与甲分包安全管理协议

与甲分包安全管理协议（通用8篇）

与甲分包安全管理协议 篇1

建筑施工总分包安全管理责任协议

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

甲方将工程项目发（分）包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订签订施工合同的同时，签订本协议：

一．承包工程项目

1.工程项目名称：

2.工程地址：

3.承包范围：

4.承包方式：

二．项目期限

本合同暂定自年月日至年月日全部结束（甲方可根据工程实际情况提前结束合同，并不承担任何补贴）

三、项目环境、职业健康安全生产管理目标：

1．2．

3．4． 环境、生产安全事故控制目标：杜绝死亡、重伤、火灾、爆炸、重大环境污染事故，轻伤事故率﹤ 安全生产标准化管理达标目标：按JGJ59-99检查达到 文明施工实现目标： 安全管理工作目标：安全教育率持证上岗率设备完好率

隐患整改合格率安全资料上报率环境、安全技术交底率

5． 安全创优目标：

三．协议内容：

1.甲乙双方必须认真贯彻国家有关安全生产、劳动保护、消防、综合治理工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.甲乙双方都应有安全生产管理组织体制，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员持证上岗制度，各级人员的安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.乙方在进场前需办理入场许可证，并提供以下资料：

（1）企业的资质证书，营业执照，安全生产许可证

（2）参与本工程的管理人员及通讯联络表

（3）参与本工程的管理人员的证件：项目经理证书（建造师证和B类证），安全员、质

检员证件，技术人员的职称证书。（原件查看，复印件留存）

（4）负责本项目施工的特种作业人员证书（原件查看，复印件留存）

（5）进场的机械设备一览表

（6）所提资料必须真实可效，否则后果自负。

4.施工期间，乙方必须按照建质2008（91）号文配备专职安全管理人员责本工程的安全、防火等工作，并应定期组织检查和安全例会，落实三级安全教育工作。

5.特种作业人员必须持有效证件上岗，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

6.乙方在施工前应认真查勘现场，制定切实可行的施工组织设计，安全专项方案并按规定报审批，严格按施工组织设计和有关安全要求进行施工。

7.施工前乙方应对现场所有人员进行进场安全教育，乙方技术负责人应对所有管理人员进行安全技术总交底，施工过程中按分部分项要求进行安全技术交底，并检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。

8.乙方在施工期间应严格遵守和执行甲方的安全生产、防火管理等各项规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于查处的隐患，乙方必须限期整改，否则甲方有权按《处罚细则》进行处罚。

9.在生产操作过程中的个人劳动防护用品必须符合国家有关规定，并应督促施工现场人员

自觉戴好防护用品。

10.乙方对自己所在的施工及相关区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检

查，发现隐患立即整改。发现重大隐患应立即停止施工，并落实整改后方能施工，一经施工就表示你方确认施工及相关区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

11.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具均应及时进行检查验收，并做好书面记录。

严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。否则由此发生的后果概有乙方负责。

12.现场施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自

拆除、更动，如确实需要拆除、更动的必须经工地施工负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动。擅自拆除、更动造成的后果有乙方负责。

13.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材

严禁挪作它用，电焊、气割作业应按规定有动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火防中毒措施，并派专人值班。

14.乙方在施工中应注意地下管线及高压架空线路和环境的保护，如有情况应及时与甲方及

有关部门联系，采取保护措施。

15.乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，应加强

劳动卫生健康保护，严格用工制度，严禁拖欠劳务人员工资，否则一切后果有乙方承担。

16.乙方在开工前应自觉到政府部门办理安全备案及接受安全交底等相关工作。

17.贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工期间造成的人员伤亡、火灾、机械、交通等

重大事故应及时抢救伤员和保护好现场，并按规定进行上报，并承担事故造成的后果、责任、费用等。

18.为加强分包单位管理，控制企业安全生产风险，分包单位均应预先交纳安全风险抵压金，用于发生生产安全事故的经济处罚和专项支付相关费用。乙方按工程款的%预先交纳，合同终止工程款结算时根据甲方安全部门的评审，作为乙方结算“安全、环保风险抵压金”依据。

19.乙方向甲方承诺，在履行本协议书的过程中，甲方对乙方所进行的一切处罚和处理乙方

均无异议。

20.争议的处理 ： 当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有

关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向镇江市人民法院起诉。

21.本协议经立协议单位双方盖章签字有效，本协议一式四份双方各执二份，双方必须严格

执行。

22.其他补充条款：

四．有效期：自年月日生效至合同书的截止期同时截止

甲方：乙方：

年月日年月日

劳务分包安全协议[定稿] 篇2

总承包人： 陕西建工第四建设集团有限公司（以下简称甲方）：

劳务分包人：

黄志峰

（外脚手架）

（以下简称乙方）：

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，鉴于双方已签订经济承包合同，为进一步明确双方安全生产责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就施工中的安全生产管理相关事项达成一致，订立本协议。

一、承包工程项目情况

工程项目名称：西咸新区秦汉新城望贤小区二期四标段工程 工程地址：咸阳市渭城区渭城镇望贤小区 承包范围：见劳务分包合同 承包方式：劳务分包

二、本协议有效期限

自乙方入驻施工场地之日起，至乙方人员撤离现场且乙方所承担的工程项目经甲方验收合格时止。

三、乙方基本情况

1、营业执照编号： 有效期至： 年 月 日；

2、资质证书编号： 有效期至： 年 月 日；

3、安全生产许可证编号： 有效期至： 年 月 日；

四、乙方配备人员情况

乙方拟在本工程中拟投入施工作业人员 人，按照住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条“劳务分包企业在同一项目施工人员在50人以下的，应当配备安全员不少于1人；50～200人的，不少于2人； 200人及以上的，不少于3人”的规定，乙方配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员 人，人员名单如下：

姓名： 安全考核C证证号：

五、甲方权责

1、根据甲乙双方合同，为乙方提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度，对乙方贯彻落实国家有关法规及甲方的安全规章制度的执行情况进行检查。

2、在乙方进场时对其施工人员进行入场安全教育，并组织乙方学习甲方有关安全管理的各项规章制度。

3、按经济承包合同约定，向乙方支付安全生产费用，用于乙方各项安全文明施工投入，包含但不限于以下内容：完善、维护安全防护设置；安全生产宣传、教育、培训；配备和更新作业人员安全防护用品；乙方自备电器、机械设备安全装置的维修、保养、更新；作业人员身体条件检查；其他安全生产直接相关的支出。

4、乙方安全管理人员必须服从甲方项目部安全管理部门或人员的管理，协助乙方安全部门做好现场安全管理工作。

5、有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的安全管理工作，对乙方施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况，必要时协助乙方进行隐患的整改工作。

6、对现场搭设完毕未投入使用的安全防护措施，安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具，敷设安装完毕未投入使用前的临电设施组织有关部门、人员进行验收，符合安全使用要求方准投入使用。

7、向施工人员提供必要的劳动防护用品，合同约定由乙方采购的除外。对乙方采购的特种劳动防护用品（安全网、安全带、安全帽、防护鞋、口罩、防毒面具）及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆、照明灯具、电焊机）进行抽查，对乙方使用不合格防护用品及小型电器设备的，按有关规定进行处罚。

8、施工前甲方项目部管理人员须对乙方进行书面安全技术总交底，分部分项工程施工前及重要施工阶段，甲方相关管理人员须对乙方进行有针对性的书面安全技术交底。

9、负责督促乙方对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具安全进行检查，对存在的安全隐患提出整改意见，督促乙方有关人员进行整改

10、乙方进场后与甲方办理现场安全防护设施的移交手续，监督检查乙方对所属施工区域的防护设施的维护和管理。

11、负责组织乙方参加甲方每周的定期检查，对现场的安全防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评，督促乙方落实安全隐患整改措施。

12、对乙方在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，根据问题的严重程度依据甲方的施工现场奖罚规定进行处罚。乙方施工中存在重大隐患或险情时，甲方有权对乙方停工整顿，直至与乙方解除合同，清退出场。

13、按照要求办理团体人身意外伤害保险。

14、负责协调处理乙方与现场其他分包单位的安全生产管理工作。

六、乙方权责

1、初次进场前及后续人员、机械进场前，将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具一览表、特种作业人员及其操作证的复印件报甲方项目部安全管理部门或安全员处。乙方应及时上报上述资料，确保所提供各类资料的真实性（加盖公司公章），并对此负全责。相关证件到期后负责复审，并将复审后的证件复印件交甲方留存。

2、进场职工必须办好所在地所需办理的各种证件。乙方确保其人员身体健康，严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动，有传染性疾病，心脏病、高血压等不适应施工现场工作的人员不得进入施工现场。乙方对此负全责。

3、建立健全安全生产管理体系，逐级落实各级安全生产责任制。按本协议第四款约定配备安全员，安全员调整的需经甲方同意并递交书面任命文件。乙方负责其安全员的安全生产考核工作，并将其《安全生产考核合格证》复印件交甲方备案。乙方安全员的日常工作纳入甲方安全管理体系，乙方安全员必须服从甲方安全部门的管理，每天对其施工区域的安全情况进行检查，做好检查记录，并将检查结果向甲方项目部安全管理部门或安全员汇报。

4、乙方进场人员必须接受甲方的入场安全教育。乙方须积极组织作业人员参加甲方组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训，提高作业人员自我保护意识，使工人具备从事建筑施工活动避免危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。

5、双方约定由乙方采购的特种安全防护用品（安全网、安全带、安全帽、防护鞋、口罩、防毒面具）及其他安全防护用品，乙方应到工商行政管理部门核发营业执照的定点经营销售部门购买，核验留存其《工业产品生产许可证》、《特种劳动防护用品安全标志证书》、产品的《检验报告》等资料，并及时向甲方上报相关资料复印件（加盖公司公章）。安全防护用品必须由甲方项目部安全管理人员验收签字后方可投入使用。

6、乙方携带进场的机械设备、机具必须是合格产品，进场设备、机具填表后报甲方项目部安全管理部门或安全员，并须经甲方验收合格后使用。乙方保证所用机械设备的安全装置齐全有效，机械良好，不得带病运行，乙方对携带进场的机械设备、机具负责管理、维护及检查，对其安全性能负责，对检查发现的安全隐患落实整改措施。由于乙方使用不合格机械设备、机具造成事故的，由乙方承担责任。

7、依据《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46，按照甲方的临时用电方案、交底或要求，对三级箱后或经甲方批准的其他范围的用电线路、设施、设备进行敷设、安装、维护和管理。乙方负责敷设、安装的临电设施必须经甲方有关部门、人员验收合格后方准投入使用。乙方应配备具有特种作业操作证的电工，负责所施工区域内的临时用电管理。

8、作业前有权要求甲方进行作业指导和有针对性的安全技术交底。

9、乙方做业班组所有施工人员，在分项工程施工前必须接受甲方的作业指导和安全技术交底，并在交底书上签字确认，严禁代签，作业中遵照交底要求执行。

10、每天上班作业前乙方班组长须对本班组人员进行班前安全交底，做好班前活动记录。乙方对其作业人员以班组为单位进行安全操作知识教育，现场负责人须每周组织其作业人员进行一次安全教育，并按时参加甲方组织的定期安全警示教育。

11、做好班前作业环境的安全检查，发现隐患及时采取必要的整改措施，对需甲方协助整改的及时向甲方汇报。

12、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经甲方项目部有关人员验收合格后方可使用，对从甲方接收及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到甲方相关管理人员的书面指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施，若因施工必须拆改，须向甲方主管领导报告，经批准后方可拆改，并做好临时防护设施和警戒，在施工完后须立即恢复该处的安全防护措施。

13、有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。对甲方有关人员在安全管理过程中违反规定的做法有权向甲方主管领导或政府监督机构提出申诉。

14、不违章指挥、不违章作业，对自检及相关各方提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。乙方应加强对其人员的管理，工人多次违章，屡教不改和管理人员玩忽职守，忽视安全生产，违反安全规章，违章指挥，强令工人冒险作业的，乙方应坚决予以清退出场，若因此而引发安全事故的，乙方必须承担相应责任。

15、参加甲方项目部组织的每周定期安全检查及各类安全专项检查，落实安全隐患整改措施。对甲方各级检查中提出的隐患积极落实整改。

16、按规定为所属员工（包括作业工人）办理工伤保险，支付保险费。乙方发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导及安全部门。对本单位员工突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故，乙方承担其工伤保险待遇。

17、必须保证进场施工人员的相对稳定，人员发生变动须提前向甲方项目部汇报，严禁乙方私自调换和增加人员。新调动进场的工人和变换工种的工人，要单独进行有针对性的安全教育，经考核合格后方可上岗，并做好教育记录。

18、乙方进场施工的电工、焊工、架子工、塔吊指挥等特种作业人员，必须持有《特种作业操作资格证》，严禁安排无证人员上岗操作。

19、乙方负责对其生活区或宿舍、食堂进行安全管理。严禁在施工现场及生活区打架、闹事，严禁在宿舍内吸烟、做饭或使用大功率用电器，如因乙方管理不善所产生的一切后果甲方概不负责，并对乙方进行经济处罚。

七、其他约定

1、乙方接受甲方对其的安全管理，并同意遵守甲方内部管理规定和甲方项目部相关安全奖罚制度。甲方在检查、巡查及日常管理中，若发现乙方行为违反本协议约定、甲方内部管理规定和甲方项目部相关安全奖罚制度的，有权对乙方进行经济处罚，并承担其行为对甲方或相关方造成损失的责任。甲方进行的经济处罚需向乙方出具《罚款通知单》，《罚款通知单》不需乙方签字。罚款直接从乙方当月结算任务书中扣除，并由乙方签字确认。

2、因甲方责任对乙方造成损害的，甲方应积极配合处理，垫付相关费用，并按实际发生费用对乙方进行赔偿。

3、因乙方责任对第三方造成损害的，乙方应积极配合处理，处理不及时的，甲方可介入处理，并按实际发生费用扣除乙方相应工程款及向乙方提出赔偿。

4、发生生产安全事故时，乙方应当立即报告甲方，甲方立即上报，双方应配合政府有关部门对事故进行的调查处理，并按照本协议约定和调查结论承担相应的民事责任和刑事责任。因乙方及其人员主要责任造成事故，甲方进行连带赔偿的，甲方可向乙方追偿。

八、说明

1、本协议与甲方根据现场情况制定的其他现场管理措施均视为双方劳务分包合同的补充部分，具有同等法律效力，亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。

2、《劳务分包合同》中没有约定或约定与本协议冲突的，均以本协议约定为准。

3、本协议自双方签字盖章后生效。

4、本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

九、补充条款

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）：

安全负责人:

年 月 日 年 月 日

分包单位质量管理协议 篇3

1、目的

1.1加强在建项目的质量管理力度，提高建筑工程质量； 1.2规范、明确项目质量管理行为，提升项目质量管理水平。

2、工程质量目标

2.1工程质量验收等级评定按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-2013）的有关规定执行，分部分项工程一次验收合格率为100%； 2.2市优质工程省优质工程“杯”；中建总公司优质工程“中建杯”；并争创国家优质工程奖；级qc成果奖。

3、分包单位质量体系和人员配备要求 3.1分包单位质量体系

3.1.1分包单位必须制定质量实施计划、分项工程质量控制措施、实测实量计划等。

3.1.2总包单位对分包单位进场人员必须进行质量技术交底工作，进行质量培训，建立人员质量档案，分包单位紧后必须对进场工人与管理人员进行质量技术交底与培训，对不合格人员视情况，进入下期培训或直接辞退。

3.1.3分包必须全面配合总包质量检查工作、实测实量工作等，对质量问题无条件配合整改。未达到约定的合格率标准，总包有权更换分包。

3.1.4如分包人员（管理人员和工人）不称职，总包有权随时调换或清退，分包必须无条件配合，若分包单位更换管理人员必须经总包单位同意。

3.1.5所有检验批、分项工程，分包必须自检合格后，才能通知总包验收，必须提供合格品给总包，未进行自检或经总包检查不合格每次罚款1000元。3.2人员配备要求、数量

3.2.1分包单位专职工程质量管理人员应具备质检员上岗证。

3.2.2分包单位必须配置足够的质检员，要求：分包单位配备的专职质检员数量不得少于总包单位质检员人数的两倍，分包质检员必须具备必要的工作技能和工作经验，熟悉质检流程，责任心很强。

3.2.3分包必须参加总包定期组织的质量分析会，并认真对待，对存在的问题及时纠正整改，参加人员包括分包负责人、技术负责人、质量主管和质检员。

4、分包工程质量管理行为 4.1主体结构工程质量控制 4.1.1主体结构施工前

4.1.1.1由项目部对分包进行质量、技术交底，根据合同，明确主体结构质量要求，主体结构质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。注：基本价为签订合同价

4.1.1.2总包编制模板工程、钢筋工程、混凝土工程施工方案，经监理、甲方审核批准。4.1.1.3分包单位根据施工方案，脚手架、墙柱支模、梁板支模、柱头钢筋工程等做施工样板，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。填写样板验收记录。

4.1.1.4总包单位组织分包单位进行图纸会审，核对结构图、建筑图、水电图、精装修图，重点关注不同专业图纸的统一性、防渗漏节点、细部构造、砌筑构造与主体结构同时施工等问题。

4.1.2主体结构施工过程中

4.1.2.1分包配合总包进行定位点、标高控制点的测设，分包进行墙柱定位线与控制线、外墙垂直度控制线、标高控制线放线工作并检查，总包进行复查，保证控制线精确度符合要求。4.1.2.2分包进行墙柱、梁板模板工程检查验收，检查墙柱上下口控制线、平台模支撑体系、墙柱支撑体系，根据标高控制线，测量平台模平整度；根据墙柱上下口控制线，测量墙柱模板垂直度以及空间方正度。对墙柱、梁板模板的平整度进行逐处测量。对模板体系做到实测实量，对加固合理性和可靠度进行检查，对墙柱和梁板拼接进行检查，对梁柱和墙内空尺寸和方正度进行检查，合格后才报总包验收。要求模板周转次数不超过6层。

4.1.2.3分包进行墙柱、梁板钢筋工程隐蔽验收，楼板厚度采用预制混凝土块控制，梁板钢筋间距、长度、方位逐点测量，墙柱梁板钢筋绑扎要采取定位措施，确保钢筋位置准确，尤其是现浇板钢筋，不得随意切割钢筋，钢筋连接质量合格，需要预留的钢筋等按要求预留到位，合格后才报总包验收，并做好成品保护。

4.1.2.4浇筑混凝土过程中，总包督促分包实时测量顶板平整度、墙柱垂直度和平整度以及门窗洞口尺寸、位置，检查调整支模体系，检查楼板厚度，检查混凝土楼板面平整度和标高，并派足够人手及时调整回顶加固。

4.1.2.5浇注混凝土时，严禁往混凝土中加水。要充分振捣，不得有烂根现象，并不得污染钢筋等。

4.1.2.6混凝土浇筑完成后及时养护，养护要安排专人进行。楼面达到初凝强度（1.2mpa），经总包同意后方可上材料、进行作业，但材料不可上太多，不可过度集中堆放，并逐层检查形成质量记录。

4.1.2.7对混凝土实体不得随意打凿，不可私自拆除模板体系，不得早拆模板，拆模需经项目总工签字拆模申请单方可进行。4.1.3主体结构拆模后

4.1.3.1对主体结构，分包严格执行实测实量方案，按时提交实测结果，不能提供实测结果的部位在当月完成工程量计量时不予考虑。

4.1.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。

4.1.3.3拆模后出现的质量缺陷，必须由总包出具处理方案后，分包方可安排专业员进行修补，严禁私自处理。

4.1.3.4拆模后预留的对拉螺栓孔等空洞，分包应按总包的方案在外脚手架拆除之前进行处理验收合格，否则不得进行下道工序施工。

4.1.3.5对于已经浇注成型的楼梯踏步和砼墙体阳角等易碰部位，应用木板做好成品保护。4.2砌筑工程质量控制

4.2.1砌筑工程大面积施工前

4.2.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。

（1）砌筑工程质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。注：基本价为签订合同价。

（2）分包对砌筑材料、预制构件集中加工，砌筑砂浆进行预搅拌。4.2.1.2总包进编制砌筑工程施工方案，报监理、甲方审核、审批。4.2.1.3根据施工方案，分包做砌筑施工样板（包括水电样板）、户型样板，重点关注砌筑灰缝、构造作法、二次构件、防渗漏节点，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。填写

样板验收记录。

4.2.1.4分包进行墙体实体线、控制线和皮数杆线的放线工作，并检查，合格后通知总包验收。

4.2.1.5主体未预留钢筋的部位，分包进行植筋工作（满足当地要求），并检查合格后报验。4.2.2砌筑施工过程中

4.2.2.1总包进行砌筑放线、控制线、皮数杆放线检查，核对砌筑放线图和皮数杆图。4.2.2.2总包对植筋、反坎、构造柱逐层检查验收（前提是分包必须自检合格）。构造柱、过梁、连梁、压顶以及拉结筋等设置严格按设计图纸及施工规范规定施工。

4.2.2.3总包对进场砌体材料进行检查，对砂浆配比、正在使用中的砂浆保水性和时效进行检查，不合格的不得使用。

4.2.2.4总包对各班组砌筑情况严格按样板检查验收，要求班组配备必要的测量工具，及时自检灰缝质量、垂直度和平整度、洞口尺寸、窗台卧梁、门洞过梁、斜顶砖、三角预制块、空调洞预制块、配电箱、消防箱、预留洞等。

4.2.2.5总包督促分包对完成的墙体及时实测，总包督促分包100%实测，控制线上墙，检查数据、砌筑人和检查人上墙，确定各层砌筑实测时间、出数据时间。

4.2.2.6斜顶砖完成后，才能进入水电安装阶段，总包检查机械开槽、管线走向渗漏风险、管线固定、挂网、管线密集处浇筑混凝土情况，管线开槽必须先弹线，必须用机械开槽。4.2.3分楼层砌筑完成后

4.2.3.1总包督促分包单位逐层按照评估要求进行实测实量，建立砌筑分户实测实量档案。4.2.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。4.3抹灰工程质量控制 4.3.1抹灰工程施工前

4.3.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。抹灰质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。注：基本价为签订合同价。

4.3.1.2总包编制内外墙抹灰施工方案，报监理、甲方审核、审批。4.3.1.3分包根据施工方案，做抹灰施工工序样板（包括开槽、插座等）、户型样板（包括铝合金门窗），项目部组织分包进行样板验收，填写样板验收记录。4.3.2抹灰施工过程中

4.3.2.1总包对抹灰基层进行检查验收，重点关注基层清理、甩浆、挂网、灰饼情况（前提是分包须自检合格）。

4.3.2.2分包单位对总包方提供的材料质量进行确认，总包检查砂浆搅拌配比、原材料，沙子须级配过筛。

4.3.2.3总包、分包对班组抹灰进行实时检查，分层抹灰、压实、收面等。4.3.2.4总包督促分包抹灰时，采取地面铺彩条布等措施收集落地砂浆，落地砂浆实时清理。4.3.2.5总包督促分包在砂浆初凝前检查垂直度、平整度、阴阳角，数据上墙，施工工人和检查人名字和日期上墙，不合格点实时整改。

4.3.2.6总包督促分包及时进行抹灰洒水养护不少于3天（视天气情况适当延期）。4.3.3分楼层抹灰完成后

4.3.3.1总包督促分包单位逐层按照质量验收标准要求进行实测实量，建立抹灰分户实测实量。

4.3.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。

4.3.3.3抹灰完成后15天后，进行空鼓开裂检查、整改。检查出的质量问题由总包编制处理方案，分包按方案要求进行处理。

4.3.3.4阳角进行成品保护，注意避免碰撞。4.4地坪、找平层、楼梯踏步工程质量控制 4.4.1地坪、找平层、楼梯踏步施工前

4.4.1.1总包对分包进行质量、技术交底，根据精装修要求确定地坪施工范围，制定质量目标、落实质量要求，分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。地坪工程检测合格率定级标准 注：基本价为签订合同价。

4.4.1.2总包编制地坪施工方案，落实质量控制措施。

4.4.1.3根据施工方案，分包做地坪、地暖保护层、楼梯踏步施工样板，总包组织监理、甲方、分包进行样板验收。填写样板验收记录。4.4.2地坪、找平层、楼梯踏步施工过程中

4.4.2.1总包对地面基层进行检查验收，重点关注基层清理、凿毛、浇水、标点情况（前提是分包须自检合格）。

4.4.2.2总包督促分包在砂浆初凝前检查平整度、标高，不合格点实时整改。4.4.2.3总包督促分包及时进行浇水养护。4.4.2.4施工过程中，做好成品保护工作。4.4.3分层地坪、找平层、楼梯踏步完成后

4.4.3.1养护完成后，总包及时完成控制线并上墙，逐层按照公司评估要求进行实测实量。4.4.3.2地坪完成后15天后，进行空鼓开裂检查、整改。检查出的质量问题由总包编制处理方案，分包按方案要求进行处理。

4.4.3.3做好成品保护工作，设置围挡与警示标志。

5、附则

5.1以上未尽事宜，参照国家与地方验收规范和标准，参照中建系统标准，参照批准的本工程施工组织设计和施工方案以及质量策划书、各种质量方面的制度等。5.2本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

承包商：

分包商：

承包商代表人：

分包商代表人：

签订日期：

****年**月**日

签订日期：

分包工程安全协议书 篇4

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家和上级有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，就施工过程中甲乙双方安全责任问题。

本协议为施工合同的辅助协议，在签订合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、甲、乙双方共同遵守的条款

1、认真贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全规范标准，执行企业的有关安全管理的规章制度。

2、严格履行“协议书”各条款，如有争议，由甲乙双方协调解决，如协议不成，由地方仲裁机构仲裁。

二、双方各自应履行的条款

甲方

1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律法规与安全规范标准，企业的有关安全管理的规章制度进行监督检查。

2、对乙方特种作业人员持证上岗作业情况应予以检查、查验证件。

3、对乙方施工中的安全生产予以督促检查;发现违章作业，违章指挥以及安全隐患有权停止乙方作业，并按照公司相关的奖罚制度进行处罚，督促按要求及时整改。

4、对乙方进行相关的安全教育，和技术交底，按合同约定为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施。

乙方

1、乙方必须具备施工资质证书、安全生产许可证。

2、安全教育

2.1负责对本单位参与施工的职工进行入场安全教育，做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底，并保证特种作业人员持证上岗达到100%。

2.2乙方保证安全生产，必须遵守国家安全生产法律法规，遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故;严格执行甲方下发的各项安全生产责任制，按照国家、省市建设主管部门的相关规定及甲方的安全生产管理制度执行。

3、安全监督，文明施工管理

3.1按照甲方下达的文明施工的规定要求进行施工，严格按照五规范一标准要求施工。

3.2因乙方原因导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的，造成不能汲取安全施工费用，并且建设单位在工程竣工结算时扣除原已预付的安全施工费，乙方单位负全部责任。

3.3建立工地安全领导管理体系，配备专门的专职安全管理人员，安全负责人要参与甲方组织的安全会议和安全活动。

3.4接受甲方对安全生产的监督检查，对检查发现的违章行为和安全隐患要积极进行整改，不得推诿。

3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度，没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等，不得私自搭设电器线路，否则发生安全事故，除负责全部责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。

4、证件要求

乙方必须配备本行业所要求的各种操作证。

5、安全事故处理

5.1施工过程中发生等级安全事故的，乙方要按行业事故处理程序及时上报及时通知甲方，并同时上报有关部门。

5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受业内安全人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，因乙方原因造成的安全事故，事故责任和因此发生的费用由乙方承担，同时承担给甲方带来的社会影响方面的损失。

5.3发生重大伤亡事故时，甲乙双方如有争议，应按有关部门的相关规定进行处理。

6、风险保证金

乙方承包的工程时交纳一定数额的安全险抵押金，按照工程造价的 ‰交纳，工程竣工结算时，如未发生安全事故和违章作业罚款，甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时，按照甲方的相关奖罚制度的有关规定进行扣除。

本协议书填写一式三份，报甲方公司安监部门备查。

甲方： (公章) 乙方：(公章)

法定代表人： 法定代表人：

总包与分包安全协议(唐永生) 篇5

总承包单位：

中国新兴建设开发总司

.五公司（唐山东润国际广场项目部）（以下称甲方）

分承包单位：

河北唐县薪欣建筑劳务有限公司（以下称乙方）

为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据有关法律法规，确保施工安全，杜绝亡人事故，明确划分双方安全生产责任，经甲乙双方协商，特签订安全协议如下：

1、工程名称：唐山建设路85号院（住宅）E座

2、工程地点：建设路85号院

3、起止时间：

从2012年 3月18日起至工程结束为止

4、分承包方工作范围： 结构

5、甲方责任：

甲方使用的劳务队必须是总公司合格分承包方。5.1甲方由 同志全面负责本单位的安全工作。

明确 同志为施工现场专职安全员，全面负责施工现场安全监督检查、整改落实和安全保卫等工作，明确、两位同志为施工现场值班电工，全面负责施工现场的供电、配电、用电的正常使用、维修、安装、拆除和安全检查、整改落实等工作。5.2甲方按照合同约定向乙方提供办公、生活设施、机械设备、安全防护及供水、供电、消防设施等，且必须符合安全生产使用要求。5.3甲方向乙方提供的大型机械设备，（如吊车、物料提升机、施工电梯等在使用前到当地有关部门进行登记（拆除时注销）电动吊篮、搅拌机、砼泵等）租赁时必须要有相应的资质和验收手续，并制定出租方与承租方相应的安全协议，并负责对使用大型机械设备和安全防护设施等进行安全技术交底。

5.4甲方负责对乙方参施人员进行入场安全教育。

5.5甲方负责乙方在施工过程当中的安全监督检查管理工作。5.6甲方负责施工和生活用电、用水及消防设施等应急准备工作。5.7甲方负责内业安全资料的管理和安全技术交底的监督、检查和落实工作。

6、乙方责任：

乙方进入施工现场的劳务队必须是甲方合格分承包方，必须具备与承包项目相符合的资质、营业执照、安全生产许可证、法人委托书、在施人员花名册（盖章）和当地省、市有关的法律法规及施工要求。6.1主要管理人员的配臵：

乙方由 同志（必须是由乙方法人委派，有法人委托书和安全生产考核合格证书的人员）常在施工现场全面负责乙方分承包项目的安全工作。明确 同志为施工现场专职安全员（每50人必须设一名专职安全员，必须有安全生产考核合格证书），全面负责乙方分承包项目的“文明安全施工”安全监督检查、落实整改和安全保卫工作。明确 和 二位同志为乙方值班电工（必须有省、市级主管部门认可的电工上岗证），全面负责乙方施工生产安全用电和乙方日常施工所使用的机械、手持电动工具、照明、配电箱安全检查验收等工作，并严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》及相关规程、规范规定。6.2管理范围和责任：

乙方施工人员及所使用的办公区、生活区、施工区、加工区等由乙方负责安全管理，出现一切事故由乙方负责，乙方必须妥善处理。6.3现场安全管理：

6.3.1乙方必须严格执行当地“文明安全施工”有关规定。必须遵纪守法，严禁违法乱纪行为。

6.3.2乙方必须服从甲方管理，遵守施工现场的各种管理制度和规定，严禁违章指挥和违章作业，违者乙方负责。

6.3.3乙方对参施人员必须实行实名制管理进行安全教育、签订安全协议和每天班前安全教育，各班（工）长对本班（工种）人员每天上班前必须进行具体详细的安全技术交底和应知应会考核，合格后方可进行操作。

6.3.4乙方参施人员每天必须做到活完料净场地清，各种材料码放整齐，严禁偷盗行为，严禁随地大小便，违者按奖罚制度进行处罚。6.3.5乙方参施人员严禁酒后上班，夏季严禁私自下河游泳，严禁打架斗殴，违者赔偿对方一切损失，造成严重后果追究刑事责任。

6.3.6乙方对所承揽的分包项目严禁私自转包，严禁使用零散工。6.4参施人员条件：

6.4.1乙方所有参施人员必须具备当地省、市有关做工手续，禁止使用不满16周岁童工和超过55周岁的老弱病残人员从事施工作业。6.4.2乙方所有参施人员必须身体健康，无任何障碍性疾病及传染性疾病。食堂必须及时办理《卫生许可证》，严把食品关，预防食物中毒的发生，炊事员必须办理《健康证》。有害作业人员要进行职业健康体检，发现职业禁忌症者必须调离岗位，不得继续使用，否则乙方负全部责任。

6.4.3特种作业人员必须持当地省、市认可的特殊工种上岗证。6.4.4乙方必须为施工人员提供符合满足安全要求的劳动防护用品，施工人员必须正确佩戴和使用。

6.4.5乙方参施人员必须根据当地省、市有关要求施工之前及时上好意外伤害保险。6.5安全防护：

6.5.1乙方施工人员凡在2米以上高空作业时，必须系挂好合格的安全带，任何人未经甲方批准，不准擅自拆除防护设施，否则出现事故由乙方负全部责任。

6.5.2乙方施工人员严禁从高处往下抛物。

6.5.3乙方施工人员在搭、拆各类脚手架和各种安全防护设施时，必须经甲方批准以后方可施工，施工人员必须持证上岗，穿戴好个人的防护用品，进行具体详细的安全教育和安全技术交底，在作业面、地面必须设专人监护，地面必须设臵警戒区，挂好“禁止通行”标牌后方可施工。

6.5.4各类脚手架和各种安全防护设施搭设完毕后，乙方必须进行自检，经甲乙双方和监理验收合格后方可使用，否则后果自负。6.5.5乙方施工人员在使用、搭拆各类脚手架和各种安全防护设施时严禁超载，施工人员在作业区必须上下满铺脚手板，防护严密，系挂好合格的安全带，严禁上下垂直交叉作业。

6.5.6乙方施工区域所有的孔洞必须及时封闭严密、牢固可靠，设专人检查落实。

6.5.7乙方施工人员进入施工现场或建筑物内必须戴好合格的安全帽，出入时必须走安全通道。严禁攀爬跨越安全防护设施。6.6用电管理：

6.6.1乙方值班电工在安装、拆除、维修电气设备时每班必须两人进行，必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》及有关安全操作规程规范。

6.6.2乙方值班电工负责乙方各班组、各工种用电的安全技术交底。6.6.3乙方值班电工每天必须负责对乙方人员所使用的电气设备、供电配电箱、开关配电箱、手提配电箱、手持电动工具、照明灯具等进行全面细致的安全检查、维修和保养，合格后方可使用，违者由乙方电工负责。6.6.4乙方参施人员严禁私拉乱接电源电线，严禁私自使用电暖气、电饭锅、电炒勺、电褥子、碘钨灯、电炉子、电风扇等取暖做饭烧水降温，违者按奖罚制度进行处罚并没收，乙方后果自负。

6.6.5乙方参施人员使用的电气设备必须使用一机一箱一闸一漏的专用配电箱，手持电动工具、照明灯具等必须达到二级漏电保护，必须有可靠的接零保护，必须采用三相五线制TN-S供电系统，工作零线与保护零线分开，用电设备必须与电源线相匹配，必须使用双绝缘橡套线，严禁电源电线过热老化、破损、电外漏现象，值班电工每天随时对乙方的配电用电设备、电源线等进行全面细致的安全检查，发现隐患及时整改，否则出现一切事故由乙方负责。

6.6.6乙方值班电工在值班时，必须穿戴好有效的、与电源和环境相符合的绝缘鞋（靴、手套），工作时两人进行，一人作业，一人监护，作业时必须停电、断电、验电，严禁带电操作。并悬挂“有人操作，严禁合闸”标牌。必须全面负责乙方配电、用电的安全检查工作，严禁一闸多用和电外漏现象及一切违规现象的发生。

6.6.7乙方所使用的电气设备、用电设备、配电箱、移动配电箱、电线、电缆、照明灯具、漏电开关等必须是经3C认证的合格产品，必须及时向甲方提供生产厂家的资质、营业执照、安全生产许可证等有关手续。配电箱、移动配电箱必须配备可视透明断路器。6.7机械管理：

6.7.1乙方非机械操作人员严禁私自动用机械设备。乙方配臵的机械设备必须由专业电工接线，在使用前必须要有相应的资质和验收手续。在使用、维修时，必须由培训合格的技术人员进行，并负责对操作手进行使用培训和安全技术交底。

6.7.2乙方使用的机械设备，必须经项目部管理人员验收合格后方可进场，不合格设备不能进场安装和使用。在清理、维修时必须拉闸断电配电箱上锁，严禁带电进行清理维修。

6.7.3乙方使用的机械设备、手持式电动工具必须符合国家有关规定和施工现场管理制度。每天使用前必须进行全面的安全检查，合格后方可使用。使用时必须严格执行《安全操作规程》。各种机械设备的安全防护设施在使用时必须齐全有效，必须要有防砸、防雨、防潮、防漏电、防扰民、防伤害自己和伤害他人等安全措施，严禁带病运行使用。

6.7.4机械操作手必须定人定机，严禁中途调换。

6.7.5起重机械设备操作手、运输机械司机、电动吊篮操作手及信号工、防水工、挖孔（桩）工、电气焊工、电工等特殊工种必须严格按照有关操作规范规程作业，必须持当地主管部门认可的有效《特殊工种上岗证》上岗作业。

6.7.6信号工在每次吊装前必须对所有的吊具、索具、钢丝绳、吊装物品进行全面细致的安全检查，验证无误后方可起吊，严禁超载、散落掉落物品等现象的发生，严格按照“十不吊”和有关操作规程执行。6.8消防保卫：

6.8.1乙方人员严禁在宿舍床上吸烟，严禁存放易燃易爆物品。6.8.2乙方人员严禁私自动用明火，需要时必须到甲方办理动火证，设专人看火，备齐足够的灭火器材，作业完毕后在确认无安全隐患后方可撤离现场。

6.8.3乙方施工人员在使用电气焊时，必须持特殊作业上岗证，到甲方办理动火证，设专人看火，备齐足够的灭火器材。高空作业时必须要有有效的隔火措施，工作前必须全面细致地检查氧气表、乙炔表、回火阀、皮管等是否完好，确认不漏气后方可工作。在2米以上高度施工时，必须要有隔火措施，作业完毕后在确认无安全隐患后方可撤离现场。

6.8.4建筑物内严禁住人，严禁存放易燃易爆物品，严禁设臵仓库。6.8.5乙方的易燃易爆物品、油漆、稀料等不同材料必须设专库分类存放，严禁烟火，设专人管理。仓库、油漆库、易燃物堆放场所、木工房、变电室等重点部位，要有明显的防火标志，配备足够、有效的消防器材（每处至少设一组5公斤灭火器，每组不少于4个）。6.8.6现场应划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区、办公区，必须保持10米防火间距，实行区域管理。如果条件所限，防火间距达不到标准时，应采取清理、隔离、看火、灭火等防火有效措施。6.8.7无火情情况乙方人员严禁私自动用甲方的各种消防设施。6.8.8乙方食堂的液化气瓶必须远离火源，设单独房间存放，严禁跑气、漏气的发生。食堂、仓库严禁住人。

6.8.9乙方施工人员进入施工现场严禁吸烟，严禁在禁区内吸烟。6.8.10乙方进入施工现场必须成立义务消防队，全面负责本施工范围内的消防保卫工作，并组织进行培训、考核和演练。

7、发生安全事故的处理

乙方职工发生意外伤亡事故，双方应尽全力抢救，乙方必须妥善处理并做好一切善后工作，同时保护现场，协助有关部门进行勘察鉴定，并吸取教训以防类似事故再次发生。

8、项目部根据工地实际情况，补充条款如下

9、以上协议乙方必须严格执行，否则发生安全事故由乙方负责。

本协议望双方共同遵守，甲乙双方各执一份，自签字并盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

（盖章）（盖章）

2017年 劳务分包安全协议书 篇6

甲方：************************* 分公司 乙方：********* 为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工协议书，制定本安全协议，双方共同遵守。

工程名称：

内容及范围：具体工程内容以工程量清单及施工图纸为准

为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，签订本协议。

本协议为《建设工程施工合同》第6条安全施工的补充条款，在双方签订《建设工程施工合同协议书》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。

第一条 甲、乙双方共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和认证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育：严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，明确事故责任,按照“三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条 甲方的具体责任

一、甲方向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安

全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

二、对乙方编制承包工程内容的安全施工方案的安全技术措施实施监督。

三、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按管理办法进行处理，严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

四、合同终止：工程款结算时，甲方安全技术部门应出具安全评价书，无安全评价书者不能结算。

五、其它：

第三条 乙方的具体责任

乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中安全操作直接负责，按其职责分工，具体履行以下责任：

一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

二、照甲方的统一管理规定，制定相关单位安全目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。

三、编制本单位承包范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提出和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。

四、对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方进场前的安全教育。有人员调整时，要迅即报告甲方并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十八岁的童工及五十周岁以上及其它患有高血压、心脏病的工人。

五、按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。

六、负责班前的安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排不适于高处作业的人员从事高危作业。

七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、中小型设备按甲方规定进行管

理和维护，大型特殊设备须经有资质的单位检验合格后方可使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

八、设置必要的职工生活设施并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食，饮水供应等符合卫生要求。

九、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才能施工储存；使用易燃易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。

十、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

十一、其它；

第四条：此协议作为施工协议合同附件，一式伍份，甲方四份、乙方一份。本协议签字或盖章后生效,双方权利义务终止后,本协议自行失效。

协议订立时间： 年 月 日

甲 方：（盖章）乙 方：（盖章）

专业分包安全生产责任协议书 篇7

总承包单位：建筑工程有限公司（简称甲方）分包单位：（简称乙方）

为了执行建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》关于安全管理中对分包单位在签订分包合同的同时要签订安全生产责任合同的要求。甲、乙双方于年月日所签订的工程施工分包合同，现给予补充如下条款：

1、乙方单位必须具有施工所相应的企业资质证、营业执照、安全资格证，方可承包。

2、特种操作人员必须具有特殊工种上岗证，并将复印件存档甲方单位。

3、安全生产总职责，由总承包单位负责，但乙方单位应向甲方负责，服从甲方对施工现场的安全管理，乙方必须在其分包的范围内建立施工现场安全生产管理制度，并组织实施。

4、项目部对该分项工程施工的安全生产控制目标：

①坚决杜绝一切重大工伤事故，及重大火灾、爆炸事故；

②轻伤频率控制在月3‰以下。

③必须做好自己作业范围内的安全生产文明施工工作，安全达标合格率为100％并积极创建安全标准化样板施工现场。

5、甲方责任：

①坚持贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，把安全工作放在一切的首位来抓，认真贯彻国家和地方颁布的各项安全法规、标准、条例、决定等，并帮助督促付诸实施。

②定期、不定期的组织全体人员进行安全教育和安全学习，针对现场安全管理、设施等方面存在的问题及时落实、整改，实现“三定”整改措施，发现重大隐患立即停工整改，并给予经济处罚等。

③组织每半个月安全生产大检查，公布检查结果，落实整改。

④保证各项安全措施费用的落实，确保施工安全可靠性。⑤健全组织、完善制度，落实安全生产责任制，做到横到边、竖到底，并按需要配备专兼职安全员，做到专管成线，群管 成网。

⑥经常性对职工进行安全意识教育、行为教育、纪律教育、严格执行安全法规和安全纪律、按章办事，按章指挥，不断提高管理水平。

⑦关心职工，不断改善作业环境和生活环境，减轻劳动强度，降低噪声，减少尘毒危害。

⑧认真贯彻安全生产的“五同时”，组织好各项安全活动的 开展。

⑨负责轻伤以上事故的调查处理工作，按照“四不放过”的 原则，严肃处理，并落实防范措施，教育职工吸取教训，杜绝类似事故再次发生。

⑩项目部安全生产组对本合同进行检查实施。

6、乙方责任：

①坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全工作放在一切工作的首位来抓，认真贯彻国家和地方的各项安全法规、标准条例、决定等，认真贯彻安全生产“五同时”，按项目经理部统一布置，组织好各项安全活动。

②经常性对职工进行安全意识教育、行为教育、纪律教育、严格执行安全法规和安全纪律、按章办事，按章指挥，按章操作，不断提高职工的自我防范意识和自我保护能力。

③开展好每天的针对性班前会和安全技术交底，并认真做好详细记录，每周一次执行规章制度分析会，每月一次学习安全操作规程、总结工作的安全日活动。

④施工必须做到先防护后施工，如有隐患做到先排除后施工，不违章指挥，做到一遵、两反、三严、四防、五把关、十不准等有关规定。做到跟班作业，发现隐患及时消除，确保施工的安全。

⑤必须设立专职安全员，具体负责安全生产工作。

7、甲方将对乙方进行安全生产责任制的考核工作，并进行不定期的经常性检查。若在本分项施工全过程，达到轻伤频率月3‰以下，则给予通报表扬，同时给予2000～5000元的经济奖励。若违反操作规程，属强制性标准要求的，则处以总造价的2％以上至4％以下的相应罚款。

若发生事故造成人身损害的行为，则给予一定经济处罚直至追究刑事责任。

本协议书与分包施工合同具有同等效力，工程施工验收完工后，本协议与分包施工合同同时存档，以备查验。

总承包单位：建设工程有限公司

代表：

分包单位：

代表：

建设工程施工分包安全用电协议书 篇8

建设工程施工安全用电管理协议书

工程名称：

甲方：

乙方：

建设工程施工安全用电管理协议书

甲方：（总包方）

乙方：（分包方）

为加强施工现场临时用电安全管理，保护职工的人身安全，保障电气设备的正常运行以及施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中

华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条

例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定，双方就本工程施工现场临时用电安全管理达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：工程地点：分包方式：

二、工期：

开工日期：竣工日期：

三、总包单位相关规定和要求

1、总包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国

劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。

2、总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电

安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。

3、总包方必须编制临时用电施工组织设计，临时用电工程必须经编制、审

核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

4、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从

管理的有权处罚或令其停止作业。

四、分包单位相关规定和要求

1、分包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国

劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规

程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章

制度。

2、分包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电

安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京

市建设工程施工现场安全防护标准。

3、分包方电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他

用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

4、分包方安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

5、分包方用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

（1）使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应

检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；

（2）保管和维护所用设备，发现问题及时报告和解决；

（3）暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁；

（4）移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行；

6、分包方不得在外电线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活区设施或堆

放构件、架具、材料及其他杂物等。

7、分包方在施工现场TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与

保护零线连接。

8、分包方不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

9、分包方在PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁

断线。

10、分包方在TN-S系统中，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

11、分包方配电线路必须采用绝缘导线，线路必须有短路保护、过载保护。

12、分包方使用的电缆中必须包含全部工作芯线和用做保护零线或保护线的芯线。需要三项四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，绿/黄双色芯线必

须用做PE线，严禁混用。

13、、分包方使用的电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，过

路或引出地面的部位必须加设防护套管。

14、分包方的室内配线必须采用绝缘导线或电缆，室内非埋地明敷主干线

距地面高度不得小于2.5米。

15、分包方配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，达到逐级漏电保护。

16、分包方的每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关

箱直接控制2台以上用电设备（含插座）。

17、分包方配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板，N

线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电

气连接。

18、分包方的配电箱必须装设总（具有可见分断点的断路器），各分路安装

漏电保护器以及具有可见分断点的断路器（隔离开关）。

19、分包方的总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA，额

定漏电动作时间大于0.1S，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积

不应大于30MA.S。

20、分包方的开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA，额

定漏电动作时间应不大于0.1S，漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试

跳一次，试跳不正常的严禁继续使用。

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏

电动作电流应不大于15MA，额定漏电动作时间应不大于0.1S。

21、分包方对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相

应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁

带电作业。

22、分包方施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

23、分包方使用夯土机械PE线的连接点不得少于2处，夯土机械的操作扶

手必须绝缘，使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，电缆长度不应大于50M，夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。

24、分包方使用交流电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方，一次

电源线长度不得大于5M，二次线长度不应大于30M，不得采用金属结构或钢筋代

替二次线的地线，焊把线，不得破损，并双线到位，交流电焊机械应配装防二次

侧触电保护器使用中的配电箱必须装锁，严禁露天冒雨从事电焊作业。

25、分包方使用I类或Ⅱ类手持式电动工具，其金属外壳与PE线的连接点

不得少于2处，必须按规定穿、戴绝缘防护用品。

26、分包方在隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地

面高度抵于2.5M等场所的照明，电源电压不应大于36V；潮湿和易触及带电体

场所照明，电源电压不应大于24V；特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金

属容器内的照明，电源电压不应大于12V。照明变压器必须使用双绕组行型安全

隔离变压器，严禁使用自藕变压器。

27、分包方在现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用防尘、防雨封闭式灯

具，室内灯具距地面不得低于2.5M，室外灯具距地面不得低于3M28、分包方必须使用合格的配电箱及控制箱和用电设备，所用配电箱、用

电设备必须编号并标明单位，维护好线路和用电设备。以下空格为自填补充内容，若无补充内容请在下列空格中手写补充内容无正文：

五、违约

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补

充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济损失。

3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济损失。

六、争议

当双方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不诚一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

七、本协议在双方签字盖章后立即生效。

八、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方：（盖章）

法人代表（或委托代理人）

年月日