装修合同协议

2024-07-23

装修合同协议(共9篇)

装修合同协议 篇1

补充协议

XXXX年X月XX日,甲方签订的《XXX住宅内装饰装修工程施工合同》、《XXXXX设计方案》含“温馨提示”、“备注”内容是由乙方事先拟定的,未充分考虑甲方的设计装修要求和意见。现经双方友好协商、充分沟通,特拟定如下补充协议。此协议如与甲方单方拟定的合同冲突,以此补充协议为主。具体如下:

一、本合同金额为最终结算金额,乙方不得以以下理由压减装修或增加装修费用。甲方在总装修费用不减、没有开始施工的情况下,可对施工项目进行变更。

1、测量尺寸与实际尺寸不符。

2、少报、漏报施工项目。

3、实际长度、面积超过报价包含的长度、面积。

二、乙方供应的所有材料、设备,如各种板材、龙骨、水电材料、油漆、涂料、卫浴等等,必须与«XXXX装饰主材选料订货单»中材质、品牌、尺寸、颜色等约定相符,并且材料实物上要有相应的品牌商标和防伪标识。如甲方要求,需要提供真实正品进货单据等。并在材料、设备进场时通知甲方验收、签字才可进行施工。如不符合要求或者规格有差异,应禁止使用,由此造成的工期延误及损失由乙方负责。如已使用,甲方有权要求乙方拆除、重做,由此引发的一切费用由乙方承担。如乙方提供的材料、设备是假冒伪劣商品,应立即更换,并且按材料、设备价款补偿给甲方。

三、如乙方不能按照《XXXX装饰主材选料订货单》按时交付材料、设备。必须马上通知甲方,并且免费升级为同品牌更高级别材料、设备。(金额差价1000元内)。品牌、款式、颜色由甲方选定。不得再次收取甲方任何费用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

四、定制家具(衣柜、鞋柜)所使用的板材上必须有品牌的商标合格证、条形码、激光防伪以及生产线流水号,并且真实有效。材质、型号、制作工艺符合《XXXX装饰主材选料订货单》,甲方验收签字后才可以加工制作。否则甲方有权退换,一切损失由乙方承担。

五、所有装修材料安装前通知甲方验收,未经验收施工造成的一切损失由乙方承担,并免费拆除前期已完工项目。乙方以电话和短信通知甲方进行材料或工序验收应至少提前24小时。

六、工程质量验收,所有工程需分段验收签字才可进行后续工程。

1、隐蔽工程验收。(水电工程)甲方必须能看到所有水电管道,不能封闭后验收,否则乙方反攻重新施工。并且赔偿误工费用。

2、饰面工程验收。(墙面、瓷砖)

3、定制家具完工。

4、竣工验收。

七、甲方需要购买的材料包括:拖把池、全房开关面板和插座、空开、弱电箱、浴室挂件6件套、小五金、三角阀、全房灯具。乙方免费安装以上甲方购买的材料。

八、对于甲方需要提供的材料,乙方必须至少提前15天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单,预留甲方购买时间。否则由此造成的工期延误及损失由乙方负责。乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,由乙方负责赔偿。

九、如甲方对施工人员工艺不满意,有权对其改正。如施工人员故意为难、刁难、不听劝告,乙方无条件立即更换施工人员。

十、施工人员严格按照合同上的装修标准工序和设计图纸的要求施工。如自行改变、删减装修工序和尺寸,需无条件返工,造成的损失由乙方负责。

十一、装修中造成已完工项目(以及甲方供材)损坏的,由乙方负责赔偿或恢复原状。

十二、施工中因乙方原因造成的自身以及第三者的人身伤亡、财产损失,由乙方负责赔偿,与甲方无关。

十三、在施工中,因工程质量问题、甲方提出意见造成的停工,均不按误工或延迟工期论处,不得收取甲方任何费用。并且乙方应及时修补,不得拖延或停工。

十四、装修期间,如有其他装修项目(如封阳台、铺设地板或其他),甲方通知乙方后,乙方必须派人监督施工,保证施工正确无误,不存在隐患。如不派人监督或监督无效,后期出现任何施工质量导致的问题和损失全部由乙方承担。并且免费维修。

十五、工程签订开工合同之日,支付工程款的10%。

工程进度过半时,支付工程款的40%。

工程结束后,甲方预留总工程款的10%作为竣工验收合格款。

十六、自竣工验收之日计算,装饰装修工程保修期为三年,主材保修期为两年,电路和防水工程保修期为八年。

十七、如保修期内出现的任何装修质量问题造成的损失,有乙方全额赔偿,并且免费维修。维修期间的施工要求和装修合同要求一样。

十八、本协议自年月日起执行,至保修期期满结束。

十九、如果在协议有效期内,乙方未能履行本协议之规定,应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。

甲方:乙方: 日期:日期:

注意事项:

1、签装修合同之日,仔细阅读合同的温馨提示和备注之类,并且需否定不合理条款。

2、合同金额的算法会非常复杂,如果有耐心在签合同之日仔细算下会发现差价很大。

3、签合同之前应先选好材料样式,要求装修公司提供《XXXX装饰主材选料订货单》。里面包括所有主材和辅材的品牌、型号。并且视为合同,双方签字盖章,每人一份保留。(一定在签合同当天同时签订,因为合同签字后装修公司经常以材料无货或者其他理由偷换材料)

4、如装修完工后出现阳台渗水等问题,装修公司很有可能推责到封阳台或开发商,最后答应维修,等破坏现场无法判定责任后在收取维修费用。所以遇到此类问题事先书面协议免费维修。如装饰公司不愿意可联系当地装修协会人上门判定责任出具书面报告后找装修公司。

5、所有合同乙方一定要签字盖公章,合同两份。甲乙双份每人保留一份。

6、装修公司、装修经理、装修监理基本是蛇鼠一窝。装修就等于和地痞流氓打交道。所以一开始合同一定要签好。法律是唯一的武器。

7、欢迎广大有装修经验和法律知识的人补充修改。为以后老板姓装修多一份安心、少受一点气。

装修合同协议 篇2

随着住宅用地的愈加稀缺, 开发商也更珍惜手中握有的土地, 希望寸土寸金的售价能不断提升。然而今年3月北京出台“限价”标准明确要求, 新开盘项目的定价不能超过区域均价, 已开盘项目定价不得超过前期销售的平均价格, 当月销售价格不超过上月销售平均价格, 这成为获得预售许可证的重要前提条件。面对政府调控的限价令, 开发商提价的想法瞬间落空, 于是纷纷“曲线救国”打起精装修的主意。他们通过合同条款的拆分, 暗中增加精装修合同标准, 不但可以顺利领取预售许可证, 而且能令房屋售价变相且“安全”的上涨。纵观市场, 由于尚无政策禁止开发商进行精装修拆分, 因此市场上几乎所有精装修项目都采用了合同拆分模式, 个别项目的精装修款项甚至占房屋总价的3成, “毛坯捆绑精装修”的戏码愈演愈烈。开发商通过捆绑精装修提价的策略升级, 一方面购房者需要承担的精装修费用水涨船高;另一方面, 开发商的装修标准并没有实质的提升, 精装修成了楼盘提价赤裸裸的借口。在高房价下, 数十万甚至上百万的精装修费用与3成首付款“完美组合”, 构筑成刚需购房者难以跨越的“万里长城”。其实, 购房者不是计算不清这“拆分合同”的猫腻, 无奈接受开发商捆绑销售, 委实跟当下房屋供需矛盾相关。由于刚需可售房源有限, 同时房价上涨的预期强烈, 综合原因加剧购房者的心理恐慌与需求恐慌。拖家带口的争相排号, 以及不惜代价的四处借钱买房, 这份疯狂让人们对精装修的标准即使心存疑虑, 也仍然会奋不顾身的“该出手时就出手”。

@读者

精装修住宅本是房地产行业发展到较高阶段的必然产物, 既可以为购房者的二次装修省时省力, 又能够帮助行业有效节能减排。但是, 若只为提升售价而临时改合同为精装修, 则极易产生各类问题。由于很多房屋按毛坯设计并验收, 精装修项目并非向政府部门报批的项目, 所以它原则上不受监管, 从而导致成本低、质量差、性价比不高, 整体售价却偏高。为合理有效解决开发商“拆分合同”的“阴谋诡计”, 首先要从价格上对精装修费用进行限制, 如业界规定精装修在房价中所占既定比例, 以限制开发商通过精装修手段抬高房价;其次, 制定精装修价格与品质标准。中国房地产协会副会长陈国强表示, 精装修与售房合同的分离状态, 令“限价”政策的执行大打折扣, 一旦精装修出现问题, 就会立即出现买卖纠纷。希望根治开发商借精装修合同涨价的弊病, 就需要我们在土地供应、产品结构上深入探讨、研究, 让购房者在买房时拥有更广泛的选择权。

家庭装修合同如何签 篇3

“怎样才能做到少花钱,又能兼顾美观和舒适度?”上海的朱先生在装修之前一直考虑这个问题。但待他装修完毕之后,他发现在装修过程中,考虑怎样节省装修成本固然重要,但签订装修合同其实也是一个不能忽略的问题。

在实际装修过程中,朱先生发现有不少与当初设想不相符的地方,免不了要与装修公司交涉,但是结果往往是自己被装修公司问得哑口无言,因为在装修合同中,很多装修公司事先口头承诺的条件并未写进合同中,这让朱先生有苦难言。

业内人士表示,有个别装修公司利用消费者对格式合同不熟悉的特点,设置了一些模糊、笼统的条款,用以规避责任、损害消费者的利益。由此可见防范装修合同陷阱还是十分有必要。

那么,如何才能做到避免遭遇装修合同陷阱呢?下面结合实际案例来进行说明。

施工工期需敲定

在装修合同中应该对施工工期做详细约定,以便按时收房。

案例广州的凌劲松与一家装修公司签订了装修合同。这家公司是他朋友介绍过来的,对方对他也是分外热情,并主动提出为他减免设计费等费用,见到对方如此殷勤,他在签订装修合同时,也就听信了对方的劝说,在施工工期方面并未做约定。但是在装修过程中凌先生发现装修公司总是拖拖拉拉,原本40天内可以完工的装修工程,却耗时近三个月。这使得凌先生平白无故多掏了一个多月的租金,他想追究装修公司的违约责任,但是合同中对施工工期并未做约定,自己毫无胜算。

点评上海君悦律师事务所许海波律师表示,在此前接触到的装修纠纷案例当中,不能按时完工而产生的纠纷并不少见,近年这种状况来有所改善,由于装修公司采取了规范化施工,工期能够控制在一定的时间内。但是他提醒,消费者在签订装修合同时,还是不能忽略这个内容。

据了解,目前京沪穗三地的装修合同示范文本中均对施工工期做了相关规定,如上海最新版的示范文本中第一条第8项就是关于工期的规定,开工、竣工时间均能反映出来。据业内人士介绍,根据房屋面积大小、装修的不同程度,施工工期一般是固定的,如一套100平方米两居室,简单装修只需35天左右。

相应的还应该明确违约责任。如果不能按期竣工,装修公司应该承担违约责任,目前上海的做法是按一一定的数额收取违约金,如每拖欠一天,收取50~100元不等。

付款方式事先定

装修款如何支付,这也必须事先约定。

案例上海的章铮从开发商手里拿到钥匙之后,立即对自己的新房进行装修。在签订装修合同中,装修公司告诉他,上海通常的做法是签订合同之后,便支付全额工程材料款和50%的施工费用,工期过半之后便支付50%的施工费,而余下的20%作为尾款验收之后再支付,章先生接受了这种做法。但让他始料未及的是,工程过半之后由于双方意见不合发生了一次纠纷,装修公司撒手不管了,给他留下了一堆材料和一个“半拉子”工程。

点评上海联业律师事务所王展律师表示,如果消费者提前将装修款支付给装修公司,对其制约作用便会大大减弱,从而使得自己陷入被动境地。

据了解,在一些内地城市的装修合同中规定,装修合同一经签订,消费者应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半之后,消费者第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。专家表示,如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,消费者就已经向装修公司交了90%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装修公司了。所以建议在签订合同时候,应把首付压到30%,而其余的则按工程进度支付。

目前上海已采用的按照工程进度付款的方式,如签订合同之后首付款,当水、电、管线等隐蔽工程通过验收之后再支付一部分,油漆工进场前支付一部分,竣工验收时支付一部分,每次具体的支付金额可以协商。

增减项目不马虎

在实际装修过程中,很容易产生增减项目。因此在签订合同时,则需对此做出详细规定。

案例北京的汪骏在装修过程中,发现自家进门过道过长,于是产生与装修公司商定再多做一个柜子放在过道上,以便充分利用空间。但是柜子做好之后他发现,虽然所用材料从外观上看与装修公司提供的材料有些相像,但肯定不在一个档次上,但苦于手头没有证据,他只好忍气接受了这个价高质次的柜子。

点评上海君悦律师事务所许海波律师表示,在装修过程中,增减项目非常常见,因此在签订装修合同时,千万马虎不得。专家建议,在施工过程中,消费者提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备,需提前与装修公司联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行施工,因此影响竣工日期的,由双方商定。而不能私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容、增加施工项目。

所有增减项目都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的费用究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是由装修公司说了算。所以如果有可能,最好能复印一份装修公司的最初的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。还要注意一点,最后结算费用的时候,所应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由消费者签字认可的,如果是没有签字认可的,可以一概不管。

专家提醒,尽可能严格按照自己签字认可的图纸施工,而不要轻易做出更改,这样可节约费用。另外一个好处是,如果在细节尺寸上和在设计图纸上的不符合,可以要求返工。

保修条款不可少

电器可保修,房屋装修也不例外。因此事先必须约定保修条款,并在装修工程验收之后,一定要保留《工程保修单》。

案例上海的郑何江在与装修公司签订装修合同时,在商定保修内容时,公司告诉他工程结束之后会另行约定,郑先生信以为真。工程竣工之后,装修公司给出具了一份《工程保修单》,但还是没有约定保修期限,而郑先生也以为对方会按照通常的做法保修一年。可9个月之后,当卧室的地板翘起,装修公司称已过免费保修期,需支付维修费才肯开工。苦于此前没有详细约定,郑先生有苦说不出。

点评上海联业律师事务所王展律师提醒,房屋装修工程保修必不可少,而为了能够对装修公司起到更好的约束作用,必须事先约定保修期限。

就目前的状况来看,实现工厂化的装修公司毕竟是少数,不少公司还是以手工现场制作为主,所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内,装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。比如出了问题,装修公司是包工包料全负责保修,还是只包工,不负责材料保修,或是还是有其他制约条款,这些都一定要在合同中写清楚。

装修合同协议书 篇4

第一条:订立合同合伙人:

姓名:z 姓别: z 年龄:z 岁 身份证号: z :地址: z省z县z乡

姓名: z 姓别: 男 年龄: z岁 身份证号:

z :地址: z省z县z镇

第二条:合伙宗旨:

1、 应遵循诚实守信、平等自愿、精诚合作、坚持原则、齐心协力、

共谋发展的经营发展宗旨。

第三条:合伙经营项目和范围:

1、( z市z装饰设计工程有限企业 )装饰设计有限企业。

第四条:合伙期限:

1、11月1日至11月1日

第五条:出资额、方式、期限:

1、合伙人 z (姓名)以 现金 方式出资计人民币 叁万陆仟肆佰元整 ,拥有股份 52 股,每股股金(柒佰元)整。

2、合伙人 z (姓名)以 现金 方式出资计人民币 叁万叁仟陆佰元整 。拥有股份 48 股,每股股金(柒佰元)整。

3、总股数(100)股,每股股金(柒佰元)整现金。

4、各合伙人的出资,于 年 11 月 1 日以前交齐,逾期不交或未交齐时,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

5、合伙人出资共计人民币 柒万 元整。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

第六条:盈余分配与债务承担。

1、盈余分配:以 股份比例 为依据,按比例分配。

2.债务承担:合伙债务按合伙人拥有股份财产比例偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的投股比例补交个人财产并按比例承担相应赔偿责任。

第七条:入伙、退伙、出资转让。

1、入伙:

1.1、需承认本合同。

1.2、需经全体合伙人同意。

1.3、执行合同规定的权利义务。

1.4、为了扩大经营规模,经全体合伙人同意,可以按投股比例,各合伙人可以增加合伙出资。

1.5、新合伙人入伙时出资股金按当时企业盈利股金金额计算,未有盈利则按当时(即开始入伙所规定股金额计算)。

1.6、新合伙人入伙时应依法订立书面协议,新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任,新合伙人对入伙前合伙企业债务承担连带责任。

2、退伙:

1.1、需有正当理由经全体合伙人同意方可退伙。

1.2、不得在合伙企业不利时退伙。

1.3、退伙需提前 叁 个月告知全体合伙人并经全体合伙人同意。

1.4、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。

1.5、未经全体合伙人同意而自行退伙给合伙人造成损失应进行赔偿,一般按本合伙人所投入股份总金额的10%-20%计算赔偿。

1.6、合伙协议约定的退伙事由出现。

1.7、 因业务扩展,资金周转不灵或需弥补亏损时,因合伙人单方面原因不能

够及时缴付相应比例股金作为公共财产,而导致公司破产或退伙造成损失,此合伙人应承担相应赔偿责任,赔偿金一般为本合伙人所投入股份总金额的10%-20%计算赔偿。

1.8、 合伙人没有按合约规定,没有按时缴纳股金时,另一方可要求解除合约,

并让对方赔偿相应的损失。

1.9、 其它合伙人严重违反合伙协议约定的义务时,经半数以上股东人数同意

可解除合同,并让违反协议规定的股东赔偿相应的损失。

3、出资转让:

允许合伙人转让自己的出资,转让时合伙人有首先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。

第八条:合伙负责人及其它合伙人的职责权利。

1、 z z为合伙负责人,其权限是:

1.1、对外开展业务订立合同。

12、对合伙事业进行日常管理。

1.3、出售合伙产品(货物),购进常进货物。

1.4、共同清算合伙债务。

1.5、合伙负责人在支付货款和报销其它相关费用时必须告知其他合伙人,并做好帐目结算与登记工作。有权核查合伙人的公共财产帐目。

1.6、有权支配一定数额的现金审批工作,但必须告知其他合伙人。

1.7、合伙负责人负责协助监督业务的洽谈与合同的拟定及签约工作。

1.8、经过股东会议讨论,有权解聘,聘用各级管理人员、技术人员和普工。

1.9、有权主持召开股东、员工会议,并负责提前1天通知各合伙人及员工。

1.10、依企业利益为基础有权审批材料的申购工作。

1.11、有权制定和监督企业的经营计划和管理章程。

1.12、有权及时修改合伙企业章程和经营发展计划,并提请股东会议讨论决定。

第九条 合伙负责人责任义务。

1、合伙负责人应对每一个合伙人负责,做好日常事务的处理与管理工作。

2、合伙负责人应对合伙企业负责,应积极主动做好合伙企业的业务扩展计划,市场业务调查开拓计划以及责任目标计划和年度工作开展计划等。

3、合伙负责人根据市场需要和合伙企业发展状况,有责任及时组织召开股东会议,讨论修改合伙企业各项目标计划和企业管理制度。

4、合伙负责人应对合伙企业的盈亏负责。

5、合伙负责人必须做好员工的工作考核、督导与工作责任分配工作。

6、合伙负责人对合伙企业所产生的法律纠纷由全体合伙人负责。

第十条:合伙负责人享有的待遇:

1、享有合伙企业事务的知情权。

2、享有合伙企业提供的车费、通信费和业务洽谈费的报销待遇。

3、享有企业最高标准的经理工资待遇。

第十一条:合伙负责人的福利标准。

1、合伙负责人每月基本工资经理共计(3500元/月),副经理共计(3200元/月)。

第十二条 其它合伙人的职责权利:

1、不参与合伙企业的日常管理,但有监督工作的权利。

2、 听取合伙负责人开展业务情况的报告。

3、 检查合伙帐册及经营情况。

4、参与决定合伙重大事项。

5、有权申请召开股东会议。

6、有权向股东建议解聘合伙负责人的职务及解除普通员工的劳务关系。

7、有权监督合伙负责人的工作开展情况,及时向股东会提出合理整改意见。

8、有权申请合伙负责人公开帐目和进行帐目查询核对工作。

9、有权参加合伙股东会议和合伙企业其它活动。

第十三条:合伙人的责任与义务。

1、合伙人应及时向合伙企业负责人提出合理有效的建议。

2、合伙人应承担相应的风险,应积极主动的查询相关市场业务信息,及时反馈。

3、合伙人应对合伙企业的盈亏负责。

4、合伙人应按时参加股东会议和各项决策会议。

5、合伙人不能直接参与合伙企业的日常操作管理,但有监督权并向合伙负责人反馈情况。

第十四条 合伙人的福利标准。

1、其它合伙人不参与日常经营管理的按拥有股份比例收受盈利,未有工资待遇。若参与公司日常运营管理的按职务发放工资。

第十五条:合伙人享有的待遇:

1、享有合伙企业事务的知情查询权。

2、享有合伙企业组织的一切娱乐活动。

第十六条:合伙人的其它约定:

1、合伙人的外出业务联系费,应酬费、电话费、车费可凭相关单据经全体合伙人认可方可报销。

2、合伙人的上下班车费应自行负责承担。

3、合伙人每月电话费报销计算方式为:每月通迅话费给予报销300元,另外超出自行承担。

4、企业装修款收缴时应让客户存入公共银行帐号,一般情况下不许私自收现金。若有特殊情况应向其它合伙人说明情况并及时把收回的款项存入企业公共帐户,并及时通知分管财务人员做好帐目结算工作。

第十七条:合伙人的禁止行为:

1、 未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,若有其业务获得利益归合伙企业公共财产所有,造成损失按实际损失赔偿。

2、 禁止合伙人经营与合伙企业竞争的相关业务。

3、禁止合伙负责人再加入同行合伙。

4、禁止合伙人与本合伙人另外发行合同。

5、禁止合伙人介绍自己的亲属及朋友入伙出资。

6、合伙人严禁利用职务,工作之便,侵吞挪用合伙人公共财产,或做有损合伙人利益的事,若有经全体合伙人同意罢免其职务,提出警告,并赔偿相应的损失。

7、合伙负责人严禁随意提拔任命,罢免各级管理人员应严格执行人事管理制度,并征的全体合伙人的同意。

8、合伙人严禁利用工作之便收受回扣和联系其它业务来私自获取相关利益,若有所收回扣及相关利益全部算入公共财产,并给予相关处罚。

9、各合伙人严禁报销与企业发展和企业无关的一切费用。

10、若合伙人违反以上各条,应按合伙实际损失赔偿,劝阻不听者可由全体合伙人决定除名退伙。

第十八条:合伙负责人的选聘条件。

1、具有相应的资历、专业知识。

2、具有三年的同行业管理操作实践经验。

3、具有很强的责任心、纪律观念、时间观念、集体荣誉观念。

4、具有公正廉明、无私奉献的精神。

5、无相关社会债务关系。

6、遵纪守法、无犯罪记录。

7、具有创新意识,拥有吃苦耐劳、拼搏开拓市场业务的能力。

8、合伙负责人必须从合伙人内部进行选聘,不得选未入伙的成员担任负责人。

第十九条:合伙企业执行机构流程图。

第二十条:合伙企业执行机构规程。

1、 经理、副经理为合伙企业负责人,并代表股东会行使相关权力。

2、 经理负责合伙企业的日常经营管理和监督以及工程质量检验,业务市场的开拓,技能创新以及帐目的监管理工作,并负责采购材料的检验核实工作。

3、 副经理对经理负责,做好合伙企业日常经营管理和人员分配工作,并负责申购材料的采购工作,和业务市场的调查开拓工作,同时做好帐目的核查监督管理工作。

4、 其它班组应按工作标准做好本职工作。

第二十一条:合伙的终止及终止后的事项。

1、 合伙以后发生以下事由之一得终止:

1.1、合伙期届满。

1.2、全体合伙人同意终止合伙关系。

1.3、合伙事业完成或不能完成。

1.4、合伙事业违反法律被撤销

1.5、法院根据有关当事人请求判决解散。

2、 合伙终止后的事项:

2.1、 即行推举清算人,并邀请 法律机构 中间人(或公证员)参与清算。

2.2、清算后如有盈余,则按收取债权,清偿债务,返还出资,按比例分配剩余财产的顺序进行,固定资产和不可分割物可作价卖给合伙人或第三人其价格参与分配。

2.3、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按开始出资比例承担。

第二十二条: 争议的解决方式。

1. 合伙人之间发生争议应共同协商,本着自利于合伙事业发展的原则予以

解决,协商不成的按下列方式解决。

2. 交当地仲裁委员会仲裁。

3. 依法向人民法院起诉。

第二十三条: 合伙人违约责任:

合伙人违反合伙协议,应依法承担违约责任,并按实际损失赔偿其它合伙人的损失。

第二十四条: 若本协议有关规定跟《合同法》《企业登记管理办法》有冲突时,依《合同法》《企业登记管理办法》执行。

第二十五条: 本合同自订立签约并报经工商行政管理机关批准之日起效并开始营业。

第二十六条: 本合同如有未尽事宜,应由全合伙人集体讨论补充或修改,补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第二十七条: 其它:(补充:企业盈利分配时间在每年的中旬(7月)份前半个月进行清算)。

第二十八条: 本合同正本一式 二 份,合伙人各执一份。

合伙人 (盖章) 年 月 日

房子装修合同协议书 篇5

第二条:_________________工程总价款(人民币):_________________。

第三条:_________________付款方式:_________________。

第四条:_________________乙方承包项目。

(一)打线槽+拆墙:_________________________元;

(二)水电:_________________管子+管件(_________________牌)_________________元,下水_________________元,电线(_________________)_________________方一圈_________________元,_________________方一圈_________________元,_________________方一圈_________________元,线管_________________根_________________元,闭路线_________________元,人工费_________________元,共_________________元;

(三)泥工:_________________水泥_________________吨_________________元,河沙_________________吨+砂石_________________吨_________________元,搬运_________________元,人工_________________元,共_________________元;

(四)涂料:__________________________________漆+人工,_________________元;

(五)大理石:__________________________________米+_________________米_________________元,_________________米门槛石_________________元,洗衣槽_________________元,磨边_________________元,共_________________元;

(六)钻孔:______个共______元;

(七)出渣+清洁费:______元。

第五条:_________________双方责任。

甲方:_________________按时足额支付工程款。

乙方:_________________

1.负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

2.在装修工地,装修过程中发生的一切安全事故和因事故所产生的一切费用均由乙方负责,甲方不负任何责任。

第六条:_________________质量保证:保修项目期限保修责任外墙、屋面防水工程______年保修期内,如因乙方的设计、施工或所用防水材料的质量问题,造成外墙或天面渗水、滴漏,乙方将无偿进行维修并满足有关规范和标准。电气管线、给排水管道、设备安装______年保修期内,如因乙方的施工质量问题,造成电气管线、给排水管道、设备安装不能正常使用,乙方将无偿进行维修。厨房和卫生间地面、管道渗漏______年保修期内,如因乙方的施工或所用材料的质量问题、造成厨房和卫生间地面、管道漏水,乙方将无偿进行维修并满足有关规范和标准。地面、墙面、天面抹灰层脱落______年保修期内,如因乙方的施工质量问题,造成地面、墙面、天面空鼓、开裂、大面积起砂,乙方将无偿进行修补。管道堵塞______个月保修期内,如因乙方的施工质量问题,造成管道堵塞,乙方将无偿进行维修。备注:_________________建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。

1.本合同双方签字后生效。

2.本合同一式______份,甲乙双方各执______份。

甲方签字:_________________

乙方签字:_________________

房屋装修合同协议书 篇6

乙方:

甲方雇佣乙方装修位于 的城中花苑房屋,房屋建筑面积148平方米,预算装修费用 元。甲乙双方应遵守以下条款。

一、工程条款

1、乙方注意人身安全,如果因自己的过失和错误造成人身和财产损失,由乙方自己承担。

2、乙方提供房屋装修材料,准备专业工具 人员,负责搞好装修。

3、乙方在装修过程中不得偷工减料,损坏甲方屋内(包括地面·墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方承担赔偿和修复的全部费用。

4、装修前,甲方确认材料的质量问题,若发现材料缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。

5、甲方在开工前付乙方总费用的40%,完成一半装修后付30%,验收合格后全部付清。

二、工程项目和造价。预算109395元,具体如下:

1、房屋窗子安装:6个×500元=3000元;

2、房屋门安装:4个×1200元=4800元;

3、墙面粉刷:595×25=14875元;

4、室内地角线:128×20=2560元;

5、室内地面贴地板砖:128×100=12800元;

6、室内吊顶:128×120=15360元;

7、灯具和电线等:8000元;

8、其它费用:4000元;

9、人工工资:44000元。

乙方按甲方要求标准购置材料,并负责施工。

三、质量标准

施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。

四、开工日期:20XX年4月1日

竣工日期:20XX年6月23日

五、其它问题

装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由甲方协商解决,本协议自双方签字之日起生效。

六、甲乙双方同意遵守以上各项条款。如果出现违约,双方应各自承担违约造成的相应经济和法律责任。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:

签字(盖章): 签字(盖章):

装修合同协议 篇7

1 商务合同、协议词汇特点分析

1.1 使用公文惯用副词

商务合同和协议属于法律公文, 所以, 进行英文翻译, 需要使用英语惯用的公文语副词, 以使译文结构严谨、逻辑严密、言简意赅。公文语副词是由副词here、there、where等分别加上after、by、in、of、on、to、under、with等副词构成的复合公文语副词。如hereafter、thereafter、thereon、thereupon、hereinafter等。例如:本合同自买方和建造方签署之日生效。译文:This Contract shall come into force from the date of signing hereof by the Buyer and the Builder.

1.2 准确用词

商务合同、协议是一种特殊的应用文体, 行文用词的一大特点就是准确与严谨。英译商务合同、协议时, 常常由于选词不当而导致词不达意或者意思模棱两可, 甚至误译。

例1:双方都应遵守合同规定。/双方的一切活动都应遵守合同规定。译文Both parties shall abide by the contractual stipulations./All the activities of both parties shall comply with the contractual stipulations.

英语中abide by与comply with均意为“遵守”。当主语是人时, 须用abide by, 当主语是物时, 则用comply with。

例2:双方同意将交货期改为8月, 并将美元折合成港币。译文:Both parties agree to change the time of shipment to August and change US dollar into Hong Kong dollar.

翻译时需要注意change A to B与change A into B的差异。前者意指“把A改为B”, 后者意为“把A折合成/兑换成B”。

1.3 注意合同、协议细目的翻译

为了避免英译合同中的细目, 如金钱、时间、数量等出现差错, 常常使用一些有限定作用的结构来界定细目所指定的确切范围。

例1:如果上述货物对船舶和 (或) 船上其他货物造成任何损害, 托运人应负全责。译文:The shipper shall be liable for all damage caused by such goods to the ship and/or cargo on board.

英语中and/or意为“甲和乙+甲或乙”, 这样就可避免漏译其中的一部分。

例2:买卖双方同意按下述条款购买出售下列商品并签订本合同。译文:This Contract is made by and between the Buyer and the Seller, whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the under mentioned commodity subject to the terms and conditions stipulated below.

英语中by and between强调合同是由“双方”签订的。

1.4 合同、协议句法特点分析

为了保证商务合同与协议翻译的准确, 不引起误解, 商务合同与协议的英文翻译语句一般较长, 插入成分较多, 句法结构也较为复杂, 多使用条件状语从句、由it作形式主语的主语从句及定语从句等。

例1:The Customer and NEXPRESS each agrees and undertakes that during the Term and thereafter it will keep confidential and not use for its own purposes or without the prior written consent of the other party disclose to any third party any part or all information concerning the terms of this Agreement unless such information is in the public domain other than as a result of a breach of this clause.译文:用户及NEXPRESS均同意并承诺, 在服务期间及之后, 在没有对方书面同意之情况下, 将对本协议条款之所有内容保密, 不将其用于自己之用途, 亦不向第三方透露任何或全部与本协议有关之内容。除非此等内容为公开情况, 否则即被视为违反本条款。

这是一保密条款中的一部分, 从中我们可以看到原文较长, 插入成分较多, 滴水不漏地表达了句中各部分之间的关系。

例2:If no written objection is raised by either party one month before its expiry, this Agreement will be automatically extended for another year.译文:在期满前一个月, 如果双方仍未用书面提出异议, 本协议将自动延长一年。

商务合同及协议中表示条件的常用的连接词有:if、in case that、in the event that、unless等。

2 商务合同、协议中数词的英汉互译知识与技巧

在国际商务合同、协议中, 英语数字是谈判或交流中的重要内容。由于英语与汉语在数字认知方面的文化差异, 所以在有关数字的表述 (读音与书写形式) 方法上, 两种语言存在较大差异。并且, 英国英语与美国英语在国际上都是通用的语言, 两种英语在数字上表述习惯也有所不同。作为翻译必须了解这一点, 避免在工作中出现数字翻译的错误。

2.1 英国英语与美国英语日期表述方面的差异

在外贸合同、协议中, 日期的使用是非常普遍的, 如到货的日期、谈判的日期等, 而英国英语与美国英语在日期表达方面存在着较大的差异, 希望译者注意。英国英语以日为先, 月份为后。而美国英语中则为March 2, 1996或3/2/96。

由于英国英语与美国英语在日期上两种表达方式的不同, 其读法也不一样, 如上述日期, 英国英语读成the second of March, nineteen ninety-six;而美国英语则读成March the second, nineteen ninety-six。

2.2 英国英语与美国英语在数字表述方面的差异

英国英语与美国英语在表达百万以上的数字时差别很大。如one billon英国英语指的是“万亿”“兆”, 而在美国英语中则表示“十亿”;one trillion英国英语为“百万兆”, 而在美国英语里却相当于英国英语的one billion, 是“万亿”、“兆”。

3 用规范化的书面语言 (formal terms) 进行翻译

一般来说商务合同采用书面用语, 这样可以使合同语言显得规范严谨。例如:因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议, 双方应通过友好协商解决。此例句中“协商”一词有不少译者选用consultation, 但是negotiation比之更为正式。因为negotiation在起草合同前意为“谈判”, 而履行合同中所产生的争议也是“谈判”, 且negotiation本身就会有to talk with another party in order to settle a problem的意思。另外, 翻译“友好”一词, friendly一词用得较为普遍, 但与amicable相比较, friendly较为通俗, 而amicable为正式用语, 符合合同语言特色, 故选用amicable较为妥当。此例句可译为:All disputes arising from the execution of or in connection with the contract shall be through amicable negotiation between both parties.

现将其他常用的正式词语列出供参考, “因为”的短语多用“by virtue of", 远远多于“due to”一般不用“because of”;“财务年度末”一般用“at the close of the fiscal year”, 而不用“in the end of the fiscal year”;“在……之前”一般用“prior to”, 而不用“before”;“关于”常用“as regards”, “concerning”或“relating to”, 而不会用“about”;“事实上”用“in effect”, 而不用“in fact”;“开始”用“commencement”, 而不用“start”或“begin”;“停止做”用“cease to do”, 而不用“stop to do”;“何时开会并由某某主持”的表述为:The meeting shall be convened and presided by sb.其中“召开”不用“hold或call”, 而用“convene”;“主持”不用“chair”或“be in charge of”, 而用“preside”;“其他事项”用“miscellaneous”, 而不用“other matters/events”;“理解合同”用“construe a contract”或“comprehend a contract”, 而不用“understand a contract”;“认为”用“deem”, 用“consider”少, 不用“think”或“believe”;“愿意做”用“intend to do”或“desire to do”, 而不用“want to do”, “wish to do”。“赔偿”用“indemnities”, 而不用“compensation”;“不动产转让”用“conveyance”, 而不用“transfer of real estate”;“房屋出租”用“tenancy”, 而“财产出租”用“lease of property”;“停业”用“wind up a business”或“cease (名词是cessation) a business”, 而不用“end/stop a business”。

参考文献

[1]倪士荣.商务英语中某些误译[J].中国科技翻译, 1998 (03) .

[2]John Potter.Common Business English Errors[M].上海:上海外语教育出版社, 1999.

装饰装修工程合同协议书 篇8

发包方(甲方):河南久联神威民爆器材有限公司

人:

承包方(乙方):

人:

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1 工程地点:

1.2 工程内容:建筑设计面积 175 ㎡。

1.3 承包范围:室内墙面,地面,天棚,电路,电器改造项目等。

1.4 承包方式:双方商定采取下列第(1)种承包方式:

(1)承包人包工、包全部材料;

(2)承包人包工包部分材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

1.5 开工日期:

2017 年

日;竣工日期:

2017 年 月31 日;总日历工期(包括法定节假日):

日。

第二条 合同价款与支付

2.1 合同预算款:金额(人民币大写):

叁拾万元整

¥:

300000元

(实际结算价以工程竣工验收合格后的实际金额为准)

2.2 合同价款采用方式:

双方商定本合同价款采用第(2)种方式确定。

(1)采用固定价格:固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 设计方案,材料,工程造价,工期变更等。

(2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算,并按有关规定进行调整和竣工结算。

(3)成本加酬金;

2.3 工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程预算款 30 %即人民币(大写)

玖万元整

3、工程进度及时间过半,甲方即付给乙方工程款预算款的55%,即人民币(大写)

4、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程实际结算总金额的余款,即人民币(大写)

5、乙方剩余工程结算款的5%作为质保金,一年后付清。(2)工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。发包方不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包方可停止施工,由发包方承担违约责任。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第(2)种方式提供:

(1)发包方自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份。

(2)由承包方设计施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(费用包含在合同价款内)。

第四条 发包方工作责任

4.1 指派 为发包方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2 装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。

4.3 向承包方提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

第五条 承包方工作责任

5.1 指派_________ 为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录,并对工程质量负责。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验

收,编制工程结算。

5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

5.4 未经发包方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5 工程竣工未移交发包方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.7施工过程中要做好人/财/物的安全防护工作,并对人财物的事故负全面责任。

第六条 材料供应

6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。特别是电路和电器设备,设计的线路与最大功率必须符合国家标准和使用标准,若今后因电路、电器设备质量问题或设计不符合要求的所引起的火灾等事故由承包方负责。

6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第七条 安全生产和防火

7.1 若发包方提供消防施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

7.2 若承包方提供消防施工图纸,发包方应确认图纸及作法说明,负责协调消防,安监等部门的验收工作。若违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包方、承包方应共同承担由此产生的一切经济损失。

7.3承包方进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7.4 由于承包方在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。

第八条 工程质量及验收

8.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不能无辜不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人应提前通知发承包方验收时间。因不可抗拒因素一方不能按时参加验收,双方协商验收时间,但不能因此耽误工程进度。

8.2 工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

8.3 装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包方提交说明书、保修单和环保说明书。

第九条 工程变更

9.1 发包方对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2 承包方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。

第十条 竣工结算

10.1 工程竣工合格后,承包方应及时向发包方提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包方接到竣工资料后十五个工作日内如未有异议,即视为同意。

10.2 工程结算报告经发包方批准后,双方签字,三十个工作日内由发包方向承包方结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。

第十一条 工程保修

11.1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

11.2保修期内,承包人应不低于3次到本工程项目进行回访维护,当接到发包方的维护通知时,应立即作出反应,需要现场处理的应在24个小时内赶到现场处理。

第十二条 违约责任

12.1 由于发包方原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包方支付给承包方_________ 元。发包方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。

12.2 由于承包方原因致使工期延误,每延误一天,承包方支付发包方_______元违约金。

12.3 承包方应妥善保护发包方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

12.4 未经发包方同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包方负责并承担损失。

12.5 承包方向发包方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

12.6 未办理验收手续,发包方提前使用或擅自动用,造成损失由发包方负责。

12.7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8 双方约定其它违约责任:_________。

第十三条 争议的解决方式

13.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交仲裁委员会仲裁;

(2)依法向工程所在地人民法院起诉。

第十四条 不可抗力

14.1 双方关于不可抗力的约定:_________。

第十五条 合同生效

15.1 合同生效日期即签订之日起生效。本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。

15.2 合同备案、鉴证:发包方: 身份证号:

承包方: 身份证号:

第十六条其它约定

发包方签字(盖章):

承包方签字(盖章):

2017年11月4日

装修合同协议 篇9

三亚金色年华工程

建设工程施工合同补充协议

(三)发包人:(以下简称甲方)三亚泰星实业有限公司

地址:三亚市河东区红沙社区人民街二巷17号

电话:0898-88221296传真:0898-88221296

承包人:(以下简称乙方)海南森基建设工程有限公司

地址:海口市金贸中路1号半山花园海天阁3268

电话:0898-68533158传真:0898-68533158

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、行政法规的规定,并结合本工程的具体情况,在原《施工合同补充协议》(合同编号:金建字090715,以下简称“补充协议一”)的基础上,在甲乙双方完全自愿和理解本施工合同条款的情况下,就本工程的装饰装修工程签订本施工合同补充协议。

一、工程概况

1.1 工程名称:三亚金色年华工程

1.2 工程地址:三亚市榆林湾边

1.3工程描述:由6栋构成:1#楼25层、2#楼15层、3#楼17层、4#楼17层、5#楼3层(会所)、6#楼17层。

21.4建筑面积:总建筑面积约47515m。

1.5 结构类型:框架剪力墙结构

1.6设计单位:海南华磊建筑设计咨询有限公司

1.7 监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司

二、承包范围与承包方式

2.1 本工程承包范围包括:1#~4#楼、6#楼的室内装饰装修工程(包括公共部位),包括地面砖、墙面砖、内墙涂料、天棚吊顶与涂料,具体详见附件一《分部分项工程量清单及承包范围明细表》。

2.2本工程采用包工、包辅材(主材甲供)、包施工机具、包安全、包质量、包工期、包安全文明施工的承包方式。

三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)

3.1开、竣工日期及工期的约定

3.1.1 开工日期:初步确定于2010年10月初开工,以甲方下达的开工通知为准,并且工程必须具备开始大面积装饰装修施工条件。

3.1.2竣工日期:竣工日期为2011年5月,总工期6个月(含法定节假日),其中春节期间暂停施工20天,施工时间4.5个月,清扫与收尾1个月。

3.2工期违约责任

3.2.1如乙方按3.1条的工期要求如期完成合同范围内的施工任务,则甲方一次性奖励乙方人民币10万元。

3.2.2如因乙方原因引起工期延误,则甲方按5000元/天对乙方进行处罚,但处罚总额不超过本合同造价的1%。

3.3 罚款金额在工程结算时办理。

3.4工期顺延:按《补充协议一》中第3.5、3.6条执行。

四、质量与检验标准

4.1本工程质量标准:合格

4.2如本工程被评为海南省优质样板工程,则甲方一次性奖励乙方人民币10万元。

五、合同价款与计价

5.1 本合同采用固定单价合同形式,合同承包范围内的施工工作的固定单价(含税价)为:套房元/M2,底层架空层元/M2,楼梯间元/M2,电梯前室等公共部位元/M2,但不含设计变更、甲方(工程师)发布的变更指令等非乙方原因引起的施工变更,并按本合同第六条另行计算变更费用,增列入结算造价。

5.2本合同固定单价包括以下内容:

a、人工费

b、辅材费(主材甲供,不含甲供材料检测试验费用、配合协助保管费,详见附件一《分部分项工程量清单及承包范围明细表》)

c、施工用小型机具费

d、管理费与利润

e、措施费包括:安全文明施工费、二次搬运费、夜间施工费、赶工措施费、垂直运输费、脚手架、成品保护,但不包括完工室内环境质量检测。

f、税金

5.3、本合同固定单价的可调整因素及调整方法:

a、当市场人工费涨幅超过5%时应按差额调整合同固定单价,合同基准装饰装修综合人工工日单价为A元/工日,人工费占合同固定单价的80%。比如:若市场装饰装修综合人工工日单价涨达B元/工日时,则合同固定单价应调增C元/M2=(B-A)×80%。

5.4、工程量计算规则:以建筑物各层结构外边线的水平投影面积的全面积之和计算,汇总形成计价工程量。

5.5暂定工程造价为万元,大写万人民币,此暂定价仅作为控制性参考,工程造价最终以结算为准。

5.6不能用工程量计量的合同外或变更工作可签证计日工,每个工日按综合单价元以独立费列入结算造价。

5.7乙方按甲供材料价款的%收取配合协助保管费。

六、工程变更及签证

6.1按《补充协议一》中第9.1~9.7、9.9条执行。

6.2设计变更、现场签证的计价原则:参照《海南省装饰装修工程综合定额》(2008版)及有关文件,当定额缺项时,双方协商调整、套用相近子目,并按市场价调整价差。

6.3乙方有权选择在有关变更签证造价经双方协商达成一致意见后,方开始实施相关变更工作。

七、工程款支付

7.1进度款审核

7.1.1每月25日乙方向甲方报当月已完成工程进度报表和工程进度款计算资料。

7.1.2甲方应当在收到乙方的已完成工程进度表和工程进度款计算资料后2个工作日内确认进度款计算资料是否齐全,并在随后的7个工作日内完成进度款审核,甲方若逾期未完成审核则视为甲方已同意乙方申报的进度造价。

7.1.3若乙方发现甲方审核的进度造价有误差,双方在7日内进行重新核对审核。

7.2在进度造价经甲方审核并经双方核对确认后3个工作日内,按确认的进度造价的90%向乙方支付工程月进度款。

7.3甲方不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,乙方可停止施工。

7.4结算款支付

7.4.1 当工程(属于乙方承包范围内的)全面竣工验收合格(以相关部门共同验收合格为准)15日内,甲方按已审核的进度造价总额支付至工程总价款的95%。

7.4.2甲方收到乙方报送的工程结算书后1个月内完成结算审核并付款至结算审核总造价的97%。

7.4.3余下工程结算总价款的3%作为保修金,2年保修期届满之日起15日内,经甲方对工程质量确认无异议后无息退还保修金。

八、工程结算

8.1按《补充协议一》中第七条执行。

九、村料设备采购

9.1 乙供材料(辅材)

9.1.1乙供辅材范围详见附件一《分部分项工程量清单及承包范围明细表》,附表乙供范围以外的材料与设备均不在本合同固定单价承包范围内。

9.1.2乙方采购的辅材须符合设计要求及现行国家标准,并提供出厂合格证等质量保证资料。

9.1.3所有不合格的材料设备、伪劣残次材料设备,报废的材料设备或者其他按照合同规定不得用于本工程的材料设备,都应当在甲方确认后3日内清理出场,以保证不发生与合格材料设备混淆。

9.2甲供材料(主材)

9.2.1甲供材料范围详见附件一《分部分项工程量清单及承包范围明细表》,包括附表中未列入甲供或乙供的材料与设备也应由甲方负责购买。

9.2.2所有甲供材料设备,乙方应依据经审批的进度计划,在确定材料设备计划投入使用日期后,提前15日将其数量和进场计划书面报送甲方,以便甲方确定供货单位,及时组织采购。

9.2.3甲方采购的材料须符合设计要求及现行国家标准,并提供出厂合格证等质量保证资料。

9.2.4材料设备到货24小时前甲方应当书面通知乙方及监理单位进行共同验收,乙方仅负责配合协助甲方进行甲供材料数量的验收,甲供材料的质量责任与乙方无关。甲供材料应由甲方或供货单位按乙方指定地点与范围分类堆码整齐有序。

9.2.5若甲方采购的材料设备不达标或存在质量缺陷,因而引起的工程质量缺陷责任,包括返工费用均由甲方全额承担。

9.2.6由于甲方提供的材料与设备未按乙方计划要求按期足量供给,造成工期延误的,除工期相应顺延外,甲方还应赔偿乙方相应的停工、窝工损失。

9.2.7甲供材料的检测试验费用由甲方承担,并及时提供满足工程资料要求的检测实验报告。

9.2.8甲供材料的施工损耗,应依据样板房的施工操作损耗,并考虑仓库保管损耗、场内二次搬运损耗、大面积施工操作增加损耗等因素,由甲乙双方共同协商确定合理的施工损耗标准。

9.2.9甲方可对甲供主材的施工耗用过程进行监督,对明显的不合理使用铺张浪费行为进行处罚,但罚金不得超过浪费材料价款。

十、竣工验收:按《建设工程施工合同示范文本》中的通用条款执行。

十一、工程质量保修

11.1 工程质量保修范围和内容:按《建设工程施工合同示范文本》中的通用条款执行。

11.2属甲供材料的质量问题引起的质量缺陷在乙方的保修范围之外。

11.3 质量保修期限(以验收合格之日起计算):按《建设工程施工合同示范文本》中的通用条款执行。

11.4质量保修责任按《补充协议一》中第11.3条执行。

十二、双方的权利和义务

12.1按《补充协议一》中第十二条执行。

12.2甲方负责竣工交付使用前的室内环境质量检测,并承担相关检测费用。

十三、其他

13.1按《补充协议一》中第13.3条执行。

十四、违约与协议解除

14.1按《补充协议一》中第十四条执行。

十五、合同生效与终止、争议的处理

15.1按《补充协议一》中第15.1、15.2、15.4、15.6条执行。

15.2本合同经双方代表人签字并加盖公章后即生效,其它未尽事宜,由双方另行协商解决,协商后的合同内容与本合同内容抵触的以后签订的合同为准。

15.3本补充协议若与《补充协议一》存在冲突条款,一律以本补充协议相关条款为准。15.4本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲、乙双方各执正本壹份、副本贰份。

附件一:《分部分项工程量清单及承包范围明细表》

甲方:三亚泰星实业有限公司乙方:海南森基建设工程有限公司

代表:代表:

签约日期:年月日

上一篇:冲刺高考100天发言稿下一篇:关于2012年长虹公司开掘战线春节放假期间及下一步工作安排