公司与设计师合作合同书

2024-10-14

公司与设计师合作合同书(精选8篇)

公司与设计师合作合同书 篇1

公司与设计师合作合同书

甲方名称:________________________________________

法定代表人:________________________________________

地址:________________________________________

乙方姓名:_________________年龄:_________________

性别:_________________民族:_________________

户籍所在地:__________省__________市__________县(区)

______________乡(镇)______________村(街)

居民身份证号码:_______________________________________

现住址:_______________________________________

根据《中华人民共和国劳动法》以及其它相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上签订本合同,以便共同遵守。

第一条合同期限

一、品牌合作的合同原则上有这么个说法吗?一经建立,长期有效,双方共同持有品牌权。

二、本合同有效期一年。一年内双方经协商一致可解除本合同,或者根据本合同第六条。

三、若一年后没有相应新合同建立,则沿用本合同规定。

第二条工作内容

一、甲乙双方建立独立团队进行合作,该团队独立运营产品品牌“夜的蒙太奇”,独立于甲方公司进行核算。

二、甲方公司生产部全权负责独立团队设计的产品生产工作,成品则由该独立团队销售。

三、甲方公司任职于该独立团队的成员负责产品销售相关工作,乙方负责产品设计及相关工作。

第三条双方权利义务

一、合作期间甲乙双方共同拥有品牌所有权。

二、合作期间所有设计稿件的版权归该独立团队所有,只可用于品牌“夜的蒙太奇”相关产品,不得出租、转让。

三、双方拥有共同参与经营决策的权利以及对团队经营决策的全部知情权。

四、乙方每个月需要负责完成至少一个主题的原创产品稿设计,团队成员协助进行。

五、独立团队的设计产品由双方共同制定零售价及批发价,乙方网店可以最低价格购买产品,双方网店在网络销售时的零售价及成本价务必保持一致。

六、若甲方公司可以提供拥有所有权的B2B、B2C平台,则乙方无条件同意该独立团队的设计产品交付该平台独家销售。

第四条股本投入、持有以及获利分配

一、甲方第一期投入10万元,乙方第一期暂时不作投入,乙方占有30%股权。

二、⑴乙方在任何合作期间投入相当于甲方上述投入的10万元,有两种投入方式:①乙方分四期分别投入1万元,2万元,3万元,4万元,乙方的收益分配分别相应变为35%,40%,45%,50%;②乙方分两期分别投入5万元,5万元,乙方的收益分配分别相应变为40%,50%

⑵甲乙双方都可以以1∶1的比例继续投入团队。当乙方投入10万元后,甲乙双方的投入总额的比例应当为1∶1,此时甲乙双方的股份分别为50%,50%

第五条保密条款

一、设计师应当对团队工作中的创作保密,对公司资源保密,对薪资保密

二、其余保密事项参考国家相关法律规定中的竞业条款的相关规定(即《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、第二十四条)

第六条本合同的解除、变更、终止及品牌所有人变更

一、该团队合作模式最短时间为1年,1年之内甲乙双方不得擅自解除合作,若一方擅自解除,则品牌归另一方所有,股份则按照团队现值作价给另一方

二、满一年后合作的解散与品牌所有人变更

⑴品牌亏损:①甲方全部持股(即处于第一期投入,乙方还没有投入10万元时),甲方提出解散时,甲方自行处理库存产品,品牌权转交乙方;乙方提出解散时,甲方自行处理库存产品,品牌权由乙方决定。②甲乙双方均持有股份,甲方提出解散时,乙方所持股份按成本作价转售甲方,库存统一由甲方处理,品牌权归于乙方;甲方提出解散时,甲乙双方自行处理各自所应分得的产品库存,可协商解决,品牌权归乙方

⑵品牌盈利,①甲方全部持股(即处于第一期投入,乙方还没有投入10万元时),甲方提出解散时,一次性赔偿库存产品现值30%给乙方,品牌权归于乙方;乙方提出解散,一次性赔偿库存产品现值15%给甲方,品牌权归于甲方。②甲乙双方均持有股份,甲方提出解散时,甲方帮助乙方处理应得库存产品,乙方以成品价2倍作价给甲方,品牌权归于乙方;乙方提出解散时,乙方应得库存产品以半价作价给甲方,品牌权归于甲方

第七条劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议时,应协商解决;协商无效的,任何一方可申请仲裁,或者甲乙双方任何一方也可以直接申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其它事项

一、本合同未尽事宜按国家和地方法规的有关规定执行。

二、本合同甲乙双方签字盖章后,双方必须严格遵照执行。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:(签章)乙方:(签章)

法定代表人:

时间:时间:

经审查,本合同符合国家和本市有关法律、法规、规章规定,予以鉴证。

鉴证机关(盖章)鉴证人(盖章)

鉴证日期:

公司与设计师合作合同书 篇2

2008年1月, 原告北京某景观园林设计公司按照被告中国新华航空有限责任公司的《中国新华航空公司基地项目园林景观设计比选文件》的要求, 开始进行方案设计工作。2008年2月17日, 原告向被告提交了方案设计投标成果。2008年2月18日, 被告确定原告为中标单位, 并要求原告进行方案调整和细化工作。2008年2月20日至2月底, 原告根据被告的方案调整意见对原方案 (以下简称方案一) 进行了调整, 形成方案二并提交给被告。2008年4月, 原告又根据被告的意见对方案二进行了调整, 形成方案三并提交给被告。2008年5月2日-6月21日, 原告再次根据被告的意见对方案三进行了调整, 形成方案四并提交给被告。2008年8月26日, 原告在基地FBO楼再次向被告领导汇报了调整后的三个方案, 被告最终确定方案四为最终方案设计, 并要求原告按此方案继续深化, 进行施工图设计。2009年2月20日, 原告向被告提交了该项目总平面图的1:500放线竖向及过路管线位置图。2009年3月11日, 原告向被告提供了除中心地块之外的全部区域1:300放线、竖向、电气及给排水施工图的电子版文件, 满足了施工进度需求。

此外, 2008年3月1 31日, 原告应被告要求制作了满足奥运临时绿化要求的基地临时绿化图纸并于3月31日向被告提交了临时绿化及部分永久绿化的施工蓝图4套。2008年4月6月, 原告先后数次到施工现场指导临时及部分永久绿化的施工工作。2008年7月底, 临时绿化及部分永久绿化工程竣工。

原告曾于2008年3月、4月、9月及2009年1月2月与被告进行过数次邮件往来, 商议景观设计合同订立事宜, 但至原告起诉时双方未签订书面合同, 被告也未支付任何费用。

原告认为被告的拖欠设计费的行为, 侵犯了原告的合法权益, 遂委托本所于2009年12月14日向北京市顺义区人民法院提起民事诉讼, 法院受理此案后, 依法进行了开庭审理, 并于2010年6月17日作出了一审判决, 判决被告于本判决生效后七日内给付原告定金及方案费57万元, 驳回原告其他诉讼请求。

2010年7月2日, 原告不服一审判决向北京市第二中级人民法院提出上诉, 二审法院经审理依法判决:驳回上诉, 维持原判。

一审代理意见和判决

原告的代理意见

本所接受申请人委托后, 通过对案件的调查和分析, 就本案的景观设计合同是否成立、被告的答辩理由、原告的诉讼请求等, 发表了如下代理意见:

1 原告与被告已就《景观规划设计及技术咨询合同》的标的、数量等内容达成一致, 《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立

原告提供的并经北京市海诚公证处公证的证据十显示, 原告与被告已就《景观规划设计及技术咨询合同》 (以下简称“景观设计合同”) 进行了充分协商:2009年1月19日下午, 被告的造价工程师武X给原告的王X发送邮件, 要求原告对景观设计合同进行审核并提供相关意见。2009年2月4日下午, 被告的造价工程师武X发送给被告徐XX、白XX、王X并抄送给原告的王X的邮件, 非常明确“我部已完成了上述合同条款的修订工作”、“请白工负责最后的公文呈报”等。2009年2月5日上午, 被告的造价工程师武X发送给被告徐XX、白XX、王X并抄送给原告的王X的邮件, 非常明确“对原合同中的部分商务条款已经修订完毕”等。

从原告与被告之间来往的上述邮件的内容来看, 双方已经就景观设计合同的如下主要内容达成一致:

1) 被告最终确定原告为新华航基地景观规划设计单位;

2) 原告的前期设计方案已经过被告的领导批准;

3) 被告委托原告进行新华航基地全部园林景观设计及技术咨询服务, 包括提供奥运前基地的临时绿化方案及图纸;

4) 合同总价为190万元人民币。

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释 (二) 》第一条第一款规定:“当事人对合同是否成立存在争议, 人民法院能够确定当事人名称或姓名、标的和数量的, 一般应当认定合同成立。但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”原告提供的并经北京市海诚公证处公证的证据十充分证明, 景观设计合同的当事人名称、标的和数量是确定的, 根据上述规定, 景观设计合同成立。

2 尽管景观设计合同没有被告的签字或盖章, 但原告已经履行了主要义务, 被告已经接受, 景观设计合同已经成立

我国《合同法》第三十七条规定:“采用合同书形式订立合同, 在签字或者盖章之前, 当事人一方已经履行主要义务, 对方接受的, 该合同成立。”本案中景观设计合同尽管没有被告的签字或盖章, 但原告已经履行了主要义务, 被告已经接受, 因此, 景观设计合同已经成立。

1) 原告已经完成了被告的奥运前基地的临时绿化设计工作及施工现场的指导工作, 被告已接受

2008年3月1 31日, 原告应被告要求制作了满足奥运临时绿化要求的基地临时绿化图纸并于3月31日向被告提交了临时绿化及部分永久绿化的施工蓝图4套, 被告的代表王X亲笔签收 (详见原告的提供的证据八) 。2008年3月6月, 原告先后数次到施工现场指导临时及部分永久绿化的施工工作。2008年7月底, 临时绿化及部分永久绿化工程竣工。

2) 原告已经完成了被告的基地景观设计方案的设计工作, 被告已接受

2008年2月17日, 原告向被告提交了方案设计成果, 由被告的代表白XX亲笔签收。2008年2月20日至2月底、2008年4月, 原告根据被告的方案调整意见对原方案进行了两次调整, 形成方案二、三并提交给被告。2008年4月28日, 被告的王健总裁对原告的方案三提出了书面修改意见。原告再次根据被告的意见对方案三进行了调整, 形成方案四并提交给被告。2008年8月26日, 被告最终确定方案四为最终方案设计。2009年2月5日上午, 被告的造价工程师武X发送给被告徐XX、白XX、王X并抄送给原告的王X的邮件中, 被告提供的《合同说明书》第一部分中“前期的设计方案已经过领导批准”, 说明原告已经完成了被告的基地景观设计方案的设计工作, 并得到了被告的认可。

3) 原告已经完成了大部分被告的基地景观施工图设计工作, 被告已接受

2009年2月20日, 原告向被告提交了被告基地的部分的1:500施工图 (放线竖向及过路管线位置图) , 由被告发包的施工单位 (中铁16局) 现场负责人王XX代收。

原告提供的并经北京市海诚公证处公证的补充证据四显示:2009年2月26日下午, 被告的专业工程师王X给原告的王X并抄送被告的副总徐XX发送了《新华航基地三标园林工程专题会议纪要》 (【2009】 (三标市政) 001) 邮件, 该会议纪要记录的内容是施工单位针对园林设计部分成果进行现场校核的基础上组织监理、总包、设计进行图纸会商。该邮件内容充分说明:原告向被告提交了被告基地的部分的1:500施工图, 因为原告提交施工图纸是本次会议进行图纸会商的前提。同时, 该会议纪要明确要求原告于2009年3月10日前后提供第二阶段设计图纸。

根据上述会议纪要的要求, 2009年3月11日, 原告向被告提供了除中心地块之外的全部区域1:300放线、竖向、电气及给排水施工图的电子版文件。被告已经按照该施工图纸进行了施工, 形成了该基地的现状。

3 以方案设计招标未发中标通知书及未提供施工现场指导服务为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立是完全错误的

1) 以方案设计招标未发中标通知书为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立是不符合客观事实的

原告提供的证据十显示:被告最终确定原告为新华航基地景观规划设计单位、原告的前期设计方案已经过被告的领导批准。这说明被告尽管没有给原告发正式中标通知书, 但被告已经确定原告为中标单位。

景观设计一般分为方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段, 方案设计一般进行招标或方案竞选方式进行确定, 方案设计中选的工程设计单位负责初步设计工作和施工图设计工作。本案中既然原告完成了大部分的施工图设计工作, 被告也接受了原告的施工图纸, 说明原告的设计方案已经中选。如果本案中原告的设计方案没有中选, 原告就不可能去完成该基地的施工图设计工作, 被告也不可能接受原告的施工图纸。

按照被告的《中国新华航空公司基地项目园林景观设计任务书》中“未采纳但符合条件的参选作品均将给予补偿”的规定, 如果原告的设计方案未中选, 被告应该给予原告补偿。实际上, 原告从未收到被告的任何补偿, 被告也举不出证明原告已收到补偿的证据, 这也说明原告的设计方案已经中选。

2) 以未提供施工现场指导服务为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立是不正确的

我国《合同法》第274条规定:“勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件 (包括概预算) 的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。”原告与被告达成一致的《景观规划设计及技术咨询合同》也是如此约定的。

景观设计合同作为工程设计合同的一种, 设计人的主要义务是为被告提供方案设计文件 (包括图纸) 、初步设计文件 (包括图纸) 、施工图设计文件 (包括图纸) 。发包人的主要义务是提供基础资料及支付设计费。本案中原告作为设计人已经完成了方案设计、初步设计和大部分的施工图设计工作, 本案中的被告作为发包人应当支付大部分的设计费。不论被告的该基地项目是否中止或原告未提供施工现场指导, 只要原告完成了大部分设计工作, 被告均应支付相应的费用, 更不能以此为由否认《景观规划设计及技术咨询合同》已经成立的事实。

4 原告的诉讼请求符合法律规定和客观实际

我国《合同法》第109条规定:“当事人一方未支付价款或报酬的, 对方可以要求其支付价款或报酬。”如前所述, 本案中原告与被告之间的景观设计合同已经成立, 原告已经履行了大部分的义务, 被告至今不支付任何费用, 原告要求被告支付相应的工程设计费完全符合上述法律规定。

原告根据其已经完成的工程设计的面积、各设计阶段占整个工程设计的比率, 按照双方约定的设计费单价, 计算出被告应付的设计费, 未计算原告未进行的设计工作及现场服务, 原告的诉讼请求是完全符合实际情况的。

被告的答辩意见

针对原告的诉讼请求及事实理由, 被告提供了如下答辩意见:

被告不同意原告的诉讼请求。被告认为其虽然收到原告的投标方案, 但并未确定中标, 即被告邀请投标的行为为要约邀请, 原告提交投标方案为要约, 但被告未作出承诺, 故双方没有建立任何合同关系, 原告依据合同法规定向被告主张违约责任, 没有任何事实依据。

一审法院判决

北京市顺义区人民法院受理此案后, 于2010年3月4日、4月23日两次公开开庭进行了审理。法院经审理认为依据已查明的事实足以认定双方之间建立了事实上的设计合同关系。理由如下:

1) 景观设计公司已按新华航空公司的招标文件的规定履行了投标义务, 新华航空公司亦在双方的电子邮件中确认了景观设计公司为中标单位。

新华航空公司向景观设计公司发出招标文件——《中国新华航空公司基地项目园林景观设计任务书》, 对景观设计公司等参与招标的单位应完成的投标设计方案的设计指导思想、成果要求以及评标方式一一予以阐明, 并且, 在该文件的“补充说明”中特别注明“设计期间甲乙双方往来的电子文件、书函及传真等皆为有效文件, 作为此设计邀标的重要组成部分, 与之有同等法律效力”。此后, 景观设计公司提交了投标设计方案。虽然新华航空公司未以书面形式向景观设计公司发出中标通知书, 但双方在协商签订合同的电子邮件中, 新华航空公司已明确景观设计公司为中标单位。新华航空公司辩称电子邮件系职员个人所为, 不代表单位意见。本院认为, 徐XX、王X、白XX系新华航空公司该项目的负责人, 其行为均为职务行为, 均代表新华航空公司, 故新华航空公司的该辩解本院不予采信。根据新华航空公司发出的《中国新华航空公司基地项目园林景观设计任务书》约定, 该确认具有效力。

2) 新华航空公司与景观设计公司协商签订合同的行为更进一步证明新华航空公司确定景观设计公司为中标单位的事实。

根据双方往来电子邮件, 双方并非仅仅表露签订合同的意向, 而是在洽商合同的具体事宜, 包括合同价款、合同中双方各自的权利义务等等, 并且就合同的各项内容达成一致。

3) 景观设计公司依据合同约定, 按新华航空公司的要求参与了涉诉项目的后续设计事宜, 合同依法应认定为成立。

尽管合同并未实际签订, 但景观设计公司按照新华航空公司的要求参与了涉诉项目的后续设计事宜, 这在《新华航基地三标园林工程专题会议会议纪要》以及王X签收的“大新华航空公司北京基地景观规划设计施工图——临时绿化”的施工图设计成果中得到反应。尽管景观设计公司没有提交有效证据证明其按照约定向新华航空公司提交设计方案、施工图等, 但足以说明景观设计公司按照约定及新华航空公司的要求开始了进一步的设计工作。

综上, 本院对景观设计公司主张双方之间建立事实上的设计合同关系, 予以支持。

虽然景观设计公司提交的《景观规划设计及技术咨询合同》系双方协商版本, 但通过双方往来邮件能够确认双方已就合同价款达成一致, 且新华航空公司亦未提交双方协商的其他合同版本, 故景观设计公司按照该合同约定向新华航空公司主张设计费, 本院予以支持。根据合同约定, 新华航空公司应向景观设计公司支付第一次费用57万元作为定金及方案费。

需说明的是, 根据合同约定, 新华航空公司享有合同的单方解除权。鉴于新华航空公司没有继续履行合同的意愿, 景观设计公司亦不要求合同继续履行, 本院予以认定。景观设计公司没有提交有效证据证明其完成后续设计工作并实际向新华航空公司提交设计成果, 故对于景观设计公司要求的其他设计费用, 本院不予支持。景观设计公司所主张的“大新华航空公司北京基地景观规划设计施工图——临时绿化”的施工图设计费用, 根据本合同约定不取费, 景观设计公司在诉讼请求中放弃该部分的设计费用, 本院准许。

综上, 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第三十七条、第一百零九条, 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条、第三十三条、第三十六条、第四十三条的规定, 判决如下:

1) 被告中国新华航空有限责任公司于本判决生效后七日内给付原告北京某景观设计公司定金及方案费五十七万元。

2) 驳回原告北京某景观设计公司的其他诉讼请求。

初创公司如何与大公司合作 篇3

20多个员工,一项领先技术,一些好的创意,2010年成立的爱折客就像一幅创业公司的素描,具有一切初创公司的特质。2011年1月手机App“爱折客”正式上线以来,范鼎和他的团队就一直在为这款给手机用户提供打折信息的软件寻找合作伙伴。

起初他们和一些比较容易接触的小餐厅和奶茶铺合作,在尝到甜头的同时,范鼎也渐渐发现,只有谋得和大公司们的合作才能留住用户。于是,他们调整了策略,把进一步的合作目标锁定在麦当劳、ZARA等那些用户耳熟能详的快速消费品大公司上。但这显然不是件容易的事情。

Q:第一个大客户怎么来?

2011年1月,“爱折客”正式上线。这是一个基于地理位置推送优惠信息,建立提供商家和用户直接交流的打折平台的App,主推生活服务领域的打折信息。这些领域的商家频繁推出各种打折活动吸引消费者,这是范鼎认定的商机,但他需要足够分量的商户入驻到他在手机平台上搭建的舞台上来。于是,他首先把目标锁定在了百货商场。

针对女性白领用户的购物习惯和消费特征,范鼎把网撒在了上海市中心60家百货商场。为了跟这些商场对接,他和团队一起上门拜访、电话联系、邮件沟通⋯⋯竭尽所能,没想到,第一个大客户居然还是微博帮的忙。

2011年4月,范鼎的市场团队在新浪微博上和上海第六百货形成互动,私信交流后一拍即合,双方很快达成初步合作意向。签订合同两周后,“爱折客”的平台上发布了一条“第六百货办会员卡送代金券”的优惠信息,一周之内吸引了一百多位用户,实际到店七十多人,平均消费金额超过2000元。这样的成绩对第六百货和范鼎团队来说,的确是个很好的开端。

创业小公司和大公司之间的合作一般都是以小公司的主动出击开始的。对于创业公司来说,在锁定潜在合作范围之后,就应该通过多种渠道积极与对方沟通,如果登门拜访容易吃闭门羹的话,尝试一下如今比较新鲜的网络沟通也不错,尤其是微博这样能够及时互动的开放平台。

第一单的合作情况非常关键,它会影响你今后和其他公司的进一步合作。尤其要把前期沟通中那些用来吸引对方的“撒手锏”一一兑现,才是留住客户的最好方法。

Q:被大客户拒绝怎么办?

然而并不是所有的大公司都能用几条微博私信“勾搭”上的。“爱折客”和麦当劳的合作就只能“曲线救国”。

“爱折客”上线之初就已经开始发布麦当劳的打折信息,由于麦当劳的各类打折信息在其网站和各类论坛上层出不穷,因此范鼎的团队首先收集各类麦当劳打折公共信息,整理后在自己的平台上发布。2011年8月,当手机客户端下载量超过40万大关之后,范鼎开始接触麦当劳,希望能通过授权和它们直接合作。

没想到,事情并不那么简单。

麦当劳的内部结构相对复杂,部门划分较多,例如套餐、早餐、麦乐送等都是独立部门单独核算,因此要打通所有环节获得打折合作实在是个费时费力的大工程。于是,范鼎想到了麦当劳外送业务的代理公司。跨国企业在国内的许多业务会外包给代理公司或4A公司,因此通过合作商引荐合作商的方式会更容易被接纳。更重要的是,代理商的结构扁平,合作洽谈较为容易,旗下通常不止代理一家公司,往往还有其他品牌的连锁效应。在和麦当劳的代理商接触了一段时间后,“爱折客”很快谈成了新的合作。

遇到合作困难的大公司一般有两个原因:第一,对方公司结构复杂部门较多,合作诉求不能与其公司部门诉求相匹配。第二,公司规模大、流程复杂,申报和合作审批的时间较长,合作热情被逐渐消磨淡忘。

既然一个小的初创公司能想到去跟大公司合作,那么其实大公司自己也早就有固定的合作伙伴了。当你在这些大公司面前碰壁的时候,不如转而寻找这些公司的品牌代理公司、4A公司、其他渠道和内容的授权合作伙伴。通过熟人的介绍,或合作伙伴的引荐往往是敲开陌生大公司门的有效途径。

Q:如何吸引更多的大客户?

2011年12月,“爱折客”的用户数已经接近百万,此时范鼎的团队出去见大公司客户时已经不需要再花太多时间来介绍自己的公司和产品了。

从去年4月份签下第一个客户第六百货以来,不到半年的时间,范鼎已经拿下了上海一线百货商铺超过80%的合作率。其中包括巴黎春天、大宁国际、龙之梦等各类百货品牌。这些商家大多是看中了与“爱折客”重叠的目标用户群,当然其中也不乏口耳相传的圈子效应和朋友介绍,甚至有因为竞争对手的关系前来要求同类合作的情况。

而这些客户多半都是范鼎通过“曲线救国”策略解决麦当劳这个大客户后,由合作的代理公司介绍来的,这家代理公司旗下的其他品牌主动上门联系,这样的状况带给范鼎的团队不小的惊喜。在有了成功经验后,这种以点带面的客户拓展使得沟通更加顺畅。

早期的合作伙伴应该有所选择。行业的领头羊、代理公司旗下有一定地位和影响力的公司都会有助于开发之后的其他客户。能够成功地服务和合作好这些公司对其他潜在合作客户是很好的范例作用。

做强自己也是吸引大公司的有效手段。当大公司们发现小公司的价值和有利之处时,自然会主动找上门来寻求合作,此时合作和沟通也会更加简单直接。

同行业竞争和行业协同效应会吸引来更多的合作伙伴,但不同的公司有不同的办事风格和做事方式,不能千篇一律地对待处理,服务好每一个客户才是吸引其他客户的最佳方法。

Q:如何不被大公司牵着鼻子走?

大公司的“大”是在于它们的规模和资金等方面,虽然“爱折客”的团队至今也只有20多人,但范鼎从来不认为自己是个“小公司”。说到对于移动互联网和移动用户消费能力和消费习惯的了解,范鼎相信自己的团队成员各个都是经验丰富、比那些“大公司”的员工更专业的人。

生意场上的合作必须是一件双赢的事情,合作双方分别拿出对自己相对不重要,但对对方重要的东西进行资源交换,来获得各自的利益。譬如“爱折客”有的是现有用户数,它需要的只是商家那里的打折信息;商家有的是打折信息,它们需要用户将打折信息直接转化为销售额和利润。范鼎也遇到过态度蛮横的大公司,当时他选择了放弃。不拿自己公司的核心利益去交换,是范鼎的底线。

“傍上大公司”后对于小公司的创业者来说,没有压力是不可能的。范鼎坚持自己的产品始终以用户放在第一位,有了活跃的有效用户才能有和大公司合作的基础。因此除了关注团队又新签了几家大公司之外,更多的时间范鼎还是要投入在如何把自己的产品做得更好。

和大公司合作需要设立自己的底线,牺牲自己的利益换取合作时,需要适时止损,考虑其他选择。

明白并且坚持自己的优势,做好自己的产品永远比签了几个大客户更重要。

公司合作合同模板 篇4

在当今不断发展的世界,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的公司合作合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司合作合同 篇1

甲方:

乙方:北京尽心尽意企业形象策划有限公司

甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则,经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议:

一、服务内容与价格

1.服务内容:

项目 尺寸 p数 单价 合计

2.协议总额为rmb元,大写人民币。

二、甲乙双方责任

1.甲方须提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用

2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求,以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。

3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善;

若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上,甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。

4.甲乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为:年月 日前。

三、付款方式

1.本协议完成之时,甲方向乙方一次性付清协议总额即rmb元。

2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至——

乙方开户行:中国光大银行北京建国门支行

乙方开户名称:北京尽心尽意企业形象策划有限公司银行帐号:304243642

或通过工商银行现金快速汇款至:工商银行存折号码:0XX82901021541648*郭震

3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品,甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后,乙方向甲方提供合同金额的税局发票。

四、其它事项

1.甲乙双方均不得无故终止本协议,否则违约方须承担对方的经济损失。

2.甲方向乙方付清本协议全部款项后,乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用,或经乙方特别同意。

3.本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决;本协议自甲乙双方签字盖章之日起即告生效。

4.本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:北京尽心尽意企业形象策划有限公司

(签字盖章)(签字盖章)

电话: 电话:

传真: 传真:

签约日期: 年月日 签约日期: 年月日

公司合作合同 篇2

甲方:________身份证号:________________

乙方:________身份证号:________________

丙方:________身份证号:________________

丁方:________身份证号:________________

现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)开办一家__________________,全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经四方合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本

协议,以供信守。

一、出资的数额:

甲方出资________出资的形式________出资的时间__________乙方出资________出资的形式________出资的时间__________丙方出资________出资的形式________出资的时间__________丁

方出资________出资的形式________出资的时间__________

二、股权份额及股利分配:

四方约定甲方占有股份公司股份____%;乙方占有股份股份____%;丙方占有股份公司股份____%;丁方占有股份公司股份____%(注:丁方实际出资为万元);四方以上述占有股份公司的股权份额

比例享有分配公司股利,四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙丙丁可以提取可分得的利润,甲方可分得利润的____%,乙方可分得利润的____%,丙方可分得利润的____%,丁方可分得利润的____%(按公司的利润20%分红),其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须

经四方方同意,并由甲乙丙丁四方同时进行。

三、在合作期内的事项约定

1、合伙期限:

合伙期限为____年,自_______年____月____日起,至______年____月___日止。如公司正常经营,四方无意退了,则合同期限自动延续。

2、入伙、退伙,出资的转让

A入伙:①需承认本合同;②需经四方同意;③执行合同规定的权利义务。B退伙:①公司正常经营不允许退伙;如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现

金结算;按退伙人的投资股分60%退出。非经四方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。⑤未经合同人同

意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

3、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人

4、合伙的终止及终止后的事项

合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资

产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。纠

纷的解决

5、人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

四、在成立股东后,全权委托________作为公司运作的总负责人(法人),全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东研究同意后方可执行:

1、单项费用支付超过________元;2、新产品的引进;3、重大的促销活动;4、公司章程约定的其他重大事项。

五、公司今后如需增资,则甲乙丙丁四方共同出资,各占总投资额的25%。

六、公司正常运营后,生产所需原材料必须由____方单独供应。

七、本协议未尽事宜由四方共同协商,本协议一式5份,四方各执一份,见证方留存1份备案,自四方签字并经公司盖章确认后生效。

甲方(签名):________乙方(签名):________丙方(签名):________丁方(签名):________

________年____月____日

公司盖章确认:________公司负责人签字确认:________

公司合作合同 篇3

甲方:_____________

乙方:_____________

甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等有关法律法规的规定,就甲方委托乙方作为甲方“______华庭”的广告服务代理(包括平面创意、撰文、设计、策划)事宜,达成如下一致协议:

一、合作范围

甲方委托乙方作“_______华庭”项目的广告服务代理,全权负责本项目的广告创意、撰文、设计、策划等代理事宜。

二、合作期限

委托期为______年______月______日至______年______月_____日。本协议所拟合作期限届满前一个月,经双方协商同意,双方可续签协议。

三、乙方工作内容

广告的创意、文案、软文撰写、设计、策划、影视创意等事宜,包括楼盘VI、报纸广告、夹报、宣传单张、海报、楼书、房展、展厅、喷画、广告折页、杂志广告、DM、邀请函、贺卡、现场POP、户外广告等平面设计、影视创意、影视脚本、活动策划方案、形象策划方案。

四、双方合作方式:

甲、乙双方以第一个月作为合作试点,在完成第一个月合作后,甲、乙双方都有权对对方的工作情况、合作程度、是否违约等情况进行评判,以作为是否继续合作的基础。如甲、乙双方

对对方的合作情况不满意,均有权解除余下时间的合作关系。

五、双方责任与权利

甲方的责任和权利:

1、双方合作期间,甲方应积极配合乙方,及时提供乙方所需的各类图片和文字资料,并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责,如因甲方提供的资料而引起的法律纠纷,其相关的一切责任由甲方负责。

2、甲方有权及时地对乙方所提交的广告方案、设计稿和其他书面工作文件以书面形式提出修改意见和建议,乙方据此进行修改、调整、直至甲方签字认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的专业经验和知识,并应考虑乙方工作周期等因素,在乙方提交有关文件后,应及时、完整地以书面形式提出明确的意见,以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。

3、为避免多头决策而导致的工作质量、效率下降,甲方特指定_______为其全权代表与乙方沟通,具体负责设计方案的审定,各种方案的确定,同时指定____________为其协助乙方款项的结算。

4、甲方应按照本协议的规定及时付款,以保证项目的正常进行。

5、甲方在提出各种正式建议与意见时,应采用包括传真在内的书面方式,以增进沟通之效率及未来之查证。

6、合作期内,甲方在事先未征得乙方同意的情况下,不得另行委托其他公司进行设计,否则视为违约。而在影视、印刷、工程、摄影、策划执行、媒体监控、市调等方面甲方则有权选择其他公司负责,但在同等条件下,甲方应优先选择乙方。

7、合作期间,甲方有权根据工作需要要求乙方更换相关服务人员。

乙方的责任和权利:

1、乙方为甲方成立项目服务小组,该项目小组由项目总监负责,并且配备足够数量的优秀设计人员。

2、乙方必须根据甲方要求保证交稿时间,所有的交稿数量均以甲方最后的确认稿为准,根据乙方的交稿时间和设计质量来评判乙方的工作完成情况。

3、乙方承接甲方广告业务,应委派专人与甲方保持紧密联系,经常与甲方交流、沟通,尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方委托的各项工作,并为甲方资料保密。

4、乙方必须派出精干力量为甲方提供设计,甲方拒绝接收毫无创意和设计水平的稿件。

5、乙方每个月必须提供一份广告推广和传播思路,经过审定后按此思路进行广告创作和执行。

6、本项中以上1-5项中,如果有任何一项乙方未能按照甲方要求完成,则被视为违约。

7、双方合作期间由乙方设计的所有广告在不影响广告版面的情况下,可以附上乙方的标识。

8、双方合作期间,乙方应积极配合甲方的工作。乙方提供的设计稿,应具有真实性、准确性和完整性以及符合知识产权的合法性,如因乙方提供的设计引起纠纷或争议,一切责任由乙方负责,甲方不承担因此产生的直接或连带责任。

六、工作时间

各项工作开始前,双方应协商具体的时间安排,并由乙方做出详细的工作日进度,双方遵照执行。

七、收费条例

收费标准:

首个服务月:_____000、00RMB

其他服务月:每月______000、00RMB

结算方式与时间:

1、首个服务月的服务费:签定本广告服务代理协议书之日起的5个工作日内先付首个服务月的部分服务费(即______0000、00RMB),首个服务月的服务费余额于_______年_______月_______日前付清。

2、其它服务月的服务费:甲方应严格按照甲、乙双方确认的每月______日前将上月的服务费付请。

3、所有款项汇至乙方指定帐户:_______________________

4、滞纳金:若甲方在以上规定的时间内逾期未付款,则须自本协议约定的付款时间算起,每日按拖欠款金额的0、5%向乙方支付滞纳金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟,则收款时间相应顺延。

5、违约金:若乙方在本合同规定时间内未完成甲方要求的工作每拖迟一天按月服务费的0、5%向甲方支付违约金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟,则工作时间相应顺延。

八、知识产权

本合同所完成之成品或所确认之设计稿件,在所有款项结清后,其所有权及使用权、版权归甲方。但在设计成品发布后,乙方有权使用所设计之作品参与公益、专业、行业或各类组织机构所组织的竞赛评比活动和乙方的宣传品上。

九、违约责任

1、乙方除自然力、灾难、政府等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约,在这种情况下,甲方有权单方面终止执行本协议,有权拒付费用,并向乙方索取由此造成一切损失。

2、如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给甲方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作的权利,并向甲方追讨拖欠款项的滞纳金。

十、终止合同的条件

任何一方违反本协议,守约方有权通知违约方予以及时纠正;如违约方不能及时纠正,则守约方有权终止本协议的执行。

十一、甲乙双方在合作过程中如有未尽事宜,可在协商一致的情形下,以补充协议形式补充其他条款,其法律效力与本合同的条款同等。

十二、双方在合作过程中如有非本协议所规定的业务(影视执行、输出打样、印刷、广告工程、市调、媒体监控、活动执行、公关等方面),可另行签定项目合同。

十三、如在协议执行过程中产生的争议,双方协商解决,若协商不成,任何一方可向签约地的仲裁委员会提起申诉。

十四、本协议一式两份,甲、乙双方各一份,具有同等法律效力。

十五、本协议自双方签约日期起生效。

甲方:_________________乙方:___________________

法人代表:_________________法人代表:___________________

法人代表委托人:___________法人代表委托人:_____________

地址:_________________开户银行:___________________

电话:_________________帐号:___________________

传真:_________________地址:___________________

签字日期:____年____月___日电话:___________________

传真:___________________

网址:___________________

电子邮箱:___________________

签字日期:_____年____月____日

公司合作合同 篇4

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经双方充分协商,根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,特签署本合同。

一、合同内容:

1、质量要求:

2、质量要求:

3、质量要求:

二、合同金额:

共计人民币(大写)(小写)

三、付款方式:

1、本合同签订后,甲方支付合同总额的50%,即人民币¥_____元(大写:________元整)。

2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥______元整(大写:______元整)

四、责任与义务

1、乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

2、乙方需在规定时间(____年__月__日前)完成,并送交甲方签字认可。

3、甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定:

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有着作权,否则,乙方设计的作品着作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国着作权法》追究其法律责任。

六、违约责任:

因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。

七、其他事项:

八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。

本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表签名: 代表签名:

地址: 地址:

电话: 传真:

日期: 日期

公司合作合同 篇5

甲方:

乙方:

XXXX公司(以下简称“甲方”)与XXXXXXX公司(以下简称“乙方”)本着平等互利原则,经友好协商,就_________________________________等领域的合作关系达成共识。甲方愿意与乙方结成战略合作伙伴,双方一致同意就__________________________________等领域开展长期合作。

1、合作纲领

1.1 合作宗旨

甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作,打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

1.2 合作目标

双方相信,通过本次战略合作,能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本,实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额,并且为双方合作创造更大的商业价值。

1.3 合作内容

1.4 合作范围

双方在(全国或某省)范围内开展合作

1.5 合作期限

双方合作期限为______年,从___年__月_日到___年__月_日

2、收费模式

2.1报酬及支付

本战略合作框架协议下,乙方向甲方提供服务的报酬及支付方式将根据甲方不同的业务需求,在本战略合作框架协议的附件中进行定义和说明。

2.2对应付款项的争议

如果甲方对于乙方出具发票的相关费用的部分款项有异议,应当在收到发票后7个工作日内向乙方书面提出此等异议。双方应当立即就甲方所异议的款项进行友好磋商,以解决此等异议。本规定不影响本协议书的其他规定。且对部分款项的异议不应影响不存在争议的款项的如期支付。

3、合作双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.2 乙方的权利与义务

4、协议附件

本协议项下的合作业务以及相关的商业条款如有不完善的部分,双方将协商另立书面说明,并作为本协议的附件,是本协议不可分割的一部分。

如果没有特别说明,本协议各项条款同样适用于协议附件。如果附件中的条款与本协议相抵触,以附件中的说明为准。

双方针对某一具体合作内容的具体事宜,包括项目组织架构、工作流程、服务范围、收费模式及其他需要共同商讨之议题等双方一致关心的问题,将经由双方友好协商达成一致后在附件中签署。

5、不可抗力

如果出现严重阻挠任何一方履行协议义务的不可抗力事件,或者此等不可抗力事

件使得合同目的无法实现,则该方应当无任何迟延地通知另一方关于其履行合同义务或者履行部分合同义务受影响的程度,并出具有权机关的证明。

受到影响的义务履行部分应当推迟到不可抗力事件程序期间完成。

6、声明与保证

6.1 乙方向甲方声明与保证

乙方是一家合法成立、且有效存在的公司;

甲方具有经营合作范围符合有关法律法规和国家规定的经营资质。

6.2 甲方向乙方声明与保证

甲方是一家合法成立且有效存在的公司;

甲方具有经营合作范围符合有关法律法规和国家固定的经营资质。

7、通知

本战略合作协议内的所有通知均应以商业信函、传真、电报或电传方式进行。

向甲方发出通知应当送至:

——————————公司

地址:

邮编:

电话:

传真:

向乙方发出的同样的通知应当被送至

——————————公司

地址:

邮编:

电话:

传真:

在一方以书面通知另一方进行更改之前,以上地址一直有效。

8、保密条款

本保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后两年内,本保密条款对双方仍具有约束力。

在任何时候,不论是在本合作意向书有效期还是合作框架协议终止以后,任何一方对在合作过程中了解的有关另一方的保密信息,均应承担保密义务。除非另一方书面同意,任何一方不得在任何时间向任何人透漏任何保密信息。

未经对方书面同意,任何一方不得将本合作意向书内容,以任何方式透漏给第三方。

未经对方书面同意,任何一方不得将拟合作内容在拟合作区域单方独立实施,亦不得与第三方联合实施。

9、期限

本合作协议自双方签字并盖章之日起生效,有效期_____年。此协议一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。

本协议未尽事宜及纠纷,双方本着友好协商原则解决。对本协议条款的任何修改、变更或增减,须经双方一致同意并以书面形式作出。

本协议附件及任何补充文件、修改文件作为本协议的一部分,与本协议具有同等的法律效力。当文件条款有冲突时,以修改后的文件条款有限适用;前后修改文件有冲突时,以后修改的文件优先适用;后订立的协议优先适用。

本协议的附件自甲、乙双方授权代表签字及加盖公章之日开始生效,有效期将根据附件中的规定进行计算。两家公司合作协议范文。

10、争议解决

因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如双方通过协商不能达成协议时,向合同签订地法院提起诉讼,通过诉讼程序解决。

甲方: 乙方:

XXXXX公司 XXXXX公司

公司签章:___________ 公司签章:___________

签章日期:____________ 签章日期:____________

法人或授权代表签字:__________ 法人或授权代表签字:________

签字日期:___________________ 签字日期:___________________

公司合作合同 篇6

合同编号:_________

甲方:_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

委托代理人:_________

身份证号码:_________

通讯地址:_________

邮政编码:_________

联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________

乙方:_________

国籍:_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

委托代理人:_________

身份证号码:_________

通讯地址:_________

邮政编码:_________

联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________

第一条 总则

甲乙双方同意根据《中华人民共和国中外合作经营企业法》和《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》及其他有关法律的规定,双方共同成立一家合作经营企业(简称合作企业)。双方经充分协商约定如下条款,以便信守:中国_________公司和_________国(或地区)_________公司,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,本着平等互利的原则,通过友好协商,同意在中华人民共和国_________省_________市,共同举办合作经营企业,特订立本合同。

第二条 合作各方

本合同的各方为:

1.中国_________公司(以下简称中方),在中国_________省_________市登记注册,其法定地址在_________省_________市_________区_________路_________号。

法定代表:姓名_________;职务_________;国籍_________。

2._________国(或地区)_________公司(以下简称外方)在_________国(或地区)登记注册,其法定地址在_________。

法定代表:姓名_________职务_________国籍_________。

第三条 合作企业名称和地址

1.合作企业的中文名称为_________。

2.外文名称为_________。

3.合作企业的法定地址为_________省_________市_________区_________路_________号。

4.合作企业的性质为有限责任公司。

第四条 合作企业的一切活动必须遵守中华人共和国法律和有关法规的规定。

第五条 合作企业的经营宗旨

合作经营的目的是:本着加强经济合作和技术交流的愿望,采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场的`竞争能力,提高经济效益,使合作各方获得满意的经济利益。

第六条 合作企业的经营范围

合作企业生产经营范围是:生产和销售_________产品;对销售后的产品进行维修服务;研究和发展新产品。(注:要根据具体情况写)

第七条 合作企业的生产经营规模如下:

1.合作企业投产后的生产能力为_________;

2.随着生产经营的发展,生产规模可增加到年产_________,产品品种将发展_________(注:要根据具体情况写)

第八条 合作企业的经营期限

1.合作企业的经营期限为_________年,从公司营业执照签发之日起至_________年_________月_________日止。公司营业执照签发之日,为该合作企业的成立日期。

2.合作企业期限届满,合作各方协商同意要求延长合作期限的,应当在期限届满的180天前向审查批准机关提出申请,说明原合作企业合同执行情况,延长合作期限的原因,同时报送合作各方就延长的期限内各方的权利、义务等事项所达成的协议。

3.经批准延长合作期限的,合作企业凭批准文件向工商行政管理机关办理变更登记手续,延长的期限从期限届满后的第一天起计算。

4.合作企业合同约定外方先行回收投资,并且投资已经回收完毕的,合作企业期限届满不再延长;但是,外方增加投资的,经合作各方协商同意,可以向审查批准机关申请延长合作期限。

第九条 注册资本

合作企业的注册资本为_________(大写:_________元),中方出资_________%计_________(大写:_________元)、外方各出资_________%计_________(大写:_________元),双方将按上述投资比例分享利润,分担亏损和风险。

第十条 出资

1.除合作企业合同另有约定外,合作各方以其投资或者提供的合作条件为限对合作企业承担责任。

2.合作企业以其全部资产对合作企业的债务承担责任。

3.合作企业注册资本在合作期限内不得减少。但是,因投资总额和生产经营规模等变化,确需减少的,须经审查批准机关批准。

4.合作各方向合作企业的投资或者提供的合作条件可以是货币,也可以是实物或者工业产权、专有技术、土地使用权等财产权利。

5.中方的投资或者提供的合作条件,属于国有资产的,应当依照有关法律、行政法规的规定进行资产评估。

6.在依法取得中国法人资格的合作企业中,外方的投资一般不低于合作企业注册资本的25%。在不具有法人资格的合作企业中,对合作各方向合作企业投资或者提供合作条件的具体要求,由对外贸易经济合作部规定。

7.合作各方没有按照合作企业合同约定缴纳投资或者提供合作条件的,工商行政管理机关应当限期履行;限期届满仍未履行的,审查批准机关应当撤销合作企业的批准证书,工商行政管理机关应当吊销合作企业的营业执照,并予以公告。

8.未按照合作企业合同约定缴纳投资或者提供合作条件的一方,应当向已按照合作企业合同约定缴纳投资或者提供合作条件的他方承担违约责任。

9.合作各方缴纳投资或者提供合作条件后,应当由中国注册会计师验证并出具验资报告,由合作企业据以发给合作各方出资证明书。

第十一条 双方分别提供的合作条件如下:

1.中方:提供总面积为_________平方米的土地使用权,负责征用土地费和缴纳土地使用费。(注:土地开发费的负担方法,根据双方约定写)其中:

厂房(上盖)面积_________平方米;

商场(上盖)面积_________平方米;

维修部(上盖)面积_________平方米。

2.外方:投资总额为_________元,其中:现金_________元;机器设备和交通运输工具_________元;工业产权_________元;其他_________元。

中方提供的土地使用权,应在合同批准之日起_________天内办完征拨手续,交付合作企业使用;厂房和商场(上盖)应在合同批准之日起_________天内交付合作企业装修;维修部(上盖)的交付时间,由合作企业董事会另行决定。

外方提供的现金投资分两期汇入合作企业在_________银行开立的帐户内。第一期应汇入_________元,须在合同批准之日起_________天内汇出,作为首期生产、生活设施的建筑费和流动资金等;第二期必须汇足投资总额减去第一期汇出后的差额,汇出的时间为_________,用途由公司董事会商定。

外方作为投资的机器设备,必须符合合作企业的生产需要,并在厂房装修完工前_________天内运至中国港口。

(注:外商投资企业投资者分期出资的总期限自营业执照核发之日起计,应将资本全部缴清的期限为:注册资本50万美元以下的为一年内;注册资本51-100万美元的为一年半内;注册资本为101一300万美元的为二年内;注册资本301-1000万美元的为三年内;注册资本超过1000万美元以上的,出资期限由外商投资审批机构根据实际情况审定。其中首期应在合作企业注册登记后三个月内投入,并应投入注册资本的15%以上;如一次缴清注册资本,应在六个月内缴清。)

第十二条 合作期内合作各方均不得以任何名义和方式抽回注册资本或所提供的合作条件。

合作各方用作合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。合作各方应当以其自有的财产或者财产权利作为投资者的合作条件,对该投资或者合作条件不得设置抵押权或者其他形式的担保。

第十三条 合作企业一方如需转让其全部或部分权利、义务,须经董事会作出决议,并报原审批机关批准后一个月内,到工商行政管理部门办理变更手续后生效,合作企业一方向第三者抵押其全部或部分权利、义务,须经董事会同意。

合作一方转让其全部或部分权利、义务时,在同等条件下合作他方有优先购买权;合作一方向非合作方转让权利、义务的条件,不得比向合作方转让的条件优惠;违反上述规定的转让无效。

第十四条 中方应负责完成的事项:

1.办理为设立合作企业向中国有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等事宜;

2.依照本合同规定,向土地主管部门办理申请取得土地使用权的手续;

3.协助办理外方作为出资而提供的机械设备、物资的进口报关手续和在_________内的运输;

4.协助合作企业在中国境内购置设备、材料、原料、办公用品、交通工具、通讯设备等;

5.协助合作企业落实水、电、交通等基础设施;

6.协助合作企业对厂房和其他工程设施的设计和施工;

7.协助合作企业在当地招聘中国的经营管理人员、技术人员、工人和其他人员;

8.协助合作企业为外籍工作人员办理所需的入境签证手续等;

9.办理合作企业委托的其他事宜。

第十五条 外方应负责完成的事项:

1.依照本合同的规定,提供现金、机器设备、工业产权_________并负责将其作为出资的机械设备等运至中国港口;

2.办理合作企业委托在中国境外选购的机器设备、材料等有关事宜;

3.提供需要的设备安装、调试以及试产的技术人员、生产和检验技术人员;

4.培训公司的技术人员和工人;

5.如外方同时是技术转让方,则应负责合作企业在规定的期限内按设计能力稳定地生产合格产品;

第十六条 材料

1.合作企业按照经批准的经营范围和生产经营规模,自行制定生产经营计划。

2.合作企业可以自行决定在中国境内或者境外购买本企业自用的机器设备、原材料、燃料、零部件、配套件、元器件、运输工具和办公用品等(以下简称“物资”)。

3.外方作为投资进口的机器设备、零部件和其他物料以及合作企业用投资总额内的资金进口生产、经营所需的机器设备、零部件和其他物料,免征进口关税和进口环节的流转税。上述免税进口物资经批准在中国境内转卖或者转用于国内销售的,应当依法纳税或者补税。

4.合作企业不得以明显低于合理的国际市场同类产品的价格出口产品,不得以高于国际市场同类产品的价格进口物资。合作企业从国际市场购买的设备等,须按《中华人民共和国进出口商品检验法》规定,提交中国商品检验机构检验认证。

第十七条 技术

技术合作企业所采用的技术为_________方负责提供时,_________方为合作企业的技术责任方,技术责任方承担如下技术责任;

1.保证为合作企业提供合同约定的技术,按要求生产出质量合格的产品;

2.保证培训_________,技术培训费用由方负责(或订技术培训合同)。

3.如不能提供或有意欺瞒造成损失,应负赔偿责任。

如有技术转让时,按_________签订技术转让合同,属本合同的组成部分,一并报_________批准。

第十八条 产品销售

1.合作企业的产品,在中国境内外市场上销售,外销部分占_________%,内销部分占_________%。(注:可根据实际情况写明各个内外销的比例和数额,一般情况下,外销量至少能满足合资企业外汇支出的需要。)

2.产品可由下述渠道向国外销售:

由合作企业直接向中国境外销售的占_________%;由合作企业与中国外贸公司订立销售合同,委托其代销,或由中国外贸公司包销的占_________%由合资企业委托乙方销售的占_________。

3.合作企业内销产品可由中国物资部门、商业部门包销或代销,或由合资企业直接销售。

4.为了在中国境内外销售产品和进行销售后的产品维修服务,经中国有关部门批准,合作企业可在中国境内外设立销售维修服务的分支机构。

5.合作企业销售产品的价格由合作企业依法自行确定。

第十九条 合资企业使用的商标为_________。

第二十条 合作企业进口或者出口属于进出口许可证、配额管理的商品,应当按照国家有关规定办理申领手续。

第二十一条 合作企业应按照中华人民共和国有关税法和_________有关税收的规定缴纳各种税款。

第二十二条 合作企业的各项保险均应向设在_________的保险公司投保。投保办法、投保险别、保险价值、保期等均按中国人民保险公司的规定由合作企业董事会决定。

第二十三条 利益分配

1.合作企业在完税并提取各项基金后,收益按如下方式进行分配:_________。(注:1.合作各方可以采用分配利润、分配产品或者合作各方共同商定的其他方式分配收益。采用分配产品或其他方式分配收益的,应当按照税法的有关规定,计算应纳税额。

2.合作各方在合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产无偿归中方所有的,可依照《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》有关规定,在合同中约定境外合作方在合作期限内先行回收投资的方法及有关事项。)

第二十四条 合作企业经营亏损,各方按照以下方式分担:_________。(注:根据情况具体约定。)

第二十五条 董事会

1.合作企业设董事会,企业注册登记之日为董事会成立之日。

2.董事会由_________名董事组成,其中甲方委派_________名,乙方委派_________名。董事长由_________方委派,副董事长由_________方委派。

3.董事会成员任期_________年,经委派方继续委派可以连任。

4.董事会是合营公司的最高权力机构,决定合营公司中的一切重大事宜。其职权主要如下:

(1)决定和批准总经理提出的重要报告(如生产规划、营业报告、资金、贷款等);

(2)批准财务报表、收支预算、利润分配方案;

(3)通过公司的重要规章制度;

(4)决定设立分支机构;

(5)修改公司规章制度;

(6)讨论决定合营公司停产、终止或与另一个经济组织合并;

(7)决定聘用总经理、总工程师、总会计师、审计师等高级职员;

(8)负责合营公司终止和期满时的清算工作;

(9)其它应由董事会决定的重大事宜。

下列事项由出席董事会会议的董事一致通过可作出决议:

(1)修改公司章程;

(2)解散公司;

(3)调整公司注册资本;

(4)一方或数方转让其在本公司的股权;

(5)一方或数方将其在本公司的股权质押给债权人;

(6)公司合并或分立;

(7)抵押公司资产;

(8)对其它事宜,可采取多数或简单多数通过决定。

第二十六条 董事会会议每年至少召开一次,在公司住所或董事会指定的其他地点举行,由董事长召集并主持。董事长因故不能召集董事会会议时,可委托副董事长或其他董事召集并主持。经_________名(全体董事人数的1/3)以上的董事提议,董事长可召开董事会临时会议,会议记录应归档保存。

第二十七条 召开董事会须有2/3以上的董事出席方有效。董事不能出席,可以出具委托他人代为出席和举行表决。

第二十八条 董事长是合作企业的法定代表。董事长因故不能履行其职责时,可临时授权副董事长或其他董事代理。

第二十九条 经营管理机构

合资企业设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人,由_________方推荐;副总经理_________人,由_________推荐_________人,_________推荐_________人;总经理、副总经理由董事会聘请,任期_________年。

第三十条 总经理的职责是执行董事会会议的决议,组织领导合作企业日常经营管理工作。副总经理协助总经理工作。

第三十一条 总经理必须每季度向董事会报告公司的经营情况,半年向董事会作一次财务结算报告。

第三十二条 总经理、副总经理及其他管理人中有营私舞弊或严重失职行为时,经董事会会议作出决议,给予应得的处分直至解聘,对公司造成经济损失应负赔偿责任。

第三十三条 劳动管理

1.合作企业员工的招聘、解雇或辞职一律实行合同制。员工的聘请由公司做出计划,报当地劳动部门核准后,由公司自行招聘,经考核择优录用。

2.合作企业员工的劳动工资、劳动保险、生活福利和奖惩等事项,依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》的有关规定,经董事会制订施行方案,由公司、公司工会与员工集体或个人订立劳动合同,按合同的规定执行。

第三十四条 合作企业在筹备、建设期间,在董事会下设筹建处。筹建处由人组成,其中甲方_________人,乙方_________人。筹建处设主任一名,由_________方推荐,副主任_________名,由_________方推荐,并均由董事会任命。

第三十五条 筹建处负责审查工程设计,签订施工合同,组织设备、材料的采购和验收,制定工程总进度和用款计划,掌握财务支付和工程决算,制定管理办法,负责施工中文件、图纸、档案、资料等的保管工作。

第三十六条 合作各方协商指派名技术人员组成技术小组,在筹建处领导下,负责对设计、工程质量、设备材料和引进技术的审查、监督、检验、验收和性能考核等工作。

第三十七条 筹建处工作人员编制、报酬及费用,经合作各方同意后,列入工程预算。

第三十八条 筹建处在工厂建设完成并办理完毕移交手续后,经董事会批准撤销。

第三十九条 财务会计、审计

1.合作企业设总会计师和总出纳员各一人,负责公司总的会计工作;厂部、商场和维修服务部分别建立帐目,每个部门分别设会计师和出纳员各一人,负责各个部门的财务会计工作。前款所列会计和出纳员的人选,均由双方协商推荐,董事会聘请。

2.合作企业的财务会计制度,根据有关规定,结合本合作企业的实际情况制定。并报当地财政部门和税务部门备案。

3.合作企业设审计师一人,由中方推荐,董事会聘请。

审计师负责审查、稽核公司的财务收支和会计帐目,并向董事会报告。

第四十条 外汇收支管理

1.合作企业的一切外汇事宜,均按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定办理。

2.合作企业应自行解决外汇收支平衡。

3.境外合作方获得的合法利润、其他的合法收益和清算后的资金,完税后可依照外汇管理的有关规定自由汇出。

第四十一条 解散与清算

合作企业因下列情形之一出现时解散:

1.合作期限届满;

2.合作企业发生严重亏损,或者因不可抗力遭受严重损失,无力继续经营;

3.中外合作者一方或者数方不履行合作企业合同、条程规定的义务,致使合作企业无法继续经营;

4.合作企业违反法律、行政法规,被依法责令关闭。

5._________

前款第二项所列情形发生,应当由合作企业的董事会做出决定,报审查批准机关批准。在前款第三项所列情形下,不履行合作企业合同、章程规定的义务的中外合作者一方或者数方,应当对履行合同的他方因此遭受的损失承担赔偿责任;履行合同的一方或者数方有权向审查批准机关提出申请,解散合作企业。

中外合作者一方或者数方,应当对履行合同的他方因此遭受的损失承担赔偿责任;履行合同的一方或者数方有权向审查批准机关提出申请,解散合作企业。合作企业的清算事宜依照国家有关法律、行政法规的规定办理

第四十二条 本合同及其附件的修改或补充,必须经合同双方协商一致,签署书面协议并报经_________批准方能生效。

第四十三条 在本合同有效期内由于本合同第四十五条规定的不可抗力,造成公司严重损失,或因公司连续亏损,致使合同不能继续履行,经合作企业董事会特别决议,并报原审批机关批准,可以提前终止合同或解除合同。

第四十四条 合作企业合同终止时财产的处理

1.合作期满或提前终止合作合同时,合作企业依照法定程序对财产和债权债务进行清算。

2.合作期满或者提前终止合作合同时,合作企业的财产归属和债权、债务分担按下列方式进行:_________

第四十五条 不可抗力

1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、**、政府行为等。

2.在合作期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其他不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行,或者部分不能履行,或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。

第四十六条 声明与保证

1.中方:

(1)中方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

(2)中方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对中方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

(4)方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是中方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

2.外方:

(1)外方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

(2)外方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对外方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

(4)外方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是外方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第四十七条 保密

合作企业承认并同意在合同期内由外方提供的技术系属秘密。合作企业及其全体雇员和工作人员应按合同列明的目的使用其技术。在未得到外方事先书面同意,不得向任何第三者公开或透露此技术。自签署合同至终止合同,该项技术的保密期限为_________年。

第四十八条 违约责任

1.合作一方未按照合作合同的规定如期提供或如数提供合作条件的,即构成违约,守约方应当催告违约方在_________(时间)内提供或如数提供合作条件。逾期仍未提供或仍未投足合作条件的,视同违约方放弃在合作合同中的一切权利,自动退出合作企业。守约方应当在逾期后_________(时间)内,向原审批机关申请批准解散合作企业或者申请批准另找合作者承担违约方在合作合同中的权力和义务。守约方可以依法要求违约方赔偿因未履行或未完全履行提供合作条件义务所造成的经济损失。前款违约方已经按照合同规定缴付部分出资的,由合作企业对该项出资进行清理。

2.因未如期履行或未如数提供合作条件而构成违约的,从逾期之日起计算,每逾期_________,违约方应缴付注册资本的_________%违约金给守约方。逾期六个月仍未履行,除累计缴付注册资本的违约金外,守约方有权申报终止合作企业合同,并有权要求违约方赔偿全部经济损失。

3.由于一方的过错,造成本合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时,由有过错的一方承担违约责任;如属各方的过错,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。

第四十九条 为保证本合同及其附件的履行,合同双方在合同生效后_________天内相互提供履约的银行担保书。

第五十条 争议的解决

1.由于本合同引起中方与外方之间的任何争执,首先应由董事会以互相信任的精神协商解决。若于_________天内未能解决时,中方和外方可选择第三方进行调解。

2.若调解于_________天内不能解决时,其争执应由仲裁作最终裁决。仲裁小组由三名仲裁员组成,中方指派一名,外方指派一名,第三名仲裁员由中、外方指派的两名仲裁员共同商定。若被指派的两名仲裁员,意见分歧,则第三名仲裁员应由_________仲裁院指派,并任仲裁小组主席,仲裁地点在_________。

3.仲裁的裁定是终局的,对双方都有约束力,仲裁费由败诉方负担或由仲裁机构裁定。

第五十一条 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律的保护和管辖。

第五十二条 文字

本合同用中文和_________文写成,两种文字具有同等效力。上述两种文本如解释有矛盾,以中文本为准。

第五十三条 按照本合同规定的各项原则所订立的_________、_________、_________等,均为本合同的附件。(注:没有附件的请删除)

第五十四条 本合同及其附属文件,均须经_________批准,并自批准之日起生效。(注:如附件不能一同报批,条款中则不应列入有关附件内容)

第五十五条 通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。

2.各方通讯地址如下:_________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第五十六条 本合同正本一式_________份,合同双方各_________份,合作企业一份,报_________(部门)_________份,具有同等效力;副本_________份,分报_________、_________机关。

第五十七条 本合同于本合同于_________年_________月_________日由双方的法定代表(授权代表)在_________(地点)签字。

中方(盖章):_________ 外方(盖章):_________公司

法人代表(签字):_________ 法人代表(签字):_________

授权代表(签字):_________ 授权代表(签字):_________

签订地点:_________ 签订地点:_________

_________年___月___日 _________年___月___日

公司合作合同 篇7

甲:XX,身份证号:XX,籍贯XX

乙:XX,身份证号:XX,籍贯XX

甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

第一条 甲乙双方自愿合作中国策划研究院宁波分院招生项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出 资15万元,乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。

第二条 本合伙依法组成合伙项目,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

第三条 本合伙项目经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。

第四条 双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。

第五条 项目固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。

第六条 项目债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第七条 每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算

第八条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第九条 本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

第十条 自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。

第十一条 本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从__ __年_ _月__ 日至_ ___年_ _月_ _日止。

第十二条 争议处理

1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;

第十三条 本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。

第十四条 违约处理

如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。

第十五条 协议解除

1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议

2、合作协议期满

3、双方同意终止协优议的4、一方合伙人出现法律上问题及做对项目有损害的,另一方有权解除合作协议

第十六条 未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效

第十七条 本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力

甲方:(签章)乙方:(签章)

地址: 地址:

合同签订地点:___________

公司合作合同模板集合 篇5

公司合作合同 篇1

甲方:

乙方:

甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期、全面的INTERNET战略伙伴关系,实现资源共享、共同发展,并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识:

(一)权利与义务

1.甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴,并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。

2.甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息,该信息将由双方协商同意后方可引用(具体合作项目另签协议)。3.甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明“该信息由×××(合作方网站)提供”字样,并建立链接。

4.甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权,未经合作方同意,另一方不得采编其站点上的任何信息,且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息,否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。

(二)相互宣传

1.甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。

2.甲乙双方都认可的适当时间内,双方在彼此站点上开设专栏,撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协议)3.甲乙双方在有关INTERNET专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上,互相帮助、共同宣传,共同推进双方的品牌。

4.双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。

(三)其他

1.甲乙双方的合作方式没有排他性,双方在合作的同时,都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。

2.本协议有效期为年,自年月日起到年月日为本协议商定合作方案的执行期限。

3.甲乙任何一方如提前终止协议,需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议,另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。

4.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

5.本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。

6.本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。

7.双方的合作关系是互利互惠的,所有内容与服务提供均为免费。

甲方: 乙方:

代表签字: 代表签字:

日期:年月日 日期:年月日

盖章: 盖章:

公司合作合同 篇2

甲方: 法定代表人:乙方: 法定代表人:

《根据中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲,乙双方友好协商,本着长期平等合作,互利互惠的原则,为实现技术研发与市场营运的直接联,创造良好的经济效益和社会效益,达成以下协议:

一、合作方式及条件:

1.甲方以现有的市场营销网络及社会资源为基础,更进一步的开发市场潜力,逐步形成一个规范化,全国性的营销网络。

2.甲方根据社会需求,收集和承接企业应用软,硬件的开发项目。

3.乙方利用强大的技术开发力量,开发甲方新承接或者甲,乙双方共同确立的项目。

4.乙方应配合甲方做好技术咨询及在开拓业务进程中提供技术支持。

二、权力义务

1.属于甲、乙双方共同策划,共同开发的项目,其所有权属于甲,乙双方共同拥有。

2.属于乙方单方承接的开发项目,其所有权属于乙方拥有。

3.在双方合作过程中,甲,乙双方无权干涉对方企业内部管理。

4.双方应以诚信为本,互相交流和切磋业务动作状况,以便互相促进。

三、合作宗旨:

促进科学技术产业化的发展,充分利用甲方广泛的市场资源优势和发挥乙方科研平台能力,实现技术研发与市场营运的直接联盟。

四、合作范围:

1.多媒体软件,硬件的开发

2.it产品的市场营销

3.网络工程

4.网络营运

五.利益分配:

1.属于双方共同开发的系列产品,由双方协商市场价,按税后利益的 %比例分成,此分成比例可每半年调节一次,根据合作情况协商调整。

2.属于乙方单方开发的产品,甲方如有兴趣合作,可在双方协商后,另外确定合作方式和分成方式。

六、同开发项目的成果归属与分享

1.一方转让其有专利权的,另一方可以优先受让其共有的专利权.2.合作各方中,单方声明放弃专利申请权的,可由另一方单独申请.3.开发项目被授予专利以后,放弃专利申请权的一方可以免费取得该项专利的普通实施许可,该许可不得撤消。

4.一方不同意申请专利的,另一方不得单方申请专利.5.在特殊情况下,当事人各方还可以在合同中规定对技术成果权的分享份额以及各自享有的专利申请权,将对在技术开发的各主要阶段产生的研究开发成果,约定各自独立享有的权利。

七、保密条款:

1.甲、乙双方所提供给对方的一切资料,专项技术和对项目的策

划设计要严格保密,并只能在合作双方公司的业务范围内使用。

2.甲、乙双方公司的全部高级职员,研发小组人员将与合作公司签订保密协议,保证其在就业期间和研发期间所接触的保密资料,专项技术予以保密。

3.凡涉及由甲、乙双方提供与项目,资金有关的所有材料,包括但不限于资本营运计划,财资情报,客户名单,经营决策,项目设计,资本融资,技术数据,项目商业计划书等均属保密内容。

4.凡未经双方书面同意而直接,间接,口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。

甲方: 乙方地址: 地址:

法定代表: 法定代表:签定地: 签定地: 签定时间: 签定时间

公司合作合同 篇3

甲方:杭州xxx企业管理咨询有限公司

乙方:____先生(或女士,下同)

杭州xxx企业管理咨询有限公司(以下简称“甲方”)与____先生(以下简称“乙方”)经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:

一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业管理咨询业务合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。

二、乙方为甲方提供业务机会时,应严格保守甲方与客户方的商业秘密,不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。

三、甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻

率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。

四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的,甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定,原则上按实际收费金额的一定百分比执行,按实际到账的阶段与金额支付,具体为每次到账后的若干个工作日内支付。

五、违约责任:

1、合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的`业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。

2、甲方在支付信息资源费用时,如未按约定支付乙方款项的,每延迟一天增加应付金额的5%,直至该笔金额的全额为止。

六、争议处理:如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。

七、本协议有效期暂定一年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后,甲方应付未付的信息资源费用,应继续按本协议支付

八、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长一年。

九、本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。

十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方:杭州xxx企业管理咨询有限公司乙方:____先生(或女士)

(公章)

代表签字:________签字:________

签约地点:________________

签约日期:________________

公司合作合同 篇4

需方:(以下简称甲方)

供方:(以下简称乙方)

签约地点:签约时间:

甲乙双方经协商订立购销合同。

一、甲方向乙方购如下产品

(1)数量以 单位;

(2)单位中包含□税票□运费 □包装费;

二、交货期限:合同生效。

(1)甲乙双方加盖合同专用章完毕;

(2)已收取 定金,即人民币 元整。

三、交货地点。

四、交货方式:乙方负责运输到甲方指定地点 货到目的地甲方负责卸车,卸车费由甲方负责。

五、验收标准

(1)按国家标准及定货样品验收,货到工地,卸货同时即对货物数量、品质进行抽样验收。

(2)如发现产品有质量问题,甲方应当验收2天内以书面方式向乙方提出,经乙方认可后可以退货,并由厂方协助,迅速补充合格产品,保证工程质量及进度。

六、付款方式:

(1)合同成立时,甲方应 年月日付乙方货款定金,计人民币 元,以支付(现金、汇票、支票),定金延付,供货顺延。

(2)根据款到发货的原则,货款延付供货顺延。定金在最后一期货款中冲抵。

七、违约责任:

(1)甲方不履行付款方式任何一项或无故废除时,乙方可自行停止发货并没收定金,甲方不得异议。乙方不履行交货方式任何一项或无故废约时,乙方返回甲方双倍定金。

(2)甲乙双方如有其他违约,可依《经济合同法》中有关违约责任之规定处理。

八、合同变更和解除:

(1)本合同成立时,货品价格如有涨跌,概不影响本合同所订数量及价格。

(2)甲乙双方任何一方如确有不可抗力的原因,不能履行合同时,应及时向对方提出不履行、部分履行或延期履行的理由,并以书面形式通知对方取消或修改合同。

九、合同争议之解决:

在本合同履行过程中,甲乙双方如有争议,应通过友好协商解决或在乙方所在地法院进行裁决。

十、本合同一式二份,甲乙方各执一份。

甲方: 乙方:

法定委托人: 法定委托人:

承办人: 承办人:

地址: 地址:

电话: 电话:

公司合作合同 篇5

甲方(以下简称甲方):地址: 乙方(以下简称乙方):

地址:

为了充分贯彻党的三农政策和方针,以及调整农业产业化种植结构,通过争取政府资金的大力扶持,从单纯的粮食种植结构向多元化的果树、农副产品种植、养殖结构发展;同时达到人与自然的和谐相处;提高农民收入,保证经济长远发展。经鱼进三组全体村民的一致商量研究后决定组建祥云县三鑫贵龙农业有限责任公司。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、互惠互利、诚实信用的原则,为明确公司与农户种植合作的相关事项,经双方协商一致,订立本协议,以资共同遵守。

第一条、合作方式

1、以土地入股合作社,承包费每亩 1000 元;承包的具体费用没有说清楚应该是每年每亩多少元或是三年总共多少元。表达不清晰,应该是这样表达,乙方以土地入股的方式,将土地交由甲方管理,甲方每年给予乙方多少的承包费用。

2、农户承包,承包费每亩 1500 元。

3、关于土地抓阄的相关问题,为了公平及资源的优化配置,每户只能用自己的户头抓一份阄;入股不参加种植的农户不能参与抓阄且不能把自己的户头挪给其他农户用。

4、种植项目统一由甲方经营管理,采取统购统销的方式,在不损害乙方合法权益的前提下,乙方必须服从公司的管理,否则公司有权与乙方解除合作关系。若因乙方不服从甲方管理而对甲方造成经济损失,乙方需负责承当甲方的损失。

5、甲方为乙方种植水果提供指导性服务,及时为乙方提供挖沟定植、优良树种(成活率达到95%)、肥料、农药、科技培训、信息推广和技术指导。乙方必须确保果树种植面积的落实,品种的规范,积极主动配合公司做好果树的日常管理工作,确保果实质量符合公司收购标准。若因乙方的原因造成果实的质量不符合收购标准,甲方不负责承担责任,因甲方的指导不及时或者提供的树种、肥料等服务出问题,造成果实质量不达标的,由甲方承担责任。

6、为保证果树品种不外流,在进行果树修剪时,禁止将修剪枝条带出种植园区,必须统一集中销毁,一经发现乙方有上述行为,每次罚款1000元,如对甲方造成重大经济损失的,甲方有权利向乙方进行追偿,违者罚款1000元。

第二条,合作时间

1、合作期共计 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、合作期内,甲、乙双方可以根据实际情况协商解除合作协议,终止合作关系。

第二条、公司启动资金来源

公司前期启动资金共计 元,先由我组组员 李文林 垫付,待公司产生销售收入时分期支付偿还李文林所垫付款项。

第四条、销售方式

公司按照市场价格对合作农户生产的果实进行统一收购,统一销售,农户不得私下进行销售。

第五条、利润分配方式

1、公司从20xx年开始按照全年产生的利润总数的 %的比例提成作为公司利润。同时,公司将按照全年产生利润总数的 %的比例作为合作农户的利润分红,合作农户分红方案另行制定,土地不入股的合作农户不能分红。

2、公司未来将根据利润提成情况,拿出一部分资金作为村里没有参与种植合作的农户、老年人、大学生以及全村公共事业建设资金。

第六条,甲方应努力加强合作社自身管理,把握市场信息,搞好市场营销,发挥市场优势,充分调动合作社创效增收的积极性。

第七条,本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充协议。补充协议及附件均为本协议组成部分,与本协议具有同等法律效力。

第八条,本协议一式贰份,甲、乙双方壹执,具有同等法律效力,双方签字后生效。

甲方:(签章)

签约代表:

乙方:(签章)

签约代表:

二0 年 月 日

公司合作合同 篇6

甲方:公司(以下称甲方)

乙方: 公司(以下称乙方)

为了充分发挥双方的各自优势,积极参与北京市朝阳区 十里堡甲方所属地块项目建设(该项目暂定名:大厦,最终项目名称以政府立项文件批复为准),甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、协商一致的原则,通过友好协商就共同建设项目达成如下协议,以资双方共同信守。

1、项目基本情况

1.1 项目地块基本情况:

1.1.1 项目所在地: 北京市,西侧,土地用途为_商业__,附《土地使用权证》。

1.1.2项目规划条件:

A.总用地面积: 约平方米

B.总建筑面积: 约10000平方米

具体经济技术指标以政府有关文件批复为准。

2、项目合作内容

2.1 甲方提供项目土地,乙方投资建设,建成的房屋按面积由甲方分得%,乙方分得%,双方拥有各自分得部分房屋的所有权。

2.2 项目设计工作由乙方主持,在符合规划部门要求的前提下,设计方案应便于双方各自独立使用和管理工作,减少双方使用过程中交叉、干扰;项目设计只要求毛坯交房条件,预留装修做法,房屋的精装修设计、施工由房屋使用人另行委托;建筑外观设计应简洁明快,典雅大方,有品质感;甲方使用部分的设计方案应征询甲方意见。

3、甲方权利与义务

3.1 甲方负责办理项目立项、设计、规划、招标、开工等各项审批工作,正常费用由乙方支付,发票、收据等缴费依据由乙方收存。

3.2 甲方办理各项勘察、设计、招标、审批等各项涉及费用、工程价款等工作时,应事先征得乙方同意。

3.3 甲方有权监督乙方合理、高效使用土地;有权监督施工单位按合同约定工期、质量标准等完成施工任务。

3.4 甲方负责协调、处理施工扰民问题,乙方按有关文件标准支付费用。

3.5 甲方负责协调、处理项目地块周边单位、个人关系,保障项目建设顺利进行。

3.6 甲方负责合作项目的物业管理工作,乙方按双方另行商定的物业收费标准缴纳其自用部分房屋的物业费和水、电、气等费用,如乙方租、售其所分得部分的房屋,应在租、售合同签订同时要求使用人与物业公司签订物业服务合同。

3.7 甲方负责协调项目用水、电、燃气、供热、通信、通邮、交通等问题,乙方支付合理工程费用。

3.8 甲方应连续办理项目建设所需的各项审批工作,6个月内取得项目施工许可证件,争取早日完成项目建设。

4乙方的权利与义务

4.1乙方有权参与合作项目各项审批、申报工作,承担正常费用,在保证项目正常申报、施工等条件下,优先乙方意见。

4.2乙方以甲方名义管理工程建设,按项目施工合同保证工期和质量,维护甲方权益。

4.3乙方应按照施工合同和有关法律、法规等要求,监督施工单位做好安全施工、文明施工和环境保护工作。

4.4乙方有权对在项目中分得房屋使用权独立进行租售工作,甲方给予必要的支持。

4.5乙方主持项目设计方案,设计方案应集约、高效使用甲方提供的土地,尽可能建设更多的房屋,通过合理、合法的设计等手段,如果设计方案总建筑面积超出平方米,并经政府规划部门审批同意,超出面积部分全部由乙方独自使用、租售。

4.6乙方支持、配合甲方或委托方的物业管理工作。

4.7乙方应向甲方提供完整的项目供水、电、燃气、热、排污、通信等市政配套工程设计、施工资料,以便于后期维修管理。

5项目物业管理

5.1 房屋交付后,实行统一的物业管理。

5.2 物业管理单位的确定,由本协议当事人协商一致的方式确定,并由甲方与之签订物业管理合同。

5.3 乙方不参与房屋物业管理,不对房屋物业管理产生的任何法律后果承担责任。

5.4本合作项目由乙方命名,并在建筑外立面明示,项目外立面及屋顶广告收益归乙方所有。违约责任

6.1、本协议任何一方违反本协议约定,应按照违约所涉及的标的额的20%向守约方支付违约金承担违约责任,违约方除支付违约金外,还应赔偿守约方的实际损失。

7合同争议解决方式

7.1 因履行本协议或与本协议相关的事宜而发生争议的,由双方

友好协商解决。如协商不成,同意按照以下第 贰种方式解决。

7.1.1 提交

7.1.2 提交人民法院诉讼。

8其他

8.1 本协议经甲、乙双方签字并盖章后生效。

8.2 经协商一致,双方可以书面形式对本协议进行修改或对未尽

事宜进行补充,并经签章后生效。修改、补充内容作为本协议的组成部分。修改、补充内容与本协议相冲突,以修改、补充后的内容为准。

8.3因不可抗力造成本协议不能履行的,本协议自动终止。

8.4 本协议壹式陆份,甲方执贰份,乙方执肆份。

(此页为签字页,无正文)

甲方(章): 乙方:

代表: 代表:

时间:时间:日

签约地点: 北京朝阳区

公司合作合同 篇7

甲方:×××公司

住所地:

法定代表人:

联系电话:

乙方:牛津×××国际集团

住所地:

法定代表人:

联系电话:

甲、乙双方就乙方欲投资开发徽州区西溪南镇所属万亩低缓地(详细四至范围见合同附件规划图纸),进行农业综合开发等事宜,经协商一致,在平等、自愿的基础上,签订本协议,以资共同信守。

一、为确保乙方投资项目的所属土地的合法性,甲方承诺承担下列义务:

1、本协议签订后 日内,完成该地块的测绘、规划工作,并制订出合法的规划图纸。

2、确保该土地的规划符合西溪南镇、徽州区、黄山市等政府的整体规划,不因前述各政府今后的规划,而导致该土地用途发生实质变化,影响乙方的经营决策。

3、本协议签订后 日内,合法取得建立“西溪南镇生态旅游农业开发园区”的政府有效批文。

4、本协议签订后 日内,合法取得同意西溪南镇为“安徽省集体建设用地示范乡镇”的政府有效批文。

5、本协议签订后 日内,完成上述地块有偿使用、征用等工作,确认上述地块集体土地所有权为 所有。

6、本协议签订后 日内,成立 公司,注册资金为 万元,并依法确认前述集体建设用地使用者为该公司,土地使用年限不低于 年。

7、收到乙方支付的 万元人民币后,在 日内,完成公司的变更注册登记事宜。

甲方为履行上述义务,须符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《安徽省集体建设用地有偿使用和使用权流转试行办法》【皖政(20xx)60号】、《关于加快乡镇工业园区建设的实施意见》【皖政办(20xx)74号】等法律、法规的规定,确保甲方前述行为、结果的合法性并及时将相关资料提供乙方。

二、乙方须承担下列义务:

1、本协议签订后 日内,支付定金 万元(记帐帐户:徽州区财政局,开户行:×××农行;帐号:)用于项目前期费用。

2、甲方公司取得集体建设用地使用证 日内,支付 万元人民币,与乙方公司签订股份转让协议,占有公司 %股份并办理工商变更注册登记事宜。

3、对公司进行增资扩股,公司注册资金增至 万元。

4、负责项目开发建设的资金投入和项目选择。

三、其他事宜:

1、西溪南生态、旅游农业开发园区经营由项目公司负责,社会事务,政府服务由甲方指定西溪南镇人民政府负责。

2、甲方兑现已出台,今后将出台的各项优惠政策,为乙方及项目公司提供高效、优质服务。

四、违约责任:

1、若甲方未能按期履行义务,应双倍返还定金,退回已收款项并赔偿乙方其他经济损失(包括但不限于往返出差费用、住宿费用、交通费用、调查费用、律师费用等),合同终止。

2、因乙方应未按期履行义务,则已支付的定金不予退回,合同终止。

五、其他条款:

1、双方产生纠纷,应协商解决,不成,可提起诉讼并由乙方住所地人民法院管辖。

2、本协议一式 份,具同等法律效力。

3、本协议经双方代表签字生效。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

【公司合作合同模板集合7篇】相关文章:

1.【实用】公司合同模板集合九篇

2.【精选】公司合同模板集合6篇

3.公司合作合同模板汇编5篇

4.it公司合作合同范本

5.公司合作开发合同

6.公司合作开发合同

7.有关公司借款合同模板集合10篇

酒店管理公司团队合作合同 篇6

甲乙:公司 身份证号码:乙方:身份证号码:

根据市场需求,甲乙双方经友好协商就在合作新项目一事,达成如下合同。

一、合作内容

1、经营范围

2、合作地址

3、合作方式

乙方新项目具有独立法人资格,实行独立核算、自负盈亏。新项目经营管理权由乙方独立负责,项目经理、厨师长,由甲方委派,甲方对新项目经理,厨师长有统一调配、进行调整和调动的权力,新项目人员编制根据项目的工作需要可随时调整。工资待遇参照甲方标准执行,由乙方支付。

本项目由乙方独立投资,甲、乙双方之间不存在任何共同投资、代理、雇佣、承包关系。

合作期限:自年月日至年月日,合同期满,经营场地不变,经甲、乙双方协商同意可续签合同。

二、合作费用。

1、交纳:本合同签订后,乙方一次性付给甲方合作费人民币万元整。

2、合作费是指使用甲方的技术、人力资源、筹备和总经理前期的基本费用。合作费按本合同的约定,由乙方缴付给甲方后,甲方概不退还。

三、甲方责任

1、提供新项目的选址信息供乙方参考;

2、负责开业前的筹备;

3、负责新项目员工的招聘、培训和管理;

4、负责新项目经营所需原材料的供应商;

5、按公司总经理设计的模式和制度,统一经营管理。

四、乙方责任和权利

1、负责办理新项目经营所需的各类证照:卫生许可证、消防验收合格证、工商营业执照、税务登记证、公共场所治安合格证(视当地具体情况而定)、环保合格证(视当地具体情况而定)。

2、负责筹备期间资金的保障:筹备期间的各类费用,包括培训期间的员工工资、广告费、招聘费、开办费、甲方增援人员的费用等均由乙方承担。

3、在分店经营期间,乙方按每月营业额的3%缴交给甲方作为管理费,每月5日前结算上月的管理费。

4、乙方负责处理地方日常关系的协调工作。

5、对于甲方在日常管理中有利于新项目发展的需追加某些费用,乙方应给予支持。

6、乙方有建议权,建议的方式分为书面和口头两种,这根据事

伯的重要程度而定。建议的程度为:“店经理一区域经理—总经理”,作为公司管理人员收到建议后根据具体情况至少每月答复十个建议,并在一星期内给予建议人回复,否则追究相关人员责任。

7、有检察权:可以对餐厅机密工作进行检查,但每月单个项目的检查次数不超过两次,并注意方式方法。

8、有监督权:可以对项目的经营和管理进行监督。

五、产权

1、公店的产权归乙方所有,甲方只有管理指导权。

2、公司的人员、技术、CIS系统等技术资料产权归甲方所有,乙方在本合同有效期内在本店有使用权。

六、保密条款

1、甲、乙双方应当保守在经营过程中获得的对方的技术信息和经营信息,未经对方书面同意,不得泄露给任何第三方。

2、甲、乙双方应当保守本合同的条款,只允许双方的股东及指定人员保存。

七、特定经营的有关管理事宜

1、甲方拥有分店的日常业务经营管理权。

2、乙方拥有对分店的了解和经营管理工作的建议权、管理权。

3、乙方应服从公司总经理统一管理原则,不能以其他理由拒绝或更改项目的管理模式。

八、合同的生效、修改与终止

1、本合同经双方签字,并在乙方的加盟费实际到位后生效。

2、经双方协商一致,可以对本合同条款进行修改,另签书面的补充协议。

3、一方提前解除本合同,必须提前15日书面通知对方。

4、若遇不可抗力因素,合同无法发履行的,双方不负违约责任。

5、终止后,乙方需立即结算甲方员工的工资,不得继续使用。

6、本合同未尽事宜,经双方协商一致,可以签订补充协议。

九、合同文本

本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

代表:代表:

地址:地址:

联系电话:联系电话:

公司与设计师合作合同书 篇7

2002年6月22日, 原告北京某工程设计有限公司与被告北京某顾问公司签订了《建设工程设计合同》 (合同编号:AT-02-15) , 双方约定:被告将北京某艺术学院工程的初步设计和施工图设计发包给原告, 并确定了工程设计费的具体数额及支付时间。合同履行过程中, 因工程项目中途发生变化, 需要对原设计方案进行补充修改, 双方经多次协商后, 于2003年6月22日在原合同基础上达成了《补充协议书》, 原告根据合同约定及被告的要求完成了北京某艺术学院工程的初步设计和施工图设计, 并分别于2003年7月24日、8月19日、9月2日将北京某艺术学院的1-5号教学楼施工图、1-3号学生公寓施工图、餐厅施工图交给被告及业主。根据合同约定, 被告应于2003年9月前支付原告设计费共计215.98万元, 但被告实际只支付119万元设计费, 尚欠96.98万元。

原告认为被告延迟支付设计费的违约行为严重侵犯了原告的合法权益, 遂委托本所于2005年8月31日, 以工程设计合同纠纷为由向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

北京市朝阳区人民法院在受理此案后, 依法进行了开庭审理, 并于2005年12月9日作出了一审判决, 判令被告于本判决生效之日起7日内向原告支付设计费80.6130万元。

一审判决后, 被告不服向北京市第二中级人民法院提起上诉, 该案件在二审审理过程中, 上诉人申请撤回上诉, 2006年5月17日, 北京市第二中级人民法院裁定准予撤诉。

2 代理意见和判决

2.1 原告代理意见

本所在接受原告的委托后, 通过对案件的调查和分析, 就本案工程设计合同有效性、原告与被告履行合同情况, 发表了如下代理意见:

2.1.1 原告与被告签订的工程设计合同及补充协议合法有效

2002年6月22日, 原告与被告签订了《建设工程设计合同》 (以下简称"该合同") 。该合同约定, 被告将北京东方艺术学院工程的初步设计和施工图设计发包给原告, 并确定了工程设计费的具体数额与支付方式。2003年3月26日双方又签订了《补充协议书》, 约定了设计费支付情况、具体比例及计算方式。原告与被告签订的设计合同与补充协议符合我国《合同法》的有关规定, 该合同及补充协议合法有效。

2.1.2 原告严格按该协议履行了义务, 但被告至今未全部履行义务

该合同签订后, 原告按照该合同完成了工程初步设计及施工图设计, 并分别于2003年7月24日、8月19日、9月2日将北京东方艺术学院的1-5号教学楼施工图、1-3号学生公寓施工图、餐厅施工图交给被告及业主。

按照该合同及补充协议书的约定, 被告应该支付原告共计设计费201.94万元, 但被告只支付了119万元, 尚欠82.94万元。原告多次催讨, 被告均以各种借口拒绝履行其义务。

2.1.3 被告不履行合同及补充协议的行为, 严重侵犯了原告的合法权益

原告与被告依法签订的该合同及补充协议, 合法有效, 双方均应严格履行自己的义务。被告的违约行为, 严重侵犯了原告的合法权益。依据我国《合同法》第一百零七条、第一百零九条的规定, 原告要求被告立即支付设计费。

综合以上几点, 我们代表原告, 恳求法院依法作出公正判决, 判令被告立即支付设计费和承担诉讼费用。

2.2 被告答辩意见

针对原告的诉讼请求及事实理由, 被告方提供了如下答辩意见:

2.2.1 由于原告未完成施工图外线设计工作, 被告有理由不支付剩余设计费

被告认为按照合同约定, 一期全部工程设计完成后被告才付款。一期设计包括公寓、教学楼、餐厅, 根据行业习惯, 整体设计可以理解为包括外线设计。外线包括道路、绿化、电线、管道等。只有外线完成后才能完成使用功能。如果合同中没有对外线进行约定, 通常认定包括外线。被告认为其委托原告的设计工作包括施工图的外线设计, 理由还包括:被告委托原告工作内容是项目总体设计, 其设计内容显然包括项目总图中标注的所有内容, 自然包括项目外线设计;在原告提交各部分工程施工图首页《建筑设计说明》中, 设计范围项中明确写明:含该项目总图、建筑、结构、暖通、给排水及电器施工图设计。而原告实际提交的设计图纸中却至包括内线设计;原告在已完成的初步设计方案中均已包括项目总图中全部内容, 因此其施工图中同样也应包括总图中的全部设计内容。由于原告只向被告提供了不完整的设计施工图, 未能完成其工作内容, 被告付款的条件不成就, 因此, 被告完全有理由不支付剩余的设计费。

2.2.2 被告未支付剩余设计费是由于项目业主未付全款

在本项目中, 被告只是接受项目业主的委托进行工程设计的发包, 现在因资金问题, 投资商停止投资, 导致一期无法开工, 现在正在寻找其他投资商, 设计费无法支付。

2.3 法院判决

北京市朝阳区人民法院受理此案后, 于2005年10月9日公开开庭进行了审理。法院经审理认为, 原告、被告签订的《建设工程设计合同》及《补充协议》意思表示真实, 合法有效, 双方均应认真履行。原告履行了上述合同义务后, 被告应按约定支付设计费。现原告要求被告支付剩余设计费的诉讼请求符合法律规定, 具体数额本院依据双方签订的《建设工程设计合同》及《补充协议》约定的计算方式及经双方确认的面积予以计算。2005年12月9日, 法院对此案作出了一审判决:

一、被告北京某顾问公司于本判决生效之日起7日内向原告北京某工程设计有限公司支付设计费806130元。

二、驳回原告北京某工程设计有限公司的其它诉讼请求。

一审判决后, 被告不服提起上诉, 后又撤回上诉。

3 律师点评

本案是一起工程设计单位追讨设计费的合同纠纷案件, 案情不是很复杂, 但该案件对于工程设计单位在签订工程设计合同过程中如何防范风险, 启发很大。

3.1 关于工程设计的范围与内容的约定

在签订工程设计合同过程中, 发包人委托设计人的工程设计的范围与内容是非常重要的, 直接关系到双方当事人的权利与义务的履行, 在工程设计合同签订与履行过程中, 风险是很大的。在司法实践中, 此类的纠纷是比较突出的。本案中被告不支付剩余设计费的重要抗辩理由就是原告没有完成该项目的外线施工图设计, 而外线施工图设计是否包括在施工图设计中在《建设工程设计合同》中并没有约定, 导致双方分歧很大, 无法达成一致。法院在判决中认为因双方所签合同中没有外线设计的约定, 缺乏充分证据, 故被告以此作为拒付设计费的理由不能成立。

因此, 要防范此类风险, 必须在工程设计合同中, 对工程设计的范围与内容作出非常明确、具体的约定, 不能采取现有的《建设工程设计合同示范文本》中在“设计阶段与内容”中采取“打钩”的方式。在签订工程设计合同时, 必须要对工程设计的范围、工程设计的内容、提交的成果等进行具体描述。如在景观设计合同中, 对设计范围应描述为:甲方划定的设计范围, 具体包括划定范围以内的一级道路绿化、泄洪沟绿化带、集中绿地和景观节点等, 共计具体公顷数。对设计内容应描述为:具体包括设计范围内的环境景观设计;竖向设计;道路系统设计, 包括人行系统、车行系统、消防通道及地面停车场;运动及休闲场地设计;水景设计;景观小品设计, 包括景观亭、棚架、座椅、桥等;植物种植设计;铺地材料设计;景观泄洪沟的景观及挡土墙设计;景观照明设计;景观给排水设计;景观喷灌系统设计;小区标示牌设计。

此外, 建筑工程的方案设计、初步设计、施工图设计应当满足《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2003年版) 的要求。

3.2 关于在设计分包过程中业主不及时支付设计费能否作为设计总包人不支付设计分包人设计费的抗辩理由

合同相对性原则是合同规则和制度赖以建立的基础和前提, 也是合同立法和司法所必须依据的一项重要原则。合同相对性就是指合同主要在特定的当事人之间发生法律约束力, 只有合同当事人一方能基于合同向对方提出请求或提起诉讼, 而不能向与其无合同关系的第三人提出合同上的请求, 也不能擅自为第三人设定合同上的义务, 不能以第三人未履行其他合同的义务作为不履行本合同义务的理由。因此, 在设计分包过程中, 如果在合同中没有约定, 业主不及时支付设计费是不能作为设计总包人不支付设计分包人设计费抗辩理由的。

因此, 要防范及转移此类风险, 工程设计单位在签订设计分包合同时, 可以采取两种方式加以规避, 一是由业主、设计总包人、设计分包人三方签订工程设计合同, 对设计费的支付及违约责任作出明确约定;二是在设计总包人与设计分包人在签订工程设计分包合同时, 明确设计总包人支付设计分包人设计费的条件之一是业主已经支付设计总包人相应的设计费。

3.3 关于争议处理方式的约定

初创企业生存术:与跨国公司合作 篇8

中国等新兴经济体中的初创企业雄心渐长,所寻求的技术创新范围和规模越来越大。然而,要实现真正的高水平创新,对于初创企业而言绝非易事,因为中国等大部分新兴经济体有明显的局限。不可否认,过去30年里,中国已在经济许多方面取得了巨大进步。但是,中国仍然同印度、巴西等其他新兴市场一样,与美国、德国等发达经济体相比存在劣势。这个事实给有意开拓高质量创新的新企业带来了挑战。

新兴市场往往有3大劣势,令初创企业难以实现真正的高水平技术创新,这3大劣势列举如下:

其一,初创企业难以接触成熟的创业生态系统。如今中国和印度的初创企业虽然有机会争取风险投资基金,但企业要脱颖而出并非易事。而且新兴市场投资者尤其有些规避风险的倾向,惯于投资给已发展至创业后期的初创公司。

其二,在本地通常难以获得先进的专业技术知识。尽管像中国这样的市场在电子商务和其他技术领域拥有一些实力雄厚的本国公司,但这些公司赖以成功的重大创新往往是在商业模式层面,而非技术本身。

其三,初创企业苦于缺乏市场进入战略,在以B2B市场的企业客户为目标时尤其如此。这反映了初创企业缺乏经验和资源的事实,而这种情况在新兴市场往往更为严重。

虽然现在企业孵化器、风险投资公司、政府机构、大学和海归人才越来越多,使得初创企业的实力大大增强,但像风投公司和大学这样的合作伙伴多半不足以为初创企业提供足够的帮助。那么,谁能够帮助中国初创企业克服这些障碍,实现高水平技术创新?笔者过去4年在中国的研究表明,国外的跨国大公司可以成为重要的合作伙伴,这一点常被忽略。

跨国公司成为中国初创企业的潜在合作伙伴

一个显而易见的问题是:享誉全球的大型跨国公司为什么有意愿同中国初创企业合作?原因有三:

第一个原因适用于所有市场:跨国公司已经意识到在创新方面无法自给自足,而且这些公司通常需要跟其他公司特别是初创公司合作,获取新颖的创意和技术。换言之,拥有卓越新技术的、灵活敏捷的初创企业,日益被视为向成熟大型公司提供外部创新的重要来源。中国初创企业不断获得独到的知识产权,越来越能吸引跨国公司与之合作。例如,英特尔已经把向初创企业提供支持的“Maker Labs”推广到了北京、杭州、上海和深圳等多个城市。

第二个原因专门适用于新兴市场:跨国公司对新创意和创新的探求不再仅止于发达经济体,而是伸向了中国等新兴市场。初创企业若有基于创新的低价解决方案,就能成为对跨国公司很有吸引力的合作伙伴。例如,美国高通公司(Qualcomm)同时与中国的低成本硬件设计初创企业和印度的低成本软件开发商合作,尝试探索新的解决方案。

第三个原因专门适用于中国:跨国公司始终希望能在中国有更好的表现。一直以来,许多跨国公司与中国本土公司苦苦比拼,竞争愈演愈烈。要在中国本土利益相关方中提高声誉,跨国公司可以尝试的一种方法是根据中国政府推出的政策调整战略策略,而政策中就包括增强创新能力、扶植初创企业。所以,IBM、微软等许多跨国公司向中国推广其创业协助项目,有时还根据当地需求做了相应的调整。

显然,跨国公司有充分的理由与中国初创企业合作;而对于初创企业来说,跨国公司也可以提供大规模开发先进技术创新所亟需的支持,但这一点常常被忽略。跨国公司如何帮助初创企业克服创业生态系统欠发达(包括难以获得资金)、技术基础相对薄弱和市场进入战略不成熟这几大障碍呢?

跨国公司如何帮助创新型中国初创企业实现梦想?

外国跨国公司可以令中国初创企业获益,帮助初创企业克服上文提到的几大障碍。笔者在其他国家的研究结果同样证明了这一点。

第一,针对不够完善的创业生态系统,初创企业可以通过与大型跨国公司合作获得合法性,这样一来更容易获得潜在资助者的关注。比如说,跨国公司有针对性地采取措施,为有前途的初创企业授予合法性,让这些企业得以展现在潜在投资者面前。这对所有初创公司都大有益处,在难以触及验证机制的新兴市场尤其有价值。有时大型跨国公司会自行向有前途的初创企业投资,虽然通常都不是在创业初始阶段。

第二,在技术专业知识方面,大型跨国公司可以成为中国初创企业的重要学习对象。亚马逊、IBM、微软、高通和SAP这些公司走在各自技术领域的前沿。许多这样的跨国公司在中国设有研发实验室,供创新型初创公司对其产品做进一步改良。一个突出的例子就是微软设在中关村的研发机构开展的企业加速项目。进入这个加速项目的初创公司不一定在微软技术相关领域行业,但都能从微软技术人员的指导和互动交流中有所收获。发达市场的初创公司也能从中获得相似的益处,但像中国这样的新兴市场由于缺乏高端知识基础,这一举措的价值便得以放大。举个例子,微软设在北京的企业加速项目,在很短的时间内就指导了百余家初创企业,这些企业筹集到的资金总数接近10亿美元,服务客户数量超过5亿,并创造了上万个就业机会。

第三,就市场进入战略而言,跨国公司的营销渠道可以对新公司起到有效的市场引领作用,特别是在以B2B市场的企业客户为目标时。以IBM的创业协助旗舰项目“创业企业全球扶持计划”(Global Entrepreneur Program)为例。经过严格筛选进入这个项目的企业公司,有机会从IBM的相关辅助团队处获得销售和市场营销方面的宝贵支持。IBM的品牌声誉和经营规模,能够让初创企业借此机会改进市场进入战略,漂亮地进入中国市场,且有可能迈出国门。新兴市场的创新商业化仍处在相对不成熟的阶段,这样的机会能够带来巨大的附加值。

nlc202309091048

如上所述,与跨国公司有效合作,对于中国初创企业而言大有裨益。但要与跨国公司有效合作却非易事。初创企业必须学习如何顺利开展合作。那么,要充分实现与跨国公司合作带来的益处,初创企业应当如何行事呢?

中国初创企业要学习如何与跨国公司合作

笔者以过去4年在中国的研究为基础,总结了4个重要的经验,有意与大型跨国公司合作的中国初创企业应当关注。经验在广义上适用于所有地方,但在中国运用这些策略的具体方式有些独特,特别是让初创企业和跨国公司构建合作共赢关系的机会本质更有其独特之处。

第一、识别机遇

初创企业须敏于认识机遇,同特别看重中国业务的跨国公司建立培养共赢关系。以下是3种在中国十分重要的重大机遇:

迎合中国政策引导需求。在中国,政府在经济生活的许多方面起着决定性的作用。例如,政府鼓励公司参与“智慧城市”创新项目,便使得对特定技术服务的需求提升。不过,这种项目的具体内容往往是由地方政府(而非中央政府)确定,因此,与在中国运营的大型跨国公司相比,当地初创企业更能察觉这样的机遇。虽如此,初创企业很少能凭一己之力把握住如此重大的机遇,所以就需要与大公司合作。合作共赢关系可由此产生。Chinajey的例子可以很好地说明这一点。Chinajey是宁波一家ERP技术初创企业,它通过积极识别机遇并参与到智能制造行业获得了相应补助并开发新技术,并引起了SAP的注意。Chinajey已具备SAP技术的专业知识,但因为机遇庞大,仍须同该跨国公司密切合作。巨大的机遇和宁波当地政府的支持,既让SAP的关键决策者(其中许多不在中国)认为值得亲自参加相关的重要会议,以确保能把握这个机遇,又使得Chinajey在SAP网络中的知名度大大提高。

填补中国特色解决方案中的空缺。双赢机遇有时产生于大型跨国公司为中国市场制定的解决方案,但其中缺少一些关键的组成部分。即是说,要制定能在中国奏效的解决方案所需的要素,跨国公司已具备大半,但仍然不齐全。例如IBM为中国海产品行业制定的基于云端的物流解决方案,不仅要确保货运低温、安全,还要能够运用数字技术进行遥控。IBM缺乏一个必要的元件:基于互联网的安全锁。无锡初创企业德联技术(Delian Technologies,音)正好开发有这类设备,于是经当地政府官员引荐向IBM展示其产品。IBM对产品相当满意,将之纳入试行的物流解决方案。最终结果是双赢:跨国公司得到了所需技术,初创企业得到了与著名跨国公司合作的机会。

讲述中国成功故事。跨国公司明白,如果中国本土公司和创业者能看到一些成功的先例,证明与跨国公司合作的确能够带来益处,就会十分愿意同跨国公司合作。因此跨国公司在寻找成功合作的事例。以国双科技(Gridsum)为例。这家技术公司成立于中关村,是微软早期的初创企业合作伙伴之一,在微软技术平台上开发创新产品。微软借这段合作关系向其他的中国本土公司展示:微软可以提供技术开发支持,并协助在中国更广泛地销售产品。这个例子说明,拥有高质量创新的初创企业若能主动与跨国公司合作,做出令跨国公司满意的合作成果,实现双赢,便能得到极具价值的宣传。

第二、找准合适的跨国公司合作伙伴

与跨国公司缔结共赢关系的机会很多,但对合作伙伴的选择要“适合”相应的机遇。其原因是,与跨国公司合作大体上都是有用的,但能够获得的益处不见得在任何情况下都一样。

在技术专业知识的相容性方面,Chinajey专注于ERP解决方案,因此是SAP合适的合作伙伴,对于其他跨国公司而言就未必合适。与此相似,专注机器人技术的初创企业如上海思岚科技(Slamtech)与英特尔成功地缔结了合作关系,CEO陈士凯与一位英特尔高管一同出席2015年国际消费电子展;但机器人对于其他一些跨国公司来说就是无关的领域了。

在合作方式的相容性方面,一些跨国公司会提供绝佳的合作伙伴支持而不提供投资,另一些公司则会有更多的合作投资机会。拿国双科技的例子来说,国双做为合作伙伴与微软合作,之后做为企业投资者与诺基亚合作。与之相似,北京云测(Testin)拥有中国最成功的加速器之一,因此做为企业孵化器与微软合作,又做为合作伙伴与IBM合作——IBM没有加速器,但是有合作伙伴项目,开展创业家全球训练营(SmartCamps)等活动。

在重点地区的相容性方面,尽管多数跨国公司都对中国非常感兴趣,但目前也有一些例外。例如,谷歌在中国的运营,与在其他新兴市场的活动相比规模甚小,例如在印度,谷歌是大型创业项目“10000 Startups”的一个主要赞助方。目前做为合作伙伴而言,这样的跨国公司就不如那些在中国市场有强有力的合作伙伴项目的公司有吸引力。

第三、做出实质性成果

开始与跨国公司缔结合作关系,初创企业所面对的一个重大挑战仍是博取跨国公司中关键人物的注意。事实上,初创企业往往彼此竞争,争夺跨国公司管理者的注意。为了增加吸引跨国公司注意的机会,初创企业应当尝试做出清晰可见的实质性成果,这是跨国公司所看重的。

例如,国双与微软开展合作早期,在微软首先引入Silverlight时就开发出基于此技术的创新应用。这是一个非常清晰的实质性成果,当时Silverlight销售团队成员对此印象深刻,立刻在中国大力推广。这对微软也有帮助,因为销售人员会让中国其他公司看到在中国与微软开展技术合作的可能性。之所以得到这样的双赢结果,都是因为国双做出了十分具体的成果,所耗费的时间和资源对于国双而言并不太多,而且正是当时微软看重的领域。

有了这样的实质性成果,初创企业将来就可能有机会做更长期的项目。最大的挑战通常在于如何巩固同跨国公司的合作伙伴关系以取得第一次实质性的成功,而之后继续努力,与跨国公司合作方以及该公司所在的更广阔生态系统中其他公司合作做出其他积极成果就会比较容易了。

nlc202309091048

第四、根据所在地区调整方式

在中国这样的大国,各地初创企业获取并利用机遇与大型跨国公司合作的方式可能千差万别。在北京、上海和深圳这些一线城市可以做到的事情,在较小的城市并不那么容易。但这不是说中国其他地方的初创企业无法与跨国公司建立有意义的合作关系。笔者在研究中发现,如前文所述,初创企业与跨国公司成功合作的事例不止见于杭州、苏州和无锡等二线城市,在通常并未被看作高科技区域的城市也曾出现。

其他地方的新公司可以实现成功合作,但应当敏于发现不甚明显的机遇。在中国主要科技中心以外的初创企业,可以从宁波的一些成功案例中得到激励。宁波以创业精神闻名,高科技行业却没有什么知名度。宁波的新公司凭借该市的“智慧城市”项目与IBM等大型跨国公司缔结合作伙伴关系,在市内成立了科研机构,为宁波市研发智能物流解决方案。与IBM密切合作的初创企业——宁波智慧物流科技有限公司由此得到机会,还为IBM和当地其他初创企业搭建起了合作桥梁。这些本地初创企业可以为IBM开发的基于云端的物流解决方案提供元件,并且也在这样的合作中获得了将来收入增长的机会,实现了各方共赢。

初创企业必须根据所在城市对寻求合作的方式加以调整。在较为成熟的地区如中关村,直接去找跨国公司就是最好的方法。许多跨国公司都会在中关村这样的地方设立办公室,而且一般都向初创企业敞开;而这里的初创企业也会得到认真对待,因为这个地方享有盛名。与之相比,宁波的初创企业直接找上门就未必奏效了。这时候初创企业必须寻找并利用其他途径(如智慧城市项目),利用那些通常是由当地政府开辟的途径与跨国公司建立联系,这一点非常重要。初创企业必须结合地理位置,考虑是否要运用间接或直接手段与跨国公司缔结合作关系,至少在一开始时要做此考虑。一些初创企业得到发展后会考虑向名声更响的地方迁移,或至少设立分公司,以便获得机遇。

中国在寻求真正技术创新的路途上大步迈进,与跨国公司合作是一项重要的策略,可以帮助创新型初创企业继续发展,实现梦想。初创企业与跨国公司合作的空间日益广阔,但要有效合作并非易事。不过,若能坚持不懈,努力得法,与跨国公司合作会为中国乃至世界各地的创新型初创公司带来显著的回报。

云测:如何与多个伙伴共舞?

中国初创企业“云测”的网页上,“合作伙伴”一栏展示的一排跨国公司令人印象深刻。云测公司于2011年在北京成立,为40万余个移动应用开发商提供多个硬件和操作系统平台的测试解决方案,方案结合了中国特色条件及要求。云测专注于帮助开发商在多个不同平台上优化应用表现,所以必须获取多家跨国公司的技术。

云测CEO王军前去同一些跨国公司联络中国业务,涵盖移动电话行业的多个方面,如手机、微处理器、芯片组和操作系统。一部分公司给出的回应较为积极。比如2012年微软邀请云测加入其中关村加速器项目第一批初创企业,IBM也选中云测参加其创业企业全球扶持计划。

有时候,王军不得不与跨国公司的全球总部直接联系。与ARM的合作就是这样。总部设在英国剑桥的跨国公司ARM在智能手机微处理器市场占据主导地位,而当时云测只是中国一家默默无闻的公司。王军和团队成员花了几个月时间,用耐心和毅力促成了双方卓有成效的对话,让云测得以测试运用了ARM技术的应用。云测成为ARM认可的合作伙伴后,英特尔、高通等一些其他跨国公司也开始有意让云测为运用其技术的应用做测试。

时至今日,云测成为了与西方跨国公司合作最成功的中国初创企业。云测不接受跨国公司提出的独家合作要求,而是一心专注于核心顾客,即移动应用开发商市场的利益,因此被视为公正、中立的应用测试方。尽管如此,云测还是在跨国公司间获得了极具价值的曝光度,借此提高了市场知名度。曾供职于跨国公司的王军相信,云测之所以能与多家跨国公司成功合作,部分原因在于云测能以专业的方式运作,而且能与跨国公司有效沟通。

上一篇:航班预定英文下一篇:小学语文三年级下册说明方法练习题