工程承包招标书(2017最新)

工程承包招标书(2017最新)（精选5篇）

工程承包招标书(2017最新) 篇1

赢了网s.yingle.com

遇到污染防治问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

工程承包招标书范文(2017最新)

住房了解要从工程中了解，其他的都是一种感觉，住房中只有工程才是需要理性的。

XX楼建筑工程施工招标书

我单位XX楼新建工程,按照已办理招标申请,并报经省(市)招标办批准,决定采用公开招标方式,择优选定施工单位,现将本工程的招标事宜及有关要求说明如下:

1.工程概况

1.1工程名称:XX楼建筑工程

1.2建设地点:XX市和平路XX号

1.3计划批准机关:XX市计委文号X计基[200X]XX号

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

1.4勘测单位: 市建筑设计院，级别甲级

1.5设计单位: 市建筑设计院,级别甲级

1.6招标代理单位: 市 建设工程招标代理中心,级别乙级.1.7资金

2.5.3.3评标原则

在评标中坚持平等、自主、客观、公正和注重信誉的原则，力求标价合理，工期适当，质量可靠，技术先进，方案可行。

2.5.3.4评分原则及毫不相干办法

本工程采用X市招标文件中的计分评标办法，对报价(或优惠条件)、工期、质量、施工组织设计，企业实力与信誉等方面进行综合后评分，计算出各投标单位的总分，得分最高者为中标单位。

如有两个单位并列第一的，以投标报价得分者为中标单位。

2.5.4关于无效标书的规定

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

2.5.4.1标书逾期送达。

2.5.4.2投标书未按规定密封.2.5.4.3投标书未加盖单位和法人代表印鉴。

2.5.4.4投标书未按招标书要求编制或字迹辨认不清的。

2.5.4.5投标单位法定代表人或者其委托代理人未参加开标会议。

2.5.5关于投标纪律

参加本工程的各投标单位必须遵守下列纪律规定。

2.5.5.1不得哄抬标价、不准串通投标。

2.5.5.2不得虚报企业资质等级及其他有关资料情况。

2.5.5.3不得与招标方有关人员勾结，排挤其他投标单位的公平竞争。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

2.5.5.4不得扰乱招标会场秩序。

2.5.5.5招标单位人员和评标小组成员不得作为投标单位的代理人参与投票活动。

2.5.5.6本工程招标投标整个活动中，各有关人员必须有忠于职守，廉洁自律，不得有徇私舞弊行为，更不得有行贿、索贿行为。

凡有违反上述纪律的行为，严格按建设部《建设工程招标投标管理条例》的有关规定进行处罚。

2.5.6.其他事宜

2.5.6.1投标单位领取招标书和其他有关资料，应向招标单位交纳投标保证金1000元。投标单位在投标书送截止时间前放弃投标的，其交纳的保证金于工程中标通知书发出后7日内退回;中标单位交纳的保证金于签定合同后七日内退回;投票单位在投标书送达截止时间后退出投标活动的;中标后逾期或者拒绝签订合同的，其交纳的保证金不予退回。

2.5.6.2投标单位中标后，在七天内凭中标通知书与建设单位签

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

订工程承包合同，其合同条款应根据招标书、中标单位投标书的内容及有关规定，由合同双方当事人协商确定。

2.5.6.3各投标单位的投标费用自理，无论中标与否，建设单位不承担任何补偿费用。

3.合同主要条款

4.本招标书中未尽事宜,按国家、省、市和建设工程施工招投标和有关规定执行。

招标单位：XX房地产开发公司

招标代理单位：XX招标代理中心

XX年X月X日

 关于重新印发进一步推动横向经济技术协作 http://s.yingle.com/l/ms/687141.html

 关于单独编制城市规划的矿区行政管理部门有权对拆迁 http://s.yingle.com/l/ms/687140.html

 中华人民共和国拱北海关行政复议调解书 http://s.yingle.com/l/ms/687139.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 关于积极稳妥解决当前农村土地承包纠纷的意见 http://s.yingle.com/l/ms/687138.html

 关于认真解决当前农村牧区土地承包纠纷的通 http://s.yingle.com/l/ms/687137.html

 广西壮族自治区乡镇运输船舶安全管理办法 http://s.yingle.com/l/ms/687136.html

 关于加强住宅小区停车管理的实施意见 http://s.yingle.com/l/ms/687135.html

 内蒙古呼和浩特市社区档案管理暂行办法 http://s.yingle.com/l/ms/687134.html

 吉林省赃物罚没物纠纷财物估价管理办法 http://s.yingle.com/l/ms/687133.html

 烟台市将推行政复议和解调解制度6类复议案可调 http://s.yingle.com/l/ms/687132.html

 关于印发衢州市市本级社区建设实施办法的通 http://s.yingle.com/l/ms/687131.html

 行政复议是否适用调解

http://s.yingle.com/l/ms/687130.html

 湖南省水上交通安全管理办法

http://s.yingle.com/l/ms/687129.html

 四川省乡镇船舶和渡口安全管理办法 http://s.yingle.com/l/ms/687128.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  对和解 http://s.yingle.com/l/ms/687127.html

关于经济纠纷案件件级别管辖的复函（江西省高级人民法 http://s.yingle.com/l/ms/687126.html

 关于印发《北京市高级人民法院关于如何处理出 http://s.yingle.com/l/ms/687125.html

 巴中市行政复议机关行政复议调解办法 http://s.yingle.com/l/ms/687124.html

 关于加强住宅小区停车管理实施

http://s.yingle.com/l/ms/687123.html

 纳雍县行政复议调解规定

http://s.yingle.com/l/ms/687122.html

 关于修改（湖南省水上交通安全管理办法）的决定 http://s.yingle.com/l/ms/687121.html

 关于取消第二批不合理收费项目的通知 http://s.yingle.com/l/ms/687120.html

 山西省行政复议调解和解办法

http://s.yingle.com/l/ms/687119.html

 行政复议调解机制的实证分析

http://s.yingle.com/l/ms/687118.html

 广西壮族自治区乡镇运输船舶安全管理办法 http://s.yingle.com/l/ms/687117.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 关于妥善解决当前农村土地承包纠纷的紧急通知 http://s.yingle.com/l/ms/687116.html

 关于妥善解决当前农

http://s.yingle.com/l/ms/687115.html

 关于印发汉中市人民政府法律顾问工作 http://s.yingle.com/l/ms/687114.html

 制定税务行政复议调解办法应明确几个问题 http://s.yingle.com/l/ms/687113.html

 广东省珠海市渔港管理条例

http://s.yingle.com/l/ms/687112.html

 广东省深圳市社区居民委员会档案管理规定 http://s.yingle.com/l/ms/687111.html

 全国部分省市行政复议调解制度研讨会综述 http://s.yingle.com/l/ms/687110.html

 泰安市河道管理办法

http://s.yingle.com/l/ms/687109.html

 关于确定著作权侵权损害赔偿责任的指导意见 http://s.yingle.com/l/ms/687108.html

 论我国行政复议调解制度的完善

http://s.yingle.com/l/ms/687107.html

 徐州市建筑工程质量管理条例

http://s.yingle.com/l/ms/687106.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 关于一九九四年改善城市人民生活十项工作的决定 http://s.yingle.com/l/ms/687105.html

 关于广西百色右江民族贸易开发总公司与广 http://s.yingle.com/l/ms/687104.html

 行政复议调解书的执行力及可诉性 http://s.yingle.com/l/ms/687103.html

 关于黑龙江省实施《中华

http://s.yingle.com/l/ms/687102.html

 宁夏回族自治区社会治安综合治理条例 http://s.yingle.com/l/ms/687101.html

 关于印发（2018年农家书屋重点出版物推荐目录）的通 http://s.yingle.com/l/ms/687100.html

 辽宁省未成年人保护条例

http://s.yingle.com/l/ms/687099.html

 民政部－全国社区建设示范城基本标准 http://s.yingle.com/l/ms/687098.html

 四川省乡镇船舶和渡口安全管理办法（修正）http://s.yingle.com/l/ms/687097.html

 关于一九九四年改善农村人民生活十项工作的决定 http://s.yingle.com/l/ms/687096.html

 浅谈商标侵权违法经营额的计算问题 http://s.yingle.com/l/ms/687095.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 李晶诉葛洲坝水利水电工程集团妇幼保健院 http://s.yingle.com/l/ms/687094.html

 房屋租赁合同书范本2018最新审查要点

http://s.yingle.com/l/ms/687093.html

 合同书范本2018最新审查要点有哪六方面

http://s.yingle.com/l/ms/687092.html

 新（行政诉讼法）有哪些看点

http://s.yingle.com/l/ms/687091.html

  行政机关强制执行 http://s.yingle.com/l/ms/687090.html 合同书范本2018最新审核中主体审查的注意事项 http://s.yingle.com/l/ms/687089.html

 行政处罚案件核审

（一）http://s.yingle.com/l/ms/687088.html

 限制人身自由的特别程序和财物移送 http://s.yingle.com/l/ms/687087.html

 商铺租赁合同书范本2018最新签订前如何合同书范本2018最新审查 http://s.yingle.com/l/ms/687086.html

 保定律师承办农村土地承包宅基地案 http://s.yingle.com/l/ms/687085.html

 合同书范本2018最新起草与审查过程

http://s.yingle.com/l/ms/687084.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

（行政强制法）实施有关问题研究（上）http://s.yingle.com/l/ms/687083.html

  行政强制的含义 http://s.yingle.com/l/ms/687082.html 林权纠纷调解

仲裁步入

法制轨道

http://s.yingle.com/l/ms/687081.html

 审查合同书范本2018最新签订情况保障农民工权益 http://s.yingle.com/l/ms/687080.html

 劳动纠纷调解联动机制实施细则

http://s.yingle.com/l/ms/687079.html

  客户资信调查表 http://s.yingle.com/l/ms/687078.html 关于省直机关归口接待处理群众来信来访的 http://s.yingle.com/l/ms/687077.html

 关于规范合同书范本2018最新审查流程的通知 http://s.yingle.com/l/ms/687076.html

 行政处罚案卷的制作和保管

（一）http://s.yingle.com/l/ms/687075.html

  房屋租赁纠纷调解 http://s.yingle.com/l/ms/687074.html 行政处

罚的证

据

（十

六）

http://s.yingle.com/l/ms/687073.html

（工商行政管理机关行政处罚程序规定）解读与适用行政处罚的证据（二十八）http://s.yingle.com/l/ms/687072.html

 经销商资信调查表 http://s.yingle.com/l/ms/687071.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  代履行的适用条件 http://s.yingle.com/l/ms/687070.html 关于

国

有

资

产

产

权

纠

http://s.yingle.com/l/ms/687069.html

 从一则案例看财产保全中解除冻结的非法定条件 http://s.yingle.com/l/ms/687068.html

 审查合同书范本2018最新不严担责赔偿

http://s.yingle.com/l/ms/687067.html

 福建漳州建立医患纠纷调解中心

http://s.yingle.com/l/ms/687066.html

 金融纠纷调解最多赔50万

http://s.yingle.com/l/ms/687065.html

 旅游者的主要权利和义务

http://s.yingle.com/l/ms/687064.html

 行政强制设定中的公众参与

http://s.yingle.com/l/ms/687063.html

 行政处罚的决定

（九）http://s.yingle.com/l/ms/687062.html

 个人信用状况超八成人不了解

http://s.yingle.com/l/ms/687061.html

 行政处罚案卷的制作和保管

（二）http://s.yingle.com/l/ms/687060.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 行政处罚的证据（十九）

http://s.yingle.com/l/ms/687059.html

 集体合同书范本2018最新审查备案与劳动争议仲裁 http://s.yingle.com/l/ms/687058.html

 跟单员订单审查流程

http://s.yingle.com/l/ms/687057.html

 浅析涉外合同书范本2018最新审查事项

http://s.yingle.com/l/ms/687056.html

 行政处罚案件中的听证

（八）http://s.yingle.com/l/ms/687055.html

 合同书范本2018最新审核决策审查过程及注意事项 http://s.yingle.com/l/ms/687054.html

 转变市场监管理念构建信用监管体系之（企业信息公示暂行条例）解读 http://s.yingle.com/l/ms/687053.html

  工程建设施工流程 http://s.yingle.com/l/ms/687052.html 浙江温州贝贝胶鞋有限公司与江苏贝贝集团公司侵犯商标权 http://s.yingle.com/l/ms/687051.html

 八部门启动第二批国家电子商务示范城市创建工作 http://s.yingle.com/l/ms/687050.html

 行政处罚罚款的当场收缴

（一）http://s.yingle.com/l/ms/687049.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 如何对合同书范本2018最新合法性审查

http://s.yingle.com/l/ms/687048.html

 行政强制执行的设定

http://s.yingle.com/l/ms/687047.html

 关于新（商标法）法定赔偿额的规定 http://s.yingle.com/l/ms/687046.html

 合同书范本2018最新履行地如何进行审查起诉 http://s.yingle.com/l/ms/687045.html

 原告柑橘树颗粒无收本案被告如何担责 http://s.yingle.com/l/ms/687044.html

 关于个人征信的有关问题解析

http://s.yingle.com/l/ms/687043.html

 律师口中审查商务合同书范本2018最新的13个要点 http://s.yingle.com/l/ms/687042.html

法律咨询s.yingle.com

工程承包招标书(2017最新) 篇2

一、审查投标价是否有效

在审查投标报价前, 应首先编制一个标底, 并初步估算出工程的成本。这是对整个工程造价的初步了解。以此为参考衡量投标价格的高低。

(一) 查投标价是否低于成本价。

新的《招投标法》和《评标办法实施细则》中规定:低于成本价的投标报价不能中标。如果评标是采用最低价中标法, 那么很容易出现中标价低于成本价的现象。原则上低于成本价的投标是不能中标的, 以下两种情况除外:第一, 投标方非常想打入这个市场, 建立起自己的形象和业绩后, 在将来的工程中获取利益;第二, 经过事先估算, 在具体施工中有大量索赔发生, 从中谋取利益。经考察如果是一个重合同、守信誉的企业, 在留有足额保证金的情况下, 可以让其中标。否则, 中标后很少有保质、保量、按时完成任务的。由于中标价过低, 造成拖延工期、“豆腐渣”工程的时有报道。

(二) 防止投标人互相串标、哄抬标价。

如果发现所有投报价都高于估算标底很多, 那么就有可能是集体串标、哄抬标价的结果。处理方法如下:1、如果时间允许应重新招标;2、如果时间紧, 重新招标影响工程的总体进度, 在招标现场允许投标单位在规定时间内自愿按比例进行降价, 投标书中的清单报价也同时降低。报价合理后方可按程序进行评标。并把此次互相串标的施工单位向上级主管单位汇报处理, 防止以后发生此类现象。

二、确定投标报价的评审方法

一般招标都采用打分法确定施工单位, 把商务标 (投标报价) 、技术标综合和履约保证按比例记分。履约保证 (资格、资信、财务、业绩) 占10%～20%, 技术标综合占40%～60%, 投标报价占40%～50%。各比例按照项目的不同特征取值。得分高的前三名企业作为候选单位。投标报价是商务标中最重要的部分, 如果没有其他出入, 那么这个投标价就是将来的中标价。对它的审查要注意以下几点:

(一) 商务标 (投标报价) 的评审方法。

在招标打分方法中, 投标报价所占比例非常大, 是评标的关键。投标报价评分时以基准价为标准, 偏离基准价越多扣分也多。须强调的是, 不能把业主掌握的标底作为评标的基准价。因为这个标底只是代表社会平均价, 不能代表具有先进管理方式和先进技术的施工队伍的报价。应该采用复合标底评标。就是先把有效投标价的最高和最低价去掉, 其余报价求算术平均值B, 与招标人掌握的标底A按一定分配比例分配后相加就是复合标底W。

即公式:W=A×i1+B×i2, 其中:i1、i2为分配比例, 一般i1=20～30, i2=70～80。用复合标底评标, 可以防止投标人串标抬高标价, 也可以防止标底泄露。

(二) 不同项目特征工程的评标方法。

不同的招投标项目, 按照业主需求的侧重点, 对打分法中各评分比例应进行调整, 最大限度的满足业主对工程的要求。例如, 具备先进技术和高效率的设备产品, 由于其价格相对较高, 如果投标报价在打分法中占的比重较大, 那么好设备就无法中标。解决这一问题的方法是, 把投标报价的评分比例调低, 把质量保证和科技含量分调高。这样, 如果这类产品价格合理是可以中标的。在邯郸市邱县污水处理厂的浴池和开水换热器就是用这种方法进行招标, 用合理的价格采用了具有先进技术的三台换热器, 换热效率较传统设备提高30%。由此可见, 适当调整评分比例, 可以满足不同项目特征工程的招标目的。

(三) 对投标书中其他内容的审查。

通过对投标总报价的评选, 可选出打分较高的前三名作为中标候选人。最终谁是中标者, 还得对投标书中的其他项目进行审查。

(四) 对清单报价进行审查。

施工单位进行投标报价时, 为了争取中标并使企业有利润, 在编制投标书时用了很多技巧, 其中在清单报价里也很多。这些技巧的应用虽然总的报价没有改变, 但对建设单位非常不利, 应及时发现令其纠正, 最突出的是利用不平衡报价法。

1、为了提前回收资金, 节约贷款利

息, 对能先结算工程价款的项目 (如土石方工程、基础工程) 单价报高, 而对后期项目单价适当报低。看上去总的报价没有改变, 如果建设单位的资金也来源于贷款, 这样的报价方式无形中增加了业主贷款利息, 工程总造价提高。如果这部分工程量较大, 投标方又不进行调整, 是不可以让其中标的。

2、对将来可能外委的工程报价较低, 而把其他项目报高。

例如, 学院篮球场、排球场的招标过程中, 有的施工单位打听到围网项目要外委, 在报价时价格非常低, 被发现后统一了价格, 使各投标单位公平竞争。

3、对人工费单价报的较高, 准备在施工中业主使用人工时多算人工费。

审查发现后应按政府文件规定价格执行。

4、在设备清单中, 不仅要报价格, 而且还得把型号、生产地和生产厂家注明。

便于进行价格对比和施工监理, 防止使用质量差的设备。

还有其他很多技巧, 针对不同的项目, 对那些严重影响工程造价的投标报价应坚决纠正。

三、审查投标书内容的真实性

评委首先应对投标书的编制详细程度和规范程度进行审核。如果一个企业非常渴望得到这项工程, 那么他做的准备工作会很全面, 投标书编得也一定规范, 中标后一定能全力以赴投入施工。其次应对入围的施工企业标书中所写的内容真实性进行实地考察。重点是拟派出的项目负责人和主要技术人员的简历、业绩;用于完成招标项目的机构, 中标后一定能全力以赴投入施工。其次应对入围的施工企业标书中所写的内容真实性进行实地考察。重点是拟派出的项目负责人和主要技术人员的简历、业绩;用于完成招标项目的机械设备;近几年完成的工程项目;其他业主和监理单位对企业的评价;现有的或将要开工的工程数量和管理、技术力量的多少等。现有大项目多的企业不要选, 它不会把主要精力放到该工程上。小型不复杂的工程应该选择小而精的施工队伍。

摘要：本文对投标书的评审方法、内容进行阐述。

工程承包招标书(2017最新) 篇3

招

建设单位：编制日期：

标 文 件

2017年07月

输。

（5）本工程的临电施工包括由乙方（中标方）统一完成此工程验收（乙方需负责跟踪、协调及完成供电局投资界面部分工程的设计、立项、招标、施工、送电等一切手续，完成送电）；

（6）招标范围包括供电局收取的变压器低压侧至电表箱的所有工程的低压管理费（如有）的费用；

（7）负荷控制器（如有）的安装；

（8）本工程的各项手续办理、协调、报建等工作；

（9）本工程的设备、装表、高低压工程的验收、调试、送电等工作（10）整个工程的设计费用

（11）提供有供电局盖章的《工程验收通知书》、《工程竣工图纸》原件；

5、承包方式/计价方式：按以上所述范围总价包干。包施工过程中的安全文明施工费用及一切不可预见费用。

三、工期要求：

1、本工程要求在2017年8月31日前完工并送电。

2、除不可抗力和因发包人原因引起的工期延误外，本工程工期均不得顺延；因不可抗力和甲方原因导致的工期延误，工期可以顺延，但招标人不为此支付相关的费用。因投标人原因导致的工期延误，每天按工程总造价的1%罚款，在支付工程款时扣除。

四、工程款的支付方法：

1、工程竣工合格并完成送电后，乙方应在60日内向甲方提交工程结算资料，甲方收到结算资料并签收之日起计60日内完成复核并答复乙方，乙方同意甲方结算价的应当向甲方书面确认；如乙方对甲方答复的结算价有异议的，应当与甲方再次共同核算工程量并商订结算价。完成结算后，甲方支付至结算金额的95%。

2、剩余结算金额的5％工程款作为质保金，待合同约定的乙方负责的所有工程保修期满后，经甲方确认质量及维修全部合格后方可支付质保金。

注：乙方收款同时需向甲方开具相应、合法、有效发票，乙方提供的发票为与税务机关登记的内容相一致的，且已通过税务机关系统验证的增值税专用发票，该增值税专用发票上适用的税率符合税法规定，如有不符合国家税务法律规范或不符合上述要求的，甲方对价款不予结算，由此引起的一切法律和经济责任由乙方承担，如给甲方造成经济损失的，乙方必须赔偿。

五、投标报价及竣工结算：

投标报价详见工程量清单，投标货币单位为人民币，见附表一。

六、投标资质要求：

投标人必须是具有独立法人资格且具有《承装（修、试）电力设施许可证》。

七、投标费用

投标费用：无。

八、投标日程安排

1、领取招标文件：

投标单位应于2017年07月 日，在河源市紫金县临江工业园梧峰大道超然商务酒店五楼513开发部领取招标文件；

2、现场勘查情况：

投标单位现场勘查及测量。甲方现场工程人员：詹祥磊***（统一勘查时间：2017年07月 日上午9时至11时，其余时间自行勘查）。

3、递交投标问卷时间（如需）：时间另行通知。

4、招标答疑会（如需）：时间另行通知。

5、招标联系人及联系电话：赖小姐：***。

6、回标时间：投标单位应于2016年07月 日下午 时将投标文件送到河源市紫金县临江工业园梧峰大道超然商务酒店五楼513开发部。

九、投标文件编制要求：

1、投标文件一律采用电脑中文打印，不得涂改，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件必须采用密封袋，封口加盖投标人公章，法人代表印章。密封袋外应详细注明投标人的名称、地址、联系人、联系电话及投标项目名称。

十、投标文件编制及递交:

1、投标文件包括：经济标书、技术标书。

1）经济标书：

为一正二副（共三份），正副本若有抵触，以正本为准；应在封面上注明正、副本；在提交标书的同时，还应提交电子文档一份；投标单位无论中标与否，其投标书甲方不予退还。经济标主要包括：预算书。2）技术标书：

为一式三份；投标单位无论中标与否，其投标书甲方不予退还。技术标书主要包括：项目部的人员组成、项目部人员的职位及资质证明文件、施工组织计划、工期安排等，在提交标书的同时，还应提交电子文档一份。

2、投标单位应按照本招标文件所提供的投标书格式及投标报价表等编制标书，否则按废标处理。

3、招标单位在规定的投标截止期以后收到的投标文件，将作为废标处理，并原封退给投标单位。

十一、评标原则和办法：

评标原则：公平、公正、合理低价。

十二、无效投标书: 有下列情况之一者为无效投标书：

1、未密封；

2、未按照规定填写，内容不全，字迹模糊不清；

3、未加盖单位和法定代表人的印章；

4、投标书逾期送达。

5、恶意低价竞标或分部分项工程量明显偏高及偏低。

十三、投标有效期：

1、投标有效期指从截止投标日起至授予合同为止90天。在此期间，所有的投标书均保持有效。

2、中标单位的投标文件有效期将延至合同履约完成时止。

3、除本招标文件外，招标单位在招标期间发出补遗漏书和其他正式有效函件，均是招标文件的有效组成部分。

4、投标单位可在截止投标日期前1天前就招标文件中发现的问题，以书面形式通知招标单位修改。

十四、其他

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清

其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。

2、凡属对招标文件条款误解造成的误差，开标后不得再作任何调整。

招标单位不一定要接受报价最低的投标文件或收到的任何投标文件，也不会

3、解释选择或否决任何投标文件的原因。

4、如投标单位有要说明处，请另附纸张，并加盖公章。

十五、招标文件附属资料：

1、供电方案

2、设计图一套

3、招标清单

附件一：

附件二；

法定代表人身份证明书

单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）日期： 年 月 日

附件三：

附件四：

投 标 函

致：

1、根据你方 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB￥ 元）的投标报价并按上述文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按投标标书承诺的工期完成并移交全部工程，保证工程施工质量全部达到招标文件所规定的质量标准，并保证本工程文明施工全部达到招标文件的要求。如因我方原因未达到招标文件所规定的质量标准，我方愿接受贵方的处罚。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、中标后按投标工期与招标工期中较短的签订合同。如因我方原因超过自报工期而逾期竣工，每逾期一天处以工程合同总价的1%元罚款。

7、同意接受贵方保留根据工程需要对招标区段进行划分的权利。

8、我方承诺，项目管理机构人员的变动必须报经贵方的审核批准。

9、理解贵方不一定接受我方的投标。

投标人：（盖章）单位地址： 法定代表人：（签字或盖章）邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称： 开户银行帐号： 开户银行地址： 开户银行电话：

日期： 年 月 日

商务承诺书

致：

本公司愿接受贵司邀请，积极参加 项目的投标/议标。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺：

1．遵守贵司就前述项目招标所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《投标文件》中相关资料与描述真实有效。

2．坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他投标参与人情况及其报价信息。

3．保证不私下接触贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导。

4．保证不对贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5．除自贵司公开渠道获取相关信息外，保证不以其他方式刺探或意图刺探贵司评标、议标信息及其进展。

6．保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7．如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵司取消投标资格、没收投标保证金、解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。

8．如贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵司监察部门进行举报。

特此承诺

承诺单位（盖章）： 法定代表人（签字）：

567-电力增容工程招标书 篇4

一、工程名称：医药科学研究所电力增容改造工程

二、建设地点：和平区多伦道79号

三、招标范围：

本次10KV箱式变电站增容工程，变压器由原200KVA增容至400KVA，更换变压器，以及相应高低压元器件、低压出线电缆、计量装置。同时，配电间中两台低压开关柜改造，更换柜内所有电气元器件。

四、技术要求（详见附件）

五、工程要求

1、施工单位人员必须持证上岗，严格遵守国家有关防火防暴和施 工安全规定，文明施工。施工单位要承担由于自身不力造成事故责任和发生的费用。

2、合同约定的项目，承包单位不得转包。

六、承包方式

以工程大包干的方式进行包干，即包设计、包报批手续、包采购、包施工、包质量、包工期、包安全和包主管机关验收等方式进行承包。

七、工程质量和时间

1、工程质量验收标准按国家颁布的《电力安装工程质量检验评定标准》，同时还要通过供电局的质量检验合格。

2、竣工资料，承包单位在工程竣工验收时，应向本单位提供符合国家要求的工程竣工图及有关的技术档案资料壹份。

3、工程质量不符合要求，质量不合格，承包单位停工或返工，返工费用由承包单位负责，由此引起的工期延误按合同有关条款处理。

4、完成招标范围内全部工程内容的工程工期，要求不超过10个日历天。工程起算时间按甲、乙双方鉴定合同时商定。

八、工程款结算及支付方式

按照合同支付方式由财政国库集中支付。

九、企业资质及标书要求

1、必须具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照。

2、承装电力设施三级以上（含）许可证，企业安全生产许可证。

3、拟派项目负责人具有电力工程师资格证书。

十、备忘

投标报价要求内含工程量预算费2500元。

（附件）天津市医药科学研究所电力增容改造工程

招标技术要求

一、变压器选择：

变压器选择国内知名品牌，满足电力部门各方面技术要求。2.1 变压器型号：S11-M-400//10油浸式节能型全密封配电变压器 2.2 变压器主要技术参数  相数：

3相  频率：

50Hz  额定容量：

400kVA  额定电压：

（高压绕组/低压绕组）10/0.4kV  分接范围:

10±2X2.5%  联结组标号：

D yn11（特殊要求另定） 调压方式：无载调压（特殊要求另定） 绝缘介质：#25变压器油  安装方式：户外、户内  冷却方式：ONAN  绝缘水平：LI75AC35/AC5

二、低压开关设备选择：

此次改造工程中，低压断路器要求选用ABB品牌。3.1 低压受总断路器

1)受总断路器应采用框架智能型断路器；

2)电压和电流表采用指针型表计；

3)受总断路器采用框架智能型断路器，脱扣器选用无触点连续可调数显型，具备长延时、短延时、瞬时、接地等保护功能，单相接地故障保护实现方式采用三相差值型。脱扣器额定电流为1000A，长延时整定电流为变压器额定电流。脱扣器应具备长延时、短延时、瞬时和接地等功能，单相接地故障保护采用三相差值型方式；

4)脱扣器的长延时整定值为变压器的额定电流In，瞬时整定值≤10In，单相接地故障整定值选择0.4～0.75In；

受总断路器的操作机构采用电动机储能方式，并应具有手动和电动方式转换功能。

3.2 低压出线断路器

1)出线断路器应采用无飞弧隔离型塑壳断路器；

2)断路器的脱扣器应选用电子脱扣器，额定电流为430A； 3)脱扣器应具备长延时和瞬时等功能，根据需要可选配单相接地功能模块；

4)脱扣器的长延时整定值为400A，瞬时整定值≤10In，单相接地故障整定值选择0.4～0.75In； 5)断路器的操作机构采用手动方式。

三、低压出线电缆选择：

电缆选择国内知名品牌，保证导流量。

四、型式试验

1)

满足GB 3804-90要求的10kV负荷开关型式试验； 2)满足本技术条件要求的10kV开关柜内部故障电弧（燃弧）试验； 3)4)满足GB/T17467-1998要求的型式试验（箱式变电站）； 满足GB/T17467-1998要求的箱式变电站和箱式开关站壳体的机械强度型式试验； 5)满足GB14048.2-2001要求的0.4kV受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰和热冲击型式试验。

6)

满足GB4208-93

外壳防护等级(IP代码)7)

满足GB/Tl1022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

8)

满足GB7251.1-2005

低压成套开关设备和控制设备

第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备

9)

满足GB14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器

10)

满足DL/T 593—2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

招标书

10120283

刘程程

装修工程项目招标书 篇5

新疆华源实业有限公司

4月5日

目 录

一、基础信息 .......................................................... 3

(一)企业简介 ................................................... 3

(二)企业地址 ...................................................

(三)企业规模 ................................................... 4

二、招标事项 .......................................................... 4

(一)招标邀请 ................................................... 4

(二)项目说明 ................................................... 5

1、项目招标内容 ............................................. 5

2、项目投标书(由投标方提供) ........................ 5

3、投标方需具备的条件 .................................... 5

4、投标费用及付款方式 .................................... 6

(三)其他事项 ................................................... 7

一、基础信息

(一)企业简介

新疆华源实业(集团)有限公司是以房地产开发为主业(具有国家城市房地产综合开发一级资质)，集建筑安装、物业管理、城市集中供热、制药为一体的多元化的现代企业集团。在房地产开发方面，已累计开发住宅建筑面积逾百万平方米。先后建成友好新城花园、鲤鱼山花园、华美〃丽景苑、华美〃怡和山庄和乌鲁木齐市首个国家康居、节能双示范工程——华美〃文轩家园等多个功能齐全、环境优美、设施完备的高品质住宅小区。自1994年创始以来，秉承 “团结拼搏、爱岗敬业、开拓创新、求实奉献”的企业精神， 将“融汇点滴精华、凝筑浩瀚神源”作为企业的核心理念，积极实施品牌战略，内强素质、外塑形象，致力于创造品牌产品和服务，创建品牌企业，实现了在市场经济激烈竞争条件下的快速、稳健发展，取得了经济效益与社会效益的有效统一，赢得了消费者和社会各界的好评，企业知名度和美誉度进一步提高，通过不懈地努力华源集团在新疆房产业界树立起了“华源”这一优秀品牌。

(二)企业地址

乌鲁木齐市南昌北路6号

(三)企业规模

经过 20 年的发展，特别是近10 年得益于房地产行业的整体

兴旺，华源地产紧紧抓住机遇，实现了跨越式的发展，从单一项目开发到跨区域发展。在公司员工总量上，由 1994 年底的 102 人增长至 年底的 3600人， 可以说员工总量增长十分迅速。特别是 年、 年，公司战略结构调整，决定采取快速扩张性的战略，迅速占领市场，希望快速做大做强，导致引进了大批新员工。

二、招标事项

(一)招标邀请

新疆华源实业有限公司现就绩效管理咨询进行招标，先邀请有能力的公司参加投标。

项目名称：新疆华源实业有限公司绩效管理咨询项目

项目地点：新疆乌鲁木齐市

项目范围：绩效管理体系咨询

开标时间：204月5日

截止日期：年4月14日

联系人：张女士

联系电话：15622498456

投标文件递至：

(二)项目说明

1、项目招标内容

由于企业现有绩效管理体系不完善，需要管理咨询公司提供一套完整的绩效管理体系的方案，具体包括以下方面：

l 绩效管理评估模型

l 绩效考核指标体系

l 绩效管理策略与方法

l 绩效考核的反馈与应用

2、项目投标书(由投标方提供)

l 投标信

l 项目建议书

l 营业执照复印件

l 过往项目经验列表(含执行日期及证明人)

l 投标方公司简介

l 项目成员简历

3、投标方需具备的条件

l 招标项目的投标法人注册资本不得少于人民币500万元;

l 本次招标不接受两家及以上咨询公司联合投标;

l 招标商须是专业的咨询服务企业，具有两年以上招聘咨询经验，

并具有咨询服务经营的相关资质证明;

l 具备抗风险能力和招聘质量保障能力，承担在运输中造成的损失; l 具有流畅的信息沟通渠道;

4、投标费用及付款方式

l 参加投标单位需交标书费200 元(不退)，投标保证金10000

元(未中标单位保证金退还，中标单位转为合同保证金，设备验收合格后退还)。

l 若中标成功，我公司对本项目付款方式为分期付款，验收合格后

付合同款总额的90%，余款3个月付清。

l 中标单位在合同签署时支付合同总额的0.8%的招标服务费。中

标后转为履约保证金，承包期满如无违约全额退回。

电汇或支票需提前三天汇至以下列账号(否则无效)，现金可以开标当日交到我方财务：

收款人单位名称:新疆华源实业(集团)有限公司

开户银行：xxx银行

账 号：xxx

(三)其他事项

1、请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如投标人编制的投标文件不能响应和满足本招标书的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或被视为无效标书。

2、各投标方请仔细阅读本标书及附件，它们包含了即将写进合同之中的大部分条款，一旦投标方正式投标，即被视为已对招标方做出了具有法律效力的相关承诺，除非不可抗拒因素不得随意更改。

3、对恶意投标、中标后不按合同要求保证供货的厂商家，招标方保留通报批评、索赔、罚款、收取违约金和停止全部产品的供货资格的行为。

4、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

5、开标及评标

(1)、开标会由招标方主持，投标方派代表参加。

(2)、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

6、采用公开唱标形式。

7、定标准则

(1)招标人将组织评标小组，对已就招标书作出实质性响应的投标厂家进行评估和比较。评标小组对所有投标人的投标书采用同一标准进行评审。

(2)评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：网点覆盖密度、运输快捷程度、货物安全程度。