监控设备施工合同

2024-05-21

监控设备施工合同（通用8篇）

监控设备施工合同篇1

设备基础施工合同

发包方（甲方）：承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

第一条工程名称：武汉中和设备基础工程

第二条工程地点：黄陂区罗汉街工业园

第三条工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

第四条工程造价：设备基础按照元/m³砼（按实际工程量结算）。

第五条承包方式：包工包料。

第六条工期：本工程自年月日开工至年月日竣工。工期为天。

第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

第八条结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。

第十条甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。第十一条乙方权利：

1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

第十二条竣工验收与结算：

一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。

第十三条付款方式：

自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

第十四条保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。第十五条违约与仲裁：

一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

第十六条附则：

一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

第十七条其它：

甲方：乙方：

电话：电话：

签约时间：年月日

监控设备施工合同篇2

电力工业是国家社会经济发展的支柱产业,也是民生保障中不可或缺的关键产业。我国的电力行业历经数十年的发展, 目前发电机组装机容量已位居世界第二位。从过去电力短缺、发电模式单一、发电效率底下的困难局面,到现在实现全国电力通村到户,构建以火电、水电为主,核电和风电等新能源模式相结合的电力供应结构,单位能耗的发电量大大提高,我国电力行业的基本格局已经初步形成。然而电力行业在发展过程中也必须重视其自身的不足,进一步深化体制改革,实现厂网分离,竞价上网。通过建立健全电力市场监管机制和政府职能部门监管机制,实现电力市场的稳定管理;同时也要深化改革电力生产过程中的效率提升和设备维护管理,这其中以电力设备的维护管理体制改革最为关键。在配电网系统中,常见的维修保养方案多为日常例行检查,然而由于配电网电力设备的运行特点和运行要求,电力设备大修技改的必要性日益增加。本文将着重探讨在配电网电力设备的大修技改项目中,对施工项目合同进行动态管理的具体措施,并有针对性地提出相应的操作方案。

1电力设备大修技改概述

电力系统主要由发电、配电和供电3个技术环节组成。发电厂多为大功率、高强度的发电机组设备,其运行可靠性和稳定性较高;供电系统则直接与用户进行电力联系,而配电过程则是另外2个技术环节的连接枢纽。在配电网中,电力设备种类繁多、功能复杂且配套设施众多,配电网电力设备的维护保养是配电网设备管理的重要工作内容。由于电力设备往往成套使用,对其进行零散维修会给维修操作、电力中断和配电性能带来较大的影响。目前常用的方式是采用设备大修技改。根据核心电力设备的寿命周期和性能稳定周期,制定缜密的大修计划;对存在升级换代空间的配电电力设备,可以进行核心零部件的升级换代。大修技改对于配电网的设备维护来说涉及面广,一般采用项目工程管理制方式,根据电力设备的生命周期管理进行大修技改项目的定项、项目预算和项目执行方案出台等。大修技改的实际成效将直接影响配电网的整体运营效率、经济效益和供电质量。

2电力设备大修技改施工管理现状

电力技术和设备管理水平的发展,使得设备的维修养护工作逐渐被细分。目前电力设备的大修技改多采用外包施工的方式进行。在施工活动展开之前,最为重要的工作是施工合同的制定和施工合同的动态管理。通常来说,施工合同是在电力设备大修技改开始之前由项目双方共同制定,在双方签字达成协议之后立即产生法律效力的法律性文件,其前期工作包括项目招标和投标。配电网管理企业针对配电网中主要电力设备 (包括变压器机组、断路器、控制器和配电回路等)的工作状态和性能状态,进行相应规模和维修周期的大修技改安排。根据设备的技术复杂程度和维修技术的指标要求,挑选合适的招标单位进行定向招标。施工单位必须在合同中对大修技改的总体方案、局部大修技改方案和候选方案、大修技改的量化技术指标、工程进度的时间节点安排、工程造价预算、施工安全明细和技改所需的原材料和设备等进行详细的说明。

当前的电力设备大修技改的施工合同已经具备主要的法律要素,但是在项目招标、投标和施工活动的整个流程中缺乏一致性,许多技术文件流于形式,实际施工的质量远远达不到施工合同和招标书中的高标准。其次,工程预算缺乏实际的工程调研和弹性的预算方案,预算方案要么过于宽松,导致预算超标或者超支幅度巨大;要么预算方案中对于大修技改的具体施工业务预算过细,导致实际施工活动受到诸多约束,预算方案的可执行性不强。最后,施工合同中对于项目结算和款项支付的说明不够详细,导致项目工程款中出现一定程度的纠纷。

3电力设备大修技改施工合同的动态管理

配电网是电网的重要组成部分,技术集成度和设备精细度要求很高,其电力设备的工作状态将直接影响供电质量,从而影响用户的用电质量。考虑到诸如变压器、控制柜等设备很难进行频繁的小规模维护保养,且维修保养中长期耗时的阶段性断电也会给配电网带来极大的用电考验和用户压力,配电网管理企业往往会制定科学严密的大修技改技术方案。施工方在进行电力设备大修技改施工作业时,其施工合同的管理质量将直接影响工程的最终质量。综合来说,施工合同的动态管理可以从以下几个方面来进行:

3.1保障施工合同的弹性

从上述分析中可以看出,配电网电力设备大修技改项目周期的制定,要综合考虑各方面的影响。在实际大修技改施工中,应该有多种备选施工方案,以应对多变的施工时间变化和施工进度变化。在电力设备的大修技改中,局部设备包括控制柜、电力回路等。其大修技改具有较强的专业性和严格的技术要求,往往需要专业的大修团队;部分设备的技改往往也需要对口设备供应商的参与和协作。因此,在实际的施工中,要采用包工、包料和全包干相结合的方式,以保障大修技改的质量和项目进度为目标,合理优化施工方案。考虑到电力设备的大修技改过程中要大量使用电力元器件、零配件、部件和成套设备,其市场销售的动态变化对于设备价格影响较大,要制定配套的原材料价格浮动方案,合理控制工程预算成本。与此同时,要考虑到大修技改操作失误带来的设备损坏和施工进度受影响,需制定相应的补救措施。综上所述,施工合同要具有一定的可操作性和弹性空间,以应对各种突发情况。

3.2严格控制施工技术指标,落实合同技术文件

配电网电力设备的大修技改是一项技术含量较高的系统工程。中标施工企业往往具备成熟的电力设备大修技改的施工经验且项目成就突出。在施工合同的相关技术文件中,针对大修技改的整体质量和局部质量应该有详细的技术指标文件。工程质量的保障有赖于这些技术文件的执行力度。在施工合同的动态管理中,首先,要对这些技术文件进行专业的审核和认定,这需要配电网管理企业、施工单位和第三方专业认证机构共同参与完成,基于国家关于电力设备维修技改的相关技术文件,并结合配电网企业对于电力设备大修技改的实际要求, 对施工合同中的技术文件逐条进行审核和认定,一经认定就具备合同效力,并作为日后工程质检的重要依据;其次,要依据施工合同对施工企业的专业化操作能力进行认定,包括相关大修技改的专业资格审查、相关大修技改专业设备的配置情况、维修技改人员的专业素质审查等,这通常是由配电网企业和第三方认证机构完成;最关键的环节是要在施工单位中成立专职的技术监督审查部门,对大修技改的项目阶段性成果进行技术审查,实时检测项目进度,确保项目完成效果和技术指标达标情况,并记录在施工日志之中。

3.3完善工程预结算方案

施工合同中的终端环节就是工程款项的预结算。考虑到电力设备大修技改的特殊性,要根据实际施工过程中的施工效果、施工进度保障情况、工程变更幅度以及合同双方关于预结算款项的协商方案等,来最终制定具体方案。同时,预结算方案应该充分考虑项目的多边性和调整频率,保证大修技改电力设备原材料的供应力度和劳务支出;重视工程质量对项目结算的考核作用;根据工程总体造价和施工单价变动情况,及时调节预算方案和结算方案,最大限度地避免由于预结算方案所带来的原材料短缺、资金周转困难等问题。

4结语

配电网的工作状态将直接影响整个供电系统的供电效率, 大修技改是当前电力水平下设备维护升级的必经之路。本文以配电网电力设备大修技改中的项目施工为分析对象,重点阐述了施工合同动态管理的重要性和具体操作措施。

摘要：对配电网中电力设备的大修技改项目及其施工管理现状进行了分析,在此基础上探讨了施工合同的动态管理措施,并有针对性地提出相应的操作方案。

重要设备合同履行控制对策及方法篇3

关键词：合同；合同履行；重要设备

作者简介：强海林（1969—），男，中国石油化工股份公司齐鲁分公司经济师，企业法律顾问，研究方向：合同管理。

中图分类号：D923.6 文献标识码：A doi:10.3969/j.issn.1672-3309（x）.2012.03.26 文章编号：1672-3309（2012）03-55-03

合同是两个以上当事人意思表示一致的民事法律行为，合同一经签订，当事人就负有全面履行合同的义务[1]。履行是合同关系存在的目的，是合同存在的价值所在。尽管合同履行非常重要，但是在现实生活中，并不是所有的合同都能得到很好地履行。大量的经济纠纷，正是基于合同不能得到全面履行而产生，招致当事人经济和荣誉上的损失[2]。

在工程建设领域，因涉及的法律关系纷繁复杂，合同履行问题尤其突出。如何防范和化解合同履行过程中的法律风险，是摆在工程建设管理者面前的一项主要课题[3]。本文仅以工程建设领域重要和关键设备合同履行为重点，结合中石化齐鲁达化工程建设工作经验，探讨合同履行控制的对策和方法。

一、重要和关键设备合同的重要性

工程建设领域一般涉及的合同关系比较多，除包括勘察、设计、施工等主要合同关系外，往往也涉及土地出让、产品买卖、承揽、委托、技术服务、运输等合同关系。重要和关键设备合同也体现在上述合同关系当中，如重要和关键设备的设计、买卖、安装、修理、运输等。之所以要将重要和关键设备合同作为合同监管的重点，不仅因为重要设备的价值量大，而且因为重要设备对于建设工程能否按时交工，能否实现最终价值发挥着重要作用[4]。重要和关键设备合同的重要性体现在以下几个方面：

1、标的物价值量大。重要设备采购，个别单台设备采购涉及的金额可能达到几百万，甚至上千万元。作为建设方，必须将此类合同的履行作为重点来关注。

2、标的物在工程建设过程中发挥着重要作用。有些设备价值量并不大，但是它在整个项目建设施工环节发挥着重要作用，或者其在工程建成投用方面不可或缺。如果重要设备合同的目的不能实现，则直接影响到工程项目继续进行，甚至影响到整个项目建设目标的实现。

3、重要设备合同如履行不当，会造成巨大经济损失。这种损失，首先表现在设备本身价值损失，少则几十万，多则上千万元。其次表现为间接损失。如果一台关键设备不能按时交货，或者交货存在瑕疵，会导致安装工期拖延，项目推迟投产，损失无法估计。

二、重要和关键设备合同履行中的法律风险

重要和关键设备合同履行中的法律风险主要表现为延迟履行和瑕疵履行。

延迟履行，部分是由于自然灾害等不可抗力因素影响，但大部分延迟履行，债务人主观上具有怠于履行的意志，行为上不积极，最终导致延期，即所谓的主观不能。这也是合同履行控制的重点。对于主观不能的原因分析，主要表现在以下几个方面：

1、原材料涨价等因素影响，继续履行会导致利益损失。由于重要设备的加工周期一般比较长，市场风险比较大。如果原料价格大幅上涨，会导致承揽人加工成本大幅增加，承揽人合同目的实现不了。这种情况下，承揽人往往会采取怠于履行、拒绝履行等消极方式，以拖延时间，等待市场好转。

2、债务人在签订合同时对困难估计不足。一些制造商为了抢占市场，以优惠条件中标，盲目承诺。在履行时，才发现对自身能力和实际困难估计不足，有些技术问题不是自身能力所能解决的，只好临时组织技术人员攻关，或联系外协加工，往往会造成履行延迟或成本增加。

3、债务人不合理地使用不安抗辩权。《合同法》明确规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失商业信誉等4种情形时，可以中止履行合同。但是，一些重要设备制造商在买受人不能及时支付预付款、进度款的情况下，不及时跟债务人沟通、协调，滥用不安抗辩权，单方面中止合同履行，造成合同延期履行。一些制造商在没有和买受人沟通的情况下，片面地以买受人资金遇到困难、丧失商业信誉等为由，过当使用不安抗辩权，造成设备延迟交货。

4、签订合同不严谨，导致债务人履行不能。合同约定的内容合法、全面、细致、合理，是合同得以全面履行的基础。但是，由于签订合同时当事人认知所限，并不是所有的合同都很完善，部分合同或者条款约定不明确，或者缺少技术附件，或者主要质量技术指标约定明显有缺陷。如某重要设备采购，主合同约定“产品质量应达到国家标准”，同时双方又签订了一份技术附件，对设备的各项技术指标进行了约定。制造商生产部门接到合同定单后，按照以往遵照技术附件生产加工的习惯，加工装配好设备。在设备出厂时，质量检验部门发现技术附件里约定的主要技术指标与主合同约定的国家标准不一致。而实际上买方要求这项技术指标达到国家标准。经双方协商，制造商进行了返工处理，但交货期已经延迟，影响了工程进度。

重要和关键设备合同的瑕疵履行主要表现在产品质量、技术规格、附随义务等方面。如某建设工程项目EPC总包商订购了一台再生塔，要求塔的底部必须使用304#不锈钢材质。但制造商为了节约成本，自作主张，用202#不锈钢材质代替，交货时被业主发现，拒绝接收。又如国内某知名水泵厂与EPC总承包商签订4台价值300多万元高压水泵买卖合同，双方在技术协议中明确约定，产品出厂时必须进行高压性能测试，提交性能测试报告。但是水泵厂未做检测就交货，导致设备无法安装。这些均是瑕疵履行的表现。

三、重要和关键设备合同履行风险控制对策

从合同管理的实践看，保证重要和关键设备安全、及时交货，且性能可靠，应该从以下几个方面加强重要和关键设备合同履行监管。

1、从源头抓起，提高签约质量

首先，合同谈判前双方技术人员要进行详细的技术交流，使重要设备供应商或服务商全面了解设备的技术性能、使用环境、安装条件，确保设备性能可靠。其次，在招投标或合同谈判时，应安排有技术人员参与，并由其对技术条款或技术协议进行最终审核把关，防止出现偏差。最后，合同内容应该全面、明确，具备设备名称、规格型号、质量要求、交货周期等主要条款，避免出现重要遗漏和模棱两可表述。

2、全面掌握重要设备合同履行动态，积极协调、督促合同对方履行义务

在工程项目建设中，重要设备合同的履行情况与施工进度密切相关。在工程建设的某一阶段，某项重要设备如延迟交货，就会影响下一道施工工序的顺利进行。因此，对重要设备合同履行进行全程跟踪，随时掌握履行动态，积极协调和督促，对整个项目建设具有重要意义。如在中石化齐鲁达化工程项目建设中，为确保4台重要利旧塔件按期、安全运抵施工现场，保证后期的电气、仪表、防腐施工顺利进行，项目部派出跟车协调人员全程跟踪，协调、指导承运人运输。跟车协调员在运输过程中，随时掌握设备的运输安全、运输进展等情况，督促、指导承运人按既定的运输方案组织运输，确保了大件设备安全运抵施工现场。对重要设备采购合同，项目部除参与厂家的选择、设备选型外，还协助EPC总承包商全程参与设备监造。

3、积极履行协助、减损等义务

合同存在的本身决定了协助义务的产生，合同当事人应该协助对方履行义务，以便使合同得以顺利进行。合同是双方当事人意思表示一致的产物。合同权利是一种相对权。其实现需要对方义务人的积极协助。而义务人在履行义务时，如果没有权利人的积极协助，会导致无法履行、瑕疵履行、延期履行。对重要设备合同而言，设备的使用方非常关心合同的履行状况，更应该积极履行协助义务。重要设备合同，因涉及金额大、重要性大，一旦发生设备损毁、延迟履行等，直接或间接损失巨大。因此，作为合同的双方，在发生或者可能发生履行损失时，都应该积极履行减损义务。达化项目高压水泵采购合同，在交货时出卖人因不具备高压性能试验能力而未进行性能试验，导致买受人无法安装使用，影响到整个工程进度和装置投用，化肥项目因此可能会遭受巨大的经济和社会效益损失。为此，项目部积极联系与其有良好合作关系的国内具有高压水泵性能试验的其他厂商，委托其进行性能试验，尽最大努力将工期延误的损失降低到最小。

4、合理使用情势变更原则，确保合同有效履行

所谓情势变更规则，顾名思义就是指构成合同基础的情势发生根本变化，发生了某种不可归责的客观变化，从而影响了合同的履行结果，如是仍按原来的合同约定履行合同，有的往往不可能，有的往往给另一方当事人造成显失公平的结果。这时法律允许当事人变更合同，解除合同从而免除违约责任。这种处理合同履行过程中情势发生变化的法律规则，就是情势变更规则。这样做的目的在于消除合同因为情势变更所产生的不公平后果。

在重要合同履行中，合理使用情势变更规则，对促进合同履行，保障工程进度具有重要意义。如在5.12汶川大地震中，某重要设备供应商生产设备遭受严重损坏而停产。按照《合同法》中关于不可抗力的归责原则，对方完全可以要求解除合同，免除违约责任。如果解除合同，再找其他供货商加工制造，势必耗时费力。如果根据情势变更规则，对原合同内容进行变更，适当延长交货期，并要求对方尽快抢修受损设备，在第一时间安排买受人所需设备加工，可能比另寻其他供货商更经济，也能更快交货。由于重要设备的重要性，有时即使对方违约，为保证重要设备的质量和工期，在买受人所受损失最小的情况下，也可以采取情势变更规则对原合同进行变更。

5、建立重要设备供应/服务商履约评价、警示机制

近年来，国内一些大型企业如中石化、中石油为确保物资供应，提高设备检维修质量，降低资金成本，逐步建立了物资供应商/服务商资信评价体系以及供应商/服务商准入、退出机制。如中石化系统实行的合格供应商/服务商“准入制度”、不良供应商/服务商“黑名单”制度等，对于中石化整个系统内企业选用合格供应商/服务商具有积极的指导作用。实践证明，这种机制对促进合同履行非常重要。达化项目部在川气东送指挥部的统一部署下，在合同履行过程中，也努力推行这种机制，对重要设备合同供应商或服务商的履约行为进行监督、考核。当重要设备合同履行完毕后，项目部对合同履行的质量、时间、交货期/工期、服务等各方面进行综合评价，并向指挥部推荐履约诚信单位，投诉失信单位。如对国内某知名水泵厂严重违约行为，建议作为履约失信单位列入“黑名单”。通过采取考核评价机制，督促重要设备供应/服务商认真履行合同。

四、结论

在工程项目建设中，重要和关键设备合同履行非常重要。作为合同管理部门，一定要将其作为合同履行控制的重中之重。在控制方式上，应该全过程介入。既要协调服务，积极履行我方义务，又要跟踪监督，及时发现和分析合同履行中的违约行为，督促对方及时纠正，确保重要设备合同得以全面履行。

参考文献：

[1] 尹勤思.合同履行情势变更制度比较研究[D].上海:复旦大学,2010:9-12.

[2] 周志华、刘丽红.合同履行与预算管理的有效结合[J].会计之友, 2011,(12):39-41.

[3] 李丽.完善合同履行监督深化企业合同管理[J].经济师,2012,(03):77-78.

监控施工合同范本篇4

发包方：承包方：

甲方将公司监控系统及广播系统发包给乙方施工，根据国家有关规定，经双方协商一致，同意签订本合同。

第一条：工程总造价和订货款

1、工程总价：本合同全部施工预算造价为人民币：

元整（不含税）

2、订货款：甲方提供给乙方40%的订货款：

元整

第二条：工程进度和结算方式

1、乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路，带乙方安装所有监控摄像机完毕，甲方付给乙方工程总造价30%的材料款：

元

2、乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端，整套系统进行调试正常使用，经甲方验收合格后，甲方付给乙方工程总造价25%：

元整，剩余款工程总造价的5%：

元整，在该系统正常运行6个月10个工作日后一次性付清。

第三条工程工期及顺延工期

工程工期分为两期；

工程开始时间待甲方确定暂定工期为15天

在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

1、因天灾或人力不能抗拒原因被迫停工（如地震、台风、暴雨等）

2、甲方提出变更计划而不能继续施工者

第四条

工程保修情况1、2、乙方承诺甲方工程至施工完成之日起保修一年

属于人为破坏或者水火灾及其他自然灾害造成的破坏，不在保修范围之内

3、在保修期内，若有质量问题发生乙方应在24小时内响应并安排到现场维护，保证维修质量，否则甲方有权另请他人代为维修，所产生一切费用由乙方承担

第五条其他

1、材料进入施工现场并已安装完毕，如有丢失或损坏由甲方负责：

2、本合同未尽事宜，双方也可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力：

3、做好安全防范工作，文明施工，安全由乙方负责，因施工造成甲方或第三方人身和财产损失时，其责任及费用完全由乙方承担，与甲方无关。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字盖章之日起效

甲方：

乙方：日期：

监控施工合同书篇5

(1)自然灾害(如雷击、风暴、暴雨、火灾等)所造成的损坏。 (2)使用不善、人为破坏等。

八、其他约定：

1、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。

2、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的事故，其经济损失由乙方自负。

3、甲方派为工地代表负责、协商本工程的质量、进度、办理工程签证。联系电话。乙方派为驻地全权代表，全面履行本施工合同全部职责。联系电话。

4、合同发生争议或纠纷处理：

① 合同书经双方签字盖章后即可生效，任何一方违约须赔偿对方总工程款30%的违约责任。

② 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

③ 当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，事后又没有达成书面仲裁协议的可向当地人民法院起诉。

5、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。 6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：淮南e联电子信息科技

甲方(签字盖章)：

年月乙方(签字盖章)：

年月日

监控施工合同范文三

签订时间：________________________

甲方：乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：______市______实验中学电子监控系统工程

工程地点：______市______实验中学校园内

工程范围：详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)

合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(￥____________元)。

注：工程总款中，中标工程总款为____________元，后续附加四画面分割器____________元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求

1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

3.在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4.由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证

(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

五、工程项目建设期限

合同签定后5日内进场施工，整个施工工期 30 天。(____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

六、售后服务

1.乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

2.凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

3.在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责(每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

4.乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

项目施工安装、调试完毕后，由江北区电教站与学校一道组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%(￥ ____________)，使用一年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30 %(￥____________)(此部分资金不计算利息)，使用二年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(￥ ____________)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金。

八、约定事项

(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

(3)招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。

(4)附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任

1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2.在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

十三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，电教站备案一份。

十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方：______市_____实验中学乙方：_____教学仪器设备有限公司

法定代表人：_______________ 法定代表人：___________________

经办人：___________________ 经办人：_______________________

医疗设备合同的标准化管理篇7

1 合同的定义和制定合同的法律依据

合同涉及的主要法律依据有:(1)《中华人民共和国合同法》。定义合同为“平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”,“是种民事法律行为,是双方或多方的民事法律行为,是当事人之间的合意,是合法的民事行为”。(2)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释》。(3)《中华人民共和国民事诉讼法》。(4)《中华人民共和国仲裁法》。说明“仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立,仲裁委员会,应当经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记,仲裁具有自愿性、灵活性、保密性、快捷性、经济性、独立性等特点”。

2 设备采购合同的基本构成要素

2.1 起始条款

⑴合同生效日期、合同编号、合同名称。

⑵供需双方名称、地址、电话传真、银行账户。

⑶产品名称、规格型号、单位数量、单价总价。

⑷设备配置和附件耗材。

2.2 核心条款(供需双方主要谈判协商部分)

2.2.1 产品质量要求、技术标准、保修情况。设备验收在甲方所在地进行,(根据合同约定,可以设置验收条款),甲方分别对设备、随机装置和选件(包括辅助设备)、合格证等按合同的要求逐项验收,书面记录内容由甲方和乙方共同确认。

设备质量验收在甲方安装地点,按照合同和技术协议进行。设备到货后乙方按甲方约定时间进行设备开箱安装、调试,甲方按合同约定说明书标定的技术参数,进行指标、功能等检测验定,验收合格后由甲方设备主管部门认定,双方授权代表签署后有效。验收所需材料、设备、工具等均由乙方免费提供。若设备在最终验收时需要由当地检测部门出具计量验收合格报告方可使用的,所需费用由乙方承担。

安装、调试,最终验收合格后,以双方在验收合格书签字之日起计算免费保修期。保修期不少于××个月。在保修期内乙方免费提供用于维修零部件及涉及到维修的所有费用。修理服务应做到及时有效,乙方应承诺:无论保修期内外,在接到用户信息后的×小时内到达现场排除故障。在保修期后,仍本着诚实信用的原则提供甲方所需配件和技术服务,仅可收取合理的配件费用免收配件费以外的其它费用。

2.2.2付款期限和付款方式。

2.2.3原产地说明,运输包装和运输方式,交货地点和联系人

2.2.4安装验收标准。

2.2.5解决纠纷的方式和违约责任。

2.3收尾条款

2.3.1履约担保,条款保密和货物保险。

2.3.2不可抗力条款。合同签订后,签约双方任何一方,由于火灾、水灾、地震、战争、台风和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时,可延长履行合同的期限。

受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式(传真或电报等)通知对方,并将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄给或送给另一方。

2.3.3解除合同条款。

2.3.4合同份数和供需双方法人或法人委托代表确认签字签章。

3 合格合同应具备的特性

⑴条理性合同的起始条款、核心条款和收尾条款依次罗列不可颠倒。

⑵权责分立性供需双方依据合同条款都有责任要履行,也有法定权利可以行使。

⑶可追溯性合同作为一份法律文本,其内容一定具备时效上的可追溯性。

4 医疗设备采购合同的规范管理

医疗设备的采购是医院设备管理部门工作的起始点,一份规范的采购合同对其整体工作有提纲挈领的作用。依照合同办事,不仅有效平衡了供需双方关系,提高设备管理工作效率,还降低了该工作风险,保障了医院设备相关工作的顺利进行。一个规范的采购合同应包括:资质审查→合同审核→合同签订→合同交接→合同录入→合同存档六个环节。

4.1 资质审查

作为降低合同签订风险的前提,签约前的资质审查不可或缺,需要供方提供效期内资质文件(见表1)。

4.1.1 供方主体资格及经销人的资质审查。

医疗设备采购需要查验《营业执照》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《税务登记证》、《组织代码证书》以及厂家给代理商的授权书、公司对经销人员的授权书。特别需要关注供方提供的产品应是医疗器械许可范围内经营或生产的。

4.1.2 资信审查。

通过审查供方《营业执照》注册资金、时间及年审情况,及其提交《银行资信证明》等文件,查明其经济实力,信用情况和不良行为记录。

4.1.3 履约能力审查。

通过调查供方提供的《产品用户清单》,充分了解其行业内用户的相关使用情况,明确合作的可能性。

4.2 合同审核

为确保设备合同在执行过程中准确无误,应建立健全合同的查对制度。如,由医工处、财务处、审计等相关部门参与合同核对,发现问题及时纠正。

4.3 合同签订

签订合同即采购成立,供需双方需要承担相应的法律责任,因此合同通过审核后,才可进入签订程序。一般设备购置合同应一式肆份,相关部门应保存一份签章原件。

4.4 合同交接

在合同交接过程中,每个环节均需进行书面登记,以杜绝在交接过程中发生延误或遗失现象。

4.5 合同内容记录

将纸质文件通过固定资产管理软件登记合同相关信息,便于医院技术部门介入设备安装、验收等程序。

4.6 合同存档

设备管理部门如医工处,对设备购置的申购报告、论证材料、订购合同、验收清单、设备资料(使用说明书、维修手册及其它技术资料)一律登记、编号、存档,保证采购设备的可追溯性。

5 采购合同中设备售后服务的规范管理

5.1关注设备售后服务的必要性

设备质保期及质保期后更多关注的是对供方技术服务约束的达成。其成因往往来源于,在设备采购合同中约定的产品保修期过后存在的如下问题:

5.1.1 供方不向院方提供技术培训,遂独占技术资料并垄断仪器维修市场,迫使医院购买保修合同。

5.1.2 由于保修合同价格没有协商依据,供方常对其提供的产品技术服务漫天要价。

5.1.3 供方滥用技术优势在保修合同中拟订诸多不公平条款,如响应时间、开机率、付款方式和付款期限等。

上述问题多出现在设备的关键性部件上(见表2)。

5.2 设备采购合同中的售后服务重点

为了保障需方正当利益,更好地平衡供需双方的合作关系,涉及售后服务时双方应关注以下问题。

5.2.1 大型设备特殊部件质保期(如CT球管,高压发生器,超声设备探头等),以及在质保期内因故障停用的赔偿办法。

5.2.2 质保期内的服务承诺,包括设备完好率、服务响应时间、以及补偿办法。

5.2.3 配件等价格(主要配件、耗材、试剂等)。

5.2.4 质保期后供方承诺的服务费用。

5.2.5 产品软件升级承诺等。

6讨论

6.1 签订设备采购合同需方要注意的问题

合同订立是建立在供需双方不断沟通并在关键条款上达成一致的基础上的,但在现实中,供方往往在下述条款设置上有一些约束,需方签约前要特别注意。

6.1.1 供方删减合同条款。

如降低计量要求和到货要求等。

6.1.2 供方增加合同条款。

如约定提前付款时间,及增加限制免保等情况。

6.1.3 供方合同条款常出现的其它问题。

(1)设备名称和医疗器械注册证名称不一致。(2)设备配置和商定结果不一致。(3)供方擅自变更收款方式。(4)供方擅自变更付款方式。(5)供方擅自变更供方违约金支付比例。

6.2 外贸合同中付款方式的改变

国际贸易中常用的付款方式有三种(见表3)。设备采购选择付款方式时,需方应首选CIP。

日常工作中,常见合同订立不规范的现象,主要表现为合同的内容不全面,缺乏准确性和严密性,随意性较大。特别是对合同的责任承担、运费承担、违约责任及设备维修后的保质期未有明确约定。欲解决此类问题,医院应设计专门的规范性合同文本,对公司的不公平行为进行约束,加强合同严密性,降低合同签订的随意性。同时应提倡建立行业规范,制定公平公正的行业内合同范本。

7合同争议的处理及解决方法

供需双方签订合同,应在平等互利的基础上,如发生争议也应尽量按照节约人力、物力和财力资源,不破坏双方合作基础的原则处理。

⑴根据合同的相对性原理,合同当事人一方因第三人的原因造成违约的,仍应由合同对方当事人承担违约责任。其与第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。如因海关放行拖延,供方订购的配件不能按期到达而导致其没有在约定的时间交付的后果,供方应就迟延履行所造成的损失负赔偿责任。

⑵合同法第128条规定:当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。

⑶因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同双方当事人也可以在合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反法律对级别管辖和专属管辖的规定。如约定由合同履行地(一般需方住所地)人民法院管辖,则对合同干系人来说最方便也最经济。

8 降低合同管理风险的几项建议

⑴加强供需双方法律知识和专业技术学习,提高自身素质建设。

⑵提高对合同拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节的质量管理水平。

⑶建立科学的评估体系,对供方进行动态评估。

⑷行业主管部门制定相关行业规范,指导医院应对供方销售、维修的不规范行为。

综上所述,通过加强医院设备合同规范管理,能够规范采购流程,使采购工作严谨而又不失灵活,在降低采购风险的同时提高采购工作效率,使采购效益转化为医院的社会经济效益,提高医院的核心竞争力。

参考文献

[1]陈榕.采购合同的风险防范[J].物流科技,2005(1):81-83.

[2]郑理华,等.医疗设备采购合同管理系统的建立[J].医疗设备信息,2007(4):64-65.

[3]蒋月和.企业合同风险的防范[J].中国工商管理研究,2006(12):74-75.

[4]杨积红.浅谈企业合同管理的规范与风险预防[J].煤炭经济研究,2007(6):55-56.

[5]范翠平.企业合同管理必须强化风险意识[J].山西大同大学学报(社会科学版),2008(4):35-36.

监控设备施工合同篇8

摘要合同能源管理是一新型的市场化节能机制，是一种全新的节能模式。本文主要分析了合同能源管理模式的特点和合作机制，提出了采用该模式实施节能项目应注意的问题。

关键词合同能源管理设备改造节能

国有电信企业经过上世纪90年代的规模发展，形成了四通八达的通信网络，从纵横千里的管道光电缆网络，到星罗密布的网络设备，规模壮观。经过20多年的蓬勃发展，如今设备不断老化，性能下降，故障率高、在投资收紧、成本降低的情况下，如何保持网络质量优势，满足业务的发展？是企业面临的一个难题。此外，随着技术的不断演进，设备的推陈出新，传统的老旧设备利用率不断下降，资源闲置，空转率高，耗能大而产能低，如何节能降耗，降低运营成本？又将是一个难题。运用基于“合同能源管理模式”实施老旧设备的改造无疑是一个新的出路。

一、合同能源管理基本情况简介

合同能源管理（Energy Management Contact（简称：EMC））方案是一种新型的市场化节能机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。“节能服务公司”为用户提供能源诊断、融资、改造、运行管理等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以降低用能单位的节能改造资金和技术风险。这种新型市场化节能机制，“节能服务公司”投资改造“用能单位”的高耗能设备，从“用能单位”的节能收益中进行分享，合同期内由“节能服务公司”负责维护其投资的设备，合同期满所投的设备资产归属“用能单位”。“用能单位”在降低网络投资和运营成本的同时能提升系统的运行可靠性。

二、合同能源管理模式的特点

传统的节能投资方式下，节能项目的所有风险由实施节能投资的企业承担，而在合同能源管理方式中，其资金由专业的节能服务公司投入。合同能源管理的实质就是把“节能”当作投资，项目实施后节省的能源费用成为投资回报，投资方根据双方签署的协议从节能效益中收回投资并分享部分利润，合同期满后，节能设备及长期收益全部归企业所有。合同能源管理不是推销产品或技术，而是推销一种减少能源成本的管理方法。EMC 公司的经营机制是一种节能投资服务管理；客户见到节能效益后，EMC 公司才能与客户一起共同分享节能成果，取得双赢的效果。合同能源管理是EMC 公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和节能保证等一整套的节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益EMC模式特点：给客户提供更多的利益，EMC才能得到更多。

三、利用“合同能源管理模式”实施旧设备改造的实施内涵

1.优化网络主方向

改造旧设备主要的目的是使改造后的设备，或者新投入的设备能够替代原来的设备发挥其使用效能，这必须要有资金的投入。电信企业在新的战略定位和战略转型需求驱动下，为更好的应对市场竞争和实现可持续发展，提出了构建“集约化”的网络运营发展体系，实现资源的集约、高效配置，投资趋向4G建设和终端营销，原有网络极少投资，老设备只能维持现状，能用就行。在此情形下，借助第三方节能服务公司的雄厚实力，建立合作关系。由节能服务公司投入资金，运用合同能源管理这种新型的合作方式，对原来旧网络设备进行改造。

2.节能减排是核心

因为合同能源管理实质就是用能单位以减少的能源费用来支付节能项目全部成本，而节能服务公司以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，因而设备改造主要的目的要实现高效节能。如何测定项目是否节能？节能多少？节能效益是否足以支付改造项目全部成本？节能服务公司能否获利？这需要制定精确的节能测量方式与计算方式，如采用历史数据对比法、标杆数据对比法、电功率法分摊法等方式进行测量节能量，并通过试点验证节能的效果，才能立项实施，建立合作关系。

3.建立机制做支撑

合同能源管理是新型的合作方式，目前在企业中实施非常少，这需要在合同模式、双方分工界面、产权归属、财务处理方式上进行明确，建立合作机制以支撑项目的最终落地实施。

四、基于“合同能源管理模式”实施旧设备改造的实施效果

基于“合同能源管理模式”实施旧设备改造是近两年在电信企业管理模式变革上进行的一项探索，通过一年多的全面运行，取得了显著成效。

1.节约投资成本和运营成本，节能降耗效果显著

基于“合同能源管理模式”实施旧设备改造是以优化网络为工作出发点，以合同能源管理为工作主线，以节能降耗为最终目的。

用能单位在不增加任何投资的情况下，采用合同能源管理方式改造了十万线程控交换设备。按分成比例计算，用能单位节约了电费，节能服务公司收回成本又获利，双方达到共赢。

2.顺应网络转型，提升运营能力，释放人力资源

随着固定电话网络演进步伐的加快，接入网的盛行，软交换网络技术的成熟，IP多媒体系统的逐渐兴起，电信网络已经进入了巨大的变革时期，老旧设备的改造成了历史的必然。网络改造后，提高网络质量，延长了设备使用的寿命，降低设备的维保费、维修费等运维成本。同时，提高了维护效益，释放人力、物力资源。

五、运用“合同能源管理模式”实施网络改造低投入、易用性强，具有推广价值

合同能源管理模式让用能单位以极小的投入实现网络的更行改造。整个模式中用能单位、设备提供商以及节能服务单位均得到收益，实现共赢。

2010年3月26日国资委下发《中央企业节能减排监督管理暂行办法》，文中电信企业被列为了关注性企业。2010年4月2日国务院办公厅下发《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》，明确提出了合同能源管理在促进节能减排工作中的重要意义、政策措施、指导思想以及发展目标。