桩基合同1（精选8篇）
桩基合同1 篇1
建筑工程施工合同
合同编号：
工程名称：
2014.03.26 南何村安置楼8#钻孔灌注桩
二〇一四年三月二十六日
建筑工程承包合同
甲方：西安秦和实业有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国有色金属工业西安岩土工程公司（以下简称乙方）
为了确保甲方开发的南何村安置楼工程施工任务按期、优质、高效建成，明确甲、乙双方的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，本着互惠互利的原则，一致签订本合同，双方必须严格遵照执行。第一条 工程内容
一、工程名称：南何村安置小区8#楼钻孔灌注桩工程
（采用管内泵送混凝土，后插筋工艺）
二、工程地点:阿房二路北侧
三、工程承包内容: 南何村安置小区8#楼钻孔灌注桩工程承包内容包括测放桩点、钻孔、灌 注混凝土、钢筋制作和安装，破桩头、清桩根土、质量控制、施工记录、技术资料、机械进出场、安拆等相关施工以及配合桩基检测人工、机械 使用工作等一切内容。
四、灌注桩参数：本工程桩径600m，桩长22米。（具体详见施工图）第二条 质量、工期、安全、环保要求
一、质量要求
1．工程质量目标：满足国家建设部现行的设计、施工、验收等采用的规范标准：符合设计图纸要求，工程一次验收合格率100﹪.2．乙方严格服从甲方的管理，保证施工质量，杜绝一切质量事故的发生。3．乙方根据甲方提供地质勘察设计文件、施工图，必须采取必要的措施和投入确保满足规范和图纸要求。
4．乙方必须严格按监理的技术交底及有关标准、规范要求进行施工，对甲方和监理提出的整改措施无条件执行。由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方应在甲方规定时间内返工，并自行承担所有损失费用（包括项目业主、监理等对乙方的罚款）。返工后仍达不到质量要求的，由甲方负责修复，其修复费用在工程结算款总2倍全额扣除并解除劳务承包合同。
5．因乙方原因造成工程质量事故者其发生事故损失费用全部由乙方承担，同时承担相应的法律责任。
二、工期要求
1、开工日期：2014年4月1日，工期40天（日历天）；
2、竣工日期：2014年5月10日
3、施工过程中，甲方根据项目进度计划，可要求乙方调整施工顺序及项目，具体以甲方通知的为准。
4、依据总工期，每延误一天，乙方须按本合同结算总价款的3%向甲方支付违约金，该违约金将在结算款中扣除。
5、尽一切可能保证在总工期内完成本合同工程。
5.1、发生不可抗力的费用承担：人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用：造成乙方设备、机械等的损害及停工等损失由乙方承担：所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。
三、安全生产要求
1．乙方在施工中认真遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准、操作规程以及监理单位的安全交底书组织施工，制定具体可靠的安全措施，并随时接受上级和甲方依法实施的监督检查。施工中由于乙方违章作业，安全措施不力造成的人员伤亡、行车、机械设备、火灾及爆炸事故等所造成的损失及责任全部由乙方承担。
2． 为了保障进入现场人员的安全，乙方应在可能出现危险的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方承包综合单价中。
3． 乙方必须严格按甲方安全技术交底施工，在动力设备、输电线路、通信线路、地下管线、易燃易爆地段、临街交通要道附近施工时，应在施工前向甲方和监理单位提出安全防护措施，经甲方确认后方可实施。由于管理不善、未按监理单位交底进行防护造成的人身及机械事故或造成各种既有通信、供电等设施破坏的事故，一切善后处理费用及损失均由乙方承担。
4． 乙方应按规定配置安全生产防护用具并满足施工需要数量，如若不能及时配置和满足需用数量，甲方给予购置其费用由乙方承担。
四、环境保护及文明施工要求
1．乙方在施工中严格遵守设计文件和国家、省（区）市有关环境保护、文物保护、土地复垦、水土保持的规定，认真做好生态环境保护工作。
2．乙方应无条件接受当地环保部门和甲方所提出的必要的环保投入，弃土场应严格按技术交底进行取处理，不得乱挖乱弃，如乙方在施工过程中违反规定造成破坏，由乙方自行负责恢复，承担由此造成的一切损失。乙方不予恢复，由甲方另行安排进行清理恢复其费用由乙方承担。文明施工做到工完料尽场地清。
3．乙方车辆在进出场过程中应做好防护，严禁对公路造成污染，凡发生此事件乙方自行承担一切责任。
4．乙方要经常教育职工，严格遵守法律、法规和当地政府的规章制度。杜绝偷盗、斗殴等违法现象发生。
5．所有职工要着装整齐，挂牌上岗；文明施工，防止野蛮作业。
6．乙方必须无条件接受甲方关于施工现场环保、文明施工方面的管理，确保甲方的信誉。第三条 双方代表
1、甲方代表（项目经理）
2、乙方代表（承包人）
第四条 合同价款、调整、结算及拨付
一、合同价款
一、合同价款
1、合同价款：包工包机械不包材料，单价 455 元∕米3，（包含：钻孔、内泵送混凝土、插筋制作、安装、桩根土清理、机械进退场费、破桩、管理费、利润、税金等）
2、单价的费用组成
2.1、乙方单价的费用组成：该单价包含钻孔灌注桩所有劳务费、材料费、设备进出场费、措施费、保险费、安全费、管理费、施工及生活用水用电费、利润、税金、配合试桩检测机械工作等一切费用，甲方只提供钢材、混凝土，其它事项均由乙方负责。
3、工程数量确定：数量暂定204根，桩长22米，根据工程施工图纸中混凝土方数结算，不计充盈数。如有变更工作量必须经甲方书面确认后相应增减，工程量增加或减少，总造价相应增减，固价单价不变。
总量计算公式：总方量=204根×（22m + 0.5m虚桩头）×π×0.32=1297m3
4、工程总造价=1297m3（图示暂定量）× 455元/m3=59.0135万元
（大写：伍拾玖万零壹佰叁拾伍元整）
二、合同价款的调整
1．本工程采用固定综合单价形式，合同综合单价一次包死，包干使用，任何一方不得擅自改变。该综合单价除合同另有规定外，不作任何调整。
2．本单价不区分土质和岩层，均为本单价不变，遇有任何情况单价不做变更。
3．乙方已到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
4．乙方已充分考虑政策及市场价格变化等各种风险因素，无论政策及市场变化影响建筑材料、人工、机械等费用的上涨及下降，甲方都不会在发包范围内给予乙方在材料及人工等方面的任何价格补偿，合同单价也不会有任何的调整，因此而提出的工期延长申请亦将不被批准。
5．乙方不得因在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求甲方增加因克服该困难所产生的附带费用。
6．任何时候、任何条件下，均不计加班、赶工、窝工费及机械闲置费用。7．所有属于乙方承包范围的工程，因乙方原因造成该工程不能按时完成，导致后续工作不能进行、影响工期时，甲方有权将该工程另行发包，乙方并将该工程造价从合同中扣除，同时甲方有权对乙方处以该工程造价的20﹪作为违约金，该违约金将在结算款中予以扣除。另行发包通知到达乙方时发生法律效力。
三、合同价款结算及拨付
1、乙方合同价款结算及拨付：本工程不予支付工程预付款，整体桩基施 工结束，七日内支付合同总价款50﹪，桩基工程验收合格后三个月内付总价 款20﹪，余款壹年内付清，不计利息。第五条、甲乙双方的责任和义务
一、甲方的责任和义务
1、负责配合乙方解决施工水源接口、电源接口问题，接口后的水管安装及水 费、接口后的电线、电箱安装及电费由乙方承担。
2、保证工地内道路畅通及场地平整，使运桩车辆正常进出场地。
3、提供完整地质勘察文件和施工图纸。
4、按合同约定，支付乙方工程款。同时按时供应钢材、商品混凝土（乙方提供书面计划单）
5、甲方根据工程实际情况，有权对本工程的施工内容、方式、方法、工期等 进行调整，乙方必须无条件服从甲方的安排部署。
6、甲方向乙方提供施工所需的技术交底、桩位水准点及明确安全、质量、工期、环保等具体要求，并进行监督检查。
7、协助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利，积极为乙方提供服务。
8、对乙方完成的合同范围内甲方认可的合格工程，按合同约定办理验工、计价及结算手续。
二、乙方的责任和义务
1、乙方在开工前，必须根据甲方提供的地质勘查报告和施工图纸、编制详 细的施工方案、报甲方及监理单位审查批准。同时对全体施工人员进行岗前 培训，特殊工种必须持证上岗。
2、乙方必须按甲方要求的时间组织人力、机械设备，凡甲方认为配备不足、不能胜任所承接的施工任务需要，在要求时间又不能补足的，甲方有权单方终止本承包合同。对甲方组织进场材料，不能浪费，合理使用，造成浪费，200%罚款，从乙方的工程款中扣除。
3、乙方在施工中必须严格遵守甲方的各项管理制度和规章，接受甲方的统一管理，无条件接受甲方、监理和业主对工程安全、质量、进度、环保及施工工序的监管和检查。
4、乙方不得对本工程肢解分包或再次转包，否则甲方将终止本合同。
5、乙方必须善始善终良好完成合同内的工程项目，合同内项目不能一次连续完成（除不可抗力因素外），造成的停工、窝工费用均乙方承担。若乙方对遗留的工程项目不能完成者，甲方除全额扣留已完工程质保金外，并按乙方未完工程单价的3倍在结算中扣除。
6.对施工现场的光缆、电缆、电力、文物、爆炸物及不明的电缆、管道时，必须停止施工并采取必要的应急保护措施，并及时向甲方和有关职能部门报告，否则因此造成的一切经济和法律责任以及其他责任概由乙方承担。
7.乙方应加强对人员、驻地的管理，搞好驻地、食堂的环境卫生，杜绝食物中毒和煤气中毒事件的发生。因甲方或上级检查不合格乙方承担其经济处罚；凡发生中毒事件乙方承担全部责任。
8.交付使用前或冬季停工及临时停工，乙方负责对已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，其修复费用由乙方承担。
9.乙方必须按照施工进度所需劳务建立民工花名册，工资按花名册发放，按当地政府要求缴纳民工工资保证金。禁止拖欠农民工工资，如因民工工资问题导致工人罢工、上访而造成工期延误及负面影响，责任及经济损失由乙方承担。并且甲方有权使用乙方工程款直接发放工人工资。当劳务发生变化时应及时向甲方提交新的民工花名册。
10.竣工验收合格后20天内，乙方应提交完整的结算资料给甲方，逾期按1000元/天计算乙方的违约金。
11.施工期间的水电费用由乙方负责电费1.15元/度，按月支付。乙方负责为其施工人员、司机等工作人员购买人身意外伤害保险。
12.乙方在施工质量、安全、进度、环保等方面受到甲方两次通报批评而仍无改进的，甲方有权单方面终止合同。乙方自动撤离施工现场，并不得借故阻扰甲方施工，如发生此类事件，甲方有权对乙方追究法律责任，乙方退场后，根据乙方已完工程扣除甲方损失费用后予以清算。第六条 违约责任
1、合同履行期间，乙方不得以任何理由或原因等拒不履行或怠于履行合同义务，连续停工或半停工时间达到三天的，即视为乙方违约，每一次乙方应向甲方支付违约金贰万（20000.00）元整；连续出现上述情况两次的，甲方有权解除合同并不免除违约责任，解除合同通知到达乙方时生效，乙方接到通知后三天内必须立即退场（施工人员及机械设备），乙方不得以未结算为理由拒不退场。
2、其他违约、责任按照本合同其他条款规定和法律规定执行。第七条 工程竣工验收资料要求
1、乙方必须按照国家建设档案管理规定的要求，在施工过程中及时做好收集、汇总、整理工程档案及原始记录。
2、乙方在工程竣工验收时，应向甲方提供符合国家档案部门要求的规格所 编制成册的工程竣工图及技术档案资料。
3、乙方如不按要求提供工程档案资料，甲方有权扣留乙方的剩余工程款，并不予以进行工程结算，直至提交合格的工程档案资料为止。因欠缺档案资料而造成延误建筑整体工程竣工验收，等同由于乙方原因造成的工期延误，并承担因为而造成的甲方全部经济损失。第八条 合同争议解决方式
本合同执行过程中所发生的争议，由双方协商解决，如协商仍得不到解决，则向西安市有管辖权的甲方所在地中级法院提起诉讼。第九条 合同生效、解除与终止
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方停建或缓建，致使合同无 法履行，本合同同时解除。
3、双方履行完合同义务，工程款支付完毕，本合同即告终止。第十条 其他
1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
2、本合同未尽事宜按照标准文件的规定执行，其他未尽事宜由双方协商签 订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
（以下无正文）
甲方单位（盖章）
法人代表（签字）
委托代理人（签字）
乙方单位（盖章）
法人代表（签字）
委托代理人（签字）
合同签订日期：
桩基合同1 篇2
灰色系统中应用最多的是GM(1,1)模型,在岩土工程中已有较多应用,周国林[3]对桩基极限承载力的灰色预测方法进行了有益尝试。李超华[4]利用地基沉降实测数据,根据灰色系统理论模拟了地基载荷的P—S曲线,预测地基沉降的发展趋势,得到地基极限承载力,唐杰军等[5,6,7]根据灰色系统理论模型,对桩的静载荷试验P—S曲线数据进行分析处理,预测单桩竖向极限承载力。本文将桩基工程静载试验确定极限承载力问题作为一个灰色系统,利用静载荷试验实测数据,应用非等间距灰色GM(1,1)预测模型,对单桩极限承载力进行预测。
1 非等间距GM(1,1)预测模型建立
灰色系统理论对P—S曲线预测的基本原理是以一组单桩竖向静载荷试验的P—S曲线为基础,取该曲线的前几级荷载原始数据进行分析,进而对P—S曲线的发展趋势做出预测。
设原始荷载序列为:
设原始沉降序列为:
按照灰色系统的建模方法,可以得到一个一阶线性动态微分方程,记为GM(1,1)。
其中,a为发展系数,1/mm;b为灰作用量,kN/mm。
可用最小二乘法求得:
定义矩阵:
(4)
则残差为
(5)
由式(5)求出待定系数a,b后,解方程式(1)从而可得灰色预测模型GM(1,1)的离散响应为:
累减还原为:
当已知桩顶沉降值时,由式(6)可求桩顶荷载预测值
当加载步不等间距时,可以采用三次样条插值法进行插值,使不等间距变成等间距,再用式(6)进行预测。
2 工程实例
2.1 实例介绍
某线路的初勘资料表明:该区域上部填土较厚,最大厚度可达10 m,主要为杂填土和素填土,均匀性差,下伏为第三系泥质粉砂岩。针对填土较厚的地质条件,经过技术和经济比较,决定采用人工挖孔灌注桩基础。为了准确获得桩基础设计参数,达到安全、经济、优化设计的目的,对两根人工挖孔桩(编号为SZ1试桩和SZ2试桩,桩直径均为1 000 mm)进行了单桩静载荷试验。
2.2 非等间距GM(1,1)模型预测
大直径灌注桩的一个显著特点是单桩极限承载力巨大,根据基桩的受力特点和基桩可能承受的最大负荷,经设计院设计人员共同研究,并考虑试桩工程中桩位布置情况,设计了一套最大加载为24 000 kN的锚桩钢梁反力架系统:包括2根主梁、2根次梁、4个吊篮,2套基准桩及其他一些附属设施。这套钢梁反力架自重60 t,由武汉造船厂研制。单桩竖向静载荷试验采用武汉岩海公司生产RS-JYB型桩基静载测试分析系统,沉降及上拔位移观测采用高灵敏度量程为50 mm的电位移传感器,加载、位移采集均为计算机自动控制。试验前,必须对试验加力系统、应力传感器、位移传感器、千斤顶和试验设备进行标定,以确保试验原始数据准确可靠。根据规范、规程要求,本次单桩竖向静载试验,试桩、锚桩和基准桩的中心距大于4倍桩径以确保试验成果的可靠性。测试所得的SZ2桩基的P—S数据为非等间距加载如表1所示。
建立灰色的GM(1,1)模型,预测的数据与实际所得数据的对比曲线如图1所示。
从表1可知,实测P—S值作为预测数据列计算得到的单桩极限承载力预测值与极限承载力实测值基本相同,相对误差没超过8%,说明预测精度较高。从图1可知,单桩静载实测P—S曲线与预测曲线值也吻合较好,进一步验证了不等距灰色GM(1,1)模型预测桩基极限承载力的可靠性、准确性。
3 结语
1)应用灰色理论建立非等距GM(1,1)模型,预测了桩基极限承载力,对比静载试验实测值与预测值,二者吻合较好,验证了非等距GM(1,1)模型精度较高。2)工程实例表明不等距GM(1,1)模型具有较好的实用性及准确性,可供设计和施工人员参考使用。
参考文献
[1]李海坚.从静载试验的曲线形态分析桩身质量实例[J].广东土木与建筑,2003(10):63-64.
[2]杨洪波,张旭.单桩静荷载试验若干问题探讨[J].建筑技术,2003,30(5):41-49.
[3]周国林.单桩极限承载力的灰色预测[J].岩土力学,1991,12(1):9.
[4]李超华.灰色理论在地基极限承载力预测中的应用[J].广东土木与建筑,2007(9):29-31.
[5]唐杰军,何湘宁.灰色模型预测单桩竖向极限承载力[J].佛山科学技术学院学报,2006(3):121-122.
[6]何忠明.GM(1,1)模型在单桩沉降量预测中的应用[J].矿冶工程,2007(5):9-11.
桩基合同1 篇3
摘要：当今桩基础施工在现代建筑工程施工中应用十分普遍，如高层建筑、重型厂房、防洪工程、道路建设等土建施工，特别是在土质不良地区。它不僅保证了工程质量，节省了施工周期，还能够带来相应的社会与经济效益。
未来，随着我国建筑施工技术的科学化和不断进步，桩的种类与桩基的形式会越来越多样化、个性化，施工技术工艺和设备都将有很大的改进，再加上桩基理论的完善、设计方法的改革，都将给土建施工中的桩基施工带来新的机遇与挑战。桩基在桩的种类和桩基形式、施工工艺和设备以及桩基理论和设计方法，都有了很大的演进。
本文首先对桩基础施工的概述进行叙述，后结合建筑工程土建施工的实际工作经验，针对桩基础施工的要点进行探讨分析，以期在以后的桩施工工作中提供可行性的参考与指导。
关键词：建筑工程；桩基础施工；要点探讨
一、土建施工中桩基础施工概述
桩基础施工在建筑的土建工程项目里占据着主要部分，也是地基工程的关键组成部分，对整个建筑结构影响重大。
（一）桩基础重要性介绍
土建施工桩基础是民用与工业建筑工程一种常用的基础形式。桩基础是比较常用的深基础方式，它利用下部坚硬岩层或者土层作为基础的持力层设计而成。桩基础在天然地基浅、基础无法满足建筑物强度和地基变形的要求时可以采用，特别是在软地基上的各类建筑。桩基础稳定性好、沉降量小、沉降均匀且快，防震能力良好。
桩基础由若干个沉入土中大的桩和连接桩顶的承台或承台梁组成。桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土层上，或将软弱土层挤密实以提高地基的承载能力和密实度。桩支承于较硬的粘土持力层，竖向单桩或者群桩承载力很强，足以承受高层建筑的全部竖向或者偏心荷载。桩基在很大的自重或者相邻荷载作用下，不会产生太大的不均匀沉降，避免造成建筑物倾斜超过标准要求。其凭借侧向刚度及其整体抗倾覆能力，很好地抵御着风力、地震等自然力的影响，保持建筑的稳定。另外桩身通过可液化的土层稳定地支撑于坚固基岩上，保证建筑物的稳定。
（二）桩基础的分类
土建桩基础按其受力情况可以分为端承装和摩擦桩两种。
端承装是穿过软弱土层而达到坚硬土层或者岩层上的桩，上部结构荷载主要由岩层阻力承受；施工时以控制灌入度为主，桩尖进入持力层深度或者桩尖标高可作参考。
摩擦桩完全设置在软弱土层中，将软弱土层挤密实，以提高土的密实度和承载能力，上部结构的荷载由桩尖阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共同承受，施工时以控制桩尖设计标高为主，灌入度可作参考。
按照按照施工方式可分为预制桩和灌注桩，如人工挖孔灌注桩、钢管桩。
预制桩是将预制的钢筋混凝土通过打桩机打入地下。该方式用料省、强度高，但是施工难度大，受机械设备限制施工时间长，适合在高要求建筑施工中使用。
灌注桩是在达到一定的深度后将钢筋放入烧灌混凝土，其施工难度较低，首先在施工场地上钻孔，当达到所需深度后将钢筋放入浇灌混凝土。优点是施工难度低，人工挖孔桩不受机械施工设备限制，所有桩基可以同时进行，大大节省了时间，但是材料浪费且承载能力弱。
预制桩施工时钢筋骨架及桩身尺寸偏差要控制在一定范围之内，否则桩容易被打坏；另外，多节桩要在施工时尽量保持在同一纵轴线上，尽可能降低偏差。施工时应该一次性从桩顶向桩尖连续浇筑并捣实，后期要进行湿润养护。
锤击沉桩施工是用“重锤低击”的方式打桩，开始时要控制桩锤落距，保证桩能正常沉入土中。当桩入土两米左右后，可以根据实际情况，合理、适当有节奏地连续锤击
送桩是将高于地面的桩顶设计符合标高，将桩顶打入地下的方法。在施工时，要保持桩与送桩器的纵轴线在同一轴线上。对于较长的桩，可以采取现场接桩的分节打桩法。
二、桩基础适用选择
桩基础的应用主要是在以下几大状况下：
1.在高层或者其他重要建筑施工时，禁止地基有过大或者不均匀沉降；
2.对基础振动或者需要降低基础振动对建筑物的影响，而控制沉降率的建筑或者大型设备施工。
3.防止结构产生倾斜的工业重大厂房或者荷载大的建筑物；
4.需要使用桩基来实现结构抗震的软弱地基或者某些特殊性土上的各种永久建筑物；
5.土建施工时，地基上部软而下部深处有坚实地层的建筑施工。
总之，桩基础设计要做好地基勘测、精心设计和选择方案，认真施工，特别要遵循地基承载力和变形这两项基本要求。
三、桩基础施工问题处理原则
桩基础施工遇到质量问题时，要及时处理。
1事件处理原则
在桩基础施工事故的处理中，要遵守以下几点原则：
摸清事故的影响范围和性质，有预定处理方案，目的明确，确保处理安全可靠、经济合理且对未施工部分做足预防和改进措施，及时处理事故。
2.预防检查
在桩成孔后，检查桩孔嵌入持力层深度、桩孔垂直度等信息数据是否符合设计要求，对出现的问题及时分析解决，防止类似事故发生。
在基桩开挖前全面检查桩的相关测试信息，如有质量问题，要及时解决，解决后才能挖土施工，防止不必要的浪费。
3.全局考虑
事故处理要考虑其对完工工程及后续工程的影响，如果采用补桩的措施，要充分考虑到邻近桩与混凝土的强度问题。
四、灌注桩的施工技术
生产力的不断发展靠得是技术的推动，我国建筑施工业经过几十年的发展，逐渐形成了一套适合我国建设和发展实情的技术系统。技术是推动整个行业发展的第一动力，无论是企业实力还是建设空间范围都实现了发展与增长。目前，桩基础技术受到越来越多的重视，它在建筑施工中起到了基础性作用，对于整个土建施工的影响是深远的。桩技术在经济与高科技技术发展的浪潮下，随着高层建筑的市场需求，其应用的必要性凸显出来，相应承载力的要求也越来越被关注。下面就桩基的灌注桩施工技术进行介绍。
（一）沉管灌注桩技术
沉管灌注桩可采用锤击振动、振动冲击等方法沉管开孔。锤击沉管灌注桩桩长常在20m以内，可打至硬粘土或中、粗砂层。这种施工设备简单，打桩进度快，成本低，但易导致缩颈、断桩、强度不足等质量事故。
（二）钻孔灌注桩技术
各种钻孔桩在施工时都要把桩孔位置的土排出地面，然后清孔底残渣，要放钢筋笼，最后浇灌混凝土。
（三）挖孔桩技术
挖孔桩有人工和机械挖掘开孔两种。其中人工挖土时需要上下圈之间插筋，达到所需深度后再进行扩孔，然后在护壁内安装钢筋笼、浇灌混凝土。
如果遇到建筑工程场地浅层土质无法满足其对地基承载力和变形的要求时，就要采用深基础施工了，其中有桩基础、地下连续墙等，但是桩基础最为普遍。
灌注桩是我国广泛采用的施工方式，在这方面积累了很多施工经验，其灌注桩基础施工工业技术也得到了长足的发展。现代科学技术特别是电子、计算技术在土力学、基础工程学领域的应用，将推动建筑工程土建的桩基础施工工艺技术向着现代化、标准化、自动化的方向前进。
五、结语
总之，土建的桩基础施工在整个的建筑工程项目施工过程当中是最为重要的，桩基础工程子项目需要被全面而有效的执行完成，才能成功地推进工程的下一步工作，更快更好地完成其他部分的施工。桩基础施工在基础施工当中有着至关重要的作用，施工从业的技术人员要选择科学合理的方法，全面掌握其特征，进行有效的施工工作。
参考文献：
[1]鲍明珠，胡鹏飞.浅谈几种桩基础在建筑工程施工中的应用[J].科技信息.2011（17）.
[2]许富华.地基与基础工程施工.北京理工大学出版社，2011.
[3]孙健，吴迪.浅谈民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J].科技资讯.2011（23）.
桩基施工合同 篇4
总包单位：
分包单位：
签订合同：
根据«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：工程。
二、工程造价及承包范围
1、本工程采用载体桩技术。
2、桩径0.4m，桩长以设计为准，总桩数约962根。本工程采用包清工方式协议价600元/根，总价约577200元（大写：伍拾柒万柒仟贰佰元整），最终以设计图桩数据实结算。
3、本工程造价内容主要是施工费用（机械费、人工费）及进出场费，其他费用（材料费及材料复试及加工费用等）由甲方承担。
三、工程质量：合格
四、施工方式
根据岩土工程勘察报告及设计图，本工程采用载体桩，详见施工图，施工按«载体桩施工及验收规程»QB10-2007执行。为保证工程进度乙方进场机械设备需完好。
五、工期
1、本工程有效工期：25天，工期起止时间为第一根工程桩施工之日 起止最后一根工程桩施工结束。
2、如遇雨、雪及其它人力不可抗拒因素，经甲方同意后工期可以顺延。
六、付款及结算方式
1、乙方设备进场，甲方先付10万元启动资金。
2、全部工程桩施工结束，经检测合格并提交施工资料后，余款一次付清。
七、双方权利和义务
（一）甲方
1、必须保证本合同所涉及的工程合法性及提供所有文件的真实性和有效性。
2、负责提供勘察报告一份及图纸一份（不含交工资料图纸），并在本合同签订后两日内提交。
3、甲方负责“三通一平”工作（路通、水通、电通）。并处理掩埋废旧基础、垃圾坑。保证乙方顺利进行。
4、负责将施工用水电甩头接至工程界区，水电费由甲方承担。
5、提供建筑物轴线位置及标高资料。
6、协调周边关系，保证乙方设备进出场及顺利施工，发生费用由甲方承担。
7、材料（主材、地材）由甲方负责，并提前做好各种材料的复试以及砼试块制做送检工作。
8、钢筋笼制作，干硬性砼搅拌由甲方负责，需满足规范及设计要求，载体桩施工用夯填料（河卵石、砼块、粒径10～20cm）,由甲方运到现场。
9、业主委托桩基检测乙方配合（仅提供检测所需有关资料），检测费用由业主方承担。
10、负责资料整理并交付业主存档。
(二)乙方
1、合同签订后按时组织设备进入现场施工。
2、承担桩基施工（沉管、夯填、灌注等）及全面技术工作。
3、在施工进程中，应严格按照设计图纸及相应施工规程进行，服从甲方派驻工地监理部门对质量、工期、材料报验、隐蔽验收、安全文明施工等管理。每根桩单桩承载力特征值保证达到设计要求。
4、在施工过程中，如遇到地质条件与“地质勘察报告”载明的地质条件不符合，应及时书面通知监理、甲方，并由甲方会同设计部门协商解决。
5、提供载体桩的施工及验收规范，施工组织设计。
6、施工中的安全、保卫、交通、噪音等管理应符合相关要求，发生安全事故由乙方负责。
7、桩基施工结束后，向甲方提供完整的载体桩施工记录、隐蔽记录（桩基施工资料）。
八、安全要求
1、乙方施工中的安全、保卫、交通、噪音等管理应符合相关要求。
2、乙方负责自身施工安全，承担安全责任。
九、工程验收
1、已完成工程合同的全部施工内容和因变更及增加的工程内容。
2、质量缺陷已处理完毕，并通过验收。
十、违约责任
1、合同签订后，由于任何一方的原因造成该合同不能履行，应由违约方向对方支付工程总价款的5%作为违约金。
2、甲方应按期支付工程款，否则按每天0.5‰计算滞纳金。
3、由于甲方原因或邻里关系造成乙方设备停滞，超过三天，每台桩基每天按800元计算误工损失，甲方应给予补偿。
十一、纠纷的解决方法
本合同存在争议时，按以下程序解决：
1、双方友好协商解决。
2、协商不成，双方中任何一方均有权提出仲裁。
3、仲裁不成，可向各自所在地人民法院起诉。
十二、其他
1、本协议所涉及的标准、规范及有关技术文件、图纸、书面通知等其他来往手续及附件，协商记录均作为合同的组成部分。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
十三、生效及终止日期
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同所签工程项目经发包方验收并结清全部工程费用后终止。
甲方：洛阳原创建筑工程有限公司甲方代表：（签章）
某桩基工程合同 篇5
建设单位：(以下称甲方)
施工单位：(以下称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程桩基施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程项目概况：
1、工程名称：九洲名苑项目一标段桩基工程
2、工程地点：九洲名苑
3、承包内容：本标段预制管桩基础的管桩供应和施工。（含桩的材料采购、运输、施工中的送桩、设计标高范围锯桩接桩工作，预制桩的损耗、打桩机进出场费、移机、安拆费、安全防护费、检测费、桩中间分项资料包括竣工资料及验收事宜等。）
4、承包方式：包工包料。
5、工程计量与计价：
⑴、合同包干单价： PHC-AB400型桩每米185.00元（包含适用型桩尖费）。以上单价包括完成桩基、护基、护壁桩分部工程及采取特殊施工措施费所需的桩机进出场费、安拆费、挖引孔费用、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗等一切费用。双方按以上单价按实结算，其中60%为管桩的产品价款由乙方提供四川省增值税普通发票；40%部分为施工价款由乙方提供建筑业发票。
⑵、计量：桩工程量计量为每根桩的桩底算至开挖后的地面另加一米进行计算（即送桩长度、桩尖长度不再另计），超自然地面标高一米以外均按一计
算。
第二条 甲方责任：
1、做好施工场地“三通一平”(水、电、道路及场地平整，甲方提供的三相电源到工地)。
2、向乙方提供施工图纸、有关施工技术资料，办好开工一切手续(即地质勘探和建筑物标高及坐标控制点)各一份，并对乙方放样复核。
3、会审图纸和设计交底的时间：乙方收施工图后开工前三天内。
第三条 乙方责任：
1、负责打桩点位的放线及定位，保证达到施工规范要求的精度，出现超出《施工验收规范》的偏差造成的一切损失由乙方承担。
2、施工防护工作的要求按国家的相关安全规范操作执行。
3、成品保护要求：桩检测结果未出来之间由乙方负责成品的保护。
4、不得损坏地下管线设计，如因甲方水准点与坐标控制点位置提供有误，造成乙方施工时损坏地下设施，由甲方承担责任。
5、施工场地整洁卫生的要求按甲方现场具体要求执行。
6、负责施工用水、电材料及搭接并负责安装水表、电表、按表计量，按量付费。
7、乙方于进场前须提供《打桩工程施工方案》，以及乙方资质、机械、人员等相关资料，编制详细的工期计划和工期保障措施报甲方审批，工期提前或延误按元/天奖惩。
8、乙方现场管桩施打时须听从监理及甲方合理指挥及安排，根据以往桩施打入土情况合理控制下一步的配桩及送桩长度。若因乙方不按照地勘资料配桩造成的材料浪费由乙方负责。
十、进度计划
1、乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：正式开工前七天内。
2、甲方代表批准的时间：收到进度计划后三天内。
十一、工期延误
因不可抗拒的自然灾害、甲方原因、设计变更可顺延工期，但工期顺延的费用损失如工人窝工、机停滞等五天内由乙方承担（但乙方需在可顺延工期事件发生后3天内报甲方审批，否则其工程不予顺延，因工程量变化引起的费用可按实调整。超过五天后由乙方于两日内提供申请，监理及甲方核实后可按实增补乙方的窝工损失）。除上述原因外，其他任何情况下，乙方不得延误工期。因乙方枢机或非甲方原因造成工期延误的工期，视为乙方违约；实际进度与施工进度计划延期5天，乙方须编制详尽工期补救措施（如增加人员、桩机、增加每天上班时间），以有效办法措施补救工期；实际进度与施工进度计划延期10天，乙方仍未采取有效措施补救工期，甲方视情况有权随时解除合同；乙方延误工期达10天以上的，甲方与延误工期等12日向乙方发退场通知，乙方须于甲方发退场通知次日起两日内无条件将乙方设备、人员等全部退出施工现场；乙方并承担违约责任，并由乙方赔偿因延误工期、甲方另请打桩施工单位进场所引起的机械进退场费、因工程量变化单价增加等一切费用和损失。
十二、验收和重新检验
乙方施工的桩基经检验合格后交与甲方，检测费用由甲方承担，如检测不合格、桩基施工超出《施工验收规范》的偏位或因桩基施工造成基础处理的，费用及损失由乙方承担（含补桩、承台加大、挖填土方、关模、返工费、重新检测费等）。
十三、工程质量的核实确认
1、在施工过程中，桩实际进尺深度必须当天经甲、乙双方现场代表和监理的桩基施工录上签字确认、否则无效。
2、乙方向甲方提交工程量报告的时间和要求：乙方在本工程桩基施工完成20天内。
十四、桩基分项中间验收与结算
1、工程竣工验收：
(1)乙方提交竣工资料和验收报告的时间，检测合格后10天内。
(2)乙方提交竣工图的时间和份数：施工完毕检测合格后七天内乙方向甲方提供竣工图叁套。
2、工程结算
(1)结算方式：单价费用包干。
(2)乙方提交结算报告时间：桩基合格后20天内。
(3)甲方核算结算报告的时间：收到乙方提交结算报告之日起20天内，随后同乙方核对工程造价，甲乙双方签字确认最终结算价款。
十五、工程款支付：
(一)工程进度款的申报与支付
1、当乙方施工完成合同总桩位数的50%时，乙方按已完成桩工程量乘相应合同单价的60%申请进度款，经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算总审核（时间3个工作日内），并于审核完成之日起5日内支付该项进度款（乙方须提供等额工程发票）。
2、当乙方施工完成合同每幢范围内总桩位数时，即全部完成，乙方按已
完成桩工程量乘相应合同单价的80%申请进度款（须扣除前期已支付进度款），经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算部审核（时间为7个工作日），并于审核完成之日起10日内支付该项进度款（乙方须提供等额工程发票）。
（二）结算
1、乙方应在自桩基检测合格后二十天内向甲方提交所完工程的结算书二份（包括：桩基工程开工指令及完工包告、现场签证单、设计变更单、工作联系单及有关发文或通知、工程量计算书、结算书等），该报告须经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算部备案。如乙方未按上述规定提交符合要求的全部资料，甲方有权拒绝审核结算；甲方在收到完整的结算书及竣工图后二十天内提出审核意见书，随后同乙方核对工程造价，甲乙双方签字确认最终结算价款。对有异议的问题双方协商解决。
2、如果中途因质量问题未经批准、未办理退场手续自行退场。其所完成的工程款项由甲方扣除借支款，剩余部分作为赔偿甲方的损失费用处理。
3、结算办理完后并给验收合格，甲方于日内支付结算款至95%，预留5%作为质保金。从桩基分项验收合格之日起2个月后，无质量问题发生，甲方于日内无息支付质保金。
十七、乙方特别承诺
1、乙方充分了解本工程工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸，施工组织设计并已考虑施工技术措施、安全维护、文明施工措施、大型机械进出场、冬季雨季等气候条件、装卸限制、扰民及民扰等其他任何足以影响工程的情况。
2、乙方承诺本合同签订后日内打桩机进场一台,否则愿意承担违约
责任。
十八、争议
争议解决程序双方协商解决，或向当地人民法院起诉。
十九、违约责任
1、在履行合同期间，如因乙方原因引起的外部债务纠纷（如拖欠工人工资、拖欠材料商材料款等）影响甲方声誉时，甲方可会同政府有关部门处理乙方合同内的工程款，并保留追究乙方的法律责任。
二十、安全施工
施工单位必须安全文明施工，乙方承包价格中含安全文明施工、保险等措施费用，施工过程中发生的一切人身安全及机械事故均由乙方自行承担费用。
二十一、其他
本合同未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。
二十二、合同生效与终止
1、合同自签字之日起生效。
2、工程款付清后合同自然终止。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：乙方：
电话：电话：
桩基施工合同 篇6
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包方式
1、采取包工不包料的形式，包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放(吊车、电焊条、切割片由甲方负责)、浇注栓。
2、乙方自带机械设备进场施工，包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备，甲方只提供主配电箱和施工材料。
3、民工住宿由甲方负责，现场临时设施搭设由乙方负责，搭设材料由甲方负责。
三、工期和付款
1、经甲、乙双方协商，挖孔桩取总包干的形式，φ1200的桩按米包干，护壁厚度按150mm计算。(从井口至井底均计算护壁)。
2、中风化岩层增加凿岩费用，单价签证为准，不再有其他经济形式的签证。
3、乙方自01月14日起开始计算工期，必须在35天日历工期内完成。
4、为确保工期，乙方的挖孔施工班组不能少于11套。如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后，甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同，乙方已完成的工程量按50%进行结算;甲方也可另行安排施工队伍进场，乙方不得阻拦。
5、工程开工一周后，甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费，原则上按每人每天20元的标准计算。工程全部完工付至总工程款的75%，余款待桩基检验合格，办理完结算后一个月内付清。
四、双方职责
1、甲方负责场地的“三通一平”。其中电，甲方只负责将总配电箱接到场地边，总配电箱以下的电线电器由乙方负责。水的接口由甲方指定，乙方自行负责搭接。
2、甲方负责桩位和轴线的测量，乙方在开挖前应将井口砌好，并经甲方施工人员检查同意后才能开挖，否则造成的返工由乙方负责。
3、材料的堆放甲方有专人负责，由甲方统一安排，乙方不得让司机随意堆放，影响交通和文明施工。
4、甲方给乙方的工程量签证以甲方与建设方签认的为准，按实结算。
5、桩基检测时，乙方应当派人员清理桩头，配合甲方的人员测桩，如果不派人员按每桩20元的清洗费。
6、乙方应当文明施工，不准在工地上打架斗殴、寻衅滋事，发现一次罚款500元。
7、乙方不得已任何理由无故停工闹事，如果无故停工累计达到两天以上，甲方有权将其辞退，甲方不给乙方任何经济上的补偿，并且要赔偿甲方5000-0元的违约金。
五、质量和安全
1、乙方应严格按照图纸施工，听从监理、建设方及甲方施工人员的指挥，不得偷工减料。质量必须达到合格，如果测桩不合格，所产生的费用或造成的返工由乙方负责。
2、乙方应派专人负责工程的安全工作。施工人员按照操作规程操作。摇架、绳索、电器等施工工具必须天天检查。并对每天的安全检查工作以书面的形式上报项目部，如果由于乙方的人员没有按照操作规程或者由于乙方的机械工具没有及时检查、维修等因乙方机械工具原因而造成的事故均由乙方负责，承担一切经济责任，甲方不负责任何连带责任。
3、为保证下井作业人员的人身安全，乙方进场后应当立即更换新绳索、漏电保护器等工具，并每天进行检查。
4、甲方应为挖孔民工购买意外伤害保险。乙方对施工发生的一切安全事故自负。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
桩基工程劳务分包合同 篇7
桩基工程施工承包合同
合同号：
甲方：福建铁建集团有限公司福州站高架候车室项目部
乙方：福建铁建集团有限公司基础装备分公司
根据公司的统筹安排，将福建铁建集团公司中标承揽到的福州火车站高架候车室工程项目的部分（钻孔灌注桩基）施工任务，并已与业主签订了工程施工总承包合同。根据公司的统筹安排，经甲方考核，将本工程基础部分冲孔灌注桩工程，分包乙方施工。根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，就本项目工程施工事项，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：福州火车站高架候车室
工程地点：福州火车站
工程内容：
一、二站台钻孔灌注桩
二、承包方式：
乙方作为甲方的桩基施工分承包方，负责组织桩基施工班组及各种施工机械设备进场施工，并对机械设备和各施工班组进行管理，按照甲方对技术、进度、工期、安全、质量的要求，组织施工。
合同工期：二站台从10月22日到11月25日；一站台时间另定。
福州铁建建筑有限公司
三、工程质量标准：
本项目工程质量必须达到省优工程等级，乙方在施工中桩基的施工质量必须达到Ⅰ类桩占95%以上，Ⅱ类桩在5%以内，严禁出现其它低等类别的桩机；若达不到该等级质量标准，罚款工程总价3%。
四、施工安全
乙方对施工范围内工程施工生产过程的施工安全负全部责任。乙方必须根据工程施工的需要，做好施工安全、行车安全、接触网防护等工作；乙方在施工过程中必须服从甲方对安全的检查和指导，并切实履行对安全隐患整改责任；甲方派出张新春等安全管理人员，负责本项目工程的安全管理工作，乙方必须服从项目部对施工安全的统一管理。
五、文明施工
本工程为省重点工程，是福州市的“窗口”工程和形象工程，业主及甲方对文明施工高度重视。要求乙方必须按照甲方的投标承诺的文明施工条款，进行文明施工；遇阶段性的各种检查，应按照项目部的对文明施工的统一布置，另行对整个工地进行安排；乙方不得以其它借口对文明施工进行推脱。
提倡文明用语，主动配合，文明施工。各种特殊工种操作人
员，必须持证上岗，禁止无证上岗；要遵守项目部制定的各项文
明、安全施工规章制度，禁止野蛮施工，努力创造安全文明的施工工地。
各专业班组的技术、管理人员，要积极主动配合项目部管理
人员及监理工程师对各道工序进行的检查和验收；对施工中存在的问题和不合格工序，要在规定的时间内及时地给予整改，并承担由此而发生的费用；要积极主动优质地完成施工进度计划；
六、桩机等机械管理
乙方必须选派管理人员，对桩机等机械设备进行管理；乙方
必须配齐各种施工机械设备的持证操作人员，对施工机械设备，按照福建铁建集团ISO9002程序文件要求，对施工机械设备进行规范的管理，禁止不合格的施工机械设备在工地中使用。
七、工程承包价款及拨付与结算：
1．本项目工程总价约为120万元人民币；
2．乙方按桩基（包括桩基成孔、钢筋笼制作安装、浇灌混凝土及其它配套工艺等桩基施工全过程）施工内容实行费用承包，承包费用为350元/M3；钢筋、商品砼为为甲供材料，钢筋按2300元/吨结算，商品砼按3结算；上述除特殊的监理签证项目外，为全费用单价，不再计取其它任何费用。
3．乙方每站台桩基施工及桩基试验完成后向甲方办理验工计价，经甲方施工员、质检员项目部审核批准后，给予支付验工计价款的付清尾款。
八、乙方责任
1．必须履行甲方与业主签订的总承包合同中一切由甲方承诺的责任条款，按照工程设计图纸和有关规范规定进行施工，自负盈亏。
2．必须服从项目部对工程施工的组织和安排，完成本项目规定的全部工程数量；
3．必须对工程施工的安全、质量、工期负全面责任。
九、双方的责任和义务
1理，卢如发为项目总工，组成项目经理部，全面负责本工程的施工技术、工程进度、安全质量管理工作，并负责履行与设计、业主、监理等单位的工作联系，办理对业主的验工计价、工程结算、以及设计变更和隐蔽工程签证等工作，负责本工程内业资料的收集、归档；负责按实际情况审核上报工程数量。
2．乙方指派包商方面的所有义务，并承担合同履行过程中劳务分承包商方面的所有责任，承担合同履行过程中所发生的与乙方有关的其它费用；乙方在整个施工过程中必须服从项目部对本工程施工生产的统一
调配、安排、指挥，全面完成项目部安排的施工生产任务。
十、争议、违约
本合同在执行过程中发生争议，由事人双方协商解决，或请上级有关部门调解、仲裁。
十一、合同生效
本合同一式七份，甲方执五份，乙方执二份。合同订立时间：2002年10月20日。本合同自2002年10月20日生效，工程竣工保修期满后自动失效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
桩基工程施工合同 篇8
发包人（全称）：xxxx项目部（以下简称甲方）
承包人（全称）：xxx（身份证号：36012119630901xxxx）（以下简称乙方）
依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将xx桩基（锤击沉管夯扩桩）工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：xxxx公园。
2、工程地点：xxxx新城。
二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式为包工包料、包机械（含机械进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为xx公园c区荷塘月舍的锤击沉管夯扩桩桩基施工，机械进出场、现场文明、安全施工等由乙方承担。具体桩数和工程量以建设单位和甲方共同认可的施工图和工作联系单，以及桩基施工记录为准。
3、工程承包内容为xx公园c区荷塘月舍锤击沉管夯扩桩桩基施工（含建设单位要求施工的试验桩）。具体承包内容包括场地平整，障碍物处理，桩位测量放样定位，钢筋、砼材料供应，钢筋笼制作安装，混凝土现场拌制及浇灌，试件、试块取样制作养护试验，成桩及桩孔防护，施工技术资料收集整理成册，办理施工技术资料签证，施工现场的临时水电安装和临时设施的设置等整个桩基施工全部内容。
三、工程决算单价及结算原则
1、本工程量决算按建设单位和甲方提供的施工图纸、设计单位的设计变更函，有关现场监理、业主工作联系单、签证单等，经甲方认可后作为决算依据，甲方双方约定上述桩基施工的结算单价为570元/m3（不含税金），此此单价按现场监理、建设方和甲方共同认定的实际成型的桩砼量计算，桩空孔部分和超出设计要求的超灌部分砼均不予计价，结算工程量以甲方与建设单位决算的工程量为准。
2、甲方支付乙方工程款时，乙方向甲方提供钢材、水泥、砂砾材料发票及民工工资表。
3、甲乙双方约定试验桩结算单价为570元/m3（不含税金）。
4、乙方桩基施工用水电费由乙方负责承担，按现场实际用量由甲方在乙方的工程款中扣回。
四、工程工期
1、本合同约定的工程试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。从第一根桩施工开始计算工期，乙方根据甲方的工期如有延期，则延期2天后，第3天开始延期每天按XX元处罚，累计处罚最多不超过桩基工程总造价的5%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向业主签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报业主、监理并协助签证。
五、工程质量
甲乙双方约定的工程桩基质量为确保合格，不准出现三类桩及三类以上的桩质量问题，不准由于桩质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于桩基工程质量问题，导致桩基验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格外，甲方可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任
（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。
（2）提供本工程桩基施工图纸、地质资料、场地基准标高、基准水准点、总定位坐标控制点等有关乙方要求的技术资料。
（3）及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内报送业主并协助督促业主签复。
（4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。
（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。
（6）凿桩工作由甲方负责，不属乙方施工范围，如桩顶、桩身等超出标准部分的增加费用由乙方负责，由甲方在工程款结算时扣回。凿桩前，相关后续后续单位应与桩基施工人员共同做好相关的现场记录。
（7）甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。
2、乙方责任
（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
（3）服从现场有关部门和职能人员的监督管理。
（4）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
（5）因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。考虑到南昌电力供应情况，乙方应自行配备备用电设施，费用由乙方自行负责。
（6）桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
（7）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。
（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。
（10）严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款100元。如发生意外概由乙方承担责任。
（11）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
（12）乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。
（13）发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。
（14）积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
（15）乙方经济责任人是桩基工程安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。
（16）积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。
（17）乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位项目部有权对乙方作出每天100元每人的处罚。
七、安全生产、文明施工
乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、材料供应
本工程桩基所用的钢筋、水泥、砂石等由乙方自行采购，各种材料质量必须经相关部门检验合格后方可使用，及时做好进场材料台帐资料和相关签证工作。
九、桩基验收
工程具备桩基验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行桩基验收。
十、工程款支付
1．本工程甲方不支付备料款和进度款，待荷塘月舍全部工程中50%的工程主体结构完成时，甲方开始支付乙方荷塘月舍桩基工程款的25%，待荷塘月舍全部工程的主体结构全面完成后，乙方荷塘月舍桩基工程款甲方应支付至80%，余款在荷塘月舍全部工程的主体结构全面完成后三个月时给予付清。
2.乙方必须按甲方要求及时将施工桩机和机具全部撤离现场，所有涉及施工质量事宜和桩机工程结算的资料，均已经甲方、建设单位、监理单位、设计单位和质监部门书面确认，符合有关质量和结算要求，且履行相关的签字、盖章等有效手续，并且整理齐全完整有效的资料上交给甲方后，甲方方准按上述约定付款方式，支付乙方的荷塘月舍桩基工程款。否则，甲方有权暂不予支付乙方桩基工程款。
十一、附则
1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的进度需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，报送甲方分公司、公司经营科各壹份备案。
4、甲、乙双方经济责任人签字、按手印之日即生效，工程款结清之日失效。
5、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。
6、合同订立时间XX年10月20日。
甲方经济责任人（签字、按手印）：乙方经济责任人（签字、按手印）：
身份证号：身份证号：
手机及电话：手机及电话：
【桩基合同1】推荐阅读：
冲孔桩基础施工合同07-21
审定cfg桩基施工合同09-11
桩基工程施工合同书09-05
桩基预应力管桩打桩施工合同08-19
桩基首件总结(№1标)07-06
码头桩基05-16
桩基基础05-24
桩基沉降06-13
桩基补强08-01
桩基项目08-08