水电水电施工（共12篇）
水电水电施工 篇1
1975年2月4日, 刘家峡水电站建于甘肃永靖县境内。宏伟的拦洪大坝高147米, 把峡口两岸的险峰紧紧抱在一起, 它把上游水位升高, 造成100米的落差, 发出强大的电力。大坝的溢洪道、泄洪道每秒能泄水7 400多立方米, 即使上游出现特大洪水, 也能确保安全。刘家峡水电站分别担负着供给陕西、甘肃、青海等省用电的作用。该电站全部是我国自行设计施工的。刘家峡水电站可蓄水57亿立方米, 年发电量为57亿度。它还是一个兼有防洪、灌溉、防凌、养殖等综合利用价值的大型水利枢纽。
水电水电施工 篇2
但是，讲真，极少有家装公司会配备专业的水电设计师。于是老铁们都开始了学习水电设计的漫漫长路~
然而，面对这种复杂的水电设计图时，
你的内心是否也濒临崩溃?▼
呃呃..许多设计师看到这种水电路图就一脸懵逼，像在看天书，因为实在很复杂，也没办法直观想象出来内部结构...
那么设计师如何才能快速掌握家装水电设计呢?
今天小编为你带来了极具逼格的水电设计案例分析!
【客厅机电设计案例】
一、电路安装位置及施工要点
1.照明
开关：应安装在距地1300mm的高度，采用双开单控面板。
顶灯：应安装在房间居中位置。
壁灯：先确定沙发的尺寸和位置，安装在距沙发外沿两侧100mm、距地1800mm高度的位置。
2.强电
插座：沙发两边的插座距离沙发外沿100mm,距地高度300mm，也可以距地700mm放在柜子上方。墙面可以加壁扇插座，距地1800mm。
空调：预留两个空调插座，距离墙角的尺寸控制在150mm以内为宜。
3.弱电：
电视：先确定壁挂式电视机底座安装尺寸，根据电视机底座安装尺寸预留强电和弱电插座，安装在电视机下沿上方100mm处为宜。
网络：为了墙面美观和节省布线成本，网络线和电话线做好使用同一条线和面板，即网络电话面板。
音响：根据所选设备可预留在墙面上，也可预留在吊顶里，中置一般放在电视机下面。
二、暖通安装位置及施工要点
暖气适宜用高1800mm的暖气片，这样可以节省房间的使用宽度。单片供暖量305㎡，即房间面积除以3.5等于房间使用暖气片数，如果房间朝北，应适当增加。
空间三维图展示▼
【厨房水电布置案例】
一、电路安装位置及施工要点
1.照明
开关：应安装咋距地1300mm的高度
壁灯：橱柜壁灯安装在距地1350mm高度的位置
射灯：不建议安装
2.强电
插座：烤箱、洗碗机、洗衣机的插座最好安装在其侧面，地柜台面上方应有开关控制下面的插座。抽油烟机插座应在2150mm以上。洗菜池下方要预留3个插座，供食物粉碎机、净化水机、小厨宝等。如果是集成灶具，电源插座预留在距地300mm处，烟管孔也在下面的位置。洗菜池下可安装10孔插座。
3.弱电：不建议安装
二、暖通安装位置及施工要点
暖气：适宜用高900mm的暖气，这样可节省房间的使用宽度
三、水路安装位置及施工要点
洗菜盆下方预留冷热水口距地300mm,燃气热水器冷热水口距地1200-1500mm，冷热水口间距200mm。电热水器冷热水口距地1200mm。
空间三维图展示▼
【卫生间水电设计案例】
电路、水路、暖通安装位置及施工要点
空间三维图展示▼
水电施工方案讲解
严格把控施工各个环节，对每个工地负责，也是对业主的负责。我们不仅要对工程质量的好坏负责，那接下来我们来讲一下关于水电施工过程中的重量控制要点尤其是水电隐蔽问题不容轻视，我们严抓每一个细节。
【弹线定位】
1、弹施工水平线：
确定标高±0.00点。在墙面用钢卷尺量出1000mm高的位置， 用红外线水平仪沿1000mm位置投射光影，沿四周墙面投影，用墨斗弹出施工水平线。
2、使用水电定位牌：
定位牌材料用KT板制作成电面板模型。使用时根据水电布置图和施工图所需位置，用玻璃胶粘贴定位牌粘贴高度比实际施工位置上沿高50mm。
目的：业主直观了解定位，避免留下遗憾，造成后期变更。
3、水、电前期施工注意事项：
(1)给水尽量避免从卧室、书房开槽走管。
(2)卫生间、阳台水管禁止从门底开槽布管、离地面200mm以上打洞布管。目的：可杜绝水从管壁渗入房间。
4、画线开槽
1、按已确定的水电位位置和线路走向，用墨斗弹出及用水平尺画出须切割的标记线。
目的：切割时平直美观、准确。
2、剔槽：
用电锤凿出管槽和底盒位置。
3、墙面水管槽深度大于管径5mm为宜，宽度大于管径8-10mm为宜。
4、线槽打毛处理:
目的：将切好的线槽两边打毛，便于封槽时水泥咬合。
5、给排水管槽防水处理刷上防水涂料，刷至外沿不少于50mm。
目的：墙面与槽内防水形成整体。
6、预埋电底盒底盒外沿与墙面冲筋条水平，固定底盒时用水平尺校正，确保底盒水平端正。
【配管布线】
1、电布线
(1)配管：地面敷设线管
A、PVC管线分红、蓝二种颜色，红色为强电管，蓝色为弱电管，常规情况下使用直径20mm线管(即俗称4分管)。
B、地面有找平层的弹线开槽，不随意抬高整体地面标高，如果有线管需交叉时，可在交叉处开小槽，将底下的线管往槽内压，确保上面的线管与地面水平。目的：确保地面减少抬高。
C、布管做到横平竖直、美观、实用：阳台、卫生间较潮湿地面禁止走强电管。
D、强、弱线管交叉应用锡铂纸隔离，锡铂纸超出交叉点200mm为宜。
(2)配管：墙上敷设线管
A、强、弱电布线严禁同槽、同管、同底盒出线。目的：抗干扰。
B、当金属线管与金属盒箱连接时与保护地线(PE线)连接。
(3)配管：天花板敷设线管
A、有吊顶的线管敷设：看清天花图纸，线管排列整齐，用管码固定，管码间隔距离为500mm。天花出线口左右120mm处各打一个管卡目的：管卡固定牢固，后期木工施工时，线管不脱落。
(4)布线：
电气线路采用符合防火要求的暗敷配线，电表前线径不小于10mm2，户内分支线线径不小于2.5mm2，空调、热水器、烤箱等较大功率电器应设4mm2专线，即热型电热水器应设6mm2专线。严禁专线不专。
目的：按照功率大小，配备合适线径，可避免用电过载跳闸。
(5)布线应分色，相线(火线)为黄、绿、红色，零线为蓝色，地线为双色。
目的：线色分明，便于安装、检查、维修。
(6)天花灯位留线以天花实际标高留长200mm，并卷成螺旋状，原顶天花灯位留线300mm，底盒留线200mm。
(7)卫生间等电位的联线：
目的：防漏电、防雷电、防静电，对人身生命造成危害。
A、在卫生间内将各种金属管道，结构件，用不少于4mm2的多股铜芯双色线通过等电位联结端子箱互相连接，不得进行串联。
B、等电位联结导线在地板或墙内暗敷时穿PVC管保护，目的：是更换导线方便。
2、给水布管
(1)PPR热熔连接：管材直线熔接以管标识线为基准，迅速无旋转直线均匀地插入到所熔深度，使接头处形成均匀的凸缘。
(2)循环热水布管：热水器的热水出口一直将热水送到每个用水点，在最后一个用水点接管返回到热水器，详细见下图：
(3)水管固定：
A、地面水管用管码固定，间距不大于600mm，转角与分支处固定点至端头距离不大于500mm。
目的：固定牢固。
B、天棚走管固定：
安装胶粒固定吊卡底座，吊卡间距不大于800mm， 将卡套螺杆沿底座丝孔拧入，打开卡套放入水管，用螺丝刀拧紧卡套两套螺母。
3、排水布管
(1)排水布管重要节点
A、排水管管径：排污管管径为110mm，卫生间沉箱支管、厨房管径75mm，阳台排水管管径50mm，空调排水管禁止使用线管代替。
目的：排水通畅。
B、排水管布施多个排水口的应用斜三通，采取树丫形布管。横向布管90°弯， 应用二个45°弯头连接。
目的：排水通畅。
C、排水管要安装存水弯，一个排水口只能一个存水弯头，不能有二个或以上。 排污管不得安装存水弯。
目的：排水通畅。
(2)排水管安装
A、在常规的家装空间中，排水管一般使用PVC管，安装前要预组装，检查合理后，再用PVC胶水粘贴，PVC胶水涂抹要均匀。
4、验收
1、水电上述工程完工后，项目经理与工人做好自检工作，合格后通知质检部门及业主验收，并将自检情况记录在工程日记本上。
2、封槽
(1)将底盒内清理干净，用星艺专用透明保护盖保护好。
目的：避免后期施工污染电线。
(2)封槽前要用冲水管或洒水壶将槽内浮灰冲洗干净，充分润湿线槽。
(3)电封槽不能高出原墙面，要略低于原墙面。水管封槽平墙面，严禁线、水管裸露。
在工程装修中，水电安装是重中之重，耗费了大量的人力、物力，因此水电施工必须严格执行，严格按照公司标准做好此工艺，才能真正达到预防、杜绝隐患的目的。
最后，用一张思维导图总结一下今天讲的内容，大家根据导图上列的内容回想一下文章内容，看看你掌握了多少，如果有记不起来或者含糊不清的地方，可以再回过头去重新看一遍。
水电施工机械现场维修管理 篇3
【关键词】水电建设；机械设备；维修；管理
1.机械设备维修的组织
水电站工地大多远离城市、而施工设备专业性强、野外施工设备修理条件差，因此，如何设置修理机构、安排维修人员、配备维修设备是值得研究的问题。
（1）应根据工程规模的大小、施工环境、条件的好坏，根据实际情况设置相应的修理机构。维修机构的设置原则是大中修集中，保养、小修分期。各级维修机构的规模，根据设备的拥有量、维修任务，维修工艺以及维修间隔期、机械复杂程度等确定。需要合理配备维修人员，使设备修理与工种、工序互相配套。
（2）疑难故障和设备大中修主要依靠专业修理厂靠社会力量进行修理，以便保障设备修理质量，加快设备维修速度，防止走弯路。设置维修机构应尽量与区域性维修网络加强合作，不把自己的维修机构搞成大而全或小而全，对于需要加工处理的零部件，在加工量不大的情况下应该通过外协加工来解决。
（3）为了降低维修成本、缩短停修时间，维修机构的设置力求层次分明、专业分工合理。针对设备品种繁多，机型复杂，宜采用“对口保养法，即要维修人数少，又要速度快、质量高、成本低，就要求工人技术全面，才能缩短维修保养作业的时间。施工机械的施工地点多、面广，特别是非机动设备（如推土机、挖掘机）等，维修时装卸运输困难。延长了设备的维修时间。这些设备维修的最好形式是“现场维修”提倡维修“野战化”。
（4）现场维修要做到随时准备进行维修，尽量利用生产间隙和非生产时间，必要时进行突击抢修。制订一套适合现场维修的工艺和维修方案。改进现场维修设备，挑选机动性好的维修设备组成维修车。同时加强工人对承修设备的责任感，把维修质量的好坏与工人的奖励结合起来，减少奖金分配中的矛盾。
2.机械设备维修管理
按照“预防为主，养修并重”的指导思想。实行“按计划预期检修制度”规定各级定期保养和修理的间隔期，作业项目和作业要求。规定保养和修理的级别，使机械设备保持正常的技术状态。基本内容是“定期保养，计划维修”。
（1）“计划预期检修制度”对机械设备的完好率起着积极的保证作用，将一切维修活动都置于管理的控制之下，保养作业严格按照“技术保养规程”规定的项目和要求进行。开展对机械设备的保养，不允许拖延，必须强制的执行，对于减少机械磨损，延长机械寿命有着非常重要作用。
（2）作为施工现场的设备大中修，应贯彻以设备“技术检验为依据、定期检查、按需修理”及“预防为主维护与计划检修相结合”的原则。设备是否需要大中修主要是根据设备的实际技术状态进行正确的评估，按照规定的检查周期项目，结合保养，在尽量在不进行解体的情况下，对设备进行技术状态分析，然后针对性的对不合格要求的部分进行修理。
（3）失修和过度修理是设备使用、维修过程中的一对矛盾。最理想的维修时机是在设备将要坏、但还没有坏时进行修理。但往往因检测手段和各种客观条件的影响，判断不一定准确。但指导思想应该是努力把机械事故消灭在萌芽状态，为保障设备的良好状态，避免造成机械事故，引起过大的损失，应配置先进的设备检测仪器，避免故障诊断不准，盲目换件造成的损失。
3.机械设备维修的技术管理
（1）安排专业维修技术人员，提供技术服务，下发保养作业单，制定修理方案和修理工艺。设备维修应先准备技术资料，维修人员必须搞懂设备的构造、原理、装配技术要求后才能进行修理。因此每一台设备应该配备设备使用说明书，备件图册，修理手册，检修部位图册等，由专业人员准备技术资料，查阅资料制定修理技术工艺和装配技术要求，并在修理过程中严格技术把关和质量把关，记录作好装配记录等（包括换件记录 装配数据、修理工艺）为以后检修提供依据。树立质量第一的思想，加强质量检查工作，切实做到不合格的配件不使用，坚持修理过程中的“三检制度”。要改进修理工艺，提倡文明生产，修理现场要求清洁整齐，避免动则用钳子、改刀、榔头、扳手“四大法宝”硬拆硬拉。努力做到修理场地清、零件清、工具清洁，不断提高修理质量。
（2）要避免为抓工期抢进度，而忽视新设备的走合保养。要改变设备修理不按技术规程，设备大中修后不磨合保养。宁愿买多花钱买配件、不重视修理技术培训操作的观念。避免重生产抢进度，轻视设备维护保养的现象，造成设备早期损坏或失修。
（3）目前应对新设备的上岗操作人员和维修保养人员进行技术培训（最好是请厂家派人到工地进行），注重培养年轻的技术骨干，改变技术工人轻黄不接的现象。
4.合理配置施工设备的维修设备和机具
水电工程大型设备多、维修工作量大、如挖掘机换斗牙、铲斗焊补以及维护保养等工作频繁，如果设备停下来回厂修理，耽误时间长，影响整个工作面，造成部分设备停产，因此提高维修作业速度、保障修理质量、改善修理作业环境，降低劳动强度十分重要。建议配置维修快速作业车，提倡维修“野战”作业，到施工现场进行快速修理。
5.机械设备配件管理
配件的消耗在机械设备成本中占有很大的比重，配件管理要求有一定的储备量，以保证维修的需要，既要配件的消耗少，库存少，还要供应及时，这是設备维修供求的一对矛盾。
（1）决定配件的储备量，应该综合考虑零件的磨损规律、使用寿命、平均消耗量，价格、维修水平、市场供应情况等因素。综合分析后正确地制定配件储备定额。一般根据设备新旧程度和供货的难异程度总体控制在原值的5%左右。随着改革开放的深入和市场经济的发展。搞活经济，区域性专业化机械设备修理厂的发展和维修网络的建立，配件送货上门服务，部分配件可外协加工制作，服务日趋完善，因此机械配件的品种、数量、储备可以相应的减少。许多常用配件可以少备用或不备用 ，可以降低库存、减少资金的占用。采用调（购）用附近配件站厂的配件，这对于减少非常用配件的库存具有重要实际意义。
（2）常用易损消耗配件可以按季、月消耗量进行批量定货，便于降低成本，保险配件临时筹措条件只在偶然条件下使用，一般情况不宜备用。对于那些采购困难，定货周期长如果损坏将造成长期停产的配件，可以预见性的备用。
（3）在复杂的市场条件下，为了降低配件采购成本堵塞管理漏洞。要制定完善的配件管理制度，并不断加强材料采购人员的职业道德素质教育，提高责任心和业务水平。建立健全配件采购计划、审批、验收和发放制度。依靠Internet互联网进行配件的选择以及寻价、招标采购降低配件采购成本。严把质量验收关，防止采购伪劣产品和无用产品。
水电水电施工 篇4
13时, 鹤岗诚基水电热力公司的领导, 机关部门负责人, 公开课车间的书记, 主任等车间领导, 站、段、班组负责人, 技术员, 生产骨干, 群监员和13个生产主体车间的工会主席、安检员一样, 早早地来到了位于这个公司水源车间四楼会议室的公司职工培训中心。鹤岗诚基水电热力公司水源车间的安检员董瑞海提前一个月就准备好了《认真吸取供水富力泵站“8.21”倒泵事件教训, 防范人的不安全隐患》这一课, 也早早地坐在大屏幕前, 静静地等待着……
13时30分, 公司工会主席周振国主持了公开课的开课仪式, 车间安检员董瑞海作为公开课主讲人, 详细介绍了供水富力泵站“8.21”倒泵事件经过, 简要分析了造成人的不安全行为的主要原因, 认真地用课件阐述了人的不安全隐患的防范措施等, 讲解图文并茂, 深入浅出, 职工喜闻乐见, 讲课人讲得认真, 听课人听得仔细, 并时不时记着笔记。讲解过程中, 他适时对在场听课的职工进行提问, 回答正确的职工还得到了纪念品, 上下互动, 活跃了现场气氛, 增强了听课吸引力和学习效果。
经过一个小时的讲解之后, 对所有参加听课的人员进行了现场投影出题, 闭卷考试, 考试成绩记入档案。同时, 还对讲课人的授课内容、语言表达、授课技能、时间掌握和授课效果等五个方面以打分的形式进行评价, 并把整体效果即感觉和建议写在相应的评价表中。听了这堂课之后, 确实让人感觉耳目一新, 受益匪浅。
黑龙江矿院输配电专业毕业的44岁的董瑞海说:“讲完课之后, 感觉轻松了许多。头一回在那么多人面前讲课, 当时有点紧张, 因为提前查阅资料, 研究课件, 准备得挺充分, 所以发挥得还好。这些课件和所讲的内容, 也都是经过公司分管技术、培训、安全、生产领导、公司工会主席和安检科、技术科、宣传部、工会等部门及车间的领导进行层层把关确定的, 提前对所讲的内容进行了评审、演练。通过这次讲课, 对我来讲是一个锻炼和提高, 也是一次经历, 有启发, 也有许多收获。”
水电施工合同 篇5
发包方：
法定代表人：
承包方：
法定代表人：
依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：根据施工图纸要求。
二、合同工期
自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。
三、质量标准
合格（按设计施工合同质量要求）。
四、合同价款
金额：_______元。
五、双方主要义务和责任
1、甲方主要义务和责任
（1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。
（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
（3）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。
六、工程进度
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
七、工程质量和验收
1、本工程质量要求达到合格。
2、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。
5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
八、材料、设备采购供应方式
1、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
3、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。
4、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。
九、付款方式
1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。
3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
十、工程合同价目竣工结算
1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。
2、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：
（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
（2）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
（3）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
十一、其他
1、违约
甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
（1）由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。
（2）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。
（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。
2、纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。
甲方：（公章）
法定代表人：（签字）
_____年____月____日
乙方：（公章）
法定代表人：（签字）
_____年____月____日
水电施工合同2
建设单位：(简称甲方)
施工单位：(简称乙方)
兹有 工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点
第二条：工程内容
第三条：承包方式 ：
第四条：工程价款
1. 工程价款 ：
第五条：付款方式 ：
第六条：合同工期
1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日 ;竣工日期：年月日 。
2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，
(2)工程量变化和设计变更;
(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4)不可抗力(如地震台风火灾等)
3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。
第七条：工程质量要求：
第八条：材料设备：
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方：
(1)进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙
方顺利施工;
(4)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;
(5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(7)组织工程竣工验收工作。
2.乙方：
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。
第十一条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方签字： 乙方签字：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号 ：
年 月 日 年 月 日
水电施工合同3
发包方：xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：
第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式：包工不包料。
第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。
第三条付款办法：
第五条：工程质量：必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收，质量必须达到合格。
建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收，质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第七条施工工期：
土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
第八条材料供应有关事项
乙方根据设计图纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。
后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。
第九条文明施工：
1、乙方必须搞好施工现场文明施工，所有材料必须堆放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失，由乙方赔偿。
2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次给予20元及其以上罚款。
3、若乙方人员在现场打架，一次给予100元及其以上罚款。
4、搞好各工种之间的配合，搞好洞口预留、埋件预埋。
第十条：特约事项
1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。
2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理，人人持计划生育有关证明进场，杜绝违背国家计划生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方承担。
3、乙方承包期间发生的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。
4、由乙方引起的甲方被批评，造成荣誉损失，根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。
7、本合同一式四份，双方各持两份。
甲方：代表：
乙方：代表：
20xx年月日
水电施工合同4
发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）
承包人： （以下简称：乙方）
为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;
二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。
三、承包范围：
1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。
2．所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。
3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。
4．上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。
四、合同工期：
1．乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。
2．乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。
五、质量标准：
1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）
2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。
3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。
六、安全文明施工
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。
2.安全方面
乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。
七、合同价款及结算方式：
本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）
八、甲、乙的权利和义务：
1．乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。
4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。
5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元。
6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。
7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。
九、合同生效：
1．本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
2．本合同一式四份，甲、已双方各执二份。
3．本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
水电施工合同5
上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，职务经理。
被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。
被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。
上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。
上诉请求：
请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。
事实与理由：
原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。
首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。
内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南__项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。
上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南__项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南__项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。
上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。
其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。
原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南__建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。
总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。
此致
_______中级人民法院
上诉人：_______燃气有限公司
_____年_____月_____日
水电施工合同6
发包方（下称甲方）：________
承包方（下称乙方）：________
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1.1工程名称：________________
1.2工程地址：________________
1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
第二条工期
1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第七条双方职责
7.1甲方职责
（1）按时提供施工工作面给乙方使用。
（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第八条安全施工
8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
8.2乙方必须进行安全文明施工。
8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条关于工期延误
9.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）不可抗力：是指战争、**、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
12.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电施工合同7
工程名称:___工程___#楼
甲方:___建筑安装有限责任公司
乙方:
签订日期：____年____月____日
为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。
一、工程名称：___工程___#楼。
二、工程地点：__路以西，__路以北。
三、承包范围：施工蓝图内的安装工程。
四、施工日期：________年2月20日至________年6月5日
五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地
六、承包方式：包清工
七、承包价格：按建筑面积，51#、53#、54#楼每平方米元计算。(建筑面积计算执行国家标准GB/T50353-20xx)（如地暖盘管建设单位甩____项，本工程以建筑面积乘以____元/平方米计算。）
八、甲方的权利及义务：
1、负责材料的供应，因材料不合格给乙方所造成的损失由甲方负责；
2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系；
3、甲方施工期间负责乙方生活费，结账时扣除，春、秋、寒假时保证工人工资足额发放；
4、负责工程质量的监督；出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责；甲方并追加损失的1～2倍罚款；对于已施工完毕的工序，因甲方原因造成的返工，整改或增加工程量，甲方向乙方支付相应的人工费；
5、甲方造成的因材料不及时或其他原因造成的停工；在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿；并顺延工期；
6、甲方发现乙方浪费材料，按原物价的2倍罚款；
7、甲方负责大型施工用具和工具耗材、两台切割机及施工电缆，并负责乙方施工人员临舍用电、用水的费用，做饭用电计费；
九、乙方的权利及义务
1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度；
2、乙方根据工程组织人员,进行施工；
3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.
4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。（图纸变更，根据实际情况工期顺延）
5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。
6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准；
7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便，发现一次罚款50元/次。
8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。
9、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。
10、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。
11、乙方自备小型工具。
十、付款方式：
①、在施工期间，工人以生活费600元/人月发放。所支付生活费及借支在结账时扣除；
②、框架完成付总人工费的30%；
③、主体完成验收后付到总人工费的40%；
④、工程竣工验收合格交用户后20天内付到总人工费的95%，留5%待使用一个采暖期无问题后付清。
⑤、麦收、秋收年放假时，要确保人工费的支付否则后果由甲方负责；
十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，（安全帽、安全带）如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。
十二、补充说明
1、施工内容：
（1）按照本工程图纸的设计及现行规范的要求进行安装的施工。
（2）乙方无偿负责所有现场临电维护管理。
（3）临时用电前期就位安装，按零工另计。
（4）零工按技、壮工均工资100元/工日计算。
（5）如乙方原因达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。
（6）消防系统部分甩项（管线安装甩项，预埋、预留不甩）
（7）弱电部分只予留预埋线管、线盒、传铁丝、箱体安装；
2、施工要求：
（1）所有的安装工程必须符合设计要求及规范规定。必须按本工程图纸设计及现行规范的要求预留及安装所有的水、电、暖工程。
（2）避雷及接地要求：人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
（3）开关、插座安装：对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正确再固定稳埋；暗装盒子口或箱口，应与墙面平齐，不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好；用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平，盒子收口平整。
（4）执行国家规范的行业规定进行维修，必须及时到达。
（5）水、电、暖安装及调试按照国家现行的规范及行业标准进行。
十三、
1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。
3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。
甲方代表：乙方代表：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
日期：____年____月____日
水电施工合同8
合同编号：_________________
发包人：_________________（发包人名称）
承包人：_________________（以下称发包人）
拟修建_____________工程，接受了_____________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_____________年_____________月_____________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_____________，水利水电工程施工协议书。
1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2、本合同包括下列文件：_________________（示例）
（1）协议书（包括补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标报价书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术条款；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办—理公证或鉴证手续后生效），协议书《水利水电工程施工协议书》。
6、本合同一式_____________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_____________份，发包人执_____________份，承包人执_____________份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_________________地址：_________________ 网址：_________________电话：_________________电传：_________________传真：_________________电报挂号：_______________邮政编码：_________________开户银行：_________________账号：_________________
承包人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_________________地址：_________________ 网址：_________________电话：_________________电传：_________________传真：_________________电报挂号：_______________邮政编码：_________________开户银行：_________________账号：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
签订地点：_________________签订地点：_________________
水电施工合同9
编号：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx项目
水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
_________
二、工程地点：
_________
三、承包范围及工作内容：
室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）
（1）室内水电工作内容：
1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。
2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。
4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；
5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；
6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。
（2）其他事项：
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；
B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；
F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。
G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。
五、承包单价及结算方式：
1、承包单价：
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价 元/㎡。
2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式：
本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；
质量缺陷处理全部完成；
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。
2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%
进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%
进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%
进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%
进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%
工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。
3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。
4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
1、甲方职责
（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；
（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；
（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；
（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；
（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；
（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；
（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方职责
（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；
（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；
（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；
（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。
（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；
（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；
（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；
（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。
（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。
（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。
十、争议处理
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；
2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号：
身份证号：
电话:
电话:
日期：
日期：
水电施工合同10
工程名称：
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
为了更好地完成同安泰吉运动器材厂房工程施工任务，本工程水电施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。
第一条：承包范围
甲方施工范围内同安泰吉运动器材厂房工程的所有水电施工项目。
第二条：承包方式及承包内容
承包方式为包工包料，具体承包内容包括：
1、水电施工人工费；
2、水电施工材料：包括给、排水管、避雷材料、预埋电管及电缆线；
3、水电施工机具：包括弯管器、万用表、手电锯、切割机、电钻及其它手工工具；
4、照明用具：碘钨灯、灯管、电源线。
第三条：承包单价
按总价的8%做为承包总价，合计人民币万元（2241万元*8%=万元），大写：人民币壹佰柒拾玖万贰仟捌佰元整。
第四条：工程量结算及付款方式
1、工程量按施工图纸及变更单（包括设计变更单、工作联系单）计算；
2、工程量每月25日前结算一次，由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算（每月结算时限为月初至月底），并开具结算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算；
3、工程款每月支付一次，当月工程款在下月底之前支付其80%；（乙方应把该款首先解决工人的工资，并向甲方提交本班组工人签字的工资表，在甲方监督下发放工资）
4、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的水电总价款的90%，剩余款项在本工程所有水电工程完工后三个月内结算付清；
5、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费，甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。（如乙方付材料发票给甲方，甲方不得收取劳务费）
第五条：施工材料及劳动力要求
1、本工程为包工包料，施工所需材料均由乙方自行购买，乙方必须根据本工程合同，采用合格建筑材料，若本工程有指定品牌，乙方必须购买合同指定的品牌；
2、施工期间乙方必须保证不影响土建工程施工进度，合理安排相应数量的水电工人进场施工；
3、乙方的施工进度无法满足施工要求时，必须按项目部的要求加派水电工人进场施工；如遇砼浇筑时，乙方必须安排至少一个水电工人进行护管工作。
第六条：双方职责
一、甲方职责：
1、负责现场总体协调指挥，监督并指导乙方在施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。
2、制定进度计划并下达给乙方施工人员。
3、对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。
4、提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。
5、提供雨天施工所需的雨衣。
6、按合同约定支付乙方进度款。
7、给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。
二、乙方职责：
1、遵守现场纪律和规章制度，上岗人员须持证上岗并佩带工作证；
2、服从甲方施工安排，保证有足够的人力来完成本工程施工任务，不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。
应自备劳保用品（包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等）以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置，费用由乙方承担；
3、服从甲方的现场指挥与管理，严格按水电施工方案施工，负4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
第七条：工程质量要求
（略）
第八条：施工进度要求
责本班组的现场施工组织与各项管理工作，按期保质保量完成施工任务； 不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场，一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场，如不自觉清出的将交由公安机关处理； 按劳务管理要求自行组织施工工人，按期发放工人工资； 负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作； 自备水电施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具； 按合同约定组织水电材料进场； 按现场要求做好文明施工及成品保护工作； 负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。负责本班组工完场清工作。
负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除，并及时运至地面指定位置； 工人进场立即到项目部办理登记手续，领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证，其费用由乙方承担，结帐时甲方财务直接扣回； 负责砼施工过程中的护管工作；按现行施工规范及项目部水电施工方案施工； 按现行验收标准，水电施工质量必须达到合格等级。乙方应组织和准备足够的水电材料、施工机具及施工人员，保证按甲方进度计划组织施工； 晚上必须加班施工至22︰00； 具体进度安排由项目部根据实际情况确定，乙方必须无条件服从。
第九条：施工安全要求及约定
1、乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工，服从甲方的现场安全管理。杜绝违章指挥、违章作业行为。
2、凡因乙方的原因引起的安全事故，乙方应承担其经济法律责任。由于非乙方原因引起的安全事故，甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故，按单项医疗费计，叁仟元内由乙方自理，超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%，乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的`伤残、死亡事故，双方各承担一半费用（包括相关部门的罚款）。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故，由甲方及责任方各承担一半费用（包括相关部门的罚款）。
第十条：生活设施的使用管理
1、生活设施由甲方统一安排与管理，乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用，非本工地施工人员禁止进驻使用。
2、甲方统一办理食堂，乙方不得私自起炉灶，违者予以罚款。
第十一条：奖罚条款
1、工期奖罚：乙方未能按甲方进度计划完成施工者，每拖延一天，处罚1000元，属于甲方引起的拖延由甲方负责。
2、质量安全奖罚：
1）施工质量未能达到本合同约定的质量标准时，甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚；
2）施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患，甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚，并采取必要的措施来确保整改落实。
3、乙方施工中应注意爱护公物、成品，凡现场发现损坏施工机具等不良行为者，甲方可给予处罚：
1）由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的，按市场材料价格赔款。
2）甲方交给乙方使用的施工机具，乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者，除责令修理完好外，还给予罚款。
3）凡盗窃材料、施工机具者，除予罚款外，并视情节移交当地公安机关处理。
4）损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。
4、未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者，乙方自行承担受处罚的费用，乙方不得有异议。
5、对甲方要求乙方整改、处理的事宜，乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工，甲方有权单方终止合同，清理退场，另派施工队伍进场施工，工程款按实际完成量和承包单价的80%结算，余额部分作为另派施工队伍进场费用。
第十二条：其它约定
1、本工程水电施工期间，若发生连续停工超过三个月，如甲方向建设单位成功索赔有关停工造成的经济损失，乙方应享受相应的赔偿金；
2、乙方未尽到相应职责，甲方另外派人完成时，所花费用按三倍扣罚，结帐时甲方直接扣回。
3、甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作，按点工结算，点工单价为100元人民币/工日，每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付，每月点工款按100/%支付，不留余额。
4、由于甲方原因造成乙方损失的，按实际情况以点工补偿，点工补偿数额视具体情况双方协商确定。
第十三条：本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量水电材料进场，并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。
施工人员具体进场时间由甲方另行通知，乙方必须按时进场，水电工程全部完工后一星期内，乙方施工人员及剩余水电材料必须全部退场。
第十四条：违约责任
本合同自双方签订之日起生效，甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定，如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约，违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失，并承担法律责任。
第十五条：合同的终止及终止条件
1、双方履行完各自的责任和义务后，本合同自行终止。
2、一方违约并经协商无效后本合同自行终止。
第十六条：未尽事宜
双方在施工过程中另行协商解决。
第十七条：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
签字时间： 年 月 日
签字时间： 年 月 日
水电施工合同11
发包方：______________（以下简称甲方）
承包方：______________（以下简称乙方）
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法
1 承包形式：单包，即包工不包料。
2 工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二、工程进度
按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上
必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理
六、文明卫生
1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款____元/人次；帽带不扣罚款____元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次；悬空抛物罚款____元/人次；井字架吊篮乘人罚款____元/人次；宿舍内私拉电线罚款____元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收；点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____元；在新建楼内大便罚款____元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。
八、合同期内乙方必须信守合同
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
由甲方负责一定的用电费用（____度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。
九、付款方式
平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。
此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方（签章）__________乙方（签章）__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
水电施工合同12
发包方：（简称甲方）______
承包方：（简称乙方）______
经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：
一、工程项目内容地点：易家墩街陈家墱社区内
1、工程名称：室内维修装饰
2工程内容：室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚
2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30％，其后按工程进度付款：余下3％验收合格无质量问题一次付清。
二、工程价格：
1、厨卫墙面采用：250×330内墙瓷片铺贴。
2、卫生间、厨房地砖采用：300×300防滑地砖。
3、铝合金无烟灶台180元／㎡。
4,内墙涂料立帮美得丽600,23元／㎡
4、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。
三、甲方责任：
l、甲方负责现场施工质量监督。
2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。
3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。
4、甲方负责施工中水电供应,确保乙方施工所需水电供应。
5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地
6,若甲方更改项目,应承担一切费用。
四、乙方责任：
1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。
2、乙方施工必须保证质量。
3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。
4、施工期间，乙方应保证安全施工、
5：乙方必须服从甲方人员管理
五、施工工期：
自二Oxx年x月x日起正式施工至二Oxx年x月x日止全面完工，共计______
六、付款方式：
1、 乙方进场后首付工程款总金额的30％；
2、竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清；
3、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。
七、工程验收：
1 , 乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收、
2 , 验收标准以国家相关验收评定标准为依据、
3 , 因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延、
八、合同期限：
1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2 、合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁、
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；
4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方代表签字：______
乙方代表签字：______
立合同日期：20xx年x月x日
水电施工合同13
发包方(下称甲方)：
承包方(下称乙方)：
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1.1工程名称：文化苑小区水电安装工程
1.2工程地址：文化苑小区
1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)
第二条工期
1、乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第五条合同价款
本合同价款按___万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照_____年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第六条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第七条设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第八条双方职责
甲方职责
(1)按时提供施工工作面给乙方使用。
(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
(4)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
(5)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
(6)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第九条安全施工
9.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
9.2乙方必须进行安全文明施工。
9.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
9.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第十条关于工期延误
10.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
(2)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4)设计变更和工程量增加；
(5)不可抗力：是指战争、**、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
10.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十一条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效与终止
第十三条合同份数
13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
13.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
水电施工合同14
发包方：法定代表人：
承包方：法定代表人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程承包范围：根据施工图纸要求。
二、合同工期
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 自本项目监理单位发出的开工令起____日历天。
三、质量标准合格
（按设计施工合同质量要求）。
四、合同价款
金额：_______元。
五、双方主要义务和责任
1、甲方主要义务和责任
（1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。
（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
（3）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。
六、工程进度
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计____日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面停工指令直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
七、工程质量和验收
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程质量要求达到合格。
2、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。
5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
八、材料、设备采购供应方式
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
3、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。
4、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。
九、付款方式
1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的________年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
十、工程合同价目竣工结算
1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。
2、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：
（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
（2）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
（3）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
十一、其他
1、违约风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
（1）由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。
（2）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。
（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。
2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。
甲方：（公章）法定代表人：（签字）________年____月____日
乙方：（公章）法定代表人：（签字）________年____月____日
水电施工合同15
甲方（发包单位）： __电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
浅谈水电施工中安全控制问题 篇6
【关键词】水电；安全控制；施工
前言：缅甸电源电站位于缅甸北部克钦邦其培市附近，为伊洛瓦底江密支那以上流域近期开发工程——密松和其培水电站的施工电源。电源电站为引水式水电站，工程由大坝、发电引水系统和电站厂房等组成。我局主要承担厂房及引水系统施工。电源电站厂房为地面式厂房，厂房区建筑物包括主厂房、安装场、副厂房及尾水渠等建筑物。发电引水系统由进水口明管段、引水隧洞、压力管道三部分组成。引水隧洞施工共布置有6条施工支洞，工地较为分散，且处于缅甸丛林中，环境恶劣，雨季道路塌方等问题突出，厂房土建施工与机电安装交叉施工，项目部安全管理工作存在点多面广现场。为加强安全管理工作，项目部设置独立的安全环保监察部，明确职责，完善各项规章制度，开展以下各方面工作，切实加强安全控制。
一、安全控制的方针与目标
1、明确方针
我国非常重视水电工程的建设，出台了很多相关的法律法规，因此在施工的过程中施工单位应收集适用的法规和其它要求，应识别、评价、判断法规和其它要求对危害因素的控制是否适用，严格的执行相关的标准，其次就是要遵循“安全第一，预防为主”的国家政策方针，并制定本单位的安全管理方针，从而为制定目标提供框架，使目标在方针的指引下得到落实和开展，体现安全生产管理的承诺。
2、控制目标
根据职业健康安全方针、重要职业健康安全风险、法律法规和其它要求，施工单位建立、实施并保持相应的目标和指标，以持续改进管理。以国家相关规定可以总结出水电施工安全控制的最重要的目标有以下几点：首先就是在施工过程中不能有人员伤亡事故，人的生命是最重要的，因此一定要保证这点；其次就是要保证施工过程中需要用到的大型机器、设备不能被损坏，设备关系着施工质量与进度，在施工过程中有很重要的作用；再就是保护好环境，杜绝重大可控环境污染事件。总的来说就是从人、物、环境这三个方面来进行安全控制。
二、安全控制的措施
水利水电施工中，具有很强的季节性，旱季施工强度大，需协调好各种资源，雨季需解决防洪度汛问题，滑坡、泥石流等自然灾害预防问题。且水利水电工程施工对象复杂多变，涉及导截流施工，爆破工程施工，地基处理与基础施工，土石坝工程施工，混凝土施工，地下工程施工等，各方面的协调及做好高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌等安全控制工作是非常重要的。安全控制一般有几个步骤：首先就是要明确目标，然后根据相应的目标制定一定的计划，等计划完善后就可以在施工过程中运用，通过施工过程中安全控制的效果来验证计划的实用性，并在不断的运用中“查漏补缺”，完备安全控制的计划，具体实施如下：
1、制定水电施工安全控制计划
每个安全控制的计划都是根据这个项目的相关内容决定的，比如地理位置、工程规模、当地气候等等，但是总的来说要制定三个方面的内容：必要的资源、制定施工的规章制度并成立执行机构、安全施工指导手册等。在安全控制中必须要配备的资源有一定数目的安全管理员、预防用的消费器材、在施工过程中必备的防护设备、对于安全事故发生时需要的急救设备，最重要的就是危险的地方应该张贴的安全标语，不管是在哪个施工项目中，这几点资源都是必须拥有的。
“有规矩才能成方圆”，因此要进行安全控制，想要的规章制度和执行机构是必须拥有的。其实在很多工程施工中之所以出现安全事故一般都是因为施工者的疏忽，因此一定要制定严格的规章制度，将责任划分给每一个人，让每一个人都知道自己所承担的责任和义务，一旦出现问题就要进行相应的处罚，使得每个人都有责任意识。同时还得建立一个完善的执行机构，将规章制度中的每一条都严格的执行到工作中来，不徇私情，将安全控制当作工作的中心。
水电工程是一个大的项目，但并不是每个参与施工的人都了解这个项目施工中会产生怎样的危险，因此在进行施工前一定要结合施工地的情况和以往的经验教育进行安全技术手册的编纂，将可能发生的每一处危险都写在里面，并給出规范性的操作方法，教会施工中预防安全事故的发生。除此之外，在安全手册中还要加上出现安全事故时该怎样最大限度的保护施工者、设备等的安全，使得施工者在出现问题时能作出最有利的判断和行为。
2、进行水电施工安全控制教育
在水电施工过程中，即使有了最好的防护措施还是可能会出现问题，因此一定要对施工者进行安全控制相关知识的教育，树立其安全意识。对施工人员通过安全教育及技能教育获得长期、稳定的操作技能，做到安全操作、规程施工，不违章作业，对项目管理人员的教育主要目的是使其能了解事故的产生原因、产生形态、防护措施，获得科学、稳定的有利于安全生产的决策能力等。对于新进的员工要进行相关的培训，等到通过了理论安全考试是实际操作考试才能正式上岗，对于已经在工作的施工者和管理者，也要通过培训考试，使其真正的了解安全控制相关内容才可以通过。除了考试这一项，要定期的组织安全控制相关内容的学习，不断的提醒施工者要进行安全控制，重视生命。
3、施工过程中要进行安全检查
安全检查就是针对施工项目的细节进行检查，了解各个细节的状态，从而预制隐患。安全检查要根据检查的内容来制定检查的周期，对于大型设备、施工人员思想、施工管理方法、规章制度的落实情况都是要进行周期性的检查，检查的时间依据具体情况来制定，对于那些小的设备或者是施工过程中的小细节，可以不定期的进行检查或者是交班时进行检查，要做到对施工过程中的相关问题都了如指掌，预知潜在的危险。对于一些小的问题要及时的进行改正，保障施工过程的安全性，对于那些大设备的检修要严格按照程序进行申请，由领导来制定计划进行检修。如果在进行安全检查时发现了重大的安全隐患，如工程质量等等，就必须立刻停止施工，上报上级，开会制定安全控制措施，避免以后出现安全事故。除了检修，还得制定安全预防措施，即制定应急计划，保证在发生安全事故的时候能及时有效的得到处理。
4、安全事故后的处理方法
在发生安全事故后，安全控制机构要及时的对安全事故进行处理，及时的将事故的损失降到最低，首先要保证人员的安全，其次是工程质量和设备的安全，根据不同的安全事故来实行不同的控制方法。在安全事故处理好后要及时的对损失进行统计，并报告给上级，要对事故的发生原因进行调查，深究事故产生的形态以及最直接的原因和间接的因素。要严格的划分安全事故的责任，并作出相应的处罚，对于情节较轻的员工要进行安全教育，直至合格。在事故后要进行相关预防措施的制定，防止下次同样安全事故的发生。对安全事故要总结、存档，保证在以后的安全教育中有据可依。
三、结语
安全管理是企业经营管理活动的重要内容之一，安全管理工作的根本目的是控制各类事故的发生，保护劳动者的安全与健康，创造良好的施工环境。针对电源电站工地点多面广，施工过程对象繁杂多变等特点，在做好制订方针，明确目标，制定计划，实施计划，进行检查排除隐患，做好安全事故的处理等一系列制度化、规范化安全管理工作的前提下，确保了项目部安全管理目标的顺利实现。
参考文献
[1] 李万军.对水利水电工程施工安全管理的探讨[J].内蒙古水利. 2007（02）
水电水电施工 篇7
关键词：梅溪河,水电开发,中小河流,水电规划
1 流域概况
梅溪河是澧水一级支流溇水上游的东支流, 发源于鹤峰县中营乡七垭, 由北向南流至鹤峰县中营乡, 在两河口处汇入溇水。干流全长31.00 km, 汇入口高程550.0 m, 流域面积为149.37 km2, 总落差1 230 m, 干流水能理论蕴藏量为22 MW。
梅溪河上游段从源头七垭至大关门, 河长12.1 km, 承雨面积21.97 km2, 干流河道平均坡降55.5‰, 落差670 m, 属深山峡谷;中游段从大关门至茶园, 河长12.8 km, 承雨面积113.03 km2, 河道平均坡降27.8‰, 落差498 m, 属峡谷型河道;下游段从茶园至两河口, 河长6.1 km, 承雨面积14.37 km2, 河道平均坡降为13‰, 落差62 m, 茶园河段有一山间盆地, 人口土地集中。
梅溪河流域属中营暴雨区, 多年平均降雨量2 052.6 mm, 流域内岩溶较为发育, 暗河泉流较多, 植被良好, 枯水期水源稳定, 森林覆盖率在65%以上, 没有珍稀动植物。
2 河流开发任务及梯级开发方案
梅溪河流域雨量丰沛, 河流落差大, 属深山峡谷型河道, 水能资源丰富, 河道开发的主要任务是发电。
推荐的梅溪河水能开发方案分为4级, 梅溪河1级 (正常蓄水位1 150 m) +梅溪河2级 (正常蓄水位900 m) +梅溪河3级 (正常蓄水位665 m) +梅溪河4级 (正常蓄水位600 m) , 梯级开发方案总装机容量22 MW。
梅溪河1级:龙头水库。坝址选在关门山大关门处, 控制流域面积21.97 km2, 水库正常蓄水位1 150 m, 最大坝高60 m, 调节库容244万m3, 水库淹没河床滩地和少许耕地, 需移民人数为1家4口, 厂房定在白水沟下游纸厂河左岸。
梅溪河2级:引水式电站。在梅溪河1级电站厂房下游130 m处, 修建一底栏栅取水坝, 坝高10 m, 通过4 300 m隧洞和1 150 m 钢管将水引至古龙桥左岸发电。
梅溪河3级:引水式电站。在梅溪河2级电站厂房下游500 m处, 修建一底栏栅取水坝, 坝高12 m, 通过2 700 m隧洞、明渠将水引至茶园小学对岸岔河口上游侧发电。
梅溪河4级:引水式电站。在梅溪河3级电站厂房下游2 500 m处茶园盆地出口, 修建一底栏栅取水坝, 坝高12 m, 通过1 800 m隧洞将水引至两河口发电。在3级与4级之间留下5 m水头不利用, 让河水保持自然状态, 以保证生态用水, 方便居民生活、灌溉用水。
3 梅溪河水电开发特点及注意事项
3.1 合理选择开发方案
梅溪河流域山高坡陡, 来水面积不大, 落差大, 上游峡谷幽深, 人烟稀少, 中游相对比较开阔, 在茶园河段有一居民点, 人口土地比较集中, 有学校、场圃, 茶园以下的下游河段又进入峡谷段, 直至与溇水河交汇。根据流域地形地质条件和对河道水能开发的具体要求, 同一河流可以有多种开发方案, 必须多方考虑, 慎重选择。开发方案的选择, 在流域规划中至关重要, 方案决策是流域开发成败的关键。在规划时研究比较了4种方案, 最终选择了方案1, 即在1级修建龙头水库, 2、3、4级修建引水式电站, 总装机22 MW, 年发电量7 405万kWh, 调节库容为244万m3, 总投资1.6亿元, 单位千瓦造价7 303元/kW, 单位电能投资2.17元/kWh。这一方案比较符合客观实际, 当前正在实施之中。各比较方案特征参数见表1。
3.2 尽量少淹没农田
梅溪河发源于高山之巅, 穿行于深山峡谷之间, 两岸人烟、土地稀少, 偶有山间盆地或河边台地则是当地居民难得的生息繁衍之地。这些地带人口密集, 土地集中, 是老百姓赖以生存的风水宝地, 一旦淹没或占用, 中小型电站的安置能力有限, 人民群众生产生活的需要难以满足, 老百姓难以安居乐业, 造成社会的不和谐。这是在规划中要特别注意的, 尽量减少淹没或占用耕地。
3.3 保证生态用水
山区中小型水电站, 往往在坝后引水发电, 大坝与厂房之间易形成脱水河段, 对于一般河段, 仅影响动植物的栖息与生长, 对于有集中居民点或较多农田的河段, 则影响老百姓的生产生活, 在水电规划时, 不可小视生态用水。我们在规划时, 注意到这一重要因素, 放弃了方案4, 并在选定的开发方案中, 有意留下5.0 m水头, 让茶园这一山间盆地保持自然明流状态, 使当地居民自由取水, 保证自然生态用水。
3.4 高水头、小流量、龙头水库尤显重要
梅溪河发源于七垭, 海拔高程1 780 m, 入汇点海拔高程550 m, 总落差1 230 m。平均坡降51‰, 全流域来水面积149.37 km2, 多年平均雨量2 052 mm, 多年平均年来水量1.9亿m3, 多年平均流量5.99 m3/s, 推荐的开发方案利用水头605 m, 装机22 MW, 多年平均发电量7 405万kWh, 属于高水头、小流量电站, 水头愈高, 单位水体的能量越大, 水库的调节作用则十分显著。梅溪河1级水库调节库容244万m3, 坝高60 m, 由于水库的调节作用, 增加发电量458万kWh, 同时还有效地改善了电能质量。山区河流坡降大, 引水取得水头比较容易, 增加水量困难, 靠筑坝取得水头是得不偿失, 筑坝的目的主要是增加调节库容, 提高水量利用率, 增加工程效益。在一条河上修建龙头水库, 调节以下各个梯级, 能够起到事半功倍的效果。
3.5 岩溶广布, 注意水量平衡
梅溪河流域岩溶发育, 天坑较多, 河道两岸有较多泉水, 在1级与2级之间有2股较大泉水流出, 直接影响流域开发与水能指标。弄清泉水与地表水的关系, 找准地下分水岭, 确定流域的来水面积, 保持水量平衡, 才能较为准确地计算规划电站的水能指标, 合理确定各规划电站规模。我们在规划中, 通过大量的地质工作以及投放食盐和萤光指示剂进行示踪实验, 初步摸清了地下水的来水范围, 分水岭以外的泌坪、韭菜坝等地的高山平原径流通过地下河汇入白水沟, 使规划河道来水面积在地表水的基础上扩大了18.4 km2, 为河道水能梯级开发规划方案提供了重要的依据。
3.6 规划成果与时俱进
流域规划除了流域客观地形地质情况以外, 还与人们对它的了解程度以及当地当时政治经济有密切关系。如早年所做规划, 往往对生态用水的考虑不周, 对水库淹没重视不够, 对损失耕地认识不足, 现在执行起来就有相当难度, 有的根本无法实施。有的河流规划受当时经济制约, 本来有条件建库的没有建库, 而采用引水式, 损失浪费资源。有的河流规划, 本来可以打隧道, 引水线路很短, 而受当时的交通条件和施工技术水平限制, 采用劈山明渠引水, 现在执行起来, 对保护农田和自然生态不利, 有必要重新审视这些问题。因此规划应与时俱进, 紧随时代, 不断充实, 不断完善, 使之更加符合客观实际。
4 结 语
河流水电规划是流域开发的重要依据, 它牵涉到国民经济的各个部门, 影响到社会的方方面面, 它是一项政策性强、牵涉面广、科技含量高的基础工作。在编制规划或使用规划时, 一是要保证规划的科学性, 二是要保证规划的严肃性, 三是要保证规划的与时俱进性。梅溪河流域属典型的山区型河流, 其水能规划反映了山区河流水能规划的普遍规律。在规划工作中, 我们力求做到慎重选择规划方案, 注意生态用水, 注意水量平衡, 尽量保护耕地, 规划龙头水库, 使规划更加科学、严谨, 更加紧随时代, 与时俱进, 符合客观实际。
参考文献
[1]DL/T5042-95, 河流水电规划编制规范[S].
水电水电施工 篇8
关键词：东南亚,水电开发,投资风险,风险分析
0引言
改革开放以来, 我国掀起了大规模水电开发的浪潮, 我国水电开发企业逐渐积累了丰富的水电开发经验, 掌握了先进的水电开发技术。与此同时, 在经历了多年大规模的水电开发建设以后, 国内可开发的水电资源日益减少, 我国水电开发企业面临着无水电资源可以开发的局面。紧邻我国的缅甸、老挝和柬埔寨等东南亚国家水电资源丰富, 但因为资金短缺和开发水平落后, 自身不具备开发水电资源的条件。所以, 近年来国内水电开发企业纷纷将目光投向东南亚, 开始在东南亚地区投资水电项目。
我国水电开发企业在东南亚国家投资的水电项目, 客观上为企业带来了一定的利润, 提升我国水电开发企业在国际水电开发市场的声誉, 促进了水电项目所在国的社会经济发展, 改善了当地的民生。但我国水电开发企业在获得收益的同时, 也面临着诸多的投资风险。由于东南亚地区特殊的政治、经济以及人文社会环境, 加上海外水电项目投资不同于一般海外投资的特点, 使得我国水电开发企业在东南亚地区面临着特殊的海外投资风险。东南亚地区水电项目投资具有怎样特殊的风险特征?导致东南亚地区水电项目投资风险的主要风险因素有哪些?这些成为我国水电开发企业风险管理必须研究的问题。
1我国水电开发企业东南亚水电项目投资现状
我国水电开发企业参与国际水电建设由来已久, 东南亚地区一直是我国水电开发企业参与国际水电建设的主要区域之一。但一直以来, 都是以中国水利水电建设股份有限公司为主的水电建设企业在东南亚地区以工程承包商的身份参与水电项目的建设, 我国水电开发企业并未直接参与投资东南亚地区的水电项目。2006年, 华能集团以BOT方式投资缅甸瑞丽江一级水电项目, 开启了我国水电开发企业东南亚地区水电项目投资的序幕。此后, 包括中国南方电网有限责任公司、中国长江三峡集团公司、中国葛洲坝集团公司以及五大电力集团在内的我国多家水电开发企业纷纷进入东南亚市场进行水电项目的投资。
据国际河流组织2013年发布的统计数据显示[1], 目前我国水电开发企业在东南亚地区以BOT、直接投资和合资方式参与投资建设的水电项目共计125个, 这些水电项目主要坐落在迈立开江、恩梅开江、萨尔温江、瑞丽江、太平江、南乌江、南俄河和湄公河等8条河流上。其中, 有近70%的水电项目集中在缅甸、老挝和柬埔寨三个国家。目前, 我国水电开发企业在东南亚地区参与投资的水电项目以中小型为主, 像缅甸塔桑水电站、柬埔寨松博大坝、老挝芭莱水电站这样装机容量在300 MW以上的大型水电项目只有11个, 中电投直接投资的伊江上游梯级电站项目则是我国水电开发企业在东南亚地区投资建设的最大规模的水电项目。
2我国水电开发企业东南亚水电项目投资风险特征分析
由于东南亚地区特殊的地理、社会经济和人文风俗环境, 再加上水电项目投资不同于一般海外投资的特点, 东南亚地区的水电项目投资具有以下不同的风险特征。
2.1水电项目投资条件良好, 但经营风险难以评估
东南亚地区水电资源丰富, 但自身开发能力低, 开发水平落后, 并且该地区电力短缺, 电力需求难以得到满足, 客观上需要国外企业帮助其开发水电资源。东南亚缅甸、老挝、柬埔寨等国紧邻我国, 地缘优势明显, 很多流域发源于我国, 我国水电开发企业相对熟悉, 开发较为容易, 开发成本跟国内比较几乎没有差异。这些都为我国水电开发企业进行东南亚水电项目投资提供了良好的条件。
近年来我国水电开发企业在东南亚地区投资的水电项目, 主要以BOT的模式为主, 但这些投资的水电项目能否在规定的经营期内收回成本, 还面临着很大的不确定性。以我国企业在缅甸、柬埔寨和老挝三个国家投资的水电项目为例, 我国企业在缅甸投资的水电项目, 主要用于向国内回送电力或向泰国出售, 在柬埔寨投资的水电项目首要目的则是满足柬埔寨用电需求, 而在老挝投资的水电项目生产的电力, 主要用于向泰国和越南出口。但向我国回送电力面临着成本加大和国内上网电价偏低的风险, 向泰国和越南的电力出口也面临着两国购电意愿下降和出口电价偏低的风险, 用于满足柬埔寨电力需求的投资项目则面临着产能过剩的风险。这些因素都给投资的水电项目带来风险, 使得投资项目的经营风险难以评估。
2.2水电项目投资竞争相对较小, 但容易受到第三方干扰
从20世纪90年代中后期开始, 东南亚部分国家的经济发展计划和水电发展战略, 一直由世界银行和亚洲开发银行等国际金融机构帮助设计, 并提供资金支持。但1999年后世行、亚行等国际金融机构转变思维, 认为东南亚国家应该发展农业、 生态、旅游等环境可持续发展项目, 逐渐减少了为东南亚国家水电和矿产开发项目提供的融资。失去了世界银行和亚洲开发银行的资金支持, 东南亚地区的水电项目开发陷入资金困难的境地, 没有政治附加条件的中资成为了这些国家较理想的选择。这些因素使得我国水电开发企业在东南亚地区的水电投资面临着较小的竞争压力。但是近年来, 随着美国重返亚太战略的实施, 美国开始对东南亚国家施加政治上的影响, 而日本、 印度等亚洲国家的出于政治目的考虑, 也开始谋求对东南亚国家的更大影响, 这些因素导致我国水电开发企业在从事东南亚地区水电项目投资时容易受到第三方的干扰, 使得中方投资面临着不可预测的风险。
2.3水电项目投资面临着更大的政治风险和法律政策变动风险
由于历史原因和该地区本身的复杂性, 东南亚地区部分国家政治矛盾、种族冲突等一直持续不断, 地区经济发展缓慢, 再加上水电项目投资运作周期较长, 面临政治风险的可能性也相对增大。东南亚柬埔寨、缅甸、老挝等国家, 政治环境脆弱, 政策变更频繁, 部分国家法律制度不够健全, 法律执行力不够, 司法腐败、有法不依现象普遍存在, 尤其是缅甸, 其水电资源和自然资源大都位于少数民族聚居地, 这些区域由于受到多年内战和政治冲突的影响, 存在严重的族群矛盾, 2007年和2009年缅甸境内相继发生过两次大规模的政治和武装冲突。这些因素导致在东南亚地区从事水电项目投资的我国水电开发企业面临着更大的政治风险和法律政策变动风险。
2.4社会风险成为可以决定水电项目投资成败的风险
大规模的水电开发必然对生态环境、社会经济环境以及周围居民生活环境产生较大影响, 而我国水电开发企业投资的水电项目多位于环境保护和社会保障机制薄弱的国家, 这些国家往往不能很好处理水电开发带来的负面影响, 使得当地民众产生不满, 在信息不透明的情况下, 当地民众和NGO组织容易将这些不满转移到中国投资者身上。西方媒体的恶意报道以及第三方势力的刻意挑拨, 使得这种不满很容易演化成社会风险。而在东南亚从事水电投资的我国水电开发企业, 往往对此类风险认识不足, 缺乏应对此类风险的经验, 习惯复制国内经验, 认为只要让当地政府满意就算尽到了职责, 忽略与当地普通民众的交流, 不重视社会和环境因素, 加大了此类风险发生的可能性, 使得风险影响程度加大, 成为能够左右水电项目投资成败的风险因素。
3我国水电开发企业东南亚水电项目投资风险因素识别
风险识别就是找出风险之所在和引起风险的主要因素, 是对风险的全面认识与理解[2]。风险识别是为了发现所有的风险和潜在问题, 风险识别又是进一步进行风险分析和风险管理的基础[3]。风险识别一般包括以下几个过程:确定风险的来源, 找出风险的产生条件, 风险的特征描述和有可能影响项目的风险事件[4]。风险识别有许多常规的方法, 如头脑风暴法、 德尔菲法、情景分析法、故障树分析法、核对表法等[5]。但这些常规的方法往往只能产生无结构的风险清单, 难以找出风险之间的关系, 为了更好地反映风险的层次性、有效的表示风险的结构, 确保找出东南亚水电项目投资所面临的所有风险要素, 本文将项目管理中的风险分解结构 (RBS) 运用到我国水电开发企业东南亚水电项目投资风险识别中来。
风险分解结构 (RBS) 是运用工作分解结构 (WBS) 的分层结构方法和思想来解决风险管理的问题, David Hillson将RBS定义为:基于风险源的项目风险集合, 主要用于组织或定义项目所面临的全面风险[6]。RBS的主要运用过程包括:通过广泛收集资料全面认识项目, 确定主要风险要素和建立RBS[7]。通过对我国企业东南亚水电项目投资现状、投资环境等投资情况的全面认识, 结合投资风险特征的分析, 按照建立RBS的基本要求, 建立了我国水电开发企业东南亚水电项目投资风险的RBS (如表1示) 。
4我国水电开发企业东南亚水电项目投资风险分析
风险分析是对影响项目目标的不确定性进行的估计和评价[8]。根据分析方法的不同, 可以将风险分析分为定性风险分析和定量风险分析两种类型。定性风险分析一般不需要对风险进行量化, 主要运用水平矩阵表示法、坐标曲线表示法、层次分析法、ISM模型等对风险进行定性分析[9]。定量风险分析是运用数学方法或分析模型来对风险进行定量分析, 主要使用的数学方法与分析模型包括:活动网络、Monte Carlo模拟、CIM模型等。本文运用解释结构模型 (ISM) 分析东南亚水电项目投资各风险因素之间的关系, 划分风险层次结构, 对东南亚水电项目投资风险进行定性分析。
解释结构模型 (ISM) 是美国J·华费尔特教授提出的一种分析复杂的社会经济系统有关问题的方法。该方法的特点是把复杂的系统分解为若干子系统, 然后分析组成复杂系统的各要素之间的二元关系, 并最终将系统构造成一个多级递阶的结构模型[10]。解释结构模型应用的过程一般包括:确定风险因素集、建立风险结构关系的邻接和可达矩阵、对可达矩阵进行级间划分和建立风险因素结构模型。
4.1确定风险因素集和各风险因素之间的相关关系
运用RBS识别出的政治风险、经济风险和社会风险等14个主要投资风险因素构成风险系统的要素集S={S1, S2, S3, …, S14}, 14个主要风险因素之间的相关关系如表2所示。
4.2风险因素结构关系的邻接和可达矩阵的建立
邻接矩阵表示不同风险因素之间的直接结构关系, 而可达矩阵则表示不同风险因素之间所有直接和间接的结构关系。 由表2可以建立起水电项目投资风险的邻接矩阵A, 同时规定在邻接矩阵A中, 有直接关系的两风险因素在矩阵的相应位置上赋值为1, 否则为0。采用布尔代数从邻接矩阵A可以计算得出可达矩阵M , 其计算方法为:如果 (A+I) n= (A+I) n+1, 则M= (A+I) n。根据此计算方法, 我们得到可达矩阵
4.3可达矩阵级间划分与风险结构模型建立
可达矩阵的级间划分是将构成可达矩阵的风险集划分为不同的风险层次, 目的是建立起风险的结构模型, 为有效的管理风险奠定基础。可达矩阵的级间划分方法是从可达矩阵开始, 通过找出不同层级的最高要素集, 将风险划分为不同的层次。首先, 找出可达矩阵的可达集和前因集, 其中可达集R (Si) 定义为可达矩阵第Si行中所有元素为1的列对应的因素组成的集合, 前因集T (Si) 定义为可达矩阵第Si列中所有元素为1的行对应的因素组成的集合。其次, 计算可达矩阵的最高要素集, 得到由最高要素集对应因素组成的第一级L1, 其中可达矩阵的最高要素集计算方法为若R (Si) ∩T (Si) =R (Si) , 则R (Si) 为最高要素集。最后, 划去可达矩阵中第一级因素对应的行和列, 得到第二级可达矩阵, 对第二级可达矩阵进行同样的运算, 得到由最高要素集对应因素组成的第二级L2。同样的步骤进行下去就可以将风险划分出不同的层次。
根据以上运算方法, 可以将东南亚水电项目投资风险划分为三个层次, 第一级L1={S4, S5, S8, S10, S11, S12, S13, S14}, 第二级L2={S2, S6, S7, S9}和第三级L3={S1, S3}。按照由L1到L3的层次划分顺序, 重新排列原始可达矩阵M, 得到新的可达矩阵R。由新的可达矩阵R中可以发现, L1级中各风险因素为强关联要素, L1、L2、L3三个级别的风险因素呈阶梯状显示。
根据R中的各风险因素之间的关系可以做出如图2所示的风险因素结构模型。从图2中可以看出, 政治风险、法律政策风险、社会风险、经营风险、经济风险、自然风险和安全风险位于风险层次结构模型的顶层, 是影响我国水电开发企业东南亚水电项目投资成败最重要、最直接的风险因素, 需要得到高度的重视和管理。
5总结
通过运用风险分解结构 (RBS) 方法进行投资风险识别, 得出了我国水电开发企业东南亚水电项目投资面临着来自宏观环境、企业层面和项目层面的14个主要风险因素, 这些主要风险因素包括:政治风险、法律政策风险、经济风险、社会风险、自然风险、决策风险、经营风险、技术风险等。通过进一步运用解释结构模型 (ISM) 的方法, 分析了各风险因素之间的关系, 划分了风险层次结构, 构建了我国水电开发企业东南亚水电项目投资风险层次结构模型, 分析得出政治风险、法律政策风险、社会风险、经营风险、经济风险、自然风险和安全风险等是我国水电开发企业在东南亚进行水电项目投资时需要重视的风险。 这些分析有利于对我国水电开发企业在东南亚进行水电项目投资时面临的风险有一个全面深入的了解, 为我国水电开发企业定量评价和管理东南亚水电项目投资风险奠定了基础。
参考文献
[1]国际河流组织.新的长城———中国海外建坝行动2013[R].北京:国际河流组织, 2013:16-20.
[2]克里斯.查普曼著.项目风险管理:过程、技术和洞察力[M].李兆玉等译.北京:电子工业出版社, 2003:61-62.
[3]Cooper D F, Grey S, Raymond G, et al.Project risk management guidelines:managing risk in large projects and complex procurements[M].NewYork:John Wiley&Sons, 2005:365-366.
[4]邱苑华, 沈建民, 杨爱华, 等.现代项目管理导论[M].北京:机械工业出版社, 2002:200-202.
[5]蒋蓉蓉.海外石油项目风险管理研究[D].山东东营:中国石油大学, 2011.
[6]David Hillson.Use a risk breakdown structure (RBS) to understand your risks[C]∥Proceedings of the Project Management Institute Annual Seminars&Symposium.San Antonio, Texas, USA, 2002, (10) :3-10.
[7]杨文安, 吴唤群, 谢晓如.风险分解结构应用于BOT项目的风险管理[J].中南公路工程, 2004, (4) :133-135.
[8]王振强, 钟登华.大型水利工程项目投资风险分析方法[J].水利学报, 2004, (7) :92-97.
[9]Mustafa MA, Al-Bahar JF.Project risk assessment using the analytic hierarchy process[J].IEEE Transaction on Engineering Management.1991, 38 (1) :46-52.
水电水电施工 篇9
1 区域地质背景
工程区位于南华准地台桂中-桂东台陷, 处于桂中凹陷区的罗城褶断带与宜州弧形褶断带交汇地带, 属于广西山字型构造的脊柱及马蹄形盾地部位, 同时受华夏式及东西构造的干扰, 地质构造较为复杂。出露的地层以石炭系为主, 泥盆系、二迭系、第四系次之。
测区断裂以北东-南西向雁形排列正断层为主, 及“X”断裂切割北东-南西向正断层, 褶皱以北东-北西向的弧形平缓单斜及少数北东、北西向短轴向斜。
2 坝址基本地质条件
2.1 地形地貌
小环江自北北西向南南东蜿蜒流经坝址区, 整体上流向为160°, 河段比较开阔, 河谷呈浅“U”型, 河床起伏不平, 局部拐弯处深潭发育, 两岸谷坡基本对称, 呈侵蚀斜坡和阶地, 阶地保存较好, 宽0~900 m不等, 局部谷坡基岩出露, 形成陡崖。阶地外侧为低山, 山体雄厚, 地形陡峭, 基岩裸露。
2.2 地层岩性
坝址区出露的地层为石炭系中统及第四系, 基岩总体上呈北东~南西向展布。第四系地层主要为冲积含砂粉土及粘土。下伏基岩为石炭系中统灰白色、浅灰色夹浅红色厚~巨厚层状白云岩, 局部夹少量深灰色 (生物碎屑) 灰岩, 岩体一般较完整, 河流两岸溶蚀裂隙较发育, 走向近垂直河流, 陡倾角, 宽度一般0.2~0.5 m, 无充填或含砂粉土及漂卵石充填, 此外, 还发育近顺河向裂隙。除下坝线右岸下游发育落水洞外, 其余部位未见大的岩溶通道发育。浅灰色白云岩和 (生物碎屑) 灰岩主要分布在下坝线局部地段。
根据岩矿鉴定结果, 白云岩中白云石含量高达90%~99%, 方解石含量一般小于1%, 浅灰色部分含量稍高, 为9%~10%, 其它矿物如高岭石、不透明矿物含量均小于1%; (生物碎屑) 灰岩方解石含量为84%, 白云石为12%, 高岭石为3%~4%, 石英和水云目含量均小于1%。
2.3 地质构造
坝址未有断层发育, 处于小环江区域性正断层南西侧, 主要构造线以北西-南东向为主。岩层较平缓, 局部产状有扭曲现象, 总体上岩层产状为N30°~70°E, SE∠10°~20°, 走向与河流呈40°~70°交角, 倾向下游偏左岸, 基本为单斜构造, 构造左右轻微, 未见断层, 主要构造形迹为裂隙。
白云岩、 (生物碎屑) 灰岩中溶蚀裂隙较发育, 结合溶蚀裂隙的规模, 主要有两组构造裂隙对工程有较大的影响, 一组为近东西走向, 近垂直河流流向, 倾向北, 倾角多为70°~90°, 宽0.2~0.7 m, 含砂粉土、卵石充填, 间距1.5~2.5 m, 发育较多, 延伸长;另一组北东~南北走向, 近平行河流流向, 倾向西, 倾角多为62°~83°, 宽0.2~0.8 m, 含砂粉土、卵石充填, 发育相对较少, 延伸稍短。
2.4 水文地质
坝址区基岩中白云岩、 (生物碎屑) 灰岩本身为隔水层或相对隔水层, 但层间裂隙和溶蚀裂隙为地下水运移和存储提供条件, 由于岩层倾向下游且倾角较缓, 地下水沿各自的层间、裂隙网络运移, 向小环江排泄。地下水坡降平缓, 埋深20~30 m, 基本与河水位持平或略高于河水位, 两岸地下水分水岭高程均高于水库正常蓄水位, 但距离小环江较远。
坝址区河水水质属HCO3-Ca型, PH值7.49, 侵蚀性CO2含量小于1 mg/L, 总矿化度小于0.25 g/l。
结合钻孔压注水、钻进及编录情况, 岩体透水性和岩溶裂隙密切相关, 弱~微风化白云岩、 (生物碎屑) 灰岩透水率均小于4 Lu, 属弱透水, 只在岩溶裂隙发育部位, 由于产生集中渗漏造成透水率较大, 达40~55 Lu, 注水为i×10-4~i×10-2 cm/s, 局部更是达i×10-1 cm/s, 属中等甚至强透水, 相对而言, 右岸的溶蚀裂隙要更发育些。
2.5 岩体风化
坝区岩体风化分为强、弱、微~新鲜三个带。强风化岩体裂隙极发育, 勘探钻进岩芯呈碎块状, 获得率为0, 主要见于上坝线和下坝线左岸坡, 分布范围和厚度不大;弱风化岩体裂隙发育, 获得率一般10%~30%, 局部稍高, 可达80%, 主要见于上坝线河床左侧及左岸、下坝线孤岛, 其余部位厚度不大;微~新鲜岩体裂隙一般发育, 岩芯一般呈短柱-柱状, 获得率60%~90%, 局部裂隙发育段为10%~30%。风化带为垂直方向的物理风化为主, 一般风化较浅, 构造裂隙对岩体风化深度影响较大, 卸荷裂隙不发育。
2.6 不良物理地质现象
下坝线右岸下游约20 m处为冲沟终点, 表现为落水洞, 洞深8.1~12.5 m不等, 洞壁见基岩出露, 主要为 (生物碎屑) 灰岩, 溶蚀裂隙发育, 一组走向为EW向, 倾向N, 倾角为80°~85°, 与落水洞形成的方向大体一致, 另外一组走向为SN向, 倾向W, 倾角76°。落水洞距小环江约16 m, 水利联系密切。
下坝线孤岛中部偏右侧也发育一落水洞, 洞深4 m, 洞径2~4 m, 呈漏斗状, 洞壁和洞底均为第四系冲积层含砂粉土, 稍湿、中密。位于坝线下游, 距坝线约70 m。
3 岩溶发育分析
(1) 从区域地质背景看, 该坝址位于岩溶地区, 整体的构造线为近顺河向, 其中距坝址最近的断层为小环江区域性正断层, 该断层基本上平行小环江分布, 最近处距离该坝址约2.2 km, 最近处距库区约0.6 km, 断层长64 km, 断层走向线弯曲, 呈反“S”形, 总的方向为近南北向微偏西5°左右, 断面倾向西, 倾角45°~62°, 切割地层由震旦系上统-石炭系中统, 断距约300~1 000 m, 断裂带具有角砾岩、硅化及方解石化等特征, 破碎带宽10 m左右。
坝址上游另一在建电站在施工过程中就在坝肩遇到一大型的溶蚀裂隙, 根据资料分析, 该断层从坝肩附近通过, 是造成渗漏的主要原因。因此, 某坝址具备向下游产生较大渗漏通道的条件, 但由于其距离坝址较远, 所以, 不会产生直接的不良影响。
(2) 从岩性看, 坝址岩体以白云岩为主, 厚~巨厚层状, 遇稀盐酸起泡微弱, 局部稍剧烈。岩层缓倾下游。白云岩易溶成份方解石 (成份为Ca CO3) 的含量非常低, 90%以上为难溶的白云石{成份为[Ca Mg (CO3) 2]};而以易溶盐为主的 (生物碎屑) 灰岩只在局部出露, 多见于下坝线。因此, 岩体不具备发育强岩溶的岩性条件。
(3) 从地质测绘和勘探情况看, 坝址河岸边大多基岩裸露, 岩体小型溶蚀裂隙比较发育, 特别以近垂直河流方向尤为发育, 以陡倾角为主, 延伸长, 规模大, 此外, 近顺河向的裂隙也比较发育, 也以陡倾角为主, 延伸稍短。岩层面多起伏扭曲。地表只在下坝线右岸下游和孤岛处发现落水洞, 其余部位不发育, 说明本区强岩溶不十分发育。
坝址区共布置钻孔24个, 总进尺682.4 m, 其中基岩进尺542.68 m, 根据钻孔揭露, 只在上坝线的溶洞 (包含充填泥质和无充填部分) 共10.8m, 占基岩总进尺的2%;进尺时快时慢的溶蚀裂隙带共75.5 m, 占基岩总进尺的14%。可见其岩溶并不发育, 揭露的溶洞多为几十cm的小溶洞, 最大的为2.1 m, 溶洞主要集中分布在上坝线右岸和下坝线河漫滩部位;次一级的溶蚀裂隙比较发育, 但一般规模较小, 不具备形成较大渗漏通道的条件。
根据物探电法和孔间CT穿透试验成果分析, 也大体印证了钻探和测绘成果。下坝线河漫滩大多基岩裸露, 地形起伏杂乱, 近垂直河流的陡倾溶蚀裂隙发育, 宽0.5~0.8 m, 表层含砂粉土和漂卵石充填, 根据其上、下游钻孔的CT试验, 未发现溶蚀裂隙部位及附近有明显的异常, 说明其向地下延伸较浅。
(4) 从压注水试验看, 大部分弱~微风化岩体试验段压水试验均小于4 Lu, 属弱透水, 可见岩石本身也是属于弱透水, 而局部属中等~强透水部位也是由于发育岩溶和裂隙造成的, 为通道形成的集中渗漏, 也相对集中分布在上、下坝线右岸和浅层岩石中。
(5) 下坝线河漫滩及两侧钻孔在终孔后下塑料管进行CT试验, 钻孔在经过几天闲置后, 孔内有泥砂上涌现象, 但压水试验表明, 这些孔段压水试验值均在1~4 Lu之间, 分析其原因, 认为这些孔段内溶蚀裂隙比较发育, 且延伸较长, 充填泥砂, 且充填比较密实, 只是由于孔深一般小于30 m, 压水试验采用的最大压力值为0.6 MPa, 没有击穿这些溶蚀裂隙的充填物, 才造成压水试验值比较小。
虽然河漫滩出露的基岩溶蚀裂隙发育, 但河漫滩的水位一般均比主河道水位高1m左右, 且常年有水, 证明了溶蚀即使发育, 由于延伸长度和深度有限或者充填致密, 所以没有形成大的渗漏通道。
4 结语
通过上述分析认为, 某水电站坝址岩溶不甚发育, 虽然裂隙比较发育, 但是只在局部, 特别是浅层和右岸形成比较集中的渗漏通道, 存在一定的渗漏问题, 但一般较容易处理。其余部位一般不存在大的渗漏通道, 即使有较大的溶蚀裂隙, 也因为有泥砂充填较好, 未形成大的渗漏通道。因此, 认为该坝址还是具备修建低水头闸坝的地质条件的。
摘要：岩溶渗漏问题是影响碳酸盐岩地区水电站成立与否的关键。文章通过分析碳酸盐岩地区某水电站坝址的区域地质背景、岩性特点、现场压注水试验、地表测绘和勘探过程情况等, 对坝址岩溶发育情况作出评价, 为论证坝址成立与否提供地质依据。
水电施工导流技术的综述 篇10
我国水利水电工程施工有着悠久的历史。据史可查的是公元前250年修建的都江堰,他不仅在规划设计上取得了相当高的成就,而且在施工技术方面也有了创新,比如鱼嘴与飞沙堰的卵石砌护以及离堆的开凿等。其中,卵石砌护的施工方法到现在仍在使用。还有钱塘江海塘、京杭大运河以黄河大堤等水利水电工程都显示了我国古代水利工程施工的成就。尤其是在河工施工方面,因为中国有着数千年与洪水斗争的历史,在导流与截流等方面已经积累了大量的丰富的施工经验。
2 水利水电施工技术的发展
随着现在高科技技术的发展,尤其是新型建筑材料的出现和大型专用施工机械的研制和改进,现在水利水电工程已经由传统的人力施工转向了机械化施工。西方发达国家从20世纪30年代以来,我国启动稍慢些,大约新中国成立以后,在水利工程建设中出现了一些几种变化。
(1)施工导流工程
我国在大江大河截流中,各种大流量条件下导流建筑物如围堰、明渠等的修建、拆除与封堵,各类围堰拦洪或大流量过水度汛,施工期通航,围堰挡水可以提前发电等各个方面都积累了大量丰富的经验。尤其当前我国以建设的最大规模的长江三峡水利枢纽导流明渠,此渠大约长3410m,宽度是350m,当时导流设计流量是83700m3/s。此渠的顺利通航标志这我国此方面的成就,另外还有中国二滩水电站最大过流断面有23mx17.5m的导流洞的成功运行,都说明了近期来我国水利工程科学技术的综合体现。
(2)地基处理工程
我国高压水泥灌浆技术已经成功应用在喀斯特和非喀斯特地层的帷幕灌浆和固结灌浆了,这为高坝大库防渗、高压输水通道周围的结构稳定和渗流稳定都提供了保证。现在国际上各类防渗技术发展很迅速,当前世界上最深的的防渗强已经达到了131m。另外,1969年法国首先在围堰工程中采用了自凝灰浆防渗墙,此种墙体可以承受较大变形而不开裂。而我国的小浪底水利枢纽施工中的混凝土防渗墙深度已到达83m;另外,在治勒工程中完成了深度达101m的造墙试验。
(3)土石方开挖工程
现在,我国已经建成的三峡水利枢纽土石方开挖量高达121亿立方米。很多水利工程在建设中还面临各种复杂的高陡坡治理问题,和很多复杂地质条件下的大型地下厂房开挖与衬砌支护问题。在传统的方法上,即提高施工机械化程度和水平以外,现在还引入了部分新技术,如在岩体支护方面,都广泛采用猫洞,锚杆,预应力锚固和喷射混凝土等。爆破方面在采用预裂爆破,光面爆破等。
(4)土石坝工程
当前世界上最高的土石坝已经超过了300m,建于深度覆盖层的中国黄河小浪底水利枢纽工程的堆石坝已经高达154m,施工中的最高月填筑强度已经超过150万立方米。而我国历史上的清江水布娅混凝土面板堆石坝坝高是233m。故在提高混凝土面板抗裂,防渗和耐久性等方面,改进了周围缝止的水结构和材料都有了一定的创新。
(5)混凝土工程
世界上各个混凝土土坝,除优先选用当地合格的天然砂石料以外,还选用人工砂石料,这都保证了混凝土的质量,优选了原材料和优化混凝土配合比设计等。当前,我国二滩水电站建成了以正长岩为原料的人工砂石料系统,产品质量物美价廉;长江三峡水利枢纽工程则是以花岗岩为原料,并大量利用已经开挖的原料,建成当前了世界上规模最大的人工砂石料系统。
(6)快速施工与质量控制方面
水利工程设计水平的提高,新材料和新工艺的使用,施工机械化程度和水平的提高,施工经验的深度积累和施工管理体制的改革等因素,都促进了水电施工工期缩短和工期质量的提高。如中国二滩水电站地质条件复杂,施工难度很大,但是从1991年11月主体工程开工,1993年11月截流,1998年第一批的2台机组并网发电,从开工到开始发电工期才用了不足7年,从截流到发电不足5年,拱坝年最大上升高度已达80m,工程质量优质。
3 施工导流
根据水电施工的具体情况,本文简要的引入导流的部分技术及发展状况供相当学者参考。在河流上修建水利水电工程时,为了使水工建筑物能在干地上施工,就必须要用围堰护基坑,将河水引向工程事先预定的泄水建筑物往下游倾泻,这既是传统的施工导流。但是施工导流情况复杂,影响因素较多,甚至有时直接会关系到整个工程的施工难度和进度,故需要慎重对待。
(1)全段围堰法
主河道为围堰一次性拦断,同时水流被导向旁侧的泄水建筑物而下泄的导流方式。通常要根据泄水建筑物的不同,一次拦断导流再进一步划分为隧洞导流、明渠导流、涵洞导流的方式。通常对于流量很大,河槽较深窄的情况,而且河槽的一侧还有较宽台地,垭口甚至是古河道的坝址,可以采用一次拦断,明渠导流的方式。
导流流量小的,通常指不超过20-30立方米/秒的小型工程的枯水启动导流通常是用渡槽。当前,通常要综合考虑河流的水文特征、地形、地质和水文条件等各种因素的影响,进行技术和经济等发那个面的比较论证,并结合风险分析进行决策以确定水利工程的施工的导流方式。
(2)分段围堰法
此法需要用围堰将全部河床的水工建筑物的分为若干段,分期分段完成整个工程的施工。可以先围住河床的左岸或两岸,使河水从束窄的河床通过;然后可以再完全截断河流,使全部河水从已经建成的建筑物通过。这种方法通常适用于河床较宽,流量又很大,施工期较长的工程。当前,我国的丹江口,葛洲坝等水电站都是采用的这种方法进行导流。
(3)明渠导流
此法则是在水利工程施工基坑的上下游修建围堰挡水,使原来河水通过明渠导向下游的施工导流方式。详细如图1所示:
1-水工建筑物轴线;2-上游围堰; 3-下游围堰;4-导流明
传统来讲,此法多用于两岸较缓,有较宽的滩地或是两岸有溪沟、老河道等,施工时导流流量较大,地形和地质条件利用于布置明渠的工程等。另外,此法比一般的涵洞导流少,过流能力还大,施工也是较为方便,如果具备了导流的基本条件,宜采用明渠导流。当前,世界上最大的河床明渠导流是印度大比河乌凯土石坝导流明渠,全长有1372m,梯形断面,渠底最大宽度235m等。
(4)隧洞导流
隧洞是在水利工程施工基坑的上下游修筑围堰挡水,使原河水通过隧洞导向下游的施工导流方式。图2-某水电站的隧洞导流。
;;; 4-导流隧洞;5-临时溢洪道
它通常用于河床外导流,山区河流,山高谷窄而且两岸险峻,地形不利于开挖明渠则采用涵洞导流。此种方法的导流方式造价较高,另外通常将导流涵洞与永久性建筑物相结合,达到高利用的特点。
(5)涵洞导流
此法则是在水利工程施工基坑上下游修筑围堰挡水,使原、来的河水通过涵洞后导向下游的一种施工导流方式。此法一般用于中小型土石坝,水闸等的工程,分期导流的后期导流也有部分采用涵洞导流方式的。通常来讲,涵洞导流比隧洞导流具有施工工作面大,施工灵活方便,速度快,造价也低的特点。涵洞导流可以依山布置也可以布置在摊岩的表层等。另外,需要注意的是,涵洞宜采用布置成直线,这样进出口都有良好的形式,也可以使水顺畅,不会产生冲淤泥,防止渗漏等。
(6)底孔导流
这种导流方式通常是在混凝土施工过程中,采用的坝体内预设临时的或是永久性的泄水孔洞,使河水通过孔洞导向下游的施工导流方式。这种底孔导流通常会用于分期修建的混凝土闸坝工程中,比如在一次拦断导流法的后期工程中,就通常采用底孔导流,也有在导流流量很大的条件下,底孔常与坝体预留缺口等联合泄流。在我国三峡水利枢纽三期导流中的大明渠截流,采用了22个底孔导流,进出口处达33m左右时,泄流能力高达23000立方米/秒。国外的巴西图库鲁伊水电站施工期的导流底孔为40个,泄流能力也高达35000立方米/秒。
(7)缺口导流
此法通常是在混凝土坝施工过程中,在导流设计规定的部位和高程上,预留规定的大小的缺口,宣泄洪水期的一定流量的临时性辅助导流度汛措施。这种缺口完成辅助导流任务后,通常按照工程设计为建成永久性建筑物。具体用处在于当在全段围堰法和分段围堰法的后期,如果使洪水完全从导流隧洞或导流底孔等导流建筑物通过,通常会造成导流建筑物的工程了和工程投资加大,故将导流隧洞等导流建筑物按照枯水期的标准设计相应流量。而在洪水期,则部分坝体停止施工,预留出缺口,使其尽量配合其他导流建筑物宣泄洪峰流量,而其余坝体继续上升,枯水期再将缺口上升与其它坝体相近的高程。一般来讲,坝体缺口导流可以大大降低导流隧洞或导流底孔等建筑物的尺寸,降低造价。施工简单易行。
(8)厂房导流
这种导流方式则是利用施工的厂房建筑物的某些过水部位,将河水导向下游的施工导流方式。
一般水电站的厂房时水电站的主要建筑物,而如果厂房本来是与泄水建筑物相结合的,则可以考虑施工过程中利用,当然也可以部分利用其泄水建筑物进行施工导流,但是如果不能的话,则需要根据厂房特点和发电的工期安排,考虑是否需要和可能利用厂房进行施工导流。这种厂房施工导流通常有三种方式:一是来水通过还未建成的蜗壳及尾水管。二是来水通过泄水底孔,底孔布置在尾水管上部。三是来水通过泄水底孔进口,经设在尾水管锥形体内的临时孔进入尾水管。当厂房导流的能力不能满足要求时,再进一步考虑与其它导流设施进行组合导流。
4 结语
水利水电工程施工的全过程与当地的地形、地质、水文、气象、施工环境等密切相关。而施工导流是水利水电工程施工中的关键问题之一,情况复杂,影响因素较多,甚至有时直接会关系到整个工程的施工难度和进度,有时甚至部分影响到水工建筑物的形式选择和布置,故本文针对水利水电施工的导流问题,详细介绍了当前我国水利水电工程施工技术的新进展,重点说明了施工导流的八种形式及其应用情况,希望本文的介绍能为水利水电施工企业的导流工程带来一定的参考和指导意义,引导水利水电导流施工的健康发展。
摘要：导流是水利水电工程施工中的关键环节之一,施工情况复杂,影响因素较多,甚至有时直接会关系到整个工程的施工难度和进度,有时甚至部分影响到水工建筑物的形式选择和布置,故本文针对水利水电施工的导流问题,详细介绍了当前我国水利水电工程施工部分技术的新进展,同时详细说明了导流施工的八种形式及其应用环境,希望本文的介绍能为水利水电施工企业的导流施工带来一定的参考。
关键词：水利水电施工,导流技术,工程
参考文献
[1]李宗坤.水利水电工程概论[M].黄河出版社. 2005.(10):155-170.
[2]胡志根,刘全,贺昌海等.水利水电工程施工初期导流标准多目标风险决策研究[J].中国工程科学,2001,3(8).
[3]成都科学技术大学.水利水电工程施工导流图集[M].北京:水利出版社,1982年6月.
水电煤气成本 篇11
水电煤气成本北京比深圳和上海都要高。北京只保证跨国公司地区总部及其投资企业所需水、电、气、热、通信等公共设施优先，供应价格及收费政策享受国民待遇。
北京工业用水成本：
注：自来水公司用水的水资源费每立方米为1.10元。综合水价是指自来水价格与污水处理费价格之和。（京发改[2004]1517号）
北京工业用电成本：
北京工业用煤气成本：1.20元/立方米。（京价（商）字[2003]141号）
◎ 天津工业用水电煤成本
天津工业用水成本：（天津的3个数据来源于天津物价局网站）单位：元/立方米
天津工业用电成本：0.55 元／千瓦时。
天津工业用气成本：
◎ 唐山工业用水电煤成本
唐山工业用水成本2.98元/立方米。
唐山工业用电成本（单位：元/千瓦时）
唐山工业用煤气成本1.00元/立方米。
◎ 石家庄工业用水电煤成本
石家庄工业用自来水价格经历了从1993、1994年的0.075元到1995年的1.07元，1997年的1.22元到1998年的1.42元，1999年的1.42元到2000年的1.675元。目前工业用水成本是3.00元/立方米（另加污水处理费0.70元）。
石家庄工业用电：普通工业电价 0.5338元/千瓦时（共青团石家庄市委员会网站登录的信息）
石家庄2004年10月份的工业用煤气成本是1.00元/立方米。
◎ 秦皇岛工业用水电煤成本
水电水电施工 篇12
我校在开发校本课程中, 首先考虑如何才能有效地提高学生思想素质的问题, 在系统理论教育的同时又通过实践活动对学生进行教育, 强调知行统一。我们根据这一原则开发了各种道德体验实践活动课程, 为学生提供了道德体验的各种情境与道德实践的机会, 并使学生在教师的指导下, 以自己的思想认识与实践体验的感性材料为基础, 在小学阶段让自己的人性得到发展。
一、目标定位
体现学校特色, 以提高学生素养为目的。葛洲坝实验小学因兴建葛洲坝水电工程而建, 随葛洲坝水电工程发展而发展, 见证了葛洲坝的沧桑变故。而学校招收的2 000多名学生, 主要来源于葛洲坝片区的居民。这群孩子的祖辈都曾经是葛洲坝的建设者, 而他们的父辈一般都子承父业继续水电工作, 因此这是一群留着几代水电工人血液的孩子。他们父辈所具有的“敢为人先、敢于超越、不屈不挠、坚韧不拔、永不满足、永争一流”的水电精神也传承下来。特殊的办校历史、独特的地理位置和生源确定了学校校本课程的目标与内容, 它包括弘扬葛洲坝水电文化精神, 开展实践活动, 涵养内化, 铸魂育德。
二、课程内容
学校以“水电”为载体, 以培养学生坚韧不拔的品质为目标, 通过环境熏陶、课堂教学、实践活动三条渠道, 对学生进行爱国、爱家等品德教育。
(1) 环境再现历史岁月, 发挥环境育人功能。校园里“寻迹园”里大量珍贵的历史图片, 再现了葛洲坝人30年风雨兼程、与大坝为伍的艰辛历程。每一年的开学典礼, 孩子们围绕着寻迹园, 聆听着高年级小导游的讲解, 让父辈们坚定、执着、敢为天下先的情境重现, 让孩子们的心灵受到震撼。
“践行园”里展现了一届届同学们在参加学校实践活动中留下的印迹。一首首诗歌、一篇篇论文、一个个小制作, 向每个师生传达着“我们是葛洲坝人, 我们踏着父辈的脚印, 走得坚实”的精神。
(2) 课堂教学感悟生命价值。学校将成功的经验积累起来, 形成比较科学的体系和实践内容, 以教材的形式反映出来, 以便传承。学校自2008年以来, 根据“寻迹践行、铸魂育德”的构想, 编制了《我爱水电城》的校本教材。
这套分为低、中、高三个年段教学内容的校本教材, 通过一件件事例、一个个人物、一处处景观的再现, 引导学生从初步感知葛洲坝水电文化、激发学习兴趣, 到进一步体验、感受、认识和理解精神内涵, 一直到发展和创新。全套书从学生的生活出发, 培养学生具有热爱葛洲坝水电文化、热爱家乡、热爱祖国的情感。这套教材因它的原创性、科学性和发展性得到了《人民教育》总编辑傅国亮的高度评价。
三、实践活动启迪心智, 润泽心田
在教学中, 我们抓住“四童、五小、六探”这几个活动, 让学生在画一画、写一写、唱一唱、演一演的活动中, 加深对葛洲坝水电文化的了解, 在当小故事家、当小记者、当小导游、当水电小专家、当小收藏家的体验活动中, 追寻老一辈的足迹, 在科学探究、文化探讨中拓宽学生学习渠道, 培养学生热爱家乡、建设家乡的情感。
四、评价机制
在校本课程实施中, 我们改变单一评价模式。
(1) 多元评价孩子的闪光点。我们在“五小”活动中, 发现孩子家长和孩子通话的内容比较单一:身体情况、学习分数。单维的评价很容易误导学生片面发展。我们建议家长从知识、能力、习惯、情商、性格、规则、健康、幸福感等角度评价孩子。
(2) 多元评价学生的缺点。虽然我们倡导教师和家长在评价中以鼓励为主, 但是评价孩子还要发挥“啄木鸟”的作用, 对于学生出现的缺点及时纠正, 发现学生缺点要从多个视角去寻找本质所在, 然后理性地给予评价。
(3) 多元的评价方式。改变对学生的评价由班主任单独评议的方式, 评价呈现多元化, 采取自评、互评、家长评议相结合的方式;缩短评议时间, 评议的时间由一学期一次改为几个星期一次, 并及时反馈给家长。评价的方法采取观察、访谈、问卷、成长记录袋等, 使评价真正能起到提高德育质量的促进作用。在每学期期末, 我们还召开了成长答辩会, 让每个孩子讲述一学期中自己德育变化的过程。学生开学初根据评价细则, 确定自己本学期的努力方向和目标, 并通过互评产生互相监督、互相帮助、互相激励的效应, 在分享彼此的奋斗历程、艰辛努力、欢笑与苦痛中提升自己的思想境界, 真正全方位提高学生的德育素养。
(4) 团队的评价作用。学校分层开展的“四童、五小、六探”活动, 每次活动分成若干小队, 每个小队强调分工合作, 活动结束后团队交流、评价, 将活动组织形态、寻访体验过程与学生行为教育有机结合, 并且在活动中邀请家长志愿者、社区志愿者共同策划参与。学生在活动中得到的“大坝徽章”记录着他们活动的印记, 也评价着他们在活动中的德育成长。