内部承包责任制合同

内部承包责任制合同（共11篇）

内部承包责任制合同 篇1

合 作 协 议

甲方：

法定代表人或委托代理人：。

乙方：

法定代表人或委托代理人：。

签订地点：

签订时间： 年 月 日

合作协议书

甲方：

乙方：

为适应市场的需要和加速公司的发展，根据国家有关法律法规和甲方的管理制度，甲方将其承包的 工程与乙方合作完成。为明确双方的权利义务及经济责任，经甲、乙双方充分协商，特订立如下协议，以资共同遵守：

1.工程项目：

1.1 工程名称： 1.2 工程施工地点：

1.3 施工内容：双方共同合作工程的人员招聘、材料采购、施工机具、施工工作等全部由乙方完成，施工内容以甲方与业主所签订的合同为准。

1.4 工程价款￥: ；大写： 2.工期： 年 月 日起至 年 月 日止。2.1 总工期为 日历天，开工日期以监理下发开工令日期为准。2.2 若乙方不能按期完工，自愿按 元/天支付甲方的拖期损失赔偿金，并承担因其拖期被业主处罚的一切经济损失。

2.3 如因业主原因导致工程不能如期开工，中途停工致使乙方停工或设备闲置等情况，损失由乙方自行承担，甲方应当负责为乙方向业主申请顺延工期；如因乙方原因导致停工，乙方承担因工期延误被业主处罚的责任。

3.由甲方负责协助乙方组建 项目经理部。由甲方指派甲方公司人员担任该项目的项目经理，乙方指派公司人员作为该项目的施工工地现场负责人。所组建的项目班子人员必须具有施工专业资格证书（复印件由甲、乙双方各备存一份)。

4.乙方以其自己的名义对外订立购销合同及租赁合同等，所产生的法律责任，由乙方自行承担。

5.乙方必须遵守《劳动法》及《工伤保险条例》的规定，为所有聘用人员办理国家规定的各种社会劳动保险及为从事高空危险从业的职工办理意外保险，费用由乙方自行承担。若乙方迟延履行，甲方有权从工程款中代扣代买相关保险。

6.合作工程所需材料的采购和施工设备的组织，由乙方负责。乙方应建立相应台账。所采购的材料必须符合工程设计和相关规范要求，在所施工的工程项目中不得使用不合格产品，否则造成的一切后果由乙方负责。乙方所购材料和施工设备必须符合甲方与业主所签合同的要求，否则由乙方自行承担由此导致的一切损失。

7.保证金，工程综合性保底利润及相关税费：

7.1保证金：乙方应按业主要求缴纳相关保证金（包括履约保证金，民工工资保证金、工程质保金、资料保证金，安全保证金等），保证金由乙方全额承担。乙方必须交的履约保证金，民工工资保证金发票复印件交回甲方，作为安全保证金担保。甲方在收到业主退还的保证金三日内应当将乙方所缴纳的工程相关保证金全额退还给乙方。

7.2 工程综合性保底利润费：甲方按工程实际总价（以工程审计决算价格为准）的 ％向乙方收取工程综合性保底利润费。支付方式为：业主每支付一笔工程款至甲方账户时，甲方按支付金额的 %予以扣除，剩余部分甲方应于收到之日起三日内支付给乙方。

7.3 税收：

7.3.1 甲方按合同总价的万分之三代扣乙方印花税

元，大写：，税款由甲方在签订合同时代收。

7.3.2工程营业税、所得税及其他应缴税款全部由乙方承担，由业主代扣的，乙方必须将营业税发票原件提供给甲方。如果业主不代扣的，乙方自行缴纳并将税票原件交甲方，如没有提供税票，甲方将按工程结算价 %代扣。

7.3.3最后一次计量拨款，甲方收取资料保证金 元，待乙方提交一套完整的竣工资料后，退还资料保证金。

8.工程款(含借款)支付：

项目工程款（含借款）必须先进入甲方指定帐户。在拨付工程款前，乙方需向甲方提交乙方自行缴纳的税务发票或业主代扣的营业税发票。若乙方不能提供应提供的税务发票，甲方有权在扣收相关税费及其它应扣款后，剩余部分在业主工程款到账后3日内拨付给乙方。

8.1 罚款及其他应扣款按照甲方与业主所签订的合同条款相关内容执行。9.印章的使用和管理（乙方如需要印章）

9.1甲方给乙方刻制的印章为资料专用章（公章式样为资料专用章，公章上标注不具有对外效力），公章用途为建设施工项目工作提供便利，不具有对外签订合同效力，印章的使用和管理实行局限使用、责任管理。公章由甲方指派人员保管，乙方对使用公章的后果负责。

9.2 项目部的印章由公司统一刻制，由公司派专人管理，乙方对使用公章的后果负责（乙方使用公章的文本一式两份，由乙方签字后留存一份）。严禁乙方制造、变造总公司和分支机构（项目部）行政印章、合同专用章、财务专用章，否则，甲方有权立即解除合同，由乙方承担人民币10万元违约金，并报请司法机关追究刑事责任。

10.质量标准 ：

10.1乙方实施的工程质量、工期、工序、竣工期限、保修等必须符合甲方与业主所签订合同的所有要求。工程质量及外观达不到《规范》、业主及监理要求的部分，乙方无条件及时返工直到符合要求，并承担返工费用。

10.2 乙方向甲方承诺按照甲方与业主所签订的合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。如果乙方在规定的保修期内未按业主要求对该工程进行保修，甲方可以自行保修，维修所发生的一切费用由乙方全部承担，在乙方工程质量保证金中扣除。

11.违约责任：

11.1 若乙方将所承担的工程项目转包、分包给其他单位或个人，应当告知甲方。

11.2乙方必须按时足额支付民工工资，乙方须将项目部工作人员及施工队工人名册及身份证复印件及联系电话报甲方备案。

11.3甲方发现乙方有严重的违约和违反法规的行为，甲方有权要求乙方及时整改。若乙方在甲方多次要求整改后仍拒不整改，且乙方的违约行为严重影响工程进度或质量的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

12.安全施工生产

12.1 乙方应尽量做到工程项目施工过程无重大伤亡事故及火灾事故发生，乙方要加强对工人的安全培训、安全教育、加强机具设备使用，现场用火和高空作业人员的管理工作，履行对操作人员实行安全技术交底，且做到手续齐备，加强施工现场安全防范工作，建立完善的安全管理制度和运作体系，新进场人员必须进行岗前培训。

12.2 若乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理而造成的火灾、伤亡事故，由乙方承担经济损失和法律责任。

13.特别约定：

13.1乙方必须遵纪守法，严格执行甲方的管理制度，诚信经营。乙方所完成的工程独立核算，自主经营，自负盈亏，在本工程实施过程中的一切债权，债务、盈亏均由乙方自行负责、承担。

13.2乙方负责工程图纸会审、编制工程预算、技术方案，施工组织设计，办理工程施工技术资料及验收资料，组织工程中间验收，竣工验收，负责编制各种计划统计报表和资料，并按时向甲方提供年、季、月各种工程报表，由乙方负责办理现场签证。工程完工后，乙方应向甲方提交一套完整的竣工资料和办理工程结算、财务结算的相关资料。

13.3甲方有权定期、不定期检查工程实施情况，乙方无条件配合甲方工作；甲方发现乙方未认真履行合同，有权要求乙方及时改正。

13.4乙方项目部所发生的一切经济往来(包括债权或债务)由乙方全权负责。在施工中因乙方自身原因而发生的安全事故，由乙方负责处理，并做好善后工作。

13.5合同期为：从本合同签订之日起至项目工程竣工结束质保期满为止。

13.6 若乙方在施工过程中违章作业或不听指挥,导致甲方被监理、业主经济处罚的，乙方自愿承担监理、业主对甲方的经济处罚。

13.7 乙方已经仔细研读甲方与业主所签订的合同文本，并知晓全部内容。甲方与业主所签订的合同中，甲方所承担的合同义务由乙方履行，乙方必须严格按合同约定履行全部义务。

13.8安全保证金：

乙方必须加强安全管理，若因乙方自身原因导致在合作项目施工过程中发生安全事故的，乙方自行承担全部责任。若乙方未按约承担相应法律责任、履行赔偿义务的，甲方有权从应拨付给乙方的工程款中直接支付给受害方。

13.9甲方与业主签订的合同，乙方必须无条件执行，合同中约定的各项条款对乙方同样有效。

13.10本合同部分条款若与业主签订的合同文件及附件有冲突时，按与业主签订的合同条款执行；本合同未约定事项，按甲方与业主签订的合同条款执行。

13.11 因合同在执行中发生纠纷，双方协商解决；协商不成时，甲、乙任何一方可向起诉方所在地人民法院提出诉讼。

13.12本合同未尽事宜，经协商达成的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

14.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。本合同经双方签字或盖章后生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日

内部承包责任制合同 篇2

1 承包合同内容的完整性

农业承包合同的基本内容既要合法, 又要具体, 一般须具备如下主要条款: (1) 承包合同的名称, 双方当事人的单位、姓名、住所; (2) 承包项目的数量、质量和坐落; (3) 承包期限及准确的起止日期; (4) 承包项目的价款和酬金; (5) 双方的权利和义务; (6) 违约责任和对不可抗力的自然灾害的处理办法。此外, 双方在履约过程中协商同意补充、修改合同的有关文件、图表等, 也是合同的组成部分。

2 承包合同程序的合法性

农业承包合同是经济合同的一种, 具有经济合同的一般特征, 但它反映的是同一组织内部的经济关系。在处理经济关系时, 必须考虑到整个经济组织与全体社员共同的利益。农业承包合同必须符合合作经济组织的章程和社员共同约定的事项, 承包方必须征得发包方同意才能可转包。因此, 订立农业承包合同除了要依据国家的法律、法规、政策外, 还要符合合作经济组织的章程和社员共同约定的事项, 对农业承包的方式、期限、标的额、质量、价款等都要有村经济合作社召集社员大会或社员代表大会民主讨论决定。因而, 有些农业承包合同虽然符合国家的法律、法规、政策, 但它不符合章程或没有履行特定的程序, 就不具备法律效率。

3 农业生产的周期性

农业生产的对象是有生命的动植物。生长发育、培育管理具有很强的季节性和明显的周期性。在签定农业承包合同前, 作为承包方应考虑: (1) 承包合同的期限。承包合同的期限应不少于一个生产周期, 对于市场预测行情好的项目 (产品) , 可以多个生产周期作为签定承包合同的期限, 但不能超过土地承包法规定的法定期限。 (2) 承包项目的投入规模。一般说来, 生产周期长资金投入就大, 如林木资产的投入需要10多年才能成林, 产生效益。因此, 要根据自己的筹资能力来确定承包项目的规模, 资金技术实力雄厚的单位或个人, 可以实行农业产业化经营。把农产品的生产、加工、销售有机结合起来, 形成诸环节互动、利益互补的产业链和产业群, 使资金、技术、土地等资源得到合理有效地配置, 从而实现利润的最大化, 也有利于克服农户分散的小生产与大市场的矛盾, 使农户之间联合起来进入市场, 降低信息成本、交易成本, 提高抵御市场风险的能力。

4 风险的预见性

我国幅员辽阔, 气候变化无常, 自然灾害频发, 设施化栽培、精准农业、名优动植物对气候要求严格, 如遭遇反常气候, 有时会造成严重损失。农业生产的自然风险很大, 且现行农业保险制度还很不完善。此外, 市场经济条件下价格调控市场供求的作用越来越大, 农产品的价格很不稳定, 而农村相对来说信息滞后, 承担市场风险的能力, 其次要考虑自身产品的科技含量, 市场供求状况, 要掌握优势手段、创造赢得市场空间, 坚决屏弃“占有资源就占有优势”的观念, 牢固树立“市场优势才是现实优势”的意识。

5 履行合同的严肃性

内部承包责任制合同 篇3

摘 要：近年来，国家在铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设方面的投资逐渐加大，建设工程市场一片兴旺。然而，由于企业资质等问题及招标时人为设置的限制，众多企业，包括许多以建筑施工为主业的大型国有企业集团，都不同程度地存在将中标后的工程交给内部单位施工的状况。这种行为是否合法？如何进行风险防范？本文将对这些问题进行分析，并提出相关建议。

关键词：建设工程合同；内部承包；效力；风险防范

一、建设工程内部承包的定义和现状

近年来，随着建设工程市场的兴旺，从事建筑工程施工的企业也越来越多。然而，随着国家在建筑工程领域法律法规的完善和对招标投标的规范，许多资质较低的建筑企业无法获得大型建设工程项目的中标资格；而资质较高企业的资质一般都在总部一级，但总部又没有施工队伍，只能在中标以后将工程交给下属单位或职工进行施工。内部承包并不是一个法律术语，但笔者认为，建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工的情况就是内部承包。

通过对国内建筑行业，尤其是以建筑工程为主业的特大型建筑企业的了解我们不难发现，内部承包的行为非常普遍，特别是在铁路、轨道交通等资质需求高、标的金额大的工程领域，内部承包几乎已经形成惯例。

导致内部承包泛滥的原因比较复杂，跟企业改制、国家政策等都有很大关系。但要区分其效力，则要先对其主体进行划分。大体上，内部承包的主体可以分为法人、非法人的分支机构、自然人几种类型。

二、建设工程内部承包合同的效力浅析

（一）内部承包主体为法人

内部承包主体为法人的情况，主要表现为部分施工企业将应当由自己施工的工程交给下属子公司来进行施工的情况。这种内部承包合同的主体均为法律上独立的法人主体，因此其合法性应当根据转包和违法分包的标准进行判断：

一是转包。转包是指建筑工程的（总）承包人违反法律、法规规定，将其承包的工程变更合同主体或虽不变更合同主体，但以包代管，不参加现场管理的行为。这种行为在铁路工程领域尤为突出，这种情况下签订的合同应当认定为无效合同。

二是违法分包。所谓违法分包是指建筑工程总承包人违反合同约定和未经建设单位认可，或者将工程分包给没有资质的分包人，或者将工程分包后不参加现场管理的行为。根据有关法律法规规定，违法分包合同也应当认定为无效。

三是合法分包，即按照法律法规的规定及工程施工合同的约定，将部分工程分包给下属企业，并且获得发包方的同意。这种情况下的内部承包合同合法有效。

（二）内部承包主体为非法人的分支机构

如果内部承包合同的主体为分支机构，比如分公司等，内部合同应当归属于有效。其依据是：根据《中华人民共和国公司法》第十四条的规定：“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”因此，在这种情况下承包人与内部承包主体签订的施工合同应当认定为有效。

（三）内部承包主体为自然人

内部承包主体为自然人的情况并不少见，但要论证其效力则比较复杂，且标准难以把握。笔者认为，应当依据以下标准判断这种内部承包合同的效力：

一是劳动关系。内部承包人与工程承包人存在劳动关系是内部承包合同合法有效的前提。如果内部承包人与工程承包人不存在劳动关系，内部承包人又无法获得相关资质，则其承包行为就违法无疑，应当认定为无效。

二是工作内容。如果内部承包人的工作内容属于劳动合同约定的内容，比如提供劳务等，那么其行为应当认定为有效；如果内部承包人的工作内容包括“自主负责施工、自负盈亏、自负风险”等内容，则明显表明该合同属于违法分包，应当认定为无效。

三、建设工程内部承包的法律风险防范

要防止建设工程内部承包合同归于无效，并避免由此带来的不利影响，笔者认为可以从以下方面来采取措施，防范法律风险：

一是尽量避免分包。在分支机构的设置上，要多考虑采用分公司的形式；同时，在施工中，应当尽量将所属工程交由非法人的分支机构，比如分公司等来进行施工，避免因违法分包而带来的法律风险，

二是一定要坚持合法分包。在施工中如果要将部分工程分包，应当根据法律法规的要求和建筑工程施工合同的约定，在取得发包人同意的情况下进行。同时，分包必须签订完善的内部合同，明确约定各自的权利义务，并完善管理，坚决杜绝以收取“管理费”的形式只收费而不管理的情况。此外，主要管理人员的配置、主体工程的施工均要以工程承包人的名义进行，从形式上做到依法合规。

三是坚决避免转包、挂靠、出借资质等违法行为。转包、挂靠、出借资质等行为对于建立正常的建筑市场秩序、保证建筑工程质量危害极大，是国家严厉打击的對象。这些行为不仅可能导致被罚款、责令停业整顿、没收违法所得、吊销资质等处罚，情节严重、造成事故的还涉嫌犯罪，可能受到刑事处罚。因此，应坚决避免类似行为。

四是适当选择劳务分包。劳务分包是指工程承包人将建筑工程施工中的劳务作业发包给具有劳务承包资质的其他施工企业的行为。劳务分包不同于专业分包，其不需通过发包人同意即可实施。但需要特别注意，劳务分包的范围仅限于劳务作业，以劳务分包的名义将专业工程分包是违法的。

五是灵活选择投标形式。在母公司资质较高但无施工人员、子公司资质不足的情况下，可以灵活选择投标形式。比如，在招标方许可的情况下，可以母公司和子公司共同组成联合体的形式来进行投标。同时，在联合体协议中明确约定各方的权利义务、职能划分、施工任务分配等内容。中标后，即使由子公司负责大部分或者全部的施工任务，只要不违反发包方的要求和建筑工程施工合同的约定，都不不会导致施工合同的无效。这样一来，既结合了各自优势，又不违反法律的禁止性规定，可有效防范法律风险。

参考文献：

[1]徐建民.建设工程内部承包的法律性质及风险防范[D].浙江万里学院学报，2014（02）.

[2]刘波.施工企业内部承包责任制法律问题研究[D].宁波大学学报（人文科学版），2012（05）.

[3]周伟.浅析建设工程内部承包的风险防范[J].四川水利，2012（06）.

[4]徐建明.建筑企业内部承包的法律思考[J].法律研究，2012（10）.

工程内部承包合同 篇4

甲方：重庆定乾建筑劳务有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

甲、乙双方本着保质保量地完成建筑工程项目的原则，经协商一致，下述工程项目由乙方负责施工与管理。为确保完成甲方与发包方签订的建筑工程施工合同，加强项目施工管理，明确甲、乙双方的权利和义务，依据的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》有关规定及甲方的规章制度，甲、乙双方自愿达成协议如下：

第二条项目责任主体

1、同志作为乙方签订协议书、本工程项目责任主体的责任人。

2、乙方上缴给甲方的项目利润，上缴时间：每推迟一天罚违约金人民币元。

3、乙方永久性承担与此工程项目有关的施工责任、民事责任和其他法律责

任。乙方实行独立核算，自负盈亏。凡涉及该工程项目的行业主管部门费用、地

方规费、基金、税收及与该工程项目项目规费均由乙方负担，甲方负责代收代缴。

4、工程所有款项一律汇至甲方指定账户、实行专款专用，财务由乙方按财

务制度建账，甲方定期监督检查，该工程项目结束后所有会计档案交甲方归档。

5、凡涉及该工程项目相关的人工工资、债权债务和相关部门的处罚均由乙

方自行处理，由此引发的民事纠纷或法律责任均由乙方承担、与甲方无涉。

6、凡涉及该工程项目的质量、安全（包括所雇工人人生安全）、工期、综合治理、等造成的一切损失均由乙方自行承担。

7、乙方不得再分包该工程项目。经有关业主指定或专业项目方面等确实需

要分包的工程，必须分包给有相应资质的施工企业，向分包企业索取资质证书，营业执照，上岗证及其他手续，并报请甲方审查、书面同意、备案后，签订正式

分包合同后，才能进场施工。

8、乙方不得以甲方名义招工，特殊情况的，必须经甲方的书面同意。乙方

与其自行组织的施工队伍必须按国相关规定办理合法用工手续，并承担雇工的各

项工资、福利、医疗、意外伤害保险等费用。乙方与其自行组织的施工队伍确实

因施工需要招用农民工时，必须依法与农民工签订“以完成一定任务为期限”的合同，并必须向甲方和劳动保障部门进行用工备案。劳动合同中要明确规定劳动

合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬以及违反劳动合同的责任

等内容。其中有关劳动报酬的条款、应明确工资支付标准、支付项目、支付形式

以及支付时间等内容。乙方组织的施工队伍的工资兑现、资金来源及分配工作全

部由乙方负责、不得拖欠工人工资、不允许矛盾上交，如果发生工人闹事的不稳

定局面、全部法律责任均由乙方承担，甲方不承担任何法律责任。

9、乙方以个人名义赊欠材料、租凭设备、借款以及对外签署可能形成承担

民事责任的文件、资料等，其责任由乙方自负，与甲方无关。若乙方以甲方名义，所承建的工程名义、或私刻甲方印章对外赊欠、借贷以及签订合同协议等一切行

为所造成的一切损失均由乙方承担，同时应向甲方赔偿损失。如乙方确需对外签

署上述文件，资料等，乙方需提供相应材料经甲方审查书面同意，并经甲方法定

代表人亲笔签名确认并加盖甲方法人印章或合同专用章后方可生效。

第三条甲方权利和义务

1、有权监督乙方贯彻执行党和国家的政策、法律、法规。

2、有权对乙方的生产（包括业主指定、专业项目分包方面）、技术、质量、安全、文明施工、工期、财务、合同履约及职业道德等实施监督与检查，若甲方

发现工程存在问题，乙方必须在个工作日内整改完毕，否则乙方承担违约

金元人民币。

3、对乙方正常正当的合法经营行为给予支持。

4、积极支持乙方行使正当职权，承包期内的合法权益受到侵害时，甲方负

责帮助有关部门协调解决。

5、办理业主要求的营业执照及各种资质文件。

6、协助乙方办理本工程履约保函，其手续费由乙方承担。

7、协助乙方办理工程竣工移交、结算、决算手续有关事宜。

第四条乙方权利和义务

1、乙方在遵章守法以及严格履行上述条款约定的前提下，拥有自主经营、自主管理、自主分配的权利。服从甲方、发包方和各级主管部门的统一管理。

2、发包方与甲方签订工程合同后，乙方应立即组织能满足施工要求的施工

机具、人员等迅速进场施工。施工管理人员及特殊工作人员必须持上岗证。

3、严格按照国家和地方施工规范、验收标准、操作规程等精心施工，确保

工程质量和资料归档。

4、乙方必须执行相关安全法规、操作规程，按受施工所在地方安全检查，按规定做好安全防护措施，确保安全生产、文明施工和资料归档。

5、乙方必须严格执行发包方与甲方签订的工期要求和进度计划，精心组织、合理安排施工生产，确保按期交付使用。

6、乙方必须全部接受和实现甲方招标文件中的所有条款以及发包方与甲方

签订工程合同的所有条款。

7、乙方必须全面落实和执行国务院令（第393号）《建设工程安全生产管理

条例》、劳社发布（2003）27《关于切实解决建筑企业拖欠农民工工资问题的通

知》的精神。

8、乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安

全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建

设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。建设工程施工前，乙方

应按规定办理各种保险；乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技

术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，并报甲方

备案。

9、乙方必须服从甲方管理，严格履行本协议的所有约定条款。

10、负责提供甲方驻现场1名人员所需住所及日常生活费用、工资、补助等。

第六条违约责任

1、工程质量竣工验收达到合格等级不奖不罚，达到市优等级甲方奖乙方

元，达到省优级甲方奖励乙方人民币元。达到省级文明工地，甲方奖励

乙方元。本工程必保合格等级，若没有达到，乙方赔偿甲方违约金人民

币元，低于合格等级的不准交付使用，直至追究法律责任。

2、乙方在该工程项目上，因质量、安全、文明施工等方面被有关部门通批

评或处以罚款的，除限期整改外，乙方须赔甲方违约金人民币元。

3、乙方在该工程项目上，因不服从甲方管理，项目主体责任人失职，项目

班子管理不善，施工队伍素质不硬，无能力继续实施该工程项目，或发生重质量

事故、安全事故、严重拖延工期等。对于上述行为，甲方有权根据实际情况。撤

换项目主体责任人、项目班子、直至将施工队伍清退出场，更换新的施工队伍进

场，并追究由此造成的一切民事责任和信誉损失，因此所产生的一切不利后果均

由乙方承担。

4、乙方在该工程项目上，未经甲方书面授权而私刻甲方章印的，每发现使

用一次，乙方须赔偿甲方违约金人民币元，该违约金甲方直接从乙

方工程款中扣除。并向公安机关报案追究乙方造成的一切民事责任、刑事责任和

信誉损失，因此所产生的一切不利后果均由乙方承担。

5、乙方不执行甲方规定、擅自结算付取建设单位工程款或将本协议所指的工程款未汇入甲方指定账户的，每发现一次，乙方须向甲方支付擅自结算所付取的工程款或未汇入甲方指定账户工程款的两倍违约金。

6、乙方未按协议第二条之8条款执行，乙方擅自转包或分包的，一经查出，乙方必须向甲方支付转包或分包合同价 两倍 的违约金。

7、乙方未按协议第二条之10条款执行，一经发现，乙方必须向甲方支付对外赊欠、借贷以及签订合同协议标的额两倍 的违约金。

8、乙方在该工程项目上，给甲方造成的损失，乙方承诺自甲方向乙方提出追偿之日起 一周 内向甲方清偿完毕，造成法律纠纷诉至法院的，乙方承诺自甲方接人民法院传票起 一周内 解决纠纷，逾期未解决纠纷的，乙方须向甲方支付标的额 两倍 的违约金。

9、如发生应由乙方承担的法律责，由乙方自行承担连带保证责任。

第七条附则

1、本协议在执行过程中因发包方修改合同或本协议未尽事宜，应由甲、乙双方协商议定后另外签订补充协议。本协议书一式两份，经甲乙、双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执壹份。

2、本协议的各收执方对本协议有保密义务，任何一方均无权向第三方出示。

3、甲、乙双方在履行本协议过程中产生的纠纷可由双方协商解决，协商不成的，在甲方总部所在的地人民法院诉讼解决。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

代表：（签字）代表：（签字）

联系电话：联系电话：

内部承包合同 篇5

发包人（全称）：中国海南中海北方建筑工程有限责任公司安徽分公司泰和·财富广场项目部（甲方）

承包方（全称）：（乙方）

承包人省份证：为充分调动项目部质量、安全生产责任的积极性，搞活企业经济、发挥企业经营承包责任制的作用，经甲方、乙方双方协调一致，现将工程交给乙方负责施工，双方达成如下合同条款。

第一 工程概况

一、建设单位：安徽景宫置业集团有限公司

二、工程名称：暂命名泰和·财富广场

三、工程地点：太和县城关镇长征路南端东侧

四、工程内容：商住，地下一层，地上十七/十九层

五、工程造价：

1、水电安装按每平方壹佰柒拾元计算，按工程实际平方计算（按

六、质量等级：合格

七、施工安全：确保

八、开工日期：以开工令日期为准

竣工日期：合同工期16个月

第二章：承包内容

工程内部承包合同 篇6

第一条

一、施工地点：遵义市遵义县芝麻镇

二、工程名称：贵州卫星导航仪地面接收站工程

三、承包内容：本工程所有砌体、土石方开挖、路基碾压、路基垫层、级配碎石、水泥稳定层、油面层、涵管及路面碾压等。

第二条

一、承包单价：一次性包干，金额为2588000.00(贰百伍拾捌万捌千元整)。总里程为2.68公里，老线1.5公里路基宽度按照4.5米施工，新线1.1公里和弯道加宽按照图纸设计施工。(工程完成并且验收合格以后另加0元(贰万元整)工程奖金。

二、付款方式：工程完成30%以上时按月进度计量，在每月25日报进度，次月10日之前付给乙方80% 。剩余20%费用在验收合格后付给乙方15%，留5%作为质量保证金，期满一年后付清。

三、砌体工程如有变更，应按甲方要求施工，变更工程量超过设计工程量，甲方追加超过的那部分工程量。

第三条 甲方所承担的义务和权利

一、甲方提供乙方的料场征用，料场周边50米内飞石引起的纠纷由乙方负责，所提供给乙方的料场石质出现质量问题造成的经济损失全权由甲方承担。

二、甲方负责交税及其它管理费。

三、路基，边坡若出现塌方所造成的经济损失由甲方承担。

第四条 乙方所承担的义务和权利

一、乙方向甲方提供合格有效的爆破证、安全员证。专派安全人员进行施工，监管并强制提供个人有效保险。如因违章施工及管理不当造成的安全事故由乙方全权负责。

二、乙方要保证砌筑及水稳层的水泥标号达到要求(砌筑75号砂浆)。路基垫石大渣厚度须保证20厘米，油面及水稳层要达到施工设计要求。

三、乙方必须给甲方提供真实民工工资发放表，若乙方有意拖欠民工或民工为了工资引起纠纷的甲方有权强制从乙方工程款中扣除

四、乙方如中途无故停工，甲方有权强制乙方出场，按实际完成有限工程量的60%结算个给乙方，余款40%将有甲方所得。

第五条

一、工期：自二01一年八月一日开工到二01二年六月30日

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，帐清失效，未尽事宜双方共同协商补充拟定

甲方代表：

日 期

乙方代表：

日 期

看过工程内部承包合同的人还看了：

1.内部承包协议范本

2.承包加工合同范本

3.部门承包合同范本3篇

4.宾馆内部承包经营合同范本3篇

5.工程个人承包合同

由“承包”合同引发的税收争议 篇7

某市税务稽查局在查处一家印染企业时碰到这样一个问题,该印染企业把所有车间或者分厂(含生产排污许可)分别承包给个人经营,双方签订了承包合同，企业每月向承包人收取固定金额的承包金,承包人的经营活动并入企业财务统一核算,由发包人向税务机关申报纳税,实际由承包人承担纳税义务。

双方在承包合同中约定,承包人自主经营印染业务,原材料的采购一般都是承包者自行采购但发票统一进企业的财务账,支付资金时承包人通过企业为其专设的银行账户划转,该银行账户资金由承包人控制;承包人取得销售收入时统一到企业财务开具发票提供给客户,客户资金划到承包人控制的银行账户里。企业统一进行财务核算处理以后,到申报期统一向税务机关申报纳税。

税务稽查时发现企业并未就其已收取的近1千万元承包金(2011年至2012年期间)进行申报纳税。企业每月收取承包金时的账户处理为:

其中,某银行A支行为企业自己控制并收取承包金的银行账户,某银行B支行为企业为承包人专设并由承包人控制的银行账户。

检查中发现上述问题后,税务稽查干部内部产生了两种意见:

第种意见认为承包金不是应税收入。理由如下:

1.承包人取得的收入已进企业的账务,并统一申报纳税;

2.承包人是以企业的名义对外经营,承包金只不过是企业内部资金的流转;

3.如果把承包金看成是企业取得的外部收入,那承包人以企业的名义开具的发票就都变成虚开或代开发票。

综合上述理由,持第一种观点的稽查干部认为只能将承包人看成是企业内部的一个核算单位,这样企业所得税纳税人和增值税纳税人才会统一。

第二种意见认为承包金是应税收入。理由如下:

1.根据承包合同内容来看,承包金其实是承包人使用企业的厂房、场地的租金和使用企业营业执照(因为印染企业营业执照很难审批通过,必须要有排污权并经环保局审批同意)、排污权等无形资产使用费合计,而租金收入和特许权使用费收入是企业的所得税法规定的应税收入;

2.虽然从账面来看,表现形式是企业内部的资金划拨,但实质是承包人向企业支付了承包金,企业取得了收入;

3、从经营常规做合理推断的话,承包人承包车间获取的经营收入减去发生的经营成本再减去支付的承包金应该还有一部分利润,这部分利润是承包人的真实承包收入,并且这部分收入和成本都应该体现在企业统一的财务账簿内。本案例中虽然形式上各承包人的经营都已纳入企业账簿统一核算,但通过检查发现企业账面上根本体现不出利润或应税所得,稽查人员怀疑各承包人都按照实际收入额来列支同等金额的成本费用,承包人可能通过账外隐藏收入或账面虚增支出来实现自己的真实利润,从而使企业账面形成大额亏损。

综合上述理由,持第二种观点的稽查干部认为应该将企业收取的承包金作为应税收入征税,否则会导致国家税款产生流失。

二、由“承包”合同引发的个人思考

(一)该企业的“承包”行为涉嫌违反相关法律法规。

作者认为上述案例中关键是判断企业和所谓的承包者之间是何种法律关系。首先,二者之间并未构成租赁关系,因为依据《合同法》规定,租赁双方应是各自独立的平等法律关系,分别核算各自的经营损益,分别依法纳税,本案例中双方仍以原有企业的名义对外开展生产经营,不符合租赁的法律事实。其次,二者之间也未构成内部承包关系,内部承包前提下承包人与发包人之间实际是雇用与被雇佣之间的关系,依据承包合同以发包人的名义开展生产经营活动并分别承担各自的法律责任和承包损益。作者认为本案例中真实的情况是实际经营者借用了该印染企业的工商执照、税务发票和排污资格,以该企业的名义对外开展生产经营活动,属于法律所禁止的挂靠关系。

我国《公司登记管理条例》和《企业法人登记管理条例》都规定了相似的条款,即任何企业法人、单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让或擅自复印营业执照。如出现上述违法行为,登记主管机关可以根据情况分别给予不同程度的处罚直至吊销企业营业执照。同时,对企业法人按照规定进行处罚时,应当根据违法行为的情节,追究法定代表人的行政责任、经济责任;触犯刑律的,由司法机关依法追究刑事责任。其次,《环保法》也规定了类似的条款,企业不得出借经当地环保局登记许可的排污资质。因此,依据《合同法》第五十二条规定,有违反法律、行政法规的强制性规定情形的,合同无效,本案例中企业与个人签订的承包合同就属于无效合同,自始至终都不受法律的支持和保护。

当然,现实生活中此种挂靠行为在各行各业大量存在,同时此类违法行为属于工商局和环保局的职权管辖范畴,税务局无权予以处罚,但挂靠合同中约定的纳税义务人如果违反了税收征管法的规定则属于无效约定。作者认为,从创造合法经营和公平纳税环境的角度出发,政府各职能部门应加强合作,从各自的职权范围加强对现实中大量存在的挂靠行为加以治理和整肃。

(二)本案例的焦点应是纳税义务人的确定而非资金的收入判定

作者认为税务稽查干部内部争议的承包金是否是应税收入并不是本案例的核心问题,核心问题应该是在本案例中到底谁是纳税义务人。

简要分析思路如下:

1. 税务机关是否有权对未改变工商执照的“承包”业务确认出两个纳税义务人?结论是税务机关无权确认,纳税义务人就是对外承担法律责任的该印染企业。因此,不能将印染企业和“承包”者的损益分别计算各自纳税。

2. 如纳税义务人唯一,企业所得税和增值税为同一纳税人,企业在纳税年度内取得的全部收入和成本费用均应综合计算(包括“承包”者获取的收入),包括亏损的弥补,此时所谓的“承包金”就属于企业内部资金的流转。

因此,作者认为由于“承包人”并未重新办理营业执照,仍然是以原企业名义对外开展生产经营活动,所以该印染企业是唯一的纳税义务人,依法缴纳增值税、企业所得税和其他税种,“承包金”不能作为该企业的一项应税收入单独计税。当然,由于企业现实账簿中体现出的是巨额亏损,因此在纳税义务人明确的前提下,税务稽查的重点应放在企业申报的收入总额及成本费用的真实性方面,如发现企业有隐匿收入或虚增成本费用的涉税违法行为一定要依法予以处罚,同时还应一并检查“承包”者的个人收入应纳的个人所得税涉税违法问题。

(三)挂靠行为导致企业潜在法律风险增大

作者认为此类挂靠行为的大量存在有很多主客观原因,此处不一一展开讨论,但一个客观事实是企业的股东或合法经营者们缺乏法律常识或法律意识淡漠。表面上看,通过允许他人挂靠企业获得了稳定的挂靠费或管理费收入,但实际上却放大了企业未来的法律风险.因为“承包者”们是在以该企业的名义对外经营,出现一切问题都将由企业承担法律后果,例如侵吞企业资产卷款逃逸或出现严重生产事故或产品质量事故后逃逸,更有可能出现虚开企业增值税专用发票等涉嫌触犯刑法的严重法律问题等等,企业的这些潜在损失又岂是一点点的挂靠费收入所能弥补的。

农村承包合同如何签？ 篇8

加强农村承包合同管理，引导合同当事人签好合同，这是预防纠纷、有效解决纠纷的首要措施。当事人在签订农村承包合同时应注意哪些问题呢？

一、发包方和承包方。发包方是村集体经济组织或村民委员会，承包方是村集体经济成员或者村民。村集体经济组织成员或者村民放弃承包时，可以由其以外的单位或个人承包。发包方案包括项目及发包方式、指标、期限等，制定方案应当广泛听取群众意见，并经组织成员或大多数村民同意，报乡镇政府备案。损害集体和村民利益的承包合同无效。

二、承包经营项目名称、数量与质量。承包经营项目，即通常所称的标的，承包标的一般为自然的或者不可移动的一定数量的生产资料或自然资源。合同中应对其自然状况表述清楚。

三、承包的经营期限。土地承包合同期限30年不变，荒山、荒沟、荒地等治理及开发性生产项目的承包期可以更长，但最长不超过50年。

四、承包项目的质量等级评价。

五、收益分配方案。合同应当规定承包方应向发包方缴纳的承包费用，农副产品的品种、数量、质量，以及上交的时间、方式。

六、承包指标调整的条件和方式。双方应预见在承包期内如遇不可抗力造成的减产、减收情况，或遇国家政策、税收、价格发生重大变化，致使收益受到较大影响时，应当协商调整承包指标的方法。

七、违约责任。为了严格履行农村承包合同，防止纠纷发生，当事人应当在承包经营合同中具体约定违约行为的条件、违约方应支付的违约金或赔偿金。

企业内部食堂承包合同 篇9

合同

甲 方（发包方）：

乙 方（承包方）：

企业内部食堂承包合同使用说明

一、本合同正文文本由盈科律师事务所律师加注制作。未尽条款请咨询“律云”在线法律服务。

二、合同双方应认真阅读本合同。合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

三、承包合同必须由发包方的法定代表人（委托代理人）和承包方亲自签章，并加盖公章（合同专用章）方为有效。

四、因企业内部食堂承包合同涉及餐饮食品安全，双方应注意涉及该方面具体操作内容的约定，做好先期风险防范。

五、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定，以确保款项流转的合法、及时、到位。

六、应确保发包人对发包项目有处分权，项目上无不利于承包经营的权利负担。七、一些具体涉及商务条款等具体操作事项，可根据合同双方的洽商予以补充或另行签订合同附件。合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方（发包方）： 公司法定地址： 法定代表人：

乙方（承包方）： 住址： 身份证号：

【律师提示】：签署合同过程中，应认真核对对方的身份信息及地址信息，确保信息的真实性、准确性。

甲乙双方就乙方承包位于 的企业内部食堂经协商一致达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 项目基本情况

1.1项目名称： 企业内部食堂（以下简称“食堂”）。1.2项目位臵：位于，产权性质：

【律师提示】：项目位臵、产权性质的内容要保证具体、明确，以避免因描述不清或产权性质不明引发的风险。

1.3项目规模：食堂，包括餐厅和后厨。面积：平方米。【律师提示】：项目面积的约定明确，利于费用的结算及责任的区分。

第二条 承包期限

乙方承包经营期限为：自 年 月 日至 年 月

日，合同期满前30日，经甲乙双方书面协商一致，可续约1年。

第三条 承包相关费用 3.1承包费

乙方承包经营期内，应每月向甲方交纳承包费人民币 元，缴纳的时间为：每月 日前。乙方应保证如期、足额缴纳。

3.2保证金

乙方需缴纳人民币 万元整（￥）作为保证金，在本合同有效期满后，无息退还。

【律师提示】：缴纳保证金的约定有利于保证金缴纳方在合同有效期内严格依照合同约定内容履行相关权利义务。

3．3其他费用

本合同项下与食堂经营、使用相关的费用支出，包括但不限于食材采购、食堂设备、设施的日常维修、保养费用；水、电、燃气、电话等费用。

3.4 承包相关费用的支付方式

【律师提示】：请补充填写具体支付方式。第四条 双方的权利义务 4.1 甲方的权利义务

4.1.1 甲方按约定提供合同第1条约定的场地给乙方经营食堂。4.1.2 提供食堂的经营场地、装修及设施设备的采购、安装费用。4.1.3为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。（另附清单）

4.1.4保证乙方经营所需的水、电正常供应。负责餐厅屋面、室外水、电的维护、维修。

4.1.5负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督。

4.2 乙方的权利义务

4.2.1 乙方承诺：根据国家及 市相关法律法规之规定，乙方已合法取得经营、管理食堂的全部资质。

4.2.2 食堂经营、管理、服务等人员为乙方所属，所产生的任何与食堂人员有关的费用由乙方负责。

4.2.3 负责食堂的治安、安全、防火。（如因乙方管理不善导致火灾发生，乙方应一次性支付甲方人民币 万元，且甲方可解除本合同，保证金等相关款项不予退还。）

【律师提示】：因消防问题关乎生命、财产安全，故在此约定具体赔偿数额及合同的解除可以起到一定的防范作用

4.2.4 接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题和员工投诉及时、有效整改纠正。

4.2.5 食堂仅面向甲方及甲方员工服务，不得面向第三方。【律师提示】：因本合同系企业内部食堂承包合同，合同的根本目的是服务于企业职工，约定不得面向第三方提供服务有利于全面的服务于企业职工同时也利于管理。

4.2.6、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修，并确保合同期结束时餐厅所有资产完好且未有流失。人为损坏或

被盗，按原价赔偿。

4.2.7 认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作，确保安全。

第五条 费用结算

5.1食堂内，食堂项目以刷卡的形式消费，甲方为员工提供每人每餐 元的标准。员工餐卡内存款，由甲方按每位员工每月工作天数，人员就餐数量及吃饭次数乘以餐数，将数额打入卡中。

5.2食堂统一安装刷卡系统，凭员工就餐卡刷卡消费，乙方不得收取现金。

5.3餐费按照实际刷卡数额计算，每 天一账期，每月结算 次。

5.4结算方式：由甲方每月 日前以 方式向乙方支付上述餐费。

【律师提示】：具体财务方面条款双方根据相关法律规定及财务制度协商确定。

第六条 违约责任

6.1甲乙双方任何一方如需提前终止合同，需提前三个月以书面形式通知对方。如果双方没有违反本合同前述条款所列的可解除合同的条款，提出终止合同的一方，应赔偿由此给对方造成的损失。

【律师提示】：约定单方解除合同的时间有利于对方合理安排控制损失的扩大。

6.2因乙方原因造成就餐人员就餐后身体不适、食物中毒的，经

国家权威机关鉴定确定为乙方责任后，甲方有权解除本合同，保证金不予退还，乙方应向甲方支付人民币 元（）的违约金。

第七条 不可抗力

如发生地震、台风、火灾、水灾等自然灾害以及政策因素等不可预见的事情，使任何一方不能履行合同时，受影响的当事人一方无须因此承担责任。因不可抗力不能履行全部或部分义务，或不能按期履行义务的，应及时通知另一方。双方均不因不可抗力造成的损失向对方主张权利。

第八条 争议的解决

在合同的履行期间，双方当事人如果发生纠纷，应本着互谅互让的原则协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权人民法院提起诉讼。

【律师提示】：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

第九条 其他

9.1未尽事宜，由双方协商补充。合同附件均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

9.2本合同一式四份，双方各持两份。甲乙双方签字、盖章后生效。

内部承包合同范本 篇10

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

双方商定，甲方同意由（以下简称项目承包责任人）实行内部承包管理。为保证工程项目的顺利进行，保障公司的利益不受损害，双方特签订内部承包合同若干责任条款如下，并严格执行。

一、工程概况

工程名称： 永思园二期仿古建筑 工程地点： 淮安市永思园公墓管理处一期西侧

质量标准：按国家相关规范，标准验收，达到甲方与建设单位签订的施工合同质量标准要求

承包方式：包工包料 包工期、包材料、包质量、包安全、包竣工验收、包保修、包税金、包应缴公司利润及包本工程所发生的一切费用

承包范围：施工合同规定内容

工程造价： 贰佰陆拾伍万叁仟贰佰伍拾圆贰角（大写）； 小写￥ 2653250.2 元（含税金）工 期： 共 日历天

二、本合同与大合同同时生效；

三、费用及工程款：

1.工程中标时间为，中标价￥ 万元，甲方收取中标价的 %（不含税金）合计￥

元作为企业管理费（最终以审计价为准）。

2.甲方分 向乙方收取企业管理费，工程款每批次(付款方式参照合同编号：HAZC2016030192中支付方式进行)进入甲方账户后，甲方按照每批次款项比例扣除企业管理费及其他税费；乙方应在每次开票时提供工程施工过程中所发生的票据作为甲方财务记账依据，包括工程工资表(工程总价的 %)、材料发票(工程总价的 %)及其他票据（工程总价的 %）。如不能及时提供的，甲方将不予以划拨工程款。特殊情况下，甲方将扣除相关费用后拨付剩余工程款。

3.工程款到帐后，甲方必须三个工作日内支付到乙方账户、相关工人工资及材料商账户。甲方绝不占用乙方工程款。如果甲方占用乙方工程款，按照银行利息支付给乙方。甲方未按照规定时间支付乙方工程款的乙方有权按照违约处理。

4.甲方收取乙方施工履约保证金为：（大写）； 小写￥ 元 主体工程完成后，甲方须退还履约保证金的60%，竣工验收合格后，退还剩余履约保证金。

四、关于税票及发票事宜

1.本工程的营业税、城建税、教育附加费等由乙方在开票时缴纳。本工程应缴纳的企业所得税、个人所得税、印花税等税金，乙方可凭税务部门开具的所得税缴纳比例结算；如乙方在开票时已缴纳税款，甲方不得再次扣除，最终以乙方提供的税票为准。取回税票后给甲方入账，否则结算时按未缴税处理，由甲方代扣代缴。

2.如果出现下列情况，甲方将视情况给乙方予以处罚：

（1）乙方开票后未将税票在十日内交予甲方，造成甲方无法及时申报纳税，乙方承担延误纳税的责任。

（2）乙方在开票后，必须将工资表和材料票等票据交予甲方，否则甲方将直接从工程款中扣除相关费用。如果乙方在二个月内仍未将工资表和材料票等票据交予甲方，甲方暂扣的相关费用将不予退还（甲方将自行购置材料等票据）。

（3）乙方必须在合同规定工期内开完合同额的工程发票。如果工程合同额的发票没有开完，经税务

（1）上访到甲方公司的，处罚1万元/人次

（2）上访到甲方公司上级部门或者相关政府部门的，处罚3万元/人次

（3）甲方给乙方开出的罚款单，如金额不能在一周内到位的，在工程款结算时加倍扣除

如甲方受到法律起诉，甲方将保留对乙方的法律追诉，并做如下处罚（因甲方未按时支付工程款的情况除外）：

（1）甲方收到法院传票，但后又撤诉的，处罚3万元

（2）甲方收到法院传票，且法院开庭审理的，处罚5万元-10万元

（3）开庭审理给甲方造成直接或间接经济损失的，处罚10万元-30万元

（4）甲方给乙方开出的罚款单，如金额不能在一周内到位的，在工程款结算时加倍扣除

4、在工程合约期内，项目承包责任人拥有自主聘用工人和采购材料权，只能以乙方或项目承包人的名义进行，不得以甲方名义作任何形式的承诺或约定。

5、项目承包责任人必须严格执行甲方的财务管理制度，所有工程款项必须进入甲方指定账号，乙方不得以任何理由推迟入账或改由它户结算。有关工程的所有税费及其他规费、代理费等均由乙方承担，如税费及其他规费的交纳由乙方办理，乙方应及时向甲方提供合法有效的完税证明及其他完整的交费凭证。如需甲方开票乙方应先向甲方提供税款。

6、项目承包责任人或其委托人领取工程款时必须提供合法有效的票据，如发现使用假发票，甲方将追究项目承包责任人法律责任。工程款领用必须由项目承包责任人本人或由经其授权的委托人到甲方办理，委托人（姓名）

，其他人一概不得办理。严禁乙方与项目发包方直接进行资金结算划转，所有未经甲方指定或授权的账户间的结算，甲方一律不予认可，因此产生的后果由乙方自行承担。

7、印章管理

7.1、根据需要甲方只提供乙方项目部印章，待项目结束后返回给甲方。乙方确保印章保管和使用的安全性，不得私刻项目部印章，不得擅自超出印章使用授权范围。如果私刻项目部章及其他印章，将处以5万-10万元的罚款。

7.2、项目部印章的使用范围仅限于工程技术、质量、安全管理和内部资料的盖章，以及代表公司与建设单位、设计单位、监理单位、工程质量、安全监管部门的相关技术类文件的盖章.7.3、项目部印章不得用在任何合同或协议上及文件、票据上。

7.4、如乙方违反上述项目部印章的管理，甲方将立即收回印章，所用法律后果和经济损失由乙方全部承担。

8、工程项目在合同履约过程中，如果业主要求更改原工程款支付的方式，项目承包责任人应及时与甲方取得联系，以甲方名义与业主订立修改合同条款的补充合同（或补充协议）。如果项目承包责任人擅自同意改变原项目合同所确定的工程款支付方式，则视为损害甲方利益，甲方将视事件性质的轻重将进行书面警告并处罚款，暂停工程款的划转处理或解除合同。

9、在施工过程中，如有发生争议及工程款的追讨，甲方提供授权书委托乙方执行及处理。

七、安全方面

1、甲方的具体责任：

1.1、向乙方公布本企业关于项目施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。1.2、有权对乙方项目部人员进行安全教育培训，并应针对乙方工作（施工）之不同特点，提出安全管理要求或安全注意事项，对乙方特种作业人员持证情况进行检查。

1.3、对乙方施工现场的不安全因素（包括人的不安全行为和物的不安全状态等隐患），有监督检查及要求整改的权力，对违章违纪现象有权制止并按公司有关规定进行处罚，罚金从安全保证金和工程款中扣除。

1.4、针对乙方编制的项目安全施工方案、安全技术措施进行审批，并监督实施。1.5、施工安全：无重伤、死亡事故；轻伤事故率不高于2%。

2、乙方的具体责任：

2.1、乙方必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全

讼。

十、本合同有效期自 年 月 日起，至甲方与业主就本协议所述工程签订的正式施工合同中，确定的维保期失效日期为止。本合同任何一方提出终止，应提前三个月书面征得对方同意后，方能终止。本合同终止前，必须在甲方确认项目承包责任人不存在债权、债务或索赔后方能终止。甲方对项目承包责任人的债权、债务不承担任何法律和经济责任。如果乙方不能全面履行本承包合同中规定的责任和义务，甲方有权终止与乙方的承包关系并要求乙方做出补偿；

十一、本合同未尽事宜双方本着友好协商的原则，可另行签订补充文件，有关补充文件及双方确认的来往电报、传真、会议纪要等（甲乙所发生的上述文件，如各方未有书面异议即视为确认）均为本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十二、本合同一式贰份，甲方与乙方各持壹份，经双方签字后生效。

甲方：（盖章）

甲方代表：（签字）开户基本账户名称：

开户许可证账号：

联系电话：

年 月 日

乙方：（盖章）

项目承包责任人：（签字）开户基本账户名称：

开户许可证账号：

论有限责任公司承包经营合同 篇11

摘 要 本人是对有限责任公司承包经营合同的探讨。

关键词 有限责任公司 承包经营 合同

一、公司承包经营合同的含义和特征

股东承包经营公司是指公司或股东作为发包人与承包股东订立承包经营合同，将公司的全部或部分经营权在一定期限内交给承包者，由承包者对公司进行经营管理、同时按照承包合同的约定向发包者支付一定的承包金，并承担相应的经营风险的一种经营方式。

有限责任公司股东承包经营公司的法律特征表现在以下几个方面：一是承包股东对承包期间公司的全部债务负有清偿责任，二是承包经营期间所得的全部税后利润除提取的法定公积金和上缴的承包金之外全部归承包股东享有。三是承包股东能否取得承包利润取决于自身的经营能力和市场风险等不确定因素，而公司的收益（或说股东的分红）具有确定性。四是发包公司或发包股东事先概括授予承包人在承包期间享受为开展承包经营所必需的广泛经营管理权限，公司治理机构的经营管理权限受到相应的限制和影响。

二、公司承包经营合同的效力争议

如何在公司的治理结构、控制经营权的分配、利润分配和财务制度层面上避免公司制度和公司承包经营合同之间产生不必要的冲突，在我国现行法律还未对此问题做出明确规定的情况下，在理论上对股东承包经营公司合同的效力大概存在三种不同观点，即无效说，有效说和折中说。

无效说主要是根据公司机构法定的原则，从对传统意义上公司内部治理结构的违反出发否定承包合同的效力，认为在公司承包中，承包股东以对公司经营承担较大的风险为代价取得了公司经营管理的权利，打破了公司法关于内部治理结构的法定安排，从而使股东会和董事会形同虚设；而有效说主要从股东意思自治的精神出发，认为合同法赋予了股东根据真实意思自由约定权利义务的极大权利，认为法无禁止则有效；折中说却区别对待，认为承包经营合同中的条款在没有违反公司法中强行性规则的前提下应认定其有效，反之则无效。笔者赞成第二种观点，只要没有违反强行法的强制性规定，股东之间自由订立的承包经营合同均应认定为有效。

三、从公司自治的角度看承包经营合同

法律来源于生活，法律的运用不仅要合理还要符合时宜，不能背离社会现实。小型有限公司的股东根据真实意思对公司运营方式所作的自主选择，只要不违反公序良俗，不违反公共利益和他人利益，我们就没有理由加以否定和排斥。

2005修订通过的新公司法开创了公司自治的新时代，充分鼓励了公司自治的精神。一方面通过增加倡导性和赋权性规则给当时人以更大的经营自由，另一方面通过赋予公司章程更大的自主权来鼓励公司自治，法律允许公司和股东根据自身情况，对公司章程做个性化设计。研究新公司法我们还可以很容易看出：针对不同的公司类型，即针对有限责任公司和股份有限公司的区别，公司法对它们采取了不同程度的国家干预。这是因为二者在设立基础、信用基础上也的确有各自不同的特点。很明显，相比较而言，应当允许有限公司比股份公司有更大的自治空间。新公司法充分体现了这一特点。

首先，体现在公司章程上，由于有限公司具有很强的人合性，投资者人数有限，具有协商沟通的便利和基础。公司法赋予了当时人更多的自由裁量权，让股东自己制定适合的规则，所以公司章程是以任意性规范为主的，可以自由规范公司内部关系，这是和股份公司大有区别的，股份公司由于其公司规模的庞大，投资人数的庞大和法律关系的复杂，法律不得不对其公司章程涉入更多的干预，不能允许其采取太多的任意性规范。同样，在公司治理结构上，新公司法把有限责任公司的控制安排和内部纠纷处理更多地交由公司，从新《公司法》的第三十五条规定可以看出，全体股东可以自己约定不按出资比例分配利润。从四十二条可以看出股东会会议的通知方式可以由公司章程或股东自己约定，从四十三条可以看出股东表决权的行使也可以由章程自主规定，第五十条还规定有限公司可以不设经理等内容。但是股份公司便有所不同，由于其公司治理经营牵涉了太多投资者的利益和公共利益，结构也复杂庞大，必须按照事先规定的程序才能有效运行，因而对于股份有限公司的治理结构，需要依据公司法规定的大量强制性规定进行规范运作。

具体到实践中，我们从法院审理的相关案例中公司承包经营合同纠纷的解决中也可以看出：法院对承包经营合同的效力问题或者回避或者默认为有效，并没有运用其司法权对承包经营问题进行强制性干预。可见，司法在对公司内部关系问题进行干预时所遵循的原则主要是“内部救济穷尽原则”，也就是说法院也充分尊重公司自治理念，一般情况下，只对纠纷当事人提供程序性的救济，并不对其内部实体的权利义务进行干预，除非在自治失效的情况下，或者有严重损害公共利益或他人利益或严重损害公平的情况下，司法才进行适当干预。因此，在符合公平公正原则和承包合同双方自愿的情况下，公司承包经营有其存在的正当性。

实践也同时证明：承包经营模式确实又能使一些经济效益差，业绩不佳的小公司得以“重整旗鼓”，甚至“起死回生”，赢取了令发包公司和承包股东均满意的结局。所以，公司内部承包的确有其存在的合理性，广大经营者们只要选择了承包经营这种模式，也要充分相信自己的判断力，争取使承包经营这一运作模式为有限公司市场带来更蓬勃的生机。

参考文献：

[1]宁金成.公司治理结构——控制经营者理论与制度研究.2007.3.

[2]李德智.公司法新论.辽宁大学出版社.2007.12.

[3]罗培新.公司法的合同解释.北京大学出版社.2004.4.

[4]张民安.公司法上的利益平衡.北京大学出版社.2003.1.