门机维修改造合同(通用10篇)
门机维修改造合同 篇1
食堂维修改造合同
甲方:XX县XX镇XX小学 法定代表人:XXX 乙方:XX镇XX村XX组村民XXX
根据上级安排,白果镇发营小学决定维修改造食堂一间。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,双方本着平等、自愿、协商一致的原则,甲乙双方就食堂维修改造工程有关事项,达成如下协议:
一、工程概况
装修食堂工作室一间21.42平方米,储藏室一间15.68平方米。金额共计20000.00元。
二、双方责任
甲方负责施工用水用电,在施工中的一切安全责任由乙方负责。
三、工程内容
1、房间隔断墙,约15立方米;
2、地板砖,工作室及储藏室铺80cm×80cm地板砖,共计37.1平方米;墙砖23.3平方米;
3、工程结束后,乙方负责把工作室及储藏室清理干净。
四、工期
所有工程必须在2011年12月20日完工,超期甲方有权不付工程款。
五、承包方式
本工程采取包工包料的方式。
六、工程价格
1、土建工程,每立方米500元,共计7500元;
2、地板砖37.1平方米,每平方米85元,共计3513元;
3、墙砖23.3平方米,每平方米85元,共计1975元。以上合计20000元整。
七、付款方式
所有工程完工经甲方组织验收合格后,乙方出具税务发票,甲方于2012年3月以前一次性付清所有工程款,工程所产生的税收由乙方负责。
八、违约责任
乙方如不能按期完成工程,甲方有权不付工程款。
九、未尽事宜,甲乙双方协商解决
十、本合同自双方签字捺印后生效
十一、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力,XX镇中心小学留存一份
甲方代表签字(盖章):
乙方代表签字(捺印):
年 月 日
小学食堂维修改造工程合同 篇2
甲方:清镇市王庄小学(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲乙双方协商,就乙方承包甲方指定的食堂维修工程,达成以下协议:
一、工程名称:
王庄小学食堂维修工程。
二、甲方责任:
负责按合同约定施工质量监督。
三、乙方责任:
1、乙方应严格按甲方要求组织施工。
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任,如在施工中出现一切安全事故,完全由乙方承担所有责任,甲方不承担任何责任。
4、乙方须加强现场质量、安全管理,确保施工现场安全。
5、工程完工后3天内应做好施工现场的清理工作。
四、工程量的计算方法、价格:
1、经校委会成员研究决定,一致决定与乙方协商,本工程由乙方包工包料,食堂维修工程施工项目如下:
(1)食堂钢架结构,盖玻璃钢瓦300元/平方米,面积按实际验收面积计算;
(2)地面找平,水泥砂浆清光65元/平方米,面积按实际验收面积计算;
(3)钢架房四周铝合金墙面150元/平方米,面积按实际验收面积计算。
(4)水电安装包工包料共计2000元(所用材料及施工要求以甲方为准);
(5)食堂排污管预计40米(包含破砼、挖土方、安管、恢复、土石方外运等),包工包料单价325元/米,实际长度以验收为准,(注:排污管用20管);
(6)食堂排污沟200元/米,实际长度以验收为准。
(7)检查井1个,包工包料900元。(检查井规格按甲方要求施工)。
(8)铝合金推拉门220元/平方米,面积以验收测量为准;
(9)铝合金封中干门200元/平方米,面积以验收测量为准;
(10)铝合金纱窗80元/平方米,面积以验收测量为准;
(11)刮瓷粉7元/平方米,面积以验收测量为准。
五、质量标准;
施工质量必须符合安全要求。工程竣工验收合格后,两年内出现质量问题,由乙方负责全部维修责任。
六、工期:
本项目的工期按甲乙双方签定合同后40日内完成,时间:2012年7月13日至2012年8月23日。
七、付款方式:工程完工经甲方验收合格后,工程款由清镇市教育局拨付给教育办公室后,由王庄乡教育办公室一次性付清全部款项。
八、违约责任:
甲乙双方必须共同遵守以上合同条款,如有一方违反,将一次性赔偿对方的全部经济损失。
九、其他约定:
1、本合同签订时间:二○一二年7月12日。
2﹑本合同自甲﹑乙方签字之日起生效,甲﹑乙双方履行完合同规定的义务后,结清工程款后失效。
3、本合同一式四份,双方各存一份。
甲方(盖公章): 乙方(盖公章):
甲方代表: 乙方代表:
门机维修改造合同 篇3
发包方:XX初级中学(以下简称甲方)
承包方:XXX(以下简称乙方)
为迎接省义务教育均衡发展检查,保证优质、安全、按期完成施工任务,依照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际,按照平等、互利、协商一致的原则,签订如下合同条款:
一、工程名称
李店初级中学运动场及学生宿舍维修改造工程
二、工程内容及价格
1.运动场跑道整修及炭渣:150元/米。
2.主席台装修(不锈钢护栏、旗杆):120元/米。3.乒乓球台新建:1500元/个。4.大池塘护栏(钢质):150元/米。5.小池塘护栏(塑钢):110元/米。6.枫林护栏:80元/米。7.小运动场路灯:700元/个。8.垃圾屋:450元/平米。
二、承包方式
按工程量清单中所列出的全部项目及要求施工,采取包工、包料、包安装包工期、包质量、包安全的施工总承包方式。
三、甲方责任:
负责按合同约定施工质量监督。
四、乙方责任:
1、乙方应严格按甲方要求组织施工。
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任,如在施工中出现一切安全事故,完全由乙方承担所有责任,甲方不承担任何责任。
4、乙方须加强现场质量、安全管理,确保施工现场安全。
5、工程完工后3天内应做好施工现场的清理工作。
五、工程结算
在规定时间,按时按质完成的,经甲方验收合格后凭结算清单和税务发票结清工程款。
六、工程期限
1、本工程合同总工期为30天。乙方必须在 2013年7月15日前组织施工队伍开工,必须在2013年8月15日前完成,竣工期每延迟一天,乙方赔偿500元。
2、如出现非人力可抗拒的自然因素或因甲方原因影响,经甲方论证确认工期顺延时间。否则,工期不得顺延。
七、工程质量
1、按照学校及“广水市教育局农村学校建设维修、改造工程价目表”规定的质量标准施工。
2、工程按国家有关技术标准和技术规范验收达到合格标准。
3、学校成立工程建设领导小组和工程质量监督小组,设置专职质量监督员,对本工程进行全程质量监督及每一套工序验收签证。
4、建筑材料由乙方采购,但必须符合国家质量标准和甲方指定材料品牌、规格、质量要求,且采购过程由甲方派专人全程监督,经验收签证后,方可采购、使用。
5、未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
6、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,自签订之日起生效。
甲
方(签章):
甲方代表:
2013年7月13日
乙
房屋结构改造维修方面案例: 篇4
案例
一、设计本“一卫” 业主改“两卫”
案情:楼上业主顾某在房屋的储藏室内擅自安装了电动抽水马桶、洗脸盆,改变废水立管的下水三通,致使楼下业主王某储藏室内的储柜及物品受损。物业管理部门两次向顾某发出整改通知,责令其拆除私装物,未果。
问题:顾某能否在自己的房屋内添装卫生设备?
判决:顾某在法院判决生效之日起十日内拆除电动抽水马桶、洗脸盆,按房屋的原始结构图,将废水立管的下水管恢复原状。
依据:《上海市居住物业管理条例》第三十条规定:“住宅不得改变使用性质。因特殊情况需要改变使用性质的,应当符合城市规划要求,其业主应当征得相邻业主、使用人和业主委员会的书面同意,并报区、县房地产管理部门审批。”
房屋所有权人使用其房屋时,必须遵守有关的法律法规,不得擅自改变房屋的使用性质和功能。顾某擅自在自己房屋的储藏室内私装电动抽水马桶和洗脸盆,转换了废水立管的下水三通,使储藏室成了卫生间,改变了房屋的使用性质,使得楼下业主王某的房屋渗水,顾某应当承担民事责任。
案例
二、外墙开一窗 大楼留一疤
案情:住在19楼的业主卫某,在自己物业内卫生间的东墙开窗,将厚厚的外墙打穿。物业公司多次上门加以阻止,卫某不听劝阻,继续施工安装窗户,致使19层到底层墙面被泥浆污染。物业公司只得将卫某告上法庭。
问题:自己的物业是否就有权随意破墙?
判决:卫某在法院判决生效之日起十日内拆除东墙上的窗户,恢复原状;清洗19层到底层因破墙开窗引起的墙面污染。
依据:《上海市居住物业管理条例》第二十八条第一款第一项规定:“物业使用中禁止下列行为:
(一)损坏房屋承重结构和破坏房屋外貌。”
作为一个业主,应当遵守有关法律、法规及小区物业管理公约。卫某擅自在自己的房屋东墙破墙开窗,并由此造成外墙面的污染,严重损坏了房屋的承重结构,破坏了大楼的外貌,影响了周边的环境。物业管理公司根据物业管理条例及小区管理公约对卫某采取制止措施,维护了其他业主的合法权益。案例
三、巨型浴缸入室 房屋不堪其重
案情:业主顾某购买了一只占地面积约8.9平方米,可放水约4.2吨的巨型浴缸,准备安装在其居住的第29层的物业内,遭到了周围业主的强烈反对。物业管理公司向有关专家进行了咨询,以房屋楼板无法承受浴缸使用时的重量为由,制止顾某吊装巨型浴缸。
问题:购置财产是否都可以安置在自己的物业内?
判决:顾某要求将自己所有的浴缸搬入自己物业内的诉讼请求不予支持。
依据:《上海市居住物业管理条例》第二十七条规定:“业主、使用人应当遵守法律、法规的有关规定,按照有利于物业使用、安全以及公平、合理的原则,正确处理供水、排水、通行、通风、采光、维修、环境卫生、环境保护等方面的相邻关系。”第二十九条第二款规定:“物业管理企业应当对装修住宅活动进行指导和监督,发现违反本条例第十八条的行为,应当劝阻制止。”
公民只能在法律规定的限度内自由行使占有、使用、收益、处分个人财产的权利。应当本着安全、合理的原则使用物业,并遵守法律、法规及业主公约的有关规定。长期使用巨型浴缸必然对大楼的楼板强度及承重结构造成危害,使大楼存在潜在的安全隐患。同时还应当顾及相邻各方的利益,以不损害公共利益和他人权益为前提,否则应加以必要的限制。
房屋租赁引起的纠纷
案例
四、租住户搬出部分家私而没有业主书面许可怎么办?
去年9月18日,某花园B栋5楼F座的一租住户想要搬出一部分家私。他千方百计联系此时正在国外的业主,但就是联系不上。按照管理规定,租住户搬出家私,必须有业主的书面许可,而没有业主的书面许可,管理处不予放行(这一规定有必要,现实中确发生过个别租住户拖欠业主房租、搬走业主家私而
偷偷溜之大吉的事情)。急于搬出家私的住户万般无奈,找到管理处领导,恳请给以特殊照顾。管理处的领导考虑,若简单放行,恐怕损害业主的利益;若拒不放行,又会使住户感到不便(租住户和业主同样都是物业公司的服务对象,兼顾二者利益应为物业管理所必需,绝不能只对业主关心倍至,而对租住户冷若冰霜)。于是鉴于租住户只是搬出部分家私,提出了一个变通办法:租住户列出所搬出家私清单,并暂交与家私价值相当的押金,管理处做好记录,并出据收取押金的收据,一旦租住户能够提供业主的书面许可,管理处立刻全额退回押金(这一办法可取,但前提是要让其正确理解,否则容易引起纷争)。这位租住户觉得管理处的建议合情合理,便欣然接受。
时隔不久,该住户拿到了搬出家私的业主书目许可。在到管理处换取押金时,还对管理处既对业主负责又为住户着想的做法赞许有加。
点评:执行规章制度必须一丝不苟,但一丝不苟并不等于死咬住条条框框不放。正确的做法应当是把握住规章制度的基本精神,把原则性与灵活性结合起来
设施设备损坏方面
案例
六、空调室外机毁坏 物业公司有无责任
王女士:我在某小区买的房子,装修后一直没去住,空调也没开。前两天小区物业通知我说,我家空调室外机着火烧毁了。我认为这是物业公司保安人员失职造成的,要求他们赔偿,可他们说责任不在他们。请问他们到底有没有责任?律师分析:要分清责任,首先要弄清楚空调外机着火的真正原因。分两种情况:第一,如果是空调外机自身的质量问题而引起的自燃,根据《合同法》和《消费者权益保护法》的相关规定,业主可以找购买空调的商场或生产空调的厂家进行维修或退换;如果该事故给自己或他人造成损害,可以要求商场或厂家承担相应的赔偿责任,商场和厂家是承担相互连带责任的。第二,如果不是质量原因而是外界原因造成外机着火,除法定的不可抗力的情况外,小区的物业公司应当承担相应的责任。这里的不可抗力指的是不可预见、不可避免、不可克服的突发事件,物业管理人员无法采取保护措施或者是已采取保护措施而无效果的情况。因为业主和物业公司之间是平等主体的服务合同关系,为业主提供完善的物业服务是物业公司的约定义务,保护业主的财产不受他人侵害自然是物业服务的内容之一。尤其是空调外机,它完全是属于业主私有财产,但又由于本身所具有的特殊性,促使它要放置在公共的空间里,所以它
必然是物业公司保护业主财产安全的重点。如果由于物业公司的保安人员没有尽其工作职责,而使第三方对外机造成损害的话,物业公司就应该承担相应的赔偿责任。物业公司在赔偿业主后,可以向第三方行使追索权。因此,如果您有确实的证据证明着火的原因是第三方人为的,并且小区的保安也没有尽看管的义务,您完全有权利要求物业公司承担损害赔偿责任。物业公司要是拒绝的话,可以向人民法院提起诉讼,维护自身的合法权益
物业收费引起的纠纷
物业管理收费、收租难是一个公开的秘密,在直管公房、系统房和售后公房小区这一现象尤其突出。据了解,一些小区有半数以上的人欠费、欠租,个别小区甚至只有30%的收缴率,严重影响了物业管理的正常进行。
由于物业管理的不可分割性,部分人拖缴、欠缴物业管理费、房租,不仅侵害了物业公司的权益,同时也侵害了同小区其他业主的利益。怎样解决这一问题,物业公司可谓“绞尽脑汁”:有的派专人攻关,与业主搞好关系;有的给按时缴费的业主送上小礼品,“以致谢意”。上海轻工物业公司管理着八十多万平方米的物业,其中不乏系统房、售后公房,其物业管理费、房租收缴率连续三年达到95%以上。他们的秘诀主要是提高物业管理服务质量,对恶意“抗缴”的业主、住户,通过打官司追讨。去年,他们对历史老账进行了一次彻底清算,对有能力缴费、缴租却故意欠缴的,进行了集中诉讼,全年打了65个欠费官司,标的额42万元,除两起待判外,物业公司全部胜诉。其中,对拒不执行法院判决的,要求法院对其实施强制执行。
业主到底因何种理由不缴费?法院是怎样判决、怎样执行?请看以下几个典型案例。
案例
七、蚌埠市物业管理第一案?没有交电费,供电部门停供电……
2002年6月17日,在有关部门的推荐下,悦来物业公司与中区青年街华丰街小区业主委员会签定了为期三年的物业管理委托合同。去年10上旬,该小区用户因长期没有交电费,供电部门停止了供电,致使该小区7层以上依靠增压水泵供水的住户没有水吃。
电费到底应该由谁来承担,物业公司和业主委员会各持已见。为此,业主拒交物业管理费,物业公司以没能履行合同为由将业主委员会告上法庭。业主委员会反诉状称“被告(悦来物业公司)不履行委托合同,造成居民住宅区及商场二楼垃圾成堆,臭气熏天,偷盗现象时常发生,严重影响了广大业主的身心健康和家庭财产的安全”。
蚌埠市中区法院民庭于2003年3月25日审理了这桩合同违约案。最后双方同意调解后宣布庭审结束。这明显是一宗互相推委的案例,双方都有责任,两个单位都是作为服务者都没有很好的做好自己的职能工作,没有协调好双方的工作关系进而给住户带来了麻烦这是不应该的。
住户拒交室内维修费用怎么办……
案例
八、住户洗菜池下水管堵塞,住户以维修未使用任何材料为由,拒不交费……
去年年底,某大厦6楼一住户洗菜池下水管堵塞,电话委托管理处维修班疏通。
维修人员及时赶到现场。由于下水管堵塞严重,在6楼疏通不开,又转到5楼,从下水管检查孔反向
往上清疏。经过3个多小时的努力,管道彻底疏通了。疏通中从下水管里掏出不少沙子、白灰和油漆块,证明堵塞是该住户装修造成的。
谁知当维修人员收取40元维修费用时,该住户以维修未使用任何材料为由,拒不交费,并振振有辞地说,自己装修完刚入住,别的楼房都有一年保修期,他也应当住满一年后再交费。
情况反映到管理处,主管领导上门做工作。首先,征询该住户对维修人员文明用语、工作态度、维修质量的意见,他均表示满意(选择这一话题切入,自然贴切,同时也避免了客户为拒绝交费再横生节枝)。然后,便耐心地给他解释入伙与入住、公用部位与自用部分的区别,依据有关法规向其说明大厦已入伙多年,早就不存在保修期,室内维修发生的包括人工费在内的所有费用,都要由业主住户承担(如果能事先说明需要收费及收费标准,效果可能更好),并在核对这次疏通下水管工作量的基础上,进一步申明收取40元维修费,已给予了相当的优惠。
这位住户觉得主管说得有理有据、合情合理,消除了误解,便愉快地交付了应付的维修费用。
点评:即使在市场已经相当发育的地区,亦有相当一部分业主用户对物业管理法规缺乏足够的理解。物业公司应当善于利用多种渠道做宣传工作,向业主用户普及物业管理法规知识。通过提高他们对物业管理的认知度,为自己管理服务的顺利实施铺路。
案例
九、法院封家电全家住宾馆
不缴费的业主,并非因为家庭经济状况差。家住长宁的某业主,住别墅,请保姆,夫妻每人一辆车,另外还备一辆“宝马”,却拖欠物业管理费、水电费一年多。去年8月,长宁法院判决生效后,他依然拒不执行。法院上门执行,封了其家中的空调、冰箱。第二天,他就把钱送到法院,但根据规定三天后才可以启封。夏天天热不能用空调,家里是没法住了,一家人只好住宾馆。从此,该小区所有业主均按时缴费,物业管理费的收缴率达到100%。物业公司感动之余,给法院送来一面锦旗:“秉公办事,执法如山”。案件回顾
原告(物业公司)———业主以电费价格高为由,拒绝缴纳电费;水费也未缴纳;并以各种理由拒绝缴纳物业管理费。我们曾多次上门催讨,对电费价格也作了必要的解释,但被告仍拒绝缴纳。为此,要求法院判令业主缴纳物业管理费12319 元、电费7071 元、水费1215 元,并缴纳所欠物业管理费的滞纳金。
被告(某业主)———对拖欠的物业管理费时间及对原告提供的电费、水费实用数均无异议,承认物业公司也催讨过。不缴纳物业管理费、电费、水费的原因是原告收费不规范,收取的电费、水费超过国家规定的收费标准。另外,前期物业管理阶段,收费标准未经物价局核准,物业公司无权主张;另外,拖欠的电费、水费已过诉讼时效。
法院———经审理查明,原告接受开发商的委托,从事前期物业管理,物业管理费每月每平方米建筑面积2.70 元;业委会成立后,双方约定仍按区物价局核定的这一收费标准收缴。因此被告以原告收费不规范而拒付物业管理费的理由不能成立。关于诉讼时效,原告称其曾多次向被告催讨拖欠的物业管理费及水、电费,被告也承认原告催讨过,故视为诉讼时效的中断。判决被告缴纳物业管理费、物业管理费滞纳金、水费、电费及部分诉讼费。
案例
十、欠租2000 元被拘一整天
百年不赖,千年不还。这是家住宝山的某户主的老伴对上门收房租的物业管理人员常说的一句话。法院判决生效后,面对法院工作人员,她依然如故。法院只好强制执行,决定拘留户主。老头被拘留,老太
慌了神,儿女也埋怨,只好立刻拿着钱到物业公司,要求物业公司到法院为其求情。法律无情人有情。物业公司的工作人员陪着他们把钱带到法院,但按规定该户主依然被拘留24小时。
一人吃官司,众人缴费忙。该小区另外6户欠费的业主、住户,都迅速缴纳了所欠费用,小区的物业管理费、房租收缴率达到了100%
案件回顾
原告(物业公司)———接受开发商委托管理宝山某小区,并代收房租。被告入住后,已有两年未付房租。其间多次上门催讨,每年还寄挂号信(有邮寄挂号信的收据两张为证)催要,结果被告仍不缴纳所欠房租。
被告(某户主)———未答辩。
法院判决———经审理查明,宝山区国权北路某小区某号某室的房屋产权人为上海市轻工房地产总公司。该公司委托原告对该房屋进行管理并收缴房租,被告共欠原告房租2103 元。原、被告之间的租赁关系合法,有效,应受法律保护。被告作为房屋的承租人应当按时缴纳租金,延期支付租金的应当支付违约金,原告要求的违约金低于依法应得到的数额,可予支持。被告于判决生效之日起10日内支付所欠房租、滞纳金及诉讼费。
公告见报端欠款送上门
压力管道安装改造维修告知须知 篇5
一、审查要件
1、安装改造维修许可证原件(复印件需加盖公章);
2、压力管道设计图(盖有椭圆形红章);
3、施工方案;
4、特种设备作业人员操作证原件(加盖聘用单位公章);
5、告知单(一式三份)。
二、资质条件
1、GA类:长输(油气)管道(应经省局同意办理);
2、GB类:公用管道(划分为GB1级和GB2级);
3、GC类:工业管道(划分为GC1级、GC2级、GC3级);
4、GD类:动力管道(划分为GD1级、GD2级)。
三、备注:
GB1级:燃气管道。GB2级:
⑴设计压力大于2.5MPa热力管道;
⑵设计压力小于或者等于2.5MPa热力管道。GC1级:
⑴输送GB 5044-1985《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的工业管道;
⑵输送GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》与GB 50016-2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者 甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工业管道; ⑶输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工业管道。
GC2级:除GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃 性)、设计压力和设计温度低于GC1级的工业管道。GC3级:输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa且设计温度高于-20℃、但是不高于185℃的工业管道。GD1级:设计压力大于等于6.3MPa,或者设计温度大于等于400℃的动力管道。
改造维修可行性分析报告 篇6
金鹤小学
一、基本情况
(一)学校基本情况
上海市嘉定区金鹤小学是市府实事工程——江桥“四高”小区金鹤新城内的一所全日制公办完小,是市住宅建设中心中心组织实施的公建配套项目之一。校址是嘉定区江桥镇鹤旋路386号。2006年8月24日,经上海市嘉定区机构编制委员会同意,决定建立上海市嘉定区金鹤小学。学校于2008年9月1日正式开办,学校的正式启用,解决了市属配套商品房金鹤新城入住居民子女的就学问题。目前共有1-5年级10个教学班,学生数327人,37名教职员工。
(二)校舍基本情况
学校占地15931平方米,总建筑面积9104.78平方米,拥有行政楼、教学楼、艺术综合楼、体育馆共5幢主体建筑,25个教学班,18间专用教室。学校还拥有900平方米的风雨操场和250米环行跑道操场。学校于2006年年底完成基础建设,2008年6月至8月完成第一期校舍改造与维修工程。目前,学校先后完成校园外部墙面粉刷、风雨操场改造、环行跑道操场建设、食堂改造、部分办公室装潢、教室灯光改造、多功能礼堂装潢等工程。
二、存在的问题及改造维修的必要性
学校能够顺利开办得益于上级领导的关心和财政预算资金的及时到位,但在实际工作中,我们发现,由于学校早在两年前就已建成,因此,校舍方面还存在着诸多安全隐患和问题。学校在建造时,建设方没有与使用方沟通,所以设计只从美观上考虑,而对于学校的安全性、使用性上考虑欠缺。目前,学校在开展教育教学工作中,面临的最大安全隐患是学校南北走廊和教学楼卫生间。
(一)学校南北走廊。它是连接学校各幢主体建筑的主要通道,长约150米,由于这条走廊是敞开式的,因此在使用过程中我们发现存在以下几项安全隐患:
1、走廊地面铺设的是劣质釉面砖,防滑效果较差,特别是遇到下雨天和潮湿天气,雨水直灌走廊并顺着楼梯往下流,作为主要通道学生很容易摔倒。
2、走廊中的栏杆低,有些栏杆处连接着敞开式平台,学生很容易爬进爬出,造成很大的危险。
3、各幢建筑之间的伸缩缝处在走廊之中,遇到下雨天伸缩缝中经常渗水,造成内墙涂料起泡、脱落。
4、另外,由于学校处于交通要道旁,走廊又处于敞开状态,每天的灰尘很多,加重了学校搞卫生的负担。
(二)2号、3号、综合艺术楼卫生间也存在着严重的问题,就目前而言,我们通过检查发现,有以下几项突出的问题:
1、下水道堵塞和漏水严重,特别是2、3号教学楼。
2、卫生间地面渗水严重,殃及楼下的卫生间。
3、卫生间水管是明管,附着在墙面上很容易脱落,并且有些已经脱落,学生用水很不方便。
4、冲水箱的设计是自动式,不管有人没人,每间隔一段时间就会冲水一次。我们7月份一个月的水费就达7540多元,对水资源浪费实在太大。
5、综合艺术楼卫生间窗户全封闭,不利于通气排风。
(三)学生教室也面临着一些问题。教室是学生最重要的学习场所,目前,教室的墙面粉刷还是原先竣工时的涂料,有些部位已开始脱落。在实际使用过程中,我们没有理由抹杀学生好动好玩的天性,因此造成墙面四周手印、脚印很多,虽然进行及时粉刷修补,但效果不佳,影响班级环境卫生。
(四)学校大队部装潢。大队部位于3号教学楼底楼,目前还是原先的状况,作为对学生进行思想教育和团队教育的主要场所,很有必要为他们创设一个优美的受教育环境,以充分发挥学校大队部对学生进行教育的重要性。
(五)教工之家装潢。教工是对学生进行教育和服务学生的主要实施者,建好“教工之家”,是造就高素质的教师群体,推进学校教育改革和发展,凝聚教职工力量,调动教职工工作热情的重要途径。
学校是孩子接受教育,学习知识,增长本领的场所,作为一所市政府配套实施项目的全日制完小,我们有义务也有理由为学生创造一个良好的学习生活环境。为此,介于上述几项最为突出的校舍问题,我们觉得很有必要对上述存在的问题落实整改,并进行改造与维修。
三、基建依据
1、国家政策的支持。《教育部关于切实落实中小学安全工作的通知》中指出:各级教育行政部门和中小学要立即开展学校安全大检查,检查的重点是各种安全隐患和已经采取的措施。《中华人民共和国义务教育法》第24条指出:县级以上地方人民政府定期对学校校舍安全进行检查;对需要维修、改造的,及时予以维修、改造。《中小学幼儿园安全管理办法》第14条第3款指出:定期对校舍安全进行检查,对需要维修的,及时予以维修。一系列政策法规的的出台,对我们学校管理的促进是非常巨大的,特别是学校安全工作的文件,更为我们申请校舍改造维修工程提供了政策依据。
2、大量生源的涌入。我校处在“四高”小区内,属市政府配套实施工程,学校的建立是满足江桥镇地区教育事业的发展,其一,解决市区拆迁户子女的就学问题,但就目前情况来看,市区拆迁户的导入人口还不多,市区拆迁户子女在我校的就学率还不高。其二,随着公办学校逐步吸纳外来民工同住子女的政策出台,我校承担着外地学生的教育重任。近年来,“四高”小区周围的配套设施逐步完善,市区拆迁户大量到入,再加上公办学校吸纳外来民工同住子女政策的继续推行,生源将会大量涌入我校。
3、各级领导的关系。学校的建设和发展得到了江桥镇政府和教育局行政部门的大力支持。江桥镇教委领导多次莅临我校,检查并指导我校基建情况,提出了具有指导意义的工作意见。区教育局汪卫平副局长也多次来到我校检查工作,特别是校园安全尤为重视,他特地巡视了南北走廊的安全情况,提出了加紧设计方案,落实整改的意见。
四、校舍改造维修概况
学校行政班子经过认真的研究和分析,觉得学校改造维修是必要的,也是可行的,遂决定向财政局、教育局申请改造维修工程。具体设想是:南北走廊底部沿栏杆用空心砖砌平并封闭,上部用移动式彩铝窗封闭,这样既防雨水又防灰尘;教学楼卫生间重排下水道、地面重做防水层,同时改造水管和冲水箱;学生教室四周贴1米高墙转,其余墙面重新粉刷;大队部和教工之家做吊顶、墙面重新粉刷,铺设地板并安装防盗门。估计需经费:
1、前期规费7万元。(包括设计费5万元、招投标代理费2万元)监理、质监费3万元、勘察费1万元、招投标、规划等1万元、不可预计费3.5万元)
2、南北走廊改造:70.99万元。3、2号、3号、综合艺术楼卫生间改造:83.7万元。
4、教室改造:31.4万元。
5、大队部和教工之家装潢:8万元。
以上2——5项包括监理费、审计费和不可预计费。以上5项总计需人民币201.09万元。
改造维修后的金鹤小学,安全隐患将会得到极大改善,它会降低学生在学校的伤害概率。同时,随着学校不断改造与维修,她将会成为一个功能齐全、设施完善的全日制完小,为社会担负起更多的育人责任,为家长提供一个放心、安全的育人场所,为教师创设一个优美的工作环境,为学生营造一个良好的学习环境,社会效益将会日益显现。
项目明细表详见附件
正阳街加油站维修改造方案 篇7
1、工艺管线全部更换,考虑采用复合双层管线
2、所有地面全部破碎拆除后重新硬化
3、根据油罐及加油机调整,按照使用需求调整工艺
管线及油品灯箱(1、2号柴油罐连接1号加油机,3号97汽油罐连接2号加油机,4号93汽油罐连接3、4号加油机)
4、罩棚铝塑板下沿维修,加油岛维修,按照新标准
重新做场地内的静电接地
5、确认罐区防护堤是否可以向西侧挪移
6、将品牌住上90号汽油标识去除,更换为93号汽
油标识,并将周围绿化带用铁艺栅栏围起,并在其中设置进出口灯箱
7、集中卸油口、罐井维修
8、围墙裂缝修理,站房外立面重新粉刷
汽车维修合同 篇8
承修方(乙方):________________
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就汽车维修事宜达成协议如下:
第一条 维修车辆
1.车牌号 2.发动机号 3.颜 色 4.车型 5.vin代码/车 架 号 6.行公里数
第二条 维修类别与项目
乙方应当对承修车辆进行维修前诊断检验,提出需要维修的类别和项目,填写《车辆维修前诊断检验单》。甲方确认后在该《车辆维修前诊断检验单》上签字。
第三条 维修配件材料
1.乙方提供维修配件材料的,应当如实填写材料清单,分别标明原厂配件、副厂配件或者修复配件,明码标价,并保证质量。
2.乙方在维修中换下配件、总成等,交由甲方自行处理。
第四条 维修价格
1.甲方同意乙方按照公示的工时单价______元/工时、材料进销差价率_____%进行计价。
2.结算工时定额执行标准:汽车制造企业提供 □ 市交通管理局制定 □。
3.维修预算费用:______元,大写:__________________。其中:工时费______元,大写:__________________;材料费______元,大写:__________________。
4.维修费用高于或低于维修预算费用的_____%时,由双方协商解决,否则按照实际发生的维修费用结算。
第五条 车辆交接
乙方接收待修车辆时,甲方应当自行取走车内可移动物品。车上附件、设备等填入《车辆维修前诊断检验单》的,乙方在竣工交车前对其及承修车辆负有保管责任。
第六条 质量标准
1.质量标准执行:国家标准 □ 行业标准 □ 地方标准 □ 制造企业维修手册等有关资料的要求 □。
2.质量保证期按照下列第______项执行。
(1)按照交通部《机动车维修管理规定》第三十七条规定执行:整车或总成修理的质量保证期为车辆行驶XX0公里或者100日;二级维护的质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;一级维护、小修、专项修理的质量保证期为车辆行驶XX公里或者10日。
(2)按照乙方承诺(不低于交通部规定)的“车辆行驶______公里或______日”执行。
3.质量保证期,从维修竣工后,由甲方验收取车的当日起计算;因维修质量问题返修的,其返修的作业项目,从返修竣工后,由甲方验收取车的当日起重新计算。行驶里程和日期指标,以先达到者为准。
第七条 竣工验收
1.竣工交付日期为______年______月______日前,交付地点为__________________。
2.维修竣工质量检验合格的,对二级维护(含)以上的车辆,乙方应当由维修质量检验人员签发全国统一样式的机动车维修竣工出厂合格证;对二级维护以下的车辆,乙方应当发给维修合格证明(含结算清单)。乙方未签发或者发给的,甲方有权拒付费用。
第八条 结算
1.车辆维修竣工后,乙方应当向甲方出具法定的结算票据,并附桂林市运输管理处监制的《桂林市机动车维修结算清单》,工时费和材料费应当分项列明。乙方未出具法定结算票据及结算清单的,甲方有权拒付费用。
2.付款方式:现金 □ 转账 □ 其他 ____________□。
产品维修合同 篇9
│供方:│受理编号:│
├───────────────┼─────────────┤
│需方:│签订地点:│
│├─────────────┤
││签订时间:年 月 日│
└───────────────┴─────────────┘
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。
二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额:
┌────┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬──┐
│产品名称│规格型号│产品序号│故障原因│处理方法│维修费│零件费│返程│
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤运费│
││││││││: │
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤│
│││││││││
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼──┤
││││││││差旅│
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤费:│
│││││││││
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤│
│││││││││
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼──┤
││││││││上门│
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤服务│
││││││││费:│
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤│
│││││││││
├────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤│
│││││││││
├────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴──┤
│合计人民币金额(大写):│
└───────────────────────────────────┘
三、维修方式、维修地点:_________
四、修复设备的交付方式、地点:_________
五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。
六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。
七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。
八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执一份,传真件有效。
十二、其它约定事项:_________。
┌─┬──────────────┬─┬────────────────┐
│ │单位名称(章)│ │单位名称(章)│
│ ├──────────────┤ ├────────────────┤
│供│单位地址:│需│单位地址:│
│ ├──────────────┤ ├────────────────┤
│ │供方代表:│ │需方代表:│
│ ├──────────────┤ ├────────────────┤
│ │电话传真:│ │电话传真:│
│ ├──────────────┤ ├────────────────┤
│ │开户银行:│ │开户银行:│
│方├──────────────┤方├────────────────┤
│ │帐号:│ │帐号:│
│ ├──────────────┤ ├────────────────┤
│ │纳税登记号:│ │纳税登记号:│
维修施工合同 篇10
甲方: 乙方:
甲方将2015年期间的厂区内的部分零星维修发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:
一、维修施工地点:在高新区、镇海区甲方所在公司范围内。
二、维修施工内容:由甲方指定,包括(但不限于)各项房屋路面基建、办公设备设施、绿化、管道疏通等内容。
三、工期:由双方协商确定,并在维修单上确认。
四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至2015年12月31日止。
五、承包方式和质量标准:乙方或包工包料,或单包工,每次维修施工前由双方协商确定,质量合格。执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式:工程价款实行一单一报价,并在维修单上确认。自乙方维修施工结束后,并经甲方验收后,按照本合同第七条的约定,甲方支付维修款90%,剩余10%作为质量保证金发生于上半年的,于当年12月31日结算,发生在下半年的,于次年6月30日结算。
乙方的报价为含税价,不得在双方确定维修后以各种理由变相加价。
七、结算期限:
甲方在工程完工并验收合格后,开具甲方指定的发票向甲方办理付款手续,甲方收到票据后,自10个工作日内将90%的维修施工费汇入以下账户: 开户行:
户名:
账号:
甲方应将10%的质量保证金于结算日起10个工作内日汇入乙方指定账户。
八、情势变更:
由于维修内容的误解,乙方实际维修费用将超过所预报费用50%,乙方应及时通知甲方,并经甲方同意,双方重新协商报价。
由于情况发生变化,乙方未施工前,甲方有权随时通知乙方中止维修。施工过程中,甲方改变维修方案的,维修价格双方重新协商。
九、付款方式:施工完毕经甲方验收合格后,乙方须提供符合甲方要求的发示,甲方凭发票一周内付清全款。
十、双方责任:
(一)、甲方责任:
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
(二)、乙方责任:
1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期1年(如法律法规规定保修期超过一年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。
2、按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生非甲方原因的任何安全事故或给甲方造成损失,概由乙方承担全部责任。
3、及时提供维修施工内容的发票。
十一、违约责任:
乙方没有按甲方的要求施工或没有按合同要求履行保修义务,甲方有权没收当年的质量保证金,并支付违约金1000元,如果给甲方造成的损失大于1000元,按照实际损失承担。
甲方逾期未支付维修施工款项,按日千分之三计算违约金。
十二、本合同双方签字盖章生效,本合同一式两份,甲乙双方各一份。
甲方:
乙方:
经办人:
经办人: 年
月
日
【门机维修改造合同】推荐阅读:
门机司机个人先进事迹09-07
设施维修改造请示08-08
办公大楼维修改造项目09-02
维修改造和小型基建项目管理办法06-28
维修施工合同05-30
库房维修合同07-05
维修防水合同08-16
屋面维修合同09-01