幕墙工程施工招标文件

幕墙工程施工招标文件（共6篇）

幕墙工程施工招标文件 篇1

（**）市南供电公司生产调度大楼外饰幕墙工程招标文件

招标文件目录

一.招标工程项目概况 1 二.招标项目范围 1 三.施工项目承包方式 2 四.工期要求和规定 2 五.工程管理基本原则 3 六.安全文明施工要求 4 七.材料采购、价格计取及结算办法 4 八.现场条件及施工应注意的问题 5 九.工程质量、安全验收要求 5 十.工期、工程质量处罚办法 6 十一.投标报价编制依据及原则 7 十二.工程竣工结算编制依据和原则 7 十三.投标文件的编制要求 8 十四.招标投标日程安排 9 十五.评标原则 10 十六.投标须知 11 投标附件一：（评标办法）11 投标附件二：（技术要求）11 附图：建筑设计图、施工平面布置图

（**）市市南电办公司生产调度大楼工程，经（**）市经济委员会台 号文批准，该工程现已进入地下室施工阶段，目前，外饰幕墙施工图纸已基本完成。根据工程实际情况，经（**）市市南供电公司同意，本工程外饰幕墙施工采取邀请招标的方式来选择施工企业承包本工程外饰幕墙设计、施工工程。一.招标工程项目概况

1.招标单位：****（**）有限公司闵行区建筑工程公司 2.设计单位：现代建筑设计集团有限公司 3.监理单位：****（**）工程顾问有限公司

4.总包单位：****（**）有限公司闵行区建筑工程公司 5.工程地址：（**）市市南供电公司新建调度楼位于莲花路和宜山西路交叉口东南侧，地块属于漕河泾开发区，基地规划红线内用地面积为13330.7m²。规划用地建设生产调度大楼。6.建筑概况：主体为18层，裙房3层，主入口位于宜山路。新建生产调度大楼总建筑面积19526m²，建筑高度86.35米。地下1层，裙房3层，塔楼18层。是一座具有一流设施和一流管理水平的多功能、智能型大楼，该大楼是配合国家电力公司实行电力统一优化调度、具备（**）市地区电网调度指挥、信息、通讯功能的枢纽中心和国有大型企业总部办公大楼。7.结构形式：本工程主楼为钢筋混凝土框架结构。8.工程规模：

基地面积：13330.7m² 新建总建筑面：19526m² 其中 地上建筑面积：15386m² 地下建筑面积：4140m² 二.招标项目范围

1.本次招标项目范围为本工程的外饰幕墙的设计、施工工程。幕墙施工包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙以及钢结构等。具体内容(面积暂定)见下表： 序号 工程项目 单位 工程量 备注 1 玻璃幕墙 ㎡ 8000 暂估 2 铝板幕墙 ㎡ 6000 暂估 3 石材幕墙 ㎡ 500 暂估 4 钢结构 t 240 暂估

2.上述招标项目中涉及钢结构，要求投标单位具有幕墙资质一级，并具有钢结构设计施工资质。

3.中标单位必须做好施工过程中与其他土建、安装、室内装饰施工的配合工作，并服从工程总承包的统一管理。三.施工项目承包方式

1.根据招标项目范围内施工的项目，全部由中标单位以包工包料、包施工工期、包工程质量、包工程费用、包安全文明施工的方式进行施工。

2.中标单位应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

3.中标单位进驻本工地的管理班子必须是按招标单位要求，经招标单位考察后列入投标书中的，也不得调换原定的项目经理及其施工管理班子，项目经理必须是该公司委派常驻施工现场的代表。如违反上述要求，招标单位有权中止合同，所造成一切经济损失由中标单位承担。

四.工期要求和规定 1.招标单位要求“（**）市市南供电公司生产调度大楼”外饰幕墙工程施工总工期不超过 200 天(日历天)，竣工日期必须在 2004 年 12 月 16 日前完工验收。(总工期含招标项目范围内的所有施工项目工期，工期从开工之日起算至项目通过质监竣工备案验收止)。

2.计划开工日期为 2004 年 5 月 31 日。正式开工日期以招标单位正式书面通知为准。3.土建进度计划： 2003年 7 月底基础施工完成到±0.000，2004 年 4月底结构封顶，2005年1月初单位工程竣工。各投标单位应根据各自的优势自行测算其投标工期，并作出初步的实施进度计划。

4.投标单位应承诺如在本工程中一旦中标，其投标工期将服从总承包单位今后制定的总进度计划，并根据总进度计划调整幕墙工程的实施进度计划。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，投标单位应按招标单位的要求提出改进措施，经招标单位确认后执行，因投标单位的原因导致实际进度与计划进度不符，投标单位无权就改进措施提出追加合同价款。5.投标单位一旦中标，将按合同规定的日期开工，投标单位如不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天向招标单位以书面形式提出延期开工的理由，否则，将被视为违约。

6.竣工日期按照总工期要求给予提前，提前日期由各投标单位自报。自报施工总工期应考虑施工过程中专业工程交叉施工等因素。投标单位在其投标书中，注明的工期必须符合招标单位要求的总工期及各施工节点的工期要求，如逾期，则投标单位必须在投标书中写明惩罚措施。7.工程竣工验收后的7天内，中标单位应将施工现场内的材料、设备、人员、施工临时设施撤离现场。如中标单位未按时撤离现场，则竣工日期按照实际撤离现场的日期计算竣工日期。

8.投标单位一经中标，自报工期即为合同工期，工期的调整按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的GF一1999—0201《建设工程施工合同》通用条款中的条款10执行。

五.工程管理基本原则

1.本工程招标确定中标单位后，由总包单位与中标单位签订承包合同。施工承包范围中的工程项目未经招标单位同意一律不得分包、转包，一经发现，招标单位有权终止合同，由此造成的一切经济损失，由中标单位负责赔偿。

2.中标单位应严格按已确认的施工技术方案和施工组织设计，并无条件地接受总包单位对施工质量、进度、安全、文明施工的监督管理。

3.对于在投标书中承诺并经标选定的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，未经招标单位同意，中标单位不得调换和撤离。

4.中标单位有义务协助招标单位办理有关审查或审批手续及有关城市管理部门所规定的各种手续。

六.安全及文明施工要求

1.中标单位在工程施工期间，必须严格执行《（**）市建设工程文明施工管理暂行规定》的规定，做好施工现场的文明施工。由于管理不善，引起政府职能部门罚款和停工整改，其相应发生的费用与损失将由中标单位自行承担，招标单位保留暂停支付工程款的权利，确保本工程文明施工要求得到有力的贯彻执行。中标单位必须与招标单位签定“施工现场安全管理协议”。

2.中标单位在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立安全保证体系，遵守工程建设安全生产有关管理制度，严格按安全标准组织施工，随时接受业主、监理、总包或行业安全检查人员的安全监督检查，由于投标单位安全措施不力造成事故所发生的费用，由投标单位承担。

3.中标单位必须认真制定和切实保障文明施工措施的有效实施。否则，中标单位将承担由此造成的全部损失和政府规定的罚款。

4.在工程施工过程中，中标单位应根据实际情况制定产品保护措施，以确保任何已完工程的完好。

七.材料采购、价格计取及结算办法

1.本工程的所有外幕墙材料和设备由中标单位负责自行采购供应。但招标单位对主要材料的选用有决定权，如果招标单位指定供货材料的价格与投标价格不同，则按实际采购价进行调整。

2.对本工程的材料价格，按市场现定价。投标单位在投标中可自行确定材料价格。施工过程中，对招标单位所定的主材价格，中标单位在材料采购前二周应事先征得招标单位对材料价格的确认，并办理书面签证手续后才能购买。工程结算时，凭签证单按实调整。反之由于签证不及时所造成的工期和费用上的影响由中标单位自负。八.现场条件及施工应注意的问题

1.本工程提供中标单位使用的施工场地区域见施工平面布置图，如使用该区域以外的场地，由此造成的一切后果责任，由中标单位自负。

2.本幕墙工程施工用电由总包单位接至各层面配电箱，用水龙头接至各层面电梯口，中标单位根据现场的实际情况自行负责水、电接通至现场。水、电费用由中标单位支付给总承包单位。

3.食宿、临时设施等，由总包单位提供，费用由中标单位支付。

4.本工程进度紧，对总工期有一定要求，如何确保按期竣工；如何确保“白玉兰”工程；施工时需注意哪些问题；应采取哪些措施。请投标单位在施工组织设计中详细说明。

5.施工过程中涉及各专业资质施工的同步进行，如何协调配合总承包单位搞好现场的施工管理；交叉施工时需注意哪些问题；应采取哪些措施。请投标单位在施工组织设计中详细说明。

6.玻璃幕墙、钢结构施工中如何确保安全施工；应采取哪些措施。请投标单位在施工组织设计中详细说明。

九.工程质量、安全验收要求

1.本工程的质量核验监督工作，按国务院(2000)第279号令《建设工程质量管理条例》的规定执行。

2.本工程施工质量要求必须确保优良。工程施工必须符合国家、部颁及（**）市的有关施工技术(验收)规程、规范。同时要符合有关专业单位和招标单位、监理单位对有关工程质量项目的测试和验收等要求。

3.本工程竣工验收按国家建设部(2000)第78号令《房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案管理暂行办法》和（**）建建管(2001)第003号《（**）市建设工程竣工备案实施细则》的规定执行。

4.工程安全施工应按照国家建设部颁布的《建筑安全生产监督管理规定》和（**）市政府颁布的《（**）市建设工程文明施工管理暂行规定》，做好安全文明施工管理工作。

5.中标单位在施工过程中必须接受总包单位对施工质量、安全、工期等的监督和管理。6.中标单位应在隐蔽工程的自检和互检验收达到质量标准的基础上，提前二天以书面形式通知招标单位、监理单位进行验收，经招标单位、监理单位签证后，方可继续施工，否则造成的损失均由中标单位负责。

7.凡施工用的各种材料、半成品、成品、构件都必须符合设计要求，并附有质保书或出厂检验合格证和复验报告。

8.中标单位的工程施工顺序和方案，必须事先征得总包单位、监理单位同意后方可进行施工，并按质量要求进行验收。

9.本工程的质量须确保（**）市“白玉兰”奖。10.本工程须达到市标准化文明工地。11.中标单位自进场日至竣工验收日，在施工区域内，应根据总包单位要求，做好所有安全、保卫、消防、市容保洁、现场管理及协调等工作。

12.投标单位应在投标文件中，结合本工程的特点和现场实际情况，制定相应确保质量、安全的实施措施。

十.工期、工程质量处罚办法

1.总工期以投标单位自报的总工期天数作为合同工期，每脱期竣工一天，招标单位按该工程总造价的万分之二奖罚中标单位。

2.本工程质量等级由投标单位自报。若工程质量因投标单位的原因而达不到自报的等级和“白玉兰”工程，请各投标单位在投标标书中写明处罚办法。

3.因中标单位原因质量达不到自报的工程质量等级，中标单位应承担违约责任，其违约责任按本工程合同条件有关条款执行。

4.工程质量如达不到自报的工程质量等级应予以返修，直至达到要求为止，5.其返修所需人力、物力、财力、工期均由中标单位负责。十一.投标报价编制依据及原则 1.“（**）市市南供电公司生产调度大楼”工程的土建施工图、施工平面布置图。2.本招标文件、招标文件附件《技术要求》及答疑纪要。

3.报价参照（**）市现行定额及有关文件根据市场价格和本企业幕墙设计图纸结合企业自身竞争能力进行编制报价。

4.本工程一旦中标，确定承包价格后，除发生经招标单位批准的设计变更外，否则不予调整。

5.报价必须注明所有选用材料的产地、品牌、规格和型号，其主要材料如钢材、铝合金型材、玻璃、铝合金板、石材、结构硅胶和密封硅胶、五金件及防火隔热材料的功能，必须随附厂家的样品，招标单位将封存投标单位提供的样品，一旦中标，投标单位提供的样品将作为合同的一部分。

6.投标单位一旦中标，其投标文件报价中的材料费用可按材料的变化进行调整(仅指招标单位同意变更的，同时招标单位保留对主要材料的价格和供应商进行指定的权利)，但其报价中制作费、安装费、运输费、现场经费、企业管理费及利润等将被固定，不能随材料的价格调整而发生变化。

7.各投标单位在投标文件中应按招标文件报价要求进行报价。

8.中标总造价内应包含三性试验费及深化设计费和脚手架费用，一旦中标，中标单位不得另行收取费用。

十二.工程竣工结算编制依据和原则

1.“（**）市市南电办公司生产调度大楼”工程外饰幕墙、钢结构全套施工图纸、设计说明书、设计变更、技术核定单、竣工图纸。

2.招标文件、答疑纪要、投标预算报价、询标纪要、施工图预算报价。3.施工合同及施工补充协议、经招标单位认可的施工组织设计。4.市建委以及市定额总站颁布的《（**）工程造价信息》有关施工合同期内的市场指导价。5.施工图内容以外的施工项目内容，其工作量计算应以经招标单位认可的施工方案及验收签证手续为准。

6.由于招标单位及设计单位原因变更图纸，其工程量和费用在结算时允许调整。7.原施工图纸没有的施工项目，工程结算时可按定额的有关规定计算。

8.设计变更、施工现场签证所发生的费用，竣工结算审定后一并结清，施工期间内不予支付调整。

9.本工程结算由招标单位审核认定。十三.投标文件的编制要求

1.投标文件、投标单位和招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。2.投标文件的组成包括商务和技术两部分。2.1商务标的基本内容：

（1）（**）市建设工程施工投标标书情况汇总表（即报价汇总九）：主要内容有投标报价，总工期天数，工程质量等级、处罚费用。

（2）报价编制综合说明(造价编制依据及说明)。

（3）投标预算报价表(各工程量单价、合价、主要材料数量)。（4）竞争措施和优惠条件。

（5）有关确定投标单位法律地位和资格的文件（投标单位简介、授权委托书、法定代表人或被授权人的身份证、法人营业执照、企业资质证书）。

（6）投标单位实力和信誉(包括近三年承担施工的主要同类工程业绩、施工质量获奖、IS0质量体系认证证书)。2.2技术标的基本内容：(1)图纸设计方案

(2)主要施工方案：幕墙制作、加工、安装、施工及主要工艺和措施。(3)保证工程质量、安全、进文明施工的施工技术措施。(4)工程管理与其他中标单位施工配合、协调措施。

(5)施工质量检测方法；选用的主要施工机械(型号、数量、性能)。(6)主要施工机械及施工劳动力量配备计划。(7)施工组织机构、管理体系及保证体系。

(8)项目经理和主要管理人员名单、年龄、履历、职称、职务及施工业绩。(9)施工采用的主要标准与规范以及相关资料。3.投标文件的编制质量要求

3.1投标文件中商务标和技术标必须按上述内容要求编制，商务标和技术标各为一式四份(正本一份，副本三份)。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。同时均应加盖企业公章和法人代表私章。

3.2投标文件装入档案袋内，密封后骑缝加盖企业公章或合同章及法人代表或委托代理人私章。封袋上分别写明：“（**）市市南供电公司生产调度大楼”工程外饰幕墙施工投标文件；招标单位名称；投标单位名称、投标日期。

3.3投标文件的填写和打印必须字迹清晰，不得涂改。

3.4投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并加盖投标单位法人单位公章和法定代表人的印鉴。

3.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人单位代表人加盖印章。十四.招标投标日程安排

1.发放招标文件日期： 年 月 日(星期四)时正，在收取投标保证金，发放有关招标文件、招标图纸。2.施工现场踏勘日期： 年 月 日(星期二)时 分，在 施工现场踏勘。

3.解答招标文件日期： 年 月 日(星期二)时 分，在

生产调度楼现场 会议室召开会议。会议内容：解答招标文件及投标柝书的要求事宜、分发评标办法。

4.投送投标文件日期： 年 月 日(星期五)时至 时

分，为投送标函时间。请各投标单位按规定要求，指定专人将投标标函送至 会议室 收，逾期作中途退标处理。

5.议标日期： 年 月 日(星期五)时 分，在

会议室开标。议标内容：宣布各投标单位标书报价的主要内容。

6.询标日期：在评标过程中，招标单位认为有必要时，可请投标单位进行标函的澄清，有关询标时间另行通知。

7.决标日期：决标后，约在7天内发出中标通知书。十五.评标原则

本次招标本着“公平、公正、合理、竞争”的原则，按下列方面，择优选定中标单位：（1）投标报价（2）投标总工期

（3）工程质量等级及文明施工等保证措施（4）企业信誉及业绩（5）深化设计图纸的建议（6）施工组织设计（7）施工技术措施

（8）与总包和其他分包单位前后衔接、配合的措施（9）其他竞争措施 十六.投标须知 1.投标费用

1.1投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。投标人应对投标内容所涉及的一切技术专利承担责任,并负责保护招标单位的利益不受任何损害，一切由于侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标单位无关。

1.2投标单位应认真踏勘施工工程的施工现场，熟悉工程现场周围地形、地质、地下管道管线、道路、使用空间和周围环境等情况，了解一切可能影响投标报价的资料。一旦合同签订后，不得以不完全了解施工现场和周围建筑物的情况为借口，而提出额外补偿或延长工期的要求。对于这些要求，招标单位不作任何考虑。

1.3各投标单位采取的竞争优惠措施，应在投标文件内详细说明。2.招标文件的组成

2.1招标文件包括下列内容：招标工程项目概况；招标项目范围；施工项目承包方式；工期要求和规定；工程管理基本原则；安全文明施工要求；材料采购、价格计取及结算办法；现场条件及施工应注意的问题；工程质量、安全验收要求；工期、工程质量奖罚办法；投标报价编制依据及原则；工程竣工结算编制依据和原则；投标文件编制要求；招标投标日程安排；评标原则；投标须知；招标文件附件；施工平面布置图。

2.2招标文件是各投标单位编制投标文件的重要依据，也是日后招标单位和中标单位签订施工承发包合同的重要依据，它与中标单位的投标文件一同作为合同附件，与合同有同等法律效用，望投标单位予以充分重视。3.招标文件的解释

3.1投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件3日内以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)，答复送给所有获得招标文件的投标单位。3.2投标单位在编制投标文件过程中，对招标文件、实物工程量及其他有关事项有疑问时，可在投标前的招标答疑会上书面提出询问，以便由招标单位统一负责解答。4.招标文件的修改

4.1在投标截止日期前，招标单位可以补充通知的方式修改招标文件。

4.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

4.3为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

4.4投标期间，招标单位为澄清和修改招标文件所发布的书面补充材料，均为招标文件的组成部分。

5.投标保证金

5.1为保证投标工作的严肃性，确保招标工作的顺利进行，投标单位在领取招标文件、施工图纸的同时，应向招标单位提交投标保证金，保证金数额为人民币壹拾万元整。5.2根据投标单位的选择，投标保证金可以是现金、转帐支票、不得使用汇票。

5.3对于未能按要求提交投标保证金的投标单位，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。5.4未中标的投标单位的投标保证金将尽快退还(无息)：最迟不超过规定的投标有效期期满后的28天。

5.5投标单位有下列情况，将被没收投标保证金；(1)投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；(2)在领取招标文件后，中途退标；

(3)中标单位未能在规定期限内签署合同协议；(4)投标单位没有在规定的时间内退还图纸。

5.6投标而未中标的单位，应按通知在规定日期内退回招标文件和图纸及有关资料，招标单位退还预缴的投标保证金。中标单位的保证金，在签订承包合同后的十天内退回。6.投标截止期及有效期

6.1投标单位应在招标文件中规定的投标截止时间2003年 月 日下午 点 分前将投标文件递交给招标单位。递交地点为会议室。

6.2招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。6.3投标有效期为投标截止日后的90天。7.议标注意事项

7.1招标单位将于 年 月 日下午 点至 点在定在

会议室举行议标会议，参加议标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席议标会议。7.2投标单位必须准时参加议标会议，同时携带法定代表人身份证明或法定代表授权委托书和投标人本人的身份证。

7.3议标会议由招标单位或 组织并主持。议标前对投标文件进行检查，确定是否符合完整要求，投标文件签署是否正确。

7.4投标单位法定代表人或授权代表未参加议标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标单位法人代表或授权代表未携带本人身份证的。

（2）参加议标会的被授权代表未携带法人代表证书或携带法人代表授权委托书的。（3）投标文件未按规定密封的。

（4）未按规定加盖投标单位公章和法定代表人印鉴的。

（5）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的。（6）投标截止时间以后送达的投标文件。（7）未按规定交纳投标保证金的。

7.5招标单位当众宣布表九，并宣读有效投标单位名称、工程总报价、施工周期、施工质量承诺以及招标单位认为适当的其它内容。8.评标

8.1按评标办法进行评标

8.2招标单位在议标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息等情况都不应向投标单位或与该过程无关的其他人泄露。

8.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标机构其他成员不得有施加影响的任何行为。9.合同签订

9.1本工程合同格式按照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的GF—1999—020l《建设工程施工合同》。

9.2中标单位在与总包单位签订合同时，提出与招标文件规定相反的意见，招标单位予以认可的可补充进合同。如招标单位不予认可而中标单位坚持不变的，招标单位有权取消中标单位承包资格，由此产生的后果和经济损失均由中标单位负责。9.3中标单位对承建工程不得转包，对于部分项目确需分包，应在标书中阐明分包内容、单位、资质等，在签订分包合同之前，须经招标方、监理单位、中标单位共同对其进行资审把关。凡分包合同，招标单位应参与谈判，同时有权获取一份合同副本。分包后，经济责任和工程项目的施工质量由中标单位负责。10.招标单位及联系地址

10.1招标单位：****（**）有限公司闵行区建筑工程公司 联系人：

地 址：（**）闵行区莘庄镇七莘路488号二楼 电 话：64921735 附件一：

“（**）市市南供电公司生产调度大楼”外饰幕墙工程 评 标 办 法

一、评标原则

1.根据《中华人民共和国招标投标法》和现行有关规定，制定本工程评标办法：作为本工程择优选定施工企业的依据。

2.本次评标采用百分制评标办法，最高分中标。

二、打分细则

1.根据开标情况由评标小组成员严格按照以下办法打分。

2.计算方法用插入法，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.根据打分结果，最高分中标；如出现最高分并列时，则由评委无记名投票表决，得票最多者即为中标单位。

三、评标内容

（一）工程造价：(40)分 选择合理的工程造价。

（二）工程设计方案（35）选择合理的工程设计方案。

（三）施工工期：(5)分

（1）总工期满足招标单位要求工期 200天内得基本分3分。如对工期万分之二处罚措施有进一步说明或承诺者，加1分。

（2）总工期大于招标单位要求工期 天的不得分。

（3）总工期小于招标单位要求工期 天，每提前一天加0.1分，加分最多为10天。

（四）工程质量：(5)分

（1）工程质量自报达到白玉兰奖得3分。（2）有相应质量惩罚措施得2分，（五）企业信誉及业绩（5）分

（1）近三年有类似工程并得“鲁班奖”的工程（有一个加2分，最多不超过三个）

（2）近三年有类似工程并得“白玉兰”奖的工程（有一个加1分，最多不超过三个）

（六）施工组织设计(技术标)：(10)分 评标小组对每份技术标标书方案的科学性、合理性、可行性及满足招标文件的程度各自独立打分，经算术平均后为各投标单位技术标的最终得分，评判标准如下：（1）主要施工方案(幕墙制作、加工、安装、施工工艺先进合理，符合规范要求)。（2）保证质量、进度、安全、文明施工的措施(措施有力，有针对性)。

（3）工程管理、组织、协调、配合措施(协调、配合措施内容具体明确、符合实际)。（4）项目经理资质及主要业绩。

附件二：

“（**）市市南供电公司生产调度大楼”外饰幕墙工程 技 术 方 案

1、总则

本技术方案是招标文件的组成部分,内容包括（**）市市南供电公司调度大楼建筑幕墙工程工作范围及幕墙设计、幕墙材料、构件加工组装、安装、质量保证等要求的条款。本技术方案由（**）现代建筑设计有限公司提供。1.1 工作范围

1.1.1本工程招标范围包括： a.外幕墙

b.顶部钢结构装饰构架（包括钢结构）c.入口雨蓬（包括钢结构）d.室外吊顶

1.1.2 技术方案仅提出建筑幕墙工程的主要要求，不应作为所有详细要求，投标人需对整个工程质量、安全和进度负责,并保证工程符合标书的要求。

1.1.3 投标人中标后需完成招标图纸所示所有范围,包括各立面钢结构、建筑外幕墙,包括但不限于以下内容：

A)各立面建筑幕墙顶部、底部与建筑物的连接部分；（钢结构部分考虑与混凝土主体结构配合）B)立面结构沉降缝、伸缩缝部分；

1.1.4 投标人应按照本方案的技术要求提供完整的建筑幕墙工程，包括设计、结构计算、设计协调、完成制作图、材料采购、构件生产、配装、运输、工程计划、试验、安装、工程管理、产品保护、保修等一切必要的工作和所需的辅助材料、设备，并按本标书要求提供所需的资料、样品和样板。

1.1.5投标人须委派有五年以上专业经验的建筑幕墙设计师至现场,以便就此合约工程及时与建筑师及业主进行协商,对细节及装配图作出修改和确定, 投标人对由此引起的任何修改不得以任何理由要求追加费用。

1.2 工程总体描述 1.2.1建筑造型及立面

整体意向：挺拔、秀气，体现现代高层建筑的结构精巧性。平实、大方，新老建筑“同在一屋檐下”相衬相托。两侧筒体坚强挺拔的建筑形象，水平向板的横向穿插，在一定程度上体现了现代电力企业的积极向上、勇于进取的精神面貌。在处理板式高层长边太长的不利点上，采取了减法手法。在主体建筑宜山西路立面的西侧切掉一条，东侧加置一片弧形，强调水平线，层次分明。

一方面使主体建筑与街角的关系和谐明朗；另一方面，主体建筑体块构图上更加和谐，突出了建筑的高度感。裙房：如何协调原有变电站与新建建筑的外立面的统一是本案重点考虑之处。新建裙房多为玻璃幕墙，外饰金属横条，强调横向线条。考虑改造原有变电站改造的经济性，在建筑外立面上加上一层金属玻璃幕墙，原墙面涂料改为灰色调，突出整体的金属质感。在保证原有结构的基础上，原四层屋顶与新建屋顶板相接，形成一片大板，形成“同一屋檐”。

1.2.2建筑帷幕墙的色彩及材料

该大厦的帷幕墙系统设计采用三大类材料，参考幕墙方案附件(1)玻璃：根据建筑部位不同，共有三种。第一种为灰色镀膜中空玻璃，主要位于： a)主楼南/北标准层主要立面； b)主楼裙房正立面及椭圆展览厅 第二种为灰色镀膜单片玻璃，位于 a)主楼东西立面及裙房 b)变电站部分

第三种为灰色镀膜夹胶玻璃，位于玻璃雨蓬、玻璃天棚。

除椭圆体的玻璃采用弧片玻璃，其余曲面幕墙上的玻璃均采用直片玻璃。采用不同种类的玻璃应保证幕墙面的整体感。玻璃幕墙基本考虑三种分色： 灰色： 主楼标准层以上

浅灰色： 主楼裙房及裙房部分 净色： 玻璃天棚

(2)铝合金板：铝合金单板，色泽为本色亚光 主要位于除玻璃幕墙以外的部分。

(3)铝合金型材装饰件：采用氟碳喷涂金属色表面，用于钢结构装饰部分。

1.2.3主楼主要立面主要考虑隐框幕墙。局部为明框构造。主楼大厅及椭圆部分为点式幕墙。铝板幕墙，接缝处为开放式。

1.2.4房间空调设计仍以全封闭外墙考虑，局部开窗仅为消防排烟和补充新风之用。开启位置见图纸。有修改处需与设计人员商量。

1.2.5除了应有航空障碍灯设置位置，同时建议投标单位提供维护、更换和清洗方式。

1.3 标准及规范

此合约必须达到以下现行版的中华人民共和国、（**）市的一切有关法定要求，如上述法定要求与标书要求有不一致的地方，以较严格者为准。1.3.1 设计规范

《建筑设计防火规范》GBJ16 《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92 《建筑防雷设计规范》GB50057 《钢结构设计规范》GBJ17 1.3.2 材料标准

《铝合金建筑型材》GB/T5237 《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190 《碳素结构钢》GB700 《低合金高强度结构钢》GB1597 《浮法玻璃》GB11614 《钢化玻璃》 《中空玻璃》

《天然花岗岩建筑板材》JC205 《铝及铝合金板材》GB3880 1.3.3性能检测方法

《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》GB/T15228 1.3.3 幕墙工程技术规范

《建筑幕墙》 JGJ 3035-1996 《金属石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96 《建筑幕墙工程技术规程》DBJ08-56-96 1.3.4若投标人使用的标准在本技术方案中没有规定,投标人应清楚地说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准文本,该标准必须是国际公认的同等或更高的标准,如投标人所使用标准低于上述标准,业主将有权不予接受。投标人必须列表将明显的差异点详细说明。

2.1 投标时提供技术资料和样品 投标人在投标时需提供详细的、完整的设计方案，业主有权要求投标单位澄清或翻译专有名词、术语等。

2.1.1投标时需提供的设计图纸及有关资料

A)建筑幕墙各主要构件的详图、安装、锚固方法及各类收头处理说明。B)防雷措施设计。

C)防渗及排水措施、以及考虑到热胀冷缩、结构移动及风荷载等要求相应的设计措施。D)观察样板及试验样板图纸。

E)玻璃类别、厚度、镀膜、生产标准及装配详图。F)铝合金及钢材的级别、厚度及铝型材表面涂层说明。

G)铝合金单板、生产厂商、生产标准、表面涂层、装配方法等详细说明资料。H)花岗石墙面各区域挂贴排列图。

I)花岗岩名称、产地、加工厂家等资料。

J)其他补充资料以使建筑师能清楚了解投标单位的初步设计。K)密封胶与封闭的材料，生产标准及密封层设计。L)所有其他材料的生产厂商及产地证明。2.1.2 材料样品

建筑幕墙材料样品应包括各类型完整的单元的样品及所有有关材料的文件和测试报告，样品应随投标副本一同送达,供建筑师及业主作为评标依据，其中包括但不限于： A)300mm×300mm玻璃及有关框件样本 B)各类密封胶/密封垫

C)三元乙丙橡胶条(EPDM)D)300mm×300mmPVDF铝板样本 E)PVDF铝板采用的龙骨及固定件 F)300mm×300mm×30mm花岗岩样本 G)各种规格不锈钢连接件 H)其它有关附件 2.1.3 结构计算

A)投标单位需于投标时连同设计图纸提供建筑幕墙的结构计算以证实投标单位的设计能符合本标书内的要求，并能同时适应结构所可能产生容许的结构位移和震动。

B)提供玻璃、PVDF铝板、花岗岩、铝框及其连接在各种设计荷载作用下的强度及变形计算书供业主审核。2.1.4 进度计划表

包括幕墙排列细化设计、观察样本提供、幕墙试验、构件的生产及运输、材料装嵌及现场安装各阶段的时间。该进度计划应服从业主总进度计划的要求。2.1.5 一年维修保养期内的维修、保养计划。

2.2 签约后需提供技术资料和样品

投标单位中标并签定合同后，需按时提供幕墙工程进度计划、结构分析及详细计算、详细制作图和施工组织设计供业主审核。投标单位应预留足够时间，包括被业主驳回送审资料，修改后再送审的时间，否则时间及经济上的损失由投标单位自负。业主有权要求投标单位澄清、翻译专有名词、术语等。2.2.1幕墙工程进度计划

合同签定后的2星期之内，投标单位需按总承包的进度计划提交此幕墙工程的进度表；并需按照实际施工情况作出修改、所有按实际情况作出的进度计划的修改仍应满足业主总进度计划，此项修改风险应被视为已包括在合约金额内，进度表应至少包括以下内容： I.详细施工图纸及结构计算 II.材料订购

III.样板及整样试验 IV.构件加工、组合

V.材料、构件和配套件的运输 VI.幕墙单元工厂制作

VII.材料、构件、配套件和幕墙制成品单元的安装 VIII.外墙清洁 IX.现场试验

附注：投标单位在合同范围内的建筑幕墙设计，必须预留足够时间供业主或有关部门审批。否则，由于设计不符合合约要求而反复送批导致的时间及经济损失应由投标单位自负。

2.2.2 结构分析及详细计算

合同签定后的2星期之内，投标单位需将建筑幕墙的结构分析报告及详细的结构计算提供给业主及有关部门审阅。资料包括以下内容： I.幕墙材料及铝框在所有荷载下的受力分析 II.连接件在所有荷载下的受力分析

III.由合资格的结构工程师就上述分析和计算盖章及签署，以确认结构设计符合规格。IV.其他一切需要国内有关部门审核、批准的资料。2.2.3详细制作图

合同签订后3星期之内，投标单位需提交按比例的详细装配图供建筑师审阅。制作图必须按比例及包括以下内容：

I.完整及按比例的平面及立面图纸

II.提供建筑师了解投标单位设计的所有详图 III.锚固及构件的定位及伸缩缝等详图 IV.防火措施详图 V.防雷措施详图

VI.图上应分别注明现场安装及车间预先安装的密封胶 VII.抗渗及排水措施的详图 VIII.玻璃配装及密封详图

IX.所有材料的规格、尺寸及生产标准 X.所有材料零件、组件的安装程序 附注：

I.投标单位必须到工地现场复核建筑物中与建筑幕墙有关部分的实际尺寸。

II.建筑师对此工程详细制作设计图的审批和批准，并不减轻投标单位对此工程在技术上的任何责任。

III.投标单位需提供12份审批后的制作图纸分送各有关单位，作为施工参考的依据。IV.投标单位需在制作图上注明不属工程范围内的项目。

2.3 批准制作图后要求提供技术资料和样板 2.3.1材料样本

投标单位需按照业主批准的材料及制作图，在订购物料前最低限度提供6套物料供业主审核批准。

A)300mm×300mm玻璃及有关框件样本 B)各类密封胶/密封垫

C)三元乙丙橡胶条(EPDM)D)300mm×300mmPVDF铝板样本 E)PVDF铝板采用的龙骨及固定件

F)300mm×300mm×30 mm花岗岩样本 G)各种规格不锈钢连接件 H)其它有关附件

以上物料的产品规格、数据及产品标准等应与样本一起提交,供业主审批。上述各物料样本应装嵌于同一组件内，以便观察各构件之间相互的关系。如业主或建筑师认为不能满足标书要求,投标单位应重新提供样本,直至满足标书要求。批准后等样本将进行封样，作为验收依据之一。

2.3.2 观察样板及试验样板

在建筑幕墙详细施工图批准后的3星期内，需完成以下样板供建筑师批准，并负责所有有关费用： A)观察样板

在工地现场或业主所指定的地方竖立不小于6m×3m的观察样板，以达到现场实地视察外墙各主要部配件组合的视觉效果。如观察样板业主被接纳，则该观察样本作为验收样板，如业主认为观察样板不能达到标书的要求，投标单位必须重新提供样板,直至满足业主和标书的要求，并保证不影响工程进度和调整价格。因此投标单位必须提交观察样板布置的示意图及安装位置事先供业主考虑。B)试验样板

按照本技术方案的要求，投标单位需提交试验样板的设计、试验方式及试验单位供业主审阅及批准。试验样板应包括幕墙各构件不同情况的接口。样板高度最低限度为6m，以便测试幕墙不同的接口在试验过程中对防渗、防风及压力产生的变化。投标单位需在样板测试后，提交由业主认可合资格的幕墙专业测试单位所编制的试验报告。2.3.3 提供参考资料：

在大量生产材料及安装前，投标单位须向建筑师提供以下资料作参考用： A)检查配件计划 B)运输计划

C)现场安装程序

D)安装过程中的检查计划 E)结构及现场情况的检查计划 F)施工前后的物料保护方法

G)玻璃、复合铝板、花岗石供应商的文件，足以证明所提供的材料能配合制作图的安装方法及符合整体幕墙的荷载风力及设计要求等。

H)密封胶制造商提交的文件及测试报告，足以证明所提议的硅胶及粘合剂能配合其他部件及达到设计要求。2.3.4 竣工资料及照片

在业主发出竣工证书之前，投标单位应提供4套工程的竣工资料及照片，并符合（**）浦东城建档案馆规定的资料要求。竣工图应为缩小版本采用A3纸(420×297mm)并折成A4纸尺寸,以便于存放。此外，投标单位还要提供一份竣工图的底图或光盘，供业主将来印制。2.3.5 维修保养手册

在业主发出竣工证书之前，投标单位应提供建筑幕墙维修保养手册供业主审批。手册应包括内容如下： A)清洁的周期

B)清洁的方式及清洁剂的选用

C)更换外墙玻璃、复合铝板、花岗岩及细部补修方法 2.3.6 隐蔽工程验收文件 2.3.7 施工安装自检记录

3、建筑幕墙设计

业主提供的招标图纸是指导性质的图纸，显示外观上的要求，及建筑幕墙与主楼结构之间的关系。投标人必须根据以下设计要求,充分考虑到在设计时所有的技术性问题，对招标图纸进行深化,以确保本建筑幕墙工程按标书要求顺利实施。

3.1 建筑幕墙建筑设计要求 3.1.1 建筑幕墙性能要求

建筑幕墙的性能应满足并不局限于下列项目： A)风压变形性能

建筑幕墙在风荷载标准作用下，其铝合金主要受力杆件相对挠度不应大于L/180(L为受力杆件长度)，绝对挠度不应大于20mm，钢材主要受力杆件相对挠度不应大于L/300，绝对挠度不应大于15mm，幕墙工程对两要求均应满足。B)雨水渗漏性能 建筑幕墙在水以4L/min.m2的流量平均地喷淋下,能承受的风压力符合国家规范，在此值范围内,建筑幕墙在风雨共同作用下,其内表面应无渗漏现象。C)空气渗透性能

建筑幕墙的空气渗透性能应在10Pa的内外压力差下，其空气渗透量不应大于0.05m3/m.h。D)平面内变形性能

建筑幕墙平面内变形性能应符合在设计允许的相对位移范围内，建筑幕墙不应损坏。E)防噪音性

采取适当的措施尽量减低因金属构件热涨冷缩及因结构件挠曲而产生的爆裂声和摩擦声。F)幕墙热量吸收与热断裂性能

幕墙应考虑玻璃在阳光照射下的热量吸收与热断裂性能,其热应力计算值必须小于玻璃容许应力值。

G)幕墙耐撞击性能

幕墙的耐撞击性能应大于等于140N.M/sec。H)隔声性能

建筑幕墙须对各类声源进行有效隔声,其隔声量应大于等于32dB。

3.1.2 建筑幕墙建筑构造要求

A)在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔； B)建筑幕墙应采用硅酮密封胶进行嵌缝；

C)建筑幕墙在易产生冷凝水的部位，应设冷凝水排出管道；

D)全面避免不同电位的金属的直接接触。在无可避免情况下，用绝缘膜或垫片有效地分隔不同电位的金属。

E)幕墙投标单位应根据招标图示意范围和初步设计对立面结构伸缩缝处予以优化设计，确保连接处能满足幕墙所有的设计要求。

F)墙面伸缩缝应采用EPDM橡胶条进行处理。3.1.3 建筑幕墙的安全要求

A)幕墙的防火设计应符合《建筑设计防火规范》GBJ16。

B)建筑幕墙应形成自身的防雷体系，并应与主体结构的防雷体系可靠地连接。

3.2 建筑幕墙结构设计要求 3.2.1 一般规定

A)建筑幕墙应按围护结构设计，主要构件应悬挂在主体结构上。主体结构上已考虑并埋设了标准的安装埋件，不规则幕墙单元的安装埋件由投标单位确定并实施。

B)建筑幕墙及其连接件应具有承载能力、刚度和相对于主体结构的位移能力。

C)建筑幕墙构件设计时，在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构位移影响下，应具有安全性。

D)建筑幕墙应按各效应组合中的最不利荷载和作用效应进行设计。3.2.2 结构设计荷载和作用

本标书中结构设计荷载的数字只作基本设计要求，同时投标人必须满足中国及（**）市的有关规定和技术要求。如中国及（**）市的规定和技术要求与标书有任何冲突之处，均以较严格者为准。A)风荷载

设计风荷载标准值按3.92KN/m2或由各单位自行计算，以较大者为准。B)结构和构件变形

建筑幕墙设计须考虑在正常使用情况下，建筑物的结构性能及构件的变形。投标人应根据现有建筑物水平方向及垂直方向的移动进行设计。现有建筑物位移情况详见招标图。C)地震

建筑幕墙设计及安装须满足（**）地区建筑抗震设计规范DBJ-08-9-92。D)温度

建筑幕墙设计按温差80 C考虑计算。

4、建筑幕墙的材料要求

所有建筑幕墙所用材料必须为全新及没有缺陷的，投标单位必须负责选购及确定材料符合此标书和有关图纸的设计要求。另外投标单位必须提供制造商的书面保证或有关的物料试验报告以确认材料的质量及与其它材料的配合性。业主或建筑师对任何材料的批准并不分担投标单位应负的责任。

4.1 铝合金材料

4.1.1 48.984.2N/mm2，受剪强度铝合金型材的表面涂层颜色为银灰色，型材在表面处理前后，均应能符合LD31RCS铝合金的机械性能的要求，即受拉和受压强度 N/mm2。型材表面质量不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡存在。由模具造成的纵向挤压痕深度不得超过0.05mm。

4.1.2 幕墙框架所用铝合金型材的壁厚应依照结构计算并不得小于3mm，以确保幕墙单元和组合能符合设计要求。

4.1.3 建筑幕墙所有的铝合金材料均应为同一家公司的制品，铝合金材料出厂应附有母材、产品和制作成型构件的质量保证书。

4.1.4 所有可见铝合金材料表面需进行氟碳涂层防腐蚀处理，镀膜厚度为35um～40um。镀膜层应符合有关AAMA、ASTM试验要求： A)光亮度

角测得是25%～35%中亮度。涂层面的光亮度从60 B)干膜硬度

使用F级铅笔作“干膜硬度试验”，涂层无被划断现象。C)耐磨损性

涂层耐磨耗系数至少为40。D)抗化学性

在使用10%盐酸或碱性建筑用砂浆试验15分钟后，涂层无起皮、失粘或外观发生变化的现象。

E)耐湿性

试件在试验箱中相对湿度为100%的环境下经历3000小时的作用下，其表面只允许呈现少量8号尺寸大小的起皮现象。F)盐水喷洒试验 C）的5%盐水喷洒下3000小时，起皮现象评分至少为8，水平刻划线评分至少为7。F（37.8将试件暴露在100 4.2 玻璃

建筑幕墙所选用的玻璃应符合中国国家标准及下列要求。外幕墙：暂定国产采用（**）耀华皮尔金顿玻璃制品； 进口采用比利时格拉威宝玻璃制品；

内幕墙：暂定采用（**）耀华皮尔金顿玻璃制品； 4.2.1 一般要求 A)根据本工程要求,投标单位所提供的玻璃应具有上佳的装饰效果和采光作用,并能根据使用环境的要求,具有良好的隔音降噪、阳光控制、减少热传递、防震抗冲击等适应和改善建筑环境的功能。

B)玻璃厚度根据规范计算而定。单片玻璃厚度不小于8mm, 中空玻璃采用8+12A+6（mm）制品。

C)投标单位提供的所有玻璃产品必须是同一生产厂的产品。该生产厂必须具有生产、加工、镀膜一体化的能力。

D)玻璃的运输、贮存和包装应严格按玻璃制造商的标准进行。E)投标单位提供镀膜工艺的技术规格资料,作为验收之标准。

4.2.2 玻璃的外观质量及尺寸偏差要求

A)玻璃在外观上不允许存在气泡、裂痕、爆边、叠差、磨伤、脱胶等缺陷。B)2mm。玻璃长度、宽度和对角线尺寸允许偏差为 C)玻璃弯曲度不得超过0.3%。4.2.3 玻璃膜层质量要求

A)玻璃镀膜需在成熟可靠、质量稳定的镀膜线上进行,并保证镀膜均匀。

B)在稳定光线下检测，玻璃膜层不得有大于1.6mm的针眼,在玻璃四周75mm范围内膜层允许有大于1.2mm小于1.6mm针眼,但每平方米不能超过3处。中部膜层在直径为100mm的面积内出现小于1.2mm的针眼不能超过20个。C)不允许出现斑纹和大于等于1.0mm的斑点。D)不允许出现宽度大于0.3mm的划伤。

E)允许出现宽度小于0.3mm,长度小于50mm的划伤，但每平方米不得超过2条。

4.2.4 阳光控制性能

本工程所用LOW-E中空玻璃应具有以下阳光控制性能： 进口玻璃暂参照比利时格拉威宝玻璃制品 可见光透射率 ≥61% 可见光反射率 ≤18% 太阳能透射率 ≤36% 太阳能反射率 ≥29% 太阳能吸收率 ≥35% 遮蔽系数 <0.5 U值 W/m2.K ≤0.46

国产玻璃暂参照耀华皮尔金顿玻璃制品 可见光透射率 ≥75% 可见光反射率 ≤12% 太阳能透射率 ≤52% 太阳能反射率 ≥25% 太阳能吸收率 ≥23% 遮蔽系数 <0.7 U值 W/m2.K ≤1.8

4.2.5光学性能允许偏差 镀膜中空LOW-E玻璃光学性能允许偏差应满足以下要求： 透射率允许误差 ≤2% 反射率允许误差 ≤2%

颜色均匀,同批产品色差 ≤2% 膜层粘结牢度: 经研磨试验后测定透射率变化 ≤2%

4.2.6 玻璃百页

弧形玻璃百叶的玻璃颜色应与其所处位置周围的幕墙玻璃颜色一致，玻璃采用夹胶玻璃，玻璃厚度不应小于8㎜，并应由计算确定。传动机构按电动系统设计兼考虑手动开启，每个通高两层的空间单元考虑上，下二组电动控制，即每层生态幕墙层（自然层2层）16组电动控制，形式参见立面图。

玻璃百叶在开启和关闭状态下均具有防水功能，防止雨水进入室内。玻璃百叶在开启和关闭状态下，当有气流通过时，其自身不充许产生噪音。

4.3 PVDF铝板

4.3.1 3mmPVDF铝单板：进口基板，优先采用预滚涂。4.3.2 表面为三涂三烤方式，漆膜厚度不小于35 um。4.3.3 铝板弯角处，应注胶进行防渗水处理。

4.3.4 铝板加强肋建议采用结构胶粘结，结构胶厚度不小于6㎜或由计算决定。4.3.5 铝板上墙后应无色差存在。

4.3.6 表面采用Kynar500含量在70%以上的氟碳树脂涂料。

4.4 花岗岩

4.4.1 采用国产优质石材，暂定平方价人民币300元/㎡。每种类型的石料应取自单一的采石场。厚度不小于30㎜，颜色灰。在供货过程中，不得改变石料的品种和供应来源。4.4.2 板材质量应保证坚固耐用，无损害强度和明显外观缺陷。板材的色调、花纹应保证调和统一，正面外观不允许出现坑窝、缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线等缺陷。4.4.3 规格尺寸允许偏差（单位：mm）-2。-1；厚度+1长、宽方向0 4.4.4 板材厚度的允许极差为3mm。4.4.5平面度允许极限偏差为1.5mm。0.6mm。4.4.6 对角线允许极限偏差为 2.6g/cm24.4.7 板材的体积密度 4.4.8 0.5%。板材的吸水率

160Mpa。4.4.9 板材的干燥压缩强度 8Mpa。4.4.10 板材的弯曲强度 4.4.11 13Mpa。板材的抗剪强度 0.6g/cm2。4.4.12 板材的耐磨度 85。4.4.13 板材的肖氏硬度

4.5 铝合金百叶

4.5.1百叶窗必须是挤压成型的氟碳喷涂（PVDF）铝合金百叶型 材，其表面处理与颜色应与[外幕墙]框架相同。4.5.2百叶片应以焊接或不锈钢螺栓牢固地安装在框架上。

4.5.3投标单位须在适当的位置加设隐蔽不外露的加固件，以确保 百能承受外墙设计的同等压力，挠度不大于其跨度的1/180 4.5.4百叶的通风面积须配合机电工程的设计要求。不需要通风 的面积，可于百叶窗的室内一边用3㎜厚的铝合金板密封。

4.5.5在百叶窗的室内一边须加装1.5㎜厚度的防锈防虫网，网孔 应小于5㎜。

4.5.6百叶窗框架、泛水、扣件、锚固及窗台板等构件及零件，必须考虑对雨水的抗渗透性。

4.6 一般钢材

4.6.1 建筑幕墙构件的钢材应符合中国国家标准《碳素结构钢》GB700、《低合金高强度结构钢》GB1597。

4.6.2连接钢材表面应进行表面预处理加工,并进行防腐热浸镀锌处理。4.6.2钢材的尺寸及组合须符合幕墙的整体荷载要求。

4.7 密封胶 4.7.1 一般要求

A)使用进口结构胶/密封胶。

B)建筑幕墙使用的结构密封胶必须为常温固化双组份,耐候硅酮密封胶必须为中性固化胶,投标单位不得使用已过期的产品。

C)在使用密封胶时,一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明。D)有混合的密封胶不得现场配制。

F)密封胶必须经过指定的测验,证实符合设计要求才能使用。G)密封胶的颜色需事先经建筑师同意方可采用。H)密封胶与相接触的材料应有相溶性试验报告。

4.7.2 性能要求

A)结构密封胶应符合以下性能要求： 项目 技术指标

邵氏硬度 35～45度

粘结拉伸强度（H型试件）≥0.7N/㎜2 延伸率（哑铃型）≥100% 粘结破坏（H型试件）不允许 内聚力（母材）破坏率 100% 剥离强度（与玻璃、铝）5.6～8.7N/㎜(单组份)撕裂强度(B模)4.7N/㎜

抗臭氧及紫外线拉伸强度 不变 耐热性 150℃ 热失重 ≤10% 流淌性 ≤2.5㎜

完全固化后的变位承受能力 12.5%≤δ≤50%

B)耐候硅酮密封胶必须符合以下性能要求： 项 目 技术指标 0.1 g/cm3密度 1.5 挤出性

80mL/min

3h适用时间

6h表干时间

14d完全固化时间

下垂度(N型)0mm 低温柔性 C-30 26邵氏硬度

1.4MPa极限拉伸强度

撕裂强度

3.8N/mm 5%定伸粘结性(定伸160%)粘结和内聚破坏面积

热-水循环后定伸粘结性(定伸160%)粘结和内聚破坏面积

5% 水-紫外光照射后 5%定伸粘结性(定伸160%)粘结和内聚破坏面积

4.8 密封垫和密封胶条

4.8.1 密封垫和密封胶条应采用黑色高密度的三元乙丙橡胶(EPDM)制品,并符合中国国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711的有关规定。4.8.2 5,并具有20%至35%的压缩度。密封垫应挤压成块,密封胶条应挤压成条,邵氏硬度为70 4.8.3 C的温度,耐老化年限不小于30年，C～15011MPa，并且应具有良好的抗臭氧及紫外光性能,能耐-50200%、抗拉强度

5、延伸率铝合金框之间以及铝合金与钢结构连接处应采用折叠形的三元乙丙橡胶条(EPDM)作防水嵌缝,接头处须进行硫化处理。该橡胶条邵氏硬度为70

4.9 连接件和锚固件材料

4.9.1 本建筑幕墙采用的连接件和锚固件应采用1Cr18Ni9Ti型不锈钢材，并应符合有关中国国家规定。

4.9.2 所有锚件和扣件应为不锈钢材料,每一螺帽和螺栓应配备不锈钢弹簧垫圈。

4.10 聚乙烯发泡材料

4.10.1 聚乙烯发泡材料其密度不应大于0.037g/cm3。4.10.2 聚乙烯发泡材料的性能应符合以下规定： 项 目 直 径

10mm 20mm 30mm 拉伸强度N/mm2 0.35 0.43 0.52 延伸率% 46.5 52.3 64.3 压缩后变形率(纵向)% 4.0 4.1 2.5 压缩后恢复率(纵向)% 3.2 3.6 3.5 永久压缩变形率% 3.0 3.4 3.4 25%压缩时,纵向变形率% 0.75 0.77 1.12 50%压缩时,纵向变形率% 1.35 1.44 1.65 75%压缩时,纵向变形率% 3.21 3.44 3.70 4.10.3 聚乙烯发泡材料必须具有与密封胶的相容性试验合格报告。

4.11 泛水

4.11.1隐蔽的泛水应不小于0.5㎜厚的不锈钢，不少于1.5㎜，厚的氯丁橡胶不小于1㎜厚的铝板。

4.11.2当铝板与不同材料接触时，铝板表面上应加上沥青涂料。4.11.3天沟本身应用防腐蚀的金属加工制成，并考虑保温措施。

4.12 保温、隔热层

4.12.1保温、隔热层为不小于50㎜厚的硬质玻璃纤维或棉质材

料，K≤0.5K/w•℃，表面加1.2㎜氧化铝板防水，并考虑用铝箔或其它材料做防潮隔热处理。4.12.2保温、隔热层之材料及设计须配合注明的室外室内设计温 度：投标单位在订材料或施工前须提交由制造商发出的，证明该材料规格及用途的资料文件，供设计单位批准。

4.12.3保温、隔热层的表面颜色金属本色。

4.13 防火线

4.13.1投标单位需确保所采用的防火材料应为中国国家及（**）市有 关部门所认可的产品。

4.13.2防火线材料必须可达1小时的耐火能力，用16号Z-型镀

锌铁扣件或连续的垫件托于建筑楼面，支撑镀锌厚度不小于1.2㎜，使之在较长时间受热有受燃的情况下不致松脱。并在楼层间（窗底至下层窗顶处）用不低于800高度，耐火极限不低于1小时的防火材料使之形成实体裙墙。

4.14 不锈钢材

4.14.1不锈钢材必须符合国家有关规范且低于B.S.1449Part2或 AISI316的标准。

4.14.2不锈钢表面处理可分以下几类：

a.发纹：4号磨光处理（顶部通讯塔装饰构件）b.光面：6号磨光处理（主楼楼层梭形装饰带）

5、建筑幕墙构件制作技术要求 5.1 一般规定

5.1.1 投标单位应对建筑幕墙的施工准确性负责,投标单位在构件制作前应对设计施工图进行核对,并应对已建钢结构进行复测,确定钢结构制造和安装所产生的误差值,按实测结果调整建筑幕墙并经建筑师同意后,方可加工组装。

5.1.2 所有建筑幕墙所用铝合金应保证表面处理包括颜色和镀膜厚度应均匀一致。5.1.3 产品的切割和装嵌工作应在厂内完成。5.1.4 幕墙各单元完成制作、装嵌后应立即进行产品表面的保护措施，以防受到污染或损坏。5.2 建筑幕墙构件加工和组装精度

5.2.1 投标单位所提供的构件，其表面处理、加工和组合均应由熟练工人以行业内最高水平的施工手法达到同类工程的最高质量要求。

5.2.2幕墙构件在截料前必须进行直线度检测,如直线度超过允许偏差0.5L/1000,必须校直至允许偏差范围内。

5.2.3 幕墙构件截料的允许偏差应符合以下要求: 1mm。 A)构件截料长度允许偏差为。-10B)构件截料端头角度允许偏差为

C)构件截料端部不应有明显变形,其毛刺不大于0.2mm。5.2.4 构件开孔加工允许偏差应符合以下要求: A)孔中心允许偏差 0.5mm。 0.5mm。 B)孔中心距允许偏差 1mm。 C)孔中心距累计允许偏差

5.2.5 2mm。 建筑幕墙构件装配后每边及对角线允许偏差

幕墙工程施工招标文件 篇2

1 对招标文件进行审查的依据

对招标文件进行审查是建设行政主管部门授权建设工程招标投标管理机构的一项重要职能。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部第89号令)第十九条规定:“招标人应当在招标文件发出的同时,将招标文件报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。建设行政主管部门发现招标文件有违反法律法规内容的,应当责令招标人改正。”

2 进行招标文件审查的目的

招标文件应报招标管理机构审查,审查的目的在于使招标投标工作严格按照国家法律法规规定进行,使工程施工能够按照招投标结果获得预期的经济效益,并兼顾国家、招标人、投标人三方的利益。

3 施工招标文件审查的主要内容

在招投标工作的日常管理中,招标文件的审查一直是管理部门与招标单位矛盾的焦点,招标单位站在自身角度,瞄准建筑市场中队伍与任务严重失衡、僧多粥少的现状,经常提出诸如肢解工程、垫资施工等违法违规条款,严重扰乱了招投标市场的正常秩序。因此,进行招标文件审查,就要把握国家及省市系列法律法规规定,坚持依法行政,认真宣传,以期达到公开、公平、公正的竞争秩序,为工程招标及承发包合同的顺利履行打下良好的基础。

通过几年来对多个工程的招标文件进行审查,结合施工招标文件的特点,施工招标文件应主要审查以下几点:

1)审查招标发包范围,防止肢解工程。按照国家及省市有关法律法规规定,工程项目可实行全过程、分阶段、单位工程、特殊专业招标,坚持不得对单位工程的分部、分项进行单独招标。提倡对建筑工程实行总承包,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。应审查经施工图审查机构审查备案的施工图纸,凡施工图纸设计范围内的项目应全部纳入招标范围。

2)审查标段划分,兼顾效益与公平。施工招标项目需要划分标段的,招标人应当合理划分标段,并在招标文件中载明。标段划分应根据工程投资规模、设计方案、施工现场条件等合理划分,对体量较大的群体工程、道路市政工程等可根据资金情况、工期要求来划分,而对工程技术上紧密相连、不可分割的单位工程不得分割标段。通过标段的合理划分既可促进企业间的竞争,又能兼顾工程进度和投资效益。

3)审查投标保证金的收取和返还。投标保证金数额应为工程造价的2%左右,最多不能超过80万元。应以转账支票、电汇等形式收取和返还,投标保证金退还一律按照投标人提交投标保证金时的单位名称、银行账号由收款人以转账支票、电汇凭证按保证金金额予以退还。未中标人在中标通知书发出后办理投标保证金退还手续,中标人在签署了工程承包合同后,办理投标保证金退还手续。不得以非提交投标保证金时载明的单位名称、银行账号退还投标保证金,不得无故延长投标保证金的返还时间。

4)审查工程工期,限制无限度提前工期。按照国家工期定额,根据工程结构、建筑面积、层数确定工期,招标人要求的工期一般不能比定额工程缩短20%,招标人不得以不合理的工期限制或者排斥潜在投标人或者投标人。施工招标项目工期超过12个月的,招标文件中应规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。

5)审查工程计价方式,控制随意压价。按照《建设工程工程量清单计价规范》及省市相关规定,依法招标的工程项目其施工招投标应采用工程量清单计价方式。审查工程量清单是否依据施工图纸和现行定额编制,预算控制价是否经定额管理部门审查备案,避免招标人随意压低预算控制价。

6)审查评标办法,坚持公开、公平、公正。按规定审查评标办法,严格执行省市建设主管部门发布的评标办法,严禁招标人量体裁衣地对评标办法进行修改,根据工程项目类别及性质确定使用低价中标或综合评估评标办法。招标文件中不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容,不得妨碍或者限制投标人之间的竞争。

7)审查材料供应,避免招标人擅自指定成品、半成品、材料生产厂家。对建设项目所需材料原则上由中标单位自行采购,为满足招标单位使用要求,根据工程实际,可对部分成品、半成品、材料约定为双方考察生产厂家,共把质量、价格关,由中标单位采购定货。不得指定工程建筑材料和设备生产厂家或品牌,保证建设工程的质量。

8)审查工程款支付及结算,减少拖欠工程款。严格按照规定审查工程预付款、进度款支付计划,拨款总额不得低于工程结算总值的95%,余款及保修金的返还额度及返还时间均应在招标文件中写明。为防止拖欠款发生,应约定欠款偿还的时间及利息,并明确由此影响工程正常建设应承担的违约责任。

总之,审查招标文件是招投标管理机构义不容辞的责任,应尽职尽责。随着国家标准招标文件的大力推行,招标文件将越来越规范,并在招投标交易活动中起到重要作用。

摘要：叙述了进行招标文件审查的依据和目的,通过几年来对多个工程的招标文件进行审查,结合施工招标文件的特点,就施工招标文件审查的主要内容作出归纳,以使招标文件更加规范化。

关键词：招标文化,发包行为,审查,主要内容

参考文献

幕墙工程施工招标文件 篇3

招标编号：(招标代理机构编)

(工程项目名称)

(招标设备名称)

第二卷 合同条款

(招标代理机构名称)

(招标人名称)

招标文件出版日期

合同号：

合同签字时间及地点：

合同生效日期：

合同双方： (需方名称)(以下简称需方)

---(供方名称)-----(以下简称供方)

供需双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

l.定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “需方”是指(需方法定名称)，包括该法人的法定代表人，法人的继任方和法

人的受让方。

1.2 “供方”是指(供方法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法

人的受让方。

1.3 合同是指本文件及其附件中的所有部分。

1.4 “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。

1.5 “生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。

1.6 “技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、

调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软

件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。

1.7 “合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工

具、备品备件和所有各种物品，如本合同附件2所列示和规定。

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代

表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量

监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

1.9 “性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5

规定所进行的试验。

1.10 “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证

值后需方对每台机组合同设备的验收。

1.11 “最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。

1.12 ”日、月、年”是指公历的日、月、年：“天”是指24小时;“周”是指7天。

1.13 “电厂”是____发电民

1.14 “技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检

验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配

合、技术培训等全过程的服务。

1.15 “现场”是指位于__，为需方安装合同设备所在地。

1.16 “备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件，包括随机备

品备件和足够_折运行使用的备品备件。

1.17 “试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行

的运行。

1.18 “ 机终”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一套完整的设备。

1.19 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。

1.20 “分包商“或”“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供贷分包

给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.21 “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总值达

到合同设备价格98%以上;并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试

验。

1.22 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部

件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

2.合同标的

本合同所订设备将用于(工程项目名称)工程。

2.1 设备名称、规格(型国)、数量

设备名称：

设备规格(型号)：

数量：

2.2 凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成初可靠的。

2.3 设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。

2.4 供方提供合同设备的供货范围按合同附件2。

2.5 供方提供的技术资料按合同附件3。

2.6 供方投供的技术服务按合同附件7。

2.7 供方提供设备的运输及保险。

3. 供货范围

3.1 合同供货范围详见附件2。

3.2 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件但在执行合

同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而目确实是供方供货范围中应

该有的，并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的均应由供方负责

将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等实上百不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 本合同价格即合同总价为___万元(大写：__._)。其中第一套合同价格为

万元，第二套合同价格为_万元()

本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用，

还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

4.1.1 合同设备价格为万元，其中第一套合门设备价格为___万元第二

套合同设备价格为万元。

本合同设备价格包括与设备有关的供方所应纳的税费、技术资料费从制造厂到始

发站(车上)洞头(船上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费。

4.1.2 合同设备的技术服务费为_万元，其中第一套合同设备技术服务费为

_万元，第二套合同设备技术服务费为_万元

4.1.3 两套合同设备到现场交货点的运杂费为 万元，其中第一套合同设备运

杂费为 万元，第二套合同设备运杂费为_万元。

4.1.4 两套合同设备保险费为 万元，其中第一套合同设备保险费为_万

元，第二套合同设备保险费为_万元。

4.2 合同的分项价格见附件6。

4.3 本合同总价在合同交货期内为不变价。

5. 付款

5.1 本合同使用货币种类为人民币。

5.2 付款方式：银行托收或汇票。

5.3 合同设备款的支付：

5.3.1 合同生效日期起 个月内供方提交金额为合同设备价格的10%不

可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票(正本一份，复印件四份)需

方审核无误后___个月内支付给供方合同设备价格的10%(___万元)做为预付款。

5.3.2 供方按交货顺序在规定的时间内将每批设备(部组件)运到交货地点，并将

该批设备的商业发票(金额为该批设备价格的80%，正本一份复印件四份)、清单、质

量检验合格证明、货运提单提供给需方，需方验明无误后 天内，支付该批设备价格

的80%(_万元)。

5.3.3 剩余合同设备价格的10%作为设备保证金待每套合同设备保证期满没有问题，

供方报交下列单据经需方审核无误后需方在_个月内支付给供方该套合同设备价格的10%

(如有问题，应扣除相应部分);

(1)金额为该套合同设备价格10%的商业发票(正本一份，复印件一式四份)

(2)该套合同设备最终验收证书的复印件一式五份。

5.4 技术服务费的支付。

5.4.1 第一批设备交货后，供方提交金额为该套合同设备技术服务费3O%的商业发

票(正本一份，复印件四份)需方审核无误后___个月内，支付给供方该套合同设备

技术服务费的30%(_万元)。

5.4.2 每套合同设备通过该套机组性能验收试验，初步验收证书签署后，供方提交

金额为该套合同设备技术服务费70%的商业发票(正本一份，复印件四份)，需方审核

无误后__ 个月内，支付给供方该套合同设备技术服务费的70%(_万元)。

5.5 运杂费的支付

运杂费在设备交货时由供方分批向需方结算结算总额为合同规定的运杂费。需方在

收到供方提交的单据经审核无误后个月内需方支付给供方该批运杂费。

5.6 付款时间以杰方银行承付日期为实际支付日期著此日期晚于规定的付款日期，

即从规定的日期开始按本合同1114款计算迟交违约金。

6. 交货和运输

6.1 本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求

应保证及时和部会的完整性。分部套交货时间见附件4。

6.2 交货地点合同设备的交货地点为需方电厂铁路专用线指定地点(车上)/码头

(船上)(具体交货地点)。

6.3 合同生效后个月内，供方应按照本合同附件4的规定向需方提供每批货物名称、

总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。

在每批货物预订启运_天前及天前供方应以电报或传真将66款中的各项内容通知需方。

6.4 每批合同设备交货日期以到货车/码头的到货通知单时间戳记为准。此日期即

本合同1.1.9款计算迟交货物违约金时的根据。

6.5 供方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负现合同设备从

供方到现场交货地点的运输。

6.6 在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内，供方应以电报或传真将该批货

物的如下内容通知需方。

(1)合同号;

(2)机组号;

(3)货物备妥发运日;

(4)货物名称及编号和价格;

(5)货物总毛重;

(6)货物总体积;

(7)总包装件数;

(8)交运车站/码头名称、车号/船号和运单号;

(9)重量超过二十吨或尺寸超过9米x3米x3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。

对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环

境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保

存方法以及处理意外情况的方法。

6.7 附件4中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

6.8 在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于供方的过失或疏忽造成的供

应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了需方库存中的备品备件以调换损坏的设备

或部件，则供方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过___个月运到指定目

的车站/码头并且通告需见

6.9 供方应按附件1和附件3规定向需方分批提供满足电厂设计、监适、施工、调试、

试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料、按附件1和附件3的规定提供技术资料每

套合同设备_套。应分别列出上述技术资料的清单及符合附件3规定的交付进度。

6.10 技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮局后，供方应在24小时内将

技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量合同号等以传真或电报

通告需方。

6.11 技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期

将作为按合同11.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经

需方或需方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非需方原因供方应在收到需方通知后

___天内(对急用者应在__天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如

因需方原因发生缺少、丢失或损坏，供方应在接到需方通知后__天内(对急用者应在_

天内)，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由需方承担。

6.12 需方可派遣代表到供方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。供方应

提前_天通知需方交运回期。如果需方代表不能及时参加检验时，供方有权发货。上述需

方代表的检查与监督不能免除供方应负的责任。

6.13 因需方原因要求供方推迟设备发货时(设备已制造完毕)，由需方负担仓储费

及必要时的保养费。并按本合同规定(视为供方已交货)支付议批设备的款项。

6.14 到货站(整车)/码头：____

(零担)/码头：____

6.15 收货单位：

6.16 技术资料邮寄地址：______

单位： ______

7 包装与标记

7.1 供方支付的所有货物要符合_包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定及

国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、

装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、

水平加速度引起的设备损坏，供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，

按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐

蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不

留异物，并保证本部件开全。

7.2 供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3 供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印

刷以下标记：

(1)合同号;

(2)目的站/码头;

(3)供货、收货单位名称;

(4)设备名称、机组号、图号;

(5)箱号/件号;

(6)毛重/净重(公斤);

(7)体积(长x宽X高，以毫米表示)

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重

心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱

上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

7.4 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应

带有足够的货物支架或包装垫木。

7.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱

单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装

箱清单各二份。

7.6 附件2中列明的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一

次性发货。

7.7 备品备件应分别包装并按7.2款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

7.8 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可

能整车发运以减少运输费用。

7.9 栅格式箱子/或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造

成损坏的设备及零部件。

7.10 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

7.11 供方和/或其分包商不得用同一箱号樯明任何两个箱件。

7.12 对于需要精确装配的明洁净加工面的货物，加工面时采用优良，耐久的保护层

(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.13 供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。

每包技术资料的封面上应注明下述内容：

(1)合同号;

(2)供货、收货单位名称;

(3)目的站/码头;

(4)毛重;

(5)箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、

名称页数。

7.14 凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，

一经证实，供方均应按本合同11款的`规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货

物损坏和丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，同时供方应尽快向需方补供货物

以满足工期需要。

7.15 需方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后「_

个月]内返供方(费用由供方承担)。

8 技术服务和联络

8.l 供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、

调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过

程的服务。

8.2 供方需派代表到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、分部

试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等

有关问题。

8.3 供方应在合同生效后__个月内以邮寄方式向需方提交执行8.1和8.2款中

规定的服务工作的组织计划一式两份。

8.4 在合同生效后_个月内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

8.5 供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

8.6 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在

一般情况下，另一方应同意参加。

8.7 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应

执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。如有重

大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行.

8.8 供方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如

有修改，须以书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需

方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方

要求。

8.9 供需方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关

的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

8.10 对盖有“密件”印章的供销方的资料，双方都有为其保密的义务。

8.11 供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由供方统一组织

并征得绍方同意，费用应由其自行负担。

8.12 供方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技

术服务等问题负全部责任。

8.13 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，

并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

8.14 供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。供方

派到现场服务的技术人员在本合同生效后_个月内提交需方予以确认。需方有权提出更换

不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派需方认可的服务人员。

如果需方在书面提出该项要求__天内供方没有答复，将按11.11款视为延误工期等同处理。

8.15 由于供方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要

求派人指导而造成的损失应由供方负责。

8.16 技术服务和联络的具体要求见附件7

9 质量监造与检验

9.1 监造

9.1.1 供方应在配合同生效日期起__个月内，问需方提供本合同设备的设计、制

造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合附件1和附件5的规定。

9.1.2 需方将委托有监造资质的监造单位进行设备监造。在电力工业部/国家电力

公司的指导下进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况

并签字。监造检验的标准为附件1和附件5所列的相应标准。供方有配合监造的义务。在监

造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

9.1.3 监造的范围及具体监造检验/见证项目见附件5

9.1.4 供方必须为电力工业部/国家电力公司驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

9.1.4.1 本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和

月度检验计划。

9.1.4.2 提前_天提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.4.3 与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料工艺及实际

工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及附件5规定的有关文件

以及复印件。

9.1.4.4 向监造代表提供工作、生活方便。

9.1.5 监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包

据发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合供方工厂实际生产过程。若监造代表不能按

供方通知时间及时到场，供方工厂的试验工作风正常运行，试验结果有效，但是监造代表

有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若供方未及时通知监

造代表面单独检验.需方将不承认该检验结果，供方应在需方代表在场的情况下进行该项

试验。

9.1.6 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或

包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，供方须采取应改进措施、以保证交货质量。

无论监造代表是否要求和是否知道，供方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程

中出现的较大的质髦缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下供方不得擅自处

理。

9.1.7 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并

且签署了监造与检验报告，均不能被视为供方按合同11款规定应承担的质量保证责任的

解除，也不能免除供方对设备质量应负的责任。

9.2 工厂检验与现场开箱检验

9.2.1 由供方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购)，在生产过移中都须进

行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装

(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正

式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给需方存档。此外，供方还应在随机文

件中提供合格证和质量证明文件。

9.2.2 货物到达目的地后，供方在接到需方通知后应及时到现场，与需方一起根据

运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代

表确认属供方责任后，由供方处理解决。当货物运到现场后，需方应尽快开箱检验检，检

验货物的数量、规格和质量。需方应在开箱检查前__天通知供方开箱检验日期，供方应

派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和记录对双方同样有效，

并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或每一批设备到达

现场_个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。

9.2.3 现场检验时，如发现设备由于供方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少

或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录并由双方代表签字，各执一份，作

为需方向供方提出修理和/或更换和/或索赔的依据;如果供方委托需方修理损坏的设备所

有修理设备的费用由供方承担;如果由于需方原因，发现损坏或短缺，供方在接到需方通

知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方自负。

9.2.4 供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到需方书面通

知后__天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，供方在接到通知后_个月内，自

费派代表赴现场同需方代表共同复验。

9.2.5 如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权

威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检

验费用由责任方负担。

9.2.6 供方在接到需方按本合同9.2.2至9.2.5款规定提出的索赔后，应按9.2.7款的

规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任

方负担。对于上述索赔，由需方从履约保函或下次付款中扣除。

9.2.7 由于供方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响电厂建设

进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后_个月，否则按11.11款处理。

9.2.8 需方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达电厂设备储放场之

日起的_个月。

9.2.9 上述9.2.2至9.2.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题

或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方按合同11款及附件1的规定应承担

的质量保证责任的解除。

10 安装、调试、试运和验收

10.1 本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安

装、设试、运行和维修。整个安装、调试过程须在供方现场技术服务人员指导下进行。重

要工序须经供方现场技术服务人员签字确认。重要工序由供方提供(见附件7)。安装、

调试过程中，若对方未按供方的技术资料规定和现场技术腋务人员指导、未经供方现场技

术服务人员签字确认而出现问题，需方自行负责(设备问题除外);若需方按供方技术资

料规定和现场技术服务人员的指导、供方现场技术服务人员签字确认而出现问题，供方承

担责任。

10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按照附件1、5的要求进行。

10.3 合同设备的安装完毕后，供方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中

出现的设备问题，其所需时间应不超过_个月，否则将担11.ll款视为延误工期等同处理。

10.4 性能验收试验应在每套机组全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行

168小时完毕后__个月内进行，这项验收试验由需方负责，供方参加。

性能验收试验完毕，每套合同设备达到本合同附件1所规定的各项性能保证值格标后，

需方应在__天内签署由供方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

如果合同设备不能达到本合同附件1、5所规定的一项或多项保证指标时按1O.6款和

11.6款办理。

10.5 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，供方在双

方商定的时间内免费修理上述的缺陷，需方则可同意签署初步验收证书。

10.6 如果第一次性能验收试验达不到本合同附件1.5所规定的一项或多项性能保

证值，刚双方应共同分析原因澄清责任，由责任一方采取措施并征第一次验收试验结

束后_个月内进行第二次验收试验。

10.7在第H次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件1、5所规

定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属供方原因，则应按本合同11款执行;

如属需方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后_天内由需方代表签署，

由供方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时供方仍有义务

与需方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。

10.8 每套合同设备最后一批交货到达现场之日起_个月内，如因需方原因该合同

设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后__ 天内应由

需方签署并由供方会签本合同设备最终验收证书。

在合同设备稳定运行168小时后如果由于需方原因造成的性能验收试验的延误超过

__个月，则此后_天内需方应签署并由供方会签的本合同设备初步验收证书。

10.9 不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，需方将于初步验收证书签发之

日起至一年并完成索赔后止_天内按照11.4款的规定签发最终验收证明书。

10.10 按1O.4款及10.7款出具的初步证书只是证明供方所提供的合同设备性能和

参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为供方对合同设备中

存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证

书也不能被视为供方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解

除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，供方对纠正

潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到一年保证期终止后到第一次大修时(通常为一

年)。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认)，供方应按照本合同68款及11.3.1款的规

定进行修理或调换。

10.11 在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需整进行的检验、试验、再

试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应作好安排进行配合以便进行上述工作。供

方应负担修理或调换及其人员的费用。如果供方委托需方施工人员进行加工和/或修理、

更换设备，或由于供方设计图纸错误或供方技术服务人员的指导错误造成返工，供方应按

下列公式向需方支付费用;(所有费用按发生时的费率水平计费)

P=ah+M+cm

其中：P_总费用(元)

a_人工费(元/小时 人)

h_(小时 人)

M_材料费(元)

c_台班数(台 班)

m_每台设备的台班费(元/台 班〕

11 保证与索赔

11.1 保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最级验收证书)或

供方发运的最后一批交货的设备到货之日起_个月(签最终验收证书)。二者以先到日期

为准。该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。

11.2 供方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优

良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。供方保证根据本合同附

件3所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调

试、运行和维修的要求，合同设备在投产后的第一年内，年可用小时数要求大于6500 小

时;第二年及以后年可用小时数要求大于7500小时，年强迫停机率小于2%，供方为合同

设备承担的保证期应到需方出具最终验收证书时止。

11.3.1 本设备合同执行期间，如果供方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者

由于供方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，供方应立即无偿更换和修理。

如需更换，供方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于

证实属供方责任之日起的__个月内，否则，应按11.ll款处理。

11.3.2 由于需方未按供方所提供的技术资料、图纸、说明书和供方现场技术服务人

员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由需方负责修理更换，但供方有义务

尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有

费用均由需方负担。

11.4 合同规定的保证期满后，由需方在_天内出具合同设备保证期满最终验收证书

交给供方。条件是：在此期间供方应完成需方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但供方对

非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

11.5 在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属供方责任，则需

方有权向供方提出索赔。如供方对此索赔有异议，按9.2.4条款办理。否则供方在接到需方

索赔文件后应立即无偿修理、更换、赔款或委托需方安排大型修理。包括由此产生的到安

装现场的更换费用、运费及保险费由供方负担。

11.6 如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟/安装

时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.7 由于供方责任，在9款规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于供方

原因)仍不能达到本合同附件1所规定的一项或多项保证招标时，供方应承担违约金，其计

算方法通常根据各种设备经济指标保证值按成本法、煤耗加补偿装机法计算。

以汽轮机为例

(1)如果汽轮机热耗高于保证值，每增高4.18KJ/KWH，供方向需方支付_万元人民币

的违约金。

(2)汽轮机在铭牌工况(夏季工况)条件下出力每降低1MW.供方向需方支付_万元人

民币的违约金。

(3)如果汽轮机在额定转速下各轴承的振动每高于保证值0.01mm，供方向需方支付_

万元人民币的违约金。

如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，需方有权要求

供方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达

不成协议，供方在需方同意的时间内尽快提供需方满意的替换件。

供方提交违约金后，仍有义务向需方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各

项经济指标。

每套合同设备按照以上(1)至(3)项累积计算的最大违约金总金额将不超过每套

合同设备总价的10%。供方支付全部违约金或者供方提供的满意的替换件被需方接受之

日,即为需方承认设备可以初步验收并出具的初步验收证书之日。

11.8 如合同设备在保证期内发现属供方责任的十分严重的缺陷(如设备性能达不到

要求等)则其保证或将自该缺陷修正后开始计算一年。

11.9 如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同附件4规定的

交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同6.1款和动6.4款规定计算，需方

有权按下列比例向供方收取违约金：

迟交1-4周，每周违约金全额为迟交货物金额的0.5%;

迟交5-8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%;

迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%;

不满一周按一周计算。

每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备总价的5%。

供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。

对安装试运行有重大影响的设备迟交超过_个月时，供方需方支付的违约金总额可超

过每套合同设备总价的5%，与此同时，需方有权终止部分或全部合同。

11.10 如由于确属供方责任未按本合同附件3的规定按时交付经双方确认同严重影响

施工的关键技术资料时，则每迟交一周，供方支付违约金5万元/件，迟交时间的计算以

6.11款规定的为准。

11.11 如果由于供方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每

延误工期一周供方将向招方支付每套合同设备总价的5%。且供方需求付由于供方技术服

务错误或违约造成绪万的直接损失。

11.12 供方对于根据本合同11.7、 11.9、11.10、11.11款承担的每套合同设备违约

总金额不论单项或多项累计将不超过每套合同设备总价的IO%。

11.13 供方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

11.14 如果由于需方原因，迟付货款，需方须按下列方式支付违约金;

迟交l-4周，每周违约金金额为迟付金额的O.3%;

迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1%;

不满一周按一周计算。

需方除交付迟付款违约金外，还应支付迟交款的相应利息，每套合同设备迟付款违约

总金额不超过每套合同设备的5%。

11.15 本合同生效_月内，供方须向需力提供由供方主办银行开具金额为合同设备

价格_%的不可撤销的履约保函，以需方为受益人其格式见附件10。

12保险

12.1 供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以供方为

受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为供方仓库到工地交货(包

括卸货)后90天止。

12.2 供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部

件价格110%的，以供方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生

制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质

量问题。

13 税费

13.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费

由供方承担..

13.2 本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进

口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由供方承担。

I4 外包与外购

14.1 供方未经需方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件

外购)。供方需分包的内容和比例应征得需方同意，否则不得分包。

14.2 供方将本合同范围内的设备/部件的内容和比例提交需方同意后，在本合同生

效_个月内，将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料、提交给需方。需

方收到供方提交的分包商文件后__个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。

供方须在需方同意的分包涵名单中选定分包商，并以书面形式正式通知需方。

14.3 分包(外购)设备/部件的技术服务技术配合接8.10、8.11、8.12款的规定办理。

14.4 供方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

14.5 分包与外购内容见附件8。

15 合同的变更、修改、中止和终止

15.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单

方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。

该项建议应以书面形式通知对方，并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交

货进度，应在收到上述修改通知书后的_个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的

详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)

签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

15.2 如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面通知供方供方

在接到通知后_天内确认无误后，应对违反或拒绝作出修正，如果认为在_______

天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，需方将保留中

止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，需方将不出具变更通知书，由此而发

生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。如果供方的违约行为本合同其它条款有明确规

定，则按有关条款处理。

15.3 如果需方行使中止权力，需方有权停付到期应向供方支付中止部分的款项，并

有权将在执行合同中预付给供方的中止部分款项索回。

15.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供方和

/或需方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方

协商办理。

15.5 因需方原因要求中途退货，需方应向供方偿付违约金，违约金为退货部分设备

价格的10%-30%并赔偿供方由此产生的直接经济损失。

15.6 因供原因而不能交货，供方应向需方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备

价格的10%～30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。

15.7 如果供方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为

了债权人的利益在破产管理了经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人

或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出

合理忠实履行合同的保证情况，执行经过需方同意的一部分合同。

15.8 若15.7款考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将本合同设备有关的工作

接管并收归己有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、

图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切

合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或

间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分

评价达成协议，并处理合同提前结束的一切结果。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力是指严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、

战争(不论是否宣战)、叛乱、**等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而

影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但

是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力

事件的情况以传真或电报通知另一方，并在_天内将有关当局出具的证明文件提交给另一

方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可

抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

16.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到12O天以上时，双方应通过友好协商

解决本会同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。

17、合同争议的解决

17.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商

后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方同意任何一方

可以提交经济合同仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。

17.2 仲裁地点为北京。

17.3 仲裁裁决或法院判决对方都有约束力。

17.4 由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承

担。

17.5 在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续

履行。

18. 合同生效

18.1 本合同生效需满足下列条件：

(1)本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，

加盖合同专用章;

(2)本合同通过国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室审查(加盖合

同审查章);(1000万元以下者核备〕

(3)本合同通过电力工业部电力工程设备招标审查额导小组办公室审查(加盖合同

审查章);(此款适用于1000万元以上者).

(4)国家开发银行确认;(此款适用于开行定额定向贷款项目)

本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”)并理赔完毕贷款两清之

日止。

19 复它

19.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

19.2 本合同所包括的附件，基本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.3 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一

方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

19.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规

定以外的责任、义务、补偿和补救。

19.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利

或义务转让给第三方。

19.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外均不得提

供给与合同设分和相关工程无关的第三方。

19.7 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商

务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生铲的同时通知对方。

19.8 任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员

递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和/或通讯设 施接

收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.9 本合同一式正本4份，副本16份;供需双方各执正本1份;副本7份。审查单位

正本2份，副本2份。

19.10 本合同双方的地址如下：

需方 供方

名称：

地址;

邮编：

电话：

传真：

电传：

开户银行：

帐号：

纳税人登记号：

签字：

需方 供方

单位名称： 单位名称：

签字人： 签字人;

签字日期： 签字日期：

台同审查单位：

建筑工程招标文件 篇4

工程名称：

招标单位：

法人代表：

电话：

审批人：

编制日期：（年月日）xxxx市建设工程招标办监制

第一章综合说明

一、总则

（一）工程概况

1、工程招标范围

2、现场施工条件

（1）建设用地面积平方米

（2）场拆迁及平整情况；

（3）施工用水、电；

（4）有关勘探资料；

（5）其它

3、上述工程按照，已办理招标申请，并得到都江堰市建设工程招标办（以下简称市招标办）的批准，现通过招标方式择优选定施工单位。

（二）投标单位资格条件

1、参加示的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质。

2、为具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提的资格文件中应包括下列资料：

（1）有关在确立投标单位法律的地位的原始文件（或副本）。

包括营业执照、资质等级证书。（外地施工企业还有具有都江堰市建设委员会批准进入本市投标的证明）

（三）投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。招标单位只对末中标单位作适当的标书编制补偿，补偿金额为万元。

二、招标文件

（四）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的补充通知和第（十）条所述的招标答疑会记录。

2、投标单位应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标单位的投标文件不能符合招标文件要求，责任由投标单位负。

（五）招标文件的解释：

投标单位在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后日内以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式予以解答，并在招标答疑会后将答复送至所有投标单位。

（六）投标文件的修改：

1、在投标截止日期7天前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将交市招标办核准。

3、补充通知将以书面形式发给各投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起同等约束作用。

4、为使投标单位在编制投标文件进所能补充通知内容考核进去，招标单位可以酌情延长递交投标投文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

三、投标报价

（七）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳动管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

2、投标报价方式：本工程采用下列第种方式。

（1）固定价格报价。投标单位应充分考虑施工期间各类建的市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入总报表。今后不作调整。设计变更入招标单位要求变动的内容除外。

（2）可变价格报价。投标单位的投标报价可根据合同实施期间的市场化和政策性调整而变动。

3、投标报价的计价方法：本工程彩下列第种方法。

（1）施工图预算计价。投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸技术资料，计算工程量、单位和合价及各种费用。

（2）工程量清单计价。投标单位应根据招标单位提供的图纸和工程量计算填写单价和合价，投标单位没有填写单位和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清间的基础单价和合价中

4、投标报价编制要求

四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1、投标单位的投标文件应包括下列内容：

投标书应分为一号示、二号标分别密封，其中一号示为经济标包括：

（1）法人代表授权委托书

（2）投标报价（包括报价汇总表）

（3）施工组织设计

（4）项目班子的配置

（5）造价优惠承诺

（6）安全信誉

（7）总式期

2、投标单位必须使用标准投标文件格式填写，如不全时，由各投标单位自行编制和添补。

（九）投标保证金

1、投标单位应提供不小于投标须知中规定数额的投标保证金，并在收到图纸时与图纸押金一并提交招标单位。

2、未中标的投标单位的投标保证金在其退回图纸和有关资料时予以退回（无息）。

（十）招标答疑会

1、招标单位在发放招标文件后将按投标须知中规定的，组织召开招标答疑会，投标单位派代表出席。目的是澄清、解答提出的问题，设计单位对图纸进行答疑和组织投标单位考察现场、了解情况。

2、投标单位将被邀请对工程施工现场和周围进行察勘。以获取须标单位自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。察勘现场所发生的由投标单位自己承担。

3、投标单位将被邀请对工程施工现场和周围进行察勘。以获取得须标自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。察勘现场所发生的费用由投标单位自己承担。

4、投标单位提出的与投标有关的任何问题在招标答疑会召开前以书面形式送达招标单位（或在招标答疑会上递交）。

5、会议记录包括所有问题和答复，将在3日内提供给所有投标单位，并报市招标站备案，由招标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，招标单位将按本文件第（六）条的规定，以补充通知的方式发出。

（十一）评定标办法

评定标办法应执行的规定，按百分制打分，以得分最高者为中标间位。

（十二）投标文件的份数和签署

1、投标单位按本文凭第（八）条规定，编制一份投标文件“正本”和按规定计算机软盘。投标文件正本和软盘如有不一致之处，一正本为准。

2、投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位加盖单位公章和单位法定脸或法定代表人委托的代理人印鉴。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的批示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（十三）投标文件的密封与标志

1、投标单位应将投标文件的正村和计算机软盘密封。

2、所有封袋上都应写明招标单位名称和工程名称，并开标时间以前不得开封、所有投标书必须在密封处加盖单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

3、如果投标单位未按上述规定提交的投标文件将被拒绝。

（十四）投标截止期

1、投标单位应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交给招标单位。招标单位在投标文件时将在投标文件上收到的日期和时间。

2、以按本文件第（六）条规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标单位。

（十五）投标文件的修改与撤回

1、投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标，以书面形式缶招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标单位的修改或撤通知，应按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志、盖章和上交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

3、投标截止以后，投标单位不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

六、开标

（十六）开标

1、在所有投标单位法定代表人及授权代表在场的情况下，招标单位会议，参加开标会议，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

2、开标会议由招标单位组织并主持，都江堰市招标办进行指导和监督，被邀请出席开标会的单位有：

3、投标单位代表在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未按规定密封、标志；

（2）未加盖投标单位公章和单位业定代表人或者法定代表人委托的代理人的印鉴。

（3）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，影响评标；

（4）投标书未经录入软盘的；

（5）投标截止期以后送达的投标文件。

4、招标单位会议主持人当众宣布评委名单、被查投标文件密封和标志情况，并宣读投标单位投标书。

5、唱标顺序按现场抽签的顺序进行。

幕墙工程施工招标文件 篇5

和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》的通知

建市[2010]88号

中华人民共和国住房和城乡建设部2010年07月16日

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（建设交通委），新疆生产建设兵团建设局：

为了规范房屋建筑和市政工程施工招标资格预审文件、招标文件编制活动，促进房屋建筑和市政工程招标投标公开、公平和公正，根据《<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>试行规定》（国家发展改革委、财政部、建设部等九部委令第56号），我部制定了《房屋建筑和市政工程标准施工招标资格预审文件》和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》，现予发布，自即日起施行。

附件：1.房屋建筑和市政工程标准施工招标资格预审文件（略）.房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（略）

幕墙工程施工招标文件 篇6

1 工程量清单计价的特点

工程量清单计价规范的基本内容包括三个方面, 分别是工程量清单项目的内容组成、格式要求、编制依据、计价规则要求等总体规定或说明;分部分项工程建设项目工程量清单以及施工措施项目清单的项目名称、项目特征、计量单位、工程内容、工程量计算规则、项目价格和费用计算规则, 合同价款核定与支付规则等;工程建设有关的规费项目、税金项目以及暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等其他项目计价方法确定。它的主要特点是:

工程量清单计价是企业自主定价, 工程价格反映的是企业个别成本价格, 施工企业完全可以依据自身生产经营成本, 结合市场供求竞争状况的计算核定工程价格。传统的施工图预算计价是在计划经济基础上的政府定价方式, 工程价格反映的是工程定额编制期的社会平均成本价格, 其中利润是政府规定的计划利润, 没有充分体现企业自身竞争能力和自主定价, 也不能及时反映市场动态变化。工程量清单计价有利于真正反映和促进企业的有序竞争, 有利于促进工程新技术、新工艺和新材料的应用。

其次, 工程量清单计价采用综合单价。综合单价是一个全费用单价, 包括工程直接费用、工程企业管理费、利润、约定范围的风险等因素, 企业完全可以自主定价, 也可以参考各类工程定额调整组价。能够直接、全面反映企业完成分部、分项及单位工程的实际价格, 且便于承包双方测算核定与变更工程合同价格, 计量支付与结算工程款, 特别适用于固定单价合同。然而, 传统的施工图预算计价一般采用国家颁布的工程定额组成工料单价、管理费和利润另计, 没有考虑风险因素, 既不能直观和全面反映企业完成分部、分项和单位工程的实际价格、工程合同价格计算核定、调整又比较复杂, 难以界定合理性, 容易引起各方理解争议。

第三, 工程量清单计价采用量价分离的方式。采用工程量清单计价招标, 招标人对工程内容及其计算的工程量负责, 承担工程量的风险, 投标人根据自身实力和市场竞争状况, 自行确定要素价格、费用, 承担工程价格约定范围和风险。采用传统的施工图预算招标由招标人自行计算工程量, 投标总价的高低偏差既可能是分项工程单价差异, 也可能包括了工程量的计算偏差, 不能真正体现投标人的竞争实力, 采用工程量清单方式招标, 招标人事先统一约定了工程量, 工程量清单的准确性和完整性都有招标人负责, 从而统一了投标报价的基础, 投标人可以避免因工程数量计算误差造成的不必要风险, 从而真正凭自身实力报价竞争。

第四, 传统的施工图预算招标的技术标和商务标是分别依据企业、政府的不同标准分离编制的, 相互不能支持与匹配, 不能全面反映和评价投标人的技术和经济的综合能力。工程量清单招标的工程实体项目和措施项目单价组成完全能够与技术标紧密结合, 相互支持、配合, 既能从技术和商务两方面反映和衡量投标方案的可行性、可靠性、合理性, 又能反映投标人的综合竞争能力。

2 工程量清单计价的主要内容

2.1 工程量清单总说明

包括主要内容、编制要求、应了解的项目特殊信息等, 相当于工程量清单计价规范的概括和补充说明。工程量清单总说明与项目特点及所属行业有密切联系, 内容一般包括工程概况、建设地址、建设规模、工程特征、交通状况、环保要求等;工程内容范围, 工程量清单编制采用的技术标准、施工图纸等文件依据, 专业工程估价、材料设备供应与定价等特别要求。

2.2 所用表格

主要包括一是工程量清单汇总表, 它是工程量清单报价的分类、分级汇总表, 通过对工程量清单计价的分类逐级汇总, 得出投标总价。二是分部分项工程量清单, 它是构成工程实体的项目, 是工程量清单的主要内容, 包括项目名称、项目特征、计量单位、工程量等应在分部分项工程量清单中列出, 应该根据本行业和招标项目的工程技术类型特点和施工条件环境, 按照分部或分项工程划分并详细列出工程建设项目和工程内容, 以满足全部工程建设项目的计量、计价和支付。三是措施项目清单, 它是指为工程建设项目施工需要的技术、生活、安全、环境保护等方面必须采取的各项技术管理措施, 包括临时设施、临时工程等非实体项目。措施项目清单的内容组成取决于工程专业类型及施工组织设计, 通常包括施工措施、安全文明施工、环境保护、夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、大型机械设备进出场及安拆、施工排水、降水、已完工程及设备保护措施等。

2.3 关于其他项目清单表格的设置

主要是指上述三种清单以外涉及的项目清单表格。主要包括以下方面:一是暂列金额。指由招标人控制核定与支付, 用于签约时尚未确定或者不可预见的工程施工中发生的合同范围外的工程变更及其材料、设备、服务调整采购、合同约定的工程价格调整以及可能发生的合同索赔金额等情况。二是暂估价, 是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。三是总承包服务费。是招标人为了在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备, 要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务, 对供应的材料、设备提供收发、保管服务以及对施工现场进行统一管理, 对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。发包人应按照投标报价向总承包人支付该项费用。四是其他。如规费项目清单包括工程排污费、工程定额测定费、社会保险费等。税金项目清单包括营业税、城市维护建设税、教育费附加等;工程量清单综合单价分析表是工程量清单子目单价组成的一个分解表, 主要用于分析清单项目综合单价的合理性, 或作为合同履行中计算变更单价、确定新增子目单价的依据。单价分析表中的字幕编号、字幕名称、工作内容、综合单价应与工程量清单对应的子目保持一致。

3 注意问题

工程量清单是工程招标文件的重要内容之一, 在编制的过程中应着重注意以下几个问题:

3.1 工程量清单信息要完整

工程量清单的计价项目要完整齐备, 并详细、准确的描述工程和工作内容, 同时将实际存在的影响报价的确定和不确定因素描述清楚, 使得投标人正确判断并确定报价。

3.2 工程量清单数量要准确

工程施工招标的工程量清单是投标人编制施工组织设计、投标报价的主要依据, 要求中标人的建设前期工作必须准备充分, 必须保证图纸设计深度和质量, 清单工程量应达到比较高的准确性, 否则一旦实际工程量的变化超出合同约定的范围, 可能引起施工方案和工程单价的变化以及承包人的索赔。而且投标人如发现工程量的差错并采用不平衡报价法, 则可能给招标人造成损失。

3.3 工程量清单内容格式规范统一