符合《证券法》中规定条件后转变为上市公司。

注释：

豍俞文.一种新的公司形式：日本的合同公司——兼论对我国公司制度创新与完善的启示意义.顾功耘主编.国商法评论[M].2006.

豎范健.股权激励机制和知识经济下的公司人合性创新——我国公司法结构性缺失的思考[J].商事法论集，2012（1）.

豏梁小惠.论公司类型与公司治理模式的选择——以中国民营企业发展为视角[J].河北学刊，2013（6）.

建筑装饰工程设计合同范本 篇4

承包人： (乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安装承包合同规定》、《居室装饰装修管理实行办法》以及有关法律法规的的规定，结合本装修项目具体情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实守信的原则，为保质保量地完成施工任务，就本工程施工事项协商一致，订立本合同：

第1条 工程概况：

1.1 工程名称：________________________装饰工程

1.2 工程地点：

1.3 承包范围：

1.3.1 装修方面：二期客房楼1F-5F客房，楼层走道、楼梯等公共区域装饰工程;1F-5F楼层服务室，强、弱电室墙面及顶面涂料等(具体内容详见施工图、样板间效果图、设计师提供的材料样品等)。

1.3.2 家私方面：根据施工图配置的固定及活动家具(不含床具)。

1.3.3 水、电、空调、消防安装方面：施工图中所涉及的开关、插座、灯具的预埋管线及控制面板、灯具安装，不含空调、消防、弱电系统

1.4 承包方式：

包工包料、包工期、包质量(施工图及报价清单内所含之项目)达到营业标准。

1.5 工期：本工程自 年 月 日开工， 年 月 日竣工。合同工期总日历天数为 天。

1.6 合同价款：￥ 元(大写： 元整)

1.6.1 本合同价款采用固定总价包干合同方式确定。即对施工图范围内的总价包干。承包人如有缺项、漏项视为此项费用已包含在投标工程量清单的其它单价和合价中。所有可能发生的风险费用都应包含在投标报价中，如：人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险等，承包人在投标时已纳入投标报价中。

1.6.2 采用固定总价包干合同，只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。经发包人书面确认后作为结算依据。

1.7 工程质量：合格。

1.8 保修：根据国家《建设工程质量管理条例》，本工程质保期两年(自验收合格之日起算)。

第2条 甲方工作：

2.1 负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变

2.2 协助办理施工图审查及报监手续(证明承包人自身资质的证件除外)。

第3条 乙方工作：

3.1 严格执行施工规范、安全操作规定、环境保护规定。严格按照施工规范进行施工，隐蔽工程应于48小时前以书面形式通知监理及甲方检查验收，验收合格方能进行隐蔽和继续施工，验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收，若因此造成工期延误，乙方承担第9条约定的违约责任。工程完工先先自检合格再申请竣工验收。

3.2 严格依照设计文件、图样及说明书进行施工，接受设计师、监理和甲方的监督和检查，确保工程其材料之质量、尺寸、规格等符合设计要求。

3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

3.4 精心组织施工严格管理自身施工人员。维持现场清洁，创建文明的施工现场。做好成品和半成品的保护工作。

3.5 乙方负责全部工程实施及现场施工进度、协调、品质、安全的管理。

3.6 乙方须选择一间标准间先于其他房间装修完毕，时间约45天，供设计、监理及甲方检查，通过后再全面进行装饰施工，同一时间内其他房间作基础施工。上述施工包含在总工期内。

第4条 关于工期的约定

4.1 因甲方原因，影响工期的，工期顺延。

4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，承包人承担违约责任。

4.3 非乙方原因造成的停电、停水，及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

4.4 承包人因上述情况要求顺延工期应在情况发生后7天内以书面形式向甲方提出延期报告，甲方收到报告后14天内予以确认。若承包人逾期未提出延期报告。则不得就该情况要求顺延工期;若甲方收到报告后逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程质量应依据《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，达到国家质量评定合格标准。

5.2 乙方应对竣工工程质量进行自检并达到合格标准。同时应于竣工验收前10日向甲方提供完整的竣工资料(一式两份)及竣工验收申请报告，甲方收到竣工验收申请报告后组织验收。

第6条 关于工程价款支付方式的约定

6.1 双方商定本合同价款采用固定价格。

如果甲方有变更或新增项目，则费用另计。施工用水、电费由甲方负

6.2 本合同生效后，甲方支付工程款的方式为：

6.3 工程竣工甲方组织验收小组进行预验收，同时申请政府质监部门办理工程正式验收，验收合格并所有手续完结，付至工程总价90%，余款10%作保修金，保修期两年(自验收合格后起算)，保修金分两次支付，保修期满一年付5%，保修期满两年复验合格后付清(5%)。

6.4 每次付款前乙方应提供同额发票，甲方于15日内支付。

第7条 履约保证金

承包人于合同协议签字生效后10日内向发包人支付合同价款2%的履约保证金，保证金的保证期自开出之日至整个工程办完竣工验收手续后一个月止。工程竣工验收合格后一个月无息退还。

第8条 关于装修材料的约定

8.1 装修材料的燃烧性能等级要求必须符合GB5222《建筑工程内部装修设计防火规范》的有关规定及机电配套安装的灯、线、开关、插座等必须满足规范及验收的要求。

8.2 装修材料应选用低毒性、低污染、低放射，即住宅装饰装修室内环境污染控制应符合GB50325-20____《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。

8.3 本工程所用主要材料需经设计师、监理及甲方选样确认后方能使用。

8.4 主要材料乙方应先报详细清单一览表和样品，并标明尺寸、规格、材质、性能、价格、品牌、颜色、产地、以及图案作为装饰施工合同的一部分，主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书、以及环保检测报告。

8.5 若承包人的施工材料不符合合同要求应无条件予以更换至符合要求。因此造成的财力损失及工期延误损失由承包人承担。

第9条 有关安全生产和防火的约定

9.1 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

9.2 应注意安全施工，若发生一切事故，责任由承包人自负，工程施工人员的人身保险和人身安全由承包方自行负责。

第10条 违约责任处理

10.1因承包人原因造成的工期延误，每延迟一天按合同价的万分之三处罚。

10.2若承包人施工的工程质量不能达到合格要求按违约处理，发包人没收其履约保证金，若承包人整改仍不能达到合格要求则应终止合同并追究承包人违约责任，承包人赔偿一切损失。

10.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意由上海仲裁委员会仲裁。

第11条 附则

11.1 本合同一式六份，双方各执三份

11.2 本合同有未尽事宜，由合同双方协商解决，必要时可签订补充

条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

11.3 本合同需要进行保险时，应另订协议。

11.4 本合同经双方盖章签字后生效。

发包方：法人代表：

承包方： 法人代表：

装饰设计合同 篇5

客户：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议并严格履行。

工程名称： 工程地点： 工程面积： 客户联系电话： 客户工作及责任：



1、客户委托本公司进行方案设计，并由本公司提供设计图以及预算。洽谈设计付款方式：



1、根据客户的工程实际使用面积进行计算，每平方米收取设计方案

费元（大写 元），客户先支付50%的设计委托订金既 元，如若客户需要提供工程施工预算，则预算制定费用为每平方米 元，本公司在签定设计委托合同后天完成全套设计方案图以及工程预算，由客户择时择地进行方案的认定。

2、如果客户对设计方案不满意，本公司会在进一步修改设计方案直至客户满意为止，时间不超过一周。如客户对设计方案满意并同本公司签定装饰施工合同，本公司将在工程总造价的费用中扣除客户已交纳设计费。

客户签字（盖章）： 公司签约代表签字（盖章）： 签约时间：设计师：

签约时间：

专业的壁纸生产批发供应商--南京博德莱装饰材料有限公

室内装饰设计与顾问服务合同范本 篇6

（XXXXXXXXXXXXXXXXXXX卖场设计）

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

项目建设地点：深圳

委托方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

承接方（乙方）：

签订日期：2012年 2 月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX设计 项目

室内设计合约

发包方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX市场有限公司

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合室内装饰装修的具体情况，就乙方承接甲方卖场设计事宜，双方达成如下协议，以便共同遵守。

第1条工程概况

1.1工程名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2工程地点：深圳华强北

1.3承包范围及内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX华强北店卖场室内设计，面

积:平米, 方案设计、施工图设计、施工配合。

1.4承包方式：包设计

1.5设计周期： 20 个工作日(按签合同日算)。

① 2012年月日 ～月日，日提供平面主要空间效果

图；

②2012 年月日 ～月日，日提供效果图、平面图、部份主要立面图；

③2012 年月日～月日，日提供施工图、效果图；

设计周期自订立合同之日起算，以甲方书面通知为准；

元/ M2。

1.7质量等级：优良

第2条甲方责任和权利

2.1 甲方须按时向乙方提供设计所需的原始设计资料。

2.2 甲方须按合同条件的规定，在乙方按期提供的设计文件达到要求后，按期

支付设计费用，甲方应将设计费用支付入乙方指定之银行账号。

2.3 甲方收到乙方的方案设计图后，应及时出具明确意见，甲方应出具书面认

可，如甲方2日内没有书面回复给乙方则视为设计方案通过，以便乙方进

入施工图设计。

2.4 甲方须就重大设计变更（包括项目规模、实用性质、工作周期、总体方案

等变更）对乙方进行书面确认。

2.5 甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底，组织乙方参加验收，验收后及时

1.6合同包干总价（含税）：人民币：元整（RMB元整），其中设计费为

出具工作认可书面文件通知乙方。

2.6 甲方不能按合同规定时间支付设计费,如无正常理由，按照延期每天0.3%

合同金额赔偿乙方。

2.7 甲方应全力配合乙方，解决现场条件变化而引起的设计变更或施工配合等

事宜。

2.8 甲方指派女士/先生 为项目负责人，负责合同履行。进行现场

协调、办理验收、付款、变更、登记手续和其他事宜。

2.9 乙方向甲方提交的所有设计文件的使用权属于甲方。未经甲方同意，乙方

不得以复制、转让等任何形式将设计文件用于本合同以外的项目。

第3条 乙方责任和权利

3.1 乙方服务范围包含：平面方案图，效果图、施工图设计、施工配合。

3.2乙方应根据甲方设计要求进行设计，乙方按双方约定进度时间进行图纸修

改，甲方确认图纸并签字定稿后进行下步作业，因设计修改进度影响工程进

度，造成损失乙方承担全部损失。

3.3效果图设计阶段，乙方提供概念图 片、平面）通过E-mail；

方案深化阶段（方案汇报、A3文本一套、PPT、光盘1份）；、施工图设计（提供4套施工图、材料样板1份、光盘1份）。

3.4参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场施工方案交底，拟定施工方案

和进度计划，交甲方审定。

3.5乙方对于设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲

方。

3.6 乙方重要设计文件应先送甲方审核并经甲方书面确认后方可进行下一步设计。

3.7 乙方不能按合同规定时间提交设计文件,按照延期每天5%合同金额总价赔偿

甲方。

3.8 方案深化阶段，乙方须合理推荐给甲方选用各类物料及设备。

乙方在交付施工图的同时，应提供材料样板（含实样、图片及参考资料）。

3.9乙方应全力配合甲方，解决施工中有关的设计问题及因设计不合理或现场

条件变化而引起的设计变更或修改，并征得甲方同意，造成工程施工日期

延误或出现损失需承担全部损失责任。

3.10乙方不得将本合同赋予乙方的权利义务转让给第三者。

3.11乙方指派先生为项目负责人，负责合同履行。按甲方要求和施工进

度计划组织配合，保质、保量、按期完成设计任务，解决由乙方负责的各

项事宜。

3．12 双方签订合同后，乙方须向甲方提供下列设计服务：（见附件一）

第4条 关于工程设计价款及付款的约定

4.1合同签订后2日内支付设计费的%人民币：元（大写：元整）作为预付款；方案经甲方确认后2日内支付设计费的%人民币：元（大写：元整）；施工图设计完成后2日内支付设计费的%人民币： 元（大写：元整）；设计项目施工完成后，余款%人民币：元（大写：元整）。

4．2合同生效后按合同规定进行支付各阶段的款项给乙方，由乙方出具付款通知，甲方在收到付款通知后7日内予以确认并支付。乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒付、延付；

第5条 违约责任

5.1由于甲方原因未按合同规定时间付款，每逾期一天，甲方应按日支付对应阶段合同价的0.3%作为违约金。

5.2由于乙方原因，设计阶段逾期竣工，每逾期一天，乙方应按日支付合同总价的5%作为违约金。

5.3因一方原因致使本合同无法继续履行时，一方应及时通知对方，办理合同

终止协议，并由 责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.4合同生效后，单方提出解除合同的，应当按照合同总价30%作为违约金赔偿

损失,乙方提出解除合同,乙方需退回甲方支付款项。

第6条 争议

6.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，可采取

协商解决或请有关部门进行调解。

6.2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可以向有管辖权的人

民法院起诉解决争议。

第7条 其他约定

7.1本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

7.2本合同自订立之日起生效，如乙方承接甲方设计项目工程，设计合同终止,工程合同生效，工程费用中包含设计费总额，甲方支付设计款项做为初期

款项支付工程费用。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：

合同订立时间：2012年 月 日

代表人：

[附件一]

项目服务内容:

1.设计前期：

1、咨询甲方并参加有关会议,深入了解甲方的项目发展意图;

2、咨询和收集甲方、建筑师及其它顾问的意见后,根据所供的资料,提出对该项目的见解及修改意见;

3、提供装饰工程造价控制范围的建议,并与甲方等多方共同讨论确定。

2.设计方案：

1、方案内容:设计范围内的平面图、天花图、主要装饰墙立面图、效果图(含主要空

间效果图1张、A2图幅)、设计策划概念说明、风格定位阐述,以及局部设计构思说明、主要装饰材料选用说明。

3.施工图设计：

1、乙方设计人员勘察现场,对周边环境及室内建筑作详尽了解,对管井、配电给排水等

现场情况作详尽记录。

2、图纸的具体内容为:图纸目录、装饰设计说明、装饰设计平面图、天花图、平面与

天花定位图、索引图、立面图、大样节点图、地面铺装施工图、灯具定位图、水电、空调施工图、系统图(包括做法及构造大样)、材料清单。

3、内容以A3双胶纸订装,订装图纸以盖有乙方图章和设计人员签名为准.3-

4、施工图经由委托方审定后,内容以一式肆份交付使用.4.效果图制作：

1、效果图制作内容:每套样板房主要空间效果图张,.4-

2、制作方式:电脑制作。

3、效果图所采用的角度经由甲方与乙方专业设计师共同确定;

4、效果图经由委托方审定后,内容以A2铜版纸装裱,一式一份交付。

5.材料样板制作：

1、提供施工图内主材料的准确材料实物样板,以便甲方进一步了解设计风格及施工方

提交准确预算。乙方提供的材料样板、样式、风格仅供参考,施工单位应提交实样交由主笔设计师签字确认,以做为施工和结算依据;

2、材料样板如有变更,请知会设计师重新看样定板;设计师认可后,方可使用;

3、设计方所提供材料样板供甲方参考使用,如有置换或更改,须由乙方主笔设计师认可

后方可使用。

4、所有内容整齐粘贴至600mm×800mm黑色夹板上,一式一份交付使用。

6.施工现场跟踪服务：

1、由主笔设计师组织设计答疑会,向施工方明确解释设计意图。

2、协调施工进行现场放线工作。

3、施工方提供实际使用材料实样,由主笔设计师签名定板。

4、协调各工种隐蔽工程的图纸配合。

5、解决现场设计变更问题，提高施工效率。

6、纠正施工过程中定义的误差。

7、设计师只对项目现场甲方指定的甲方管理人员或甲方指定的承造方施工负责人负责。

8、特殊情况下、甲方需主笔设计师到施工现场解决问题，应提前24小时以书面形式通知乙方。

9、乙方应积极配合甲方认为必须的考察和出差汇报，甲方应承担乙方的考察和汇报的差旅及住宿费用。

7.乙方主笔设计师来甲方工作所在点时间明细要求：

7-1设计方案说明讲解时；

7-2开工前设计交底；

7-3完成土建改造时；

7-4完成空间造型施工基层时；

7-5涂饰施工前，色板选定；

7-6工程竣工验收时；

7-7协助家具及装饰品摆放时。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

经办人：经办人：

装饰公司设计合同范本 篇7

2012年6月, 某建筑公司通过招投标程序, 承包了南京市某开发企业开发的建设工程。同年8月, 建筑公司与王某签订工程转包合同, 约定该工程由王某施工, 王某承担工程中发生的债权债务, 工程工期、结算方式等依照建筑公司与开发公司签订的“大合同”为准, 建筑公司收取工程造价5%作为管理费。

2012年10月, 王某与南京某模板公司签订《建筑材料购销合同》, 约定由王某购买模板公司模板若干。合同载明双方当事人为王某、模板公司, 签订合同时王某未能出具任何委托代理手续, 在合同落款处没有建筑公司加盖公章, 仅有王某个人签字。协议签订后, 模板公司将模板分批送至施工工地交付王某。王某每次收取模板的收据均载明:“收货人:某建筑公司某项目部王某”。工程竣工后, 经结算王某累计拖欠模板公司8万元材料款。2013年11月, 模板公司以建筑公司、王某为被告起诉至南京市玄武法院, 要求建筑公司、王某支付货款8万元。

模板公司要求建筑公司、王某支付货款理由如下:

1.签订合同时, 王某自称代表公司。

2.模板均送至建筑公司的工地, 建筑工地外悬挂该公司名称等信息, 模板公司一直认为建筑公司是模板的买方。

3.尽管建筑公司与王某签订转包协议, 但是模板公司从未得知有该份协议存在, 该份协议对模板公司没有约束力。

4.王某收货的收据均载明:“收货人:某建筑公司某项目部王某”, 应当认定就是建筑公司购买模板。

建筑公司抗辩理由如下:

1.依据建筑公司与王某的转包协议, 王某承担工程中发生的债权债务, 该工程发生的债权债务与公司无关。

2.建筑公司从未授权王某签订任何模板买卖协议, 模板公司与王某的买卖合同未经公司加盖公章, 为得到公司的确认, 建筑公司不承担任何责任。

3.尽管收据载明“收货人:某建筑公司某项目部王某”, 这是王某个人的行为, 公司从未认可。

王某认可模板买卖合同是其与模板公司签订, 也认可拖欠货款8万元的事实, 并表示该份买卖合同是其个人与模板公司签订, 与建筑公司没有任何关系。即便支付拖欠货款, 应当由其个人承担, 公司没有任何责任。

法庭审理认定

1.南京市某开发企业开发的建设工程工地的中标单位是建筑公司, 本案涉案模板用于该工地。

2.王某在签收模板的收据中载明“收货人:某建筑公司某项目部王某”, 从而使模板公司有理由与相信其模板卖给了建筑公司。

因此, 王某以建筑公司名义签订合同的行为, 模板公司有理由相信是建筑公司的行为, 王某的行为构成表见代理。判令建筑公司支付8万元货款及利息。

东恒律师分析

依据《合同法》第49条规定“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同, 相对人有理由相信行为人有代理权的, 该代理行为有效。”构成表见代理应当满足四个要素:1.代理人没有代理权或者超越代理权限;2.代理人以被代理人的名义进行民事行为;3.第三人要有合理的理由相信行为人是有权利进行民事行为;4.相关第三人主观上是善意的且没有过失。

本案中, 争议焦点有3点:1.王某是否构成以建筑公司的名义签订合同;2.模板公司是否有合理的理由相信王某有权签订合同。

首先, 可以肯定的是王某没有以建筑公司的名义签订合同。王某与建筑公司签订转包协议, 双方没有其他任何法律关系, 王某与建筑公司自始至终是独立的民事主体。王某没有取得建筑公司的授权, 其本人也认可该合同是其个人与模板公司签订, 与建筑公司无关。合同载明的双方是王某与模板公司, 与建筑公司没有任何关联。虽然, 模板的收货地址在建筑公司工地, 但不足以证明王某是以建筑公司的名义购买模板。因此, 王某没有以建筑公司的名义签订合同。

其次, 合同签订时王某没有出具任何建筑公司的授权手续, 仅仅是载明收货地址为建筑公司的工地, 这一点不足以证明, 王某具备建筑公司的授权。模板公司基本的权限考察都未进行, 变轻易订立合同, 显然其没有合理的理由相信王某具备订立合同的权限。

公司是否有权单方解除劳动合同等 篇8

赵 兴

2001年9月，女青年苏某去某公司应聘，被录用。双方签订了为期4年的劳动合同，试用期为6个月。在试用期间，苏某劳动纪律松懈，责任心差，经常完不成工作任务，公司对她早有不满。2002年1月，公司发现苏某在去年9月的招工考试中有弄虚作假行为，遂决定解除与苏某的劳动合同。此时苏某已怀孕三个月，对公司的决定很是不满，认为在自己怀孕期间，公司是不能解除劳动合同的，否则违法，但公司仍然坚持自己的决定。苏某于是向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司继续履行劳动合同。

本案属于用人单位单方解除劳动合同的情形。根据《劳动法》，用人单位单方解除劳动合同有下列三种情况：一、即时解除，即用人单位无须提前告之劳动者，可随时通知劳动者解除合同。根据《劳动法》第25条的规定，这种情况适用于：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；3、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的。二、需预告的解除，即用人单位应当提前30日以书面形式通知劳动者方可解除合同(见《劳动法》第26条)。三、经济性裁员，即用人单位濒临破产或经营发生严重困难等(见《劳动法》第27条)。

本案中，某公司之所以解除与苏某的劳动合同，显然是因为她在试用期间被证明不符合录用条件，因此该公司可随时通知苏某解除合同。另外，我国劳动法的确有在女职工孕期禁止解除劳动合同的规定，但须具备提前预告解除或经济性裁员的情形(即上述第二、三种情况)，而本案不属于这两种情况。最终，劳动争议仲裁委员会裁决某公司解除与苏某的劳动合同的行为合法有效。

砍自家的林木也犯法吗

林 平

卢某是某村农民。1985年，他和村里签了一份合同，承包了本村一片宜林荒山。合同约定：承包期限为30年，开荒种树所需费用由卢某自筹，树木归卢某所有，卢某每年向村里交纳一定数量的承包金。从那以后，卢某带领一家人在这片荒山上开荒造林，辛勤劳作，昔日的荒山变成了一片茂密的森林。95年，卢某向有关部门办理了林木采伐许可证，每年采伐一定数量的木材出售。

1999年9月，卢某的爱人病重，急需一大笔钱治病。卢某东借西凑，仍然差了几万元，没有办法，只好砍树了，而当年的伐木指标已用完。为使爱人早日恢复，卢某还是痛下决心，上山砍了50余株树，约70立方米。爱人治病的钱总算凑齐了，卢某也被关进了看守所。法院最终认定卢某的行为构成滥伐林木罪，但考虑到他认罪态度较好，且伐木是为了治病，予以从轻处理，判处卢某有期徒刑1年，缓刑1年。

装饰装修设计合同 篇9

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》和建筑装饰工程等行业规范及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，现甲方委托乙方对XX装饰工程进行方案设计、深化方案设计与施工图纸设计及配套服务工作。签订本合同，以资信守。 第一条 工程概况

1、工程名称： 2、工程地点：

第二条 设计范围及内容

1、按甲方确认的交楼标准方案做XX、XX、XX······个户型样板房的图纸设计。 2、按甲方确认的交楼标准方案做标准层N个户型的图纸深化设计。即XX、XX、XX、XX。 3、XX座首层住宅大堂、XX座首层电梯厅、XX座标准层电梯厅装修方案的图纸深化设计。 4、主要装修材料品牌、参考价格、样品展板(考虑选用材料的耐用性、环保及节能) 5、对样板房及售楼大厅的家具饰物选择和摆设提出建议方案，及时到现场做工作指导。 具体详见附件清单

第三条 设计服务要求

1、设计标准及目标要求

本项目定位为 风格。 2、图纸设计阶段要求

(1) 概念设计阶段:根据甲方提供的设计要求任务书及现场实地查看进行概念性设计。 (2) 方案设计阶段：根据双方对设计讨论的修改意见进行深化方案设计，并达到制作施工图前的设计深度。

(3) 施工图设计阶段：根据甲方确认的深化设计方案，进行施工图细节设计。 3、装饰施工造价及购置成本控制如下表

4、设计配合服务工作

(1) 提供优化意见书或修改图纸

(2) 项目开始施工前，乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底，解答甲方及施工队提出的各种问题，以便全面反映设计意图，达到设计效果。

(3) 根据现场的实际情况对施工图纸进行必要的修改与完善。

(4) 根据工程进展情况及甲方的工程安排，乙方应每两周视察工地一次(总次数不得少于12次，视工程进度而定)，检查是否按设计要求施工并参与竣工验收工作，其交通费用乙方自理。

(5) 根据设计选料要求，配合甲方对施工单位选购的主要材料进行选择和确认，并参与对家具及饰品的选样与采购。

第四条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：

第五条 乙方向甲方交付的设计文件

第六条 设计服务费及支付方式

本合同项目的设计费为总包干价￥ 元人民币。设计费支付进度详见下表

注：可按清单所列的完成项目按以上比例计算支付金额。

第七条 验收标准

1、图纸设计标准应满足国家与地方有关建筑装饰工程设计之法律、法规、规章和条例的规定; 2、软装选购效果应达到图片及设计说明要求;

3、乙方设计硬、软装造价成本应控制在原确认造价的正负5%内，超过5%以上由乙方支付。

甲方应将工程各项主材的实样和价格，交由乙方确认，再行采购或发包，以控制造价。 第八条 家具及饰品的选样与采购家具及饰品的主要内容包括：活动家具、装饰灯具、艺术品、装饰品、摆件、窗帘等，由乙方设计师及家具饰品设计师根据设计方案的效果要求选定相应的产品，并将选样图片资料提交甲方审核。经甲方审核确认后，由乙方专业人员协助甲方人员进行采购并完成现场摆设。

第九条 双方权利及义务：

一、甲方权利及义务：

1、甲方按本合同第四条及第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，乙方有权按本合同规定顺延交付设计文件的时间;超过规定期限15天以上时，乙方有权要求双方重新确定提交设计文件的时间。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，要求乙方作较大返工时，乙方在接通知后3天内向甲方提交返工费用预算(含工作量及计算依据)，经双方共同协商后签订补充协议。

3、因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量等不符合甲方原来的要求甲方有权终止合同，若甲方再要求乙方返工的，甲方不再另行支付设计费用。

4、在合同履行期间，甲方违反本合同约定无理解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方支付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已经进行的实际工作量予以补偿。

5、甲方派代表协调甲乙双方及其他设计方的工作，签收乙方提交的文件，在三个工作日内答复乙方。若三个工作日内不作答复，则视同认可。对其中应由甲方解决的问题及时组织协调甲方有关部门及人员予以落实，否则顺延提交设计文件的时间。

二、 乙方权利及义务：

1、乙方应按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计资料及文件。 2、为保证设计质量和效果，乙方应保证由设计总监 主持设计和定案。 3、在施工前进行技术交底，处理有关设计问题，负责设计变更，参加竣工验收。委派专业负责人在现场确认施工方提交的材料样板、施工样板、解决各专业技术问题，进行隐蔽工程验收等，并委派专业负责人协同甲方进行相关材料﹙含软装部分即家具及饰品﹚的采购。

4、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，严格做好设计质量和效果保障措施，确保按合同规定的进度要求向甲方提交质量合格的设计资料，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，造成甲方损失由乙方承担，工期不予顺延。

5、合同生效后，乙方必须应甲方的要求提供上述约定内容及次数的现场服务，乙方应解决施工中有关设计问题，确认施工方材料样板、施工样板，负责设计变更，软装设计、订购、采购、摆放，竣工验收，服务费用包含在设计费内。

6、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方除返还甲方已付款项外，还应双倍返还定金。

7、乙方交付设计资料及文件后，按规定参加甲方有关上级设计审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

8、乙方项目负责人或专业负责人现场施工服务应双方协定时间并至少往返及费用自理。项目负责人或专业负责人每缺席一次，应承担 元/次违约金，累计缺席三次以上时，甲方有权解除合同并按照甲方已经确认的图纸工作量办理结算，同时，乙方应按设计费总额的 10 %向甲方支付违约金。

9、乙方应对园林设计单位提供的样板房入室花园、阳台花园及大露台的绿化景观设计进行审核及修正，使之与样板房装修风格相匹配和协调统一。

10、乙方应向甲方提供公司(包括境外公司)业绩及设计精英等资料，配合甲方做好本项目楼盘营销策划宣传工作，共营双赢局面。

11、乙方在方案设计、施工图设计的各阶段设计中应提供投资估算、施工图概算报甲方审批。

第十条 违约责任

一、甲方不能按本合同约定向乙方支付设计费的，每逾期一天应承担未付金额2‰的违约金。

二、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改、补充。由于乙方设计错误造成工程质量问题或其他损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损部分的设计费，并负责赔偿由此给甲方造成的实际损失。赔偿金额双方商定，赔偿总额不超过设计费总额。

三、由于乙方自身原因延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，应承担该项目阶段应收设计费2‰的违约金。逾期超过三十天，甲方有权解除合同，乙方除支付前述违约金外，甲方已付款项乙方须全部返还，乙方还须赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿总额不超过设计费总额。

四、乙方不能按照甲方的要求(质量、时间)提交设计文件或乙方不能胜任本设计任务时，甲方有权单方解除合同，并按照甲方已经确认的图纸工作量办理结算。

第十一条 文件的版权/著作权

乙方应保证其提交的设计成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，否则应由乙方承担责任，并赔偿甲方损失。

第十二条 转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十三条 合同终止和解除

一、合同解除，

1、在本合同签订后、乙方提交前期方案设计成果前：如甲方单方解除本合同，则甲方应根据乙方已经进行的设计工作，向乙方支付相应的设计费，同时须额外补偿乙方人民币 元;如乙方单方解除本合同，则应退还已经收取的设计费并额外补偿甲方人民币 元。

2、在本合同签订后、乙方提交优化方案设计成果前：如甲方单方解除本合同，则甲方应根据乙方已经进行的设计工作，向乙方支付相应的设计费，同时须额外补偿乙方人民币 元;如乙方单方解除本合同，则应退还已经收取的设计费并额外补偿甲方人民币 元。

3、在本合同签订后、乙方提交施工图纸设计成果前：如甲方单方解除本合同，则甲方应根据乙方已经进行的设计工作，向乙方支付相应的设计费，同时须额外补偿乙方人民币 元;如乙方单方解除本合同，则应退还已经收取的设计费并额外补偿甲方人民币 元。

4、乙方提交施工图纸成果并被甲方接受后，任何一方均不得单方解除本合同。

二、有下列情形之一的， 合同权利义务终止 1、本合同已按约定履行完毕;

2、本合同经各方协商一致而终止;

3、因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量等不符合甲方原来的要求甲方有权终止合同，若甲方再要求乙方返工的，甲方不再另行支付设计费用。

4、本合同因其中一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;

5、法律法规规定终止的其他情形。

第十四条 保密条款

一、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

二、甲方可在宣传本项目时使用乙方的设计成果。

三、任何一方违反上述约定，责任方应按合同总设计费的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

四、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十五条 免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十六条 法律适用

对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十七条 争议的解决

因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商;协商不成的，双方同意由本项目所在地的中级人民法院进行裁决。

第十八条 合同附件

本合同连同下列附件组成“合同文件” 附件一、设计费用清单(共1页)当上述附件的内容与本合同之条款不一致时，以本合同之条款为依据。

第十九条 其它

1、本合同未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方： 乙方： 地址： 地址： 法定代表人： (或授权签约人)： 签约人：

装饰公司设计合同范本 篇10

南京市家庭居室装饰装修设计合同范本

委托方(甲方)设计方(乙方)

身份证号码： 住所：

住所： 营业执照号：

委托代理人： 法定代表人：

身份证号码： 委托代理人：

联系方式：固定电话 联系方式：固定电话

手机号码 手机号码

工程设计人：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修设计的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就委托方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）设计的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程设计项目概况

1、甲方委托设计工程项目地点： 区（县）路

小区 号 幢 室。

2、工程设计期限： 天，自交纳定金次日起计算。

建筑面积：平方米，使用面积平方米。

第二条 设计项目选择（选项打√，不选项打“×”）：

1、装饰设计：室内六面体及水、强电、弱电（）

2、软装饰设计：家具、布艺、窗帘、画框、插花、挂（摆）件（）

3、环境艺术设计：绿化、庭院、雕塑（）

4、其它设计：

第三条 设计收费

1、设计费总价：（大写）元，￥。

其中：（1）装饰设计费（含水、强电、弱电）：按建筑面积每平方米 元，小计 元。

（2）软装饰设计费：按建筑面积每平方米 元，小计 元。

（3）环境艺术设计费：按建筑面积每平方米 元，小计 元。

（4）其它设计费：按建筑面积每平方米 元，小计 元。

2、设计定金（大写）元。（定金的数额不得超过标的额的百分之二十）

第四条 设计文件标准与深度：

1、甲、乙双方约定，设计文件标准为南京市装饰装修行业标准NJBZ·A-05-1《建筑装饰装修设计制图统一标准》和NJBZ·A-05-2《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》。

2、甲、乙双方约定，初步设计方案应包含以下图纸：（选项打√）

（1）室内平面布置图（）

（2）地平布置图（如能在室内平面布置图上标明各房间地面材料，可省略）（）

（3）室内顶棚布置图（）

（4）主要空间的透视图（甲方无要求的可以不提供，如提供，费用甲、乙双方另行约定）（）

（5）主要立面图：（指具有装饰效果的背景墙，含有固定家具的墙立面等）（）

（6）其他图纸：

3、甲、乙双方约定，全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外，还应包含以下图纸和材料：

（1）设计图纸目录

（2）设计及施工说明

（3）原始房型勘察图

（4）改建设计平面图

（5）剖立面展开图

（6）部分节点详图

（7）各类电器插座位置分布图

（8）电源控制线路示意图

（9）弱电控制线路示意图

（10）冷、热水管安装示意图

（11）装饰装修材料表

（12）其他材料：

第五条 设计程序及设计支付方式

1、第一阶段：

乙方收到设计定金后应于 日内上门为该项目勘量。勘量结束后，甲方应于 日内支付乙方第二阶段设计费（占设计费总价的 %，计人民币（大写）元）。已收定金抵作第二阶段设计费。

2、第二阶段：

乙方收到第二阶段设计费后，应在 日内完成初步设计方案和扩初设计方案，并通知甲方。

甲方接到乙方通知后，应于 日内与乙方沟通。双方对第二阶段设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于 日内支付乙方第三阶段设计费（占设计费总价的 %，计人民币（大写）元）

3、第三阶段：

乙方应在收到第三阶段设计费后 日内完成第三阶段全套图纸，并通知甲方。

甲方接到乙方通知后应于 日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于 日内付清设计费余额，同时乙方向甲方交付共计 套设计图纸。

4、第四阶段：

乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底，并在施工过程中，根据工程进度情况，到现场指导施工不少于 次，以达到设计效果。

第六条 设计方案修改：

1、在施工过程中，甲方要求变更设计文件的，乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求，对所变更的项目进行重新设计的，需协商签订补充协议，并支付相应费用。

2、修改后的设计文件应包括以下内容：

（1）设计图纸

（2）项目造价

（3）主要材料明细单

（4）其他材料：

3、修改后的设计文件需由双方签字确认。

第七条 甲方责任：

1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通，并对设计方案进行确认。

2、甲方对设计方案确认后，应在约定的时间内及时支付所约定的费用。

3、乙方进行图纸交底时，甲方应参与。同时安排该项目的施工负责人参加，做好交底记录，并经甲、乙双方签字确认。

第八条 乙方责任：

1、乙方设计方案不得违反国家有关法律、法规和规章的规定。由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

2、乙方应按合同规定的内容，时间和约定的标准向甲方交付设计文件，完成售后服务。

3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督，并在工程竣工后 日内，向甲方交付以下工程隐蔽项目的竣工图纸：

①电源控制线路竣工图；

②弱电控制线路竣工图；

③冷、热水管安装竣工图。

第九条 违约责任：

1、甲方单方提出终止合同，乙方不退还甲方已付的定金，已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同，双倍返回甲方已付的定金和设计费。

2、甲方对设计文件延期确认的，乙方设计期限顺延，甲方超过 天不确认的，乙方有权解除合同，并向甲方追偿已发生的设计费用。

3甲方逾期支付设计费用的，每逾期支付一天，应按设计费总金额百分之 支付违约金，逾期支付超过 天，乙方有权解除合同，向甲方追偿已发生的设计费用。

4、乙方延误设计文件交付时间的，每延误一天，应减收该项目设计费总金额百分之 的设计费。

5、由于乙方设计的原因，造成工程不能及时开工或拖延工期，工期每延误一天，乙方向甲方支付 元的赔偿金。

6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐蔽项目的竣工图纸，每延误一天，应向甲方支付 元的赔偿金。

第十条 其他

1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作，双方需另行协商签订合同。

2、甲方变更合同规定的时间，要求提前交付设计文件时，应向乙方支

付每天 元的赶工费。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除双方责任，但法律另有规定的除外。

4、本合同在履行中发生纠纷，甲、乙双方无法自行协商解决时，可申请南京市装饰行业协会协助进行调解，调解不成的，可按下列第 方式解决：

①提交南京市仲裁委员会仲裁；

②依法向 人民法院提起诉讼。

5、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议书作为附件，补充协议书与本合同具有同等效力。

6、本合一式二份，甲、乙双方各执一份。

7、本合同经双方签字盖章后即生效。

甲方签字： 乙方签字（盖章）：

委托代理人： 法定代表人：

地址： 委托代理人：

电话： 电话：