武汉大学软件工程复习重点总结

武汉大学软件工程复习重点总结（共7篇）

武汉大学软件工程复习重点总结 篇1

软件工程复习

一、概论

1、软件的组成：程序+文档+数据；

软件的特点：更依赖于人、开发成本进度难以估计、正确性难保证、维护困难、不磨损老化、可长期使用；

软件开发的三个时期：程序设计语言兴起时期、结构化程序设计时期、软件工程与软件开发环境时期；

2、软件危机的表现：难以控制开发进度、软件工作量难以估计、软件修改维护困难，原因：需求问题、管理问题、方法工具问题、局限性；

3、软件工程是：（1）把系统化的、规范的、可度量的途径应用于软件开发、运行和维护过程，也就是把工程化应用于软件中；（2）研究（1）中提到的途径；

软件工程三要素：以质量保证为基础的过程、方法、工具；

4、软件生存的三个时期：定义时期、开发时期、使用和维护时期；

软件生存的六个阶段：软件计划、需求分析、软件设计、实现编码、测试、维护；

5、瀑布模型

基本思想：分而治之

优点：规范管理开发过程、文档驱动

缺点：初期系统的需求难以完全确定、文档驱动、周期长 V型模型：瀑布模型+质量控制

适用范围：结构化方法、面向过程的软件开发方法，需求变化少，开发人员熟悉应用领域，低风险项目，使用环境稳定

6、原型模型

针对软件开发初期需求难以确定，采用快速原型法 基本思想：快速建立原型，完善用户需求 优点：用户参与、快速

缺点：快速、对开发环境要求高

适用范围：已有产品、有快速原型开发工具、进行产品移植或升级

二、软件质量评价

1、良软件结构：具有层次性，无回路块调用的软件结构

2、模块独立性测量

耦合：零耦合、数据耦合、控制耦合、公共环境耦合、内容耦合，尽量使用数据耦合，少用控制耦合，限制公共环境变量耦合的范围，完全不用内容耦合； 内聚：偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚，内聚更重要

3、软件质量定性评价

用户角度：达到需求、界面友好、简单易学

开发人员角度：良结构、易测试、易维护、可移植

4、软件质量定量评价——软件度量：软件复杂性度量（规模、文本复杂性、控制结构的复杂性）、软件可靠性度量（系统故障率、软件修复与软件有效性、软件可靠性估算）

5、软件质量好的宏观标准：可靠性、良软件结构、文档齐全

三、软件计划

1、任务：弄清开发项目的性质、目标、规模、可行性、成本、风险分析、开发计划等，并编写项目任务说明书（项目计划书、可行性分析报告）

2、可行性研究的内容：经济可行性（成本效益分析）、技术可行性（风险分析、资源分析、技术分析）、法律可行性、开发方案的选择

3、软件项目的量化估算：成本估算&工作量估算（代码行成本估算、阶段成本估算）、工程进度安排（甘特图、任务网络图）

四、软件需求分析

1、需求分析的任务：问题分析、需求描述、需求评审

2、初步获取需求技术：调研、阅读相关资料、市场问卷调查、同类产品用户手册等

3、需求内容：功能性需求、非功能性需求（技术需求）

4、需求建模方法

面向数据流的分析方法：结构化方法建模、实体关系图、数据流图、状态转换图

面向对象的分析方法 面向数据结构的分析方法

五、传统软件设计方法

1、设计启发规则：提高模块独立性（水平划分、垂直划分）、模块规模适中、深度广度扇入扇出适当、作用域在控制域内、降低接口的复杂程度、单出单入避免内容耦合、模块功能可预测

2、表示软件结构的图形工具：层次图（调用关系）、HIPO图（H图+IPO图+IPO表）、结构图

3、软件系统设计技术

面向数据流的设计方法：DFD的类型决定映射方法（变换流、事务流、混合型）SA/SD方法优点：自顶向下，逐步求精，各模块可单独设计、编码、测试、修改 SA/SD方法缺点：纸上设计，长时间偏离软件实体、开发周期长、剥离了数据/功能的关系、顶在何方，下到何处

面向数据结构的设计方法：Jackson方法、Warnier方法 原型法

4、详细设计

设计表示方法：流程图、PAD、伪码 流程图：

5、结构化程序设计（SP）：避免用GOTO语句、自顶向下的程序设计、一种组织和编程方法、主要作用是使程序正确性的证明易于实现、讨论如何将大规模和复杂的流程图转换为一种标准形式，能用几种标准的控制结构通过嵌套来表示。

6、结构化定理：任何正规程序都可语义等价于由基集合{顺序、条件、循环}通过嵌套复合成结构化程序。

正规程序：有一个入口点和出口点、程序中的任何一个结点都可以找一条从入口点经过该点到出口点的路径。

六、软件编码

1、结构化程序设计的观点首要是强调好的结构而不是效率，它的目的在于编写结构清晰、易于理解，也易于验证的程序

七、软件测试

1、程序正确性证明

2、测试：也是软件的“建设性”，为了发现程序中的错误而执行程序的过程，证明程序错误，暴露错误；分为动态测试和静态测试。

3、动态测试分为黑盒测试（功能测试法）和白盒测试

黑盒测试方案：等价划分法、边界值分析法、错误推测法

等价划分的评价：选用等价类中的任意值/典型值作为用例、没有选用某些高效率的测试方案；

边界值分析的评价：边界值易发现错误，考虑输出等价类，联合使用等价划分和边界值分析法

白盒测试方案：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定-条件覆盖、条件组合覆盖

4、软件测试的步骤与策略 单元测试：模块、白盒法

集成测试：接口、多以黑盒为主，辅以白盒

增式测试法：

自顶向下集成，深度优先策略、宽度优先策略

优势：尽早测试主要控制、关键选择（上层）、尽早实现软件的完整

功能并验证、无需driver 缺点：需编写stub、底层关键模块测试晚、软件结构中没有重要的数据自下往上流、并行测试困难 自底向上集成，优势：无需stub、可尽早并行测试、可尽早发现底层关键模块的错误、易建立测试条件和判定测试结果

缺点：需编写driver、接口出错发现较迟、系统轮廓形成较晚 混合法

确认测试：验证软件的有效性、以用户为主或用户积极参与、黑盒法

系统测试：软件作为计算机系统的一部分，与硬件、外设等其它系统结合起来，对计算机系统进行一系列的集成测试和确认测试

5、面向对象的软件测试：不能孤立测试单个操作，把操作作为类的一部分来测试（不能再‘真空’中孤立地进行测试操作，有必要在每个子类的语境中测试继承的操作）、OOM易于测试与纠错

八、软件维护

1、软件维护的类型：校正性维护/纠错性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护

2、提高可维护性的措施

需求分析：清晰、易读、结构好——易修改

设计：结构层次清晰、独立性强——修改局部化、灵活的数据逻辑结构——适应处理的变化

编码：编码规则、风格，SP，通用性高的PL 测试：测试充分 文档：

3、维护的副作用：修改软件后导致新错误的发生

编码的副作用——严格执行回归测试、数据的副作用——完善的设计文档资料、文档资料的副作用——对整个软件配置进行评审

九、软件管理

1、软件管理的内容：开发计划与进度管理、成本估算与控制、人员管理与组织管理、质量管理、文档管理

2、软件管理的原则：软件生存期、按阶段确认、质量检查、自顶向下SP/OOP、职责分明、人员少而精、不断充实

3、软件管理的特点：知识密集，非实物性、单品生产，开发过程不确定、开发周期长、内容复杂，正确性难保证、劳动密集，自动化程度低、软件用法繁琐，维护困难，费用高

十、软件开发环境的基本概念

1、SDE的目标：支持软件生产的全生命周期、支持大型软件项目、支持基本语言、支持配置管理

2、SDE的特征：整体性、开放性、移植性、坚定性、3、SDE的基本组成：中心信息库、接口界面、工具组，三级结构——核心级、基本级、应用级，

武汉大学软件工程复习重点总结 篇2

混凝土是目前世界上用量最多、应用最广泛的人工制造的建筑材料。传统混凝土中会掺入大量水泥, 而在烧制水泥的过程中, 又会产生大量的CO2和粉尘, 对环境造成巨大污染。因此, “水泥污染”引起世界各国的重视, 绿色混凝土应运而生。

中建商品混凝土有限公司总工、全国混凝土标准化技术委员会委员介绍, 绿色混凝土有很多种, 目前最常见的是利用石粉、矿渣、粉煤灰、钢渣、尾矿、石屑等制造的混凝土, 近年来, 随着技术的不断完善和“两型社会”的建设, 武汉二七长江大桥、二环线、武咸公路、沙湖大桥等重大工程都用上了这种混凝土, 另外, 积玉桥万达广场、菱角湖万达广场等建筑也使用了这种混凝土。2010年, 该公司已使用了700万m3, 利用了武钢、阳逻电厂、汉川电厂等工厂的废渣140万t。

武汉大学软件工程复习重点总结 篇3

2015年咨询工程师考试复习重点经验总结

每年的咨询工程师考试内容是每个考生始终关心的内容，总是希望从别人那里得到帮助，其实咨询工程师考试大纲已经对作为工程咨询工作者应掌握的知识范围作了最小界定，也是想要考试通过最基本的要求。

第一、认真研读考试大纲。

任何考试，都有其必须遵循的考试大纲。考试大纲是考试命题的指导性文件，也是从事工程咨询相关工作人员复习备考的依据”。大纲指明了掌握、熟悉和了解三个层次的知识点的具体要求。

第二、重点学习考试考试教材

考试命题的基本依据是考试大纲，根据考试大纲扩展考试内容，考试培训教材是对考试大纲的注解。很多的考题有的是直接出自考试教材60%左右是和重点要求内容相关的。查看每年相关咨询考试资料和试会发现这样一个规律：考核的知识点都在书上，不会超出书本，考试也就看你对知识点的综合运用能力了，可能会有一些超出书本的需要扩展思路才能拿到分的，但那只是少数，一半不会影响考生顺利过关。

书中的例题很重要。尤其是案例分析题，案例分析和实务科目都是考查考生对学习和记忆的内容的理解和运用能力，是重要的一部分，也是考生需要特别需要好好复习的地方。好好研究书上的案例分析和例题可以很好的了解知识点之间的联系有可以了解出题可能的题型。把所学的知识运用的自己的工作和实际分析中，去理解、分析和思考。

第三、抓住重点学习

抓重点，即找出学习的重点来，至少包括如下三个方面的含义：

在众多考试材料中选择出必看的资料;

在选定的重点资料中找出重点中的重点;

在重点内容中，确定自己重点要学习的地方。

基本要把大纲中要求熟悉和掌握的部分做重点的学习和记忆。

其四，多层次巩固学习成果

考生开始时阅读教材，这是初步阶段对重点知识尤其注意，然后重点的复习和试题的练习等都是对重点知识的不断和记忆强化形成明确的意识。

考生要仔细学习重点知识，做题时对于重点试题考查内容和解题思路都要善于总结。第四、咨询工程师考试辅导哪个好？

建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地，凭借其多年辅导经验，聘请国内权威考试辅导专家，依托专业、庞大的教学服务团队，采用高清课件、移动课堂等先进教学方式，强力推出咨询工程师考试网上辅导。

特别说明：建工网校是国内最好的咨询工程师培训网校，经验丰富，名师云集，是咨询工程师考生首选网校。直接去网校》》

建设工程教育网-咨询工程师 http:///zixun/

正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL)

咨询工程师适合阶段：

特色班：适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员=350元/科 全科1300元 通关班：适合基础一般、时间充裕，提前备考的学员=550元/科 全科2000元

特别说明：建工网校咨询工程师价格相对其他网校价格较低，各个复习阶段、各个水平的考生都可以不花冤枉钱，直接选对适合自己的班级。直接去选课》》

咨询工程师班别内容：

特色班=基础学习+习题精讲+考点串讲+真题解析+模考点评+模拟试题+下载中心+24小时内答疑+赠送上一年辅导

通关班=基础学习+习题精讲+考点串讲+真题解析+模考点评+模拟试题+下载中心+24小时内答疑+报名或考试不过，下期免费

咨询工程师主讲名师：

丰景春：教授，博士生导师。长期从事注册监理工程师、注册咨询工程师、注册造价师、注册建造师以及项目管理的辅导与研究工作，教学成果颇丰，出版著作3本，发表论文40余篇，承担并完成了多项科研任务。授课重点突出、针对性、有效性、实用性极强，命中率高、辅导效果奇佳。

特别说明：丰景春老师在咨询工程师培训界硕果累累，好评如潮，是建工网校咨询工程师培训的名师泰斗，咨询工程师考生必听课程。耳听为实，建议考生直接试听丰景春老师的风采。直接去试听》》

2014年大学语文期末复习重点 篇4

1、九流十家：（儒家-孔、孟、荀 道家-老、庄、列 墨家-墨子 法家-李悝、慎到、申不害、韩非、商鞅 名家-公孙龙、惠施 阴阳家-绉衍 纵横家-苏秦、张仪）杂家-吕不韦、淮南王刘安 农家-许行小说家-青史子 兵家-孙武、孙膑

2、古老民族：中国印度以色列希腊

3、古文献“经、史、子、集”四部。五经 周易诗经尚书礼记春秋 四书 大学中庸论语孟子

4、《论语》儒家 战国初期 由孔子及其弟子。论，是“论撰”之意。

5、《孟子》仁政、性善论、大丈夫人格、民本思想、天时不如地利，地利不如人和 得道多助失道寡助“亚圣”

第二编：诗骚风雅

《诗经》风雅颂赋比兴 委婉地表达自己的意思 赋《诗》言志 上层人士 最早的诗集 自西周初年至春秋中叶五百多年间305篇 《诗三百》 西汉时儒家经典

第三编：秦汉 史传

1、编年体-春秋左传竹书纪年；国别体-国语战国策；纪传体-史记

2、驹支的外交语言特色？晋国为了重新树立正在丧失的威信，找借口责备戎人。姜戎首领驹支没被慑服，据理力争，针对责难加以反驳。首先先祖归附晋惠公，当时获得的是一些贫瘠之地，各部戎人勤劳勇敢有了家园。没产生二心。秦晋崤之战，各部戎人帮助才能打败秦国。自崤之战后，都按时积极参加战役。忠心不变。最后，各部戎人平时与中原各国并无往来，不能不利晋国。诸侯之所以离心离德，是执政者。驹支有理有据，辞令不卑不亢，委婉严正，在以行人辞令之美而著称的《左传》中毫不逊色。

第四编：文学的自觉

1、志怪小说-干宝的搜神记；志人小说-刘义庆的世说新语《世说新语》

2、原名《世说》，魏晋南北朝笔记小说的代表作。记载了东汉末到东晋名仕贵族的逸闻轶事和玄言清谈，生动地反映了当时的社会风尚、门阀世族的生活思想风貌。

3、“乘兴而来，兴尽而返”王徽之。

第五编：骈散争辉

1、欧阳修，字永叔，号醉翁，又号六一居士。承唐代韩愈“文以载道”的精神，发扬唐代古文运动传统，被公认为北宋中期的文坛领袖。

2、赋，结构上：主观问题 汉体赋：骚体赋 四言诗体赋 散体赋。

《秋声赋》写作特点？1这篇赋以“有声之秋”和“无声之秋”的对比作为基本结构框架，精心布局，文势一气贯串而又曲折变化，作者从凄切悲凉的秋声起笔，为下文铺写“有声之秋”蓄势；然后由草木经秋而摧败零落写到因人事忧劳而使身心受到摧残，由自然界转到社会人生，这是“无声之秋”；最后归结出全篇主旨，从他不能平抑的内心里迸发出悲怆忧郁的呼声。2文章按照赋的规格运笔，保持了赋的铺排手法，辞藻华丽，注重音调、韵节，但又写得流畅，自在潇洒，兼有散文舒卷自如的特点。一开始作者就为我们描绘了一个从静到动、令人悚惊的秋夜奇声，营造了一种悲凉气氛。他用风声、波涛。金铁、行军四个比喻，从多方面和不同角度，由小到大，由远及近地形象地描绘了秋声状态。然后引出与童子的对话，从浮想联翩，又回到现实，增强了艺术真实感。“星月皎洁，明河在天，四无人声，声在树间。”童子的回答质朴简明，意境优美含蓄。作者的悚然、悲凉之感与童子的若无其事、朴拙幼稚形成鲜明对比，对秋声的两种不同的感受相映成趣，富于意味。3作者接着寻根溯源，探究秋声形成的缘故。先从秋之色、容、气、意四个方面把秋天的到来之后万物所呈现的风貌和秋之内在“气质”描绘得具体可感；又从社会和自然两个方面，对秋声进行了剖析和议论。在这之后，作者仍然抓住秋声的主题，通过无情的草木与万物中最有感情、最有灵性的人的对比，抒发议论。4此文把写景、抒情、记事、议论融为一炉，浑然天成。作者叙事简括有法，议论纡徐有致，章法曲折变化，而语句圆融轻快，情感节制内敛，节奏有张有弛，语言清丽而富于韵律

第六编：诗词双壁

1、诗仙李白 诗圣杜甫 诗鬼李贺 诗豪刘禹锡 诗魔白居易

2、元白诗派 白居易、元稹、张籍、王建 白居易感伤诗《长恨歌》《琵琶行》

3、李清照 易安居士 婉约派。《漱玉词》 易安体

4、三五：元宵节。

5、李白：爆发式的抒情、变幻莫测的想象、强烈的主观色彩和明丽的意境

6、唐代成熟严格意义上的小说唐传奇 三传奇 李娃传 莺莺传 霍小玉传；平韵体始于南宋陈允之，宋元出现了新型小说话本小说，明清章回体小说，第一部长篇章回体小说《三国演义》和第一部反映农民起义的长篇英雄传奇小说《水浒传》。

7、牡丹亭又名还魂记 汤显祖 临川四梦:牡丹亭、紫钗记、南柯记、邯郸记

8、分析杜丽娘游园前后的心情变化？前：寂寞、苦闷、彷徨（因为得不到自由的爱情）后：发现自我，开始思考自己的人生。她感受到自己的美无人知晓，青春无人爱惜，少女价值无人重视，于是产生忧虑，透露了春情难遣的寂寞和对环境的不满。（想要按着人的天性去变现青春、追求自由幸福的生活却不可能实现。）

9、《红楼梦》标题： 慧紫鹃情辞试莽玉 慈姨妈爱语慰痴颦

10、四大奇书 三国演义、水浒传、西游记、金瓶梅

第八编：现代新文学

1、闻一多三美：音乐美 绘画美 建筑美 1923红烛爱国主义和唯美主义

2、朱光潜翻译美学 新科学

3、鲁迅现代小说之父，中国现代小说奠基人 阿Q哀其不幸，怒其不争

4、萧萧作者沈从文。人物“花狗”

5、《慢慢走欣赏啊》简述这篇文章的艺术特色？

1作者着眼于美化人生，净化人心，以美育代替道德说教，文章开宗明义提出了”艺术和人生的关系“这一主题然后得出”人生本来就是一种较广义的艺术。每个人的生命史就是他自己的作品”的论断。2作者把生活和艺术放在一起对比，将艺术的特点于生活中一一印证。“完美的生活都有上品文章所应有的美点。”好文章是完整的有机体，完美的生活要追求全人格的美。文章要“修辞立其诚”，艺术化的人生要本色，至性深情。艺术创造要执着严肃，人生要有理想信仰，重承诺。“伟大的人生和伟大的艺术都要同时并有严肃与豁达之胜。”接着作者进一步探讨了善恶与美丑的关系、美感与实用、人生的限制与最高自由等艺术领域的核心问题，指出最高的伦理的活动和科学的活动还是艺术活动。人类摆脱肉体需求的限制，进行自由的活动，“无所为而为的玩索”就是人生最上的理想。抛开现实功利，“慢慢走，欣赏啊！”是诗意的人生态度。面对物欲化、功利化的现实人生，艺术、美指出了超越的途径，赋予生命个体精神自由。3艺术表现手段的充分运用，使文章说理透彻又富有情趣。将深奥的美学原理和人生理念融汇到古今中外的典故和具体人生事例中：采菊东篱、雪夜访戴、苏轼论艺、吴季札赠剑，苏格拉底临刑还债„„将生命的机械化与人生的情趣化两种人生形态进行多层次的对比论证，旁征博引、连类譬喻、对比映照、趣味横生。

附录

绝句四句 律诗八句 两句一联。首颔颈尾

词按字数分为小令（五八以内）、中调（五九九零）、长调（九一以上）

默写翻译

1、礼之用，和为贵。先王之道，斯为美。小大由之，有所不行；知和而和，不以礼节之，亦不可行也 礼的作用，以遇事都做得恰当为可贵。过去圣明君王治理国家，可贵的地方就在这里；如果小事大事都按照规矩制度来，有行不通的地方。为恰当而求恰当，不用一定的规矩制度来加以节制，也是不可行的。

2、富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱，是人之所恶也，不以其道得之，不去也。君子去仁，恶乎成名？君子无终食之间违仁，造次必于是，颠沛必于是 富裕和显贵是人人都想要得到的，但不用正当的方法得到它，就不会去享受的；贫穷与低贱是人人都厌恶的，但不用正当的方法去摆脱它，就坚决甘守贫贱。君子如果离开了仁德，又凭借什么称之为君子呢？君子片刻都不会背离仁德，哪怕是在仓促急切的时候，哪怕是在坎坷流离的时候。

3、居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志，与民由之，不得志，独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。此之谓大丈夫。

4、击鼓其镗，踊跃用兵。土国城漕，我独南行。从孙子仲，平陈与宋。不我以归，忧心有忡。爰居爰处？爰丧其马？于以求之？于林之下。死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。于嗟阔兮，不我活兮。于嗟洵兮，不我信兮。巧笑倩兮，巧目盼兮

5、《驹支不屈于晋》晋国和诸侯各国在向地集会，准备拘捕姜戎族的首领驹支。晋国大夫范宣子在朝会上亲自指责他，说：“过来，姜戎氏!从前秦国人把你祖父吾离从瓜州赶走，你祖父吾离披着茅草衣、戴着荆条帽前来投奔我国先君。我先君惠公当时有不多的田地，却与你们平分来养活你们。如今诸侯侍奉我们寡君不如从前，大概说话泄漏了什么机密，这主要是你造成的。明天的会议，你不要参加了!你要是参加，就把你抓起来!”驹支回答说：“从前秦国人仗着他们人多,贪婪地掠夺土地，把我们各部落戎人从祖居地赶走。贵国君惠公显示他崇高的品德,认为我们各部戎人都是四岳的后代，不该这样抛弃灭绝。他赐给我们南部边疆的土地，那里是狐狸居住、豺狼嗥叫的地方。我们各部戎人砍除了那里的荆棘,赶走了那里的狐狸、豺狼，从此成了贵国先君既不内侵也不外叛的臣属，直到如今忠诚不二。从前文公与秦国攻打郑国，秦国人私下里同郑国人订立盟约,留下军队在那里驻守,因此而发生肴地战役。当时晋军在前面抵抗,我们戎人在后面进击,秦军全军覆没,实在是我们戎人出了大力。这就如同捕鹿，晋国人抓住它的角，戎人拖住它的后腿，和晋国人一起把它掀倒。戎人为什么不能免于罪责呢?从那时以来，晋国多次出兵征战，我戎人各部从来紧跟其后，时时追随贵国执政，还是像肴之战时那样心志如一，岂敢疏远背离?如今贵国军旅中的长官可能真是有些地方做得不够，使得诸侯叛离，你们却怪罪我们戎人!我们各部戎人服饰饮食（习俗）不与华夏相同，礼仪使者不相往来，言语不通，能做什么对贵国不利的坏事?不参加盟会的事务，我也不会惭愧。”

6、《秋声赋》丰草绿缛而争茂，佳木葱茏而可悦。草拂之而色变，木遭之而叶脱。其所以摧败零落者，乃其一气之余烈。绿草浓密丰美，争相繁茂，树木青翠茂盛而使人快乐。然而，一旦秋风吹起，拂过草地，草就要变色；掠过森林，树就要落叶。它能折断枝叶、凋落花草，使树木凋零的原因，便是一种构成天地万物的混然之气（秋气）的余威。

百忧感其心，万事劳其形，有动于中，必摇其精。而况思其力之所不及，忧其智之所不能，宜其渥然丹者为槁木，黟然黑者为星星。无穷无尽的忧虑煎熬他的心绪，无数琐碎烦恼的事来劳累他的身体。只要内心被外物触动，就一定会消耗他的精气。更何况常常思考自己的力量所做不到的事情，忧虑自己的智慧所不能解决的问题？自然会使他红润的面色变得苍老枯槁，乌黑的头发（壮年）变得鬓发花白（年老）。

7、登金陵凤凰台 凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。

8、永遇乐 落日熔金，暮云合璧，人在何处？染柳烟浓，吹梅笛怨，春意知几许？元宵佳节，融合天气，次第岂无风雨？来相召、香车宝马，谢他酒朋师侣。中州盛日，闺门多暇，记得偏重三五。铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚。如今憔悴，风鬟雾鬓，怕见夜间出去。不如向帘儿底下，听人笑语。

工程合同管理复习重点内容 篇5

一.合同的概念

1.合同是发生在当事人之间的一种法律关系。

2.合同关系的主体又称为合同的当事人。

3.合同关系的主体都是特定的，如甲和乙签订某项合同。

4.合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务。

二.合同分类

1.根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可划分为双务合同与单务合同。

2.典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。

三.合同的成立

1.要约邀请(选择题)

属于要约邀请的行为：寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告。

2.要约的法律效力又称要约的约束力。要约到达受要约人时生效。

3.要约撤销是指要约生效后，要约人取消要约使其效力归于消灭。

4.合同成立的时间是由承诺实际生效的时间决定的。

5.缔约过失责任主要有以下几种类型：

(1)假借订立合同，恶意进行磋商。

(2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况。

(3)泄漏或不正当地使用他人的商业秘密。如产品的性能、销售对象、市场营销情况及技巧诀窍等。

(4)其他违背诚实信用原则的行为。

四.合同的效力

1.附条件合同是指合同当事人在合同中约定一定的条件，并将条件的成立与否作为合同效力发生或消灭根据的合同。

2.效力待定合同主要的3种类型：

(1)限制民事行为能力人订立的依法不能独立订立的合同。

(2)无权代理订立的合同。

(3)无权处分合同。

3.无效合同主要的5种范围：

(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益。

(2)恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。

(3)以合法形式掩盖非法目的。

(4)损害社会公共利益。

(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

五.合同的履行

1.双务合同履行中的抗辩权主要有3种：

(1)同时履行抗辩权

(2)先履行抗辩权：指的是当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行之前，后履行一方有权拒绝其履行请求，先履行一方履行债务不符合债的本旨，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。(单选题)

(3)不安抗辩权：指的是双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。(单选题)

六.合同的保全

1.代位权的概念(单选题)

债权人代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人债权造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人债权的权利。

七.合同的转让

1.合同转让是合同主体的变化。

八.建设施工合同

1.订立施工合同应具备的条件: (简答题)

(1)初步设计已经批准。

(2)工程项目已经列入年度建设计划。

(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

2.《建筑工程合同》文件的组成：

(1)双方签署的合同协议书。

(2)中标通知书。

(3)投标书及其附件。

(4)本合同专用条款。

(5)本合同通用条款。

(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。

3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。(多选题)

4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。

5.重新检验(单选题)——检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

6.暂停施工(单选题)p49

(1)发包人原因造成的暂停施工

(2)承包人原因造成的暂停施工

(3)意外事件造成导致的暂停施工

7.不可抗力所造成损失的承担

工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

8.施工合同的解除(简答题)

1)可以解除的情形

(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)

2)解除合同的程序

3)合同解除后的善后处理

9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

1)赔偿因其违约给发包人造成的损失

2)支付违约金

3)采取补救措施

4) 继续履行

10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)

订立施工合同应具备的条件:

(1)初步设计已经批准。

(2)工程项目已经列入年度建设计划。

(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

订立施工合同的程序：

对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

九.建设工程委托监理合同

1.《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容(简答题)

1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。

2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。

3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。

4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

6.监理人义务(多选题)

1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。

十.FIDIC施工合同条件

1.合同(合同文件)包括：合同协议、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、资料表、其他文件。

2.合同文件中的解释顺序(简答题)：

在解释时，各文件的优先次序应按上述“合同”中列到的合同文件的顺序进行合同协议—中标函—投标函—合同条件—规范—图纸—资料表—其他文件。应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。

3.施工工期：指开工日期到项目通过竣工验收移交，工程接收证书中指明的竣工日这一时间段。

4.合同的有效期(名词解释、单选)：

从双方签订合同开始到承包商提交的“结清单”生效而且雇主支付为止的这段时间为合同的有效期。

5.保留金：合同约定在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行过程中恰当履约的一笔金额，其数目大小由双方约定。若承包商认真履约，则这笔保留金应返还。

6.指定分包商的特点(单选、多选题)

(1)选择分包单位的权利不同。

(2)分包合同的工作内容不同。

(3)工程款的支付开支项目不同。

(4)雇主对分包商利益的保护不同。

(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。

7.承包商一般义务(单选题)

(1)承包商应根据合同和工程师的指令来施工和修复缺陷。

(2)承包商应提供合同规定的永久性设备和承包商的文件。

(3)承包商应提供其实施工程期间所需的一切人员和物品。

(4)承包商应为其现场作业以及施工方法的安全性和可靠性负责。

(5)承包商为其文件，临时工程，以及永久设备和材料的设计负责，但不对永久工程的设计或规范负责，除非有明确规定。

(6)工程师随即可以要求承包商提供施工方法和安排等内容;如果承包商随后需要修改，应事先通知工程师。

以行使合同明文规定和必然隐含的赋予他的权利。

(2)工程师无权更改合同，无权解除雇主和承包商的任务和责任。

(3)在工程承包合同签订之后，没有承包商的同意雇主不得进一步限制工程师的权力。

(4)无论是工程师行使权力还是履行职责，均视为是为雇主做的工作。

9.可以暂停施工的情况及程序

合同条件规定，在合同履行中出现下列情况或条件，承包商可以放慢施工速度或暂停施工(简答题)：

(1)工程师没有按照规定的时间签收支付证书。

(2)雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。

(3)雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。

10.保留金(单选题)

保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在雇主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。

11.保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还(单选题)：

A.整个合同的缺陷通知期满，返还剩余的保留金

B.如果颁发的履约证书只限于一个区段，则在这个区段的缺陷通知期满后，并不全部返还该部分剩余的保留金。

12.合同争议的解决(单选、简答)

(1)提交工程师决定。

(2)提交争端裁决委员会决定。

(3)双方协商。

(4)仲裁。

十一.工程合同索赔管理

1.索赔的分类(多选题)

1)按索赔的依据分类：

(1)合同内索赔

(2)合同外索赔

2)按索赔当事人分类：

(1)承包商与发包方间的`索赔

(2)承包商与分包商间的索赔

(3)承包商与供货商间的索赔

(4)业主与监理单位间的索赔

3)按索赔的目的分类：

(1)费用索赔

(2)工期索赔

4)按索赔事件的性质分类：

(1)工程延误索赔

(2)工程变更索赔

(3)工程终止索赔

(4)工程加速索赔

(5)意外风险和不可预见因素索赔

(6)其他索赔。

2.施工合同条件中规定的程序(结合案例)P137

1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。

(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。(单选题)

(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

(3)当该索赔事件持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。

篇三：土木工程合同管理知识点

土木工程合同管理知识点

一：简答题

1.工程建设招标按标的的内容可分为哪几类?

答：建设工程监理招标、建设工程项目管理招标、建设项目总承包招标、工程勘察设计招标、工程建设施工招标以及建设项目设备、材料招标。

2.施工标段划分应考虑哪些主要因素?

答：(1)工程特点 (2)对工程造价的影响(3)专业化问题 (4)工地的施工管理问题 (5)其他因素

3.工程施工合同有什么特点?

答：(1)合同标的物的特殊性 (2)合同内容的多样性和复杂性(3)合同履行期限的长期性(4)合同监督的严格性

4.索赔具有哪些本质特征?

答：(1)索赔是要求给予补偿(赔偿)的一种权利、主张。(2)索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件。(3)索赔是因非自身原因导致的，要求赔偿一方没有过错。(4)与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害。(5)索赔必须有切实有效的证据。(6)索赔是单方行为，双方还没有达成协议。

5.索赔的起因有哪几种?

答：(1)工程项目的特殊性(2)工程项目内外部环境的复杂性和多变性(3)参与工程建设主体的多元性(4)工程合同的复杂性及易出错性(5)投标的竞争性

6.简述招标投标程序。

答:工程项目招投标一般经历招标准备、投标邀请、发售招标文件、现场勘查、招标答疑、投标、开标、评标、定标、签约等过程。和邀请招标相比，公开招标程序在招标准备阶段增加了招标公告、资格预审等内容。

7.简述索赔的工作程序。

答：(1)索赔意向通知(2)准备索赔资料(3)提交索赔文件(4)工程师审核索赔文件(5)工程师对索赔的处理和决定(6)业主审查索赔处理(7)索赔最终处理

8.简述合同文件的组成及解释顺序

答：(1)双方签署的合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书

二：名词解释

①工程建设投标：工程建设投标是只具有合法资格和能力的投标人根据招标文件要求，提出实施方案和报价，在规定的期限内提交标书，并参加开标，中标后与招标人签订工程建设协议的经济活动。

②公开招标：公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

③邀请招标：邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请3个以上具备承担招标项目的能力且资质良好的法人或其他组织投标。

④标底：标底是建设工程造价的表现之一，由招标单位自行编制或委托具有编制标底资质和能力的咨询机构编制，并按照规定程序审定的招标工程预期价格。 ⑤开标：开标是公开各投标人报送的投标文件的过程。

⑥：经评审的最低投标价法：能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。

⑦工程施工合同：工程施工合同合同是发包人(建设单位、业主或总包单位)与承包人(施工单位)之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。

⑧发包人：发包人是指在协议书中约定、具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑨承包人：承包人是指在协议书中约定、被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑩工程索赔：工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。

?工程合同争议：这个没有，自己在368页归纳吧。

?合同交底：交底是指在某一项工作(多指技术工作)开始前，由主管领导向参与人员进行的技术性交待，其目的是使参与人员对所要进行的工作技术上的特点、技术质量要求、工作方法与措施等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织开展工作，避免技术质量等事故的发生。

见习电气工程师复习重点 篇6

1公共部分

1招标的几种方式，荡畴及对象数量，招标代理机构需具备的条件

招标方式：招标分为公开招标和邀请招标。

招标范畴：国务院把五大类建设项目纳入必须进行招投标范围：1．有关社会公共利益、公共安全的基础设施项目，包括煤炭、石油、天然气、电力、新能源、交通、信息网络、道路，以及其他基础建设项目；2．有关社会公共利益、公共安全的公共事业项目，包括供水、供气、供电等市政工程项目和科学、教育、文化、体育、旅游、商品住宅等项目；3．使用国有资金的项目；4．国家融资或授权、特许融资的项目；5．使用国际组织或外国政府资金的项目。被纳入招投标范围的五类在建项目，如施工合约在人民币200万元以上，重要设备采购单项合约估价在人民币100万元，勘察、设计、监理等服务单项合约估价在人民币50万元以上，各项目单项合约估价均低于规定招标标准，但项目总投资在人民币3000万元以上，均须采用公开招投标及投标程序。

招标对象、数量：所有符合条件的供应商或承包商，至少三家； 具备条件：

招标代理机构分：甲级、乙级和暂定级三个级别。如刚成立暂定级，应当具备下列条件：

（一）是依法设立的中介组织，具有独立法人资格；

（二）与行政机关和其他国家机关没有行政隶属关系或者其他利益关系；

（三）有固定的营业场所和开展工程招标代理业务所需设施及办公条件；

（四）有健全的组织机构和内部管理的规章制度；

（五）具备编制招标文件和组织评标的相应专业力量；

（六）具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库；

（七）法律、行政法规规定的其它条件。

（八）具有中级以上职称的工程招标代理机构专职人员不少于12人，其中具有工程建设类注册执业资格人员不少于6人（其中注册造价工程师不少于3人），从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于6人；

（九）技术经济负责人为本机构专职人员，具有8年以上从事工程管理的经历，具有高级技术经济职称和工程建设类注册执业资格；

（十）注册资本金不少于100万元。

暂定级工程招标代理机构，只能承担工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务。

2临时用电的几种情况和规定

什么是临时用电？临时用电应遵守哪些规定？

答：临时用电指申请用电期限短暂或非永久性的用电（一般不得超过六个月），如基建施工、抗旱打井、防汛排涝、市政建设施工、庆祝集会、拍电影电视等可提供临时供电的方式。临时用电户不得向外转供电，也不得转让给其它用户，供电企业也不受理其变更用电事宜。

3政府定价或政府指导价的执行规程

价格是决定价金的重要因素，我国实行宏观经济调控下主要由市场形成价格的机制，价格分为市场调节价和政府指导价、政府定价。市场调节价，是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。政府指导价，是指由政府价格主管部门或者有关部门按照定价权限和范围规定基准价及其浮动幅度，指导经营者定价的价格。政府定价，是指由政府主管价格部门或者其它有关部门按照定价权限和范围制定的价格。买卖标的的价格通常按照市场调节价格由买卖当事人商定。禁止暴利行为。国家对买卖标的规定有政府指导价的，出卖人和买受人应当在指导价的幅度内商定买卖标的价格。国家对买卖标的规定了政府定价的，出卖人违反价格管理规定的，买受人可以请求其退还多收的价金。

合同执行政府定价、政府指导价的，如果合同约定的履行期间政府定价、政府指导价调整，则按标的物交付时的价格计价。出卖人逾期交付的，遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行。买受人逾期受领或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。

4供电的营业区的概念、职责和监管？

向用户供应并销售电力的地域。经国家核准的供电营业区是电网经营企业或者供电企业依法专营电力的地地域。

5需要提前通知用户才能中断供电的情况

供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人。

6债务人不履行义务的情况下，债权人拥有留置权的合同包括哪些？

租赁合同、仓储合同、运输合同、行纪合同

7电力市场中被监管对象的范围? 电力市场中被监管的对象包括电力市场主体和市场运营机构，电力市场主体包括按规定获得电力业务许可证的发电企业、电网经营企业、供电企业(含独立配售电企业)和经核准的用户；市场运营机构是指电力调度交易中心。

8劳动争议的处理方法有哪些? 我国劳动法第七十九条规定：“劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。”该法第八十三条还规定：“劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。”

9发电企业成本包含的内容

10电力企业资产、利润、营业税金的含义及内容，折旧的计算规程 11完整的项目流程及各个流程包含的工作内容 12电力库模式的含义

这种模式也被称为“总市场模式”或“强制性电力库模式”，是指在一个区域，只有一个强制市场成员参与的、集中的、竞争的市场，有时也被称为“电力库”、电力供需各方交易的全部电量及其电价都必须经由现货市场竞争确定，发电商竞争获得发电的权力，但并不为特定的用户发电；同理，配电商也仅能在电力库，而不是从特定的发电商那里购电。在电力库模式下的市场中，电力市场运营、系统的调度运行及输电网的管理等工作由统一的系统运行者或几个分立的机构负责。电力库模式还存在两种细分模式

13速动资产包括的内容 速动资产指的是会计账目上流动资产扣除存货和待摊费用后的余额，主要包括货币资金、短期投资、应收票据、应收账款等各项可迅速变现的资产。

14负债率的含义及影响

负债率是企业负债总额与资产总额的比率，资产负债率是一项衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标，也反映债权人发放贷款的安全程度。

资产负债率高，说明企业的资金来源中，来源于债务的资金较多，来源于所有者的资金较少。

资产负债率高，财务风险相对较高，可能带来现金流不足时，资金链断裂，不能及时偿债，从而导致企业破产的情况。资产负债率高，会导致进一步融资成本加剧。无论是银行还是投资者，都对资产负债率有一定的要求。

但是，一定的资产负债率可以让企业在利率低于投资收益率的情况下，运用债务杠杆，提高企业股东收益。如果资产负债率高，主要是由于应付款项等增多引起的，而且这种增长，并未导致企业信誉与市场地位的丧失，可以增加企业现金运用效力。因为资金是有时间价值的，这段时间本来用来付款的现金可以用来做其它的用途，哪怕存银行，还有利息收入呢！所以，资产负债率根据企业实际情况，掌控在合适范围内比较好，并非越高越好，也不一定越低就越好。

15非正式沟通的小道消息具有什么功能

与其说小道消息是人的产物，还不如说它是情境的产物。只要情境合适，有足够的动机，每个人都会热衷于小道消息的传播。促使小道消息传播的典型情境包括公司裁员或兼并，解雇或晋升，或是引入新技术。

小道消息所传播的信息绝大大部分都是真的。研究小道消息准确性的方法是信息核查，它表明在正常的工作环境中有四分之三的小道消息是准确的。人们之所以往往认为小道消息是不准确的，是因为它一旦出现错误往往更有戏剧性，而且比日常信息对记忆的影响更为深刻。此外，信息的部分失实会使整个消息都不准确。由于小道消息通常是不完整的，这样，即使它的细节都是对的，也会产生极大的误解。虽然小道消息试图传播事实，但很少传播事实的全貌。再加上传播小道消息的这种不充分性在传播中不断累积，致使它整体上产生往往比它本身小部分错误信息可能引起大得多的误解。

小道消息向管理者提供了很多有关员工及其工作状况的反馈信息。它还有助于向员工更好地说明管理。它尤其有助于将管理者的指令翻译成员工熟悉的语言，因此可有助于弥补管理者沟通中的失误。有些情况下，小道消息还可以传播正式沟通渠道不愿意传播、有意不说开来的信息。

小道消息的传播速度极快。由于它的灵活性和个人化，它传播信息的速度往往比绝大多数管理沟通系统快得多。它的速度之快，使管理者很难阻止不应有的谣言，或及时发布重要信息防止谣言的形成。

小道消息还因它不同寻常的穿越严密的公司保密屏障的能力而著称，因为它能够跨越组织防线而直接与知情人进行交易。小道消息因而成为秘密信息的来源。

所有情况表明，小道消息都是很有影响力的，包括有益的和不利的方面。它的作用既有很积极的一面又有很消极的一面。它的效用是因工作群体和组织而易的。

无论小道消息的影响究竟如何，它是不可避免的，因此组织必须适应现实。管理者们需要了解谁是小道消息的领导者，传播的信息是什么，以及它是如何起作用的；还要尝试以不同的方式影响它，以减小负面的影响，增加积极的影响，设法尽量减少焦虑、冲突和误解以便减少小道消息传播负面信息的可能。可以采取的一种积极的措施是有意向非正式沟通渠道透露一些消息，从而使小道消息有更准确的信息。有些管理者甚至非常留心观察以了解员工的关系网。通过了解员工在组织内外的社交圈子，管理者可以将有选择的信息透露给那些关键人物，从而使小道消息为组织服务。

16管理人员与一般工作人员的区别

管理就是规划、组织、领导和控制。做好管理工作就是做这四件事，所以作为一个管理者每天的工作应有：制订目标；建立组织结构、优化流程（位于不同层次的管理有其对应的组织结构，优化的流程和管理对象）；培训管理对象，教带管理对象胜任其它工作，上层管理者要带下层管理者做好管理；交待下属的工作要有跟踪与反馈信息，对要出现的问题进行控制，并对下属能担当与胜任的进行放权与责任。这四点是每层管理都要做的内容，也是上中下层管理者工作的主要内容。而一般的工作人员是在取得任务之后，凭借自己的理解、智慧去完成任务。因而，管理人员与一般工作人员的根本区别就在于管理人员需要去管理他人，兼顾他人的工作，协调各项工作，而员工只需要做到自我管理。

17盈亏平衡点与适应市场变化能力的关系

盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强

18设备磨损的分类及范围

设备是企业生产的重要物质条件，企业为了进行生产，必须花费一定的投资，用以购置各种设备。设备购置后，无论是使用还是闲置，都会发生磨损。设备磨损分为两大类，四种形式。

（一）有形磨损（又称物质磨损）．设备在使用过程中，在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏，称为第一种有形磨损，这种磨损的程度与使用强度和使用时间长度有关。．设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损，如金属件生锈、腐蚀、橡胶件老化等，称为第二种有形磨损，这种磨损与闲置的时间长度和所处环境有关。上述两种有形磨损都造成设备的性能、精度等的降低，使得设备的运行费用和维修费用增加，效率低下，反映了设备使用价值的降低。

（二）无形磨损（又称精神磨损、经济磨损）

设备无形磨损不是由生产过程中使用或自然力的作用造成的，而是由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值，是技术进步的结果，无形磨损又有两种形式。．设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值。这种磨损称为第一种无形磨损。这种无形磨损的后果只是现有设备原始价值部分贬值，设备本身的技术特性和功能即使用价值并未发生变化，故不会影响现有设备的使用。因此，不产生提前更换现有设备的问题。．第二种无形磨损是由于科学技术的进步，不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。第二种无形磨损的后果不仅是使原有设备价值降低，而且由于技术上更先进的新设备的发明和应用会使原有设备的使用价值局部或全部丧失，这就产生了是否用新设备代替现有陈旧落后设备的问题。

有形和无形两种磨损都引起设备原始价值的贬值，这一点两者是相同的。不同的是，遭受有形磨损的设备，特别是有形磨损严重的设备，在修理之前，常常不能工作；而遭受无形磨损的设备，并不表现为设备实体的变化和损坏，即使无形磨损很严重，其固定资产物质形态却可能没有磨损，仍然可以使用，只不过继续使用它在经济上是否合算，需要分析研究。

（三）设备的综合磨损 设备的综合磨损是指同时存在有形磨损和无形磨损的损坏和贬值的综合情况。对任何特定的设备来说，这两种磨损必然同时发生和同时互相影响。某些方面的技术要求可能加快设备有形磨损的速度，例如高强度、高速度、大负荷技术的发展，必然使设备的物质磨损加剧。同时，某些方面的技术进步又可提供耐热、耐磨、耐腐蚀、耐振动、耐冲击的新材料，使设备的有形磨损减缓，但是其无形磨损加快。

19电力企业形象营销策略的概念和内容

电力营销是指在不断变化的电力市场中，以电力客户需求为中心，通过供用关系，使电力用户能够使用安全、可靠、合格、经济的电力商品，并得到周到、满意的服务。

电力营销的目标包括：对电力需求的变化做出快速反应，实时满足客户的电力需求；在帮助客户节能高效用电的同时，追求电力营销效率的最大化，实现供电企业的最佳经济效益；提供优质的用电服务，与电力客户建立良好的业务关系，打造供电企业市场形象、提高终端能源市场占有率等等方面。

20电力需求侧一般的诱导手段

电力需求侧管理（Power Demand Side Management，DSM）指达到节约能源和保护环境的目的，实现低成本电力服务所进行的用电管理活动。其主要内容是对终端用户进行负荷管理，使用电负荷平均化，提高终端能源使用效率及实现综合资源规划等。

21企业备用金内部会计控制的内容

备用金是为了使频繁发生的日常小额零星支出，摆脱常规的逐级审批及逐项签发支票的繁琐手续，按照重要性原则预付给单位内部某些部门或职工日常零星开支的备用现金。对备用金的内部控制应从事前、事中、事后控制做。

（一）事前控制

1.确定单位应建立哪些定额备用金。

2.确定每笔备用金的金额。

3.确定备用金的保管人，制定该项备用金的补足和支付记录制度。

（二）事中控制

备用金的使用必须有发票等原始凭证来证实该笔支出。发票应由备用金使用者的审核人签字。在某些情况下，备用金的支付必须得到事先批准。

（三）事后控制

1.内部审计人员或其他独立的职员应不定期地清点备用金。备用金的余额和已支付凭证的合计数应与备用金的固定金额相等。

2.当备用金余额在规定数额以下时，备用金保管人可将已支付凭证交给会计部门。会计部门批准后，由出纳按定额补足该备用金。

3.各备用金的余额应定期与控制该备用金的总账余额相核对。

22进度纠偏的措施 23电力产业市场的特征 24安全控制的目标

25电力企业售电量大小能影响到的其它指标量 26工程项目业务不相容岗位包括哪些内容？

2电气部分

27电力系统运行的基本要求

(1)为保持电力系统正常运行的稳定性和频率。电压的正常水平，系统应有足够的静态稳定储备和有功。无功备用容量，并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调节有功。无功潮流时，均不应发生自发振荡。(2)要有合理的电网结构。

(3)在正常方式(包括正常检修方式)下，系统任意一个元件(发电机。线路设备。变压器。母线)发生单一故障时，不应导致主系统发生非同步运行，不应发生频率崩溃和电压崩溃。(4)在事故后经调整的运行方式下，电力系统仍应有符合规定的静稳定储备，其他元件按规定的事故过负荷运行。

(5)电力系统发生稳定破坏时，必须有预定措施，以缩小事故范围减少事故损失。

28衡量电力系统电能质量的三个重要指标

衡量电力系统（供电）主要是这三个： GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差 GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 18481-2001 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压

衡量配电用户的是： 谐波

电压波动与闪变 三相电压不平衡

29电压偏移的概念

所谓“电压偏移”，就是指网络的实际电压与额定电压的数值之差。电压偏移也有数值，且常用百分值来表示。

产生电压偏移的主要原因是：系统滞后的无功负荷和线路损耗所引起的系统电压损失。

30电压中枢点的概念

在电力系统中选定的其电压可被调整的发电厂和枢纽变电站的母线。该节点电压变化对其所在区域的电压水平有重要影响。

固体废物资源化工程复习重点 篇7

一、基本概念：

固体废物：在生产、生活和其他活动中产生的失去原有价值或者虽为失去原有价值但被抛弃或者放弃的固态，半固态，和置于容器中的气态、物质以及法律行政法规规定纳入固体废物管理的物品，物质。

危险废物：对人类、动植物以及环境的现在和将来构成危害，具有一定的毒性、放射性、爆炸性、易燃性、传染性、腐蚀性或其他化学反应的一种或几种危害特性的固体废弃物。

固体废物处理与处置：

压实：又称压缩，是指用机械方法增加固体废弃物聚集程度、增大容积和减少固体废物表观体积，提高运输与管理效率的一种操作技术。作用：一方面可增大容重，减少固体废物体积，便于卸载和运输，确保运输安全和卫生，降低运输成本，另一方面可以制取高密度惰性材块，便于贮存，填埋，或者作为建筑用材。

低温冷冻破碎技术：利用废物在低温时候变脆的性能对于在常温下难以破碎的废物进行有效破碎的过程，也可利用废物破碎的不同温度差进行选择性破碎。

湿式破碎：利用特制的破碎机将投入机内含纸垃圾和大量水流一起剧烈搅拌和破碎成为浆液的过程。P60

重介质分选:主要适用于几种固体密度小的差别较小及难以用跳汰法等其他方法分选技术的场合。

重介质应该具有密度高、粘度低、化学稳定性好、无毒、无腐蚀性、易回收等特点。

重力分选：根据固体废物中不同物质颗粒间的密度差异，在运动介质中利用重力、介质动力和机械力的作用，使颗粒群产生松散分层和迁移分离，从而得到不同密度产品的分选过程。

P68:注意等降比e的范围表示的意义。

e>5属于极易重力分选物料，2.5

e<1.25属于极难选的物料，不宜用重力分选。

磁流体分选：P77是指利用磁流体作为分选介质，在磁场或者磁场和电场的联合作用下产生加重作用，按固体废物各组分的磁性和密度的差异，是不同组分

分离的过程。

浮选:p91

溶剂浸出:用适当的溶剂与废物作用使物料中有关组分有选择性的溶解的物理化学过程。影响浸出过程的主要因素有：①物料粒度及其特性，②浸出温度，③浸出压力，④搅拌速度，⑤溶剂浓度、固液比、粘度、氧的溶解度等等。

顺流浸出、错流浸出、逆流浸出

稳定化处理：将有毒有害污染物转变为低溶解性、低迁移性、低毒性的物质的过程，一般分为物理稳定化和化学稳定化。

固化：是指在危险废物中添加固化剂，使其转变为不可流动固体或形成紧密固体的过程

限定化：将有毒化合物固定在固体离子表面的过程

包容化：指将稳定剂、固化剂凝聚，将有毒物质或者危险废物颗粒包容或者覆盖的过程。

堆肥化：在人工控制的条件下，依靠自然界中广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物。人为地促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的微生物学过程。

二、简答题

1.危险废物的特性:毒性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、传染性、放射性

2.废物收集原则：①分类收集原则：工业废物与城市垃圾分开，危险废物与一般废物分开，可燃性物质与不可燃性废物分开，可回收利用的物质与不可回收利用的物质分开。②，在我国，工业固废采用“谁污染谁治理”的原则，商业垃圾和建筑垃圾由单位自行清理或者由环卫部门有偿清理。

3.垃圾污染控制措施P44

4.低温破碎：是指利用物料在低温时候变脆的性能对一些在常温下难以破碎的固态废物进行有效破碎的过程，也可利用不同废物脆化温度的差异在低温下进行选择性破碎。

5.湿式破碎的适用范围:化学物质、纸和纸浆、矿物等处理中均可使用，可以回收纸纤维、玻璃、铁、有色金属、剩余污泥等可作堆肥。

6.常用的重介质：重液和重悬浮液，重液价格昂贵，只能在实验室使用，重悬浮液一般会在实际中应用。P69

7.磁选的特点及适用范围:P74磁选是指利用固体废物中各种物质的磁性差异在不均匀磁场中进行分选的一种处理方法。传统的磁选，主要应用于供料中磁性杂质的提纯，净化以及磁性物料的精选，另一类是磁流体分选法，可用于城市垃圾焚烧厂焚烧灰以及堆肥厂产品中铝铁铜锌等金属物质的提纯和回收。

8.浮选药剂的种类及各自的作用：P91捕收剂、起泡剂、调整剂。能够选择性的吸附在预选颗粒上，使目的颗粒表面疏水，增加可浮性，使其易于向气泡附着的药剂称为捕收剂

9.电选的基本原理：p78分为静电分选和复合电场分选。

10.固体废物中的水分主要包含几类？采用什么方法脱除水分？答案：①间隙水：存在于颗粒间隙的水，约占固体废物水分的70%，用浓缩法分离；②毛细管结合水：颗粒间形成一些小的毛细管，在毛细管中充满的水分，占水分的20%，采用高速离心机脱水、负压或正压过滤机脱水；③表面吸附水：吸附在表面的水，约占7%，加热法脱水。④内部水：在颗粒内部或者微生物细胞内的水，约占3%，采用生物破坏细胞膜除去细胞内水或用高温加热法或冷冻法去除。

11.稳定化，固化效果的评价指标：危险废物的稳定化固化处理产物为了达到无害化，必须具备一定的性能：①抗浸出性，②抗干湿性、抗冻融性，③耐腐蚀性、不燃性，④抗渗透性，⑤足够的机械强度

12.衡量稳定化、固化处理效果主要采用固化体的浸出速率（固化体浸入水或者其他溶液中，其中危险物质的浸出速率）、增容比（危险物在稳定化、固化前后的体积比用CR表示，值越小越好）和抗压强度等物理化学指标。

13.有机污染物的氧化解毒处理：臭氧氧化解毒，过氧化氢氧化解毒、氯氧化解毒、14.固体废物固化处理：水泥固化、石灰固化、塑性材料固化、有机聚合物固化、自胶结固化、熔融固化、陶瓷固化

水泥固化的优点：P119

15.堆肥的控制参数：温度、时间、PH、碳氮比、碳磷比、含水率、颗粒度、氧气量、菌种、堆肥过程分为好氧堆肥和厌氧堆肥，好氧堆肥是好氧微生物在与空气充分接触的条件下，使得堆肥原料中的有机物发生一些列的放热分解反应过程，最终使有机物转化为稳定的腐殖质的过程。好养堆肥化的过程：潜伏阶段——中温阶段——高温阶段——腐熟阶段 堆肥的影响因素:供氧量、含水率、温度和有机物含量、颗粒度、C/N和C／ｐ和PH值等例题５－２P131例题5-1

好养堆肥的工艺流程：前处理（分选、破碎、筛分、混合）——主发酵——后发酵——后处理——脱臭——贮存

厌氧消化处理：特点p135,三阶段理论：水解阶段（发酵细菌）——产酸阶段（醋酸分解菌）——产甲烷阶段（甲烷杆菌）其中。0.72的甲烷来自于第二阶段产生的乙酸。两阶段理论：酸性发酵阶段和碱性发酵阶段。厌氧消化的影响因素：厌氧条件、原料配比、温度、ph、添加物和抑制物、接种物、搅拌、16.焚烧和热解的优缺点及其异同:焚烧是指将固体废物进行高温分解和深度氧化的处理过程，其具有减量化效果显著、无害化程度彻底等优点能够回收物质或者能源。缺点是其产生的烟气和残渣是焚烧处理的最主要的污染物，产生二次污染。热解是指将有机物在无氧或者缺氧状态下加热，使之成为气态、液态或者固态可燃物质的化学分解过程，焚烧是需氧氧化反应过程而热解是无氧或者缺氧反应过程，焚烧是放热过程而热解是吸热过程，焚烧的主要产物是二氧化碳和水，热解的主要产物是可燃的低分子化合物，焚烧产生的热能一般就能直接利用，而热解产生的产物可以储存以及远距离运输。固体废物热解的主要特点为：

1、可将固体废物中的有机物转化为以燃料气、燃料油、炭黑为主的储存性能源。

2、由于是无氧或者缺氧分解、排气量少、有利于减轻对大气的二次污染，3、废物中的硫、重金属等有害成分被固定在炭黑中，4、由于保持还原条件，三价铬不会转换成六价铬，氮氧化物的产生量少。

17.焚烧烟气的治理方法（二噁英）p169:主要有三种：一是严格控制焚

烧炉燃烧室温度和固体废物、烟气的停留时间，确保固体废物以及有机气体包括二噁英类物质前驱体的有效焚烧率，二是减少烟气在200—500℃温度段的停留时间，以避免或者减少二噁英等物质在炉外生成，三是对烟气进行有效的净化处理，去除可能存在微量二噁英类物质。

18.《生活垃圾焚烧污染控制标准》和《危险废物焚烧污染控制标准》中有关规定.19.卫生填埋场防渗系统种类及各自的适用场合p259分为水平防渗系统和终场防渗系统。首先，水平防渗系统分为：①单层衬里系统，适用于抗损性低、场址地区地质条件好，渗透性差、地下水较贫乏的条件，②，单复合系统衬里，适用于抗损性高、地下水位高、水量较丰富的条件，③，双层衬里系统，适用于和单复合衬里系统同样的条件。④、双复合衬里系统，适用于危险性较大、对环境质量要求很高的系统环境。终场防渗系统：适用于

20.填埋的终场覆盖表面密封系统的基本结构及其作用：p260填埋终场覆盖表面密封系统是从上到下由保护层、排水层、防渗层、调整层组成。其中防渗层和保护层以及表土层是该系统的基本组成部分。其主要功能是：削减渗滤液的产生量。控制填埋气体从填埋场上部无序释放，避免废物的扩散，抑制病原菌的繁殖以及提供一个可供景观美化和填埋再用的土地表面。

21.垃圾填埋渗滤液的特点、填埋气的基本组成:渗滤液有以下几个基本特征：①有机物浓度高，特别是五年以下的年轻填埋场的渗滤液，②，氨氮含量高，在中老年填埋场渗滤液中尤为突出，③、磷含量普遍较低，尤其是溶解性的磷酸盐含量更低，④，金属离子含量较高，其含量与填埋的废物组分以及填埋时间密切相关。⑤、溶解性固体含量较高，在填埋初期（0.5-2.5年）呈上升趋势，直达峰值，任何随着填埋时间的加长逐年下降直至最终稳定，6、色度高、以淡茶色、暗褐色、或者黑色为主，具有较浓的腐败味道，7、水质历时变化大，废物填埋初期，渗滤液的PH较低，而COD、BOD5、ＴＯＣ、SS、硬度、金属离子含量较高，后期上述组分的浓度明显下降。

填埋气的组成为：氮气、二氧化碳、氧气、氢气、甲烷、硫化物、氨气、一氧化碳、微量化合物

二、计算题

1.垃圾清运系统的计算

2.好氧堆肥需氧量p1305-1和C/N比的计算：第五章作业题很重

要！！

3.废物的热值计算

4.填埋场容量的设计计算