签证作用

签证作用（共7篇）

签证作用 篇1

面对水利水电建筑市场的激烈竞争, 低报价中标已成为目前建筑市场的趋势, 施工企业为加大工程承揽力度, 竞相压价中标, 然而低报价势必加大施工企业亏损的风险, 因此, 对于水利水电施工企业来说, 加强合同管理中签证、索赔工作, 使之成为减损增效的重要途径。本文结合工程实践简要分析合同管理中的签证与索赔作用。

一、签证、索赔实施

㈠签证

工程签证涉及的利益已经确定, 可直接作为工程结算的凭据。工程签证是合同双方协商一致的结果, 是双方法律行为。

1. 案例一。某特大水电站合同标的大、周期长 (合同工期2007年9月~2012年12月) 。合同在执行到2009年9月, 经过研究论证, 业主调整了电站引水发电系统工程的总体建设目标, 要求施工单位对节点、完工日期进行调整, 原合同首台机组发电为2012年6月30日实现发电目标, 即:引水发电系统工程按照“确保2012年3月份首台机组发电, 提前三个月发电、力争提前6个月发电”。根据建设方和监理工程师的指示, 施工单位精心组织, 针对引水发电系统各部位采取了赶工措施, 实现了各部位提前三个月发电的节点工期目标。针对2009年9月~2012年3月长达30个月的赶工, 业主、监理、施工三方经过漫长谈判过程, 2012年9月达成双方均能接受赶工补偿协议, 大额度的补偿款最终分三次对施工单位进行补偿。

这里要提到的就是在施工过程中的重要签证:⑴赶工期间的现场资源普查情况报告 (赶工投入人员数量统计说明) 。⑵赶工期间实际发生的经监理工程师确认的赶工增加材料数量签证 (赶工增加材料统计说明) 。⑶赶工期间实际发生的经监理工程师确认的赶工增加机械数量签证 (赶工增加机械统计说明) 。

以上签证作为赶工措施补偿的重要依据。赶工补偿不仅弥补了施工方因赶工期间增加的成本支出, 而且为施工方整个施工期扭亏奠定了坚实的基础。工程签证是合同双方意思表示一致的结果, 成为工程合同履行过程中出现新的补充协议, 形成整个建设工程施工合同的组成部分。

㈡索赔

1.工程索赔是一种期待权益, 其涉及的利益尚待确定。工程索赔款与签证后拖欠款性质不同, 其是否应当支付尚待确定, 未经认可, 不能直接作为对方付款的凭据。

2. 工程索赔是双方未能协商一致的结果, 是单方主张权利的要求, 是单方法律行为。例如由于建设方未按时发放设计图纸造成施工方的顺延工期、窝工损失, 施工方可以向建设方提出应当获得补偿的主张。

3. 工程索赔是要求未获确认的单方权利主张, 必须依赖于证据。以合同、政策法规为依据, 一方坚持提出自己的权利主张, 必须依靠确实、充分的证据证明自己的主张, 这是工程索赔能否成功的关键。

4. 承包方必须掌握有关法律政策和索赔知识, 进行索赔须做到:以合同为依据, 按施工合同文件有关规定办理;有正当索赔理由和充分证据;准确、合理地记录索赔事件和计算工期、费用。

二、签证索赔依据、程序

㈠索赔依据

承包方依法可以提出签证、索赔要求的理由包括以下几种。

1. 因施工合同缺陷产生的索赔。从理论上讲, 合同是承发包双方发生纠纷时解决问题的依据。但是, 这种作为依据的合同本身却很可能存在很多缺陷。此外, 工程建设与法律都是专业性很强的学科, 往往是“懂技术的不懂法律, 懂法律的不懂技术”, 这样很容易导致合同与现实情况脱节, 从而引发合同纠纷。

2. 设计方面原因产生的索赔。项目施工过程中, 很容易出现如施工图与现场实际的地质、环境等方面的差异, 或设计图纸对规范要求、施工说明等表达不严明等漏洞和缺陷, 这些都会给工程项目的建设带来诸多不利因素, 使工程项目的建设费用发生变化, 从而不可避免地产生工期、人工、材料等方面的索赔。

3. 因不可抗力事件产生的索赔。不可抗力事件, 可分为自然事件和社会事件。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料, 因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。

4. 由于物价上涨、货币及汇率变化产生的索赔。受物价上涨影响, 人工费、材料费甚至施工机械费的不断增长, 导致工程成本大幅度上升, 承包商的利润受到严重影响, 也会引起承包商提出索赔要求。

5. 因拖欠支付工程款产生的索赔。如果业主不按时支付中期工程进度款或最终工程款, 承包商可向业主索赔拖欠的工程款并索赔利息, 督促业主迅速偿付。

6. 工期拖延的索赔。由业主方责任造成的工期拖延, 承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔;如果责任在承包商方面, 则应自费采取赶工措施, 抢回延误的工期, 否则应承担误期损害赔偿费。

7. 工程变更的索赔。承包商在施工过程中, 工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等造成承包方损失的, 承包商都可提出索赔要求, 以弥补自己不应承担的经济损失。

8.不依法履行施工合同产生的索赔。

㈡索赔的程序

根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书, 当合同当事人一方向另一方提出索赔时, 要有正当的索赔理由, 且有索赔事件发生时的有效证据。索赔事件发生28d内, 向监理工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后28d内, 向监理工程师提出补偿经济损失 (计量支付) 和 (或) 延长工期的索赔申请报告及有关资料。监理工程师审核承包方的索赔申请。监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后, 于28d内给予答复, 或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。当索赔事件持续进行时, 承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知, 在索赔事件终了后28d内, 向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。

㈢案例二

1.事件概述。甘肃省水利水电工程局承建的一座水电站进场公路主要项目包括:路基工程、隧道、小桥2座、炸药库、油库工程。合同约定, 本标段开工日期为2005年1月1日, 完工日期为2005年9月30日, 项目合同工期265d。

项目人员、机械进场后, 上报实施性施工组织设计并得到监理的审批, 进度计划以道路及隧道工程作为本项目的关键路线, 桥梁、炸药库续建、油库等非关键工作的附属项目, 与关键路线项目平行施工。审批的进度计划见图1。

2.工期延误分析。施工过程中由于图纸晚到、设计变更、对外交通管制、炸药库位置改变、增加专用道路等非承包人自身因素, 本标段实际开工日期为2005年2月1日。本项目实际竣工日期为2006年6月28日, 实际总工期513d, 延长240d。根据合同条件约定, 项目部针对本进场公路非承包人责任提出240d的工期索赔和费用索赔 (见图2) 。⑴开工日期延误。合同计划2005年1月1日开工, 实际监理工程师2005年2月1日正式下发了《进场公路正式开工日期的函》, 标志着本项目公路及隧洞工程这两个关键路线项目主体开工的时间为2005年2月1日, 晚于合同计划31d。⑵原关键路线项目工期延误。合同进度计划中, 公路及隧道工程为本项目关键路线项目。实际施工时也是围绕这一关键路线项目组织施工, 实际公路及隧洞工程完工日期为2005年11月30日, 晚于合同工期2个月, 根据《关于进场公路工期分析的函》及业主批复, 即主体工程项目延期主要是由于隧洞延长、进口石方明挖工程量增加、国道交通管制、10k V高压线影响以及系统停电等导致, 工期延误的责任在业主方。⑶炸药库及油库图纸晚到。合同进度计划中, 炸药库及油库为附属项目, 实际由于图纸晚到, 炸药库及油库工程工期延误较多, 并且变为本合同段的关键路线项目。 (1) 永久炸药库工程工期延长的因素主要有:永久炸药库改变, 增加了连接炸药库的专用道路工程, 只有先修通了该道路才能进行炸药库施工;设计炸药库边坡又反复多次修改处理方案, 该边坡的处理进度直接影响炸药库洞室的施工;永久炸药库工程由招标的续建项目变更为新建项目, 工程量大幅度增加。合同永久炸药库工作量为1141022元, 而变更后永久炸药库工作量为8671622元, 是合同工作量的7.6倍, 工作量的大幅度增加是导致工期延长较多的主要因素。 (2) 油库工程投标计划开工日期为2005年1月1日, 计划完工日期为2005年5月15日, 工期135d。实际施工中, 油库图纸于2005年10月底才提供, 导致油库工程实际开工日期为2005年11月2日, 晚于合同工期306d, 实际完工并达到交工验收条件炸药库时间为2006年6月10日, 实际施工工期为221d, 较合同工期延长86d, 工期延长的因素主要有:设计图纸进行了3次修改, 且下发延迟;招标文件中, 油库工程合同工程量清单工作量为15620元。工程图纸变更增加大量额外工作量, 完成工作量为130647元, 是合同工作量的8.36倍, 工作量的大幅增加是工期延长的主要因素。

3.费用计算方法。延期施工增加费用主要包括以下几个方面。⑴人工价格上涨增加的人工费。根据四川省人力资源和社会保障厅官方网站公布数据, 工程所在地涨幅18%。本项目合同约定合同期内物价上涨进行调差, 故:延期施工增加的人工费=延期施工期间完成工作量中包含人工费×18%×1.0322 (税金) 。延期施工期间完成工程量根据月支付报表计算, 延期施工项目包含人工工日总计92352个, 则增加人工费=92352×16.17×1.0322×18%=277455元。⑵材料价格上涨增加的材料费。延期施工期间, 各主要施工材料价格持续上涨, 根据2005年四川价格信息指数, 主要消耗材料价格的大幅上涨增加了材料费用。项目部申请对大宗消耗性材料价差给予补偿, 费用补偿计算方法为:材料价差= (实际市场价-合同原价) ×延期施工工程量中包含的材料数量。延期施工增加的材料费共计4380272元。⑶延期施工增加的现场经费、间接费。工期延长导致现场经费及间接费用等费用相应增加。延期增加现场经费+间接费=合同日均费用×延期天数× (1+3.22%税金) 。根据合同工程量清单提取计算, 合同报价中包含现场经费、间接费共计7460607元, 日均27328.23元。实际项目延期240d, 则增加现场经费及间接费共计27328.23×240×1.0322=6769967.76元。根据合同和相关政策法规, 项目部对项目进行合理的延期索赔延期272d, 项目延期施工期间增加的人工费、大宗材料费上涨、额外管理费用共计277455+4380272+6769968=11427695元。业主、监理、施工三方经过长达半年的核实合同依据、变更后施工图纸、签证数据, 最终达成索赔补偿共识, 即同意在项目部计算依据的基础上乘以0.5的系数 (1142795×0.5=5713848元) , 为此, 本项索赔款为项目部弥补了工程延期引起的费用增加的损失。

三、签证、索赔应注意的事项

签证、索赔数据应真实。签证、索赔的事实亦不能有偏差。

四、谈判准备充分

大数额索赔通常不能一蹴而就, 承包方可能需要与发包方经过多轮磋商。谈判之前, 要全面搜集与索赔相关的证据与法规, 认真分析索赔理由, 谈判之前必须做好充分的准备, 包括明确发生索赔事件责任方;合同依据充分, 支持性的法规政策;收集完备的索赔证据, 并在合同约定的时限内提出索赔, 承包人采取了减损措施, 索赔数额计算方式客观合理;熟悉工程实际的、熟知合同造价的谈判人员参与。

五、施工过程收集、保留证据

证据包括索赔事项涉及的变更依据, 主要是建设单位的指令、相关会议纪要、设计变更通知单等;签证、索赔资料, 有摄入人证、物证和日期的录像、照片等。导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度导致费用增加的项目及所用的工作人员, 机械、材料数量、有效票据等。

六、加强索赔的管理

为真实、准确反映索赔情况, 承包方应建立、健全工程索赔台账或档案。索赔台账应反映索赔发生的原因、发生的时间、索赔意向提交时间、索赔结束时间, 索赔申请工期和费用, 监理工程师审核结果, 发包方审批结果等内容。对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。形成完整的资料, 作为工程竣工资料的组成部分。

七、结束语

工程签证、索赔产生的原因是多方面的, 施工方要在施工中不断学习摸索, 以合同、相关政策、法规为依据, 严格按程序及时、合理地处理签证、索赔工作, 为水利水电项目减损增效奠定坚实的基础。

摘要：水利建设工程合同标的物的特殊性, 决定了其具有履行期限长、合同条款多而复杂的特点, 而在较长合同的履行过程中, 必然会出现这样或那样的实际问题, 因此涉及工程的签证、索赔是在所难免的。作为水利水电施工企业必须重视签证、索赔工作, 以达到建设项目降低成本、提高效益的目的。

关键词：签证,工程索赔,证据

签证作用 篇2

1.有效期还有6个月以上的护照（如有老护照也必须提供）

2.近6个月内拍摄的35mm*45mm尺寸的白底彩照2张

3.完整填写的英国个人资料表

4.身份证复印件（正反面复印件在A4纸上，原件面试携带）

5.户口本整本复印件（整本复印件在A4纸上，原件面试携带）

6.若结婚，则提供结婚证复印件（原件面试携带）

7.在职证明原件（必须是英文版，打印在公司抬头纸上，盖公章，并由负责人签字，详见样本）

8.名片2张

9.公司营业执照副本复印件，加盖公章

10.资产证明：

（1）近6个月的工资收入证明原件即工资单（必须是银行出具的对账单，或者个人税单）

（2）冻结半年以上的存款证明（建议十万以上）

（3）房产证复印件（原件面试携带）或者机动车登记证复印件（原件面试携带）等固定资产。

注：由于个人旅游签证注重个人资产，建议尽量多的携带。

新西兰签证官详解学生签证 篇3

据新西兰驻华大使馆主管学生签证的签证官介绍：新西兰希望通过各国留学生来新学习，增进国际间的相互了解和文化融合，由教育服务促进外汇增长，提高新西兰的教育服务质量。新西兰移民局在中国有三个分支机构：北京 、上海和深圳办公室。提交申请地点以长期居住地为准，如某学生在北京上学一年以后，无论户口在哪里，都可以到北京办公室提交申请。新西兰移民局北京办公室，是新西兰在海外最大的办公室，由四个工作组组成，其中学生组目前有6位签证官。根据申请量的调整，高峰期签证官有20多位。每一宗签证申请的审理时间是根据材料质量而定的，最长不会超过6－8周。学生组在新年度的审理目标15天之内，当然这是在申请材料很完备，没有任何作假的前提下。据最新统计，赴新留学学生签证的批准率为77％－79％左右。

新西兰移民局北京办公室联系方式：

网站:WWW.IMMIGRATION.GOVT.NZ

电话:010－65326688、65325681/18

邮箱:INFO＠IMMIGRATION. GOVT.NZ

目前新西兰学生签证类别包括：一、自费留学生。顾名思义就是自己付费赴新学习；二、全奖留学生和半奖留学生。前者是学习和生活费都给予免除，后者是学费免除，但生活费由自己承担；三、交换生；四、限签证，即申请人的签证材料不能完全符合学生签证的某一个类别，因而特殊设定的一个类别。在申请人有足够的经济实力的前提下，在特定的时间，进行特定的课程学习，此种签证是新西兰政府考虑到某类申请人而特别设立的签证类别。

申请人最关心的就是审理申请时签证官会关注哪些方面，什么样的申请容易批准，什么样的申请会引起质疑。从签证官的角度来看，主要关注两个方面:一个是资金能力。大部分的申请是自费留学生，他们的生活费和学费都由家长承担;另一个是留学条件，如健康情况等。

由于各个地区申请的情况可能会有很多不同之处，新西兰移民局在审理申请时会考虑到个别申请的特殊性，在做出决定之前，无论是批准还是拒签都会和申请人联系。一旦对申请有任何顾虑，都会以书面的形式跟申请人进行沟通，帮助申请人进行材料的递交、补交。而不是只以一次递交的材料为准，如果有质疑，都会给申请人一个解释说明的机会，然后签证官才会做出一个决定。这样一个双向的沟通过程会避免一些误会的产生。

签证官认为准备充分的申请材料往往会得到快速审理。这样的材料首先是提供了材料的中文翻译件。同时提交了银行存款，存单的原件和清晰的复印件，并且原件递交得越多，越有利于签证官做快速审理。关于资金方面，要有资金的来源说明，否则就很容易引起误解：可能是申请人递交之前临时准备的资金。所以申请人在递交的时候一定准备一份详细的说明，解释一下资金的来源，去处，收入情况，如何与资金相匹配等。同时最好还有一些决定性的证据，就是第三方的证明材料，例如能说明家长单位有很好的利润收入的证明等。相反，如何申请材料准备得不充分，就会产生更多的顾虑，需要进行更多的调查，需要更多的审理时间，申请人等待的时间就更长。如果申请材料里只有一个大额存款的证明书，没有任何的说明，没有历史来源的材料，签证官就一定会有顾虑，会考虑钱的真实性和可靠性;由于父母的收入是持续经济实力的一个体现，同时也是资金来源的有利说明，如果没有父母的工作证明和具体的联系方式，这也会导致审理时间过长，对申请人很不利，所以有效的联系方式，还是很重要的。如果有明确的联系信息，如果材料出现问题，签证官可以及时与申请人沟通，这对申请人也是一个机会，可以进行一些解释说明。

完整的资金证明材料应该是由银行开具的资金证明，有存款的原件和历史。在资金证明里，通常签证官会考虑资金的历史性和可靠性，而要求申请人对资金做进一步的解释，所以申请人准备材料的时候，最好不要移动有历史记录的资金。同时资金来源也很重要。如果申请人的家庭没有存款习惯，而是喜欢投资，可能会收回投资作为留学的资金，这种情况无须担心，只要有一个合理的解释和相关的材料证明，说明资金来源，就不会有问题。切记不要做假材料假证明，一定要如实反应家庭的经济状况。大多数留学生在新西兰学习不是一、两年，所以不仅仅要有存款证明，家庭的持续经济实力证明也是必不可少的。

初步审核之后，使馆首先把批准的结果通知给新西兰校方，以便校方进行住宿的安排，保证有住宿的条件。然后通知申请人，开始汇学费和生活费，由新西兰校方通知移民局确认所汇资金满足校方要求。同时通知申请人体检，如果计划在新西兰逗留6个月以内，只需做X光片的体检;如果超过6个月，需做全面体检。

赴新学生签证个案问答

提问:我们学校里的学生经常会遇到超过三个月的签证的申请，如果是在四个月到半年的签证，它的申请跟一般普通学生的申请是不是一样的，还是有特别的一些政策？

新西兰签证官:三个月以下的是访问签证，如果是一个短期的假期过程，比如说英语的夏令营，可以做访问签证。如果超过三个月，就是普通的学生签证就可以了。三个月以上的签证，就是学习课程方面的，都是学生签证。

提问:担保金是多少？

新西兰签证官:不同课程的担保金有所不同。需要视学校的学费，生活费，相关的一些可以计算出来实际的费用而定。

提问:时间很短的签证在经济担保这方面有什么不同？

新西兰签证官:这也要看具体的情况，如果只是短期的培训课程，只有短期学习计划，而且有相关的证明申请人会按期回来，这样的资金要求肯定和三年或者四年的学习计划不同。根据学费和生活费可以计算出这个短期学习计划所需要提供的担保金。前提是申请人必须如期回国，并非借故长期逗留，这是签证官考虑的一个重要问题。我们目前在做关于银行贷款解决资金证明的调研，已有很大的进展。

提问:如果申请全奖的话，还需要证明和担保吗？

签证作用 篇4

在施工周期内材料设备价格变化较快, 施工合同不可能对未来整个施工周期内可能发生的情况都作出预见和约定, 施工图预算不可能对整个施工期发生的费用都作出详尽的预测, 在实际施工过程中, 主客观条件的变化又给整个施工过程带来许多未知因素。所以, 在整个施工过程中肯定会发生大量工程签证单。

施工单位与建设单位签订了一份建设工程施工合同。由于工程施工生产是一个动态的持续较长时期的过程, 是承发包双方合同履行的过程。在生产活动中各类要素均在不断变化。如人工费用的增长、材料价格的变化、工程项目的变更、设计变更、工程量增减、进度计划的变更、施工条件的变更, 工程未能按期竣工, 停水停电导致施工单位工程进度缓慢等, 以上都是工程变更的原因。

2 工程签证单的定义

工程签证单是按承发包合同约定, 一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。工程签证是按发承包合同“约定”由发包人、承包人两个法人代表的委托代理人, 就合同价款之外的责任事件在施工期间不同施工部位的各种因素和有关条件发生变化的真实记录和证实。涉及合同价款之外的款项, 是法人代表授权行为的具体实施与体现。上述两项一个是法人行为、一个是法人代表委托的代理人的行为, 前者明确合同价款, 后者涉及合同价款的调整项。在委托代理人的行为中, 是通过合同约定明确委托事宜和权限的, 他们的行为不能覆盖法人之间的合同约定, 其行为受到合同约定的约束。

工程签证行为经过其概念的明确可知:它不是技术核定单、设计变更、工程联系单等行为, 它是就合同价款之外的责任事件承发包双方达成的意思表示一致互相书面确认的事实证明。

与工程签证有关的工作行为有以下几种:

(1) 技术核定单:对施工图设计外, 针对施工承包任务施工方采取合理的施工措施等技术方案, 对发包方提出具体的方案、措施, 最后经发包方等有关单位同意。

(2) 设计变更:按照发包人的意向或经发包人同意, 在符合规划等要求情况下, 通过设计单位对原设计所做的变更重新设计的部分。

(3) 工程联系单:对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等, 只用于甲乙双方日常工作联系的文件。

3 工程变更的类型

工程变更包括工程量变更、工程项目的变更、进度计划的变更、施工条件的变更等。按照变更的起因划分, 种类也很多, 如发包人的变更指令;设计变更;法律法规或政府对建设项目有新的要求所进行的价格调整等。由于上述诸多的变更类型, 导致工程签证单有下列分类。

3.1 工程费用签证

指在施工过程中由于施工场地、使用环境、业主要求、合同缺陷、违约、设计变更或施工图设计错误等, 有可能造成业主或承包商的经济损失, 所以施工单位技术人员应及时做好签证单, 保证双方利益不受到伤害。

3.2 工期方面签证

施工过程中因主要材料、设备进退场的时间、不可抗力及业主等原因所造成的延期开工、暂停开工、工期延误方面的签证。

3.3 隐蔽工程部位签证

下部施工部位被上部施工部位所掩盖, 对以后工程质量验收、工程结算有较大影响的隐蔽施工部位。

4 如何做好工程签证单

(1) 要熟悉施工图纸、领会设计意图, 熟悉国家、省、市有关工程造价的法规、政策及规定。

(2) 要勤去施工现场深入了解工程地形, 多与工程技术人员联系、商量, 也要了解劳务队伍施工合同的内容及技术力量, 人员、机械配备情况做到心中有数, 清楚自己签证的内容要与实际情况相符合。

(3) 熟悉掌握工程预算定额、人材机定额含量, 费用相关组成内容必须清楚。

(4) 认真领会招标文件和施工合同条款, 对招标文件和施工合同所包括的内容必须熟悉, 凡定额中已明确规定的工作内容或已包含在投标报价中的一律不再计算现场签证费用, 已有规定的项目切勿盲目签证。

(5) 签证过程中要注意签证技巧, 手段要灵活, 一定要抓住签证的最好时机。

(6) 签证必须是书面形式, 要具有及时性、准确性、时效性且手续齐全。签证事项发生后应及时办理, 避免签证单累积多份后一起办理, 以免由于时间过长、人员变动等引起不必要的纠纷。

(7) 签证单是在施工现场发生合同以外的工程费用, 双方代表当时就在工程现场, 根据实际发生的内容进行测定、描述、办理签证手续, 作为工程结算计价依据。

(8) 现场签证是工程建设中的一项经常性工作, 所以技术人员要态度端正认真对待, 不要嫌弃繁琐而造成签证的不严肃性, 给以后结算工作带来不必要的麻烦, 给承发包双方带来经济上的损失。

(9) 如无设计资料及书面交底的零星工程项目, 必须及时将相关的施工做法及工程量进行书面签证。

(10) 要做好施工记录, 注意原始资料的积累, 为做好工程签证工作及正确处理可能发生的纠纷提供确凿依据。

(11) 认真检查签证的双方代表是否为双方法人授权的代表。

(12) 签证单应统一编号归档, 要一式数份, 各方至少保存一份原件, 避免自行修改, 妥善保管好签证原件资料。要妥善保管好所有签证会议纪要、往来信件、月形象进度表、质量评定表等资料, 签证凭证是工程结算的重要依据之一。

5 做好工程签证单的意义及重要性

(1) 我们正处在经济高速发展的时代, 市场经济日新月异变化相当快, 新材料、新工艺、新的施工方法层出不穷, 或正在施工当中出现某种材料短缺而只能采用材料代换等, 这些现象的发生必然产生现场签证单。因此, 工程签证单也有利于弥补这一空缺。若新材料的使用有合适的价格形成一种新的施工方法, 把这一施工方法积累起来, 对我们工程技术人员和整个建筑市场就是一份宝贵的财富, 也可作为以后编制预算定额的参考依据。

(2) 有些改建工程项目、二次装修项目, 也有些是边使用边施工, 同时也是在边施工边设计中进行的。对陈旧的水、暖、电、气等项目的节点处理, 第一次设计根本不可能做到一步到位, 而是根据现场实际施工情况具体设计而逐次变更修改完成的。特别是二次装修项目, 由于社会的发展进步和人们的消费观念和审美观念不断发生变化, 对装修细部要求和装修效果及使用功能也有了更高的要求, 实际情况是施工中补充设计内容、设计中完善施工方法, 这种反反复复的设计施工只有工程签证单的存在才能弥补这一现象。工程签证单最终以价格费用的形式体现在工程结算中。

总之, 签证单是对合同文件内容的补充、修改而达成的补充性合同文件, 是工程合同造价的重要组成部分, 是计算工程费用的原始依据, 是建设工程施工阶段造价管理的主要组成部分, 是“技术、措施、质量、安全、工期、成本”等前提条件下进行的, 可直接成为双方办理竣工验收、结算等工作的依据, 直接影响工程造价。关系到承发包双方的切身利益。

智利签证,智利商务签证材料 篇5

个人准备材料

1、护照原件

至少有3页空白页,护照有6个月以上有效期，最后页必须留有本人签名;有旧护照的需提供 2、2张个人名片

签证申请人的名片3、2张35mm*45mm白底彩色近照

4、智利签证申请表

完整填写的申请表，并由签证申请人本人签名

5、个人身份证复印件

6、申请人的最高学历证书或职称证书的原件和复印件

7、申请人的银行存款证明及房产证原件,复印件

8、暂住证或居住证原件，复印件

户籍所在地和工作单位所处城市不一致时需要提供居住证或暂住证，居住证或暂住证必需是申请签证日半年前申请所得，即：为了申请签证而当场办理的居住证或暂住证将不被领馆认可

9、机票预订单

中方公司准备材料

1、英文派遣信原件

签证申请人工作单位出具的派遣信原件，必须体现以下信息：单位地址、电话号码、传真号码,申请人的姓名、出生日期、护照号码、职务、月薪、在公司任职的时间,赴智利的目的、具体时间和回国保证，赴智利的费用由谁负担，派遣信需要由相关负责人签字并加盖公章，并标明签字人的姓名及职务。

2、中方公司营业执照副本复印件（复印件上须加盖公章并由公司法人签字）

3、工资证明

近6个月的工资单(如无原件,可提供复印件等,但需要加盖公司公章)

4、经济担保

与智利邀请公司业务往来的订单、合同等

公司近3个月银行对帐单或纳税证明,需要加盖公司公章

邀请公司准备材料

1、邀请函原件

邀请函原件由智利公证处公证盖章并由智利外交部认证（外交部地址：Teations No.180）。邀请函上必须写明智利公司名称、地址、电话和传真，并说明被邀请人的姓名、护照号码、所属公司及职位，去智利的目的，逗留天数（最多30天），此次访问的费用（包括来回机票，在智利的食宿及医疗费等）由谁承担。

备注：

最新英国签证解答 篇6

如果您持中国护照，即便您只是换乘飞机也需要过境签证。我们在每周一至周五下午13:30-15:00接受过境签证的申请，不需预约。但是在有些情况下，我们会为您安排一个面谈。我们建议您至少在计划离境日期的3天前来申请。

二、签证有效期是多长？

这取决于签证类型。访问签证有效期为六个月，不能延期。如果您去英国定居，您的签证最初有效期是一年。学生签证的有效期为您被无条件录取的课程长度的期限。因此如果您获得的是一年预科的录取通知书，一年之后计划再上三年的学士学位课程，您的签证有效期将只是第一年。如果您有三年课程的无条件录取通知书，我们会签发三年有效的签证。

三、我的配偶将去英国留学或工作，我什么时候能申请去陪伴？

您可以和您的配偶同时申请签证。

四、如果我还要去其他国家，我需要先得到该国签证吗？

不需要，但如果您申请的是过境签证，我们则需要看到您所前往的目的地国家的签证。

五、我被告知在面谈后等待7-10天，但没有得到通知，为什么？

我们的目标是尽快对所有申请作出决定。有时，我们需要将申请返签到伦敦（需要17个工作日）或要求您提供补充材料。在对您的申请作出决定后，我们将尽快通知您。

六、为什么我一直未收到有关我的签证申请的任何消息？

这有可能是因为您在签证申请表上未提供地址和联络电话，我们未能联络到您。您提供的联络地址应该包括汉字与拼音及邮编。

七、我在英国能不能延长学生签证期限？

有可能。您需要向英国内务部提供被认可的课程的录取通知书。

八、我申请时可以带朋友或家人吗？

很抱歉签证处没有足够的地方容纳您的亲友。大厦内的其他地方空间也有限。因此如有可能请您单独前来。但是对于陪伴16岁以下或65岁以上申请人的家人，或者定居申请人的担保人可以例外。

九、如果我的出境卡是美国的，我还能申请吗？

能，但我们也许会问您有关申请美国出境的情况。

十、我被拒签过，什么时候可以再次申请？

任何时候，但是您应该考虑被拒签的理由，以及新的申请是否含有可能获得不同结果的新内容。应该注意的是，再次申请时则必须是单独提交申请，而不应通过团体申请。

十一、我需要非常幸运或者认识某些人吗？

不需要。英国法律非常详细的规定了在何种情况下，签证官能够给予签证。使领馆人员严格按照法律行事。标准对于每个人都是一样的。我们已经做了一切能做的，使签证公平和高度透明。如果我们不能给您签证，我们会在书面材料上向您解释原因。而且在大多数情况下，您可以对我们的决定进行上诉，上诉会由独立裁决官员处理。

十二、我需要距启程之日提前多久来申请签证？

三个月。所以，假如您是一个学生，计划于九月份离境，您就不可以在六月之前申请。我们建议您比计划离境之日提前8周来申请签证即可。

十三、我应该在哪个城市申请签证？

我们在北京、上海和广州分别设有签证处。如果您能在您所居住的省份所属的签证处进行申请，就会帮助我们更快更有效地为您办理。这是因为我们在三地的人员设置均是从当地居民的不同需要出发的。北京的英国驻华大使馆受理居住在华北、华中和华西的居民的申请。上海、浙江和江苏的居民应去上海的英国总领事馆申请。而广东、广西、福建和海南的居民则应去英国驻广州总领事馆申请。

十四、需要有多少钱才能申请赴英签证？

没有固定答案。您的财力必须足够负担您全部的旅行、住宿以及日常生活开销，还有学费，如果您是学生的话，请携带尽可能多的能证明您财务状况的材料，以使我们更好地了解您的经济承担能力。

十五、我需要提供所有文件的翻译件吗？

是，您提供的所有资料都应附有英文翻译。

十六、我可以通过邮寄或特快专递来进行申请吗？

您可以通过邮寄来申请。有些申请甚至无需面谈，不过对于大多数申请我们都需要面见本人。如果需要面谈，我们会电话通知您。所以请一定在您的申请表上填上正确的联络方式。

十七、我在文件中看到EEA这个缩写，请问它指的是什么？

EEA代指欧洲经济区，同时代指欧盟15个成员国，以及挪威、冰岛和列支敦士登。

去银行办签证 篇7

虽然针对中国护照免签与落地签的国家和地区在逐年增长，但大多数出境游目的地仍需要烦琐的签证申请资料和受理程序。提前两周准备申签材料仍然是行前令人头疼的准备工作。近一两年，各大银行开始瞄准旅游签证代办这一市场，推出出国金融一站式服务。你不再需要和五花八门的使馆、旅行社打交道，在熟悉的银行柜台前，你的签证申请就能基本解决。在网点递交材料的同时，也可一站式办理存款证明和外汇兑换等业务，省去了为办签证辗转多地的麻烦。

常去国家一站办

便利签证国家：日本、韩国、俄罗斯、美国、阿联酋、南非等近30个国家和地区

办理银行：兴业银行、中国银行

去不同的国家旅行，不同签证的表述和资料要求常会弄晕申请者，并在申请过程中花费较多时间和交通成本。不少银行的签证申请代传递服务已经覆盖常见的出境游国家，例如你可以通过中国银行和兴业银行的营业网点申请常见的约30国签证，并且通过银行网站和手机App在线预约签证申请，“一站式”办理多国签证。

以兴业银行为例，你可以在覆盖全国的1300多家营业网点申请包括日本、韩国、俄罗斯、美国、阿联酋、南非在内的24国签证，并获得一对一咨询服务和签证申请指导。只需备齐材料，用中文填写资料清单，兴业银行将负责网上申请及英文内容（美国签证及服务费约￥1，250/人）。

中国银行推出的“中银签证通”服务可代办33国签证，除申根国家外，包括美国、澳大利亚、英国、加拿大、南非等国。你仍需提供与常规途径申请相同的材料，如行程单、机票订单、资产证明等，但可省去填写“申根签证申请表”（中国银行会根据你填写的“签证申请资料表”代为填写）。与兴业银行不同的是，除网点递交材料方式申请外，你可通过微信关注“中国银行微银行”公众账号并选择页面下方“微生活”中的“签证服务”，按照提示步骤支付签证费或查询签证进度（咨询电话：中国银行使馆区支行010-64674185，签证及服务费：法国申根签证￥1，300/人）。

申根多次稳妥拿

便利签证国家：申根国家

办理银行：招商银行

欧洲申根签证的便利性吸引了源源不断的中国客源，一签畅游26国绝对是护照里含金量最高的一页，但两年以上多次往返申根签证并不容易获得。此外，申根签证申请材料仍然相对烦琐。以最受中国游客青睐的法国（申根）签证为例，通过法国大使馆指定的签证中心办理需要准备多达十几项送签材料，任意一项材料缺失就可能提升拒签概率。

如果你是招商银行白金信用卡或金葵花卡、钻石卡、私人银行卡持有人，在职且有三次或以上发达国家出境记录（含至少一次申根签证记录），可通过招商银行代为申请法国（申根）最高五年多次往返签证。

这一通道可让你在享受简化的法签手续的同时，获得2～5年的多次往返便利，单次入境停留时间也延长至90天。签证接待将在私密的贵宾理财室中进行，与通过常规途径申请法签的不同之处在于：招行的这项贵宾服务不限制申请人的护照领区，无须提供机票、酒店预订单以及英文行程单。除常规证件材料外，只需填写包括个人基本信息的申请签证个人资料表，提供营业执照复印件和在职证明，其他材料如资金证明、白金信用卡或以上级别信用卡证明，均可在招行一站式办理。申请不同年限的多次往返签证时需要注意确保护照有效期比签证有效期多出半年。值得一提的是，只要主申请人满足条件，家庭成员（配偶和子女）可一同申请，而且一旦获签，每个人都能独立正常使用多年多次往返签证（签证办理时间：10个工作日；两年多次申根签证￥3，888/人，三年多次￥4，188/人，四年多次￥4，488/人，五年多次￥4，888/人）。

不用面签去美国

便利签证国家：美国

办理银行：中信银行

2014年年底美国10年多次往返签证政策出台，其含金量堪比美国绿卡。除了可在10年内不限次数前往美国本土外，墨西哥等部分其他国家也能免签前往。相比烦琐的DS-160表格，在漫长的面签队伍中等待是最大障碍，而且所在城市若没有签证处，还需要异地送签。中信银行和美国使馆签证处合作的独家签证代传业务由来已久，极大便利了美国签证的申请。如果你在5年内获得过美国签证，且这次申请的类型不变，并按过十指指纹，可以就近在中信银行任意网点递交送签材料和护照，免面签续签，签证通过后在同一网点取回护照。签证费缴费可选择柜台、中信银行网银或ATM，而且不收取任何服务费。如果是中信银行储户，不用提交资金证明、财产证明等。

（摘自《悦游》）