《商品房预售合同》补充协议

《商品房预售合同》补充协议（精选12篇）

《商品房预售合同》补充协议 篇1

地产营销类合同范本二（二零零七年版）

商品房预售合同补充协议

出卖人：

买受人：

买受人自愿购买出卖人开发的小区幢单元层 号房屋，出卖人与买受人依据双方于订的编号为的《北京市商品房预售合同》（以下简称主合同）第 条之规定，就主合同的未尽事宜及其他修改事项，订立以下补充协议，以资信守。

第一条、付款事项

1、买受人选择支付房款的付款方式见主合同附件

2、买受人须按照主合同规定的付款日期支付房价款：

① 以银行汇款方式支付的，以汇款到达出卖人指定帐户之日为付款日； ② 以银行票据方式支付的，以银行票据所载款项到达出卖人指定帐户之日为付款日；

③ 以现金方式支付的，以买受人向出卖人交付现金之日为付款日。

3、买受人应于签约当日交纳合同印花税。

第二条、买受人根据主合同第九条关于设计变更条款的约定，如出现该条所述之设计变更，而出卖人未在规定时间内通知买受人（因买受人地址变更或其他非出卖人原因导致买受人未能收到书面通知的除外），买受人有权在房屋交付之日起10日内书面向出卖人提出退房。如买受人未在此期限之内向出卖人送达书面退房通知，则视为接受并认可设计变更。

第三条、按揭贷款方式（含住房公积金贷款方式）付款的约定

1、买受人采用银行按揭贷款方式支付房价款的，应在签订主合同之日起7日内，向银行指定按接贷款律师提供个人住房按揭贷款所需全部书面资料，配合办理相关手续并交纳与按揭贷款相关的全部费用。买受人办妥上述手续及交清全

部费用后，应向出卖人提供经按揭贷款律师确认的《个人住房按揭贷款资料提交确认单》，以此作为确定买受人履行按揭贷款资料提交完毕的依据。逾期提供按揭贷款资料的，视为买受人逾期付款，须按主合同第十条之规定承担逾期付款责任。

2、买受人不能以按揭贷款方式支付首付款以外的剩余房价款的，双方同意按下列方式处理：

① 由于出卖人的原因致使买受人的贷款申请未获得银行批准的，买受人可在银行做出不予贷款决定之日起7日内向出卖人书面要求解除主合同及补充协议，出卖人在与买受人达成该解除协议之日起60日内，将买受人交纳的首付款返还给买受人，并承担买受人已付房款的﹪作为违约金。由于特殊原因出卖人更换按揭贷款银行造成的延期及贷款申请未获批准等，出卖人不承担违约责任。

② 由于买受人的原因致使其按揭贷款申请未获银行批准的，买受人应于收到银行作出不予贷款决定之日起7日内已一次性付款方式付清全部房价款。买受人不能一次性支付房价款的，出卖人有权书面通知买受人解除主合同及补充协议，同时买受人应按未付款金额的﹪向出卖人支付违约金，出卖人在解除主合同及补充协议后60日内，将首付款扣除违约金后返还给买受人。买受人应于收到出卖人解除主合同及补充协议的通知后3日内，同出卖人办理解除主合同及补充协议的一切相关手续，如逾期超过30日，按买受人单方终止合同的违约责任处理。

3、鉴于出卖人在买受人按揭贷款购买的房屋办理产权证和抵押登记之前为买受人向按揭贷款银行提供了阶段性担保，在银行贷款发放以后，买受人须无条件按期向银行偿还贷款本息，如买受人逾期偿还银行贷款本息而只是出卖人履行了代为偿还银行贷款本息（含罚息、赔偿金、追缴费用等，下同）的保证责任，买受人同意出卖人有权选择下列方式进行处理：

① 出卖人有权向买受人追索代为偿还的银行贷款本息，买受人应在收到出卖人追偿通知之日起7日内偿还出卖人代偿款项，并同时向出卖人支付代偿款项 ﹪的违约金。如买受人自出卖人代为偿还之日起超过30日仍不支付，则出卖人有权单方解除主合同及补充协议，收回房屋另行出售。买受人应向出卖人支付

总房价款﹪的违约金，出卖人在扣除违约金及相关费用后，将剩余款项无息返还给买受人。

② 如买受人逾期偿还银行贷款本息连续三个月或累计六个月的，在出卖人承担阶段性担保责任期间，出卖人有权单方面解除主合同及补充协议并同时收回房屋另行出售。买受人除须承担前款规定的责任外，出卖人还有权向买受人主张收取房屋使用费（房屋使用费按每建筑平方米2元/日计算）。出卖人不承担买受人对该房屋任何装修部分的损失并有权要求买受人将房屋恢复原状。买受人对出卖人主张权利的行为不予配合的，出卖人有权将买受人放置在该房屋内的物品向有关部门提存，由此发生的费用均由买受人承担。

第四条、根据主合同第十条的规定，出卖人决定解除主合同及补充协议的，则主合同及补充协议自出卖人的解除通知送达买受人之日自动解除，买受人应与出卖人共同到北京市建设委员会办理终止主合同及补充协议的有关手续，因此发生的合理费用由买受人承担。自北京市建设委员会办理完毕终止主合同及补充协议的有关手续之日起60天内，出卖人在扣除违约金及相关费用后，将剩余款项无息返还给买受人。

第五条、买受人在行使主合同第十三条所规定的解约权时，应于约定期限届满之日起15日内向出卖人送达书面通知。如买受人未在上述期间内送达书面通知，则视为买受人同意继续履行主合同并等待最终交付房屋。买受人送达终止解除主合同通知的，应在通知送达后10日内与出卖人签订协议终止主合同，并共同到北京市建设委员会办理注销手续，自北京市建设委员会办理完毕终止主合同及补充协议的有关手续之日起60日内，出卖人将房价款返还给买受人。

第六条、在主合同第十四条规定的房屋实测面积与预售面积的误差未达到买受人解约条件时，买受人应在房屋交付前与出卖人结算房价款。逾期支付面积差价款的违约金的计算方法同主合同第十条的规定。

第七条、根据主合同第十四条，在房屋的实测面积与预售面积的误差达到买

受人解约条件时，出卖人应及时通知买受人，买受人有权在该通知发出后15日内决定是否解除主合同及补充协议。如买受人未在上述期间内将解除合同的书面通知送达出卖人，则视为买受人认可该房屋的实测面积。买受人应在房屋交付前与出卖人按实测面积结算房价款。逾期支付面积差价款的违约金的计算方法同主合同第十条的规定。

第八条、房屋的交付

1、买受人应按照《入住通知书》中规定的期限和地点与出卖人办理房屋交接手续。同时，买受人须与物业管理公司签订《物业管理公约》，按《物业管理公约》的规定缴付有关的物业管理费用及其他必须支付的合理费用。

2、买受人未按照《入住通知书》规定的期限和地点前来办理房屋交付使用手续的，则视为出卖人已按期交付房屋。买受人不因逾期办理房屋交接手续而减免任何费用并应承担实际办理交接手续之日前发生于该房屋的各项费用。

3、买受人办理房屋交接手续时，需付清全部房价款、公共维修基金及办理其所购房屋权属登记所需的全部税费。买受人未依约定付清上述款项的，则出卖人有权拒绝为其办理房屋交接手续，且不视为出卖人延期交房。同时双方同意按下列原则处理：

① 买受人放弃主合同第二十条第2款“关于转移登记的约定中所享有的权利”。

② 以银行按揭贷款方式支付首付款外剩余房价款的，逾期超过60日后，则视为买受人单方终止主合同及补充协议。

如买受人已依约定付款，但未按规定的期限和地点办理房屋交接手续，则视为出卖人已按期交付房屋。

4、房屋交接后，房屋的风险及责任自交接之日起由买受人承担。如买受人不按约定的时间办理房屋交接手续，则自约定的交接之日起，房屋的风险及责任由买受人承担。

5、房屋交付质量的认定以《北京市建设工程竣工验收备案表》记载的结果为准。如因非出卖人的原因导致该文件未能及时获得，出卖人可出具相应证明材料，买受人不得以此作为拒绝收房的条件。如因买受人拒绝接受已经有关部门验

收备案的房屋而导致的未能按期交付，出卖人不承担任何违约责任。属于保修责任的质量问题，双方同意按照主合同规定的保修条款以及北京市关于质量保修的规定执行，不因此而影响房屋的交接。

6、买受人在出卖人出示了主合同第十一条规定的证明文件并提供了《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》后，双方应办理房屋交接并签署房屋交接单。

7、如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除或变更主合同外，出卖人可据实予以延期交付房屋：

① 遭遇各种人力不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害及事件。

② 为遵守、配合政府的法规、政策的变化或因政府有关部门、有关机构的行为而导致的延误。

8、因买受人的原因造成逾期交房的，自出卖人取得《北京市建设工程竣工验收备案表》之日起至买受人实际接手之日止，买受人按日向出卖人支付总放款‰的违约金，逾期的物业费、供暖费等费用均由买受人承担。

第九条、买受人委托出卖人代为有偿办理产权转移登记，出卖人承诺在房屋交付使用后540日内取得该房屋的房屋所有权证书，但买受人须按出卖人规定的时间及要求提供相关材料及缴纳相关费用。非因出卖人原因，造成买受人未能按时取得该房屋的房屋所有权证书的，出卖人不承担逾期办理该证书的法律责任。

第十条、通知文件的送达

1、所有通知文件可用传真、特快专递、挂号邮件发出。买卖双方签订主合同时或事后书面通知的通讯地址（或代收人处）为送达地址，出卖人将通知文件送达至上述通讯地址即为有效送达。买卖双方任何一方的地址、电话、传真如有变化、应在该变化发生之日起10日内以书面形式通知对方。

2、任何以传真方式发出的通知文件，发出传真当日为送达日。以特快专递或挂号邮件发出的通知文件，寄出后的第三日（从寄出当日的次日开始计算）视为送达日，非因出卖人原因在邮寄途中发生延误的，出卖人不承担责任。

第十一条、权利限制及优先适用

1、出卖人于买受人于合同签字生效之前所作的宣传、广告、说明、承诺、证明或其他交易条件，无论是口头或书面形式，均应以写入主合同或补充协议的内容为准。

2、主合同及补充协议签字生效后，出卖人于买受人所作的确认、承诺、补充协议等均须由出卖人的法定代表人或委托代理人签章后方可生效，只有签字或盖章的书面文件不得作为买受人主张权利的依据。

3、本补充协议为主合同不可分割的组成部分，经双方签字盖章后与主合同同时生效。如补充协议约定的内容与主合同规定的内容不一致时，以本补充协议的约定为准。

4、本补充协议共 陆 页，一式 伍 份，与主合同具有同等法律效力。其中出卖人 壹 份、买受人 壹 份、房地局权属部门 壹 份、承办本合同项下房屋按揭贷款银行 贰 份（一次性付款方式的合同为一式 肆 份，其中买受人 贰 份）。

出卖人（签章）：买受人（签章）：

年月日年月日

签约地点：签约地点：

《商品房预售合同》补充协议 篇2

(一)开发商“一房二卖”

近年来,中国房地产市场十分繁荣,商品房预售成为开发商销售的重要手段,房价急剧上涨使得预售商品房中买受人的风险加大,买受人在与开发商签订预售合同之后,在房屋在建期间,不能够取得预售房屋的所有权,这期间房价上涨的趋势容易促使开发商将已经预售的商品房再次向他人出售,并且办理登记。虽然预购人可以向开发商请求赔偿,但是房价上涨的速度将会使得几年前的购房款不够几年之后购买同等条件的房产。一般而言,开发商与预购人依据私法自治原则签订商品房预售合同,合同双方依据合同的约定履行义务,在商品房建成之后,开发商将指定的商品房交付给买受人,在商品房尚未建成之前,双方办理不动产变动登记的条件尚未具备,此时该预售合同的双方关系仅是债权关系。由于房价波动剧烈,开发商可能在签订预售合同之后将该商品房再次卖与付出更高价款的第三人,并办理不动产变动的登记手续,此时由于物权优先于债权,已经办理登记的不动产物权优于预购人的债权请求权,第三人取得该房屋的所有权。在这样的情况下,预购人则不能够取得该房屋的所有权,虽然该预购人可以向开发商请求违约损害赔偿,但是《最高院关于审理商品房预售合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定,开发商向预购人支付不超过购房款一倍的赔偿款,而房价上涨的速度或许使买受人不能够以预计购房款和赔偿款另行购买商品房,另行购买预售的房屋仍旧需要付出等待房屋建造的时间,种种不利给预购人带来了不能弥补的损失。

(二)预购人与开发商的信息不对称

信息是交易过程中的重要部分,买受人通过所得知的信息能够了解合同相对方的履行情况和履行能力等内容。开发商或者开发企业作为控制商品房施工进程的一方,在关于房地产开发过程中的信息上有明显优势。在预售制度的安排下,交易双方的“标的物”(商品房)并不存在。消费者在一无实物可视,二无证据可查的条件下参与交易,一切都是由开发商说了算[1]。预购人虽然与开发商签订了平等主体的民事合同,但是实际上预购人是得到的信息与开发商极其不对称的弱者。信息不对称对买受人有直接的消极影响,买受人在支付部分甚至全部的购房款之后,合同是否履行、履行的进度、履行的质量等内容,大多均由开发商操控,加之商品房预售中,买受人众多且较为分散,很难抗衡开发商对于信息的操纵。

由于预购人与开发商的信息不对称,引发了市场风险和道德风险。开发商对房地产开发的相关信息向预购人隐瞒或欺诈的成本较低,开发商可能哄抬房价,获得高额利润,同时也违背了诚实信用原则,扰乱市场经济和秩序。商品房预售给买受人带来了许多风险,可见一项完备的制度以保障预购人的合法权益、维护市场经济的稳定发展则显得十分必要。

二、中国商品房预售合同登记备案的制度缺陷

(一)预购人并未成为预售合同备案制度的一方主体

商品房预售申请登记的主体是开发商,开发商必须在指定的期限内向指定的政府机关进行预售合同备案。但是该登记所牵涉的主体只有开发商和法律法规规定的房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门,虽然商品房预售登记备案也需要基于开发商与预购人的预售合同,但是预售合同登记备案制度没有赋予预购人申请登记备案的权利,而是体现为国家的行政力量对购房人的保护,更重要的是国家对商品房预售市场的经济监管。预购人并没有成为商品房预售合同备案制度的一方主体,并不能够在该制度中主张权利,该制度设计是由国家机关强行、主动介入该民事关系来保护预购人的利益。由于预购人并非该制度的一方主体,也因为该制度具有明显的行政性质,所以预购人一方在运用该制度维护自己的合法权益时是处于绝对的被动地位的,预购人对预售商品房的期待利益只能由行政机关主动介入和保护,登记备案的内容一般情况下不能够向相关利害关系人公开查阅。

(二)商品房预售合同登记备案制度缺乏体系性和完整性

目前中国关于商品房预售合同登记备案制度散见于部门规章、行政法规或司法解释中,内容杂乱,甚至是零星的、破碎的,尤其对其法律效力缺乏全面体系化的规定,致使在法律实践中难以适用[2]。首先,在预售合同登记备案时间的规定上,容易产生一定的风险。《城市商品房预售管理办法》规定:“商品房预售,开发企业应当与承购人签订商品房预售合同。开发企业应当自签订之日起30 天内,向房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理商品房预售合同登记备案手续。”30 天的时间跨度过长,开发商可能利用这一时限,消极履行义务。其次,制度设计的目的是防止开发商“一房二卖”,维护房屋买卖市场的秩序,但是由于经过登记备案之后的合同所具备的效力不明,效力的起算和终止时间不明,造成许多纠纷很难仅由预售合同登记备案这一制度得以解决。仅规定开发商向房地产管理部门和土地管理部门进行登记备案的强制性义务,不能得出该制度赋予了买受人物权的排他效力。另外,相关的法律法规也没有规定如果开发商不进行登记备案将承担怎样的法律后果。上述问题的存在,是商品房预售合同登记备案缺乏完整性和体系性的问题,是由规定该制度的法律法规层级较低、地方规章不统一等原因造成的。由于制度设计偏重于国家对经济的监管,导致该制度并未切实维护预购人的权益,预购人在运用该制度维权时,面临着不同程度的困难。

(三)预售合同登记备案不具有可诉性

对于预售合同登记备案是否具有可诉性,有的观点认为,预售合同登记备案的行为,从行为主体、职权要素和内容方面看,都具有具体行政行为的特征。但是《行政诉讼法》对于诉讼范围的规定表明,针对特定行政相对人作出的且对其实际权利、义务发生影响的具体行政行为才能够纳入行政诉讼的受案范围。预售合同登记备案制度是一项经济市场监管的行为,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第6 条规定:“当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。”预售合同的登记备案与预售合同的效力无关,也与预购人的权利或义务无关,则不能纳入行政诉讼的范围。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第6条规定,除当事人之间有约定,登记备案不影响合同的效力。很明显,登记备案缺乏预告登记所具有的确定力、执行力和拘束力,因此备案只是一种行政管理行为,而并非具体行政行为[3]。另外,关于登记错误的登记机关赔偿责任上,预售合同登记备案制度也存在立法空白。

(四)预售合同的公示效力不足

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第6 条规定:“当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。”商品房预售合同必须向相应的行政机关进行登记备案,但是登记备案并非商品房预售合同的生效要件。因此,预售合同是否进行登记备案,不影响合同效力,预售合同不一定能够具有公示效力而起到使买受人彰显权利,警示第三人的作用。

三、建议

商品房预售合同登记备案制度所依据的法律法规层级较低,法律法规对其内容作出的规定比较杂乱,所登记的内容究竟是合同,还是合同所载的权利,尚不明确。法律法规只规定了登记是预售人的义务并且要求预售人按照规定进行登记,没有规定登记备案之后承购人的权利是否具有物权效力。而且预售合同登记备案具有明显的行政性,没有可诉性,使得预购人在发现登记备案错误的情况下不能寄希望于将登记机关作为行政诉讼的被告而获得赔偿。

论商品房预售合同的若干问题 篇3

[关键词]商品房预售合同;本合同;瑕疵担保责任

商品房出售分为现售和预售。根据《城市商品房预售管理办法》规定,商品房预售是指房地产开发企业将正在建设的房屋预先出售给承购人,由承购人支付定金或房屋价款的行为。由此可知,商品房预售合同是指商品房预售方和预购方双方约定,预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方,预购方向预售方交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。

一、商品房预售合同的性质

商品房预售合同是以建造中的房屋为标的物的,属于买卖合同的一种,但商品房预售合同与一般买卖合同又有所不同,如:第一,预售的标的物是尚未建成的房屋;第二,依照合同由承购人支付房价款,承购人取得的是将来的房屋使用权;第三,预售商品房实际交付之前预购人可以依法转让给第三人;第四,从合同成立到标的物交付需要较长的周期[1]。因而,理论上对于商品房预售合同性质的认识,还存在着许多不同的意见。

在合同法中,合同有预约合同与本合同之分,它们是根据订立合同是否有事先约定的关系来划分的。预约合同是当事人约定将来订立一定合同的合同,简称预约;本合同是为了履行预约合同而订立的合同。预约合同与本合同具有不同的性质和法律效力,二者不能混淆。预约合同当事人的义务是订立本合同,所以,当事人一方只能请求对方订立合同,而不能依预约的本合同内容请求对方履行。那么,商品房预售合同是否为预约合同呢?对此,学者们的看法并不一致。有的学者认为,商品房的预售是预约交易行为,商品房预售合同即商品房交易预约合同。本人认为,因为商品房预售合同在成立之时;房屋并不存在或尚未建成,所以带有“预售”的字样,但商品房预售合同绝不是预约合同。因为:在商品房预售合同中,预售方与预购方关于房屋的坐落与面积、价款的交付方式与期限、房屋的交付期限、房屋的质量、违约责任等都有明确的规定,双方无须将来另行订立一个房屋买卖合同,即可以按照商品房预售合同的规定直接履行,并办理房屋产权过户登记手续,达到双方的交易目的。当然,我们并不否定在商品房销售过程中,双方当事人不能订立预约合同,而只是想明确商品房预售合同本身不是预约合同。

明确商品房预售合同不是预约合同,在实践中具有重要意义。因为如果将商品房预售合同看成是预约合同,那么,一方面,预售方与预购方必须在将来再订立一个商品房买卖合同;另一方面,在一方当事人违反商品房预售合同时,对方只能要求其承担不订立合同的责任,而不能要求其承担违反合同的违约责任。可见,上述情况对商品房预售合同的双方当事人而言,都是不利的,也不利于解决商品房预售合同纠纷。

二、房屋瑕疵担保制度建立的必要性

(一)房屋瑕疵的概念

关于瑕疵的概念以及判断标准,在各国的立法上也有很大的不同。台湾著名学者王泽鉴先生认为,物之瑕疵系就物的“应有状态”和“实际状态”加以比较,而其实际状态有不利于买受人的差异而言。如桶有漏洞,不能蓄水。王泽鉴先生认为,关于瑕疵的判断应采用主观说,依照买卖契约的目的加以认定。在2002年1月1日实行的德国债法现代化法中,并没有直接给瑕疵下定义,而是通过对无瑕疵的描述以达到对瑕疵的间接说明,它明确了在判断物的瑕疵时出卖人和买受人之间就买卖物性质进行单独约定的优先地位,即带有主观色彩的约定性质成为衡量不存在物的瑕疵的首要考虑因素。仅当双方没有就买卖物的性质进行约定时,才用合同约定的用途、通常用途、买受人可以期待的性质等因素来进行衡量。这体现了新法{1}倾向于对消费者进行保护的立法精神。因为一旦就买卖物是否存在瑕疵发生争议,最直接也是最有效的证据就是双方之间的约定。将单独约定作为衡量物的瑕疵的首要因素,降低了作为买受人的一般消费者的举证难度。从另一方面而言,它考虑到了个案具体情况的丰富性,体现了私法自治原则。

商品房作为一种不动产,其预售合同中关于瑕疵之规定也有不同与其他物之瑕疵。商品房的瑕疵不仅仅包含房屋的实体瑕疵,还包含房屋的权利瑕疵,例如开发商为房地产设抵押,以换取银行之贷款,而在房屋转移之后,开发商因不能偿还贷款,从而导致银行行使抵押权,使买受人处于有房无地的尴尬境地,買受人的利益保障大大降低。预购人签订商品房预售合同是为了取得房屋的产权,满足日常生活起居之需要,以达到安居乐业之目的,因此,在商品房预售合同中,不仅要标明房屋的面积、质量标准等实体要求,还应在合同中限制开发商设置抵押权,以确保自己的利益不受侵害[2]。

(二)商品房瑕疵担保责任的两级制 :

物之瑕疵担保,系物之出卖人,就其买卖标的物的本身所存在的瑕疵,对于买受人应负担的担保责任,其旨意在维持交易的对等价值以及诚实信用。在一般的商品房预售合同中,若房屋瑕疵确实存在,买受人可以解除合同、降低价金或者请求损害赔偿。其缺陷在于忽视了大多数情况下买受人订立合同的利益所在。买受人订立商品房预售合同旨在获得他所期待的使用价值或者某种性质,当存在瑕疵时,他更希望的是获得不存在缺陷的买卖物以实现他的期待而非通过其他方式获得救济。相比之下,新法更加尊重买受人订立合同的初衷,将买受人的权利分为两级,在存在瑕疵的情况下,买受人先向出卖人主张继续履行以获得没有瑕疵的买卖物,在主张继续履行请求权未果时方得解除合同、降低价金或请求损害赔偿以替代给付。然而买受人却不能像以前一样立即解除合同从而使自己摆脱合同义务,而是原则上必须给予出卖人继续履行的机会。假使不实行两级的瑕疵担保责任,即将继续履行、解除合同、降低价金和请求损害赔偿作为平等的对买受人的救济手段,似乎能够给予买受人更多的选择自由,更利于买受人利益的保护。然而“法律的重要作用之一乃是调整和调和种种相互冲突的利益”[3],买卖合同法除了要保护买受人的利益之外,同样要兼顾出卖人利益的实现与保护。

两级制的设立恰恰体现了出卖人和买受人之间的利益平衡。假如不实行两级制,出卖人将因存在瑕疵而面临买受人轻易解除合同、价金降低或承担损害赔偿的不利。民法的作用之一即在于促成交易,而非使可达成的交易破灭。因此,赋予买受人继续履行请求权的优先地位能够使出卖人和买受人双方遵守“合同忠诚原则”尽力履行合同义务,在买受人的利益得以保全、实现的情况下,使出卖人也能够享受到合同利益,免于遭受其他不利。这样的解决方式更符合公平正义的理念。

(三)出卖人承担瑕疵担保责任的条件

首先,权利瑕疵必须是在买卖合同成立时就存在,即权利瑕疵应当发生于买卖合同成立之前,并且在合同成立时该权利瑕疵仍然存在。如果第三人在买卖合同成立之后才发生对买卖标的的权利,则出卖人对买受人承担的是违约责任而不是权利瑕疵担保责任。

其次,买受人在订立合同时不知道并且也不应当知道买受人对标的享有的权利存在瑕疵。根据合同法的规定,买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的,出卖人不承担权利瑕疵担保责任。

第三,第三人已经向买受人主张权利。虽然合同标的存在买受人不知道的权利瑕疵,但是对合同标的享有权利的第三人没有向买受人主张权利或者第三人的权利已经自动放弃或者因法定事由而丧失,则买受人的权利实际上没有受到侵害,所以出卖人不承担权利瑕疵担保责任。

当第三人向买受人主张权利时,买受人可以请求出卖人承担责任。出卖人承担责任的方式主要有以下几种:1.继续实际履行合同。因买卖合同标的的权利瑕疵致使买受人取得的标的被第三人依法取得后,买受人可以要求出卖人重新提供出卖物,因此而引起的合同履行期限延误的,出卖人应当依照合同及法律的规定承担迟延履行合同的责任。2.解除合同。当出卖人实际不能履行或者买受人认为没有必要履行合同时,买受人可以主张解除合同,出卖人应当承担合同不能履行的责任。3.赔偿损失。如果因第三人主张权利给买受人造成损失时,出卖人应当赔偿。4.支付违约金。需要指出的是,此处所指违约金仅限于有关权利瑕疵的违约金,如果买卖合同中没有关于权利瑕疵的违约金的约定,买受人则不能主张。

总之,商品房预售合同的相关规定已经建立,然而关于预告登记以及瑕疵担保的问题,却出现了法律法规的缺位,现今主要依靠一些部门规章和地方性法规进行调整。商品房预售合同行为是符合市场经济的运行规则的,并将会继续发展下去,然而这种行为并不是不需要任何的限制,靠市场自身就能调整好的[4]。所以建议有关立法部门尽快制定这方面的法律规定,使这种行为有法可依,避免恶意的投机行为,建立健全预告登记制度和瑕疵担保制度,这对我国房地产市场的健康稳定发展和维护社会稳定无疑具有重要的意义。

[注释]

{1}此处的新法指2002年1月1日实行的德国债法现代化法。

[参考文献]

[1]郭东海,李云飞.商品房预售中的法律问题.河北企业,2007,(1):61.

[2] 吴舒昕.论商品房预售合同的效力.建筑管理现代化,2004-05.

[3]博登海默.法理学——法哲学及其方法.邓正来译.华夏出版社,1987.383.

《商品房买卖合同》补充协议 篇4

《商品房买卖合同》补充协议

出卖人（甲方）：绵阳天添置业有限公司

买受人（乙方）：

买受人决定购买出卖人开发的“未来城”商品房中的____【幢】____【单元】____【楼层】____【号】房屋，且买卖双方已签订《商品房买卖合同》，为进一步明确双方的权利义务关系，特作如下补充约定。

第一条对付款方式及时间的补充约定：

买受人采用第种方式及期限支付购房款：

1、对一次性支付购房款的约定：

买受人须于签订《商品房买卖合同》当日付清全部购房款。

2、对以按揭贷款或公积金管理机构借款方式支付购房款的约定：

（1）买受人须于签订《商品房买卖合同》当日向出卖人付清总房款% 的首付款，即￥元（大写：人民币佰拾万仟佰拾元整），其余价款由买受人向申请按揭贷款或住房公积管理机构借款支付。

（2）若因买受人自身原因或政策规定需提高按揭首付款比例，买受人应在 1

接到出卖人通知的30日内补至银行规定比例；否则视为逾期付款，经出卖人催告后，买受人仍不按期履行义务的，按双方签订的《商品房买卖合同》第九条相关约定处理。

（3）若因买受人自身原因不能采用向银行按揭贷款或公积金管理机构借款作为付款方式，买受人应在接到出卖人通知的30日内向出卖人付清全部购房款的余额部分，否则视为逾期付款，按双方签订的《商品房买卖合同》第九条相关约定处理。

3、对付款时间的约定：

买受人须按本补充协议约定的付款期限和金额向出卖人支付购房款。以银行汇款方式支付的，汇款到达出卖人账户之日为付款日；以银行票据（支票、汇票、本票）方式支付的，银行票据所载款项到达出卖人指定账户之日为付款日；以现金方式支付的，以出卖人收到现金之日为付款日。因买受人支付房款而发生的银行手续费用及其他费用由买受人自行承担。

4、买受人须于双方签订的《商品房买卖合同》生效之日起7日内，向出卖人提供办理银行贷款（包括公积金贷款）所需真实、有效、齐备的相关资料，否则，视为买受人违约；逾期在15日（含第15日）以内，每逾期1天，买受人按应付首付款万分之1向出卖人支付违约金，合同继续履行；逾期超过30日（不含第30日），经出卖人催告后，买受人仍不按期履行义务的，出卖人有权单方面解除双方签订的《商品房买卖合同》及相关协议，合同项下的商品房由出卖人另行出售，并由买受人按《商品房买卖合同》第九条的约定承担违约责任。买受人已支付的购房款，扣除相关费用后若有余款，退付给买受人。

5、出卖人为买受人的银行贷款提供了保证，如果买受人未按期偿还银行贷款本息，导致银行追究出卖人保证责任的，出卖人在承担保证责任后，有权向买

受人追偿。买受人应将出卖人代其向银行支付的贷款本息偿还给出卖人，并从出卖人代付之日起至买受人还清出卖人代付款之日止，按出卖人所代付本息总额每日万分之 2向出卖人支付逾期付款违约金。

第二条对商品房交付的补充约定

1、买卖双方应当依照双方签订的《商品房买卖合同》和补充协议的约定履行义务，行使权利，承担责任。

2、买受人接收其所购商品房的前提为：

买受人在接房前需按合同约定付清全部购房款及相关费用，否则出卖人可以拒绝买受人提出的交房请求，出卖人不承担逾期交房责任。

3、出卖人交房应采取电话联系、书信邮寄、指定地址送达、公告等方式通知买受人，若买受人电话变更、停机、关机、通讯故障及地址变化等原因而又未及时告之出卖人新的联系方式，致使出卖人通知不到或无法通知，交房时间即为出卖人通知确定的时间，出卖人不承担逾期交房的责任。

4、双方约定出卖人在交房期限内，如出卖人违约，则按照《商品房买卖合同》约定承担违约责任，如果由于不可抗力或政策原因导致工程延期，出卖人的交房期限可顺延。

第三条其他约定

1、对房屋装修和使用的约定

（1）买受人在房屋装修和使用过程中，严禁改动主体结构的任何部位，如擅自改动或损坏，应承担由此造成的一切后果并赔偿损失。

（2）买受人所购房屋因装修或使用造成渗漏或其他问题，影响其他住户的，买受人必须恢复原状，并赔偿由此造成的全部损失。

（3）买受人擅自改变该商品房的结构和使用功能的，出卖人和物业服务企

业或利害关系人有权要求买受人排除妨害、消除危险、恢复原状、赔偿损失。

（4）出卖人、买受人均应按《商品房使用说明书》、《商品房质量保证书》和相关法律、法规及规章的规定依法行使权利、履行义务、承担责任。

2、特别约定

（1）该商品房所在小区规划用于停放汽车的车库（位），出卖人可以采取出售或者出租等方式处置。

（2）买受人无偿使用的公共设施、设备的维修维护由全体业主承担。

（3）在签订《商品房买卖合同》时，出卖人对该商品房的建筑、日照、采光及环境已全面告知，买受人已全面了解并自愿购买该商品房。

以上补充条款是《商品房买卖合同》的组成部分，与《商品房买卖合同》具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：乙方（签字）：

法定代表人（签章）：共有人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

联系电话：26911112690506联系电话:

邮政编码：621000

《商品房买卖合同》补充协议 篇5

（样本）

出卖人：大庆油田房地产开发有限责任公司

买受人：李四

出卖人和买受人就购买房屋所签之《商品房买卖合同》达成如下补充条款。

1、关于《商品房买卖合同》中第六条“付款方式及期限”。买受人付款方式为

（1）买受人选择一次性付款（提取公积金），若在×年×月×日之前未办理提取公积金手续，买受人于×年×月×日前以现金方式补齐房款，否则出卖人有权重新处置该房屋。

（2）买受人选择贷款方式购房，买受人应出具由公证部门公证委托书（公证费用由买受人承担），委托出卖人办理权证及抵押事宜，同时交纳办证费用×元，待办理完权证及抵押等相关手续后，出卖人将办理过程中发生费用的发票或收据及剩余款项退还买受人（不含利息）。

若买受人未提供委托书并交纳办证费用，则不能采取贷款方式购房，应在×年×月×日之前补齐房款，否则出卖人有权重新处置该房屋。在买受人未把房款付清前，不予办理交房手续，在此期间发生的采暖费、物业管理费等费用，及发生的一切非房屋自身质量问题，由买受人负责。

买受人（未）提取公积金×元，若在×年×月×日之前未办理提取公积金手续，买受人于×年×月×日前以现金方式补齐房款，否则出卖人有权重新处置该房屋。

2、关于《商品房买卖合同》中第九条“出卖人逾期交房的违约责任”。

出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，买受人不退房，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之零点一的违约金，合同继续履行。

3、关于《商品房买卖合同》中第十一条“交接”。

由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：视为出卖人已按期向买受人交付房屋，自通知交付之日起，与该商品房有关的风险也随之转移，并由买受人承担该商品房而发生的物业管理费等费用；保修期自出卖人书面通知中的规定日期开始计算；自出卖人书面通知中规定日期至买受人接受房屋期间，在保修期内发生的一切非房屋自身质量问题，由买受人负责。

4、关于《商品房买卖合同》中第十五条“关于产权登记的约定”。

如因出卖人的原因，买受人不能在规定的期限内取得房地产权属证书的，双方同意买受人不退房，出卖人在《商品房买卖合同》第十五条规定期限后的180天之内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。

因买受人的原因，造成该商品房未及时办理产权或发生债务纠纷的，与出卖人无关，因此产生的费用和责任，由买受人承担。

买受人办理房地产权证的一切费用由买受人承担，具体收费标准与出卖人无关。

5、关于《商品房买卖合同》中第十八条。

买受人不得擅自搭建与该商品房相连的建筑物、构筑物等附属设施，否则产生的一切后果由买受人承担。

6、本协议作为买受人购买 房屋所签《商品房买卖合同》的补充协议，与其具有同等法律效力。

出卖人：大庆油田房地产开发有限责任公司

年月日

买受人：

《商品房预售合同》补充协议 篇6

1、买受人应在办理该商品房交付手续时与出卖人签订面积及房款差异结算协议，并结清相关房款。

2、按揭贷款：买受人于合同签订后5日内将贷款相关资料提供齐全（具体资料内容以贷款银行确定的为准），买受人向银行申请个人按揭贷款的成数及年限以银行最终批准为准；如银行批准的贷款额度与买受人申请的额度不一致，则两者之间的差额作为买受人应当以自有资金支付的首付款，由买受人在银行批准贷款额度确定之日起5日内向出卖人一次性付清；因国家政策或买受人原因导致银行拒绝办理按揭贷款的，买受人应当将购房余款自银行拒绝贷款之日起5日内一次性交付给出卖人，否则视为违约；买受人延迟支付上述款项的：逾期在30日内（含30日）的，应每日按购房总价款的万分之一向出卖人支付违约金；逾期超过30日的，出卖人有权解除合同，买受人按照所购商品房总房价款的20%向出卖人支付违约金。

3、在出卖人保证期限内，如因买受人未按时偿还银行贷款导致出卖人承担担保责任，出卖人有权解除本合同，买受人无条件协助出卖人撤销房产部门备案合同及撤案手续，出卖人将该房屋另行出售，买受人需向出卖人支付所承担担保责任的费用及所购商品房总房价款20%的违约金。买受人应在出卖人发出解除合同通知后向出卖人腾退该商品房，买受人已经装修的部分无偿归出卖人所有，出卖人不予以补偿。

4、买受人应当承担按照相关规定应由买受人支付的各项费用。

5、在合同约定的商品房交付时间之前，出卖人应以电话通知/登报通知买受人办理交付手续。届时，买受人未收到交付通知的，以本合同约定的时间为交付时间，以房屋所在地为交付地点。

6、双方当事人之间的通讯联络以商品房买卖合同所载明的电话、通信地址为准，双方保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责。一方联络方式如有变更，应在变更后五日内书面通知对方。

7、本补充协议与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。

出卖人（签章）：买受人（签章）：

商品房买卖合同补充协议分栏1 篇7

一,本合同履行过程中，遇到重大事项的通知(如交房通知办证过程中的通知等)，出卖人均以《平凉日报》刊登公告为送达时间，电话通知为辅。

二、如买受人未按出卖人上述通知办理相关手续，由此造成的违约责任，出卖人不予承担。

三、出卖人在办理房产证过程中，需由买受人承担的契税（暂征收标准为1.5%），买受人应在本商品房交付使用前一次性缴纳，否则，出卖人不再给买受人办理房产证。由此造成房产证的逾期办理责任，出卖人不予承担。

四、根据建设部、财政部颁布的《住宅专项维修资金管理办法》规定，买受人在入住前需按售价的2%缴纳公共维修基金，否则，出卖人不再继续给买受人办理房产证，由此造成房产证的逾期办理责任，出卖人不予承担。

五、买受方接受该商品房时，应向出卖方交付装修保证金，在该商品房交工验收后的两个月之内铺贴完地板砖的，装修保证金按每平米10元收取，否则按5000元收取。严禁买受人改变原建筑结构（包括梁、板、柱、墙）及使用性质，否则后果自负。在装修过程中，不得拆除、改变原水暖电等设备管线，自行处理装修垃圾；装修完工后，经物业管理单位检查，如有违章装修或造成自身及他人房屋渗、漏、堵、损坏等情况，按损失大小赔偿。赔偿费从装修保证金中扣除，长退短补；如经核实无违章装修行为，应在装修完工后立即退还装修保证金。

六、为保护楼屋面，任何人不得随意上楼屋面，需要架设太阳能的住户由物业管理公司统一管理架设，住户不能擅自架设太阳能。每幢楼由一家太阳能热水器供应商确保屋顶并缴纳押金后方可架设，费用另行计算。

七、若买受人在中途变卖自己的商品房，或者变更房屋所有人姓名，因出卖人已向主管部门登记而无法受理，出卖人与买受人之间的合同关系不能改变，并承担相关责任，只有买受人通过房产管理部门办理了相关过产手续，出卖人方可认可，并提供物业服务。

八、房屋交工之日起，物业公司就开始物业管理，买受人必须遵守各项物业管理条例，产生的物业管理费，收费标准按照物业部门核定的标准收取。按有关规定，未入住（含未领取钥匙的）同样承担物业费。

九、小区的地下车库、幼儿园，等配套设施的所有权属出卖人所有。

《商品房买卖合同》补充条款

一,本合同履行过程中，遇到重大事项的通知(如交房通知办证过程中的通知等)，出卖人均以《平凉日报》刊登公告为送达时间，电话通知为辅。

二、如买受人未按出卖人上述通知办理相关手续，由此造成的违约责任，出卖人不予承担。

三、出卖人在办理房产证过程中，需由买受人承担的契税（暂征收标准为1.5%），买受人应在本商品房交付使用前一次性缴纳，否则，出卖人不再给买受人办理房产证。由此造成房产证的逾期办理责任，出卖人不予承担。

四、根据建设部、财政部颁布的《住宅专项维修资金管理办法》规定，买受人在入住前需按售价的2%缴纳公共维修基金，否则，出卖人不再继续给买受人办理房产证，由此造成房产证的逾期办理责任，出卖人不予承担。

五、买受方接受该商品房时，应向出卖方交付装修保证金，在该商品房交工验收后的两个月之内铺贴完地板砖的，装修保证金按每平米10元收取，否则按5000元收取。严禁买受人改变原建筑结构（包括梁、板、柱、墙）及使用性质，否则后果自负。在装修过程中，不得拆除、改变原水暖电等设备管线，自行处理装修垃圾；装修完工后，经物业管理单位检查，如有违章装修或造成自身及他人房屋渗、漏、堵、损坏等情况，按损失大小赔偿。赔偿费从装修保证金中扣除，长退短补；如经核实无违章装修行为，应在装修完工后立即退还装修保证金。

六、为保护楼屋面，任何人不得随意上楼屋面，需要架设太阳能的住户由物业管理公司统一管理架设，住户不能擅自架设太阳能。每幢楼由一家太阳能热水器供应商确保屋顶并缴纳押金后方可架设，费用另行计算。

七、若买受人在中途变卖自己的商品房，或者变更房屋所有人姓名，因出卖人已向主管部门登记而无法受理，出卖人与买受人之间的合同关系不能改变，并承担相关责任，只有买受人通过房产管理部门办理了相关过产手续，出卖人方可认可，并提供物业服务。

八、房屋交工之日起，物业公司就开始物业管理，买受人必须遵守各项物业管理条例，产生的物业管理费，收费标准按照物业部门核定的标准收取。按有关规定，未入住（含未领取钥匙的）同样承担物业费。

商品混凝土买卖合同补充协议 篇8

甲方（买方）：

乙方（卖方）：鉴于甲、乙双方签订的“商品混凝土买卖合同”内容。经双方协商，达成如下补充协议：

第一条：“买卖合同”中第一条第2项各强度等级混凝土每方单价为固定价，不论是泵送，还是一级配均不调整单价。

第二条：在混凝土生产前，乙方应向甲方提供混凝土配合比，供甲方审查。

第三条：“买卖合同”第七条中：施工场地，乙方应在混凝土浇筑前对施工场地实地查看，向甲方提出整改要求；如果甲方未能有效改进，造成的人身伤害、财产损失、由甲方承担赔偿责任。因乙方人员操作不当，造成的人身伤害及财产损失由乙方承担。

第四条：“买卖合同”第十条中：一个批次抽查出一车或数车混凝土的数量不足的，均按不足量比例结算。

第五条：“买卖合同”底十四条中：在施工场地发生的人身伤害、财产损失、由双方查清事实，分清责任后处理。

第六条：由于乙方原因不能及时蒋砼送至施工现场，导致工期延误，甲方有权使用其他砼站的商砼，造成一切后果乙方自负。

第七条本协议一式四份，双方签字，盖章后生效，具有同等法律效力，甲方持两份，乙方持两份。

甲方（签章）：乙方（签章）：

地址：地址：阿克苏市314国道1012公里处

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行：帐号：帐号：

电话：电话：

商品房预售合同 篇9

第一条

甲方通过土地使用权出让/转让/划拨方式取得 区/县____________________地块土地使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证，证书号 为：______________， 土地面积为：___________________，土地用途为”_______________。 甲方经批准，在该地块上投资建造《___________________》(暂定名/现定名)商品房，主体寻址建筑 结构为_________结构; 建筑物地上层数为_________层，地下层数为______层。

第二条

乙方向甲方购买______路______《_____________》__幢 (号__层__室(以下简称该房屋)，政府批准的规划用途为__________。

据甲方暂测该房屋建筑面积为_________平方米，其中套内建筑面积为_________平方米、公用分摊建筑面积为___平方米。该房屋建筑层高为_____米。

第三条

乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价为人民币___________________元。 (大写)：___________________。

第四条

乙方购买该房屋的总房价款(含附件三中装修、设备价格)是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测不一致的原因外，不再作变动。

第五条

在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：

1、按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补;

2、甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+_________%(包括_____%)，不向乙方收取超过部分的房价款;甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过-____%(包括-______%)，乙方有权单方面解除本合同。乙方行使单方解除权时，必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。

第六条

签订本合同时，该房屋建设工程建设到___________________。乙方应当按本合同约定时间如期 足额将房价款解入甲方的预售款监管帐户(预售款监管机构：___________________、帐户名称： ___________________、帐号：___________________)。预售款按政府规定监管使用。

第七条

乙方如未按本合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之_____计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过______天后，甲方有权选择下列第_______种方案追究乙方责任：

第八条

签订本合同后，甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计(见附件二)，确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起____天内与乙方签订本合同变更协议。

第九条

甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局，乙方有权要求甲方恢复，如不能恢复的，甲方应当向乙方支付总房价款的____%违约金。

第十条

该房屋的交付必须符合下列第_____种方案所列条件：

商品房预售合同(商铺) 篇10

甲方（出卖人）：

乙方（买受人）：

出卖人取得坐落于华亭县安口镇东大街原五金公司旧址的土地所有权和使用权，出卖人经批准在上述地块上建设的商品房项目景园小区商业住宅楼两栋。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议：

一、订购房号

乙方订购位于华亭县安口镇东大街景园小区1#楼沿街商铺 号（由西向东）。

二、产权范围

室内至天棚面，下至地平面，前后以外墙皮，房与房之间以隔墙中心线为界，室内设施均归乙方维护使用。

三、预售面积

预售商铺面积为平方米（套内建筑面积与公摊面积之和）。

四、预售总房价

商铺每平米售价元，预售总房价拾万仟佰拾元。

五、付款方式

买受人采取下列第 ____ 种方式付款。

1、一次性付款

本合同签订之日付清100%房款，至年月日前缴清，享受%优惠，即总房价拾万仟佰拾元。

2、分期付款

本合同签订之日首付%房款，即拾万仟佰拾元，至年月日主体封顶时再缴%房款，即拾万仟佰拾元，余款在甲方交房之前一次性付清。

3、贷款方式付款

买受人可以首期支付购房总价款的_____％，其余价款可以向___________银行或住房公积金管理机构借款支付。

六、交房时间

若无特殊情况，甲方须将乙方订购楼房于日前交付。

七、产权登记

房屋交接后，甲方负责开具税务发票，并签订国家统一《商品房买卖合同》乙方持税务发票、合同及业主有限身份证件在规定期限内到华亭县产权处办理产权登记手续。

八、双方责任

（一）、甲方责任

1、工程建设必须符合国家质量标准，并经政府质检部门验收合格。

2、一句国家规定，承担保修期内工程的各县保修事宜，但由于不可抗拒力因素或其他非甲方原因造成的损失，维修费用乙方自理。

（二）、乙方责任

1、严格履行合同约定的房款交付时间和款额，如逾期十日以上或欠额20%以上，甲方视其为自行退房，并有权另行出售。

2、合同生效后，乙方要求退房时，必须承担本合同第四条约定的交款15%的违约金。

3、在自己的产权范围享有合法自主权，但装修施工必须在物业公司监督下进行，不得私自改变房屋结构或影响梁、住、墙、板质量，或破坏整体、部分结构的施工。

4、购买营业房的业主，必须遵循甲方规定的经营范围内及定位功能，服从管理，合法经营，否则，甲方有权终止该营业房买卖合同。

九、本合同未尽事宜，双方另行商定，增订条款及附件按订购合同补充说明办理，与本合同等法律效力。

十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章之日起

生效。

甲方（出卖人）：乙方（买受人）：

甲方代理人 ：乙方代理人：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

新建商品房预售资金监管协议 篇11

甲方（监管银行）： 地址： 乙方（预售人）： 地址：

为加

坐落位置：，土地证证号：

账户开户银行，账户名称，账号。

第三条 预售人的监管资金使用计划：

第四条 本协议所称商品房预售资金，是指预售人预售商品房时，由承购人按合同约定支付的购房款（包括定金、首付款、购房贷款以及其他

第六条 预售人申请商品房预售许可前，应当选择监管银行，按幢或者多幢开设新建商品房预售资金监管专用账户（以下简称“监管账户”），并同监管银行签订新建商品房预售资金监管协议。

未设立监管账户的监管项目，监管部门不得办理商品房预售合同登记备案。

第七条 监管项目预售过程中，预售人不得变更监管银行。，及时将资金支付给项目工程建设相关单位。

第十五条 监管项目办理房屋所有权初始登记后，预售人凭相关证明材料向监管银行申请注销监管账户，监管银行按照有关规定在2个工作日内办理账户注销手续。

预售人应

资金申请资格，向甲方申请拨付资金，造成预售资金被挪用的，应当对由此给甲方造成的一切损失承担赔偿责任。

第十七条 争议解决方式

本协议在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列第 项处理：

（一）向有管辖权的人民法院起诉。

（二）向 仲裁委员会申请仲裁。第十八条 协议的终止

本协议项下监管项目办理房屋所有权初始登记后，根据房地产行政主管部门出具的相关证明和乙方提出的资金账户撤销申请，经协议双方一致书面同意，资金账户内的商品房预售资金方可解除监管，同时本协议终止。乙方应当及时将预售资金监管撤销情况报当地房地产行政主管部门备案。第十九条 本协议未尽事宜，协议双方可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第二十条 本协议一式 份，由甲、乙双方各执一份，同时报监管项目所在地房地产行政主管部门备案。

第二十一条 本协议自双方签字盖章之日起生效。

商品房预售款监管协议详细范本 篇12

编号：

字市房地产管理所监制

号

商品房预售款监管协议

甲方（监管银行）： 营业执照注册号： 法定代表人：

联系电话： 邮政编码:

乙方（开发企业）： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人：

联系电话： 邮政编码：

根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》、建设部《城市商品房预售管理办法》和《商品房销售管理办法》及《XX省商品房预售款监管办法》等有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公开的原则，经双方友好协商达成如下协议：

第一条 监管项目

（一）乙方以 方式取得位于，土地证编号为 的地块的土地使用权。

（二）该地块土地面积为平方米，规划用途为，土地使用年限为。该地块土地面积为平方米，规划用途为，土地使用年限为。

（三）在上述地块建设商品房项目名称，建设工程规划许可证

，建设用地规划许可证号。

第二条 商品房预售款监管方式

为加强商品房预售款的监督和管理，确保商品房预售款的专款专用，以保障房地产开发项目的如期完工，同时保护购房者的合法权益，甲方对乙方开发销售的上述项目商品房预售款收存、拨付及使用进行管理。

（一）乙方在该项目办理《商品房预售许可证》前，需到甲方开立项目商品房预售款监管专户。

（二）乙方销售该项目的商品房预售款（含购房人按合同约定预先支付的定金、首付款、一次性付款及包括预售商品房按揭贷款在内的后续付款等预售房款）必须全部存入在甲方开立的预售款监管专户中：户名

、开户行、账号。

（三）乙方预售商品房，在签订《商品房买卖合同》后10日内必须向甲方提交商品房预售款报表，在报表中必须列 明所签订《 商品房买卖合同 》的预售总合同款及目前已存入预售款监管专户商品房预售款额。

（四）乙方在甲方开设有贷款专户的，在其所监管的预售项目工程竣工验收备案前，未经大理市住房和城乡建设局同意，不允许使用商品房预售款监管专户内的资金用于偿还贷款。

第三条 商品房预售款项监管内容

（一）甲方办理开设商品房预售款专用账户业务时，要求乙方提供如下材料进行登记：开发企业营业执照、资质证书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。

（二）甲、乙双方在签订协议时，乙方向甲方提供项目投资计划、施工计划、用款计划、施工合同书、工程施工项目监理报告和商品房预（销）售登记总表等项目资料。

（三）甲方对乙方的商品房预售款监管的范围为：项目工程竣工验收备案前商品房预售款（含购房人按合同约定预先支付的定金、首付款、一次性付款及包括预售商品房按揭贷款在内的后续付款等预售房款）的收存、拨付及使用。

（四）乙方在甲方设立项目专户资金必须专款专用，预售款在项目竣工前，只能用于本项目的建设投资，其中包括购买建筑材料设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费，不得挪作他用。

（五）甲方对乙方项目专户资金具有监控权，使用专户资金须经甲方专管员审核确认与该项目实际完成工作量及约定付款计划相符并签批后方可支取。对符合条件的开支项目，甲方要予以及时审批支付，不得无故拖办。

第四条 商品房预售资金监管有效时限从本协议签订时起该开发项目预售的第一笔房款起至预售款专用账户注销时止。

第五条 商品房预售款监管所需资料。

（一）乙方支用土建、施工工程款时，需提供有施工单位付款申请，监理公司同意支付意见，乙方支款凭证等附件，甲方才能支付。

（二）乙方支用购建材或设备款时，在施工合同（或补充协议）中要有乙方采购材料的条款，并需提供与工程进度实用数相符的采购材料清单，乙方支款凭证等附件，甲方才能支付。

（三）乙方使用销售费用、管理费用、报建费及缴纳税费时，支款凭证中收款单位及用途必须与预售项目所支费用内容相符。

（四）首次拨款后，每次申请拨款时还应提交上一次申请用款事项的相关支付财务票据。

第六条 双方责任事项

（一）乙方应将预售款（含购房人按合同约定预先支付 的定金、首付款、一次性付款及包括预售商品房按揭贷款在内的后续付款等预售房款）全额存入监管账户。

（二）乙方积极配合甲方对本协议项目的预售款回笼和使用情况、施工现场工程进度情况的调查了解及监督，每月定期向甲方提供项目工程实际进度情况，最新投资计划情况；向甲方提供《商品房预（销）售登记总表》预售款收款凭证、预售款收支明细帐、银行帐等财务资料，并向甲方提供现场审查有关资料的便利，同时，乙方授权甲方有权将上述资料根据大理市住房和城乡建设局的要求提供该局监督检查或备案。

（三）乙方在办理商品房预售许可证时，甲方应为其公司向大理市住房和城乡建设局如实出具前次预售款监管情况证明（收支账款说明）。

（四）乙方在办理预售商品房买卖合同备案时，如需要甲方配合出具相关存款证明，甲方应在核实预售款确已存入监管专户中后，应给予积极配合。

（五）乙方未将全部预售款存入监管账户的，甲方有权提请大理市住房和城乡建设局对乙方采取相应的行政查处措施，同时在乙方将全部预售款存入监管账户前，甲方有权停止乙方对于监管账户中已有资金的一切支取行为。

（六）乙方如出现有向甲方提供虚假支款证明套取专户资金等情况，甲方有权提请大理市住房和城乡建设局对乙方 采取相应的行政查处措施，乙方应当立即自筹资金返还套取的资金，在所套取的资金未返还前，甲方有权停止乙方对于监管账户中已有资金的一切支取行为。

（七）项目竣工验收备案合格，交付使用后，乙方向甲方申请注销监管账户，在办理结算手续后，甲方注销其预售款专用账户。

第七条 本协议未尽事项，以《XX省商品房预售款监管办法》的规定为准。

第八条 本协议一式三份，甲方一份，乙方一份，大理市住房和城乡建设局存档一份，具有同等法律效力。

第九条 本协议自甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）: 乙方（盖章）: 法定代表人: 法定代表人：