委托代建协议(三方)(通用9篇)
委托代建协议(三方) 篇1
武汉市江岸区塔子湖“城中村”综合改造项目
委托代建协议
甲方(委托方):武汉市江岸区塔子湖街塔子湖村民委员会 武汉塔子湖集团有限公司(以下统称甲方)
乙方(受托方):武汉汇申经济发展有限公司(以下简称乙方)丙方(出资方):武汉塔子湖置业有限公司(以下简称丙方)
鉴于:
1、武汉塔子湖集团有限公司(以下单称塔子湖集团)系武汉市江岸区塔子湖街塔子湖村民委员会(以下单称塔子湖村委)改制企业,本协议中将塔子湖集团及塔子湖村委统称甲方。甲方系武汉市江岸区塔子湖村“城中村”综合改造项目(以下简称改造项目)的立项主体,依据武汉市城中村改造相关政策法规,应作为改造项目还建安置方建设的委托方,对于改造项目的还建用地及还建房建设,依法享有权益,并承担义务。
2、乙方系具有合格房地产开发资质和受托代建项目工程能力的还建安置房代建企业,本协议签订前,乙方已完成改造项目中还建安置房建设项目前期立项、环评、消防、人防、城管等规划方案相关手续。
3、丙方系具有合法的房地产开发资质的房地产开发企业,2012年11月,丙方在武汉市土地交易中心参与摘牌,最终竞得改造项目K1、K2、K3、K4、K5地块,并已签署相关《国有建设用地使用权成交确认书》,目前已经取得了K1、K2、K4、K5地块的《国有土地使用权证》。依据甲方与丙方签订《武汉市江岸区塔子湖村“城中村”综合改造项目合作协议书》及相关补充协议,丙方获取开发地块,须承担改造项目还建安置房建设费用的义务。
4、为推进改造项目还建安置房的建设工作,乙、丙方于2012年4月13日签订《塔子湖村改造项目还建房建设工程合作意向书》,又于2014年3月19日及2014年4月8日分别签订两份《塔子湖“城中村”代建开发项目合同》,约定由丙方委托乙方代建改造项目还建安置房工程。
5、根据武汉市城中村改造政策规定以及合作项目开发土地招拍挂文件的要求,因丙方并非改造项目还建土地的使用权人,不具备签订代建合同的主体资格,原由乙丙方签订的还建房工程意向书及相关合同存在法律瑕疵和履行障碍。
为规范改造项目还建安置房的开发建设,明确各方在还建安置房建设过程中的权利义务,甲乙丙三方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规规定以及武汉市关于城中村改造的相关政策,经友好平等协商,达成如下委托代建条款,以资各方共同遵守。
一、项目概况
工程名称:塔子湖村综合改造还建房项目。工程范围:塔子湖村H1、H2、H3、H4还建地块
工程规模:约万平米(其中:塔子湖村还建房约48.64万㎡、还建方地下室约平米)。以上建筑面积最终均以房产局实测办证的建筑面积为准。
原协议约定的城管局还建办公房约25000㎡及地下室5000㎡的建设费用及代建主体由K5地块受让方(武汉泽健实业有限公司)与甲方协商确立,不属于本协议约定范围。
代建项目用地情况及指标:(详见附表)
二、代建开发范围
2.1甲方委托乙方具体实施以下代建开发工作:(1)开发前期:规划方案报建、审批。
(2)项目前期:设计、监理、临时水电、场地平整等。(3)建安工程:桩基、建筑安装、建安工程设备安装等。(4)配套工程:小区内给水、排水、市政道路、园林绿化、供电、煤气、消防及楼宇对讲等。
(5)其他还建房建设相关工作。
三、代建开发总价款及结算
3.1该还建房项目建设费用,按照甲、丙方签订的《武汉市江岸区塔子湖村“城中村”综合改造项目合作协议书》及相关补充协议的约定,丙方承担万㎡还建房及地下室的建设费用,建设费用标准为不超过3000元/㎡,即最终总价款不超过人民币亿元,该总价款为总价包干价。
3.2乙方依据本协议约定包干价与甲方进行结算。结算建筑面积最终按照政府房产部门测量并核发的产权证所载面积为准。3.3代建项目办理规划验收和建筑工程竣工验收备案的相关手续后,乙方向甲方提交竣工结算资料,甲方应在60个工作日内完成审计,如无故逾期,则视为甲方违约,并以乙方提交的竣工结算资料报审的总价款(乙方须确保该总价款不超过本协议约定的总价包干价)为准进行结算。
四、建设费用的支付方式
4.1本协议签订后5个工作日内,甲、乙、丙三方一致同意在甲方指定银行,以甲方名义设立三方共管账户,该共管账户仅用于流转改造项目还建房建设资金。
4.2乙方按每月施工形象进度对应完成建安工程量,向甲、丙方报送进度款预算以供甲、丙方审核,审核无误后,由丙方将对应的建设费用打入三方共管账户,甲方审批后与乙方办理工程款支付手续。
4.3建设费用支付进度原则如下:
(1)各宗还建土地《建设用地施工许可证》或规划审批通过后,甲方向乙方支付总价款的5%;
(2)建筑工程出正负零后,甲方向乙方支付总价款的10%;(3)高层建筑主体结构工程完成50%(约16层),甲方向乙方支付总价款的10%;
(4)建筑主体结构工程封顶,甲方向乙方支付总价款的30%;(5)建筑砌体完工,甲方向乙方支付总价款的10%;(6)建筑外脚手架拆除,甲方向乙方支付总价款的15%;(7)单项工程竣工验收合格,甲方向乙方支付总价款的15%;(8)余下总价款的5%,做为工程质量保证金,质保期从工程竣工验收合格之日起算,按照国家建安工程质量保证的相关规定,逐次向乙方支付。
4.4 甲、乙方共同确保,丙方在支付每一笔建设费用后10日内,能够向丙方开具可计入土地成本的合法正规等额票据,否则,丙方有权延迟支付下一笔建设费用,且不承担逾期付款违约责任。在支付上述第(7)项约定款项时,甲方须向丙方提供与总包干价等额的可计入土地成本的合法正规票据,否则,丙方有权拒绝支付该笔款项及剩余款项,且不承担逾期付款违约责任。
五、项目建设管理及交房标准
1、工期:以各还建地块拆迁完成由乙方与甲方办理交地手续,在具备开工的地块,乙方需与甲方书面确认开工日期,上述手续完成后,各地块还建房开发建设工期为30个月(以办理竣工验收合格为准)。乙方确保工程工期除重大设计变更、付款原因、不可抗力之外,工程按期竣工,按期交付使用。甲方给予全面配合。
2、质量:合格。质量的评定以国家质量检验评定标准为依据。
3、乙方针对该项目,组建专业项目部,对建设工程进行全过程的管理和控制。
4、乙方应依法通过招投标选择具有相应资质、技术能力和管理水平的设计单位、工程监理单位和施工单位。
5、施工现场采取封闭式管理,以该项目总平面图红线范围作为施工现场,严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等方面的规范和条例。
6、质量保修管理:严格按照国家法律法规的规定,履行保修责任。
7、交房标准:详见本协议附表。
六、各方权利及义务 6.1甲方的权利及义务
6.1.1 向乙方提供符合建设条件的项目开发工程建设用地,负责协助乙方进行前期各项规划、建设手续的办理及完善,在以甲方名义签署的涉及本项目的合同、协议、申请、承诺等文书上签字盖章。
6.1.2按本协议约定的项目开发建设形象进度向乙方支付进度款。6.1.3在必要情况下,应乙方请求,协助乙方协调施工现场及周边毗邻单位和个人的关系,排除任何人为的施工障碍。
6.1.4 协助乙方办理各种与项目建设相关的审批手续,协调乙方与本项目建设有关的政府及各职能部门关系。
6.1.5 向项目施工现场派驻代表,有权向乙方随时了解项目建设、管理等具体情况,乙方须积极配合。
6.1.6为项目工程施工现场施工用水、电、排污接驳位置提供方便,并给予必要的协助和支持。
6.1.7甲方有权对项目进行监管,包括对建筑施工的质量、财务预决算及现场进行监管,并可单独派遣审计单位对工程进行预决算审计,也可与乙方共同选定监理单位对该项目实施全过程监理,乙方应予以积极配合。
6.1.8甲方须按照本协议约定,按照丙方支付的项目建设费用,定期前往税务部门换开可计入丙方开发土地成本的合法正规等额票据,并及时向丙方出具。
6.2乙方的权利和义务
6.2.1 在双方合作期间,依本协议约定维护甲方的合法权益。6.2.2组建能够满足本项目工程管理服务需求的项目工程管理团队和监理团队。积极配合并服从、接受甲方现场代表的监督和指导。
6.2.3按照规划批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,确保工程质量,按期竣工交付。
6.2.4 受甲方委托,以甲方名义代理本项目用地规划许可证和工程规划许可证以及所涉及的各项评审和审批手续的办理。
6.2.5在本协议约定的委托权限内行使职责,并对甲方负责。确保工程规划手续的真实性,保证总平面设计方案的合法性,保证在本项目建设施工过程中的各项指标符合国家标准。
6.2.6 对工程的质量、安全和使用功能负责。同时按照甲方拆迁的实际情况负责对各地块建设和配套工程的及时完善,满足甲方还建交房时限的要求。依法在质量保修期内承担工程质量的保修责任。
6.2.7 在本项目工程建设工程中,严格按照政府及相关部门的要求,对项目的供电、供水、排水、道路、绿化及供气设施进行设计和施工。
6.2.8 保证在施工期间不拖欠施工人员的工资,如发生拖欠工资的情形,所产生的一切后果由乙方承担全部责任。
6.3 丙方的权利及义务 6.3.1丙方须按照本协议的约定,向甲方支付项目建设费用。6.3.2丙方有权审核项目建设费用的使用情况,有权要求甲方及时出具可计入开发土地成本的合法正规等额票据。
七、违约责任
7.1甲乙丙三方应该按照本协议的约定承担各自的责任和义务,如因任何一方违约或无故终止合同,违约方应对守约方造成的一切损失承担相应的法律责任。
7.2 因乙方原因造成工程不合格或不能满足使用功能的,乙方负责整改完善直至合格,甲丙方不承担任何费用。因乙方原因造成延误交房的损失,从乙方逾期竣工之日起,按照工程总价款的每日万分之五,向甲方支付违约金,直至工程全部竣工验收合格并交付之日止。
7.3如甲方未能按照协议约定的进度支付工程款,乙方有权向甲方提交催款通知书,甲方自收到通知书后10日内仍未付款或未与乙方达成付款补充协议,乙方不承担由此导致延误工期的违约责任,并有权要求甲方自乙方提交催款通知书之日起,按照应付工程款的每日万分之五,赔偿违约金,直至当期工程款付清之日。如因丙方无正当合理的理由导致工程款逾期支付,则由丙方按照上述标准承担违约责任。
7.4如因本项目工程逾期竣工,导致甲方向被拆迁人支付超期过渡安置费和租金补偿费,乙方除承担上述违约责任外,还应承担超期过度安置费和租金补偿费。
7.5 甲方如未能按照本协议约定的付款时间支付工程进度款,在乙方催收无果的情况下所造成工程停工的一切经济损失由甲方承担。如因丙方逾期付款导致甲方未能按期付款,甲方有权向丙方追偿。
7.6 三方一致确认,对于本协议签订前各方发生的违约行为及产生的违约责任,各方已经过协商方式予以解决。本协议签订后,各方应严格按照本协议约定的条款承担对应的责任。
八争议处理及其他
8.1因履行本协议产生争议,三方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向武汉仲裁委员会申请仲裁解决。
8.2甲、乙、丙三方在本协议签订前所签署的相关协议条款,如与本协议条款发生抵触和冲突,均以本协议约定为准。
8.3本协议一式六份,甲乙丙三方各执两份,具有同等法律效力。8.4 本协议自各方签字盖章之日起生效,未尽事宜,三方可签订补充协议予以完善。
附表:
1、塔子湖“城中村”代建开发面积对应工程进度款明细表;
2、还建房建设标准对照表。
甲方:
法定(或签约)代表人: 签署时间:年月日
乙方:
法定(或签约)代表人: 签署时间:年月日 丙方:
法定(或签约)代表人: 签署时间:年月日
委托收款三方协议 篇2
甲方:(公司全称)
乙方:(公司全称)
丙方:(公司全称)
乙方委托丙方代收甲方所欠乙方货款一事,经甲、乙、丙三方协商一致,达成如下协议:
1、甲方因购买乙方产品,截止至 年 月 日止,甲方尚欠乙方货款 元。
2、乙方委托丙方代收本协议第1条中甲方所欠乙方货款 元。
3、甲方向丙方支付本协议第1条款项后,视为甲方向乙方完全履行了付款义务,甲、乙双方债权债务结清。
4、甲方向丙方支付货款的时间为: ;支付方式为: ;丙方收款银行账号为:。
5、丙方完全了解并同意上述条款。
6、本协议生效后,三方共同遵守,经甲、乙、丙三方加盖公章,并由甲、乙、丙三方代表签字后生效。
7、本协议一式四份,甲方两份,乙、丙两方各一份,三方盖章(签字)后生效。
/ 2
甲方:(公司全称)法定代表人: 日期:
乙方:(公司全称)法定代表人: 日期:
委托缴税(费、基金)三方协议书 篇3
协议编号:
甲方:(主管地税机关)
地址:
联系电话:
乙方:(纳税人)纳税识别号: 法定代表人:
地址:
联系电话:
丙方:(开户银行)
地址:
联系电话:
为简化办税程序,为纳税人提供优质、高效的服务,根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》等法律、法规,经乙方申请,甲、丙方确认,三方就网上申报实时缴税费(以下简称税款)事项达成如下协议:
第一条
定义
网上申报实时缴税是指:乙方通过甲方网上申报纳税服务系统和税库银横向联网系统,以实时划款方式进行税款的申报、缴纳。
数字证书是指:甲方认可的数字证书认证中心签发的数字证书。
指定帐户是指:乙方在丙方开立的并向甲方备案的用于网上申报实时缴税的结算帐户。第二条
乙方自愿按照甲方关于网上申报实时缴税管理的有关规定及本协议,采取网上申报实时缴税方式进行税款的申报、缴纳。第三条 乙方适用网上申报实时缴税的范围是:
1、乙方在规定的纳税申报期内对当期税款的申报、缴纳。
2、乙方缓、欠税款的缴纳。第四条 甲方的权利与义务
1、保证网上申报信息系统的正常运行,负责协调税库银横向联网系统正常运行的有关事宜。
2、向乙方提供网上申报实时缴税操作手册,并对乙方进行操作培训。
3、依据乙方从网上申报发出的税款申报缴纳申请,通过税库银横向联网系统向丙方发出划款指令,并由丙方从乙方指定帐户划转税款。
4、为乙方的申请资料和网上申报实时缴税信息保密,但法律、法规另有规定的除外。
5、在网上申报系统或税库银联网系统无法正常运行的特殊情况时,启动应急预案,及时告知乙方采取其他方式申报、缴税。
6、乙方需换取正式完税凭证的,甲方按规定程序为乙方开具。
7、乙方违反法律、法规和税务机关规定或本协议约定,甲方有权终止本协议,停止向乙方提供网上申报实时缴税服务,并依照法律、法规的规定及本协议约定,追究乙方责任。
8、因甲方原因造成乙方主管地税机关变更的,由甲方自行调整甲方信息系统数据,无需重签协议。
第五条 乙方的权利与义务
1、遵守地税机关制定的与网上申报实时缴税相关的各项规定。
2、自愿采用有效的数字证书进行网上申报、缴税。
3、对所有使用乙方数字证书所进行的任何操作均视为乙方的自愿行为,该操作所产生的信息记录均作为甲方处理网上申报实时缴税的有效凭据。
4、对于网上申报实时缴税操作不成功的,乙方需重新办理申报、缴税。
5、保证指定帐户可正常使用。乙方授权丙方直接依据甲方指令对其帐户进行划款,保证帐户中存款余额不少于划缴税款金额。若乙方帐户存款余额不足或帐户冻结等情况造成丙方划款不成功时,乙方承担相应的法律责任。缴税(费)专用账户一经确定,原则上不得变更。
6、保证网上申报实时缴税所提供的资料真实、准确、完整。
7、在纳税申报期内没有应纳税款的,应当按照规定办理应纳税零申报。
8、在网上申报系统或税库银联网系统发生故障无法正常运行的特殊情况时,按甲方告知的申报方式在纳税申报期内进行申报、缴税。因网上申报实时缴税发生错误无法成功报税的,应携带纳税申报资料在纳税申报期内到税务机关办理申报手续。
9、未在规定的纳税申报期内进行网上申报的,必须携带纳税申报资料到主管地税机关办理纳税申报手续,并依法承担未按期申报的责任。
10、有权决定终止网上申报实时缴税方式,并按规定向税务机关提出终止协议的书面申请,到税务机关和银行办理相关手续后,终止执行本协议。
11、因乙方名称变更的或变更主管税务机关、缴税银行或指定帐户的,乙方需书面提出申请,经甲方批准后,终止执行原协议,重新签定新协议。
12、税款扣缴成功后,可于次日起向丙方索取加盖有效印章的《电子缴税付款凭证》,并以此作为缴纳税款的会计核算凭证。乙方如需完税凭证的,凭《电子缴税付款凭证》到甲方指定的办税服务厅换取完税凭证。
第六条 丙方的权利与义务
1、保证本信息系统的正常运行。
2、在签订本协议时应确认乙方提供的帐户名称、银行帐号合法有效。
3、接到甲方划款信息后,需核对付款人户名和账号是否与乙方在丙方开立的一致,并查验乙方账户余额大于划款金额后,划转乙方账户资金。
4、未接到划款指令对乙方帐户进行划款,或未按划款指令对乙方帐户进行划款,或对乙方的非指定帐户进行划款,均应承担相应的法律责任。
5、在丙方信息系统无法正常运行的特殊情况出现时,丙方应及时向甲方反映,以采取其他方式申报、缴税。
6、丙方应保证乙方账户资金安全,依法为乙方缴税(费)专用账户信息保密。第七条 协议变更
1、本协议的变更需经三方协调一致,任一方不得单方变更本协议。
2、乙方基本登记信息发生变更的或变更主管地税机关、缴税银行或指定缴税帐户的,应在办理有关涉税事项的5个工作日前,向甲方提交《终止三方协议申请表》,批准后到丙方办理原协议废止手续。同时按变更后的内容与主管地税机关和开户银行重新签订协议。
第八条
协议的终止
1、本协议的终止需经三方协调一致,任一方不得单方解除本协议。
2、甲、丙方可按有关规定解除协议,但须向乙方书面告知。
3、乙方要求解除本协议的,应向甲方提交《终止三方协议申请表》,经甲方批准后到丙方办理签约解除手续。
第九条
在协议有效期内发生纠纷,甲、乙、丙三方应协商或调解解决。经协商或调解仍不能解决的,相关当事人可根据有关法律、法规申请复议、仲裁或诉讼。
第十条 如遇国家政策调整,应根据有关文件规定执行。
第十一条
本协议未尽事宜,三方协商解决,可签订补充协议。第十二条
本协议一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。第十三条
本协议经三方签字、盖章后生效。
甲方(印章):
乙方(公章):
丙方(印章)负责人:
负责人:
负责人:
****年**月**日
年 月 日
代建委托书范本 篇4
项目
代建委托书
文件和疏附县重点建设项目代建制管理办法及县政府核准,特决定 将 项目交付你中心,按照建设管理的相关法规进行自20 年 月 日起的建设管理。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目总投资:
3、建设地点: 根据
4、建设规模:
5、建设内容:
二、项目委托代建前的基本情况:
1、2、三、代建项目实现目标
1、投资控制目标:
2、工程质量目标:
3、代建管理期限:
四、项目代建管理的范围和内容
1、项目前期工作:立项、可研、初设、施工图、概算及发改、建设、国土、环保部门的批复文件。
疏附县项目代建中心代建委托书范本
2、项目建设阶段:公开招投标、委托监理、中标施工企业合同管理、施工等。
3、项目竣工验收阶段:组织施工各阶段验收、认证和完工后初验、竣工验收、竣工结算编制、审核、审计及项目固定资产移交、后评价工作等。
五、代建管理费
按照国家相关收费标准收取代建管理费。
六、其余事项和双方权责列在委托建设管理协议书中约定。
甲方(盖章)
年 月 日
项目委托代建合同范本 篇5
代建人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》(武政[]6号)及《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)》(武政[2005]7号),为保证金港新区农民拆迁还建小区“金港一号”项目顺利实施,经委托人研究,同意将 建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就代建管理事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容: 项目占地约200亩,该项目用地由甲方取得土地使用证并办理相关行政审批手续。建筑总面积约379283.61平方米,同步配套小区内道路、景观、供水、排水、供电、燃气、人防、安防等。
总 投 资(估算投资): 万元
资金来源:甲方自筹
工程立项批准文号:夏发改投资31号
二、工程总建设期
工程总建设期(批准日期): 9月至11月30日
三、质量标准: 合格
四、合同价款
暂定为柒亿玖仟陆佰肆拾玖万伍仟伍佰捌拾壹元整(¥796495581.00元)。 最终工程造价按审计决算的建筑面积乘以甲乙双方共同确认的单位造价为准。 (暂定包干价2100元/㎡)
五、合同组成的文件
组成本合同的文件包括:
1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2、委托代建合同书
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款
5、描述代建项目的技术性文件
6、标准、规范及有关技术文件
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、代建人向委托人承诺,按本合同的规定承担本合同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。
八、委托人向代建人承诺,按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种,向代建人支付代建管理费。
九、合同生效
合同订立时间: 20 6月 6日
合同订立地点:
本合同约定 双方签字盖章 后生效。
委托人: (公章) 代建人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
地址: 地址:
第二部分 通用合同条款
词语定义、适用范围和法规
第一条 下列词语除专用合同条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
(1)“工程”是指委托人委托实施建设工程项目管理的工程。
(2)“委托人”是指承担投资责任并委托工程项目管理工作的一方以及其合法继承人。
(3)“代建人”是指承担建设工程项目管理业务及其责任的一方及其合法继承人。
(4)“项目管理机构”是指代建人派驻本工程现场实施工程项目管理业务的组织。
(5)“项目经理”是指经委托人同意,代建人派到项目管理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“工程项目管理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的工作范围和内容。
(7)“工程项目管理的附加工作”是指:①委托人委托项目管理以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人原因,使项目管理工作受到妨碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
委托代建协议(三方) 篇6
示范文本(试行)
委托人: 代建人: 使用人:
根据《中华人民共和国合同法》、《赣州市政府投资建设项目代建制管理办法(试行)》,为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施,充分发挥政府投资效益,严格控制项目投资、质量、工期,经委托人、代建人与使用人三方协商同意,签订本合同。
一、项目概况
项目名称:
项目总投资:
(万元)(以批准的投资概算为准)
资金来源:
建设地点:
建设规模:
建设内容:
建设时间:
二、代建项目管理方式、范围和内容:
三、代建项目管理目标
投资控制金额:
(万元)(以代建人投标报价为准)
工程质量标准:
代建管理期限:
个日历天
代建工期:
质量缺陷管理期:
四、代建管理费
金额(大写):
元人民币(含税金、质量缺陷等一切费用)
¥:
元
五、本合同由以下文件组成:
1、三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2、委托代建合同书
3、专用合同条款
4、通用合同条款
5、直接委托方式的,关于委托人、代建人、使用人确定的批准文件
6、中标通知书
7、投标书及其附件
8、招标文件及其附件(或描述代建项目的技术性文件)
9、初步设计文件及其审查批复文件
10、标准、规范及有关技术文件
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分 通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,为代建人提供项目建设的必要条件。
八、代建人承诺,遵守本合同中的各项约定,按照代建工作范围和内容,承担代建任务。
九、使用人承诺,遵守本合同中的各项约定,协助代建人完成代建工作。
十、本合同一式 份,具有同等法律效力,三方各执 份。使用人:(签章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)地址: 委托人:(签章)代建人:(签章)
地址:
地址:
邮编:
邮编: 邮编: 电话:
审查机关意见:(签章)
本合同签于
****年**月**日
第一部分 通用合同条款
第一章 词语定义、适用的法律法规、语言
第一条 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
(1)“项目”是指委托人委托实施代建的项目。
(2)“委托人”是指委托代建任务的投资主管部门或项目投资管理单位。
(3)“代建人”是指按照代建合同约定承担代建项目代建任务的一方。
(4)“使用人”是指对代建项目提出使用功能,协助代建人完成项目建设工作,并在项目竣工验收合格及办理完移交手续后实际接收、使用、管理项目的一方。
(5)“项目经理部”是指由代建人组建实施具体代建工作的机构。
(6)“项目经理”是指由代建人任命全面履行本合同的负责人。
(7)“正常工作”是指三方在合同中约定,委托人委托的代建工作。
(8)“附加工作”是指:①委托人委托代建范围以外,通过书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或使用人原因,使代建工作受到阻碍或延误,造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。电话:
电话:(9)“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托人和使用人原因而暂停或终止代建业务,其善后工作及恢复代建业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
(12)“专业工作单位”是指由代建人通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作,具备相应资质的单位。
第二条建设工程委托代建合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、规章及规范性文件。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
第二章 各方的(合同)权利
委托人权利
第四条 委托人有权对代建项目进行稽查,对违规行为予以纠正。
第五条委托人有权对工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计和设计使用功能等要求进行认定,有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准或报批。
第六条委托人有权要求代建人赔偿因擅自变更建设内容,扩大建设规模、提高建设标准,致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。
第七条 委托人有权要求代建人更换不称职的项目部工作人员,未经委托人同意,代建人不得调换项目经理、技术负责人等主要骨干人员。代建人权利
第八条代建人根据委托人和使用人的授权以及有关法律、法规的规定,享有以下项目建设的组织、管理、协调及确定权:(1)根据初步设计的批复及有关规定选择专业工作单位,并与其签订合同。
(2)管理各类承包合同,并按规定向承包人支付承包费。
(3)对项目建设资金的使用进行管理。
(4)与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。
(5)进行项目各参与方的协调工作;
(6)委托人授权的其他事宜。
第九条 代建人有权拒绝委托人和使用人提出的本合同约定之外的要求。
第十条 代建人有权取得代建报酬,并有权按专用合同条款约定从项目投资节余额中提取奖酬金。使用人权利
第十一条 使用人有权对代建项目进行指导和监督,并向委托人反映各种问题及通过委托人对代建人的违规行为予以纠正。
第十二条 使用人有权对工程变更内容提出意见。
第十三条 使用人有权对委托人核准的变更结果进行申诉上报。
第三章 各方的(合同)义务
委托人义务
第十四条委托人应负责协调代建人、使用人及与代建项目有关的各政府行政主管部门的关系及其他依法属于委托人应办理的相关报批文件。
第十五条 委托人应监督和指导代建项目的建设实施,并组织代建项目的竣工验收和移交。
第十六条 委托人应协调相关部门按专用合同条款约定向代建人核拨建设资金和代建项目管理费。第十七条委托人应在专用合同条款约定的时间内就代建人书面提交并要求作出决定的一切事宜给予书面答复。
第十八条 委托人应授权一名联系人负责本项目的联络工作。
第十九条 委托人应在代建工作完成后,组织对代建人进行客观、全面、公正的绩效评价。代建人义务
第二十条代建人在履行本合同义务期间,应遵守国家有关法律、法规,维护委托人和使用人的合法权益。
第二十一条 代建人在签订代建合同的同时,应按专用合同条款约定向委托人提交银行履约保函。
第二十二条代建人应组建能够满足本项目代建管理服务需要的项目管理部,按照代建工作范围和内容完成代建工作,并按专用合同条款约定向委托人汇报代建工作进展,将汇报材料抄送使用人。
第二十三条代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,严格控制项目投资,确保工程质量,按期交付使用。代建人应协助委托人协调与使用人及代建项目有关单位的管理部门关系。代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的,应由设计单位填写设计变更单,并经监理单位、施工单位签署意见后,由代建人报委托人核准。
第二十四条代建人应按有关规定选择专业工作单位,并接受委托人和使用人监督。
第二十五条 代建人应根据项目进度需要,向委托人提出投资计划申请。
第二十六条 代建人应严格执行国家有关基本建设财务管理制度,并接受委托人和使用人监督。
第二十七条 代建人应在项目建成后,协助委托人组织竣工验收,并将验收合格的项目在规定时间内向使用人办理移交手续。
第二十八条 代建人应在项目移交前,签订保修服务协议。
第二十九条 代建人应根据使用人提出的项目运行管理方案,组织运行管理人员培训。
第三十条代建人应建立完整的项目建设档案,在代建项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向使用人和有关部门移交。未征得有关方面同意,不得泄露与本工程有关的保密资料。
使用人义务
第三十一条 使用人应为代建工作提供必要条件
(1)根据项目建议书批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资额,按专用合同条款约定提供详细的项目使用需求(或功能需求)报告。
(2)协助代建人办理与代建项目有关的各种审批手续。
第三十二条 使用人应参与项目设计的审查工作,并对专业工作单位的选择过程进行监督。
第三十三条使用人应对代建项目的工程质量和施工进度进行监督,参与工程验收,按有关规定办理经验收合格的代建项目接收手续。
第三十四条使用人应指定一名联系人负责本项目的联络工作。
第三十五条 使用人应提出项目运行管理方案,配合代建人组织运行管理人员培训。
第四章 责任
委托人责任
第三十六条委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务,任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。
第三十七条委托人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔,如果该索赔要求未能成立,则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第三十八条因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,委托人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾,一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
代建人责任
第三十九条代建人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务,任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。
因代建人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化,致使工期延长、投资增加或其它经济损失的,代建人应按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。
第四十条代建人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔,如果该索赔要求未能成立,则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十一条因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,代建人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾,一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
使用人责任
第四十二条使用人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务,任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。
第四十三条使用人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔,如果该索赔要求未能成立,则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十四条因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,使用人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾,一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
第五章 合同生效、变更与终止 第四十五条 本合同自签订之日起生效。
第四十六条由于委托人或使用人的原因致使代建工作发生延误、暂停或终止,代建人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人,委托人应采取相应的措施。由于委托人未采取相应措施,代建人可继续暂停执行全部或部分代建业务,直至提出解除合同。委托人承担违约责任。
第四十七条 当代建人未履行全部或部分代建义务,而又无正当理由,委托人可发出警告直至解除合同,代建人承担违约责任。
第四十八条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在30日前以书面形式通知其他各方。因解除合同使其他各方遭受损失的,除依法可以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。
第四十九条 代建人与使用人办理完成项目移交手续,并经委托人审核通过工程决算,代建人收到代建报酬尾款后,本合同即终止。
第六章 争议的解决
第五十条在合同执行过程中引起的争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,协调后争议仍未解决时,应按专用合同条款约定提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
第二部分 专用合同条款
第二条 合同适用的法律及代建依据:
第十条 代建管理费计算方法:
附加工作报酬计算方法: 额外工作报酬计算方法:
代建人节约建设资金时,向委托人提出代建奖励报告,奖励金额按以下内容和方法计取:
节约资金奖励:
节约资金奖励金额=工程费用节省额×奖励比率(%)注:“工程费用节省额”:指经过评估的,代建人全面履行合同约定代建项目建设内容、质量标准等前提下的建设资金合理节省额。
第十五条委托人、代建人、使用人三方同意按照国家有关法律法规和行业规定进行竣工验收。工程验收合格后,由委托人牵头组织移交工作,使用人应在规定的时限内安排接收工作
第十六条 委托人应按如下方式、时间、金额向代建人核拨建设资金和代建项目管理费:
1、委托人按代建人资金使用计划按期核付项目所需资金。
2、代建管理费的拨付由三方约定,按一定比例预付代建管理费并按工程进度、按比例支付代建管理费。
第十七条 委托人应在 天内就代建人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。
第十八条 委托人的联系人:
第二十一条 代建人应按项目 的 %向委托人提交银行履约保函。
第二十二条 代建人的项目经理部应满足下列要求:
代建人向委托人汇报代建工作进展的方式和时间:
第二十四条 选择专业工作单位的监督管理措施:
第二十六条 代建项目建设资金专用账户管理方法:
第三十四条 使用人的联系人:
第三十六条 委托人在履约期间如因自身原因,给代建人造成损失或工期延误的,同意按以下办法承担责任、赔偿损失:
(1)代建工期顺延。
(2)导致施工等专业单位索赔的,承担赔偿责任。
(3)延期支付代建管理费的,按银行利率计支付延期利息。
第三十九条 代建人在履约期间如因自身原因,给其他方造成损失的,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:
(1)项目实际建设投资金额超过合同约定投资控制金额的,按超出数额赔偿。
(2)工程质量有问题的,按评估损失赔偿。(3)未按约定期限完成代建工作,按双方约定进行赔偿。
(4)赔偿款从银行履约保函中扣除。履约保函中担保金不足的,相应扣减项目代建管理费。项目代建管理费不足的,委托人可继续向代建人提出索赔要求。
第四十二条 使用人在履约期间如因自身原因,给代建人造成损失或工期延误的,同意按以下办法承担责任、赔偿损失:
(1)代建工期顺延。
(2)导致施工等专业单位索赔的,承担赔偿责任。
(3)延期支付代建管理费的,按银行利率计支付延期利息。
第五十条 争议的解决方式:
委托代建协议(三方) 篇7
甲方: xxx管委会(以下简称甲方)
乙方: 国网xxx电力有限公司xxx供电公司(以下简称乙方)
为适应xxx园区建设发展需要,配合园区招商引资、征地拆迁工作,营造良好发展环境,加快园区建设步伐,规范园区电力工程建设行为,满足园区发展的电力需求,减少工程建设的中间环节,提高工作效率,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就电力工程建设事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
工程名称 :xxx园区电力线路迁改、复建、新建工程及政府投资的其他供配电工程
工程地点:xxx园区范围内
工程内容:xxx园区范围内的电力线路迁改、复建、新建工程,招商引资企业的施工用电和生产用电工程,新建变电站、开闭所、环网柜及进出线等工程,安置房、廉租房和公租房配电工程及政府性投资的其他电力工程。
二、工程代建范围
1、工程全过程管理(方案、设计、工程施工及监理)。
2、工程报建、验收、送电及资产移交等各项手续(交钥匙工程)。
三、双方职责
1、项目建设单位就单项涉电工程的施工,以委托书形式委托施工单位明确项目工程内容、工程量并组织实施。
2、项目建设单位按照乙方要求负责提供项目总体规划、电力规划路由、供电负荷清单等 工程设计所需基础资料。
3、项目建设单位负责(乙方配合)办理项目规划、施工等相关手续,并负责协调解决施工现场拆迁、民事等问题。
4、鉴于xxx电力工程有限责任公司为乙方下属集体企业,具有建筑总承包三级和电力承装(修、试)四级资质,且有良好的施工业绩和社会信誉,为更好的满足园区建设需要,乙方委托xxx电力工程有限责任公司为工程施工单位,并按合法程序确定工程设计、监理及设备材料供应单位,甲方派员参与监督管理。项目建设单位与xxx电力工程有限责任公司签订单项工程合同,合同价款包含工程安装费、管理费、规费、利润、税金及设备物资费等费用,征地及青苗补偿费根据甲方委托另行计入。
5、乙方负责对工程项目进度、质量、安全生产、文明施工全过程管理。
6、工程竣工后,乙方负责(甲方协助)办理代建工程验收及资产移交手续,将工程全部资料收集、整理、编号,并将完整资料交项目建设单位随项目存档。
7、甲乙双方共同负责工程勘察设计和监理单位的招标和监督管理工作。
四、质量标准
工程质量标准:按国家、行业相关设计及施工规范,安全生产规程,安全施工管理规定及验收标准执行。
五、结算依据
1.各单项工程价款10千伏配电安装工程依据建设工程工程量清单计价规范及安徽省2005年建设工程消耗量定额(土建、安装、装饰、市政、园林)及其相应的类别按中值取费和人工费调整;35千伏及以上输变电工程依据中国电力企业联合会《电力建设工程预算定额》及相应的规定按中值取费。工程结算中甲乙双方约定:电气设备材料计取3%采保费及3%企业利润,其他工程造价按定额的90%计取。
2.各单项工程概算、预算、结算由施工单位负责编制,甲方按照工程建设程序进行跟踪审计和工程决算价核定,并在竣工结算资料提交后三个月内出具审计结论。
六、工程款拨付
1、工程款拨付流程。施工单位负责工程款申报,项目建设单位负责审查审批,及时支付施工单位工程款。
2、工程款支付按单项工程合同约定执行。
3、项目建设单位必须按照工程款拨付程序及时申报、拨付工程款;乙方必须在合同期完成工程内容。逾期将追究相关责任单位和责任人责任。
七、协议有效期
本协议有效期为一年。
八、其他事项
本协议未尽事宜,双方协商解决或办理补充协议。本协议一式 份,经双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执陆份。
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定/授权代表人 法定/授权代表人
三方委托合同范本 篇8
乙方(被代理人):
丙方:
为节约乙方票据异地交付和背书的往返成本,提高资金到账速度,乙方拟以甲方为代理人,代乙方向丙方申请办理票据贴现业务,丙方同意甲方代理乙方提出票据贴现申请。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国票据法》等法律法规规定,本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则,甲、乙、丙三方在充分协商的基础上达成本协议,内容如下:
第一条 在本协议有效期间内,乙方授权甲方代理乙方向丙方申请办理银行承兑汇票和/或商业承兑汇票贴现,丙方同意甲方代理乙方办理票据贴现业务。
第二条 三方同意按照下列步骤办理本协议项下票据贴现业务:
一、乙方在本协议项下需要办理票据贴现时,应将有关票据正本及相关基础交易材料等丙方办理贴现需要的资料提交给甲方;
二、甲方收到乙方提交的上述资料后,填写《代理申请票据贴现业务申请书》,在票据和贴现凭证上注明代理关系(票据具体背书内容为:“_(乙方)委托_(甲方)代理申请贴现”,票据背书记载的乙方名称应为全称,并与票据正面记载的乙方名称完全一致,同时甲方应在背书栏加盖其预留于丙方处的印鉴),随附有关票据资料,代理乙方向丙方提交;
三、丙方收到甲方提交的《代理申请票据贴现业务申请书》和相关票据资料后,经审核无误,且符合办理贴现条件的,按照本协议规定办理贴现。
第三条 贴现利息和贴现款项的支付
一、贴现利息按照贴现凭证记载的贴现利率和贴现期限计付,具体支付方式为:
□ 卖方付息。且贴现利息由丙方直接从拟支付给乙方的贴现款项中一次性扣收;
√ 买方付息。在甲方申请办理的是买方付息方式的贴现业务的情况下,丙方根据乙方的直接前手(即商品交易合同的“买方”)事先提交的《票据贴现买方付息承诺函》收取有关贴现利息;
□ 协议付息。
二、甲方和乙方授权丙方将办理本协议项下票据贴现而需要支付的票据贴现款项直接划入以下账户:
户 名(乙方):深超越金属制品(深圳)有限公司
账 号:790041
开户行:上海浦东发展银行深圳沙井支行
如需要变更上述收款账户(只可变更账号和开户行,不可变更户名),甲方和乙方应共同向丙方提交书面变更申请,上述账户变更自丙方收到变更申请之日起生效。
对于丙方因将上述票据贴现款项划入上述收款账户所产生的转账/汇款手续费等全部相关费用,甲方自愿全部予以承担,且甲方不可撤销地授权丙方直接从甲方在丙方处理开立的存款账户内如数扣收。
三、本协议项下的商业汇票到期前,丙方依据有关规定向汇票承兑人或付款人提示付款。如丙方实际收妥贴现票款的时间超过贴现天数,按照逾期贷款规定向乙方计收罚息。
第四条 各方的权利义务
一、甲方的权利和义务
(一)甲方有权以乙方代理人的身份向丙方提出办理票据贴现业务的申请;
(二)甲方应根据丙方的要求正确填写《代理申请票据贴现业务申请书》,并向丙方提交有关票据资料,甲方保证提供的全部票据资料和凭证是准确、真实、完整和有效的;
(三)甲方保证贴现票据以合法、真实的交易为基础;
(四)甲方应将拟办理贴现的真实、有效并经丙方认可的汇票交丙方持有,该等汇票应以转让背书方式转至丙方名下,甲方并应正确填写和提交有关贴现凭证;
(五)甲方应就其在票据上的签章行为根据《中华人民共和国票据法》及相关法律、法规的规定承担相应的法律责任;
(六)甲方对于由其代理背书的票据,与乙方一起向丙方承担连带清偿责任,即当发生本协议第五条规定情形时,丙方有权直接向甲方追偿其依据本协议和贴现凭证支付的贴现款项或未获支付的汇票款项及相应利息(含罚息),甲方不得因代理背书而提出任何背书不连续的抗辩或其他抗辩。
二、乙方的权利和义务
(一)乙方有权按照本协议规定委托甲方向丙方提出票据贴现申请;
(二)乙方应为甲方行使代理权提供方便;
(三)乙方应在甲方代理其向丙方申请票据贴现时向甲方提供丙方办理贴现需要的全部相关资料,并保证所提供的资料和凭证准确、真实、完整和有效;
(四)乙方保证其申请办理贴现业务的票据具有真实合法的商品交易基础,且其为该等票据的正当合法持票人。
(五)乙方保证贴现资金用途的合法性;
(六)在任何情况下,乙方不得以代理申请票据贴现及/或代理背书为由提出任何背书不连续或其他抗辩;在甲方作为代理人,同时亦为出票人/承兑人的情况下,乙方不得以其未实际收到或持有票据为由提出票据行为瑕疵的抗辩。
(七)与甲方连带承担甲方代理权限内代为申请贴现所引起的全部债务及一切法律后果。
三、丙方的权利和义务
(一)根据本协议和贴现凭证的规定收取贴现利息;
(二)根据本协议和贴现凭证的规定取得贴现票据及其相关基础交易资料等办理贴现业务必需的资料;
(三)有权要求甲方和乙方提供票据贴现的一切相关资料,包括但不限于乙方与直接前手之间的增值税发票原件及复印件、商品交易合同及商品发运单据复印件;
(四)根据本协议和贴现凭证的规定收回汇票款项;
(五)根据本协议规定对符合贴现条件的票据办理贴现;
(六)根据乙方授权将贴现款项划入乙方的上述账户;
第五条 违约责任
当发生下列情形之一时:
(一)当丙方向汇票承兑人或付款人提示付款,遭汇票承兑人或付款人拒付,至贴现凭证项下全部汇票金额不能如期足额收回时;
(二)甲方和/或乙方向丙方提交的汇票的交易背景资料和情况虚假,或提交丙方办理贴现的汇票属于虚假汇票;
(三)乙方在本协议有效期内发生重大经营变化,可能影响其偿付能力,危及丙方资金安全的。
丙方有权采取下列措施:
(一)停止受理甲方代理乙方提出的票据贴现申请;
(二)对于尚未到期的票据,有权要求甲方和乙方提前归还贴现款项和自贴现之日至还款之日的利息;
(三)对于到期遭拒付的票据,有权根据本协议的规定向甲方和乙方追索汇票款项及相应利息(含罚息)和费用;丙方的追索方式包括但不限于直接从甲方和/或乙方账户中扣款,或采取法律措施向甲方和/或乙方追偿。
第六条 本协议未尽事项由三方友好协商后另行达成补充协议解决,补充协议视为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
第七条 本协议项下的任何争议应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的,任何一方均可向丙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 本协议经甲乙丙三方加盖单位公章后生效,有效期为 24个月。本协议经三方协商同意后可以解除,否则在协议的有效期限届满之前,任何一方均不得单方面终止、解除本协议,但法律、法规另有规定或本协议另有约定的除外。
第九条 在本协议有效期内,乙方根据本协议委托甲方在丙方处办理的票据贴现业务均自动纳入本协议范畴,在具体办理贴现时,各方无须另签贴现合同。各次具体贴现业务项下的贴现凭证(代申请书)作为本协议不可分割的组成部分。
第十条 本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,每份均具有同等法律效力。
甲方(公章):
年 月
乙方(公章):
年 月
丙方(公章):
年 月
委托代建协议(三方) 篇9
一、办事依据:
1、《中华人民共和国药品管理法》(2001年2月28日中华人民共和国主席第45号令);
2、《中华人民共和国药品管理法实施条例》(2002年8月4日中华人民共和国国务院令第360号);
3、《药品经营许可证管理办法》(2004年2月4日国家食品药品监管局令第6号);
4、《关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见》(国食药监市〔2005〕160号)和《关于贯彻执行<关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见>有关问题的通知》(国食药监市〔2005〕318号)(附件1);
5、其他相关的法律法规;
二、申请范围:
1、云南省非药品批发企业申请从事第三方药品物流储存、配送业务的确认;
2、药品生产、批发企业申请委托药品批发企业、非药品批发企业(以下简称第三方药品物流企业)储存、配送药品以及药品批发企业、第三方药品物流企业申请接受委托药品储存、配送的确认。
三、申请材料
1、云南省非药品批发企业从事第三方药品物流业务的,向云南省食品药品监管局提出申请,填写《开展第三方药品物流业务申请书》(见附件2);并按(附件2)申报材料目录要求提交申请材料。
2、药品批发、生产企业委托药品批发企业、第三方药品物流企业储存、配送药品的,应与被委托储存、配送企业一并向云南省食品药品监管局提出申请,填写《委托、被委托药品储存、配送业务申请书》(见附件3);并按(附件3)申报材料目录要求提交申请材料。
四、办理程序:
1、申请人提出申请;
2、企业所在地州、市食品药品监督管理局提出前置服务意见;
3、省食品药品监督管理局审查并进行现场检查;
4、符合条件通过检查的,向该企业核发确认件;
5、不符合条件的,书面通知申办人并说明理由。
五、办理时限:30个工作日
六、承办部门:
省食品药品监督管理局药品安全监管处
二○一○年六月十日
附件:
1.《关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见》(国食药监市[2005] 160号)和《关于贯彻执行<关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见>有关问题的通知》(国食药监市[2005]318号)2.《开展第三方药品物流业务申请书》
【委托代建协议(三方)】推荐阅读:
委托销售协议 三方10-10
委托付款协议书(三方)11-29
委托协议09-30
委托操盘协议08-18
社保委托协议10-26
委托持股协议-代持股协议-模版11-18
药品检测委托协议07-06
车辆委托拍卖协议08-29
酒店委托管理协议05-10
委托设计意向协议05-14