工程公司借用资质协议书

工程公司借用资质协议书（精选11篇）

工程公司借用资质协议书 篇1

协议书

甲方：(以下简称甲方）乙方： 公司（以下简称乙方）

甲乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就 xxx 项目共同合作一事达成如下协议：

1.甲方以乙方的名义负责实施 xxxxxx 项目，乙方配合甲方投标，项目由甲方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。

2.在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由甲方自行负责，乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。

3.本项目中标，甲方向乙方提供合同金额的 %作为管理费。

4.税费按规定执行，乙方不需要提供工程材料发票。如建设方要求在项目所在地开具发票，乙方无条件配合开票，税费用由甲方承担；在整个项目实施过程中而引起的乙方招待费、人员出差差旅费等一切费用由甲方全部承担。5.在乙方许可的情况下，甲方可以对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、以备施工使用；甲乙双方方不得向外界透漏关于相关的公司机密和做有损双方公司利益的行为。

6.此合同签订后,施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。

7.甲方因此项目需要使用乙方帐户转帐，乙方指定帐户给甲方，项目款到指定帐户三个工作日内支付给甲方。如建设方要求在项目所在地开银行帐户转账，乙方应无条件提供开户资料及印鉴。

8.未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。

9.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方： 公司(章)代表签字： 代表签字： 日期： 日期：

工程公司借用资质协议书 篇2

一、借用资质的危害分析

借用资质承揽工程是指没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义向发包单位承揽建设工程施工。借用资质对建筑市场危害大, 主要有以下几方面:

(一) 影响工程项目管理

借入资质人追求短期利益, 有揽到一项工程就赚一把的心态, 最直接的危害是工程项目的质量、安全、进度、造价难以得到有效的保证。由于借入资质人管理水平落后, 技术、设备、施工经验和组织能力弱, 为了利益而想方设法偷工减料、以次充好、恶意索赔, 许多高价“豆腐渣”工程由此而生。

(二) 损害合同双方利益

合同双方是借出资质人与发包人, 借入资质人是以借出资质人的名义进行施工, 其一切行为的法律后果均由借出资质人承担, 一旦出现安全事故、质量问题或债务不能清偿, 按照法律规定, 相关责任应由借出资质人承担;借入资质人履行职责能力较弱, 发包人和监理在工程建设中监督、管理和协调作用难以有效发挥, 严重影响了工程建设目标的实现, 借出资质人不在现场, 沟通协调难度大, 发包人损失难以追偿。

(三) 扰乱建筑市场秩序

借入资质人利用借出资质人资质参与招投标, 以规避法律强制性规定, 取信于招标人进行欺诈交易, 违背了诚实信用原则。借用资质主要是为了串标或围标, 其它综合实力较强的投标人可能失去中标机会;招标人通过招标寻找资信优良企业的愿望会落空, 也违背了公平竞争。借入资质人为了夺标而进行串标或围标, 不惜以金钱开路, 拉拢腐蚀招标工作人员, 成为滋生腐败的源头, 几乎每一个串标、围标案件的背后都隐藏着腐败, “工程上马、领导下马”的现象与此息息相关。

(四) 引发社会稳定问题

由于借入资质人综合能力有限和追求短期利益, 一般容易出现质量缺陷、安全隐患和拖欠民工工资等敏感性问题, 进而引发社会稳定事件。拖欠民工工资和供应商货款是引发社会稳定事件的主要诱因之一;质量缺陷不仅影响工程项目功能发挥, 还可能影响周边居民的生活;安全隐患不仅威胁业主的生命财产安全, 同样威胁周边居民的生命财产安全, 处理不当极易引发居民或民工闹事等社会稳定事件。

二、借用资质屡禁不止的原因分析

借用资质是在国家工程建筑行业实行“三项制度”后的产物, 虽然法律明文禁止, 但屡禁不止, 甚至愈演愈烈, 主要原因如下:

(一) 从业限制

随着建筑行业“三项制度”逐步推行, 招投标法、建筑法等法规相继出台, 加强了建筑施工企业资质管理和从业限制, 施工企业只有经资质审查合格并取得资质证书后, 方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。由于这些从业限制, 以前的大批包工头由于未取得法定资质而不能承揽工程, 为了打破从业限制和承揽工程, 借用资质应运而生。

(二) 利益驱动

借用资质对借出人与借入人来说都有利可图, 借出资质人只要开具一封介绍信、盖几次章就能得到几万元甚至几十万元的挂靠费, 而不需要投入任何的人力、物力和财力。借入资质人不需要长年供养技术和管理人员, 也不需要花人力、物力和财力去取得和维持施工资质, 可以利用有竞争优势单位的资质参与投标, 与交纳借用资质费相比非常划算。

(三) 腐败需要

建筑市场并不是廉洁的“净土”, 在一定程度下是滋生腐败的“温床”和“沃土”, 绝大部分腐败案件与工程建设有着千丝万缕的联系, 许多落马贪官都有插手工程建设、运用招投标领域“潜规则”和操纵招标市场的经历。而他们认为最有效、最安全的是私人老板, 因为私人老板不像正规施工企业那样需要接受审计和检查, 没有监督机构对其资金流向进行监督。为了迎合腐败分子需要和从承揽工程中获利, 不少人借用他人资质去围标和串标, 谋取高额利润。

(四) 监管不力

一是管理缺位, 法律虽有明文禁止借用资质, 但管理存在缺位, 没有对借用资质管理和处理的规定。二是社会容忍度过大, 社会对借用资质的容忍度很大, 甚至到了熟视无睹的地步, 在调查发现中, 不少发包人明知是借用资质, 且导致管理难度大, 没有人要求按法律规定作为无效合同或解除合同。三是打击不力, 借用资质虽是法律禁止, 但没有相应的措施确保落到实处, 而且打击力度不够, 例如, 发现了借用资质, 对于双方不处罚或处罚不到位, 不影响到其资质、信誉和以后承揽工程等。

三、防范借用资质的对策

借用资质对于发包人来说是一大隐患, 必须采取有效的应对措施进行防范, 在防范借用资质方面, 我们曾采取了以下有效应对策略。

(一) 避免与借用资质人签订合同

尽早识别借用资质, 避免与之签订施工合同, 这是最有效的防范措施之一。借用资质往往难以识别, 需要从招投标到实施过程中的蛛丝马迹来推断和识别, 我们在实践过程中总结出以下识别方法:一是通过人员身份, 借用资质的一个重要特征是实际施工和管理的人员不属于借出资质企业, 可以从社保机构或互联网上核实人员缴纳社保来识别。二是通过施工机械设备, 借入资质人没有成套的施工设备, 所租用的施工设备往往是东拼西凑, 而且无法预先确定其型号与状态, 可以在评标和设备进场时进行识别。三是通过资金账户, 资金从借出资质单位基本账户出入对借出和借入资质双方都有风险:借入资质人违约或违法导致基本账户被冻结的风险, 借入资质人不能及时足额拿到工程款的风险, 通常是运用借入资质人的私人或临时账户。四是通过现场管理, 为了应付招标要求或发包人现场检查, 考虑到发包人重点关注项目经理, 借用资质通常做法是偷天换日, 投标文件中是一套人马而实际施工换成另一套人马;或者仅保留没有决策权项目经理。

(二) 制订有针对性的预防措施

根据借用资质情形的识别, 我们可以运用釜底抽薪方法进行防范。例如, 要求投标人提供项目经理和主要管理人员的劳动合同和社保证明;采取项目经理、主要管理人员和特种作业人员证件保管制度;要求资金必须从投标人基本账户出入;要求投标人提供投入工程主要设备的详细情况, 以便随时进行考察;要求项目部的组织机构、人员和机械设备等必须与投标文件保持一致且不得更换;要求项目经理和主要管理人员在现场的时间每月不少于二十天等, 并加大检查和考核力度。

(三) 完善处理、退出和考核条款

目前, 大多数发包人在招标文件和合同中没有针对借用资质情形的处理条款, 借用资质人可以无所顾忌, 而发包人面对借用资质情形无所适从, 没有处理依据, 最终只好睁一只眼、闭一只眼, 任其发展。若有针对性的严厉的处理、退出和考核条款, 可以起到敲山震虎的功效, 借用资质人可能在权衡利弊后放弃赌一把, 甚至望而却步, 发包人也会积极查处。

(四) 做实项目经理答辩

在合同谈判之前或谈判过程中进行项目经理答辩, 考察项目经理的经验、能力和对目标工程的管理水平, 并配合对项目经理压证和长期在现场要求等, 可以有效防范借用资质的行为。我们曾经成功运用此方法, 评标过程中比较重视投标人和项目经理的施工经验, 在某桥梁施工合同谈判过程中, 当问及类似工程一些技术参数时, 项目经理答不上来, 后其承认是将项目经理证挂靠在借出资质单位, 是私人老板聘请来投标和合同谈判的。通过项目经理答辩, 从项目经理身上找突破口, 我们识别了借用资质情形并及时取消其中标资格。

(五) 限定合同洽谈人员

规定参与合同谈判的只能是法人代表和项目经理两个人, 其他人员不得参与合同谈判。一方面, 由于合同谈判一般需要较长时间, 法人代表没有时间和精力去参与借入资质人与发包人的合同洽谈, 从而影响借用资质行为;另一方由于有许多对合同实施影响较大的细节性条款必须在谈判桌上商定, 借入资质人不可能放弃参与谈判争取利益和防范风险的机会和权利, 若拒绝其参与合同谈判, 考虑到风险太大, 借入资质人可能会自动放弃借用资质。

(六) 建立供应商诚信档案

定期对有业务往来的单位进行评价, 建立供应商诚信档案, 将有不良记录 (借用或借出资质) 的单位列入黑名单, 让集团系统内所有单位以后不与之合作;有条件的情况下, 可以与当地建设行政主管部门合作, 将这些黑名单纳入当地建设行政主管部门的黑名单, 使之在一定的行政区域范围内无法投标或承揽工程, 迫使有法定资质的企业从长远利益考虑, 不将资质外借, 从而, 切断借用资质承包工程的行为。

合作协议(借用资质) 篇3

甲方： 乙方：

甲、乙双方本着公平公正、互惠互利的原则，在平等自愿、公平公正的基础上，协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

一、乙方使用甲方的营业执照、资质证书、安全生产许可证书等，承揽 工程施工（合同价，以最终结算价为准），同时承担该工程施工的全部责任，甲方提取工程结算价的 作为甲方的管理费（开具发票所需费用由乙方承担），开票前需提供所需开票金额 材料发票。其费用在开具收据或发票时必须交清。

二、营业税、工程质保金由乙方承担。开据发票时营业税必须交清。营业税在工程当地缴纳，乙方提供完税证明给甲方，甲方将所扣税款退还乙方。

三、乙方认可甲方同 施工合同的全部条款内容，乙方负责同建设单位结算工程款。甲方收到建设单位的工程款，在两个工作日内扣除甲方应提取的费用、营业税及其它相关费用后，并将余款拨付给乙方。付款方式和结算方式按甲方与建设单位签订的合同执行（本工程所有工程款的支付需通过甲方财务人员和财务部出具的合法收据或发票结算）。同时，派专人协助乙方办理转款事宜。

四、乙方在投标前向甲方交纳1万-3万元信誉保证金，保证诚信公正的形式投标。若无中标保证金在三日内无息退还。若投标过程中发现乙方恶意用甲方资质以陪标形式进行投标，保证金不予以退还。中标后此保证金作为工人意外险及保证公司信誉保证金，待工程竣工验收后，甲方将保证金无息退还。

五、乙方在从事施工项目的承揽和工程施工中，不得泄漏甲方的商业机密，不得以任何手段损害甲方的合法权益和信誉。如乙方中止甲方与建设方签订的施工合同的履行或损坏甲方的权益和形象，甲方有权不支付剩余的全部工程款，作为违约处罚。

六、乙方以甲方名义承揽的工程项目，必须以甲方公司名称签订施工合同并将工程预（决）算表报甲方审查批准，甲方负责办理施工许可证等手续，所需交纳的费用由乙方支付。

七、甲方负责工程施工技术监督、施工验收资料的表格提供。工程施工中发生的材料检测、消防审批、意外伤害保险等相关费用均由乙方承担，甲方可协助办理。乙方应遵纪守法，严格执行国家的法律法规，认真学习甲方的规章制度和管理制度，并遵照执行。

八、甲方有质量控制的监督权和管理权。乙方应严格施工管理，保证按国家规范和设计要求进行施工，工程质量应达到合同约定的等级标准，工程中出现的质量责任，由乙方全部承担.质保期内,乙方应无条件对本工程进行维修。

九、乙方承担施工项目的安检费用及其它与该工程有关的费用。在施工中如发生安全伤亡事故，均由乙方独立承担一切责任和全部后果。甲方特提出免责声明。

十、在施工中如不按建设方要求施工或出现质量、工期、安全等可能影响甲方利益和形象的问题，甲方有权终止本合作协议，接管该工程，因此造成的损失由乙方承担。

十一、在合作正常前提下，甲方不得无故扣除应拨付给乙方的各款项，双方达成协议后，因正常工作需要，甲方应无条件给乙方提供资质使用、签字盖章等协助工作。

十二、甲方不得透漏双方合作的机密，不得对乙方的形象和利益带来损害。

十三、协议未尽事宜另行协商确定。若发生合同纠纷应协商解决，协商不成，可依法向辖区内人民法院起诉。

十四、乙方不得将因本协议引发的与甲方的债务债权关系转移给第三方。

十五、本合同签字盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。附：乙方身份证复印件

甲 方： 乙 方：

代理人： 代理人：

工程公司借用资质协议书 篇4

（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）

案件要旨：没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，建设工程施工合同无效。但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

本案争议焦点：是否应当向方文亮支付工程款及利息。一审法院经审查认为，方文亮与金土地公司签订的合作协议书，因作为实际施工人的方文亮系公民个人不具有拆迁资格，借用了金土地公司的拆迁资质进行施工而归于无效，但该工程已经南水北调工程建设指挥部办公室验收合格，因而工程款应当支付给实际施工人即本案原告方文亮。二审法院经审查认为，一审法院判决并无不当，因而驳回上诉，维持原判。

编者注：本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学，法学硕士，从事法律职业十余年。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务，在该领域有丰富经验，欢迎委托处理该领域的法律事务（地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心；电话：186-0190-0636，邮箱：lawyernew@163.com）。

一、案件来源

河南省马村区人民法院（2011）马民初字第52号民事判决，河南省焦作市中级人民法院(2012)焦民三终字第46号

本案例分析撰写过程中，作者为了凸显拟讨论的问题，对案例文字做了必要的删减。如需了解该案例全貌，请阅读该案例判决书原文。

二、基本案情

2009年5月3日，金土地公司与马村区南水北调中线工程建设指挥部办公室签订了一份房屋拆除合同，工程地点马村区水采社区，造价68.5万元，工期2009年5月5日到2009年5月20日。2009年7月2日，原告方文亮与金土地公司补签了一份合作协议书，由原告方文亮组织实际施工马村区水采社区拆除工程。原告方文亮借用被告金土地公司的资质，以金土地公司的名义中标了马村区水采社区拆除工程，并实际组织施工。马村区南水北调工程建设指挥部办公室对工程进行了验收，并于2009年8月26日对金土地公司拨付了工程款68.5万元。方文亮于2009年7月2日向被告金土地公司交纳了2万元工程管理费。原告方文亮给被告金土地公司提供的（2008）豫地完电4005374号完税证系虚假的，致使金土地公司为此补交税款25100.70元并受到税务机关的行政处罚，其中伪造发票和完税证处罚4000元，长期未建账处罚5000元。现原告与金土地公司就68.5万元工程款的归属产生争议，形成诉讼。

三、法院审理

一审法院认为，金土地公司与马村区南水北调中线工程建设指挥部办公室签订的房屋拆除合同客观、真实、有效。方文亮与金土地公司签订的合作协议书，因作为实际施工人的方文亮系公民个人不具有拆迁资格，借用了金土地公司的拆迁资质进行施工，违反了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》第一条第二款之规定，应认定为无效合同。但该工程已经南水北调工程建设指挥部办公室验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》第二条之规定，工程款应当支付给实际施工人即本案原告方文亮。

一审法院判决，一、被告沁阳市金土地房地产服务有限公司于本判决生效后十日内给付原告方文亮工程款655899.30元及利息（自2011年11月24日起至判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计息）；

二、驳回原告其他诉讼请求。诉讼费10480元，由被告沁阳市金土地房地产服务有限公司承担。

金土地公司上诉称，一、原判认定事实错误，证据不足。1.本案争执的68.5万元工程款是我公司与马村区南水北调中线工程建设指挥部办公室签订的《房屋拆除合同》应当工程款，公司雇佣劳务人员方文亮组织人员进行施工，2009年7月2日公司与方文亮补签的《合作协议书》时，方文亮明知该工程款归我公司所有，所以在《合作协议书》中未做约定，仅约定拆除的废旧物资归方文亮所有，抵其劳务报酬。原判认定《合作协议书》无效，判令工程款归方文亮是错误的，我公司与方文亮系雇佣关系。2.我公司委托方文亮作为代理人处理招标、投标有关事项，公司中标后，方文亮没有通知公司，偷偷进行施工，工程施工结束后，2009年6月25日左右，马村区南水北调中线工程建设指挥部办公室通知我公司签订《房屋拆除合同》，进行工程验收。我公司不愿签合同，后拆迁办领导常恒光几次打电话对我公司进行胁迫，被逼无奈，我公司才于2009年7月2日在工程早已结束的情况下与南水北调中线工程建设指挥部办公室补签了《房屋拆除合同》，同日与方文亮签订了《合作协议书》。原判认定方文亮借用我公司资质，以我公司名义施工显然错误。3.一审庭审中，我公司承认该工程废旧物资的收益归方文亮所有，以折抵我公司雇佣方文亮的劳务报酬，并不是折抵工程款。

二、原判适用法律错误。我公司并没有将资质借于方文亮使用，也没有让方文亮以我公司名义进行施工，更未将工程发包给方文亮，原判适用《中华人民共和国合同法》二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》第一条第二款、第二条，是错误的。综上，原判事实不清，证据不足，适用法律错误，请求撤销一审判决，发回重审。

被上诉人方文亮辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决正确，工程款应该给我。

原审被告郭道亮辩称，其是在被胁迫的情况下，打的欠条。

根据双方当事人的诉辩意见，经征求双方同意，法院确定案件的争议焦点是：上诉人是否应给付方文亮655899.30元及利息。

针对本案争议焦点，上诉人金土地公司认为，上诉人不应支付方文亮工程款及利息。1.该工程款是上诉人和马村区南水北调中线工程建设指挥部办公室签订的拆除合同应当的工程款。2.《合作协议书》里没有约定工程款事宜，只约定废旧物资归方文亮所有。房屋拆迁合同是2009年7月2日补签的，并非标注的2009年5月3日。上诉人金土地公司提交一份新证据，2008年4月29日马村区南水北调中线工程建设指挥部办公室邀请函一张，以此证明该工程是上诉人接到马村区南水北调中线工程建设指挥部办公室邀请参加工程招投标，我公司委托方文亮参加投标。

被上诉人方文亮认为，对证据的真实性无异议，但称该邀请函是其给上诉人送去的，活也是我干的，上诉人应支付我工程款及利息，理由同一审。

原审被告郭道亮对该证据无异议。并同意上诉人的意见。

二审法院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。被上诉人方文亮用上诉人金土地公司的资质中标了南水北调拆迁工程，并组织人员实际施工，按照权利义务对等的原则，其应当得到该工程的工程款。上诉人上诉认为，方文亮系其公司雇佣人员，受其委托参加投标，组织施工，但其未提供充分证据证明委托的事实存在，一审判决并无不当，法院予以维持。依法判决驳回上诉，维持原判。

四、与本案及类似案例有关的法规索引

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：

（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第二条 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

《浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》

十三、建设工程施工合同无效，但工程竣工验收合格的，谁有权利请求参照合同约定确定工程价款？

建设工程施工合同无效，但工程竣工验收合格，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定精神，承包人或发包人均可以请求参照合同约定确定工程价款。

《浙江省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见征求意见稿》

第二条 有以下情形之一的，应当认定为没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程，所签订的建设工程施工合同无效：

（一）不具有从事建筑活动资质的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资质的建筑施工企业的名义承揽工程； 《山东省高级法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的指导意见》 第八条 根据合同法保护和鼓励交易的立法精神，一般不轻易认定建设工程施工合同无效。建设工程施工合同无效的特殊情形主要有以下几种：

（１）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见

第三条 具有下列情形之一，当事人要求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持：

（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

第四条 有以下情形之一的，应当认定为没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程（即通常所称的“挂靠”）：

(一)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；

《广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》

（三）建设工程施工合同无效，但按照《解释》第二条的规定可参照合同约定计算工程价款的，如承包人存在延期完工或者发包人存在延期支付工程款的情形，当事人应参照合同约定赔偿对方因此造成的损失。

《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定》

第九条 有下列情形之一，并以被挂靠建筑企业名义签订的建筑工程合同无效：

（1）不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；

《杭州市中级人民法院民一庭关于审理建设工程及房屋相关纠纷案件若干实务问题的解答》

2.如何区分建设工程施工过程中的挂靠与内部承包？ 对于建设单位内部承包合同，应当认定为是工程承包人就其承包的全部或部分工程与其下属分支机构或职工签订的工程承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，该承包人应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人一方以内部承包合同中的承包方无施工资质为由主张该内部承包合同无效的，不予支持。而挂靠则是指实际施工主体借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程，该实际施工主体与被挂靠企业间并不存在隶属或管理关系，构成独立主体间的承包合同关系，如果挂靠单位并无相应施工资质的，应认定该承包合同关系无效。因此，二者区分主要应从合同当事人间是否有劳动或隶属管理关系，承包工程所需资金、材料、技术是否由对方当事人提供等进行判断。

北京建设工程与房地产专业律师团

我们努力做中国最专业的建设工程与房地产专业律师 联系人：唐湘凌 律师

资质借用合同 篇5

甲方：

乙方：身份证号：

双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，以资共同遵守。

一、合同目的经双方协商，一致同意乙方就工程挂靠在甲方企业资质，从事该工程项目的实施。甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

二、甲方的基本权利和义务

（1）甲方就工程签订合同前向乙方收取合同金额的％（），作为资质使用费。

（2）乙方工程款走甲方账户需按审计、税务制度提供票据，另交企业所得税％；如不能提供报销票据，甲方代扣进账工程款额的％作公司出账发票款；

（3）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本工程管理使用费不予归还。甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

三、乙方的基本权利和义务

1、享受甲方所提供的经营许可。

2、完全自主的开展本工程项目经营业务。

3、经营上实行独立核算，自负盈亏。

4、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

5、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

6、负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

7、认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

四、乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

五、联合声明：

(1)甲乙双方仅是挂靠经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。

(2)甲乙双方认同本合同为经济协作合同，一切争议为民事争议。

（3）乙方在经营活动中，若出现一切事故、经济纠纷均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

本合同以签订日期为生效日，有效期_________年，一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方签字盖章：乙方签字：

如何防范投标人借用资质 篇6

2007-12-1

1《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。

什么是借用资质？从上述规定可以看出，所谓借用资质，就是投标人自己不具备或没有投标资质。投标人为了能够投标，借用符合条件的资质证明材料，领取法人代表授权书，借用公章，从而以正规合格身份参与投标的行为。

目前，在建设工程招投标中，投标人借用资质投标现象时有发生，有的投标人甚至私刻印章，伪造他人资质参与投标，这些投标人一旦中标将直接影响履约行为，影响工程质量，败坏政府采购形象。为此，在实际工作中，必须要严格防范借用资质行为，保证招投标活动的规范运行。

笔者认为，防范借用资质，应从借用资质投标的软肋处下手。具体地说：

采取投标法人签到制

借用资质投标的特征之一，就是借用他人资质证书或者以他人名义进行投标。从投标报名、递交投标文件、答疑到中标合同签订，都是由借用资质的投标人持被借用资质单位的法人授权委托书，全程办理。

而借出资质单位的人员、法人一般不参与投标，投标往往不到场。其原因：一是怕麻烦，二是怕承担责任。

为此，针对这种状况，招标人可以在招标文件文件中载明，要求参与投标的法人投标时必须携带本人身份证，到达投标现场签到，参与开标活动。招标人在接受投标文件，可以查验投标法人身份证明；评标专家提出的答疑问题，要求投标人的答疑报告必须要投标法人签字，并加盖投标单位印章。

中标合同也必须要有投标法人到场与招标人签订，任何人不得替代或授权委托。这样既可以逼迫投标法人参与投标事项，增强投标的责任感。也可以因借出资质要法人到达投标现场，带来的责任和麻烦，限制他们借出资质。

采取往来资金转账制

借用资质投标的特征之二，就是投标保证金为现金，招标人的工程款也是直接进入投标人临时设立的项目管理机构财务账户。其原因：一是借出资质单位财务收支账目不好做。二是借用资质投标人害怕资金被截留。

针对这种状况，招标人可在招标文件文件和中标合同中提出要求，要求投标人必须在投标文件提供详细的，与投标单位名称一致的，在投标单位所在地银行的常用账户，以便退取投标保证金、中标工程款等直接转入所提供的账户，严格控制直接拨付现金，从而以此来进一步限制借用资质。

采取中标资质回访制

借用资质的投标人在投标文件中所提供的项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等都是自行组织，并非借用资质单位人员，与借用资质无合法的人事或者劳动合同、工资福利以及社会保险关系。

针对这种状况，招标人可以在招标文件中说明，严禁借用资质，发现借用或假冒资质投标的，取消其中标资格，并按照有关法律法规规定处理；为此，中标人确定后，招标人可以邀请招标监管部门、评标专家代表，到中标人单位进行回访。回访的主要内容就是投标人提供的人员、账户等相关资料，是否与投标单位原有的相符，查看所有人员的 工资关系及养老保险、医疗保险等方面的证明材料。通过回访可以有效防止借用或假冒资质行为。

加大监督防范力度

总之，要彻底解决投标人借用资质，各级主管部门还应加强打击力度。发现借用资质的，依据有关规定，首先对转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责

工程公司借用资质协议书 篇7

水务局：

根据《**》**[**]**号精神。我公司的自查自纠报告如下：

一是我公司高度重视，专项清理工作稳步推进。吴忠市水务局布置专项清理工作以后，我公司迅速进行了安排部署。以《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《招标投标法实施条例》等有关法律法规为依据明确了工作目标、清理内容，认真做好各阶段工作任务的组织安排，提出了做好专项清理工作的具体要求。

二是基本摸清相关情况，为排查工作打好基础。一是公司有资质证书，无出让、出借资质证书，也没有向任何企业或个人以本企业名义投标或承接工作。并严守工作纪律、廉洁办事。二是我公司的施工现场的实际管理人员（包括项目负责人、技术负责人、经济核算人员、质量管理人员、安全管理人员）与施工合同中载明的施工单位都有合法的劳动合同、工资及社会保险关系的二是根据自查报送情况汇总，我公司项目建设单位对项目的所有资料逐一建档，以便备查，其中包括业主单位前期申报审批、勘察、设计、预算、招标、投标等资料，施工单位、监理单位的有关文件及相关人员的资料等。

在自查阶段实际工作中，我们也遇到一些须进一步研究的问题，如挂靠认定标准的适用问题，由于挂靠问题较为复杂，在认定过程中仍然会存在不明确、模糊的情形，如何结合各个方面情况进行综合判断是一个难题；还有分包企业资质等级不足的问题，是否采取“一刀切”进行处理，这也有待进一步研究和明确。

（三）现阶段初步排查结果

经初步排查，我公司建设项目依法合规，未发现违规审批、擅自调整投资计划、未批先建、决策失误等问题；规划许可规范、程序合法，不存在违规变更规划等问题；工程招投标规范，是严格按有关部门有关要求一律进入工程招投标平台进行公开招标，不存在规避招标、虚假招标、评标不公、监管不力等问题。工程建设实施和质量管理严格按照基建程序，与工程质量监督部门签订工程质量监督书，积极接受行政监督，无工程质量虚假现象。物资采购和资金管理规范、工程建设项目信息公开透明，工程的投诉和举报电话公开，全线主要地段设立了廉政、农民工工资举报电话，接受群众监督；不存在个别领导干部利用职权违规插手干预工程建设，对工程任务进行转包和违法分包的问题；大宗材料招投标购进，不存在物资设备采购管理违背市场规律进行暗箱操作的问题；不存在施工过程中弄虚作假套取变更项目或因监控不力不能及时申报变更延误工期及造成较大经济损失的问题；计量支付和验工计价及时准确，不存在挤占、挪用、滞留资金，各劳务施工队农民工工资由项目部统一代发，农民工持本人身份证由本人领取工资，不存在拖欠农民工工资的问题。

（四）清查中需整改内容

1、开工许可证手续办理滞后，正在加快办理；

2、劳务分包工程签订协议个别不符合要求，已要求按规范签订；

工程公司借用资质协议书 篇8

甲方 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及其它相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就承接项目工程，经双方协商一致，达成条款如下：

一、甲方权利与义务

1、甲方负责向乙方提供真实有效的全套企业资料原件、扫描件（并每页加盖公章），保证乙方正常开展业务使用。

2、甲方向乙方下达承接该项目工程前期工作的法人授权委托书，所有费用由乙方组织实施，甲方积极配合。

3、该项目工程投标前，甲方须向乙方正式下达法人授权委托书和任命书，提供全套企业资质副本原件，公司公章、合同章、法人章及法人身份证扫描件正反面等全套合法有效的原件，中标后，由乙方与发包方签订工程合同。

4、协助乙方筹建工程项目部（指挥部），开立工程项目专用账号，所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管财务，协助乙方工作，工资由乙方支付。

5、公司管理费的提取：按所签合同总造价计算，乙方上交甲方千分之壹管理费（税后），管理费随工程进度款按比例支付。

6、甲方同意乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。甲方不承担乙方 在该项目工程中所发生的、涉及的所有债权债务以及造成的经济损失。

7、甲方不承担乙方在该项目施工过程中所发生的所有人员伤亡，安全事故的赔偿责任。

8、甲乙双方合作期间公司不得注销或解散。权利与义务

1、乙方按照甲方与业务方的要求，工程合同签订后，积极努力开展工作，严格组织科学管理，依法经营，廉洁自律。2、3、4、5、按期、如数缴纳管理费不拖、不欠。

经营方式：乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。抓安全、保质量、促生产、争创一流业绩。

乙方要求甲方，工程合同签订生效后，被授权人享有合法权利，甲方不得以任何理由更换被授权人。如需更换由乙方提出申请报批。

6、该项目工程款专款专用，甲方不得以任何理由截留、挪用工程款。

7、乙方不承担甲方其他工程的任何债权、债务和经济纠纷及其它连带法律责任。

8、9、该工程属乙方独有，乙方有不可置疑的决定权。

本工程在实施中所发生的一切安全事故，以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任，概由乙方承担全部责任。

二、财务管理

1、甲方协助乙方筹建工程项目部（指挥部），同时开立此工程项目专用账号，所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管此财务账户（加法人私人印章）协助乙方工作，甲方有权要求乙方及时支付人工费、材料费等一切工程相关的费用。

2、甲方在乙方不违反法律法规的前提下，不得干涉乙方资金的正行使用，否则由此造成的经济损失由甲方承担。

3、此账户开立后，在发包方（业主方）第一笔预付款没有到账之前，所有财务印章（财务专用章、法人私人印章）锁银行保险柜共同保管，不得启用。待业主方第一笔预付款到帐后正式移交乙方使用。乙方不得用公司的名义收取任何保证金、工程押金。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。

4、乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生人员伤亡事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷，概由乙方负责。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。

5、本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费，乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税。缴纳税费的主体为甲方。乙方承担税、费缴纳的全部款项。

三、违约条款

协议签订后，甲、乙双方应严格遵守，认真履行条款之规定，若单方造成违约，由违约方承担守约方由此所造成的一切经济损失和其它法律责任。

四、纠纷处理

如发生纠纷，双方协商解决，协商不成，依法向当地执法机关申请仲裁或向当地法院诉讼。

五、本协议生效与终止1、2、本协议甲、乙双方约定，工程合同签订生效后此协议随之生效。工程全部竣工，工程尾款结清，乙方结清以公司名义在外的债务后自动失效，协议终止。

未尽事宜甲乙双方及时协商补充，补充协议与本协议有同等法律效力。本协议一式六份，甲、乙双方各执三份，存档备案。甲方（签章）：

乙方(签章)：

法定代表人： 委托代理人：

身份证号码：

身份证号码：

联系电话：

联系电话： 年

月

日

借用场地协议书 篇9

乙方：_________

为了支持影视事业的发展，繁荣影视文化事业，同时进一步拓展企业的社会知名度，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、甲方无偿提供_________场地，供乙方拍摄景点使用，时间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间，共拍摄_________天。乙方确认拍摄及时间后提前两天通知甲方。

二、乙方为感激甲方支持，将在本剧／集的片尾给甲方打上鸣谢单位及公司名称。

三、乙方保证不在甲方场地内拍摄暴力，色情以及有损甲方企业形象等情节内容，以维护甲方的声誉。

四、乙方在拍摄过程中如造成甲方场地的物品污损，将酌情承担维修赔偿的责任。

五、甲方安排电工和保安协助拍摄。

六、未尽事宜，双方将友好协商解决。

七、本协议书一式两份，双方各执一份，经签字盖章后生效。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________

借用协议书模板 篇10

在当今社会生活中，协议使用的频率越来越高，签订协议是提高经济效益的手段。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的借用协议书10篇，欢迎阅读与收藏。

借用协议书 篇1

协议双方：

(拥有方、以下简称为甲方)

(借用方、以下简称为乙方)

甲乙双方本着公平的原则订立合作协议如下：

第一条：借用物品型号及附件

甲方同意将XXXXXXXXXXX借给乙方使用。

第二条：借用期限及用途

1、借用期限从20xx年X月XX日到20xx年X月XX日。

期满时乙方如需 续借使用，则应在借用期满前三日内向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可续借，并重新签订借用协议书。

2、借用期满后，若甲方不同意延长借用，乙方应无条件将所借物品完 整归还甲方。

3、乙方向甲方承诺，该物品仅作为XXXX需要而使用，不作他用。

第三条：责任与义务

1、乙方负有爱护、维护、合理使用，妥善保管所借用物品的责任和义务。

2、乙方在借用期间如遗失所借物品，应按所借物品购买时的原价进行赔偿。

3、乙方所借用的物品不能随意借给他人使用或与甲方项目无关的其他项目。

4、借用期间，乙方负责所借物品的安全性、完整性。如所借物品有任何损坏，包括物品损坏、零部件损坏或遗失，则乙方必须向甲方进行照价赔偿。

第四条：故障处理乙方所借物品如遇故障或损坏，应及时向甲方反映，乙方不得自行处理，否则责任自负。

第五条：协议一式两份，由甲乙方各执一份。本协议自签字之日起生效。

甲方：

乙方：

20xx年X月XX日

借用协议书 篇2

出借方（承租人，以下称甲方）：

法定代表人：

住所地： 邮编：

借用方（以下称乙方）：

负责人：

住所地： 邮编：

出租人（以下称丙方）：

法定代表人：

住所地： 邮编：

鉴于：

（1）甲方与丙方于 年 月 日签订《 》（以下简称“租赁合同”），甲方向丙方承租位于 的仓库（或场地，以下简称“场所”）用于存放 ,租赁期限为 年 月 日至 年 月 日。

（2）甲方向乙方申请融资授信，并以其存放于上述场所内的 作为质物，为该融资授信提供质押担保。

（3）为确保乙方实际占有质物，保证质押担保的有效性，乙方向甲方借用上述场所用于存放甲方向乙方交付的质物，丙方同意甲方在租赁期限内将上述场所借给乙方无偿使用。

甲、乙、丙三方经友好协商一致，就乙方向甲方借用上述场所的事宜签订本协议如下：

1、场所基本情况： ,产权证号：.2、借用期限：借用期限与乙方的质权期限一致，乙方对甲方的债权未受清偿前即乙方对质押 的质权未实现前，乙方有权持续借用该仓库（场地），但借用期限不得超出租赁期限。

3、借用期间，甲方仍应按其与丙方之间租赁合同的约定，及时向丙方交纳租金并履行其他相应的义务。

4、如甲方未履行租赁合同项下的义务并对丙方构成违约的，丙方可要求甲方承担相应的违约责任，但在本协议约定的借用期限届满前，未经乙方同意，丙方不得解除其与甲方之间的租赁关系，亦不得要求解除本协议。

5、如甲方未履行租赁合同项下的义务对丙方构成违约或乙方认为甲方的行为可能对丙方构成违约的，均视为甲方构成对乙方的违约，乙方有权终止对甲方的授信，并按授信合同和质押合同的约定要求甲方承担违约责任，并依法处置质物。

6、不论基于何种原因导致甲方和丙方之间的租赁关系不得不解除的，本协议终止。同时，租赁关系的解除均视为甲方构成对乙方的违约，乙方有权终止对甲方的授信，并按授信合同和质押合同的约定要求甲方承担违约责任，依法处置质押物。

7、除上述约定外，甲方和丙方之间因租赁而产生的其他纠纷，由甲方和丙方自行解决，与乙方无关。甲、乙、丙三方中的任何两方不得以其之间的约定对抗本协议。

8、因履行本协议发生的争议，由三方友好协商解决，协商不成的，应向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

9、本协议于甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

10、本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有相同的法律效力。

出借方（公章）：

法定代表人

或授权代表人（签字）：

借用方（公章）：

负责人

或授权代表人（签字）：

产权人（公章）：

法定代表人

或授权代表人（签字）：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

借用协议书 篇3

甲方:(拥有方，以下简称甲方)

乙方:(借用方，以下简称乙方)

第一条：借用物品（或软件）的型号及附件

甲方同意将XXXX（型号：XXXXXX）及其附件借给乙方使用(附件包括XXXXXX等相关配件)。

第二条： 借用期限和用途

1、借用期限自签订本协议起，为期 三个月。期满时乙方如需续借使用，则应在借用期满前三日内向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可续借，并重新签订借用协议书。

2、借用期满后，若甲方不同意延长借用，乙方应无条件将所借用的XXXX完整归还甲方。

3、乙方如因工作调离或退休等原因离开甲方，乙方应将所借用的XXXX完整交还给甲方，方可办理调离或离开甲方的手续。

4、乙方向甲方承诺，该物品仅作为甲方工作中的需要而使用，不作它用。

第三条： 责任和义务

1、乙方负有爱护，维护，合理使用，妥善保管所借用物品的责任和义务。

2、乙方在借用期内如遗失所借物品，应按所借用物品购买时的原价进行赔偿。

3、乙方所借用的不能随意借给他人使用或与甲方项目无关的其他项目。

4、在借用产品归还前或签订相应销售/订货合同前，借用产品的所有权仍然归属甲方。未经甲方书面认可，乙方不得将所借产品销售或转借给第三方。

5、借用期间，乙方负责所借产品的安全性、完整性并且产品序列号（S/N）标签不得磨损、丢失、修改。归还时须先经由甲方检测：

如果所借设备有任何损坏，包括机器损坏、零部件损坏或遗失，则乙方必须向甲方照价赔偿。赔偿金将优先从工资中扣除；

第四条：延期及其他

1、如果借用期间，乙方需要购买借用产品，甲、乙双方将另外签订有关产品的销售合同；如果借用期间，乙方需要延长借用期限，必须和甲方办理有关延长借用设备期限的手续。

2、如果乙方到期不归还借用产品或不办理延长借用手续，在一年内则视作乙方有偿租用甲方产品，租金为1000元/月（税后）。超出一年，则视作乙方同意购买本借用产品，购买价格按甲方购买该产品的价格支付，同时乙方支付租用期的租金。

第五条： 故障处理

1、乙方所借用的XXXX如遇故障或损坏，应及时向办公室报修。乙方不得擅自拆卸机器或自行外出修理，否则责任自负。

2、在乙方借用或租用期所发生的维修费用，在保修范围以外的维修费用由乙方承担。

第六条：协议一式两份，由甲、乙方各执壹份。本协议自签字、盖章之日起生效

甲方: 乙方:

(盖 章)(签字)

20xx年X月XX日

借用协议书 篇4

编号：______________

甲方：地址：电话：传真：

开户行：帐号：税号：

乙方：地址：电话：传真：

开户行：帐号：税号：

甲乙双方为更好促进业务合作，于________（_____公司所在市、区）达成如下条款，共同遵守执行。

一、甲方根据业务需要向乙方提供一定数量的展示设备给乙方使用。清单如下：

产 品 型 号 数量 产 品 单 价 总 价

合 计：

二、设备在展示期间的所有权属于甲方。乙方收货后，对于造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，甲方有权拒绝退货，乙方应按原价支付合同价款。在展示期间，设备的验收、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。展示期间自________年________月________日起自________年________月________日止，展示期满后甲方有权索回相关设备。展示期间，遇有甲方认为有可能致使甲方债权不能得到实现的情形，甲方亦有权索回相关设备。

三、乙方应严格按照甲方规定填写相应验机资料。乙方在收货验货时发现问题应当场立即通知甲方，视为甲方交付的设备数量质量合格。如乙方收货验货时发现问题没有通知甲方，则乙方对甲方交付的设备出现问题负责。

四、在展示期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押或进行租用，只能用于向客户展示、表演其功能。未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。

五、本合同经甲乙双方盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。发生争议后双方应当将争议提交至合同签订地人民法院管辖。

甲方 乙方

盖章 盖章

日期 日期

借用协议书 篇5

甲方：_______________________

乙方：_______________________

为了进一步加强合作，经甲乙双方友好协商，订立如下协议：

一、乙方(借方)向甲方(借出方)借用如下产品做测试

产品名称

数量

型号

目录价

备注

二、借出日期：_________年_________月_________日

三、归还日期：_________年_________月_________日

四、乙方须向甲方支付产品借用押金。

五、在借用产品归还前或签订相应销售/订货合同前，借用产品的所有权仍然归属甲方。未经甲方书面认可，乙方不得将所借产品销售或转借给第三方。

六、借用期间，乙方负责所借产品的安全性、完整性并且产品序列号(S/N)标签不得磨损、丢失、修改。归还时须先经由甲方检测

(1)如果所借设备经甲方检测后完整无损，则甲方将在10个工作日内退还乙方支付的全部押金;

(2)如果所借设备有任何损坏，包括机器损坏、零部件损坏或遗失，则乙方必须向甲方照价赔偿。赔偿金将从押金中扣除。

七、如果借用期间，乙方需要订购借用产品，甲、乙双方将另外签订有关产品的销售合同;如果借用期间，乙方需要延长借用期限，必须和甲方办理有关延长借用设备期限的手续。

八、如果乙方到期不归还借用产品或不办理延长借用手续，甲方则视乙方无条件同意将借用产品自动转为销售合同产品，押金转为销售货款。

九、协议一式两份，由甲、乙方各执一份。本协议自签字、盖章之日起生效(本协议传真件有效)。

甲方(盖章)：_________

代表人(签字)：_______

_________年____月____日

乙方(盖章)：_________

代表人(签字)：_______

_________年____月____日

借用协议书 篇6

因工作需要，借用方_________________________（甲方）需借用南京梧桐微电子科技有限公司（乙方）产品____________，价值_____________，经甲乙双方协商同意，签订本借用合同。

一、借调期限

本合同借用期限自____________起至________止。合同期满即终止借用合同。甲方若需要该器件则汇款给乙方视同购买，反之则期满及时退回。

二、甲方的权利和义务

(一)借用期间甲方可根据需要，试用该器件

（二）甲方必须保证器件不被损坏

三、乙方的权利和义务

(一)借用期满有权要求及时退回

(二)乙方确保发出器件的性能状态完好

四、争议的解决方式

本合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。经协商不能达成一致时，合同任何一方可向南京仲裁委员会申请仲裁。

五、本合同自双方法人代表或其授权代表签字签章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲 方：（签章）

乙方：南京梧桐微电子科技有限公司

代表人： 代表人：

电话： 电话：021-84812173

传真： 传真：021-84812173

时间： 时间：

借用协议书 篇7

甲方：江西x电力物业发展有限责任公司(以下简称甲方)

乙方：江西省x环保工程设备厂(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》为明确双方的权利和义务，就乙方借用江西南昌下正街发电厂厂区内办公场所一事，经双方充分协商，一致达成以下协议，以资信守。

第一条：甲方提供本公司3#楼底层面积为196平方米的写字楼和一间仓库给乙方使用。

第二条：借用期限：

1、乙方借用期限从XX年元月1日至XX年12月31日止。

2、借用期满前乙方需继续借用，应提前一个月与甲方再次协商后，重新签订续约，如有多家竞争，在同等条件下，乙方享有优先权。

第三条：管理费：

1、乙方借用的3#楼写字楼按建筑面积18元/m2·月交付管理费，仓库按550元·间/月交付管理费，合计每月向甲方交付：4078元(肆仟零柒拾捌元整)。

2、乙方在本协议签订之日起，预付两个月的管理费。(其中一个月的管理费作为押金)以后每月底提前向甲方交付下个月的管理费。

第四条：乙方在经营活动中，必须严格遵守国家的各项法律法规，照章纳税及承担应缴的其他费用，合法经营，如有违反国家法规的不正当经营行为，一切责任由乙方承担。

第五条：违约责任：

1、双方不得单方面强行中止协议，否则须赔偿对方由此而造成的经济损失。如有一方需中止协议时，必须提前三个月通知对方，对方必须接受该中止协议的要求。

2、乙方如发生下列情况之一时，甲方有权单方面解除协议，并保留索赔权：

(1)逾期未交纳管理费及其他费用超过15天。

(2)破产、解散或被查封。

(3)乙方不将办公场所转让或转借给他人，或利用办公场所进行违法活动。

(4)乙方不得改变办公场所的使用性质。

(5)严重违反本协议的规定。

4、本协议期满或解除时，乙方应在本协议规定的日期内或解除时间内结清各种款项，按期将所借用的办公场所归还甲方，如乙方逾期十五日不搬迁，则甲方对乙方物品享有留置权，并没收押金。

第六条：免责条件1、3#楼房屋因不可抗拒的原因(自然灾害等)导致损毁或造成双方损失的，双方互不承担责任。

2、3#楼因上级有关部门征用或拆迁，造成双方损失的，双方均向有关部门要求索赔，甲、乙双方互不承担责任。

第七条：甲方与乙方的变更

如乙方借用的房屋产权发生变化时，甲方须先通知乙方，本协议将对新的房产所有者继续有效。

第八条：债权与债务

甲、乙双方互不承担对方的债权债务。

第九条：房屋的修缮和保护

1、甲方负责对办公楼外检修保养，做到线路、沟管畅通，保障乙方正常使用，如因乙方使用不当造成线路损毁或沟管堵塞则由乙方负责。

2、乙方对办公楼内及附属设备负有爱护和保养责任，如因乙方使用不当或过失造成房屋及设施的损毁，由乙方负责修复和赔偿。

3、乙方不得随意改变办公场所的结构，如需对办公场所进行装修，在不影响办公楼安全情况下，须事先将装修方案给甲方并得到甲方的书面同意，装修费用由乙方自理，装修结束时，由甲方核对检查并给予书面许可。如中止合同，一律不能拆除，其装修材料与墙体未作严密结合的`贵重材料，视情可搬走，但不能损毁建筑物结构和表面。如有损坏，应予以复原否则没收押金。

4、乙方办公楼装修所用的材料，必须符合消防部门的有关规定。

第十条：消防与治安

乙方在本协议期间内需对办公场所的消防及治安负责管理，如发生意外事故所造成的一切损失及后果，由乙方承担及负责赔偿。

第十一条：乙方在本协议期间必须遵守经乙方认可的甲方制定的各项规定，服从甲方对办公大楼的统一管理。

第十二条：争议的解决方式

本协议在履行时如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，可向法院提请诉讼。

第十三条：本协议未尽事宜，一律按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经过共同协议，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

本协议一式肆份，甲、乙双方各执二份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

代表(签名)：代表(签名)：

签约时间：年月日

借用协议书 篇8

甲方：

乙方：为了进一步加强合作，经甲乙双方友好协商，订立如下协议：

一、乙方（____有限公司）向甲方（____有限公司）借用如下产品做测试： 产品名称：

型号 :

数量：

备注：

借用时间：30天（以乙方收到实物之日起计时）

二、乙方须向甲方支付产品借用押金__________。三、在借用产品归还前或签订相应销售/订货合同前，借用产品的所有权仍然归属甲方。未经甲方书面认可，乙方不得将所借产品销售或转借给第三方。四、借用期间，乙方负责所借产品的安全性、完整性并且产品序列号（s/n）标签不得磨损、丢失、修改。归还时须先经由甲方检测：

如果所借设备经甲方检测后完整无损，则甲方将在____个工作日内退还乙方支付的全部押金；如果所借设备有任何损坏，包括机器损坏、零部件损坏或遗失，则乙方必须向甲方照价赔偿，赔偿金将从押金中扣除；五、如果借用期间，乙方需要延长借用期限，必须和甲方办理有关延长借用设备期限的手续。如果乙方到期不归还借用产品或不办理延长借用手续，甲方则视乙方无条件同意将借用产品自动转为销售合同产品，押金转为销售货款。

协议一式两份，由甲、乙方各执一份。本协议自签字、盖章之日起生效（本协议传真件有效）。

注明：归还时必须按借出货物之原样原包装归还。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

日期：

借用协议书 篇9

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就乙方向甲方借用数控系统（GSK-25i）合作事宜，达成如下协议：

1、甲方提供，乙方借用GSK-25i数控系统一套（具体配置见附件）；该设备所有权归甲方所有，乙方仅限在协议有效期内拥有使用权，同时须维护设备的良好性能及完好无损。

2、甲方提供的设备乙方仅能用于重点实验室验收，若要作其他用途须通过书面文件向甲方申请，未得甲方同意不得做其他任何用途。

3、协议规定的借用期满后，乙方须及时归还所借设备。若乙方因需要而要留用该系统，需以甲方提供的该系统的报价（$）进行采购；若甲方提供的设备，乙方在使用时若发生损坏、丢失等损害产品及甲方所有权的情况，乙方应照价赔偿。

4、借用期满，乙方应立刻归还所借用设备，若延期10天未归还所借用设备，视为乙方同意以甲方报价购买该设备，且需在本协议规定的借用期满15天（20xx年4月15日）前付清采购款项。

5、乙方借用设备起止时间为：20xx年2月28日至20xx年3月31日；本协议自双方签字或盖章之日起生效至乙方完好归还或购买所借用设备为止；本协议传真件和原件同等有效。

6、附件是本协议不可分割的部分，附件：GSK25i系统配置清单。

7、语言、文本、管辖法律和仲裁

本协议一式两份，本协议的形成、有效、解释、执行和本协议项下争议的解决应受中华人民共和国法律的保护和管辖。

8、甲方借出的系统所有有关的知识产权归甲方所有，乙方不得向任何第三方泄露或转让，且需对甲方所有的知识产权予以保护。

9、本协议签字或盖章生效，未尽事宜，双方协商解决，协商无效，经双方一致同意由甲方所在地市、区的仲裁委仲裁或人民法院按照本协议条款和国家相关合同法有关条款裁判解决。

甲方： 乙方：

签约人： 签约人：

日期：20xx年 10月 28日 日期：20xx年 10月 28日

借用协议书 篇10

甲方：___________________

乙方：___________________

为了更好地创设教育信息化环境，有效地开发和利用课程资源，提高教学的质量，学校购买部分笔记本电脑，供教师个人长期借用。长期借用笔记本电脑的教师应自觉遵守和执行以下协议条款：

一、笔记本电脑的配置和附件

主机品牌和型号：___________________

出厂编号：___________________ MAC编号：___________________

配置和附件列表

二、产权

教师向学校长期借用的笔记本电脑属于学校的国有财产。

三、用途

实行教学应用和工作用途优先原则。

四、说明

乙方应该本着珍惜爱护国家财产的责任，在借用期间，遵循电脑的操作规范，不粗暴操作，不安装与教学无关的程序，不上不良网站，及时更新杀毒软件，保持电脑的安全、整洁和正常运行，以保证不影响教学活动。

四、押金

每位教师需交付_______元押金。

五、保管

在借用期间由乙方个人负责保管笔记本电脑，如有遗失、遭窃、损坏的情况发生，由乙方赔偿。

六、维修

硬件设备维修费用由乙方自理，保修期内按供应商三包规定实施保修，保修部件按供应商合同规定执行。保修期外和人为损坏的维修，按市场价格自理。软件维护由学校信息中心实施，以恢复初始状态为限，教师应注意数据的备份。

七、年检

甲方对乙方借用的电脑实行年检，甲方于每年年终实施年检。乙方必须保证电脑配置、附件和运行使用的完好。如遇电脑配置的缺损和使用功能的障碍，甲方有权使用乙方押金予以维修和维护;如遇电脑配置的缺损、电脑无法正常使用又不进行维修的，甲方有权收回电脑，在扣除修理费用后，退还剩余押金，终止本合同。

八、义务

1.乙方每学期必须至少开设一节信息技术与学科整合的公开课，并上交教案，六年教龄以下教师不少于_____节公开课，每学期要保证_____%课内使用率。

2.乙方应该认真、及时、准确地做好笔记本电脑的使用记录工作。

3.如不能完成公开课和使用率的要求，每学期从押金中扣除_____元。

4.乙方连续两个学期不完成公开课和使用率的要求，甲方有权提前收回笔记本电脑。

九、期限

笔记本电脑的借用期为五年，五年期满或退休或各种原因离开市北中学，乙方必须交还笔记本电脑，损毁(无法修复)或遗失要赔偿相同配置以上的笔记本实物，学校退还剩余押金。(剩余押金是指贰千元减去不达到学期使用义务要求所扣除的金额和学校代维修的费用)。

十、费用

如扣除的费用超过押金部分，乙方必须支付超过押金部分的金额。如果合同中止时乙方无法交还笔记本原物，乙方必须支付甲方购机款人民币____________元。如乙方不支付以上费用，甲方有权从乙方工资中扣除;对于调离或各种原因离开市北中学的人员，在付清费用前，甲方有权暂缓办理有关手续。

十一、本协议的解释权归校长室。

本协议一式二份，由甲、乙双方各执一份。

甲方代表签章：__________

办公电脑借用协议书 篇11

为了使教师能更好地利用先进的教学手段，进一步提高学校的教育教学质量和办公效率，学校决定将现代教学设备（台式电脑）借给有关教师使用。现将有关使用要求规定如下：

一、可借用的人员：有需要的本校在职在岗教师，各科室负责人。

二、凡符合条件需要借用电脑的教师，要到学校电脑管理员处办理借用手续。借用后电脑由借用者使用和保管。

三、产权：教师向学校借用的电脑属于学校的固定财产，任何借用人都无权转让或出售。学校将所有的电脑编号、登记留存并备案。借出之后，每学期不定期作全部检验。学期结束后，由学校收回电脑，统一保管。

四、每天下班前要关闭电脑，工作人员离开电脑超过半小时以上的应关闭显示器，离开超过二个小时的应关闭电脑，每天下班前必须检查主机和显示器电源是否关好。保持办公室整洁卫生，随时清除机器尘埃，以保证良好的计算机运行环境。

五、使用电脑的教师必须爱护，妥善保管，按正确的规程操作，不得擅自更换零部件，不得擅自撕坏厂家封条（擅自撕毁，责任自负）。保修期内的硬件故障按供应商三包规定实施保修，不属保修范围及人为损坏的、保修期外的，维修费用自理。有关修理事宜，学校可代为联系。

六、电脑是学校作为教学工具提供给借用者本人使用的，借用人应积极使用多媒体教学，要利用电脑提高工作效益(如：发送校讯通短信，网上学习，制作课件等。)，提高个人的专业化水平。

七、借用者要自觉抵制互联网有害信息，遵守国家有关的法律法规，遵守单位工作纪律，在上班期间，不得上网聊天、看电影、打游戏、炒股及做其它与工作无关的事。

八、以上条款请使用者认真遵守执行。本规定一式二份，学校和借用人双方各执一份。本协议解释权在校长室。

学校（章）：南昌银行龙州希望小学

二〇一四年四月九日