商标法案例及答案

商标法案例及答案（精选6篇）

商标法案例及答案 篇1

二、多项选择题

1.某单位有一注册商标，其有效期至1998年1月21日届满，该单位需要继续使用此商标。下列哪些观点是正确的（）。

A.应在1997年7月21日至1998年1月21日期间提出续展

B.如在上述期间未提出续展申请，过期则失去注册商标专用权

C.只要在此期间提出续展申请，商标局就有义务续展商标，不存在被拒绝或驳回的问题

D.每次续展的有效期为10年，期满可以续展

2.下列情形中，关于导致商标专用权终止的叙述符合法律规定的是（）。

A.因注册商标不当，被商标局撤销注册商标，或者经商标评审委员会裁定注册商标无效而导致商标专用权终止

B.因商标注册人自动申请注销注册，导致商标专用权提前终止

C.因商标注册人违反商标法被商标局撤销注册商标

D.因注册商标争议被商标评审委员会裁定撤销注册商标

3.根据《商标法》和《商标法实施细则》的有关规定，注册商标的专用权以核准注册商标和核定使用的商品为限。严禁侵犯注册商标专用权的行为。下列（）行为属于侵犯注册商标专用权的行为。

A.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售、伪造、擅自制造的注册商标标识的 B.销售明知是伪造假冒注册商标的商品的

C.未经商标所有人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者相类似的商标的 D.在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装璜使用，并足以造成误认的

4.商标局接受了一批商标注册申请的，经审查，应依法驳回哪些商标注册审请？（）。

A.在商标的右下角贴上印有中华人民共和国国旗的图案B.“雪茄牌”，香烟C.“红十字”，牌创可贴D.“白雪”，牌钢笔

5.商标局应对下列哪些关于商标的事项，予以公告（）。

A.许可非商标注册人使用B.转让C.续展注册D.初步审定

6.甲乙两企业都拟定在其所生产的家具上注册“华利”，牌商标，并均向商标局递交了注册申请，对此处理哪些符合法律规定（）。

A.如果二者均未使用“华利”，牌商标的，应初步审定并公告申请在先的 B.如果二者在同一天申请的，初步审定并公告使用在先的

C.如果二者在同一天申请的，各申请人应在60天内交送第一次使用该商标的日期证明

D.如果二者同一天申请且均未使用或同日使用的，由商标局裁定

7.某企业以欺骗手段注册了已注册的商标。对此处理不符合法律规定的是（）。

A.商标局可直接撤销注册商标B.商标评审委员会可直接撤销注册商标

C.其他单位或个人只能在该商标经核准注册之，日起一年内，向商标局申请撤销

D.其他单位或个人只能在自该商标核准注册之日一年内，向商标评审委员会申请裁定撤销注册商标

8.下列哪些不能作商标内容（）。

A.同政府间国际组织的旗帜、徽记、名称相同或者近似的B.本商品的通用名称和图形

C.夸大宣传并带欺骗性的D.同“红十字”、“红新月”的标志、称相同或者近似的 9.某厂使用经核准注册的商标生产家具，因（）。商标局可以撤销然注册商标。

A.使用商标的商品质量十分低劣B.自行改变了商标的文字

C.自行转让商标D.有效期届满尚未提出续展申请

10.申请商标注册，每一个商标注册申请应当向商标局交送文件和资料包括（）。

A.《商标注册申清书》B.黑白墨稿C.商标图样D.主管部门文件

11.商标注册申请人，必须是依法成立的（）。

A.企业、事业单位B.社会团体C.个体工商户D.个人合伙

12.对（）行为，工商行政管理部门要求限期改正或予以制止，并可以罚款

A.以“优良”作为运动服商标的B.因厂址迁移未申请办理变更注册手续的 C.许可使用他人注册商标而未保证商品质量的D.侵犯他人注册商标专用权

13.根据我国《商标法》的规定，可以不使用注册商标的商品有（）。

A.调味品B.食品C.电冰箱D.彩色电视机

14.在我国使用注册商标，应当将注册标记“R”，有选择地标明在（）上。

A.商品的外包装B.商品C.商品说明书D.商品的质量合格证

15.生产或销售（）必须使用注册商标。

A.兽用青霉素B.香烟C.感冒清片D.可口可乐

16.根据我国《商标法》及其实施细则的规定，可以向商标局申请商标注册的主体是（）。

A.公民个人B.国家机关C.具有法人资格的事业单位D.个体工商户

17.商标权的特征有（）。

A.专有性B.新颖性C.时间性D.地域性

18.按商标的结构，我国的商标分为（）。

A.文字商标B.图形商标C.组合商标D.系列商标

19.以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册的行为，包括（）。

A.虚构、隐瞒事实或者伪造申请书及有关文件进行注册的

B.违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的 C.未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的 D.侵犯他人合法的在先权利进行注册的

20.对假冒他人注册商标的，任何人可以向（）控告和检举。

A.工商行政管理机关B.商标局C.人民法院D.检察机关

21.注册商标改变（）等内容时，应当提出变更申请。

A.文字B.图形C.注册人名义D.注册人地址

22.外国人或者外国企业在中国申请商标注册的，应当按（）办理。

A.其所属国和中国签订的协议B.其所属国和中国共同参加的国际条约

C.对等条约 D.平等原则

23.根据《商标法》的规定，下列命题不正确的有（）。

A.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽限期，宽限期满仍未提出申请的，注销其注册商标

B.注册商标转让的，受让人仅取得注册商标使用权

C.注册商标需要变更注册人的名义、地址或其他注册事项，应重新提出注册申请

D.凡投放到市场上的药品都必须使用注册商标

24.转让注册商标，应该符合下列条件（）。

A.转让人向商标局提出申请 B.受让人向商标局提出申请

C.转让人和受让人共同向商标局提出申请D.受让人应当保证使用该注册商标的商品质量

25.在我国可以申请注册的商标有（）。

A.商品商标B.服务商标C.集体商标D.证明商标

26.商标局接受了一批商标注册申请，经审查，应依法驳回（）的商标注册申请。

A.“蚕丝牌”丝绸B.“民寿牌”，卷烟C.“桂花牌”，桂花糖D.“黑又亮”，鞋油

27.使用注册商标应当标明（）。

A.“注册商标”，字样B.注册标记C.注册类型D.注册日期

28.某厂生产的一种名牌商标的饮料，于1996年12月13日经国家商标局核准取得注册商标。请判断下列（）符合商标法的规定。

A.该注册商标的有效期至2006年12月13日B.该注册商标的有效期至2016年12月13日

C.注册商标有效期满，如果需要继续使用，该厂应该在2006年6月13日以后至2006年12月13日以前申请商标续展手续

D.注册商标有效期满，如果需要继续使用，该厂应该在2016年6月13日以后至2016年12月13日以前申请商标续展手续

29.商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标，（）。

A.许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量

B.被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量

C.经许可使用他人注册商标的人，必须在使用该注册商标的商品上标明许可人的名称和商品产地

二、多项选择题

1.AD参见《商标法》第24条2.ABCD3.ABCD4.ABC参见《商标法》第8条

5.BCD参见《商标法》第16、24、25、26条6.AB参见《商标法》第18条，《商标法实施细则》第13条7.BCD参见《商标法》第27条8.ABCD参见《商标法》第8条9.ABC参见《商标法》第24条、30条、31条10.ABC参见《商标法实施细则》第9条11.ABCD参见《商标法实施细则》第2条12.ACD13.ABCD参见《商标法实施细则》第7条第1款14.ABCD参见《商标法实施细则》第26条15.BC参见《商标法实施细则》第7条第1款16.CD参见《商标法实施细则》第2条17.ACD

18.ABC19.ABCD参见《商标法实施细则》第25条20.AD参见《商标法实施细则》第45条21.CD参见《商标法》第15条22.ABC参见《商标法》第9条23.BCD

24.CD参见《商标法》第25条25.ABCD参见《商标法实施细则》第2条、第6条

26.ABCD参见《商标法》第8条27.AB参见《商标法实施细则》第26条28.AC参见《商标法》第23、24条29.AB参见《商标法》第26条

商标法案例及答案 篇2

第二部分 权利的行使

（二）不正当竞争

诚实信用一般原则 【反不正当竞争法2.1】

经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。

173. 在“LV”商标侵权纠纷案中【（2004）沪二中民五（知）初字第242号】，上海二中院认为，上海楼盘户外广告中一半蹲模特图像，模特手中拎一“LV”提包的图案，虽然并非广告商品的商标、名称或装潢，但仍然违反平等公平诚实信用原则，构成不正当竞争行为。

174. 在“携程”案中【（2007）民三终字第2 号】，最高人民法院认为，不论经营者是否属于违反有关行政许可法律、法规而从事非法经营行为，只有因该经营者的行为同时违反反不正当竞争法的规定，并给其他经营者的合法权益造成损害时，才涉及该经营者应否承担不正当竞争的民事责任问题。

企业名称对企业名称【反不正当竞争法5.3；反法司法解释 6.1；权利冲突司法解释2】

反不正当竞争法 5.3：经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；

反法司法解释 6.1：企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。

权利冲突司法解释2：原告以他人企业名称与其在先的企业名称相同或者近似，足以使相关公众对其商品的来源产生混淆，违反反不正当竞争法第五条第（三）项的规定为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。

175. 在“振泰”商标侵权纠纷案中【（2004）苏民三终字第059 号】（6CTMR 243），江苏高院认为，振泰公司诉同心公司商标侵权，因双方均为注册商标，应通过行政程序解决，不是民事诉讼审理范围。同心公司与振泰公司属同一地区、同行业，注册与振泰公司相同企业字号的行为，侵犯了振泰公司在先注册的企业名称权，构成不正当竞争。

176. 在“大众”商标侵权及不正当竞争纠纷案中【（2007）长中民三初字第0074 号】（8 CTMR 242），长沙中院认为，被告将原告商标“大众”突出使用在其生产的发动机油商品及宣传资料和网页上，构成商标侵权，误导相关公众，攀附原告市场地位，属于不正当竞争。

177. 在“山起”企业名称案【（2008）民申字第758 号】中，最高人民法院认为，对于具有一定市场知名度、为相关公众所熟知并已实际具有商号作用的企业或者企业名称的简称，可以视为企业名称，并可根据反不正当竞争法第五条第（三）项的规定获得保护。

178. 在“条形码”不正当竞争纠纷案中【（2004）闽民终字第283 号】，福建高院认为，天龙冒用华能条形码视为侵犯企业名称权。

姓名对姓名 【反不正当竞争法5.3；反法司法解释6.2 】

反不正当竞争法 5.3：经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；

反法司法解释 6.2：在商品经营中使用的自然人的姓名，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“姓名”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的自然人的笔名、艺名等，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“姓名”。

179. 在“王跃文”不正当竞争纠纷案中【（ 2004） 长中民三初字221 号】（5 CTMR 192），长沙中院认为，王跃文因其先前的创作行为而享有声誉，其姓名具有商业标识的作用，被告后在其作品上使用“王跃文”作为作者，是对其作品做引人误解的宣传，使消费者产生混淆，属于不正当竞争行为。

180. 在“吴良材”企业字号纠纷案中【（2002）沪高民三（知）终字第74号】（2 CTMR 240），上海高院认为，自“吴良材”被用作企业字号后，她具有了双重属性。被告在长期使用中，“吴良材”已脱离吴良材个人而成为企业名称乃至企业整体的一部分。一般情况下，企业名称权随着企业整体的转让而转让，除非转让双方对此有特别的约定。四原告个人不享有企业字号权。

虚假宣传【反不正当竞争法9】

经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。

广告的经营者不得在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告。

181. 在“8 分钟”不正当竞争纠纷案中【（1999）知终字第13 号】，最高法院认为，118 构成虚假宣传。

182. 在“蓝月亮”不正当竞争纠纷案中【（2001）粤高法终字第57 号】，广东高院认为，广告中使用的瓶型是蓝月亮牌衣领净独特外观，容易贬低竞争对手。

183. 在“南海岸鳗钙”不正当竞争纠纷案中【（2002）民三终字第1 号】，最高法院认为，构成商业诋毁、虚假宣传。

184. 在“杰士邦”不正当竞争纠纷案中【（2002）－中民初字第4266 号】，北京一中院认为，杰士邦虚假标注其产品由英国杰士邦（国际）有限公司生产, 客观上会误导消费者错误地认为杰士邦拥有很长的历史和很高的市场地位，这种误导性的虚假宣传使杰士邦获得了不应该获得的市场份额。

185. 在“携程”不正当竞争纠纷案中【（2007）民三终字第4 号】，最高法院认为，在前述黄金假日公司与携程公司不正当竞争判决上诉案中，最高人民法院还认为，应承担民事责任的虚假宣传行为需具备经营者之间具有竞争关系、有关宣传内容足以造成相关公众误解、对经营者造成了直接损害这三个基本条件；其中对于引人误解和直接损害的后果问题不能简单地以相关公众可能产生的与原告无关的误导性后果来代替原告对自身受到损害的证明责任。

诋毁商业信誉【反不正当竞争法14】

经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

186. 在“南海岸鳗钙”不正当竞争纠纷案中【（2002）民三终字第1 号】，最高法院认为，构成诋毁诋毁商业信誉。

187. 在“ 王”鸡蛋商业诋毁案【（2009）民申字第508 号】中，最高人民法院认为，反不正当竞争法调整的商业诋毁行为并不要求行为人必须直接指明诋毁的具体对象的名称，但商业诋毁指向的对象应当是可辩别的；反不正当竞争法没有对商业诋毁的语言作出限制，诋毁语言并不一定要求有感情色彩。

（三）救济

停止使用

188. 在“星群”不正当竞争案【（2008）民申字第982 号】中，最高人民法院认为，恶意使用他人具有一定市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，因处于同一地域而极易导致相关公众误认，不停止使用则不足以防止市场混淆后果的，人民法院可以直接判决该经营者承担停止使用其企业名称的民事责任。

赔偿【商标法L.56】

侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。

189. 在“敌杀死”商标侵权纠纷案中【（1999）知终字第11 号】，最高法院认为，回函确认立即通知后还继续使用具有明显故意，应该加重赔偿责任。

190. 在“嘉裕长城”商标侵权纠纷案中【（2005）民三终字第5 号】（7CTMR 247），最高法院认为，因被控侵权商品单位利润无法查明，法院根据原告提供的注册商标商品单位利润与被控侵权商品销售数量的乘积计算，认定被告侵权获利10 614 090 元。

191. 在“雅马哈”商标侵权纠纷案中【（2006）民三终字第1 号】（2 CTMR 412），最高法院认为，原告选择被告侵权获利为计算赔偿标准具有法律依据。计算方法是以双方所认可的审计报告中的成本、销售量等相关数据，参照当地同类产品市场平均价计算侵权产品的销售价格，扣减现有证据能够计算的经营成本，非法获利为8 300 440.43 元。

192. 在“蓝色风暴”商标侵权纠纷案中【（2007）浙民三终字第74 号】，浙江高院认为，判赔300 万元。

193. 在“G2000”商标侵权纠纷案中【（2006）杭民三初字第131 号】，杭州中院认为，法院根据案件中的证据以及赵华的主张，分别使用3 种方法对被告的销售获利进行推算，上述3 种计算方式得出的侵权获利数额都远远超过了原告赵华要求的人民币2000 万元赔偿数额，因此，确定被告纵横公司赔偿原告赵华人民币2000 万元。

194. 在“傲时”商标侵权案中【（1999）知终字第6 号】，最高法院认为，赔偿应该细分。

195. 在“红河红”商标侵权纠纷案中【（2008）民提字第52 号】（10CTMR），最高法院认为，侵犯未实际投入商业使用的注册商标，侵权人应该承担停止侵权的民事责任并赔偿权利人制止侵权的合理支出，但可以不判决承担赔偿损失的民事责任。

196. 在华纪平与斯博汀公司等“手提箱”专利侵权案【（2007）民三终字第3号】中，最高法院认为，在侵权产品销售数量可以确定的情况下，根据专利产品或者侵权产品的利润率，即可以计算出被侵权人的损失或者侵权人获得的利益，并以此来确定赔偿额；在有关产品的利润率难以准确计算时，人民法院可以酌定一个合理的利润率来计算；在确定知识产权侵权损害赔偿额时，可以考虑当事人的主观过错程度确定相应的赔偿责任，尤其是在需要酌定具体计算标准的情况下，应当考虑当事人的主观过错程度。

197. 在 “手提箱”专利侵权案中【（2007）民三终字第3 号】，最高法院认为，权利人为调查、制止侵权行为所支付的各种开支，只要是合理的，都可以纳入赔偿范围；这种合理开支并非必须要有票据一一予以证实，人民法院可以根据案件具体情况，在有票据证明的合理开支数额的基础上，考虑其他确实可能发生的支出因素，在原告主张的合理开支赔偿数额内，综合确定合理开支赔偿额。

诉讼费分担

198. 在 “手提箱”专利侵权案中【（2007）民三终字第3 号】，最高法院认为，在侵权案件中，案件受理费的分担不仅要考虑原告的诉讼请求额得到支持的比例，更要考虑原告主张的侵权行为本身是否成立，同时还可以考虑原告的其他诉讼请求得到支持的程度以及当事人各自行使诉权的具体情况如有无明显过错等因素，不能仅按照原告请求额与判决支持额之间的比例确定。

（四）商标侵权抗辩

正当使用 【商标法实施条例49】

注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

199. 在“片仔癀”商标侵权案【（2009）民申字第1310 号】中，最高人民法院认为，当注册商标具有描述性时，其他生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而发生来源混淆的，构成正当使用；判断是否属于善意和必要，可以参考商业惯例等因素。

200. 在“敌杀死”商标侵权纠纷案中【（1999）知终字第11 号】，最高法院认为，未采取措施存在疏于管理的情况，但在没有撤销前仍然受商标法保护。

201. 在“雪花”商标行政诉讼案中【（2004）高行终字第303 号】（5 CTMR 336），北京高院认为，原告系“雪花”商标注册人，被诉行政行为并未直接确认“雪花”文字为面粉的通用名，其答复并无不当。

202. 在“挖坑、保皇”系列商标案中【2008）民三他字第12 号】，最高法院认为，“挖坑、保皇”系扑克游戏通用名称，商标专用权人无权禁止他人正当使用，被告使用该名称不易引起相关公众的误认混淆。对于在一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称，如果当事人不是将其作为区分商品或者服务来源的商标使用，只是将其用作反映该类游戏内容、特点等的游戏名称，可以认定为正当使用。

204. 在“金州”商标侵权纠纷案中【（2004）辽民四知终字第176 号】，辽宁高院认为， “金州牌”商标中含有金州地名，权利人未能经商标使用金州二字产生特定含义，不能禁止他人正当使用。

205. 在“百家湖”商标侵权纠纷案中【（2004）苏民三再终字第001 号】（5 CTMR 305），江苏高院认为，原告“百家湖”与地名“百家湖”相同，其权利应受到一定的限制。

206. 在“汤沟”商标侵权纠纷案中【（2006）苏民三终字第0094 号】（7CTMR 347），江苏高院认为，商标权人将地名汤沟作为商标注册，无权禁止他人在相同或近似商品上正当使用，商标权人未使用商标，“汤沟”地名知名度高于“汤沟”商标。被告在产品包装上使用“珍汤”商标，与原告商标区别显著。被告对“汤沟”的使用属于对固有权利的正当使用，不会造成混淆或误认。

207. 在“茅山”商标侵权纠纷案中【（2004）苏民三终字第3 号】，江苏高院认为，“茅山”为地名，被告在自制卤菜中使用“茅山”二字，以表示产品产地的来源，该卤菜在当地有一定名气，享有在先权利。“茅山”后被注册为商标，在后注册的商标权人无权禁止他人正当使用在先权利，侵权不构成。

208. 在“BIOFRESH”商标侵权纠纷案中【（2008）沪高民三（知）终字第61号】（9 CTMR 329），上海高院认为，被告博西华公司为描述被控侵权商品的功能使用“Biofresh” 字样,与他人注册商标“BIOFRESH”相似，被告使用的方式、部位、目的、后果等均不会引起相关公众对商品的来源产生混淆或误认，不构成侵权。

209. 在“DP”商标不侵权诉讼案中【（2008）甬鄞民一初字第2691 号】（9 CTMR 336），宁波鄞州区法院认为，“DP”是一种服装面料抗皱整理技术的通用缩写，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

210. 在“宅急送”商标侵权纠纷案中【（2003）朝民初字第22372 号】（3 CTMR 350），北京朝阳区法院认为，原告注册的“绿色猴子图形加文字”组合商标中放弃了“宅急送”文字的专用权，被告注册了“必胜宅急送”文字商标同样放弃了“宅急送”专用权。“宅急送”三字在快运行业已经丧失显著性而成为通用名，不会使相关公众产生误认。

211. 在“金华火腿”商标侵权案中【（2003）沪二中民五（知）初字第239号】（6 CTMR 323），上海二中院认为，原告注册商标专用权保护范围的核心是“金华火腿”。被告永康火腿厂标注“金华火腿”的目的是表明原产地域产品，不构成对原告商标专用权的侵害。

212. 在“法律人”商标侵权纠纷案中【（2005）海民初字第17769 号】，北京海淀区法院认为，被告对于“法律人”三字本意的使用，并不是商标意义上的使用，属于正当合理的使用。同时，由于原告及其合作伙伴尚未出版过相关的书籍，在图书市场上没有形成相应的影响力和读者群，被告对于“法律人”三字的使用不是出于误导公众的考虑，也没有使得读者产生误认的结果。

214. 在“薰衣草”商标侵权纠纷案中【（2007）高民终字第968 号】（8CTMR 299），北京高院认为，被控侵权商品包装上的显著位置标示有醒目的“心相印”商标，而“薰衣草”三字明显小于该商标，因薰衣草可作为香料用于纸巾的制造，该使用属于正当使用，不会产生混淆或误认。

215. 在“避风塘”商标侵权纠纷案中【（2003）沪高民三（知）终字第49号】（2 CTMR 386）根据“避风塘”的来历，是在长时期、不断发展的经营活动中，逐步成为一类特色风味菜肴和饮食经营方式的名称。“避风塘”一词并非由原告首先使用在餐饮业的经营中，原告不能排斥其他经营者使用该文字。但最高院认为可以对抗。

216. 在“For Volvo”商标侵权纠纷案中【（2005）浦民三（知）初字第40号】，上海浦东区法院认为，被告突出使用“For Volvo”，文字含义不清，容易让人误解，不属合理使用。

217. 在“TOFEL”商标侵权纠纷案中【（ 2003）高民终字第1393 号】（5 CTMR 278），北京高院认为， “ETS”对“TOFEL”文字享有商标专用权。新东方在由其发行的TOFEL 考试试题出版物封面上及听力磁带上在醒目的位置使用与注册商标相同的“TOFEL”字样，属于为说明和叙述有关资料而作的使用，不构成侵权。

218. 在“狗不理”商标侵权纠纷案中【（2008）民三监字第10-1 号裁定】，最高法院认为，判断使用他人注册商标行为是否构成正当使用时，应当充分考虑和尊重相关历史因素，对使用行为作出必要和适当的限制。被告在菜谱上使用不侵权。

219. 在 “白市驿及图”商标侵权纠纷案中【（2005）渝高法民终字第90号】，被告在其商品上“驿”字去掉，使用“白市风味板鸭”只是将“白市驿风味板鸭”进行了拙劣缩减，不改变搭便车之主观意图。虽然“白市驿”是地名，但被告不在白市驿地区，不属合理使用。

220. 在“彼得兔”商标侵权纠纷案中【（2004）一中行初字第231号，（2005）高行终字第85号，（2004）高民终字第675 号，（2003）一中民初字第6356号（6 CTMR）】(6 CTMR 336)，北京高院认为，“彼得兔”作品的著作权已经进入公有领域，任何人可自由使用。商标权人将“兔子小跑图”注册为商标，不能限制他人对公有作品的合理正当使用。被告在出版的《彼得免的故事》上使用与注册商标相近似的图形，属于合理正当使用，但在其他童话书上重复、多次使用，已起到商标标识作用，有产生混淆或误认的可能。

在先商标抗辩【商标法9】

申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

221. 在“康乐磁”商标侵权纠纷案中【（1994）高经知终字第17 号】，北京高院认为，被告并未注明在先使用，且在先使用不能抗辩。

222. 在“扭扭”商标侵权纠纷案中【（2000）知终字第1 号】，最高法院认为，在先使用不能抗辩。

223. 在“老槽坊”商标侵权纠纷案中【（2001）民三终字第9 号】，最高法院认为，在先使用不能抗辩。

224. 在“万达”商标侵权纠纷案中【（1999）知终字第8 号】，最高法院认为，两家共同创造了特有名称，可以共同使用。

225. 在“张小泉”商标侵权纠纷案中【（2004）沪高民三（知）终字第27号】（6 CTMR 267），上海高院认为，原告的张小泉注册商标与被告的张小泉企业名称权均依法取得，均受法律保护。权利冲突有历史原因，应根据公平、诚实信用原则处理。被告的字号早于原告注册商标，不构成商标侵权和不正当竞争，属于合理使用，但被告不得再扩展使用。

226. 在“诸葛亮”商标侵权纠纷案中【（2007）民三监字第37-号】，最高法院认为，“诸葛酿”是知名商品特有名称使用在先，“诸葛亮”注册前已有一定的知名，虽然读音、文字近似，但不会造成混淆。

227. 在“荣华月饼”商标侵权纠纷案中【(2007)粤高法民三终字第412号】，由于“荣华月饼”的优良品质和香港荣华公司对该产品长期、持续、大量的宣传和销售，使得市场一般公众已将“荣华月饼”与香港荣华公司联系在一起，故应当认定为知名商品的特有名称。尽管余国华在澳门注册了与香港荣华公司“花好月圆”图形商标相似的商标，但仅限在澳门地区使用，无权授权他人在中国内地使用。

228. 在“好帮手”商标侵权纠纷案中【（2003）沪二中民五（知）终字第9号】，上海二中院认为，爱特福公司在蓝迪公司注册“好帮手”商标之前就已经开始使用“84 好帮手”名称。 “好帮手”注册商标还没有达到驰名的程度，因而不能禁止爱特福公司在他们生产的知名商品上继续使用“84 好帮手”的名称。

商标注册抗辩【冲突司法解释1.2】

原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

229. 在“玉兔”商标侵权案中【（2003）苏民三终字第008 号】（4 CTMR 232），江苏高院认为，商标权人在使用商标时，明显突出强化某些字形的排列，淡化其他字形的标识作用，使相关公众产生混淆，对产品来源产生误认，商标权人将构成权利滥用，侵犯他人商标权。

230. 在“金鳄”商标侵权及行政诉讼案中【（2007）高民终字第1243 号】，北京高院认为，“金鳄”商标所有人在使用商标时，明显突出强化某部分，淡化其他部分的标识作用，与他人的注册商标构成近似，构成商标侵权。

231. 在“中农”商标侵权案中【（2004）海民初字第8212 号】（5 CTMR286），北京海淀区法院认为，原、被告注册商标近似，但核准商品类别不属于同一类。被告不规范使用注册商标，超出核准商品的合理使用范围，其商品类别与原告注册商标核准范围构成类似商品，是侵权行为。

232. 在“浪登”商标侵权纠纷案中【（2007）穗中法民三初字第309 号】，广州中院认为，在拉链上使用注册在皮具制品的商标是对其注册商标的合理使用，不属于法院受理范围。

商标法题库1(答案) 篇3

一、单项选择题（每小题有三个以上选项，其中只有一个选项是正确的，请将正确选项前的字母填入试题后的括号中）

1、下列要素中，不能作为商标在我国申请注册的是（B）。A.字母和数字 B.国家名字 C.颜色组成

2、根据《商标法》规定，不能作为商标专用权主体的是（B）。A.个体工商户 B.行政机关 C.个人合伙

3、依据《商标法》的规定，注册商标连续（C）停止使用的，商标局可以撤销其注册商标。

A.五年 B.一年 C.三年

4、商标的本质属性为（B）。A.独创性 B.区别性 C.原创性

5、对初步审定的商标，自公告之日起（C）个月内，任何人均可以提出异议。A.1 B.2 C.3 D.4

6、特殊标志有效期为（C）年，自核准登记之日起计算。A.10 B.2 C.4

7、下列主体中，不能申请集体商标的是（C）。A.团体 B.协会

C.自然人

8、驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向（C）申请复审。A.国家工商行政管理总局 B.中级人民法院 C.商标评审委员会

9、下列说法中，不正确的是：（C）

A.仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志不得作为商标注册。

B.仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，不得作为商标注册。

C.含有地名的标志不得作为商标注册。

10、对国外申请人通过马德里体系延伸到中国的商标申请，商标局的实质审查所依据的法律为（C）。A.《巴黎公约》 B.《尼斯协定》

C.《中华人民共和国商标法》 D.《维也纳协定》

11、下列各项，哪项不属于知识产权调整对象：（C）。A.商标 B.专利 C.姓名

12、每年的（B）是世界知识产权日。A.3月20日 B.4月26日 C.5月24日

13、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（B）内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予（）的宽展期。A.6个月 1年 B.6个月 6个月 C.1年 1年

14、商标注册的有效期为（A）年。A.10 B.20 C.5

15、县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为（A）组成部分的除外。

A.集体商标、证明商标 B.商品商标 C.服务商标

16、下列国家机关中，不能认定驰名商标的国家机关是：（A）。A.最高人民检察院

B.国家工商行政管理总局商标局

C.国家工商行政管理总局商标评审委员会

17、（A）是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。A.驰名商标 B.集体商标 C.证明商标

18、下列单位中不属于《奥林匹克标志条例》所称奥林匹克标志权利人的是（B）。A.国际奥林匹克委员会 B.中华全国体育总会 C.中国奥委会

19、下列标志中，可以作为商标注册和使用的是：（C）A.五星红旗 B.中国 C.黄河

D.人民大会堂

20、下列标志中，可以作为商标注册的是：（A）A.经过使用取得显著特征，并便于识别的标志 B.“红十字”、“红新月”标志

C.我国中央国家机关所在地特定地点的名称

21、在我国法律体系中，对地理标记给予保护的法律是（A）A．商标法

B．反不正当竞争法 C．专利法

D．消费者权益保护法

22、证明商标是用于证明该商品或者服务的（A）A.原产地、原料、制造方法、质量等其他特征 B.使用方式 C.提供者的来源

23、商标的基本类型为：（B）

A.商品商标、服务商标、集体商标、驰名商标 B.商品商标、服务商标、集体商标、证明商标

C.颜色商标、气味商标、集体商标、证明商标

24、目前，我国对商标权的保护采取（C）的保护模式。A.行政保护 B.司法保护

C.行政保护和司法保护并行的“双轨制”

25、地理标志可以作为（A）向商标局申请注册。A.集体商标或者证明商标 B.官方标志 C.特殊标志

26、下列说法正确的是：（A）

A.集体商标由该组织的成员共同使用 B.集体商标可以许可非该组织的成员使用

C.集体商标由对某种商品或服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位使用

27、商标的使用，不包括：将商标用于（C）。A.商品、商品包装容器上 B.商品交易文书上 C.社会公益活动中

28、商标注册的申请日期，以商标局（B）的日期为准。A.决定受理申请 B.收到申请文件

C.发出《商标受理通知书》

29、一份商标注册申请书可以填写（A）个类别的商品/服务项目。A.1 B.2 C.3

30、同我国的国旗、国徽、军旗相同或者近似的标志，（A）。A.不得作为商标使用

B.不得作为商标注册,但可作为商标使用 C.只有中国企业才可以作为商标注册和使用

31、外国人或者外国企业在中国申请商标注册，可以（B）。A.直接向商标局提交商标注册申请

B.通过委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理 C.既可直接向商标局提交，也可通过商标代理组织代理

32、特殊标志是指经（A）批准举办的全国性和国际性的文化、体育、科学研究及其他社会公益活动所使用的标志。

A.国务院

B.省级人民政府

C.国务院各部委及省级人民政府

33、依据《商标法》的规定，国家工商行政管理总局商标评审委员会负责处理（C）工作。

A.商标异议案件的裁定 B.商标注册

C.商标争议案件的裁定

34、对于恶意抢注驰名商标的行为，该驰名商标所有人（B）。A．应当向国家知识产权局提出撤销请求 B．应当向商标评审委员会提出撤销请求 C．应当向商标局提起撤销请求

D．可以直接向人民法院提起诉讼请求撤销

35、下列商标中，不是地理标志的是：（A）。A.青岛啤酒 B.武夷山大红袍 C.泰和乌鸡

36、注册商标使用的文字、图形或者组合，应符合的条件是（C）A．新颖性 B．创造性

C．有显著特征，便于识别 D．富有美感并适于应用

37、下列哪一项不属于认定驰名商标应当考虑的因素：（B）A.相关公众对该商标的知晓程度 B.该商标申请注册的时间

C.该商标任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围

38、地理标志产品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的（C）所决定。A.自然因素 B.人文因素

C.自然因素或人文因素

39、地理标志产品专用标志属于（C）的范畴。A.商标 B.特殊标志 C.官方标志

40、共同申请注册同一商标的，应当在申请书中指定一个代表人，没有指定代表人的，（B）。

A.以姓氏笔画顺序排列的第一人为代表人 B.以申请书中顺序排列的第一人为代表人 C.商标局不予受理

41、甲食品厂将已经使用二年的“茂宇”文字商标向商标局提出注册申请，但同日提出相同商标申请的还有乙服装厂，乙服装厂未使用过该商标。根据我国《商标法》规定，商标局将初步审定并公告的商标申请人是（B）A．乙厂 B．甲厂

C．甲厂和乙厂 D．两厂都不予考虑

42、下列申请注册的商标，将依法被驳回的是（A）A．在家具上申请注册“纯木”商标 B．在商品房上申请注册“高宏”商标 C．在药品上申请注册“娥眉山”商标 D．在电扇上申请注册“飞飞”商标

43、注册商标因连续三年未使用，被商标局撤销，下列说法中正确的是（B）。A．该注册商标权自始即不存在 B．商标权从撤销决定之日起终止

C．对已经履行的商标许可行为具有溯及力 D．商标权从撤销决定六日起满三个月失效

44、甲公司新近注册了一件中国商标，乙认为该商标违反商标法规定的商标禁用条款，依我国商标法规定请求有关机构撤销甲公司的该注册商标。这个机构是（B）A.商标局

B.商标评审委员会

C.地方工商行政管理部门 D.人民法院

45、下列各项中，不属于地理标志的主要构成要素的是（C）。A.独特的自然因素、人文因素 B.产品的特定品质

C.不确定的生产地域范围

46、下列各项中，不属于《商标法》的基本原则的是：（A）。A.商标确权的评审终审原则 B.申请在先原则

C.统一注册、分级管理的原则

47、依据《商标注册用商品与服务国际分类表》，商品与服务项目共分为（B）个类别。A.42 B.45 6

C.34

48、作为集体商标、证明商标申请注册的地理标志，（A）。A.可以是该地理标志标示地区的名称，也可以是能够标示某商品来源于该地区的其他可视性标志

B.只能是该地理标志地区的名称

C.其名称由申请人自行设计，不在商标局审查范围之内

49、某公司是“明月”商标的被许可人，依商标法规定，该公司使用“明月”商标时应当（B）。

A．经商标局核准使用许可合同

B．保证使用“明月”商标商品的质量 C．标明许可人的公司名称和地址 D．及时提出“明月”商标的续展申请

50、下列各项中，正确的表述是：（A）

A.缺乏显著特征的标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册 B.只要不侵犯他人的姓名权，任何人的名字都可以作为商标注册 C.外国的国家名称绝对不能注册

51、对于欠缺显著性条件的注册商标，提出撤销该注册商标的请求人（D）。A．仅限于商标局

B．仅限于商标评审委员会

C．仅限于有竞争关系的经营者 D．可以是任何单位和个人

52、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前六个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予（A）的宽展期。A、6个月 B、12个月 C、3个月 D、9个月

53、经许可使用他人注册商标的，（A）在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。A、必须 B、可以 C、应该 D、无需

54、商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，对公众造成误解的，可以向（B）申请撤销该企业名称。A、国家工商总局商标局

B、企业名称登记主管机关 C、国家工商总局 D、商标评审委员会

55、根据《商标法》的规定，有两个或两个以上的申请人在同种或类似商品上以相同或近似的商标申请注册，同一天申请的，初步审定并公告（C）。A．先申请的商标 B．所有申请者的商标 C．先使用的商标

D．由所有申请人协商确定

56、商标注册人或者利害关系人申请人民法院采取证据保全措施后，应当在（C）。A、四十八小时内起诉，否则，人民法院将解除保全措施 B、二十四小时内起诉，否则，人民法院将解除保全措施 C、十五日内起诉，否则，人民法院将解除保全措施 D、七日内起诉，否则，人民法院将解除保全措施

57、下列关于商标专用权取得的原则，符合我国商标法的规定的是(C)A．登记原则

B．登记并公告原则 C．注册原则 D．使用原则

58、（B）主管全国商标注册和管理的工作。A、国家工商局

B、国务院工商行政管理部门商标局 C、知识产权局

59、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，（A）享有和行使该商标专用权。A共同 B单独

C可以单独也可以共同

60、使用注册商标，其商品粗制滥造、以次充好，欺骗消费者的，商标局(A)A.可以撤销其注册商标 B.不可以撤销其注册商标

C.可以停止其经营 D.可以对其警告

61、国家规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，（B），不得在市场销售。A未经申请

B未经核准注册的 C未经初步审定

62、同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央

国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的商标（A）A不得作为商标使用 B可以作为商标使用

C经审核可以作为商标使用

63、对已注册的商标有争议时，可从核准注册之日起内向商标评审委员会申请裁定的期限为(C)A.一年 B.六个月

C.三年 D.二年

64、使用注册商标，自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的，由（C）A 商标评审委员会评审

B县级以上工商行政管理部门予以罚款 C商标局责令限期改正或者撤销其注册商标

65、使用未注册商标冒充注册商标的，由（A）予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。

A 地方工商行政管理部门 B国家工商局商标局 C商标评审委员会

66、在同一种商品上，将与他人的注册商标近似的标志作为商品包装装潢使用，误导公众的，属于（B）

A 商标使用违法行为

B侵犯注册商标专用权的行为 C 商标使用不当

67、对侵犯注册商标专用权的行为，（A）向工商行政管理机关投诉或者举报。

A 任何人都可以 B 必须是商标注册人

C必须是商标注册人或者利害关系人

68、未经商标注册人许可，在（A）商品上使用与其注册商标相同的商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。A同一种 B 类似商品上 C 同一种类别

69、商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法及条例的规定，作为（B）商标注册。

A著名商标

B集体商标或证明商标 C特殊标志

70、县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，（A）A可以查封或者扣押 B仅可以查封

C仅可以扣押

71、对商标局驳回商标注册申请不服的，申请人提出复审的受理机关是(B)A.人民法院 B.商标评审委员会

C.仲裁委员会 D.中华商标协会

72、自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向（B）申请商标注册。A县级以上工商行政管理部门 B 商标局

C 商标评审委员会

73、自然人、法人或者其他组织对其提供的（A），需要取得服务商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册。

A 服务项目 B商品 C集体商标

74、转让注册商标的受让人自（A）起享有商标专用权。

A经商标局核准后，公告之日 B转让合同签订时

C 向商标局提出转让申请之日

75、对恶意注册的商标，驰名商标所有人不受（A 时间限制可以请求撤销该注册商标。

A 5年 B 1年 C 10年

76、注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，（A）注册申请。

A 应当另行 B 无需另行提出 C 视具体情况提出

77、当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日内三十日内向（C）。

A 国家工商行政管理局提出复议 B 国家工商行政管理局商标局提出复审

C 人民法院起诉

78、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的，（A）侵犯商标专用权行为。

A 属于 B 视情节而定 C 不属于

79、以团体，协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志是（A）

A 集体商标 B证明商标

C服务商标

80、由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志（A）

A 证明商标 B商品商标 C集体商标

81、以欺骗手段取得的注册商标，被撤销的，丧失其商标专用权的起始日为(D)A.商标局发通知之日 B.撤销公告之日

C.收缴注册证之日 D.自商标注册之日

82、对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉嫌犯罪的，应当（A）

A 及时移送司法机关处理 B 可以罚款放行 C 从重予以行政处罚

83、侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或协商不成的，商标注册人或者是利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求（A）处理。

A 工商行政管理部门 B 知识产权局 C 商标评审委员会

84、工商行政管理机关认定商标侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和（C）的工具，并可以处以罚款。

A 所有用于生产

B仅专门用于制造侵权商品的工具

C专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具

85、（A）的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

A 县级以上行政区划 B 公众知晓

C 市级以上行政区划

86、就（A）商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未为在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

A 相同或者类似 B 相同 C 类似、87、就（A）商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

A 不相同或者不相类似 B 不相同

C 不相类似

88、县级以上工商行政管理局对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以查阅、复制当事人（A）的合同、发票、帐簿以及其他有关资料。

A 与侵权活动有关 B 所有

C 与生产相关的89、未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属（C）行为。

A 商标使用不当 B 商标使用违法

C 侵犯注册商标专用权

90、甲向乙转让“旭日”注册商标，乙从何时起享有该注册商标专用权（D）。A．甲乙签订转让合同之日 B．甲商标注册证交付乙之日

C．甲乙共同向商标局提出转让申请之日 D．商标局核准转让公告之日

91、注册商标的有效期为（D）起计算。A．20年，自申请日 B．10年，自申请日

C．20年，自核准之日 D．10年，自核准之日

92、下列文字商标中，显著性最高的是（C）A．用在护肤品上的“凝脂” B．用在手机上的“光阴”

C．用在航运上的“贯科” D．用在手套上的“五指” E．用在餐刀上的“不锈”

93、使用注册商标，可以在商品、商品包装、说明书标明“注册商标”或注册标记®。注册标记应当标注在商标的（B）。A、右上角

B、右上角或右下角 C、右下角

94、证明商标是用于证明该商品或服务的（A）： A、原产地、原料、制造方法、质量等其他特征 B、使用方式 C、提供者的来源

95、商品使用未经核准注册商标的，根据我国商标法的规定应当如何处理？(D)A．一律不得在市场上销售，违者应受行政处罚

B．原则上不许在市场上销售，但商标法另有规定的除外 C．一律可以在市场上销售，但其商标不受法律保护 D．原则上可以在市场上销售，但商标法另有规定的除外

96、依照我国商标法，对初步审定的商标，任何人均可提出异议的三个月的起算日期为(B)A.申请日 B.公告日 C.注册日 D.使用日

97、我国商标法规定，商标使用许可合同应当(D)A.经过公证 B.报商标局批准

C.经过律师见证 D.报商标局备案

98、依我国商标法的规定，商标专用权授予符合法定条件的（C）A．商标设计人

B．商标使用人 C．商标申请人

D．商标标识的制作人

99、我国商标法规定下列哪种形式不能作为商标申请注册?（D）A．文字商标

B．图形商标

C．文字与图形的组合商标

D．气味商标

100、“骆驼”是世界驰名的香烟商标，已在中国注册。某葡萄酒厂生产的“莹光”牌葡萄酒，其瓶贴和包装盒的文字、图形、色彩与“骆驼”商标基本相同。对此事的正确说法是（D）A．葡萄酒和香烟并非相同或类似产品，葡萄酒厂不构成侵权 B．葡萄酒厂将“骆驼”作为装渍使用，不存在侵权问题 C．葡萄酒厂已在其产品上标注有厂名、厂址，未构成侵权 D．“骆驼”是驰名商标，某葡萄酒厂的行为造成与该驰名商标的混淆，故构成侵权

101、根据我国商标法规定，办理续展的申请时间只能是（A）A．期满前6个月内

B．期满前后各6个月内 C．期满后6个月内

D．期满前后各12个月内

102、甲厂自1995年起在其生产的炊具上使用“红灯笼”商标，并于1997年8月向商标局提出该商标的注册申请。乙厂早在1997年6月向商标局申请为其炊具产品注册“红灯笼” 13

商标。该“红灯笼”商标专用权就应归属于（B）A．甲

B．乙

C．甲和乙

D．甲乙协商确定的一方

103、某公司有一注册商标“苹果”被核定使用于洗衣机上。为了有效保护该商标，该公司在洗衣机上又申请注册了“红苹果”“青苹果”“黄苹果”三件商标，这三件商标是（A）A．联合商标

B．防御商标

C．集体商标

D．证明商标

104、在下列保护知识产权的国际公约中，最先规定保护驰名商标的是(D)A．伯尔尼公约

B．与贸易有关的知识产权协议 C．商标国际注册马德里协定

D．巴黎公约

105、我国商标法规定商标构成的要素有（C）A.文字、图形、字母、数字、气味、三维标志 B.文字、图形、字母、数字、音乐、三维标志 C.文字、图形、字母、数字、颜色组合、三维标志 D.文字、图形、字母、数字、声响组合、三维标志

106、商标权人对商标的规范使用应当是（A）A.以核准注册的商标和核定使用的商品为限

B.以核准注册的商标图形和核定使用的商品类别为限

C.以与核准注册相同和相似的商标和核定使用相同和类似的商品为限

D.以与核准注册的商标和核定使用的商品以及经营范围的所有商品名称为限

107、甲公司2003年10月向国家商标局申请注册“天虹”商标，使用在家用电器上。2004年6月27日，国家商标局对“天虹”商标初步审定并予以公告。同样生产家用电器的乙公司发现该商标与本公司的注册商标十分近似。乙公司应当在下列哪个日期前向有关部门提出异议？（B）A．2004年7月27日

B．2004年9月27日 C．2004年12月27日

D．2005年6月27日

108、转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人自何日起享有商标专用权？（D）A．自转让协议签订之日起

B．自双方向商标局提出申请之日起

C．自商标局核准之日起 D．自商标局公告之日起

109、加利玛公司是一家生产销售红木家具的企业。2004年8月该公司拟使用含有下列标志的新商标。根据我国法律的规定，下列标志中不得作为商标使用的是（A）A．红领巾

B．太行山 C．WIPO D．八达岭长城

110、根据我国商标法，下列商品中必须使用注册商标的是（D）A．核磁共振治疗仪

B．墙壁涂料 C．无糖饮料

D．烟丝制品

111、商标权人在注册商标有效期满前，未能办理续展注册手续，它可以在注册商标有效期满之日起多长时间内继续办理续展注册手续？（A）A．6个月

B．9个月 C．12个月

D．18个月

112、依我国《商标法》规定，下列哪项可以作为商标提出注册申请（D）A．海浪的声音

B．玫瑰花的气味 C．鸟鸣的声音

D．风景图片

113、A公司是一家生产体育用品的企业，公司可以选择下列哪一项作为商标使用（D）A．新奥运

B．2008 C．红新月

D．新世纪

114、依我国《商标法》，取得商标专用权的原则是（A）A．注册原则

B．使用原则

C．强制注册原则

D．强制使用原则

115、下列商标中，属于服务商标的是（B）A．“中华”轿车

B．“凤凰”电视台

C．“海尔”冰箱

D．“蒙牛”牛奶

116、注册商标专用权范围确立的依据是（B）A．核准注册的商标图样

B．核准注册的商标和核定使用的商品 C．申请人生产经营范围和经营项目

D．申请书所记载的请求事项

117、某自然人获准注册一个“蓝云”文字商标，该注册商标的有效期起算日为（D）A．该商标提出申请之日

B．该商标初审公告之日

C．该商标实际使用之日

D．该商标核准注册之日

118、根据我国《商标法》，使用注册商标应标明“注册商标”字样，或使用注册标记，注册标记可以是（D）A．@ B．© C．r

D．®

119、下述选项中属于葡萄酒地理标志的是（D）A．“长城”葡萄酒

B．“王朝”葡萄酒 C．“香槟”葡萄酒

D．“云南红”葡萄酒

120、我国商标法规定，注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当(A)A.另行提出注册申请

B.提出变更申请

C.重新提出注册申请

D.提出书面声明

121、甲于2000年3月1日开始使用“风华”牌商标，乙于同年4月1日开始使用相同的商标。甲、乙均于2002年5月1日向商标局寄出注册“风华”商标的申请文件，但甲的申请文件于5月8日寄至，乙的文件于5月5日寄至。商标局应初步审定(C)A.同时公告，因甲、乙申请日期相同

B.由商标局自由裁定

C.公告乙的申请，因乙申请在先

D.公告甲的申请

122、下列标志，不可以作为商标使用的是(A)A.红新月

B.长城

C.两面针

D.红星

123、商标异议申请应当向(C)

A.商标评审委员会提出

B.人民法院提出

C.商标局提出

D.仲裁机构提出

124、依照商标法第四十四条规定撤销的注册商标，其商标专用权(A)

A.自撤销决定作出之日起不存在B.视为自始不存在

C.自第三人申请之日起不存在

D.自商标评审委员会受理之日起不存在125、我国商标法规定，商标注册人对其在同一种或类似商品上使用相同注册商标的，转让商标时(D)

A.可以分割转让

B.不得转让

C.可以部分分割转让

D.应当一并转让

126、按照商标法规定，对于商标中含有商品的地理标志而该商品并非来源于该标志所标示的地区、容易误导公众的(A)A.不予注册并禁止使用，但已经善意取得注册的继续有效 B.不予注册并禁止使用，已经取得注册的必须撤销 C.不予注册但可以由该地区的任何人使用 D.不予注册但可以作为未注册商标使用

127、依我国商标法，未在中国注册的驰名商标的商标权人无权禁止他人(A)

A.在非类似商品上使用与驰名商标近似的商标

B.在同一种商品上使用与驰名商标相同的商标

C.在同一种商品上使用与驰名商标近似的商标

D.在类似的商品上使用与驰名商标相同的商标

128、转让注册商标专有权的，转让人与受让人应当订立书面合同，共同向商标局提出商标转让的申请并经商标局公告。受让人享有商标专用权的起始日为（A）

A．商标局公告日 B．合同签订日 C．合同生效日

D．受让人首次使用日

129、某服装公司1995年以“宏达”作为公司名称在本市注册登记，次年又以“宏达”作为 17

西服商标在国家商标局核准注册。根据有关规定（B）

A.“宏达”企业名称权与“宏达”商标权可在全国有排他效力

B.“宏达”企业名称权在该市有排他效力，“宏达”商标权在全国有排他效力 C.“宏达” 企业名称权在全国有排他效力，“宏达” 商标权在该市有排他效力 D.“宏达”企业名称权与“宏达”商标权仅在该市有排他效力

130、我国商标法规定，侵犯他人注册商标专用权造成商标权人损失的，行为人承担损害赔偿时，采取(A)。

A.完全赔偿原则 B.惩罚赔偿原则 C.填平损失原则 D.损益相抵原则

131、以下诸选项中，不属于商标标识的有(C)。

A.自行车上的商标铭牌 B.服装上的商标织带 C.商品的特色包装 D.日用品上的商标纸

132、注册商标使用的文字、图形或者组合，应当符合的条件是（C）

A．新颖性 B．创造性

C．有显著特征，便于识别 D．富有美感并适于应用

133、某服装厂将其使用三年的“金叶”文字商标向商标局提出注册申请，但同日提出相同商标申请的还有某灯具厂，该厂未使用过该商标，商标局应将该商标授权于哪个厂？（D）

A．服装厂 B．灯具厂

C．两个厂协商，作为共同申请人 D．两个厂的商标都将被授权

134、申请注册的商标应当具有（B）

A．独创性 B．显著性

C．新颖性 D．艺术性

135、我国对商标注册申请实行的是（D）

A．形式审查 B．实质审查

C．登记制 D．形式审查和实质审查

136、注册商标人可以申请续展注册的期限一共为____，____满仍未提出申请的，注销其注册商标。（B）

A．6个月，续展期 B．12个月，宽展期

C．6个月，宽展期 D．12个月，续展期

137、不能以自然人名义申请注册的商标有（C）

A．颜色组合商标 B．服务商标

C．证明商标 D．联合商标

138、依商标法的规定，下列表述中正确的是（A）

A．通过使用获得显著性的标志，可以作为商标注册

B．对商标局驳回商标注册申请不服的，申请人可以直接向人民法院起诉 C．对商标侵权行为，任何人可以向商标评审委员会投诉 D．注册商标连续五年停止使用的，商标局可以撤销之

139、下列申请注册的商标，将依法被驳回申请的有（A）

A．在灯具上申请注册“节电”商标 B．在商品房上申请注册“博远”商标

C．黄山市药厂在药品上申请注册“黄山”商标 D．在电扇上申请注册“飞天”商标

140、在我国，对于知名商品特有名称的保护适用的法律是____，保护期间为____。（A．产品质量法，20年 B．反不正当竞争法，无时间限制

C．民法，无时间限制 D．消费者权益保护法，10年

141、下列情形中，需要重新提出注册申请的是（B）

A.变更注册人的名义 B.变更注册商标构成要素 C.变更地址

D.变更除注册人名义、地址之外的其他注册事项

142、依据我国商标法的规定，不能作为商标构成要素的是（B）

A.数字 B.气味 C.三维标志 D.颜色

143、商标权人使用注册商标的效力范围是（C）

A.在核定的商品上使用与注册商标近似的商标 B.在与核定商品类似的商品上使用核准注册的商标 C.在核定的商品上使用核准注册的商标

D.在与核定商品非类似的商品上使用核准注册的商标

B）19

144、工商行政管理部门处理商标侵权纠纷时（D）

A.认定侵权行为成立的，可以就赔偿数额作出处理决定 B.对赔偿数额作出的处理决定，是终局决定 C.对赔偿数额作出的处理决定，不是终局决定

D.认定侵权行为成立的，不能就赔偿数额作出处理决定

145、甲和乙在类似商品上以近似商标在同一天申请注册，如果甲和乙在申请日前均未使用商标，依据商标法相关规则（B）

A.甲和乙应当在收到商标局通知之日起30日内自行协商确定申请人 B.商标局应当依职权确定申请人

C.甲和乙不愿协商确定的，均不能成为申请人 D.商标局直接以抽签的方式确定申请人

146、某律师在向客户介绍商标异议程序时有如下说法，正确的是（A）

A.异议申请应向商标局提出

B.对初步审定的商标，自公告之日起6个月内任何人均可以提出异议 C.异议申请应向商标评审委员会提出 D.经裁定异议不能成立而核准注册的，商标注册申请人取得商标权的时间从核准注册之日起计算 147、1904年，清政府颁布了我国历史上的第一部商标法规，即(B)。

A.《商标注册暂行规定》 B.《商标注册试办章程》

C.《商标注册暂行条例》 D.《商标管理暂行章程》

148、申请人申请商标注册，申报的商品(A)。

A.不得超出核准或登记的经营范围 B.不得超出登记的经营范围

C.不得超出核准的经营范围 D.可以超出核准或登记的经营范围

149、当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日内(C)。

A.向商标局提出复审请求 B.向仲裁机关申请仲裁

C.向人民法院起诉 D.执行该裁定

150、下列可以被核准注册为商标的有(C)。

A.“最亮”牌灯泡 B.“补血”牌营养液

C.“巧妙”手表

D.“钢铁”牌汽车

151、注册不当的商标被撤销后，因商标权人的恶意给他人造成损失的(B)。

A.不必给予赔偿 B.应当予以赔偿

C.应当没收非法所得 D.应当给予行政处罚

152、某厂在自己生产的牙膏上注册“田七”商标，其后又在香皂、洗涤剂上注册“田七”

商标，后者即构成(A)

A.防御商标

B.联合商标

C.证明商标

D.集体商标

153、判断商标相同或近似的前提条件是

（D)

A．看两件或两件以上的商标是否用于“相同商品”上

B．看两件或两件以上的商标是否用于“同种商品”上

C.看两件或两件以上的商标是否用于“类似商品”上

D.看两件或两件以上的商标是否用于“同种商品”或“类似商品”上

154、目前，在我国一些商品上使用的“纯羊毛标志”、“绿色食品标志”等都是一种（C）

A.防御商标

B.联合商标 C.证明商标

D.集体商标

二、多项选择题（每小题有三个以上选项，其中有两项或两项以上的选项是正确的。请将正确选项前的字母填入试题后的括号中，多选或漏选均不得分）

1、使用未注册商标，有下列行为之一的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款：（ABD）A、冒充注册商标的；

B、违反《商标法》第十条规定的； C、违反《商标法》第十一条规定的；

D、商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的。

2、商标评审委员会负责处理下列商标评审案件：（ABCD）

A、不服商标局驳回商标注册申请的决定，依据商标法第三十二条规定申请复审的案件； B、不服商标局的异议裁定，依据商标法第三十三条规定申请复审的案件； C、对已经注册的商标，依据商标法第四十一条规定请求裁定撤销的案件；

D、不服商标局依照商标法第四十一条第一款、第四十四条、第四十五条的规定作出撤销或者维持注册商标的决定，依据商标法第四十九条规定申请复审的案件。

3、商标评审委员会已经受理的商标评审申请，有下列情形之一的，属于不符合受理条件，应当依据实施条例第三十条规定予以驳回：（ABCD）

A、违反商标法第四十二条规定，对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，又以相同的事实和理由申请裁定的；

B、违反实施条例第三十五条规定，申请人撤回商标评审申请后，又以相同的事实和理由再次提出评审申请的；

C、违反实施条例第三十五条规定，对商标评审委员会已经作出的裁定或者决定，以相同的事实和理由再次提出评审申请的； D、其他不符合受理条件的情形。

4、有下列情形之一的案件，可以由商标评审人员一人独任评审：（ABCD）A、商标局作出驳回决定、异议裁定所引证的商标在评审时已经丧失专用权或者在先权利的； B、被请求裁定撤销的商标已经丧失专用权的；

C、商标局作出驳回决定所引证的商标归申请人所有，因申请人未及时办理变更手续被商标局驳回，评审时申请人已向商标局申请办完变更手续的；

D、商标局作出驳回决定所引证的他人在先申请或者注册商标，评审时已核准转让给申请人的；

5、商标评审，有下列情形之一的，终止评审：（ABCD）

A、申请人死亡或者终止后没有继承人或者继承人放弃评审权利的； B、申请人撤回评审申请的；

C、当事人自行和解或者经商标评审委员会调解后达成协议的； D、其他应当终止评审的情形。

6、在商标评审中，除了有相反证据足以推翻的以外，下列事实，当事人无需举证证明：（ABCD）

A、众所周知的事实；

B、按照法律规定推定的事实； C、已经依法证明的事实；

D、根据日常生活经验法则推定的事实；

7、任何能将自然人、法人、或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括（ABC），均可以作为商标申请注册。A 文字、图形、字母、数字、三维标志 B 颜色组合

C 上述要素的组合8、经商标局核准注册的商标为注册商标，包括（ABC）A 商品商标、服务商标 B 集体商标、C 证明商标

9、（ABC）对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。A自然人 B 法人 C 其他组织

10、申请注册的商标应当。（AB）A 有显著特征

B 并不得与他人在先取得合法权益相冲突

C 可以与他人在先取得合法权益相冲突

11、县级以上工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权：（AB）A 询问有关当事人

B 对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押 C 可以扣押全部生产工具

12、侵犯商标专用权的赔偿数额，为（ABC）A 侵权人在侵权期间所获得的利益 B 被侵权人在被侵权其所受到的损失

C 包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支

13、商标法和条例所称商标的使用，包括（ABC）A 将商标用于商品、包装 B 商品交易文书上 C 用于广告宣传、展览

14、商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法和条例的规定，（BC）申请注册。A 著名商标 B 集体商标 C 证明商标

15、使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由各地工商行政管理部门分别不同情况，（AC）A 责令限期改正

B 处以非法经营额40％以下或者非法获利4倍以下罚款 C 处以非法经营额20％以下或者非法获利2倍以下罚款

16、县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为组成部分的除外；已经注册的（AB）使用地名的继续有效。A 集体商标 B 证明商标 C 著名商标

17、下列标志不得作为商标注册（AB）A 仅有本商品的通用名称、图形、型号的 B 缺乏显著特征的

C 任何能将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志

18、下列标志不得作为商标使用（AB）A 国旗、国徽

B 夸大宣传并带有欺骗性的 C 海尔

19、下列各项中哪些是关于注册商标续展的正确说明？（BC）A 在期满前6个月未能提出申请的，可以给予12个月的宽展期 B 在期满前6个月未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期 C 每次续展注册的有效期为10年

20、经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标上标明被许可人的（BC）

A 联系方式 B 名称 C 商品产地

21、集体商标是指以（ABC）名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。A 团体 B 协会

C 或者其他组织

22．天津某生产糕点的公司打算就新产品申请注册商标，在下列候选的商标中不符合我国商标法的是（ABCD）A．红新月图案 B．字母“WTO” C．文字“天津” D．“赛鸦片” E．“向日葵”

23．甲与乙于99平6月1日分别就棉大衣和棉茄克提出“星月”和“月星”商标的注册的注册申请，则应采取的处理方式是（CE）A.商标局可以分别核准注册两商标 B.商标局可以初步审定并公告两商标

C.商标局可以初步审定并公告使用在先的商标

D.若甲、乙均未使用过该两商标，又无法协商一致，则在商标局主持下，由甲和乙抽签决定核准谁的商标

E.若甲、乙均未使用过该两商标，又无法协商一致，则在商标局主持下,由甲和乙抽签决定初步审定并公告谁的商标

24、下列标志中，不能作为商标申请注册的是：（ABD）A、苹果，使用的商品为苹果酱 B、725标号，使用的商品为水泥

C、两面针，使用的商品为含有“两面针”中药的牙膏；经过实际使用，两面针产生了显著性，能够识别商品的来源

D、二锅头，使用的商品为白酒

25、下列标志不可作为商标注册的有：（ABCD）A、仅有本商品的通用名称、图形、符号的

B、仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途等其他特点的 C、缺乏显著特征 D、带有民族歧视性的

26、商标的基本类型有：（ABCD）A、商品商标 B、服务商标 C、集体商标

D、证明商标

27、《商标法》的基本原则有：（ABCD）A、保护商标专用权的原则 B、自愿注册的原则 C、申请在先原则

D、对商标侵权行为采用行政处理和司法审判的双轨制原则

28、初步审定的商标中如果存在下列情形之一的，任何人都可以向商标局提出异议申请：(BD)A、申请商标尚未使用 B、与注册商标相同相似

C、申请商标与有效期满注销的商标相同 D、带有欺骗性

29、下列哪些人可以以自然人名义申请商标注册：BCD A、合伙企业合伙人 B、个体工商户经营者

C、土地承包合同签约人 D、个人独资企业负责人

30、下列哪些行为，属侵犯注册商标专用权：ABCD A、未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的

B、销售侵犯注册商标专用权的商品的

C、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的 D、给他人的注册商标专用权造成其他损害的

31、地理标志商标的主要构成要素：BCD A、方针政策

B、独特的自然因素、人文因素 C、商品的特定品质和声誉

D、地理名称或其他标示该地域的可视性标志

32、下列哪一项属于认定驰名商标应当考虑的因素（ABC）： A、相关公众对该商标的知晓程度 B、该商标使用的持续时间

C、该商标任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围

33、地理标志证明商标的特征有：（AB）A、客观性 B、知识产权性 C、稀缺性 D、不可复制性

34、选项所列行为中，哪些构成侵犯注册商标专用权？（ABCD）A．擅自制造他人注册商标标识

B．在同类商品上，将与他人注册商标相近似的文字作为商品名称 C．以模仿方式将他人已为公众熟知的商标进行注册

D．明知他人托运的货物是假冒注册商标的商品仍予以运送

35、某公司以“OCR“作为计算机文字识别系统软件商标获得注册。“OCR”为计算机文字识别系统的国际通用名称。对此事的以下说法中，哪些是正确的？（ABD）A．该项注册商标违反了商标法关于不该使用的文字、图形的规定 B．任何单位或个人可以请求商标评审委员会撤销该注册商标

C．该注册商标被撤后，应视为自始不存在，该公司以前通过该注册商标的使用许可取得收入应予返还

D．在撤销以前人民法院做出的侵犯该注册商标的侵权案件判决尚未执行的，不再执行

36、有关商标注册申请的如下表述中，哪些符合我国商标法的规定？（ACD）A．同一申请人在两个不同类别的商品上使用同一商标的，应当提出两份注册申请 B．同一申请人在同一类别的两个不同品种的商品上使用同一商标的，应当提出两份注册商标

C．同一申请人在两个不同类别的商品上使用两个不同商标的，应当提出两份注册申请 D．同一申请人在同一类别的商品上使用两个不同商标的，应当提出两份注册申请

37、商标注册人许可他人使用其注册商标时，必须实施哪些行为？（AD）A．签订书面使用许可合同

B．将许可合同提交公证机关公证

C．自许可合同签订之日起三十月内，将合同副本交送工商行政管理机关存查 D．将许可合同报送商标局备案

38、选项所列行为中，哪些构成侵犯注册商标专用权？（ABCD）A．擅自制造他人注册商标标识

B．在同类商品上，将与他人注册商标相近似的文字作为商品名称 C．以模仿方式将他人已为公众熟知的商标进行注册

D．明知他人托运的货物是假冒注册商标的商品仍予以运送

39、注册商标改变哪些内容时，应当提出变更申请。（CD）A 文字 B．图形

C．注册人名义 D．注册人地址

40、根据商标法的规定，下列哪些情形下，巴黎公约成员国的商标注册申请人可以在中国享有优先权？（ACD）

A．申请人自其商标在巴黎公约成员国第一次提出商标注册申请之日起6个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的

B．申请人自其商标在巴黎公约成员国第一次提出商标注册申请之日起6个月内，又在中国 26

就类似商品以同一商标提出商标注册申请的

C．申请人在中国政府主办的国际展览会展出的商品上首次使用的商标，自该商品展出之日起6个月内，在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的D．申请人在中国政府承认的国际展览会展出的商品上首次使用的商标，自该商品展出之日起6个月内，在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的41、根据商标法的规定，下列关于商标使用许可的说法哪些是正确的？（ABD）

A．许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量

B．被许可人应当保证使用注册商标的商品质量

C．商标使用许可合同应当报商标局核准

D．商标使用许可合同应当报商标局备案

42、根据商标法及其实施条例的规定，下列哪些行为属于侵犯注册商标专用权的行为？（ABCD）

A．伪造他人注册商标标识

B．擅自制造他人注册商标标识

C．销售伪造的注册商标标识

D．故意为他人伪造第三人注册商标标识提供便利条件

43、甲和乙在类似商品上就近似商标在同一天申请注册，并且甲和乙在申请日前均未使用其商标。根据商标法及其实施条例的规定，应当如何处理？（AD）

A．甲和乙应当在收到商标局通知之日起30 日内自行协商确定申请人

B．商标局应当依职权确定申请人

C．甲和乙不愿协商确定的，对其商标注册申请均予以驳回

D．甲和乙协商不成的，商标局通知甲和乙以抽签的方式确定一个申请人，驳回另一人的注册申请

44、根据商标法的规定，认定驰名商标应当考虑下列哪些因素？（BCD）

A．全体社会公众对该商标的知晓程度

B．该商标使用的持续时间

C．该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围

D．该商标作为驰名商标受保护的记录

44、根据商标法的规定，下列说法哪些是正确的？（AB）

A．对初步审定的商标，自公告之日起3个月内任何人均可以提出异议

B．异议应当向商标局提出

C．异议应当向商标评审委员会提出

D．经裁定异议不能成立而核准注册的，商标注册申请人取得商标专用权的时间从核准注册之日起计算

45、根据商标法的规定，下列说法哪些是正确的？（CD）

A．商标注册申请人应当是已经在我国生产商品或者提供服务的经营者

B．商标注册申请人应当具有法定的经营主体资格

C．商标注册申请人可以是在中国没有经常居所的外国人

D．商标注册申请人可以是两个或两个以上的自然人

46、根据商标法的规定，商标注册人享有下列哪些权利？（ABC）

A．许可他人使用注册商标的权利

B．禁止他人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标的权利

C．在核定商品上使用注册商标的权利

D．在与核定商品相类似的商品上使用注册商标的专用权

47、根据商标法的规定，下列哪些标志不得作为商标使用？（ABC）

A．同中央国家机关所在地特定地点的名称相同的标志

B．同“红十字”、“红新月”的名称、标志近似的标志

C．夸大宣传并带有欺骗性的标志

D．缺乏显着特征的标志

48、根据我国商标法的规定，下列哪些标志不得作为商标使用?（ABCD）A．WHO B．WTO C．UN D．WIPO E．WCTP

49、集体商标的特点有(ABC)A．以团体、协会等组织的名义注册 B．供该组织成员在商事活动中使用

C．表明该商标的使用者在该组织中的成员资格

D．表明若干企业所生产的同一商品具有不同的质量和规格 E．集体商标不允许转让

50、我国《商标法》规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。其中“在先权利”包括（ADE）。A．商号权

B．知名商品特有的包装 C．地理标志权

D．著作权 E．肖像权

51、已在中国注册的商标被认定为驰名商标后，商标权人有权制止他人（BCDE）A．对该驰名商标使用的商品申请外观设计专利 B．在不相类似的商品上申请注册相同商标 C．在不相类似的商品上使用相同商标 D．在类似的商品上使用近似的商标

E．将该驰名商标作为企业名称的组成部分使用

52、《商标法》规定的禁止以自然人名义申清注册的商标有（CE）A．颜色组合商标

B．服务商标 C．证明商标 D．联合商标 E．集体商标

53、申请注册的商标，应当满足下列哪些要求？（ABC）A、具有显著特征 B、便于识别

C、不得与他人在先取得的合法权利相冲突 D、具有创造性

54、下列标志中，哪些标志不得作为商标使用？（ABCD）A、同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的 B、带有民族歧视性的

C、夸大宣传并带有欺骗性的

D、有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的

55、有关侵犯商标专用权的犯罪，我国刑法规定了下列那几种犯罪：（ABC）A、假冒注册商标罪

B、销售假冒注册商标的商品罪

C、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪 D、冒充注册商标罪

56、下列国家机关中，有权认定驰名商标的国家机关是：（ACD）A、中级人民法院 B、省工商行政管理局

C、国家工商行政管理总局商标局

D、国家工商行政管理总局商标评审委员会

57、有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：（ABCD）

A、在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的

B、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的

C、将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的

D、复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的

58、人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（ABC）

A、以相关公众的一般注意力为标准

B、既要进行商标的整体比对，又要进行商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行

C、判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度 D、对消费者进行问卷调查，根据问卷调查的结果认定

59、下列人员中，哪些人属于商标法第五十三条规定的利害关系人：（AB）A、注册商标使用许可合同的被许可人 B、注册商标财产权利的合法继承人 C、购买了侵权假冒产品的消费者 D、商标注册人的上级主管部门

60、集体商标是指以（ABC）名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。A、团体 B、协会 C、其他组织 D、个人

61、使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：（ABCD）

A、自行改变注册商标的

B、自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的 C、自行转让注册商标的 D、连续三年停止使用的

62、已经注册的商标，有下列情形之一的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标：（ABC）

A、未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册 B、商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的 C、以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的 D、夸大宣传并带有欺骗性的63、经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的（BC）。A、联系方式 B、名称 C、商品产地 D、商标注册号

64、根据商标法及其实施条例的规定，在下列哪些情形下，不需要重新提出商标注册申请？（ACD）

A．变更注册人的名义

B．改变注册商标标志

C．变更注册人的地址

D．删减指定的商品

65、下列标志中不能作为商标使用和注册的是（ACD）。A．“同一首歌”片尾曲

B．“GB”

C．饮料容器的造型 D．“红十字”文字和图样

66、某公司查阅当月的《商标公告》时发现一个经商标局初步审定的商标与本公司注册商标近似，该公司为了阻止或取消该近似商标，可以采取的程序是(ABD)A.商标异议 B.商标争议

C.商标诉讼 D.撤销注册不当

67、在我国，一份商标注册申请书不能填写（BC）个类别的商品/服务项目。A、1 B、2 C、3 68、转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，不能（AC）：

A、分别转让 B、一并转让 C、强制许可

69、下列行为那种不属于侵犯注册商标专用权（BC）

A未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的； B 正当使用他人注册商标中直接表示商品的质量的部分； C 正当使用他人注册商标中含有的地名

70、下列选项中属于禁止权效力范围的是（BCD）A．在不类似的服务上使用相同商标 B．在同种商品上使用近似商标 C．在同种服务上使用相同商标 D．在类似服务上使用近似商标

71、针对商标评审，下列说法中，正确的说法是（ABC）

A、商标评审委员会工作人员是当事人或者当事人、代理人的近亲属的，应当回避；

B、商标评审委员会工作人员与当事人、代理人有其他关系，可能影响公正的，应当回避； C、商标评审委员会工作人员与申请商标注册或者办理其他商标事宜有利害关系的，应当回避；

D、在任何情况下，只要商标评审委员会工作人员秉公办事，就可以不回避。

72、下列说法中，哪种说法是正确的？（ABD）

A、商标注册的申请日期，以商标局收到申请文件的日期为准

B、申请手续齐备并按照规定填写申请文件的，商标局予以受理并书面通知申请人

C、申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，原申请日不予保留

D、申请手续不齐备或者未按照规定填写申请文件的，商标局不予受理，书面通知申请人并

说明理由

73、下列说法中，错误的说法是：（ACD）A、气味也可以在我国申请商标注册

B、缺乏显著特征的标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标申请注册 C、只要不侵犯他人的姓名权，任何人的名字都可以作为商标申请注册 D、外国的国家名称绝对不能申请注册

74、县级以上工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权中的哪一项职权？（BCD）A、限制侵权人的人身自由

B、查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料 C、对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查

D、检查与侵权活动有关的物品；对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押

75、下列说法中，哪种说法是错误的：（BCD）

A、注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外

B、商标注册人有权转让其注册商标，并且不受任何限制 C、商标注册人转让其注册商标，必须连同其营业一道转让

D、商标注册人转让注册商标后，应当监督受让人使用该注册商标的商品质量

76、下列说法中，哪种说法是正确的？（ABC）A、商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责

B、各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为

C、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标共同享有和行使该商标专用权

D、证明商标的注册人有义务直接使用该证明商标

77、下列说法中，错误的说法是：（ABC）A、商标的显著特征是指商标特别引人注目

B、构成商标的图形越复杂，商标越具有显著特征 C、构成商标的图形越简单，商标越具有显著特征

D、将“苹果”二字作为服装上的商标使用，该商标具有显著特征；将“苹果”二字作为苹果酱上的商标使用，该商标缺乏显著性。

78、关于注册商标的续展，下列说法中，错误的说法是：（ABD）

A、商标注册人应当在其注册商标的有效期满前十二个月内申请续展注册

B、商标注册人在其注册商标的有效期满前未申请续展注册的，可以给予三个月的宽展期 C、商标注册人在其注册商标的有效期满前未申请续展注册的，可以给予六个月的宽展期 D、商标注册人只能申请一次续展注册

79、关于地名商标，下列说法中，正确的说法是：（BCD）

A、县级以上行政区划的地名在任何情况下都不得作为商标注册、使用 B、县级以上行政区划的地名可以作为证明商标的组成部分注册、使用 C、县级以上行政区划的地名可以作为集体商标的组成部分注册、使用

D、在商标法作出限制使用地名的规定之前，已经注册的使用地名的商标继续有效

80、驰名商标的认定机构有（ACD）

A．国家商标局 B．县级以上工商管理机关

C．商标评审委员会 D．人民法院

E．各地消费者权益保护协会

81、商标许可使用合同中许可人的义务有(ABE)

A.保持注册商标的有效性

B.监督被许可人使用注册商标的商品质量

C..未经被许可人同意，不得向第三人转让注册商标的使用权

D.未经被许可人同意，不得向第三人转让注册商标权

E.维护被许可人合法的使用权

82、人民法院认定驰名商标应考虑(ACDE)

A.相关公众对该商标的知晓程度

B.该商标是否是注册商标

C.该商标使用的持续时间

D.该商标的宣传工作的状况

E.该商标作为驰名商标受保护的记录

83、依据我国商标法的规定，优先权的期限是（AC）

A.申请人自其商标在法国第一次提出注册商标申请之日起6个月

B.申请人自其商标在法国第一次提出注册商标申请之日起12个月

C.申请人在中国主办的国际展览会展出的商品上首次使用的商标，自该商标展出之日起6个月

D.申请人在中国主办的国际展览会展出的商品上首次使用的商标，自该产品展出之日起12个月

E.申请人在中国承认的国际展览会展出的商品上首次使用的商标，自该产品展出之日起12个月

84、注册不当商标撤销程序的启动方式包括（ABD）

A.商标局依职权撤销

B.商标评审委员会依职权撤销

C.利害关系人提请商标局裁定撤销

D.利害关系人提请商标评审委员会裁定撤销

E.利害关系人向人民法院提出撤销之诉

85、下列表述中正确的是（ABCD）

A.两个以上的公民、法人可以共同申请注册同一商标

B.地理标志可申请注册证明商标

C.三维标志可申请注册商标

D.商品原料名称不能注册为商标

E.县级以上行政区划的地名不能注册为商标

86、以下对象构成近似商标的有(ABD)

A.娃哈哈与娃娃哈

B.嘉士利与嘉斯利

C.长城与八达岭

D.三五与555

E.可口可乐与百事可乐

87、我国《商标法》除保护商品商标外还保护（ABDE）

A.服务商标 B.立体商标

C.气味商标

D.集体商标

E.证明商标

88、甲电脑公司委托乙商标事务所代理下列商标注册申请事宜，其中不符合我国商标法规定的商标有（AE）

A.“大韩国”

B.“天坛”

C.“雪花”

D.“月亮” E.“黑鬼”

89、根据我国商标法的规定，下列哪些标志不得作为商标注册？（ABCDE）A．仅有本商品的图形的

B．仅仅直接表示商品的用途的 C．仅仅直接表示商品的主要原料的 D．仅仅直接表示商品的重量的 E．缺乏显著特征的90、使用注册商标，有下列哪些行为能够导致商标局责令使用者限期改正或者撤销其注册商标？（ACDE）A．自行转让注册商标的

B．商标使用许可合同未报商标局备案的 C．自行改变注册商标标识的 D．连续三年停止使用的

E．自行改变注册商标注册人名义、地址的

91、依我国《商标法》，申请商标不得损害他人合法的在先权利，合法的在先权利一般包括

（ABCDE）A．肖像权

B．姓名权 C．商号权 D．著作权

E．外观设计专利权

92、某奶业公司在一起商标侵权纠纷中请求法院认定其涉案商标为驰名商标，为此奶业公司可以提交下列哪些证据证明其商标已经为驰名商标（ABCDE）A．相关公众对该商标的知晓程度

B．该商标的持续使用时间

C．该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围

D．该商标的作为驰名商标受保护的记录 E．该商标驰名的其他因素

93、甲公司许可乙公司使用其注册商标“阿凡”，乙公司必须（BCD）A．在使用“阿凡”商标的商品上注明甲公司的名称 B．在使用“阿凡”商标的商品上注明乙公司的名称 C．在使用“阿凡”商标的商品上注明产地 D．将商标使用许可合同报商标局备案 E．将商标使用许可合同报商标局核准

94、下列对象中，不能申请商标注册的是

(ABD)

A“米”酒

B．“强壮”健身器

C．“道林”纸

D.万金油

95、在我国，关于驰名商标的认定，不正确的做法是（ABC）

A.由商标局依职权主动认定

B.由商标评审委员会依职权主动认定

C.在纠纷处理过程中，当事人请求纠纷发生所在地的工商行政管理部门认定 D.在纠纷处理过程中，当事人请求法院认定

96、下列对象中，可以作为商标使用的是

(BCD)

A“防震”

B．“五粮液”

C.“娃哈哈”

D．“长城”

97、下列行为中，构成侵犯商标专用权的是（ACD）

A.在非类似商品上使用未在中国注册的驰名商标 B.销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品 C.更换注册商标后，又将商品投入市场 D.未经许可，制造他人商标标识

98、下列商标中，受我国商标法保护的是（ABD）

A.组合商标

B.联合商标 C.音响商标

D.数字商标

99、下列选项中不属于我国认定驰名商标应当考虑的因素是（ABD）

A.必须是中国的注册商标

B.必须是某一国家的注册商标

C.必须考虑相关公众对该商标的知晓程度

D.必须在中国公开媒体上作广告三年以上

100、下列选项属于我国商标法规定的商标权的取得形式的是(ABC)。

A.依法注册取得 B.通过受让取得

C.通过继承取得 D.通过使用取得

三、案例题（每小题有四个选项，选项中至少有一个正确答案，请将正确选项前的字母填入试题后的括号中，多选、少选、错选或不选均不得分）

1、某企业在未证得《虎》图著作权人许可情况下，擅自将该图作为商标申请注册使用在白酒上，并获得核准注册。该企业的行为属于（B）A.模仿他人的作品作为商标进行注册 B.侵犯他人的著作权进行注册 C.虚构事实真相伪造申请进行注册 D.使用商标法禁止使用的图形进行注册

2、新疆哈蜜地区果农生产的哈蜜瓜系地方名特产品。果农张某欲以“哈蜜”二字作为甜瓜的商标，并向有关部门申请注册。根据有关规定，就“哈密”二字（D）A.张某可以取得注册商标权

B.张某与其他果农可以共同取得注册商标权 C.张某可以独家享有地理标记权 D.张某不能取得注册商标权

3、H市甲食品厂是“美斋”商标注册人，与G市乙厂签订该商标的使用许可合同，特别约定乙厂使用甲厂该商标的食品全部使用甲厂的包装盒，该包装盒只能标注甲厂的名称和产地。下列说法正确的是（B）A．该商标使用许可合同无效 B．该特别约定无效

C．乙厂使用甲厂的包装盒侵犯了甲厂的企业名称权 D．乙厂使用甲厂的包装盒侵犯了甲厂的商业秘密权

4、甲公司通过商标使用许可合同，许可乙厂使用其“叮咚牌”饮料注册商标。对于乙厂生产销售，“叮咚牌”饮料的质量事宜，甲公司的哪些做法是正确的？（BCD）A．甲公司不必过问，由乙厂自行负责 B．甲公司有义务进行监督

C．甲公司有权派人进行抽样检查

D．如果不合格，甲公司有权禁止乙厂继续使用该商标

5、、甲企业向乙企业转让注册商标，2002年3月2日甲乙双方签订转让合同，2002年4月1日，甲乙共同向商标局提出申请，2002年4月8日，甲乙就该转让合同办理了公证手续，2003年1月5日经商标局对该注册商标的转让核准后予以公告。乙企业自下列何日起享有商标专用权?(D)A．2002年3月2日 B．2002年4月1日 C．2002年4月8日 D．2003年1月5日

6、甲受乙商贸行委托，在普通手表的表盘上冲压某国产名表的商标标识；乙商贸行将装配好的冒牌手表批发给丙百货商店。该行为被工商行政管理部门查证属实后，应作何处理？ABD A．没收甲的工具，并处相当于所收加工费的罚款 B．对乙商贸行没收全部库存假表，并处罚款

C．因丙商店进货时不知是冒牌，责令其赔礼道歉，并将表退还乙商贸行 D．乙商贸行返还丙商店货款

7、甲公司于1996年8月1日以“满福春”申请注册食品商标和服务商标。经查，乙食品厂曾于1986年3月1日取得“满福春”食品注册商标，但迄今未提出该注册商标的续展申请。在此情况下，商标局(C)A．可以核准该食品商标和服务商标 B．不应核准该食品商标和服务商标

C．可以核准该服务商标，但不核准该食品商标 D．可以核准该服务商标，但延迟核准该食品商标

8、某酒厂生产的“天下景”牌葡萄酒，其包装正面和两侧的图形、字体、色彩均与已经在我国注册的弛名商标“万宝路”牌卷烟盒相近似，其封口上印的标识也与“万宝路”卷烟封口相近似。该厂所在地的工商行政管理局发现后，责令该厂停止销售这种葡萄酒，收缴其全部外包装，并处以罚款。关于本案的以下意见中，何者为正确？C A．该厂使用的是商品装磺，不构成侵犯他人商标专用权 B．葡萄酒与卷烟不是同类产品，故本案不存在侵权问题 C．“万宝路”是驰名商标，根据《保护工业产权巴黎公约》，应扩大其保护范围 D.本案在“万宝路”生产厂家未提出控告的情况下，工商行政管理机关无权查处

9、茶叶厂甲为进出口公司加工包装茶叶，并经许可使用乙的“春毫”商标，按照商标法对注册商标使用许可的规定，甲厂加工的茶叶包装上应当（B）A.标明茶叶原产地

B.标明甲的名称和茶叶产地 C.标明乙的名称

D.标明乙的名称和茶叶产地

10、．甲公司有一注册商标，其有效期将于1997年6月1日届满，该公司需要继续使用此标，便向乙律师提出咨询。乙律师的下列意见，哪些是正确的（A D）

A.“你公司应当在1997年1月1日至6月1日期间向商标局申请续展注册” B．“如果你们在上述期间没有提出续展申请，过了6月1日就不能提出申请了，这样，你们的注册商标就会被注销”

C．“只要你们在此期间提出续展申请，商标局就有义务办理续展注册，不存在被拒绝或驳回的问题” D．“每次续展注册的有效期是10年。下次期满前，可以再续展。续展的次数没有限制”

11、我国甲公司在中国和日本均注册了商标W，而日本的乙企业在其本国在同种商品上使用了W商标，乙企业侵犯了我国甲公司(B)A.在中国的商标权 B.在日本的商标权

C.在中国和日本的商标权 D.在亚洲地区的商标权

12、深圳市南山区某牛奶公司向商标局申请注册“南山”商标，商标局审查后以“南山”系县级以上行政区划名称为由驳回申请。对此，下列说法哪些是正确的？ BC

A．牛奶公司如果不服商标局的决定，可以自收到通知之日起1 个月内向商标评审委员会申请复审

B．牛奶公司如果不服商标局的决定，可以自收到通知之日起15 日内向商标评审委员会申请复审

C．牛奶公司如果不服商标评审委员会的决定，可以自收到通知之日起30 日内向人民法院起诉

D．牛奶公司如果不服商标评审委员会的决定，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉

13、甲酒厂生产的“太岁康”高粱酒，在本省市场上颇有名气。以后，乙酒厂推出“状元乐”高粱酒，其酒形态和瓶贴标签的图样、色彩与“太岁康”几近一致，但使用的注册商标、商品名称以及厂名厂址均不同。对此，下列表述中,(C)是正确的

A．因注册商标、商品名称以及厂名厂址均不相同，乙厂对甲厂不构成侵权 B．“太岁康”商标仅属省内知名，其标签又未获得专利，甲厂不能起诉乙厂侵权 C．两种商品装潢外观近似，足以造成购买者发生误认，故乙厂的行为构成不正当竞争 D．两种商品装潢虽外观近似，但常喝“太岁康”的人仔细辨认可以加以区别，故乙厂的行为不受 法律禁止

14、某公司的注册商标的有效期将于2005 年6 月1 日届满，该公司需要继续使用该商标。对此，下列说法哪些是正确的？ AD A．某公司可以在2005 年6 月1 日前的6 个月内向商标局申请续展注册

B．对于某公司在2005 年6 月1 日之后提出的续展注册申请，商标局不予受理，并注销注册商标

C．商标局收到续展注册申请后即予以公告

D．每次续展注册的有效期为10 年

四、判断题（每小题有二个选项，其中只有一个选项是正确的。请将正确选项前的字母填入试题后的括号中，多选或漏选均不得分）

1、各级工商行政管理部门负责商标注册和管理工作。（B）A 对 B 错

2、商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。（A）A 对 B 错

3、商标法有关商品商标的规定，适用于服务商标。（A）A 对 B 错

4、任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。（A）A 对 B 错

5、仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册，但是，如果这些标志经过使用取得显著特征，并便于识别的话，则可以作为商标注册。（A）A 对 B 错

6、就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。（A）A 对 B 错

7、对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。（A）A 对 B 错

8、两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。（A）A 对 B 错

9、对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。（B）A 对 B 错

10、注册商标的有效期为十年，自该商标注册申请之日起计算。（B）A 对 B 错

11、由于商标专用权属于民事权利，因此，转让注册商标只要当事人双方签订协议即可。（B）A 对 B 错

12、商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。商标使用许可合同应当报商标局备案，未备案的，合同无效。（B）A 对 B 错

13、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为是一种侵犯商标专用权的行为。（A）A 对 B 错

14、销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。（A）A 对 B 错

15、外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的，应当委托国家工商行政管理总局商标局指定的涉外商标代理资格的组织代理。（B）A 对 B 错

16、经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。（A）A 对 B 错

17、地理标志，可以作为证明商标或者集体商标申请注册。（A）A 对 B 错

18、商标注册的申请日期，以商标局收到申请文件的日期为准。申请手续齐备并按照规定填写申请文件的，商标局予以受理并书面通知申请人；申请手续不齐备或者未按照规定填写申请文件的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。（A）A 对 B 错

19、注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。（A）A 对 B 错

20、张先生发现了甲公司侵犯乙公司商标专用权的证据，但是，由于张先生与这两家公司没有利害关系，故不能向工商行政管理部门投诉或者举报。（B）A 对 B 错

21、自然人、法人或者其他组织对其提供的商品，需要取得服务商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册。（A）A 对

B 错

22、县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。（B）A 对 B 错

23、经许可使用他人注册商标的，无需在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。（B）A 对 B 错

24、未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，无需追究刑事责任。（B）A 对 B 错

25、任何能将自然人、法人、或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。（A）A 对 B 错

26、注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人有权禁止他人正当用。（B）A 对 B 错

27、工商行政管理机关认定商标侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和所有用于生产的工具，并可以处以罚款。（B）A 对 B 错

28、注册商标变更注册人名义及转让、许可无需到商标局办理相关手续。（B）A 对 B 错

29、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的，不属于侵犯商标专用权行为。（B）A 对 B 错

30、同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的标志，无论该国政府是否同意，均不得作为商标申请注册。（B）A 对 B 错

31、由商品自身的性质产生的形状或者使商品具有实质性价值的形状，均可作为三维标志申请商标注册。（B）A 对

B 错

32、注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当到商标局备案。（B）A 对 B 错

33、注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出变更申请。（A）A 对 B 错

34、转让注册商标的，转让人和受让人只须签订转让协议，无须向商标局提出申请。（B）A 对 B 错

35、对商标局撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审由商标评审委员会作出终局决定，并书面通知申请人。（B）A 对 B 错

36、为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。（A）A 对 B 错

37、申请商标评审，应当向商标评审委员会提交申请书，并按照对方当事人的数量提交相应份数的副本；基于商标局的决定书或者裁定书申请复审的，还应当同时附送商标局的决定书或者裁定书副本。（A）A 对 B 错

38、申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请；商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。（A）A 对 B 错

39、依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止。（B）A 对 B 错

40、使用注册商标，必须在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者“注”或“®”标记。（B）A 对 B 错

41、以地理标志作为证明商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者

其他组织可以要求使用该证明商标，控制该证明商标的组织应当允许。（A）A 对 B 错

42、地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。（A）A 对 B 错

43、对侵犯注册商标专用权的行为，任何人可以向县级以上工商行政管理部门投诉或者举报。（B）A 对 B 错

44、对侵犯注册商标专用权的行为，罚款数额为违法所得额3倍以下；违法所得额无法计算的，罚款数额为10万元以下。（B）A 对 B 错

45、连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用。（A）A 对 B 错

46、商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。（A）A 对 B 错

47、商标评审委员会审理商标争议案件实行书面审理，但依据实施条例第三十三条规定决定公开评审的情形除外。（A）A 对 B 错

48、商标评审委员会依据商标法、实施条例和相关规则作出的决定和裁定，可以用书面形式或其他形式通知有关当事人。（B）A 对 B 错

49、商标评审委员会根据当事人的请求或者实际需要，可以决定对评审申请进行公开评审。（A）A 对 B 错

50、在商标评审程序中，当事人的商标权发生转让、移转的，受让人或者承继人应当及时以书面形式声明承受转让人的地位，参加后续评审程序并承担相应的评审后果。（A）

A 对 B 错

51、与一方当事人有亲属关系、隶属关系或者其他密切关系的证人所作的对该当事人有利的证言不能作为认定案件事实的依据。（A）A 对 B 错

52、当事人向商标评审委员会提供书证的，必须提供原件，包括原本、正本和副本。（B）A 对 B 错

53、在发生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼。（B）A 对 B 错

54、已注册驰名商标的所有人有权禁止他人在其驰名商标核定使用的商品以外的一切商品类别上使用与该驰名商标相同或近似的商标。（B）A 对 B 错

55、注册商标权利人可以自行变更注册商标的名义、地址或其他注册事宜。（B）A 对 B 错

56、判断同一种商品或类似商品的法律依据是国家工商行政管理总局商标局公布的《类似商品和服务区分表》。（B）A 对 B 错

57、商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。（A）A 对 B 错

58、商标注册人或者利害关系人在注册商标宽展期内提出续展申请，未获核准前，以他人侵犯其注册商标专用权提起诉讼的，人民法院不予受理。（B）A 对 B 错

59、我国商标局核准注册的商标在香港、澳门地区内也同样受到保护。（B）A 对 B 错

60、商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。（A）

A 对 B 错

61、注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。（A）A A 对 B 错

62、商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。（A）A 对 B 错

63、申请商标注册的，应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。（A）A 对 B 错

64、侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，但是，不包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。（B）A 对 B 错

65、侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。（A）A 对 B 错

66、商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。（A）A 对 B 错

67、某人率先将基地组织的头目本·拉登的名字作为商标向商标局申请注册，根据在先申请原则，商标局将予以核准注册。（B）A 对 B 错

68、侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。（A）A 对 B 错

69、不服国务院工商行政管理部门商标评审委员会作出的复审决定或者裁定的第一审案件，由北京市高级人民法院根据最高人民法院的授权确定其辖区内有关中级人民法院管辖。（A）A 对 B 错

70、申请人提出诉前停止侵犯注册商标专用权行为的申请时应当提供担保。（A）A 对 B 错

71、商标局、商标评审委员会在认定驰名商标时，以商标法第十四条规定的各项因素为依据，以该商标满足商标法第十四条所规定的全部因素为前提。（B）A 对 B 错

72、人民法院受理的侵犯商标专用权纠纷案件，已经过工商行政管理部门处理的，人民法院仍应当就当事人民事争议的事实进行审查。（A）A 对 B 错

73、根据商标法规定，驰名商标保护应当遵循“被动保护，个案处理”的原则。（A）A 对 B 错

74、商标局、商标评审委员会以及地方工商行政管理部门在保护驰名商标时，应当考虑该商标的显著性和驰名程度。（A）A 对 B 错

75、任何行政区划地名或者公众知晓的外国地名，均可作为商标注册申请。（B）A 对 B 错

76、对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。（A）A 对 B 错

77、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前六个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，商标局将注销其注册商标。（B）A 对 B 错

78、商标评审委员会的国家机关工作人员可以从事商标代理业务（B）A 对 B 错

79、已经注册的商标，自该商标注册之日起满五年的，商标评审委员会不得以任何理由裁定

撤销该注册商标。（B）A 对 B 错

工程合同案例及答案分析 篇4

2某施工单位根据领取的某2000m两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。

问题： 1． 该工程采用固定价格合同是否合适？ 2． 改施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处理？ 答案： 问题1：

答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。

问题2：

答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。

在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。

【案例二】

某建设单位（甲方）拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位（乙方）承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：

一、协议书中的部分条款

（一）工程概况

工程名称：职工住宅楼 工程地点：市区

工程内容：建筑面积为3200平方米的砖混机构住宅楼

（二）工程承包范围

承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程

（三）合同工期

开工日期：2002年3月21日 竣工日期：2002年9月30日

合同工期总日历天数：190天（扣除5月1～3日）

（四）质量标准

工程质量标准：达到甲方规定的质量标准

（五）合同价款

合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币（￥166.4万元）

（六）乙方承诺的质量保修

该项目设计规定的使用年限（50年）内，乙方承担全部保修责任。

（七）甲方承诺的合同价款支付期限与方式

1．工程预付款：于开工之日支付合同总价的10％作为预付款。预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。2．工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10％；主体结构三层完成后，支付合同总价的20％；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20％；工程基本竣工时，支付合同总价的30％。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。

3．竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3％扣留工程保修金。

（八）合同生效

合同订立时间：2002年3月5日

合同订立地点：××市××区××街××号

本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效

二、专用条款中有关合同价款的条款 合同价款与支付

本合同价款采用固定价格合同方式确定 合同价款包括的风险范围：

⑴工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10％； ⑵政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同总价中。

2风险范围以外合同价款调整方法：按实际竣工建筑面积520.00元/m调整合同价款。

三、补充协议条款

在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下： 补1：木门窗均用水曲柳板包门窗套；

补2：铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品； 补3：挑阳台均采用42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。问题：

1．上述合同属于那种计价方式合同类型？

2．该合同签订的条款有哪些不妥当之处？应如何修改？

3．对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理？ 答案： 问题1：

答：从甲、乙双方签订的合同条款来看，该工程施工合同应属于固定价格合同。问题2：

答：该合同条款存在的不妥之处及其修改：

1．合同工期总日历天数不应扣除节假日，可以将节假日时间加到总日历天数中。2．不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准，而应以《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）中规定的质量标准作为该工程的质量标准。

3．质量保修条款不妥，应按《建设工程质量管理条例》的有关规定进行修改。4．工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确，应修订为具体明确的时间；“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期”条款显失公平，应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，且应规定逾期支付的利息如何计算。

5．从该案例背景来看，合同双方是合法的独立法人单位，不应约定经双方主管部门批准后该合同生效。

26．专用条款中有关风险范围以外合同价款调整方法（按实际竣工建筑面积520.00元/m调整合同价款）与合同的风险范围、风险费用的计算方法相矛盾，该条款应针对可能出现的除合同价款包括的风险范围以外的内容约定合同价款调整方法。

7．在补充施工合同协议条款中，不仅要补充工程内容，而且要说明其价款是否需要调整，若需调整应如何调整。

问题3： 答：首先应及时与甲方协商，确认该部分工程内容是否由乙方完成。如果需要由乙方完成，则应与甲方商签补充合同条款，就该部分工程内容明确双方各自的权利义务，并对工程计划做出相应的调整；如果由其他承包商完成，乙方也要与甲方就该部分工程内容的协作配合条件及相应的费用等问题达成一致意见，以保证工程的顺利进行。

【案例三】

某施工单位（乙方）于某建设单位（甲方）签订了某项工业建筑的地基强夯处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向造价工程师提出计量申请和支付工程款。

工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题：

1．在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么？

2．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？

3．在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等实施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问造价工程师应如何审理？

答案：

问题1： 答：造价工程师的拒绝正确。其原因：

该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围。对该部分的工程量监理工程师可以认为是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。

问题2：答：变更价款的确定原则：

1．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款； 2．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。

问题3：答：造价工程师应对两项索赔事件做出处理如下：

1．对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。

2．对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：

⑴对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予赔偿。

⑵对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等实施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担；工期顺延。【案例五】

某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于××年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）和某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。

合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。

在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。

在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。

在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失共计75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。

原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭成交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。

被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔15.2万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。

原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收被告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据《建设工程质量管理条例》的规定，在装饰施工前通知我方修理。

原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。

问题：

1．原、被告之间的合同是否有效？

2．如果在装修施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施？ 3．对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护？

4．问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费用增加20万元，工期延误20天，对于这种情况D单位应怎样处理？而A单位应承担哪些责任？，答案： 问题1：

答：合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，并且合同订立形式与内容均合法，所以原、被告之间的合同有效。

问题2：

答：根据《建设工程质量管理条例》之规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。在保修期内，当发现主体施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。显然，如果装饰施工中发现的主体工程施工质量问题属实，应按保修处理。

问题3：

答：根据我国《民法通则》之规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年，从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，所以，不予保护。而乙方自签发竣工验收被告后，向甲方多次以书面方式提出结算要求，其诉讼权利应予保护。

【案例六】

某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，因此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。

问题： 1．该项施工索赔能否成立？为什么？

2．在该索赔事件中，应提出得索赔内容包括哪两方面？ 3．在工程施工中，通常可以提供得索赔证据有哪些？

4．承包商应提供的索赔文件有哪些？请协助承包商拟定一份索赔通知。答案：

问题1： 答：该项施工索赔能成立。施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于甲方的责任范围。

问题2：答：本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。问题3：答：可以提供的索赔证据有：

1．招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等； 2．工程各项有关设计交底记录，变更图纸、变更施工指令等； 3．工程各项经业主或监理工程师签认的签证；

4．工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等； 5．工程各项会议记要；

6．施工计划及现场实施情况记录； 7．施工日报及工长工作日志、备忘录；

8．工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录； 9．工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期； 10．工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录；

11．工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录； 12．工程有关施工部位的照片及录像等；

13．工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、降雨雪等； 14．工程验收被告及各项技术鉴定报告等；

15．工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据； 16．工程会计核算资料；

17．国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。问题4：

答：承包商应提供的索赔文件有： ⑴索赔信； ⑵索赔被告；

⑶索赔证据与详细计算书等附件。索赔通知的参考形式如下：

索赔通知

致甲方代表（或监理工程师）：

我方希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。1．在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石。

2．在合同文件未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。由于第1条，我方实际施工进度提前。

由于第2条，我方实际生产率降低，而引起进度拖延，并不得不在雨季施工。

上述施工条件变化，造成我方施工现场设计与原设计有很大不同，为此向你方提出工期索赔及费用索赔要求，具体工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔被告中。

承包商：××× ××年××月××日 【案例八】

某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。

问题：

1．在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？

2．对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题？

3．根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事？

答案： 问题1：

答：在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据 《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，及时通知甲方，要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。

问题2：

答：在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意： 1．乙方提出变更工程价款和工期的时间； 2．甲方答复的时间；

3．双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决方式和时间。问题3： 答：

1．在接到设计变更图纸后的14天内，向甲方提出变更工程价款和工期顺延的报告。甲方应在收到书面报告后的14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；若不同意，应进一步与甲方就变更价款协商，协商一致后，修改合同。如果协商不一致，按工程承包合同争议的处理方式解决。

2．发现出土文物后，首先应在4小时内，以书面形式通知甲方，同时采取妥善的保护措施；其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工期的要求，并提供相应的计算书及其证据。【案例九】 背景：

某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日到6月14日的该地区的供电全面中断。

问题：

1．承包商的索赔要求成立的条件是什么？

2．由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名造价工程师你批准该索赔要求么？为什么？

3．若承包商对业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？

4．由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经造价工程师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？

5．你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗？为什么？

答案： 问题1： 答：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： 1．与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失； 2．造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失； 3．造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；

4．承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。问题2：答：因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是： 1．承包商应对自己就招标文件的解释负责；

2．承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；

3．作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。

问题3：答：不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。

问题4：答：可以批准的延长工期为19天，费用索赔额为32万元人民币。原因是：

1．5月20日至5月26日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商延长工期和费用索赔要求。

2．5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险应延长工期为14天。成本损失索赔额为14天×2万/天＝28万元，但不应考虑承包商的利润要求。

3． 6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应应延长工期为3天。但不应考虑承包商的费用索赔要求。

4． 6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期为2天，索赔额为2天×2万/天＝4万元。但不应考虑承包商利润要求。

行政法案例及答案 篇5

1：该案中“整顿小组”是否有权收回和拍卖书报亭的经营权，为什么？

2： 书报亭的收回程序是否合法，为什么？

1答：该“整顿小组”属于市人民政府成立的临时机构，接受市人民政府委托负责书报亭经营权的行政许可工作。《行政许可法》第24条规定：“行政机关在其法定职权范围内，依照法律、法规、规章的规定，可以委托其他行政机关实施行政许可。” 委托实施行政许可的受委托组织应当是行政机关，而“整顿小组”仅是临时性机构，不是行政机关，无权接受委托。因此“整顿小组”无权实施行政许可，当然也无权收回和拍卖书报亭。

2答：不合法。该市在作出收回书报亭决定时，涉及原书报亭经营者的切身利益。许多原书报亭经营者以此为生，失去书报亭经营权，等于失去了生活来源，连基本的生活也没有保障，因此书报亭经营权对原经营者而言属于重大利益。

《行政许可法》第47条规定：“行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。” 该市人民政府应当首先告知利害关系人有要求听证的权利，利害关系人要求听证的，该市就应当举行听证并根据听证笔录作出是否收回书报亭经营权的决定。

某省甲、乙、丙三律师决定出资合伙成立“新华夏律师事务所”，于是向该省司法厅提出口头申请成立律师事务所并提供了律师事务所章程、发起人名单、简历、身份证明、律师资格证书、能够专职从事律师业务的保证书、资金证明、办公场所的使用证明、合伙协议。但被告知根据该省地方政府规章相关规定，设立合伙制律师事务所必须有一名以上律师具有硕士以上学位并且需要填写省司法厅专门设计的申请书格式文本。刚好乙为法学博士，于是三人交了50元工本费后领取了专用申请书，带回补正。

次日，三人带了补正后的材料前来申请，工作人员A受理了申请，并出具了法律规定的书面凭证。后司法厅指派工作人员B对申请材料进行审查，发现申请人提供的资金证明系伪造，但其碍于与甲三人是好朋友，隐瞒了真实情况，在法定期限内作出了准予设立律师事务所的决定并颁发了《律师事务所执业证书》。1个月后，资金证明被司法厅发现系伪造，遂撤销了“新华夏律师事务所”的《律师事务所执业证书》。此间，甲乙丙三人已付办公场所租金2万元，装修费3万元。

（1）该省地方政府规章规定“设立合伙制律师事务所必须有一名以上律师具有硕士以上学位”的条件是否合法？为什么？

（2）该省地方规章规定“设立律师事务所，需要填写省司法厅专门设计的申请书格式文本”是否合法？能否收取50元工本费？为什么？

（3）司法厅对撤销“新华夏律师事务所”的《律师事务所执业证书》需要赔偿吗？为什么?

（1）不合法。《行政许可法》第十六条规定：“法规、规章对实施上位法设定的行政许可条件作出具体规定，不得增设违反上位法的其他条件。

（2）合法，但不能收取50元工本费。司法厅为统一和便于管理，应当提供申请书格式文本。

（3）不需要赔偿。《行政许可法》第六十九条第二款规定：“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。”该条第四款规定：“„„依照本法第二款的规定撤

销行政许可的，被许可人基于行政许可取得的利益不受保护。”案例中申请人提供伪造的资金证明，属于以欺骗手段取得行政许可，应当撤销且不予赔偿。

市城管局 执法大队依据下列决定作出的处罚是否合法？

某市（县级市）领导深感本市市民素质太低，遂在市长办公会上作出决定：自行车应当一律靠右行驶，转弯时须下车，并规定凡违背此规定者可以处以三百元以下罚款、没收自行车或者三天以下“强制学习”（在规定的地点强制劳动，并学习该规定）。

综上分析：“劳动学习”实际上剥夺了当事人的人身自由，此类行政处罚只能由法律设定； 没收须由法律、行政法规、地方性法规方可设定；

罚款也只能由法律、行政法规、地方性法规以及政府规章设定。县级市的人民政府通过规范性文件设定行政处罚的做法是越权行为。

案例1.该市人民政府的政策研究室是否具有行政主体资格 ？

某市人民政府计划对本市各个农贸市场环境卫生进行整顿，决定先由市人民政府的政策研究室组织制订一份关于整顿农贸市场环境卫生的规范性文件。政策研究室经对各方面进行调查，征求有关工商、卫生行政职能部门的意见后，最后起草的文件经政策研究室主任的批准，以本研究室的名义向全市进行公布，并要求有关单位和个人要贯彻落实。

商标法案例及答案 篇6

关键词：商标侵权损害赔偿；酌情确定；知名度；法定赔偿额

中图分类号：D923 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2013）26-0126-02

商标侵权损害赔偿一直都是学界关注的重点，许多学者对这一问题进行了深入研究，某些学者指出我国当前的法定赔偿最大限额应进一步提高、引入惩罚性赔偿制度、引入商标侵权的评估制度等。这些建议对立法起到了一定的促进作用，但现有的损害赔偿制度效果能否达到预期，存在哪些问题，有哪些新的解决方法，也是一个值得研究的问题。

本文通过实证分析方法，抽取有关商标侵权损害赔偿的法院案例，整理后的有效案例共1729个。①试图通过案例考察实践中法官认定数额的原则——酌情确定，进而考察法官酌情确定的考虑因素以及酌情确定所存在的问题，最后对比酌情确定所得出的具体实然数额与现行立法的一致性，找出相应的原因和解决方法。试图对商标侵权损害赔偿的相应立法和司法实践提出合理化的建议。

一、商标损害赔偿数额的确定方法——酌情确定

（一）酌情确定的表现及原因

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）对赔偿数额的确定做了“细致”的规定：《解释》第14条“商标法第56条第1款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。”第15条“商标法第56条第1款规定的因被侵权所受到的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。”

但根据统计，几乎没有法院依据被侵权人的损失和侵权人所获的利益进行赔偿数额的确定，而是一笔带过：“根据被侵权人的损失……予以酌情确定”。在说理中，都是根据《解释》第16条第2款：“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”

既然立法有明确赔偿确定方法，但为什么还会出现普遍的酌情确定呢，有两个直观的原因：第一，侵权产品的销量难以确定，侵权人的账簿流水单等可信度不高的情况下，一方面导致被侵权人举证的难度大，另一方面法官确定具体数量也非常困难。第二，被侵权人的损失除了有形的损失之外，还有无形的商标商誉损害。造成了多严重的商誉损害没有可衡量的标准，所以法官只能大致上进行权衡后做出判断。

（二）酌情确定合理性考究

在分析了表现和原因之后，结合当前量化标准的缺失，可以看到司法实践采取酌情确定实属无奈之举。但是酌情确定的方法却带来了若干担忧：第一，《解释》中细致的规定是否只有摆设性的作用。虽然立法中如何计算侵权人所得和被侵权人的损失看似完善，但在司法实践中却没有适应性，酌情确定的方法会导致《解释》被架空。第二，酌情确定一方面降低了当事人对于损害赔偿的预期可能性。所整理案例的443个二审案例中，无论是侵权人还是被侵权人上诉，绝大多数是针对一审赔偿额的上诉。另一方面，这种方法也会赋予法官过大的自由裁量权，不同的法官个性不一、素质有别，无法保证法官的酌情确定能平衡当事人双方的利益。

二、酌情确定考虑因素的实证分析

（一）酌情确定考虑因素的比较

酌情确定赔偿数额根据的是上文所述《解释》第16条第2款，对此我们通过对案例说理中法官所考虑的“高频因素”②进行了统计，在总1729个案例中，主要的高频因素排列如下：制止侵权行为的合理开支、侵权行为的性质、损失、期间、商标的知名度、侵权行为的后果、商标的声誉、侵权者的过错程度、经营规模，主观恶意和商标使用许可费的数额。相对应的出现次数分别为616、559、530、397、394、375、242、160、153、62、39。

可以看到，超过1/3的案件法官均考虑到了被侵权人制止侵权行为的合理开支，将其作为优先考虑的要素。统计的结果与《解释》第16条第2款吻合，说明在实践中法官很大程度根据罗列的因素进行衡量，而在上述五大考虑因素中，只有知名度不是《解释》第16条第2款所列举的因素。这反映了知名度是重要的判断依据。而知名度的高低与赔偿数额的高低的关系，下文将做进一步的探讨。

（二）商标“知名度”视角下的酌情确定

在侵犯商标权的案件中，判定被告是否构成侵权，或者酌情确定被告的赔偿数额时，极为重要的判断基础是被侵害人商标的知名度。根据统计，在1729个案例中，对涉案商标知名度的认定如下：没有认定知名度的案例数为1014，认定一定知名度的为403，认定驰名商标的为312。所占比例分别为58.6%、23.3%和18.1%。

根据统计，商标知名度的差别会对侵权是否得到支持以及赔偿数额产生影响。但我们发现，在案例中被认定为驰名商标，即“司法认定的驰名商标”并不能对赔偿支持数额的大小产生非常大的影响。具体体现为1729个案例中有312个案例认定涉案商标为驰名商标，而这312个中只有25个的主张赔偿额得到了全额支持。在剩下的287个案例中，能得到的赔偿额也并没有呈现占大比例的态势。所以可以看到，实际中的涉案商标并不因在司法个案中申请驰名商标认定成功，而得到与其“驰名”相符合的赔偿可能性。这不禁引起我们的重视，究竟是什么原因导致这种“诡异”现象？笔者认为有以下两点。

1.司法中认定驰名商标数量过多，导致驰名商标不能“物有所值”

虽然商标的知名度作为确定赔偿额的一个重要依据，但驰名商标的认定却不能“大跃进”。在1729案例中，就有312个案例的商标被认定为驰名商标，所占比例达18.1%。虽然说司法个案中驰名商标的认定是一种被动认定，但这样的比例依然过高，是一种不正常的现象。因为驰名商标的认定相比于知名度认定难度更高，目前关于驰名商标的认定标准就有很大的伸缩性，批量性地在司法中认定驰名商标，必然导致驰名商标“价值”的下降。

2.商标所有权者申请司法认定驰名商标动机导致

近年来，认定驰名商标已形成了行政和司法认定的双轨制，而司法认定驰名商标仅仅是个案有效，许多商标所有权者往往利用诉讼认定驰名商标，其目的并不在于认定驰名商标所带来的赔偿额，而是一旦认定成功便大肆加以宣传，不顾仅在个案中有效的原则。

三、酌情确定数额对法定最高赔偿额的架空

《商标法》第56条第2款规定了法定赔偿，即：“前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”法定赔偿一直都是学者讨论的热点，很多学者认为最高限额的五十万元过低，不能制止商标侵权，甚至有学者提出效仿美国规定惩罚性赔偿。《中华人民共和国商标法修改送审草案》（以下简称《送审稿》）也在呼吁下将最高限额提高至一百万元。①根据统计，在1729个案例中，赔偿五十万元的共有27个，仅占1.6%，大都具有知名度较高、侵权人的侵权数量特别大、侵害人主观故意特别明显等特点。

由此可见，实践中对法定最高赔偿的重视程度并不高，即使引入惩罚性赔偿，也达不到预期的效果，究其原因，有以下几个：第一，法定赔偿只有上限没有下限、跨度过大，没有具体的量化标准。即使是修改后的《送审稿》也依然没有规定下限和细化区间，司法实践中很难操作和准确把握。第二，酌情确定赋予法官过大的自由裁量权，对法定赔偿的重视程度不够。由于上述第一点的原因，法官在具体案件中依然需要依据酌情确定予以衡量。所以，并不是一味提高最高限额就能够解决问题，关键在于实践中重视程度的提高。

要改变法定赔偿额条文被架空这一困境，有必要借鉴外国有效的经验规定下限与上限相对应。下限的数额不能定额，而应该设立一个标准，比如下限的最低额要达到被侵权商标的普通许可使用费标准。其次是对赔偿额划分更细的区间，做到不同的侵权层次适用不同的区间，确立二个或多个法定赔偿标准。

四、其他完善商标侵权损害赔偿制度的途径

（一）以商标许可使用费为参考基数

从高频因素研究统计可看出，商标使用许可费是十大“高频因素”之一，事实上，在许可费的确定难度不大时，许可费也可作为损害赔偿金额的计算方法。

以商标使用许可费确定损害赔偿金额，是基于一种假设：如果侵权人在侵权前获准使用该注册商标，无论侵权人获得许可之后的经营状况如何，其必须向商标注册人支付一定的使用费。如果在侵权商标与注册商标相同的情况下，以及侵权商标与注册商标相似，而且注册商标的知名度较大时，这种计算方法非常简便。在上述可适用的情况之下，司法实践中可以考虑直接适用该标准。

（二）适当考虑广告费用

随着现代传媒的发展，一件产品或服务的商标的知名度也是与广告紧密相连的。广告在商标知名度的构建上起了一个非常重要的作用。要获得一定的知名度，广告支出的费用是非常高的。而商标侵权人对商标的侵害在一定程度上减少了广告的效应，因而可以以广告费用作为判断商标侵权损害赔偿额的标准。在商标知名度较高，而且其知名度主要是由于广告的支出而构建起来时，可直接按照侵权期间其支出广告费的一定比例来确定具体赔偿额。

参考文献：

[1]祝建辉.驰名商标侵权赔偿的经济学分析[J].西北工业大学学报：社会科学版，2010，（4）.

[2]徐楠轩，连洁.中美知识产权侵权损害赔偿数额立法比较[J].行政与法，2011，（2）.

[3]蒋文玉.对知识产权侵权赔偿数额量化之法律思考[J].福建法学，2011，（1）.