承发包安全

承发包安全（共10篇）

承发包安全 篇1

承发包工程施工安全及工期协议书

承发包工程名称：

施工单位：

承包人：承包项目：

工程地址：

承发包工程施工安全及工期协议书

根据国家及地方有关安全管理的规定，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，强化安全意识，杜绝重大伤亡事故的发生，保证安全生产，使施工能顺利进行，特制定本合同。

1、每位职工都自觉遵守施工队的各项规章制度，按照安全技术操作规程进行施工，严禁违章作业，对于违章作业造成的一切后果，由违章者自负。

2、对本班组人员经常进行安全教育，教育本班组人员遵章守纪，充分利用“三件宝”，如有违犯安全规定造成的损失，项目部将视情节严禁予以处罚，所罚款项在工资中扣除，因违章造成的一切后果，由操作班组或操作者自负，公司和项目部不负任何责任。

3、对于施工队管理人员的违章指挥有权拒绝。

4、认真执行十项安全技术措施。

5、服从工地的安全检查及上级有关部门的监督、指导工作，对检查发现的违章行为和安全隐患，要积极组织整改。

6、为保证安全生产，有以下违纪现象者工地给予处理：

（1）安全帽、安全带佩戴不规范或不戴安全帽、安全带，发现一次罚款50元。

（2）酒后不准进入施工现场施工，发现一次罚款50元。

（2）对于工地打架斗殴现象，将视情节罚款100—1000元，情节

严重者交司法部门处理。

（3）在工地偷窃集体及个人财物者，扣除工资，情节严重者交司法部门处理。

（4）施工现场要保持工完料尽、场地清、道路通畅。

（5）安全防护及其他费用，均含在操作班组包工定额中。

（6）如因该班组原因，不服从安排，人员不齐备，施工质量而引起下道工序窝工，经合理计算赔偿下道工序的误工费，费用从工程款直接扣出贴补。对不服从工地的各项管理规定，不服从管理人员管理的班组将严肃处理，直至清理出现场、停拨工程款。

7、承包方在施工作业过程中对发包方已完工程应成品保护，在施工过程中损坏部分由承包方自己修复，并承担一切损失。

8、分包班组应全部住宿在工地上。分包班组在上下班路上安全问题，公司及项目部不负任何责任。全部由分包班组负责。

9度进行。不得拖期，不得影响下道工序施工，如在规定期内未按期完成要求的工程量，每超过一天，扣罚乙方承包款的5%，并由分包人承担所有误工和工程拖期损失。

9、本合同由承包人代表全部工作人员签字。

10、本合同自签字之日起生效。

发包单位：（签字盖章）承包人：（签字盖章）

年月日

电网建设承发包工程安全管理协议 篇2

发包方：

承包方：

发包方将电力工程项目发包给承包方，根据“安全第一，预防为主”的电力安全生产方针，结合国家有关法律法规及国家电力公司和地方有关工程承包安全管理的规定，发包方与承包方为确保施工安全和工程质量，经协商一致，特签订本安全管理责任协议。双方不得擅自变更、解除。电力工程项目名称:

2工程项目计划期限:

3发包方的权利和义务

3.1发包方是设备主人（业主）方，或者是受设备主人（业主）委托代理发包的单位（由其行使本协议项下的权利和义务，并对设备主人（业主）负全部责任）。发包方须认真贯彻国家、上级电力公司和地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令、条例、电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力机械部分）、电力建设安全健康与环境管理工作规定、安全生产工作规定及电力建设安全工作规程。

3.2发包方应按有关规定对承包方的资质进行审查，确认承包方承包的工程与其资质相符合。

3.3发包方应有权对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。

3.4发包方在施工前应认真审核承包方开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底，了解电力生产区域内作业的施工日期、停电范围，并组织有关人员对承包方施工人员在进场前的安全生产教育。

3.5 电力生产区域有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，发包方应向承包方进行必要的安全技术交底，要求承包方制定施工安全技术措施，发包方审查合格后由承包方实施，发包方有权对其实施情况进行监督。

在运行变电所，发包方应规定好工作区域，并有明显的隔离围栏，发包方与承包方应在现场安全交底，工作时发包方应在现场指派专人进行电气监护。发包方对运行变电所底下管线和障碍物应当详细书面交底，明确施工方法。

3.6施工期间，发包方指派负责联系、检查、督促承包方执行有关安全、防火规定。发包方应经常联系承包方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

3.7当承包方出现安全、文明施工严重失控情况下，发包方有权作出停工整顿，限期整改、直到解除工程承包合同的决定。

发包方不得要求承包方违反安全管理规定进行施工。因发包方原因导致的事故由发包方承担责任。

3.8发包方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包方暂停施工，并提出书面意见。当承包方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，发包方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。发包方未能在规定时间内给予答复，应赔偿承包方由此造成的损失。发生下列情况停工整顿：

3．8．1发生人身伤亡事故；

3．8．2发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

3．8．3发生厂区建筑火灾事故；

3．8．4重复发生相同性质恶劣的事故；

3．8．5多次不听从劝告的。施工现场脏、乱、差，施工现场各项管理混乱，不能满足安全和文明施工要求。

3．9发电厂、变电站（所）的检修外包工程，施工单位应与发、变电站（所）在开工前另签施工安全措施协议书，需由发包方办理停役手续的，发包方在取得开工单（或工作票），并到现场检查确认隔绝无误后，才可通知承包方开工。承包方工作负责人必须由承包方出具书面公布的工作负责人名单，如涉及到运行接口事项必须有发包方派人参加方可工作。承包方工作结束经发包方验收合格后，由发包方办理试转手续（或复役）。

3．10发包方必须严格执行电业系统动火规定，按规定办理动火审批手续。

4承包方的权利和义务：

4．1承包方须认真贯彻国家、国家电力公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力机械部分）、安全生产工作规定及电力建设安全健康与环境管理规程。承包方不得将承包工程层层转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事前书面征得发包方的同意。

4．2承包方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。承包方施工人员超过30人的必须配有专职安全员，30人以下的可设兼职安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资质证书。

4．3承包方应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

4．4承包方在施工前要认真勘察施工现场，拟订开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底，详细了解电力生产区域内作业的施工日期、停电范围。有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，承包方应事先向发包方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经发包方审查批准后实施。承包方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。

4．5承包方必须认真对本工程施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守和维护安全生产纪律、制度和法规。

4．6开工前，承包方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试成绩必须报发包方安监部门备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报发包方安监部门备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

承包方施工人员应经考试合格后持证上岗，承包方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。承包方若在施工中要新进、增添施工人员必须向发包方提出申报，经考试合格后才可持证上岗。承包方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。

4．7施工期间，承包方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。承包方应经常联系发包方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

4．8承包方在施工期间必须严格遵守和执行发包方在安全生产、治安保卫方面的有关规定，接受发包方的监督、检查和指导。对于发包方查出的隐患，承包方必须限期整改。

对发包方违反安全生产规定、制度的指令，承包方有权拒绝执行、有权要求发包方改进。

4．9当发包方认为确实有必要暂停施工并提出要求承包方暂停施工的书面意见后，承包方应当按发包方要求停止施工。承包方实施处理意见后，以书面形式向发包方提出复工要求。在发包方组织验收并签字同意后，承包方重新施工。

4．10由发包方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，承包方应会同发包方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收、验收已过期或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

4．11承包方应配备足够的机械、安全工器具，并应向发包方资质审查部门提供有关的安全试验报告。如承包方在特殊情况下必须借用或租赁发包方的机械、安全工器具时，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，当面检查和清点机械、安全式器具和安全试验报告。承包方不得将未作试验或试验不合格的机械、安全工器具带到施工现场使用。

4．12承包方对施工现场设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

2各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和甲承包方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。

4．13特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

4．14发电厂、变电站的检修外包工程，承包方应与发、变电站事先签订施工安全措施协议书，承包方应向发包方提交开工单（或工作票样本），并得到发包方工作许可才可通知后开工。

4．15 甲 乙双方必须严格执行电业系统动火规定，正确使用动火工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

4．16承包方在架空线工作时，施工人员只有看到线路已接地、得到工作许可人许可工作的命令后，在监护下，可登杆工作。施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在看不到接地线的施工地点工作，应验电、放电、加挂接地线。在复杂地段施工，应增设足够的专职监护人。若施工人员在施工过程中违反《安规》、《建规》的有关规定，进行违章作业引起的后果，应承担相应的安全责任自负。

5承包方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场工业垃圾按发包方指定堆栈堆放并及时清理。承包方不定期清理，发包方组织清理，费用在承包方工程款中倍扣除。

6贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，甲、承包方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括甲、承包方责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、国家电力公司及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关部门、发包方单位。承包方人员施工中发生的不安全情况应及时向发包方通报。事故的损失和善后处理费用，应按责认处。

7工程开工前，发包方可以预留一定比例（额度）的施工管理费作为安全施工保证金。承包方施工人员在电力生产区域内违反有关安全生产规程制度时，发包方应予制止。在发生承包方责任的人身死亡或重伤事故时，由发包方根据违章程度、工程规模和工期，确定安全施工保证金的扣除比例，直至停止承包方工作。

8其他未尽事宜：

10本协议执行过程中如遇有与国家、国家电力公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、国家电力公司和地方的有关规定执行。

11本协议经双方签字、盖章后生效，一式份，甲、乙双方各执二份。其余随工程合同发送有关单位。

12甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

发包方：单位名称（盖章）承包方：单位名称（盖章）

法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）

授权代表（签字）授权代表（签字）

项目发包安全协议 篇3

甲方（发包单位）： 单位地址： 乙方（承包单位）： 单位地址：

为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工或者作业安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

第一条 项目名称和作业内容

（一）项目名称

（二）作业内容 第二条 甲方的权利和义务

（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。

（二）甲方有权严格审查乙方是否具备安全生产条件或专业资质，有权查验乙方的生产经营范围、有关人员资格等。

（三）甲方有权监督、检查乙方的施工或作业安全。

（四）甲方有权督促乙方建立危险作业审批制度，严格执行安全管理制度和操作规程，落实各项安全措施。

（五）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业行为。

（六）甲方有权责令安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员退场。

（七）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。第三条 乙方的权利和义务

（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规、规章，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

（二）乙方负责其承包项目范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求时限整改完毕。

（三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

（四）乙方在日常作业中，有权拒绝执行甲方违章指挥和强令冒险作业指令。

（五）乙方应当建立健全安全生产组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人和安全管理人员必须按规定经过安全生产考核合格。

（六）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，为从业人员提供合格的劳动防护用品。

（七）乙方应当组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底进行作业，不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。

（八）施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后，乙方应当配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。

（九）乙方需将相关负责人签字确认的危险作业方案、安全操作规程、应急救援预案等材料提交甲方备案。

（十）乙方应当根据有关法律、法规或标准规范要求，对存在危险因素的场所、设施设备设置安全警示标志。

（十一）乙方应当按规定为从业人员办理安全生产保险，费用由乙方承担。

第四条 乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训并考核合格的人员作业。

第五条 乙方负责为所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确佩戴，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉佩戴好安全防护用品。

第六条 乙方使用的机械、电气等设备必须符合国家标准、行业标准有关安全的规定，制定相应的安全操作规程，并负责日常的检查、维修和保养。

第七条 甲方人员不得擅自要求拆除、改动施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，确需拆除或改动的，必须经乙方施工现场负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除或改动。

第八条 乙方人员施工前，必须认真检查施工区域的作业环境、设备设施、工具用具等是否完好，发现隐患，立即整改，隐患消除后方可进行施工作业。第九条 乙方使用的特种作业人员必须取得相应的特种作业证，并且在有效期内。

第十条 乙方使用甲方提供的设备设施，使用前应当进行检验检测，如不符合相关安全要求，应及时向甲方提出，甲方应当积极整改，整改合格方可使用。乙方未经甲方允许，私拉乱接电气线路造成的后果均由乙方承担。

第十一条 甲方开展安全检查发现事故隐患的，有权向乙方发出隐患整改通知书，乙方应当在要求的期限内整改完毕，甲方应当复查有关隐患整改情况，确保整改到位。如果发现重大隐患，甲方有权要求乙方停止作业，立即撤出人员，乙方必须无条件服从。

第十二条 施工或者作业过程中一旦发生生产安全事故，乙方应当立即启动应急预案，在保障救援人员安全的情况下采取有效措施组织抢救，及时将受伤人员送往医疗机构救治，并先行垫付医疗费用。同时，应当在规定时限内向事故发生地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。甲乙双方应当全力配合政府部门做好事故调查处理工作，及时全面落实事故调查报告提出的整改措施。

第十三条 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成，提交 人民法院进行判决、裁定。

第十四条 本协议经双方授权代表签署并加盖公章后生效，自乙方完成项目全部内容并撤出全部人员，且甲乙双方均履行完项目合同及本协议的全部义务终止。

第十五条 其他事项：双方应承担安全生产法律、法规、规章等规定的相应法律义务及责任。

第十六条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

日期： 年 月

承发包廉政承诺书 篇4

发包人：（甲方）

承包人：（乙方）

为保证工程建设质量和投资效益，防止腐败问题的发生，根据国家和天津市关于加强工程建设监督管理和廉政建设的有关规定，作出如下廉政承诺：

一、乙双方严格遵守国家的法律法规和有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员要保持与乙方的正常业务交往，不以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不在乙方报销任何应由个人支付的费用；不要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便，以及对工程建设有影响的宴请和娱乐活动；不以任何理由向乙方推荐分包单位，指定物资设备生产厂和供应商；不要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方不以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券，不以任何名义为甲方及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或高消费娱乐；不为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，未经招投标不使用甲方指定的分包队伍和物资设备材料。

四、甲方工作人员的配偶、子女不从事与本工程项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经营性活动。

五、乙方如发现甲方工作人员有违反上述承诺者，保证向甲方领导或甲方上级单位举报，甲方不找任何借口对乙方进行报复。甲方发现乙方有违反上述承诺或者不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方保证向乙方单位领导或乙方上级单位举报，甲、乙双方也可直接向纪检监察部门举报

六、本廉政承诺书作为 工程承发包合同的附件，经双方签署立即生效。

七、本承诺由项目法人单位执法监察领导小组负责监督检查，对违诺行为，由执法监察领导小组直接或协调有关部门进行核查处理，查处结果报局纪委监察室备案。

本协议一式2份，甲、乙双方各执一份，并报项目法人单位执法监察领导小组、局纪委监察室备案。

甲方：乙方：

法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）： 地址：地址：

电话：电话：

日期：年

承发包安全 篇5

“和平国际花园”工程承发包意向书

发包方：新余市国资房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

本着“优势互补、互惠互利、风险共担、利益共享”的原则，现经甲乙双方友好协商，就有关“和平国际花园”建设工程承发包事项达成意向协议如下：

一、工程概况：

“ 和平国际花园”一期建设工程总建筑面积67666m2，其中地上建筑面积55844m2，地下人防及停车场面积11821m2。项目共建18层高层3栋，26层高层1栋。采取按栋承包的方式发包，以减轻资金压力和分散风险。

二、工程总造价约人民币8000万元，其中土建、水电、消防等约7200万元，景观、道路800万元。

三、工程实行包工包料总承包方式。

四、工期：总工期500天，实际工期以收到施工图纸按实编制确定。

五、承包内容：土建、水电安装、弱电、消防及室外道路、景观绿化、人防工程等。

六、质量要求:达到国家建筑工程合格标准,确保达到新余市优工程。

七、开工日期：暂定 年 月 日，实际开工日期以施工许可证为准。

八、工程结算依据

1、按江西省2004版〈建筑安装定额〉和（全国统一建筑安装工程预算定额江西省单位估价表）建筑二类取费，下浮5%。

2、施工期间如遇国家政策性费用调整时同时给予调整。

3、材料按江西省新余市建筑材料信息指导价，无价材料按双方认可的市场价格核定签证。主材钢筋水泥等涨跌幅度超过5%时按签证给予调整。

九、工程承包合同有关垫资事项和工程款结算方式。

1、由乙方进场施工垫资到土建总造价的20%以上时，根据新余市房产行业规定，房产开始预告，甲方同意将预告房的房款全部付给乙方作为已建工程的工程款，如预售房款不能付足已建工程款的，乙方必须继续施工，待工程竣工验收合格后三个月内付足工程款的95%，剩余5%作为质量保修金（不计利息）。保修期按建设部令第80号（房屋建筑工程质量保修办法）的规定退还。

2、因该项目是乙方带资承包施工，风险大，资金投入大，经双方协商，预售房款项不足付到已做工程量的60%，甲方应调度其它资金支付到60%为止。项目验收后，其工程造价决算额的40%用该项目内的房产抵代工程款。房产抵价为该楼盘开盘价90%。

3、甲乙双方签订本意向书后，乙方按所承包工程预算总额的40%交纳意向履约金。双方在签订合同后一周内汇入甲方帐号。进场施工后，甲方按形象工程返还履约保证金，其中5%留下作质量和施工安全保证金，待工程验收合格后全额返还（不计息）。

十、本意向书签订后，甲方协助乙方办理招投标理宜，确保乙方为施工单位，并及时办理好有关施工开工的手续。

十一、经过双方共同努力，通过招投标程序确定乙方的施工单位后以本意向书为原则，改签正式工程施工合同书。

十二、本合作意向书一式四份，双方各执二份，双方法定代表人签字盖章后生效。

承发包安全 篇6

发包单位（以下简称甲方）代表：电话：

承包单位（以下简称乙方）代表：电话：

为了明确工程内容和双方责任，本着互相协商，紧密配合，分工负责的原则，根据国家经济合同法条例规定，本工程的具体情况，甲、乙双方商定如下合同条款，以共同遵守。

一、本工程是一座商住楼房建筑物，基础打四层，主要建两层，首层占地面积135平方米，11.5×11.7，建筑地点在长安镇下岗路口对面（即下岗标致对面）。

二、结构：主体结构为红砖砂石水泥钢筋混凝土的全框架式结构工程，外墙贴彩瓷砖，或者贴彩色马赛克，内墙至台底批双飞粉，地面水地周围墙脚要贴踢脚线，地面按图纸建成供60人用的化粪池，二楼天面建一个容20立方用的水池，楼梯用砖结1米高做扶手，二楼天面周围建18墙栏何，二楼天面每个柱座顶高一米包水泥防腐。

三、承包方式，本工程是包工不包料，是全包工承包者挖基础，填至马路高些，按图纸及甲方要求，内外装修好，按质按量完成工程任务。

四、五、承包单价每平方米元整。甲方责任：提供设计施工图纸，水、电源、红砖、水泥、沙、石仔、钢筋等材料给乙方使用，并且根据工程进度发放工程承包费。

六、乙方责任：

1、提供施工人员机械设备一切工具，包模板顶杆木，内外排栅脚架，按图施工。

2、挖基础挖到原山土以下30公分为准，平整场地至公路高一些，填塞前面水井，运走余泥回好土，按图纸做好基础工程。

3、做好四周围排水渠工程，使排水贯通分佈合理。

4、包做好化粪池一个，按60人使用设计，按图纸建造。

5、负责安装好排污水管、排粪管，使管道排放畅通合理。

6、包安装洗手间设备及厨房设计。

7、包做好楼梯扶手，二层台面建周围栏河18公分墙高1米。

8、外墙贴砖仔或贴纸皮石砖仔，厕所地面在要贴砖仔，墙上1米50公分以上贴瓷砖，上墙及台底要批双飞粉。

9、包在二楼天面建一个容量20立方水池。

10、乙方必须熟悉本工程计划图纸，按图纸的工程质量和甲方提出要求规程规范施工，所有隐蔽的工程，经乙方自检后，要通知甲方复检，作出处理后才能进入下一道工序施工，造成一切经

济损失，后果应由乙方负责赔偿给甲方。

11、乙方要充分做好生产安全措施，确保生产安全

施工一切安全的事故，造成经济的损失均由乙方负责。

12、乙方必须正确合理使用原材料，不得大量浪费原材料，甲方一经发现乙方工人随意浪费原材料提出纠正，甲方制止无效乙方

要按经济损失赔偿给甲方。

13、乙方必须保证在合同期间要有足够施工人员进场，不得无故

停工，要有70%以上的新模板及顶杆木，装模板要有电锯使用，倒水泥要有搅拌机，铁斗车，提升器，倒樑柱，要用震笔，台面要有震笔及平板震荡器使用，才能按质按量规范化施工。

14、乙方不得擅自将工程转给其它单位承包，否则，甲方有权终止合同追回发放乙方的承包

款，甲方另找承建商。

15、工程完工，乙方要负责清理好场地周围的余泥堆积物，生活临时

设施等要拆除清理好墙内外一切废物，要清理好下水道，擦干净门窗，做到完工场地清理。

七、本工程总工期定为天完工，从签定合同后日起计算，即从 2005年月

日至2005年月日止完工，如因甲方原材料供应或者其它自然灾害造成停工，可凭

甲方签证适当延期。

八、工程款的支付办法：按工程进度完成支付，完成第一层台面支付10%，完成第二层台面支付

20%，完成室内外装修支付40%，其余在工程完工后经甲方验收合格后一个月内付清。

九、奖罚言明：乙方在保证质量的前提下按合同提前完工，经甲方验收合格提前10天奖励

＿元，反之按合同工期延迟交付验收者延期10天罚

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签名后立即生效

甲方签字代表：

乙方签字代表：

退场协议(独立发包) 篇7

甲方（发包方）： 乙方（承包方）：

甲乙双方于

年 月

日签订了 建筑安装工程承包合同（以下称“主合同”）。为确保准时交楼，防止今后可能出现的交楼纠纷，降低各方可能出现的损失，防止损失扩大，影响主合同正常履行，经双方协商一致，就违约退场的相关事项处理达成如下协议，以资信守。

第一章 总则

第一条 主合同履行过程中,如出现本协议任意一项须解除主合同的情形，双方同意立即执行本协议。

第二条 一方按主合同约定解除主合同的，应提前通知对方，并将一份副本呈交给监理，即有权行使解除主合同的权利，另一方不得有异议。

第三条

另一方收到一方发出的解除主合同通知后，双方依据本协议的约定解决清算、退场事宜。

第四条

双方同意按主合同及本协议明确的价款清算原则及甲方、乙方、监理、新承包单位（如有）四方确认的现场工程量清单为基础计算应付乙方的剩余工程总价款。

第五条

除主合同及本协议约定款外，甲方不再向乙方支付其他任何款项，双方对主合同履行及终止不存在争议，任何一方均不向对方主张任何赔偿、补偿及其他责任。

第二章 须解除主合同的违约事项

第六条 工期违约

1、双方主合同签订后一周内，乙方项目经理及主要施工管理人员须进驻现场，超过15天未进场，甲方有权解除主合同。

2、非甲方原因工期滞后2个月或连续3个月工期不正常，甲方有权解除主合同。

3、乙方逾期履行主合同第二部分条款附录C中任一工程节点超过30日，甲方有权单方解除主合同。第七条 质量违约

1、工期节点（附录C-工期节点支付验收表，除竣工交楼验收节点外）验收及交楼分户验收，复检超过三次或乙方拒不整改，甲方有权终止主合同。

2、竣工验收如未能一次验收通过，再次整改后（违约次数超过两次），经复验仍不合格的，甲方有权解除主合同。第八条 其它违约情形

1、乙方未经甲方书面同意，将承包范围内的工程转包或将承包工程的任何部分分包，甲方有权解除主合同；

2、乙方预算对数不能超过3次，超过3次，甲方有权解除主合同；

3、乙方未按主合同的规定办理完成有关工程验收合格证明并交给甲方或逾期办理时影响甲方办理竣工备案手续，逾期超过15天，甲方有权解除主合同；

4、主合同约定的应付款期限届满之后3个月之内，甲方未能支付的，乙方有权选择解除主合同；

5、甲方破产或无力偿还债务或作为一家公司宣告停业清理，但此清理不是出于重组、重建或合并之目的，乙方有权选择解除主合同；

6、因甲方的原因暂停工时间大于6个月，乙方可作终止主合同的选择；

7、乙方违约金累计超过主合同预算总金额5%时，甲方有权解除主合同；

8、乙方与甲方工作人员串通进行假签证，如在主合同履行过程中被发现，甲方有权解除主合同；

9、乙方违约次数超过两次，甲方有权解除主合同。

10、主合同约定的双方有权主张主合同解除的其他情形。

第三章 退场相关程序

第九条 现场工程量确认

一方依据主合同及本协议的约定向另一方发出书面的合同解除通知之日起一周内，甲方相关部门、监理公司和乙方对已完工工程量现场确认，同时对现场的临时设施、材料和机械设备清点造册，参加各方均需签字确认。（若此时甲方已引进新承包单位的，新承包单位一并参与上述确认工作。）

如乙方对已完工工程量逾期确认，甲方有权与监理公司单方进行确认，乙方对甲方及监理公司单方确认的结果无异议。

如乙方对现场的临时设施、材料和机械设备等逾期确认或不进行确认的，甲方有权在公证机构的见证下进行单方确认，并予以清点造册，指定地点堆放，由此发生的公证费、保管费等费用由乙方承担，甲方可在应付未付工程款中予以扣除。乙方对甲方的清点结果无异议。在堆放期间，现场的临时设施、材料和机械设备等发生损毁、灭失的责任由乙方承担。自甲方清点造册后10个工作日内如乙方仍未将现场的临时设施、材料及机械设备清场，视为乙方放弃上述物品的所有权，该些物品归甲方所有，甲方有权对其进行处置，乙方对此无异议。第十条 退场

1、现场工程量确认完成（乙方不确认的，自甲方单方确认完成之日起算）后10天 内，乙方人员（含工人、现场管理人员）及临时设施、材料、机械设备应完成退场，双方签订“施工现场移交单”。

2、若乙方人员（含工人、现场管理人员）及临时设施、材料、机械设备未按上述约定进行退场或在乙方完成退场后，仍有人员滞留拒不配合退场工作的，甲方有权强行进行清理，由此所造成的一切经济和法律责任由乙方承担。

第十一条

单方结算

乙方结算对数不能超过三次，超过三次或乙方不配合甲方进行结算核对，甲方将按本协议第九条的规定进行单方结算，并将结算结果发通知给乙方，乙方对此无异议。第十二条 资料移交

乙方在退场后1个月内整理完善相关工程资料并将施工期间按国家有关规定所形成的工程资料，移交甲方及新承包单位，工程资料清单按甲乙双方最终确定的“工程项目资料移交清单”。

第四章 剩余工程总价款清算及支付

第十三条 剩余工程总价款结算原则

1、已完工的部分，根据双方对现场确认的工程量，按主合同及本协议约定的计价原则计算工程价款。

2、乙方与第三方的债务，由乙方自行负责清偿，甲方不承担任何责任。

3、乙方为完成工程而投入的其他财产（已投入机械设备、已进场未施工材料、设备、临设）由乙方自行采取退场或转让给新承包单位，如有需求，甲方可给予配合。第十四条 剩余工程总价款结算范围

1、按主合同约定计算的应付未付给乙方的所有款项；

2、应由乙方承担的在施工中违规、违章处罚金；

3、应由乙方承担的已完成的工程量5%的质保金；

4、甲方代缴的应由乙方承担的费用。

5、按主合同及本协议约定应由乙方承担的其他款项或费用。第十五条 剩余工程总价款的支付

（一）支付剩余工程总价款的60%

1、支付条件：现场工程量确认完成之日（乙方对已完工工程量逾期确认的，以甲方单方确认完成工程量之日起计）起30个工作日内支付；

2、款项用途：必须用于发放工人工资、乙方现场管理人员工资，甲方不接收的机械、设备、材料的退场。

（二）支付剩余工程总价款总额的20%

1、支付条件：（1）工人工资、乙方现场管理人员工资已发放并提供书面的发放证明文件；（2）甲方不接收的机械、设备、材料已完成退场；（3）施工现场已清洁完毕；

（4）后续总包单位完成交接面施工，确定后续施工交接面中不存在质量问题（若存在质量不合格或其他乙方原因导致需返工费用，返工费用明确后）。

（5）能满足已完工的工程办理竣工备案要求（工程资料按双方确定的“工程项目资料移交清单”）的工程资料已移交，已配合甲方完成新承包单位变更工作,包括但不限于已办理招标备案的主合同解除协议签订。

（三）支付剩余工程总价款总额的20%

1、支付条件：

（1）确认乙方无涉及本工程的对外债务；

（2）新承包单位的招投标手续、后续总包主合同备案、新施工许可证资料准备办理 时如有需要，乙方已全力配合完毕。

（四）本条约定的款项，在全部符合每一阶段的所有支付条件的同时，乙方还须提供合法有效的发票，甲方才予以支付。

第五章 双方权利与义务

第十六条 甲方义务

1、在本协议约定时间内对乙方移交工作进行接收；

2、按约定进行剩余工程款的支付。

3、提供“施工现场移交单”、解除协议备案表、备案主合同解除协议格式。

第十七条 乙方义务

1、移交、退场前乙方仍照常履行主合同职责。

2、在约定的时间内，完成施工场地、工程资料、周边关系、前期手续等的移交；

3、乙方就主合同的履行与供应商、劳务公司等签订的未履行完毕的合约，由乙方自行解除，由此引起的相关纠纷及赔偿事宜亦由乙方自行处理与承担，与甲方无关，造成甲方损失的，应赔偿甲方的全部损失。

4、自乙方开工至退场之日期间，所发生的扰民、政府行政处罚、专利使用等遗留 问题，乙方应处理完毕，避免甲方及项目工程其它协作单位因乙方原因遭受损失。如因乙方原因而导致的损失，由乙方承担一切责任。

5、甲方、乙方、监理公司及新承包单位（如有）签署“施工现场移交单”后，甲方有需要乙方配合的事项，并且该事项确属政府文件规定范围内，乙方应于5个工作日内完成配合文件的签字盖章。

6、按双方确定“项目工程资料移交清单”提供资料。

7、乙方在办理退场过程中应严格遵守安全规章制度，如产生安全事故的，应由乙 方自行承担全部责任。

第六章 违约责任

第十八条 乙方未按本协议第三章和第四章的规定全部退场的，每延迟一日，按合同预算金额的1‰进行扣款。

第十九条 甲方未按时支付剩余工程款的，每延迟一日，按银行同期贷款利息标准给予乙方补偿。

第二十条 乙方违反本协议约定，延期清点移交产物、延期提交资料或延期退场等，造成甲方无法付款，其责任由乙方承担，每延迟一日，按合同预算金额的1‰进行扣款。

第二十一条 甲方有权将剩余工程量交其他施工单位完成。如因乙方未按时签署“施工现场移交单”或乙方其他原因导致其他施工单位不能及时进场，乙方应赔偿甲方由此造成的所有损失。

第二十二条 主合同的终止并不免除乙方对已完成工程发生严重质量事故的相关责任。

第七章 协议生效

第二十三条 本协议作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力，本协议与主合同有矛盾的以本协议为准，本协议未明事项按主合同执行，本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字、盖章及之日起生效。

甲方:(公章)法定代表人：(或授权签约人)：

乙方:(公章)法定代表人：(或授权签约人)：

装修工程发包合同 篇8

装饰工程发包合同

甲方:XX装饰设计工作室

乙方:______________________施工队

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家、市建委的有关文件规定，结合装饰工程交易规则基本工程具体情况，双方达成如下协议：

1.合同主要内容：

1、甲方将自己承接的位于__________区(县)_____________小区(街道)______号楼______单元(门)______室住宅的室内装饰工程以包工包料□、部分包工包料□、包轻工□形式交给乙方承做。

2、工程承包的合同金额(大写)_____________元(工程完工后按实际发生结算)。

3、工期______天，从______年______月______日起至______年______月______日至。

4、工程款支付方式：

(1)甲乙双方签订合同后,乙方可凭《工程发包合同》及由甲方工程部开具的《派工单》向甲方财务申领首期料工费，申领额度为：客户已交的首期装修款减去合同金额的35%后取整。

(2)工程量过70%且在甲方财务已收到本工程中期装修款后，乙方可向甲方财务申领中期料工费，其额度为：客户已交中期款的70%并取整。

(3)工程验收合格，收齐工程尾期装修款后，由甲方工程部开具《工程单齐全一览表》，财务部对乙方所承做工程进行核算，并付其尾期料工费，额度一般为：工程竣工造价减去乙方应交甲方财务的管理费、工程质量保证紧急上述（1）、（2）款项之和后的余额。如果该工程均工造价低于原合同价款时则应持有甲方监察部门所开具的《减项审批单》，并按甲方有关减项处理规定办理后方可领取尾期料工费。

(4)当乙方在甲方财务所押工程质量保证金达到一定金额后，甲方财务将不再扣乙方所承包工程的质量保证金；乙方在公司期间其所承做工程的维修费用由乙方自行承担；当乙方退出公司其所承做工程的维修费用从其质量保证金中扣除，且乙方所承做的全部工程保修期界满后，甲方将质量保证金的余额退还乙方。

(5)乙方第一次承包甲方发包工程，甲方在客户交清军工结算款后一次性支付本合同工程承包价的95%。

(6)乙方领取工程款时间为每周二、五，甲方拨款方式可为现金，也可为支票。

5、材料供应：

(1)乙方必须按报价单中及甲方《质量验评标准》中规定的材料标准采购材料，乙方对材料质量负责。

(2)乙方必须在材料进场时请客户验收签字，否则一切后果自负。

(3)甲方指定品牌、购买地点的材料，乙方须严格照办，否则甲方有权责令乙方更换该材料外，还可按施工管理规定给予乙方罚款处理。

6、工程保修期两年，成本维修一年。

7、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准。

8、工艺及质量标准见报价单上《工艺做法、材料说明》及甲方《质量验评标准》。

9、其他

一、各同细则

1、甲方工作：

(1)甲方负责对本工程指派工程巡检或工长。

(2)开工前甲方向乙方提供精确认的施工图纸或做法说明一份，向乙方进行设计交底，并提供现场交底记录单一式两份，双方签字备查。

(3)甲方工长或工程巡检有权对乙方发出质量、工期整改单，并限定整改日期及整改标准。

(4)若乙方给甲方造成严重名誉损失和经济损失，甲方有权开除乙方并没收乙方所有工程款项（包括质保金及未结算工程款）。

2、乙方工作及责任：

(1)

乙方有权要求甲方提供设计交底及施工图纸、报价单一套。

(2)乙方须做好开工前现场清点，对开工前有损坏的成品，及其它问题须以书面形式请客户签字后上报甲方，否则一切损失有乙方自负。

(3)乙方须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸、《工艺质量及材料做法说明》进行施工，做好各项质量检查记录、变更记录，水、电等工程量需附有客户签字记录。竣工前4天与工程巡检共同编制工程量结算清单，并参加竣工验收、结算。

(4)乙方需对甲方工程巡检现场提出的问题按质量、工期整改单的要求，在限定的日期内完成，否则工程巡检有权按照施工管理规定进行处理及罚款，并由乙方承担所发生的损失。

(5)乙方向甲方提供甲方外委项目安装时间及安装环境的清理，并达到安装条件，经乙方确定后的时间必须给予保证。否则，由此造成的损失由乙方承担。

(6)乙方不得跨越甲方在客户手中拿取工程款，一经发现以所拿金额2倍处罚。

(7)乙方有权对甲方各级人员投诉，投诉需有文字性说明，且必须及时（写明事由、责任人损失情况及时间）。否则视为乙方自行承担。

(8)乙方所有人员须以甲方工人身份出现，若甲方在检查工程中发现乙方人员答不出公司名称或在客户、参观人员、物业人员、市场质检人员、客户委托的监理公司等人中交谈、询问中答不出公司名称的，甲方将给予乙方每次1000元处罚。乙方的所有人员不能谈及工程承包、转包、报价、设计好坏等原则性问题，严禁在任何情况下用第二、第三人称称呼甲方，如：“你们公司”“他们公司”，若出现一次，甲方将以1000元/次给予乙方处罚，并由乙方承担一切后果。

(9)乙方人员必须三证（身份证、暂住证、做工证）齐全，须甲方协办的，费用自理，三证不全的被国家有关部门查处，罚款额由乙方承担。

(10)乙方的所有人员在施工过程中必须服从甲方监督、检查、领导，及甲方在工程中对乙方代表及工人提出的问题及工艺要求，若乙方借故推辞不落实，甲方有权对乙方按施工管理规定处罚。直至停止协议，停止协议后甲方不再支付该工程工程款。

(11)乙方工人技术必须过硬，并坚决执行甲方规定的统一着装要求，甲方巡检有权随时对乙方野蛮施工，语言、行为粗俗的人进行工作干涉及辞退，若乙方对甲方管理者置之不理，甲方将以每人每天200元给予乙方经济制裁。

(12)乙方须遵守物业部门管理规定，做好施工现场保卫和垃圾清运，必做到每日清扫现场，否则后果自负。

(13)乙方未经甲方同意及有关部门批准，不得拆改原建筑结构及各种设备管线，严禁私自改动煤气设施，暖气管线，否则后果自负。

(14)乙方须编制中期预决算及竣工结算单，并与客户签定变更单，负责收回中期款及结算款。

(15)乙方因无质量问题被客户投诉到甲方总经理处的，将被处以100元罚款；乙方因质量问题被客户投诉到甲方总经理处的，将被处以400元罚款。

(16)工程竣工未移交客户之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护（见成品保护细则）。

(17)乙方不得无故终止协议，否则将被没收所有工程未付、未结款项及保修款。

(18)甲方未派有固定施工工长的工程，由乙方代表甲方以工长身份对本工程质量、进度、材料进行监督检查，办理验收、变更、结算手续，并负责协调设计及客户。

3、工期

(1)因乙方责任不能按期开工或中途停工影响工期，工期不顺延。工期延误，则每超一天，按工程承包价的1%给予乙方罚款。

(2)凡工期变更，乙方必须签定工程延期单，否则，一切后果由乙方承担。

4、工程质量及验收

(1)乙方须严格按公司规定及“工程报价单”中规定的材料做法、工以标准施工。

(2)乙方须按甲方规定并以甲方工长的身份邀请客户对工程进行一系列验收，包括“进场材料验收”、“分阶段验收”、“隐蔽工程验收”、“防水工程闭水实验验收”及“竣工验收”等。

(3)乙方施工中因误解图纸或因施工质量问题返工，所发生的费用全部由乙方承担。

5、安全生产和防火

(1)

乙方在进场后须为工程配置有效灭火器一个。

(2)乙方在施工中须严格遵守《建筑安装技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》，违反操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切后果。

(3)在施工中由乙方造成的施工用电线路紊乱和违反用电安全规范，甲方将以200元/次给与经济处罚，造成严重后果的，一切后果由乙方承担。

(4)施工现场严禁吸烟，否则甲方将以每根烟或每个烟头50元给予乙方罚款处理。

(5)乙方须安全文明施工，对乙方在施工中出现的一切因公、因私人身伤亡事故，以及对第三方造成的伤亡，均由乙方自行承担全部责任及损失，甲方一概不负任何责任。

(6)乙方必须做到每日下班关水阀、断电，建立严格的检查制度，否则由此造成的损失由乙方承担。

(7)在甲方同意、物业批准、乙方代表甲方已与客户签定“施工责任书”三者齐全的情况下，乙方可改造暖气。

6、保修：

(1)

保修期内，乙方负责维修非人为损坏的装饰工程，费用自理。

(2)

保修期过后以年内，乙方应派人按成本费维修。

(3)乙方接到甲方保修通知后二十四小时必须到现场检查，36小时之内施工人员到位，对于水、电维修必须在4小时之内到达。否则甲方有权安排第三方人员进场，一切费用按实际发生的两倍计算并由乙方承担。

7、成品保护细则：

(1)乙方在自进入施工现场至竣工验收前，负责对施工项目成品、办成品保护，搬运过程中要轻拿轻放，不许拖，严禁硬磕、硬碰。

(2)乙方要组织合理的施工工序，易损、易划伤的项目尽可能安排靠近竣工日，在施工中须对易损、易划伤的物品采取合适的保护措施。

(3)

对客户自购的物品须当面清点，妥善保存，禁止到处乱扔。

(4)乙方须对进场材料中易划、易碰物品做好接受检查记录，如当时无疑问，视为乙方认同接受。过后所造成的损失乙方自负。

(5)木地板、石材、地砖安装尽可能安排在其它工序基本完成，安装完后，应加以软物遮盖，不能有钉件等物，以免地板碰伤、划伤；所有人员上木地板、石材、地砖地面时应穿鞋套或穿拖鞋，拖鞋不许穿至未装修的地面。

(6)由于乙方责任所造成的成品损坏，一切责任由乙方承担。

本合同甲、乙方各执一份，合同双方签字认可，具有同等法律效力，本合同履行完毕后自动终止。

甲方：XX装饰设计工作室（盖章）

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）

公司地址：

身份证号码：

电话：

电话：

2009年

水利工程发包合同 篇9

承包人：（乙方全称）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1：工程概况

（1）工程名称：北京瑞城亿兴大厦外立面墙装饰搭建脚手架及外护围挡及护头棚等。

（2）工程地点：北京市东城区东四北大街343号

（3）工程内容：大厦外四周墙搭钢管脚手架，围挡，通道安全护头棚等。

2：本工程质量应达到专业质量安全设施标准。

3：工期：20**年4月 日至20**年7月 日

4：工程价款

4.1本工程价位以实际平方米为发生量计价（注四个角为前后两方计面积）

4.2工程价款支付分为三次付款。

A：第一次材料进场施工，三天内付乙方五万元整（人民币50000.00元整）

B：第二次付款在7月3日付乙方壹拾四万整。

（人民币140000.00元整）

C：第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，材料等付清所剩余款。

5：本工程所需材料由乙方负责采购、搭建、施工。

6：双方权利

6.1：甲方权利

A：乙方按照甲方施工所需，按照合同义务，安全施工。

B：甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。

6.2：乙方权利

A：有权监督甲方履行合同义务。

B：可以与甲方对施工场地进行协调。

7：在施工期间，乙方要严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，在原有建筑结构中施工要求时，要保证建筑结构的安全，不得随意施工造成隐患。若造成影响，由乙方全权负责。

8：乙方义务

8.1：乙方在施工期间必须制定并组织人员，详细落实施工进度计划。

8.2：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工、噪音、环境保护和安全生产等有关管理规定。

8.3：乙方应按照国家有关规定，对施工人员进行培训，并为其办理人身意外伤害保险。如由于乙方管理不善、不按照规定施工、不按照正规操作方式作业所造成的人员和财产损失由乙方一并承担。

8.4：若乙方在施工作业期间发生伤亡事故，应在第一时间报有关政府部门并及时通知甲方，与甲方一道协商处理事故，并按照政府有关部门的`要求处理并配偿。事故所引发的一切费用均由乙方自行负责承担。

8.5：乙方负责对施工场地的清洁，必须符合国家环境卫生管理规定。

8.6：按工程及安全的需要，乙方需提供看守和警卫。在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后方可施工。

9：工程验收

9.1：工程搭建完毕后，由甲乙双方共同组织人员对防护脚手架搭建的安全进行检查验收。

9.2：拆除时，由甲方给乙方通知。拆除时的施工一切遵照本合同协议，以安全为宗旨有序的进行拆除。

9.3：拆除时所产生的各种废品垃圾，一切要按照环境卫生的相关规定做好善后处理。

10：违约责任

10.1甲乙双方如不能按照合同履行各自的各项义务时，应承担相应的违约责任。包括支付违约金和支付给对方工期所造成的各项经济损失。

11：本次钢管脚手架的搭建时间为90天。如果在施工后，工期如延长10天内，乙方不得另外计价。如超过10天，则甲乙双方按照脚手架租金的实际成本为基础，共同协商解决。

12：本合同如发生争议，有双方当事人协商解决。协商解决不成，依法向东城区人民法院提起诉讼。

13：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（签字或盖章） 乙方：（签字或盖章）

联系电话： 联系电话：

住所： 住所：

发包人的责任与义务 篇10

1.提供具备施工条件的施工现场和施工用地（并支付费用）；

2.通过监理向承包人提供测量基准点、基准线、水准点的书面资料，并对其准确性和真实性、完整性负责（由于所提供资料不准导致承包人测量放线返工，应承担增加的费用及合理利润和延误的工期）

3.提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料等并对其真实性、准确性负责，由于资料错误给承包人造成的损失应予以支付，并包含合理利润，但承包人对资料的阅读后的解释和推断负责

4.办理施工许可证及其他施工所需证件（环境保护、安全文明施工手续、临时停电，用电，道路交通中断的申请批准手续）等。

5.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用。

6．组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 承包人的义务：

1.对施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责 2.负责施工场地及其周边环境与生态保护工作 2.工程接收证书未颁发前，应负责工程的照管和维护。直到竣工后移交为止

4.承包人不得将工程主体、关健性工作分包、未经发包人同意，不得将工程分包给第三人，承包人与分包人就分包工程向发包人承担连带责任

5.承包人应对施工场地的水文、地质、气象条件、交通条件风俗习惯做调查，充分估计风险 进度控制条款：

承包人编制的进度计划应报监理人审批，由于实际进度与合同进度计划不符时，监理有权要求承包人修改进度计划，对进度计划的批准并不能免除承包人由于进度计划的缺陷所带来的任何责任

监理人应在工程开工日期7天前向承包人发出开工通知，开工日期指的是开工通知书中载明的日期

凡属于发包人原因，承包人可有权获得工期、费用及合理利润、异常恶劣的气候条件导致的工期延误，有权要求工期补偿，工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，发包人原因无法按时复工，承包人有权获得费用及工期补偿，并支付合理利润 暂停施工56天未发出复工通知，承包人应向监理提交书面通知，要求监理在收到通知28天内准许一部分施工，否则或取消工作，如影响到整个工程，视发包人违约 隐蔽工程隐蔽前48小时承包人书面通知监理单位在约定的时间内检查

监理无任何理由不到，承包人可行封闭，相应记录监理应签字确认，事后有疑问可重新检验，承担的责任由检验的结果来定

承包人未通知监理到场检验自行封闭，监理要求重新检验，无论结果如何，工期费用均由承包人承担

监理应在收到承包人的进度付款申请后的14天内审查，同意签认进度付款证书

发包人在收到进度付款证书的14天内付款，否则承担违约责任

监理人出具进度付款证书，不应视为其已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，无异意部分应先支付，异意部分另行解决

缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同约定提交最终结清申请单  监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收，发包人经过验收同意接受工程的，应在收到竣工验收申请报告的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签发的工程接收证书，）

 实际竣工日期以提交竣工验收申请并验收合格的日期为准

发包人收到承包人的竣工申请56天内未组织验收（不可抗力因素除外），视为验收合格，竣工日期以提交竣工申请之日为准

 《专业分包合同》中工程承包人相当于《施工合同》中的发包人，专业分包人相当于施工合同中的承包人，它们的权利和义务可平移

 《劳务合同》中承包人的工程承包人的主要义务：

1.向劳务分包人提供场地、工程资料、生产、生活临时设施、负责编制施工组织设计、年、季、月施工计划、物资需用量计划表、2.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审、3.按时提供图纸、施工机械设备、周转材料、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系 4.办理运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险并支付保险费用

5.为租赁给劳务分包人使用的施工机械办理保险并支付保险费

劳务分包人的义务：

1.科学安排作业计划，投入足够人力、物力、财力保证工期

2.必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险并支付保险费

3.劳务分包人完成全部工作后，经工程承包人认可的14天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料，工程承包人在收到资料后14天内核实，确认后14天内支付报酬尾款

《物资采购合同包装物》 中的包装物一般由供货主负责供应，并不得抽采购方收取费用

关于货物交货日期：供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准

采购方提货的，以供货方按合同规定的通知提货日期为准

委托代运的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 材料定价：有国家定价的材料，应按国家定价执行 应按国家定价但国家尚未定价的，其价格应报请物价主管部门批准