工程内部承包协议免费

工程内部承包协议免费（共11篇）

工程内部承包协议免费 篇1

甲方：_________

乙方：_________

甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

三、甲方责任：

1、甲方负责办理施工项目各种手续。

2、负责乙方施工的各种机械设备。

3、帮助解决工程上的疑难问题。

4、督促乙方搞好安全。

5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。

四、乙方责任：

1、完成业主与建设方签订的施工合同。

2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。

3、负责工地上的资金支配权。

4、负责工地上的机械设备管理与维修。

五、核算：

本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。

六、资金与帐务管理

各工地上交总价款的配合费_________％，属公司行政管理人员的工资费用。

七、缴款时间：

各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。

八、工程验收：

乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。

九、资料：

乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。

十、本协议一式四份，双方各2份。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程内部承包协议免费 篇2

1 转包风险

如果施工企业与承包人之间签订的内部承包合同只是在合同内容形式上体现为内部承包,而承包人与施工企业并无劳动关系,换句话说,施工企业并没有与内部承包人签订劳动合同,也没有为其缴纳社保的话,那么该内部承包合同实际上就是转包合同。此种现象在施工领域并不鲜见。另外,有些内部职工在与企业签订内部承包合同后,又将工程项目私下转包出去谋利,给企业带来很大风险。我国法律是明确禁止违法转包行为的。《中华人民共和国合同法》第二百七十二条明确规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人;禁止承包人将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人;禁止承包人将工程分包给不具备资质条件的单位;禁止分包单位将其分包的工程再分包;建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此,若施工企业违反该规定违法转包建设工程,除了会导致该转包合同无效外,还应当承担法律责任。根据《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定,承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;承包单位有违法转包行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。因此,施工企业不得以签订内部承包合同的名义将工程进行违法转包,否则,将触犯国家的法律,并将承担相应的法律后果。

为防范内部职工将承包工程私下违法转包,应在内部承包合同中明确禁止违法转包的内容以及违反规定应负的责任。此外,企业应该在日常管理工作中加强检查监督,要坚决杜绝违法转包现象的发生,以免给企业带来法律风险和经济损失。

2 质量风险

在内部承包这种经营模式下,对外承担质量的主体是施工企业,而不是内部承包人,而且依法承担质量责任的期限并非因质量保修期满而结束。在质量保修期满后,如因施工质量问题给他人造成损害的施工企业仍负有赔偿责任。如发生此类情况,施工企业往往只能先承担责任,后再根据内部承包合同的约定追究内部承包人的责任。但因内部承包人是企业的职工,其赔偿能力非常有限,损失往往很难挽回。因此,施工企业在签订内部承包合同前,应该严格审查内部承包人的资信状况,要全面了解内部承包人的从业经历、工作业绩、经营管理能力和承担风险的经济实力等。施工企业可以在制定的内部承包规章制度中或者在承包合同条款中明确规定承包人必须以工程造价一定比例的财产(现金、有价证券或房产等)作为履行内部承包合同的担保。这种担保,可以增强内部承包人的风险意识和守法经营、安全生产、文明施工等方面的自觉性,从而有利于保证承包经营活动的效果。

3 劳动关系的风险

内部承包合同虽然约定了事故责任由内部承包人负责,但是这种约定违反了法律的规定,是无效的。根据2005年劳动和社会保障部发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》第四条的规定,建筑施工、矿山企业等用人单位将工程(业务)或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或自然人,对该组织或自然人招用的劳动者,由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任。因此,若内部承包人不具备用工主体资格,不论员工是由施工企业还是由内部承包人招聘,也不论内部承包合同如何约定,用工主体均是施工企业。因此,施工企业为了防止工伤事故和拖欠工资的风险,可通过内部承包相关规章制度或在承包合同中明确规定以工程造价一定比例从工程款中扣款(暂扣款),作为劳务用工的保证金(农民工工资保证金),或采取强行代缴劳动保险的方式来减少将来可能带来的风险。或者在内部承包合同中明确规定使用的劳务用工必须来源于具有法人资格的劳务公司,并与其签订劳务合同,明确责任,以达到有效转移劳务用工发生工伤事故和拖欠工资的风险。

4 安全风险

内部承包人在施工期间发生严重安全事故,如施工致第三人死亡,施工企业必须对外承担赔偿责任等。虽然施工企业对外承担赔偿责任后可根据内部承包合同的约定追究内部承包人的责任,但因内部承包人的赔偿能力有限,施工企业往往难于挽回。此类风险只能通过施工企业加强对施工现场的管理来尽量避免。具体做法包括进行定期和不定期的检查,及时发现问题,及时消除各种安全隐患,尽量避免发生安全事故。

5 债务风险

内部承包人在承包经营期间的经营活动实质上仍是以施工企业的名义而不是以内部承包人的名义实施的,因此,由此产生的债务仍然要由施工企业对外承担。虽然双方在内部承包合同中约定内部承包人实行独立经营,自负盈亏,所产生的债权债务与施工企业无关,但该约定只能约束合同双方,不具有对抗第三人的效力。一旦发生纠纷,第三人将直接起诉,要求施工企业承担责任。施工企业只能先对外承担责任后再根据约定追究承包人的责任。除非施工企业能够证明内部承包人的行为不是承包经营行为,而是与承包经营完全无关的纯个人行为。以在承包期间采购材料为例,若供应商能证明采购的是工程材料,采购时间发生在工程施工期间,送货地又是工地,那么,施工企业就很难证明内部承包人的行为是纯个人行为。因此,施工企业应严格管理对外采购合同,防止上述风险的发生。施工企业应该亲自负责工程项目对外采购合同的签订和履行,从签订合同到签收货物到支付货款均由施工企业亲自实施,待施工企业收到货物后再作为供货方将货物供应给内部承包人,而应付货款则由企业直接从工程款中扣下。这种方式可以有效预防内部承包人在取得大量材料后拒不付款或只付少量货款,给施工企业留下大量债务的情况发生。

6 税务风险

(1)使用假发票报账。在目前建筑市场竞争激烈,施工企业利润空间狭小的情况下,为了实现利益最大化,少数承包人可能会不顾法律后果,铤而走险,私下与供货商串通,套取现金,再使用现金购买材料,取得价格优势,然后再通过非法渠道购买的假发票来冲账,这样会给施工企业带来很大的税收风险。由于税务检查一般具有滞后性,一旦被税务部门核查出是假发票,企业将蒙受补税和罚款的巨大损失,此时再追究承包人的责任,可能为时已晚,同时,因内部承包工程人的赔偿能力有限,损失也往往难于挽回。因此,一方面必须在承包合同中明确提供假发票的法律责任;另一方面,财务部门必须严格把关,比如采取由承包人在提供发票的背面填写其本人身份证号码的做法,以示严肃负责,在一定程度上能够警示承包人要守法经营,同时,可通过工作经验和一定的技术手段来严格把关,防止假发票流入施工企业,给企业带来税务风险。

(2)报账不及时,造成暂估成本金额过大,依据不足,长时间没有合法票据(发票)入账,影响了会计成本核算的真实性,有做假账的嫌疑,存在被税务部门依据有关规定,对企业进行定额征收所得税的风险。对此,可以通过在内部承包相关规章制度或承包合同中明确规定承包人在支用工程款时必须预扣出一定比例的资金作为报账保证金,前款未报账不得再支用工程款,此种做法可以有效约束因承包人报账不及时给企业带来的税务风险。

(3)成本不匹配。内部承包人为了节约成本,可能会利用社会上发票管理存在的漏洞,采用购买发票的办法来报账“凑成本”,造成成本不匹配,存在征税风险。对此,财务部门应当严格把住报账关,报账发票所记载的内容必须与实际发生业务的单位、物资名称、数量、金额等一致,坚决杜绝以不合法票据作为会计成本核算依据,会计核算成本的构成必须与施工预算成本内容保持基本的匹配,加强成本核算管理,以防范税务风险。

7 内部承包人构成表见代理的风险

所谓内部承包人构成表见代理,是指企业并没有给内部承包人某些方面的代理权,但相对人有理由相信其有代理权的,该代理行为有效,对施工企业具有约束力。也就是说若内部承包人的行为构成表见代理,则施工企业应对该行为承担责任。如果内部承包人故意炮制一些承包经营行为,施工企业就比较难于摆脱其恶意所带来的麻烦。因此,此类风险是难于杜绝的。为防止由此带来的风险,施工企业在内部承包合同中必须对签约权进行限定,并对内部承包人的经营行为进行严格管理。首先,应该对承包人明确签约权限。如限定工程材料采购等对外合同的签约权只能由施工企业行使且必须经施工企业法定代表人签字盖章后才有效,内部承包人无权代表施工企业对外签订合同。在这种情况下,至少可以保证事后施工企业有权追究内部承包人的越权责任。其次,要加强对印章的管理。项目部的印章必须由施工企业委派的管理人员保管,不能由内部承包人保管,项目部印章使用必须符合规章制度的规定。最后,在施工经营期间要坚决杜绝以内部承包人名义对外采购物资,然后由施工企业直接向第三人付款的行为,这种行为显然构成事实代理权。

8“跑单”的风险

所谓“跑单”,是指内部承包人原先对所承包的工程项目估计不足,受资金实力限制放弃履约,造成施工项目完全停工。这种情况往往发生在需要大量垫支的工程项目上。这种情况一旦发生,往往造成施工企业措手不及,施工项目可能面临着工期、安全、质量、债务纠纷等风险。由于内部承包人不是法律意义上的主体,加上赔偿能力有限,施工企业往往也难于挽回“跑单”造成的经济损失。因此,对于需要大量垫支的工程项目,施工企业在签订内部承包合同前,除对承包人的从业经历、工作业绩和经营管理能力有基本要求外,其经济实力,即承担风险的能力也是必须要认真加以评估的重要内容,施工企业绝不能掉以轻心。同时,企业应制定出针对“跑单”现象的应急处理措施,防止为此给施工企业造成被动局面,因对业主履约而造成赔偿风险,继而给企业信誉带来负面影响。

9 结语

总之,施工企业内部承包经营管理模式在给企业带来经济效益的同时,也让企业承担着相当大的风险。施工企业切不可放松管理,更不可以包代管,使之沦落成为非法转包、违法分包的温床,这与企业内部承包经营的根本宗旨是完全背道而驰的。施工企业应充分意识到内部承包经营可能带来的各种法律风险,要把内部承包经营风险纳入企业全面风险管理工作的重要组成部分,在实践中不断认真总结经验教训,要针对可能存在的不同风险采取积极的应对措施,如通过统一控制账户,垫支项目的资金首先要存入控制账户,严格资金使用计划管理和使用审批手续,坚持“以收定支、专款专用、不准超支”的原则,严格审核和监督各项成本支出,实行授权签订合同、强制代缴保险、交纳履约保证金和预留各种保证金、实行定期不定期的“质量、安全、成本、工期”检查、把好财务内部结算审核关等措施,防范内部承包经营各种风险,牢牢掌握承包合同内部追偿的主动权。使施工企业内部承包经营得以健康发展,达到既能充分调动员工的工作积极性和坚持守法经营,又能保证企业和员工在经济利益上实现双赢,促进企业经营管理上新台阶,实现企业又好又快的发展。

参考文献

[1]中华人民共和国合同法[EB/OL].http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=475.

工程内部承包协议免费 篇3

摘 要：近年来，国家在铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设方面的投资逐渐加大，建设工程市场一片兴旺。然而，由于企业资质等问题及招标时人为设置的限制，众多企业，包括许多以建筑施工为主业的大型国有企业集团，都不同程度地存在将中标后的工程交给内部单位施工的状况。这种行为是否合法？如何进行风险防范？本文将对这些问题进行分析，并提出相关建议。

关键词：建设工程合同；内部承包；效力；风险防范

一、建设工程内部承包的定义和现状

近年来，随着建设工程市场的兴旺，从事建筑工程施工的企业也越来越多。然而，随着国家在建筑工程领域法律法规的完善和对招标投标的规范，许多资质较低的建筑企业无法获得大型建设工程项目的中标资格；而资质较高企业的资质一般都在总部一级，但总部又没有施工队伍，只能在中标以后将工程交给下属单位或职工进行施工。内部承包并不是一个法律术语，但笔者认为，建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工的情况就是内部承包。

通过对国内建筑行业，尤其是以建筑工程为主业的特大型建筑企业的了解我们不难发现，内部承包的行为非常普遍，特别是在铁路、轨道交通等资质需求高、标的金额大的工程领域，内部承包几乎已经形成惯例。

导致内部承包泛滥的原因比较复杂，跟企业改制、国家政策等都有很大关系。但要区分其效力，则要先对其主体进行划分。大体上，内部承包的主体可以分为法人、非法人的分支机构、自然人几种类型。

二、建设工程内部承包合同的效力浅析

（一）内部承包主体为法人

内部承包主体为法人的情况，主要表现为部分施工企业将应当由自己施工的工程交给下属子公司来进行施工的情况。这种内部承包合同的主体均为法律上独立的法人主体，因此其合法性应当根据转包和违法分包的标准进行判断：

一是转包。转包是指建筑工程的（总）承包人违反法律、法规规定，将其承包的工程变更合同主体或虽不变更合同主体，但以包代管，不参加现场管理的行为。这种行为在铁路工程领域尤为突出，这种情况下签订的合同应当认定为无效合同。

二是违法分包。所谓违法分包是指建筑工程总承包人违反合同约定和未经建设单位认可，或者将工程分包给没有资质的分包人，或者将工程分包后不参加现场管理的行为。根据有关法律法规规定，违法分包合同也应当认定为无效。

三是合法分包，即按照法律法规的规定及工程施工合同的约定，将部分工程分包给下属企业，并且获得发包方的同意。这种情况下的内部承包合同合法有效。

（二）内部承包主体为非法人的分支机构

如果内部承包合同的主体为分支机构，比如分公司等，内部合同应当归属于有效。其依据是：根据《中华人民共和国公司法》第十四条的规定：“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”因此，在这种情况下承包人与内部承包主体签订的施工合同应当认定为有效。

（三）内部承包主体为自然人

内部承包主体为自然人的情况并不少见，但要论证其效力则比较复杂，且标准难以把握。笔者认为，应当依据以下标准判断这种内部承包合同的效力：

一是劳动关系。内部承包人与工程承包人存在劳动关系是内部承包合同合法有效的前提。如果内部承包人与工程承包人不存在劳动关系，内部承包人又无法获得相关资质，则其承包行为就违法无疑，应当认定为无效。

二是工作内容。如果内部承包人的工作内容属于劳动合同约定的内容，比如提供劳务等，那么其行为应当认定为有效；如果内部承包人的工作内容包括“自主负责施工、自负盈亏、自负风险”等内容，则明显表明该合同属于违法分包，应当认定为无效。

三、建设工程内部承包的法律风险防范

要防止建设工程内部承包合同归于无效，并避免由此带来的不利影响，笔者认为可以从以下方面来采取措施，防范法律风险：

一是尽量避免分包。在分支机构的设置上，要多考虑采用分公司的形式；同时，在施工中，应当尽量将所属工程交由非法人的分支机构，比如分公司等来进行施工，避免因违法分包而带来的法律风险，

二是一定要坚持合法分包。在施工中如果要将部分工程分包，应当根据法律法规的要求和建筑工程施工合同的约定，在取得发包人同意的情况下进行。同时，分包必须签订完善的内部合同，明确约定各自的权利义务，并完善管理，坚决杜绝以收取“管理费”的形式只收费而不管理的情况。此外，主要管理人员的配置、主体工程的施工均要以工程承包人的名义进行，从形式上做到依法合规。

三是坚决避免转包、挂靠、出借资质等违法行为。转包、挂靠、出借资质等行为对于建立正常的建筑市场秩序、保证建筑工程质量危害极大，是国家严厉打击的對象。这些行为不仅可能导致被罚款、责令停业整顿、没收违法所得、吊销资质等处罚，情节严重、造成事故的还涉嫌犯罪，可能受到刑事处罚。因此，应坚决避免类似行为。

四是适当选择劳务分包。劳务分包是指工程承包人将建筑工程施工中的劳务作业发包给具有劳务承包资质的其他施工企业的行为。劳务分包不同于专业分包，其不需通过发包人同意即可实施。但需要特别注意，劳务分包的范围仅限于劳务作业，以劳务分包的名义将专业工程分包是违法的。

五是灵活选择投标形式。在母公司资质较高但无施工人员、子公司资质不足的情况下，可以灵活选择投标形式。比如，在招标方许可的情况下，可以母公司和子公司共同组成联合体的形式来进行投标。同时，在联合体协议中明确约定各方的权利义务、职能划分、施工任务分配等内容。中标后，即使由子公司负责大部分或者全部的施工任务，只要不违反发包方的要求和建筑工程施工合同的约定，都不不会导致施工合同的无效。这样一来，既结合了各自优势，又不违反法律的禁止性规定，可有效防范法律风险。

参考文献：

[1]徐建民.建设工程内部承包的法律性质及风险防范[D].浙江万里学院学报，2014（02）.

[2]刘波.施工企业内部承包责任制法律问题研究[D].宁波大学学报（人文科学版），2012（05）.

[3]周伟.浅析建设工程内部承包的风险防范[J].四川水利，2012（06）.

[4]徐建明.建筑企业内部承包的法律思考[J].法律研究，2012（10）.

工程内部承包协议免费 篇4

甲方：

乙方：

为提高监理工作，切实项目责任、结合莆建质安【2011】103号文《关于对建设工程监理费支付进行统一监管的通知》，经甲、乙双方充分协商，项目监理达成如下条款共同遵守：

1、甲方委派乙方为程监理项目的负责人，负责领导本项目监理机构人员全面履行监理合同约定的所有责任和义务，本项目工程质量及发生安全事故等所引发的经济法律责任。

2本项目监理机构人员的和调整、人员的工资、奖金由项目负责人自己确定，需经公司协调解决的、监理部负责人协商处理。

3、本项目监理费总额为元，履约保证金元；现场监理直接总额比例为，成本为本监理机构履职的，人员工资、奖金等费用等开支。

4、为提高项目负责人履职的责任心，提高管理工作成效，本项目监理工作成效奖金（监理费总额的5%~10%，工程程度和项目情况等确定）项目负责人，项目监理工作成效奖金发放三次，第一次 于工程竣工验收 监理资料归档后十天内发放、第二次50%于工程保修期满后，本项目监理费结清后十天内发放。

5、为提高效益，项目负责人要树立项目成本意识，公司相结合的措施来鼓励节约成本，本项目的成本为 期的成本，的那个项目负责人度通告，节约成本是，节约成本的5% 为奖金项目负责人；当项目项目负责人监理部负责人汇报，要分析原因，超支的成本，超支部分的20%有项目负责人承担；若外界环境发生重大变化、项目负责人可与公司协商，调整项目成本目标值。

6、监理成本的发放，在工程监理资料归档、合同由监理费收到后十天内一次性付清给项目负责人；经甲、乙双方对项目监理实现成本进行，超支监理成本的扣款，工程竣工验收后，经甲、乙双方对项目成本进行确定后，一次性。

7、责任事故的处理，在政府专项检查中，项目受到通报批评，甲方处罚乙方5000元；项目受到通报批评并记入企业不良记录，甲方处罚乙方30000元，【2011】103号《关于对建设工程监理费支付进行统一监管的通知》，支付监理费时被考核一次不合格，所扣的监理

费由项目负责人承担，项目工作成效奖金，考核不合格的，所有的监理费由项目负责人承担，甲方再处罚30000元。

8、甲方:

乙方：

年月

工程监理费用内部承包协议 篇5

甲方： 乙方：

第一条

经甲乙双方协商一致，签订本协议。第二条

工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程规模：

第三条

乙方是甲方派驻xxxx

工程项目的执行机构，代表甲方全面履行甲方与

（业主）签定的委托监理合同。

第四条

双方同意按以下的承包费用范围、计算方法、支付时间与金额，支付乙方监理费用：

1、本工程承包监理费及范围： ① 监理费用承包额

②承包监理费用含监理人员工资、奖金、各类津贴、差旅费、办公费、设备折旧费、交通车辆使用费、通信费等监理部发生的一切费用。（不包括税金、工资计提费及公司管理费）

2、监理承包期限：

3、监理费用支付方式：按甲方现行财务规定支付 第五条

甲方在授权乙方监理工程范围内，享有以下

权利：

⑴对乙方的监理工作按甲方有关管理规定进行检查、考核与监督；

⑵当甲方发现乙方不按建设工程监理合同和批准的监理规划履行监理职责，或给甲方造成损失的，甲方有权终止协议并按甲方有关规定对乙方进行处分。

⑶当工程因客观原因发生重大变更和调整时，甲方有权对费用进行调整。

第六条

根据公司整体利益，甲方有权调整项目部人员，项目部应服从公司的安排，项目部增减调换人员，按有关规定时限支付工资，调换人员发生的临时交通费由用人项目部承担，原项目部不予承担。

第七条

甲方免费向乙方提供与工程监理有关的技术业务指导和专业技术培训以及监理工作所需要的技术资料。

第八条

乙方在甲方授权监理工程范围内，享有以下权利：

⑴选择监理人员的建议权； ⑵不称职监理人员撤换权； ⑶监理人员收入的调整权。

第九条

乙方在责任期内，应当履行约定的义务，必须确保现场的工作质量、工程质量和安全生产，不得以单纯追求经济利益为目的而过度减少各类资源的投入。如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失或信誉损失，按甲方有关规定

进行处罚。因监理人员发生违法、违纪行为，给甲方造成恶劣影响的，除按有关规定追究直接责任人外，总监负相应责任。

第十条 乙方的责任期即建设工程监理合同有效期。第十一条

工程延期

在监理过程中，如工期缩短，不核减当期承包费用；如果因非乙方责任造成的工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，在原监理合同中未明确增加监理费时，原则上由乙方向建设单位清算增加，必要时甲方可以协助乙方实施。当建设单位同意追加监理费用，奖励乙方为甲方实际追加费用的10%-20%，剩余的工作量由甲乙双方另行协商监理费用。当建设单位不予追加时，甲乙双方另行核定延长期的监理费用。应进一步约定相应延长的合同期。

第十二条

乙方必须按照甲方与业主签订的监理合同及时足额催要当期监理费，然后进行当期费用清算。

第十三条

乙方向建设单位办理完竣工验收或工程移交手续，除有特殊的约定外，应由乙方向建设单位追缴剩余监理费用，工程验收一年以后，监理费尾款结清后（工程保修金除外），方可进行承包费用清算，本协议即终止。保修期间的责任，按甲方管理制度和国家有关工程监理法规执行。

第十四条

乙方监理人员个人收入的分配，总监理工程师可以根据监理人员承担工作量的大小和业务技能水平的高低，在公司现行工资标准的基础上调整。其中在职职工、助

勤职工及劳务输出人员由总监提出，在岗位责任津贴和奖金中调整。

第十五条

乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工程完成或中止时，应将其设施和物品及时移交给甲方有关部门。

第十六条

在承包协议签订后，如实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行监理业务时。双方应视情况修正协议。

第十七条

乙方由于自己的原因而暂停或终止执行监理业务，双方另行协商。

第十八条

监理业务完成后

1、如监理承包费用出现亏损，由乙方原因造成的由乙方承担，自总监理工程师抵押金扣除。

2、如监理承包费用出现结余，结余监理费用由总监理工程师按贡献大小分配到项目部监理人员，但原则上分配到总监理工程师个人的部分不得超过总平均数的5倍。

第十九条

乙方在监理工作过程中向建设单位提出的合理化建议，使甲方得到了经济效益，甲方按如下办法对乙方进行奖励：

奖励金额＝经济效益额×50% 第二十条

投入本工程的人员和期限以及监测仪器、办公、交通、通信等设备见附件。

第二十一条

因违反或终止协议而引起的争议，双方应

当协商解决。

（此页无正文）

甲方：

乙方： 签字：

签字：

日期： 年

月

****年**月**日 日期：

工程施工内部承包协议书 篇6

乙方：

经双方协商，甲方将 工程的承包给乙方施工，达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、 工程项目

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程内容： 工程，

二、 承包方式

包工包料，包辅材及工具，包安全文明施工。

三、工期：年 月 日开工， 年 月 日完工，工期 日历天

四、质量标准：合格。

五、合同价款及付款方式

1、本工程 元/m，（含 ，工程量按实际施工为准。

2、本合同综合单价包含人工费、材料费、机械费及相关其它费用。

3、付款方式：每月20号前上报已完成工程量，次月5号前付上月已完成工程量的工程价款的 %，工程全部完成，经甲方、监理、业主单位初步验收合格后，付到工程总价款的95%，

其余5%保修金自验收合格后满一年后15日内一次性付清。

六、甲方责任

1、甲方向乙方提供图纸（图纸乙方可自行复印），相关技术资料及技术交底工作，在施工过程中的变更通知。

2、甲方按合同约定支付工程款，因工程款不到位产生的施工延误工期相应顺延。

3、帮助乙方协调其他工序的配合工作。

七、乙方责任

1、乙方在合同规定期限内保质保量完成施工（不可抗力除外），如不能完工，甲方有权安排另外施工队进场，费用在乙方工程款里扣除。

2、乙方应服从甲方、监理、建设方的管理，遵守各项制度，施工质量应符合规范设计要求，保质保量的完成。

3、不经甲方允许不得擅自改变设计要求及规范要求。

4、乙方施工现场必须配备专职技术员和安全员，每层施工完成后，自己的垃圾必须清理。

5、乙方必须确保民工工资发放到位，甲方概不承担民工工资纠纷。

6、乙方人员进场后，必须每周开会，关于进度、质量、安全文明施工会议、以工人进行安全教育，不准私自拆除安全防护及私拉乱扯电线及用电违规作业，工地范围内不准打架、斗殴、醉酒滋事、赌博及酒后上岗，施工人员必须正确使用安全帽、安全带。

7、工程施工期间，如果是乙方原因造成问题及工程返工，均由乙方承担一切费用。

八、违约责任

1、甲方未按合同约定付款，工期顺延。

2、乙方未按合同约定完成工程，按每日按总造价的3‰承担违约金支付给甲方。

3、乙方不得无故停工，闹事发生一次，甲方罚款伍万元。

九、合同争议

合同签订后，双方应严格履行自己的责任和义务，双方发生争议时，应在不影响工程进度的情况下，双方可协商解决或请有关部门进行调解，如调解不成时，双方均可向合同签订地人民法院起诉。

十、合同生效

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

电话： 电话：

建筑工程内部经济承包协议书 篇7

甲方：

乙方：

为加快工程进度，提高施工管理责任心，经公司研究由同志为本工程经济、安全、质量承包人，为明确各方的权利义务关系，协议如下：

一、工程名称：工程

二、工程内容： 执行与投资方签订的合同内容

三、工程造价： 执行与投资方签订的合同造价

四、承包方式：包工、包料、包工期、包安全，自备机械设备，并不得转包他人。

五、各方的权利义务

（一）、甲方的权利义务：

1．监督乙方施工安全设施、建筑质量，随时提出整改通知。

2．监督管理材料的采购及职工工资的发放。

3．根据投资方对该工程的拨款多少，在乙方按时报账及按时、按质安成工程的情况下，经公司经理与项目经理共同签字，扣除相关费用后及时转拨给乙方。

4．甲方统一制作工地标志标牌，费用由乙方承担。

（二）、乙方的权利义务：

1．乙方应服从甲方管理人员的管理，配合甲方做好应尽的义务。

2．工程期限、建筑质量符合建筑法规的强制性要求和投资方的约定。

3．乙方签订合同后，按甲方与投资方约定的工期，提供各施工阶段工期计划表，按计划施工，确保工期按时完成。

4．乙方自行负责建筑安全和建筑质量，在施工中如出现建筑安全事故和建筑质量等问题所产生的赔偿责任及相关费用，应由乙方自行承担；如利害关系人要求甲方承担，乙方同意甲方从应得工程款中予以支付，并且由此产生的相关处理费用由乙方承担，不足部分，甲方支付后，有权向乙方追偿，乙方不得拒绝。

5．承担该工程施工中的一切费用。

6．乙方应严格规范材料的采购，除甲方指定的材料员以外，不得另行安排他人接收、采购材料。否则，责任自负，甲方不承担任何责任。

7．乙方同意按甲方 财务管理制度 规定执行 缴纳保证金按%收取，合同签订时交清。

8．乙方聘请甲方项目经理一名，协助乙方工作，项目经理补助费1500元/月，从 2011年1月至竣工，费用由甲方从投资方每次给付的工程款中代扣代发。

9．乙方按照本协议的约定履行外，同意按照甲方与投资方订立的建筑工程施工合同的约定享有权利并履行义务。

10．乙方按该工程总价款的向甲方支付管理费用，同意由甲方从投资方前3次拨付的工程价款中扣留。该工程的税收及其它各项收费（包括会费）另行由甲方从投资方每次给付的工程价款中扣除上缴。

11．乙方无权以公司名义签订任何经济及劳务合同，更不准赊欠

材料款及工人工资，否则责任自负。

六、奖励与处罚

1．乙方同意按照甲方与投资方订立的建筑工程施工合同约定的奖罚条件同奖同罚。

2.甲方根据乙方工期计划表，监管乙方工期，对不能按计划完成，又无投资方、监理工期顺延签证的，甲方有权从保证金或形象进度拨款中扣罚的工期罚款。

4．如乙方在前一工期计划不能完成，而在，后一工期施工中抢补回来按期完成，甲方将把前一工期罚款全数奖励给乙方。

七、合同的解除与终止

1．本合同经甲、乙、双方签字盖章后生效，任何一方无正当理由不得变更和解除。如遇不可抗力无法履行时，合同即可终止。

2．合同履行期间，乙方因工程质量、安全达不到规定标准或工期连续4个形象进度不按计划期限完成、出现质量、安全事故造成不良后果，甲方有权随时终止合同，乙方无条件退出施工现场，并追回公司所受损失，保证金不在退还。

八、本合同一式肆份，甲、乙、各持两份。

甲方：

乙方：

工程施工内部承包简单的协议书 篇8

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致达成如下条款，以便共同遵守。

第一条承包经营位置、面积，功能及用途

1.1 甲方将位于常德“武陵农资交易大市场仓储中心”的 栋 的仓库(以下简称承包经营物)租赁给乙方使用。承包经营物面积甲乙双方认可确定为平方米(共 间)。

1.2 本承包经营物功能为 ，承包给乙方使用。未经甲方同意乙方不可擅自改变承包经营物的功能。如乙方需转变使用功能，必须提前三十天以书面形式向甲方提出申请，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。

1.3 本承包经营物采取乙方自行管理的方式。

第二条 承包经营期限

2.1 承包经营期限为 年，即从年 月 日起至 年月 日止。

2.2 乙方如需续包须于承包经营期限届满前一个月(即 年 月 日前)提出书面要求，经甲方同意后，甲乙双方将对有关承包经营事项重新签订承包经营合同。同等承包条件下，乙方享有优先权。如乙方逾期未提出书面续包要求，则视作乙方放弃续租，甲方有权将该房屋作任意处置。由此给乙方带来的损失由乙方自负。

第三条 承包经营物的交付

3.1 在本承包经营合同生效日起 日内，甲方将承包经营物交付乙方使用。

3.2 如甲方未按期交付超过七天，则应按乙方应交付承包金的日万分之五给予乙方损失赔偿。

第四条承包经营费用

4.1 承包经营保证金

本租赁合同的保证金为首月承包金的叁倍，即人民币 元(大写： )。 备注：

4.2承包金

承包金为平价部分 间，每月每平方米人民币 元

议价部分 间，每月每平方米人民币 元。

承包金总额为元(￥)

第五条承包金的支付

5.1 乙方应于本合同签订之前，向甲方支付承包金人民币 元，余

额元于承包经营物交付前即 年 月 日前向甲方一次性支付完毕，否则甲方取消给乙方的所有优惠，承包金的总额按人民币 元收取。乙方延期支付应付款项如超过十五日，甲方有权

取消该承包经营合同，并不予退还乙方已交付之定金，乙方无权异议;如由此给乙方带来的损失由乙方自负。

其他： 。

5.2 承包经营期限届满在乙方已向甲方交清了全部应付得租金、电费及因本租赁经营行为所产生的一切费用，并按本合同规定向甲方交还完好无损的承包经营物等本合同所约定的责任后七日内，甲方将向乙方退还承包保证金。

5.3 乙方逾期支付承包金，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为：拖欠日数乘以拖欠承包金总额的万分之五。

第六条承包经营物的转让

6.1在承包经营期限内，若遇甲方转让承包经营物的部分或全部产权，甲方应尽力使受让人继续履行本合同。

6.2在承包经营期限内，未经甲方同意乙方不可擅自将其承包的标的物转包或分包给其他人使用，一经发现，甲方有权无条件立即收回该承经营物，并不予退还乙方已交付之承包金及定金，乙方无权异议。若在甲方发出书面通知七日内乙方仍占有仓库不予退出，则仓库内货物视作乙方放弃，甲方任意处置。

第七条专用设施、场地的.维修、保养

7.1乙方在承包经营期内享有承包经营物附属射死的专用权。乙方应负责承包经营物内专用设施的维护、保养、年审，并保证在本合同终止时专用设施以可靠运行状态随同承包经营物归还甲方。甲方对此有日常检查监督权。

7.2 乙方在承包期间对承包经营物及附属设施负有妥善使用及维护保管之责，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。

7.3 乙方在承包经营期限内应爱护承包经营物，因依法使用不当造成承包经营物损坏，乙方应负责维修，费用由乙方承担。如在甲方发出书面通知十日后乙方仍不予维修，甲方可自行维修，所以费用由乙方承担。

第八条防火安全

8.1 乙方在承包经营期间须严格遵守执行《中华人民共和国消防条例》及本仓储中心的有关制度，积极配合甲方主管部门做好消防工作，否则由此产生的一切责任由乙方承担。

8.2 乙方应在承包经营物内按有关规定配置灭火器，严禁将房屋内消防设施用作其他用途。

8.3 承包经营物内确因维修等事物须进行一级临时动火作业时(含电焊、风焊等明火作业)，须甲方主管部门批准，并在甲方工作人员的监督下完成。

8.4 乙方应按消防部门的有关规定全面负责承包经营物内的防火安全，甲方有权于合理时间内检查承包经营物的防火安全，但应事先给予乙方书面通知。乙方不得无理拒绝或延迟给予同意。

第九条保险责任

在承包经营期限内，甲方负责承包经营物的保险，乙方负责购买承包经营物内乙方自有的财产及其必要的保险(包括责任险)。若甲乙各方未购买上述保险，由此产生的所有赔偿及责罚分包由甲乙各方自行承担。

第十条 物业管理

10.1 乙方在承包经营期满或合同提前终止时，应于承包经营期满之日前或提前终止之日前将承包经营物打扫干净，搬迁完毕，并将承包经营物交还给甲方。如乙方归还承包经营物时不清理杂物，则甲方对清理杂物所产生的费用由乙方承担。

10.2 乙方在使用承包经营物时必须遵守中华人民共和国的法律、常德市法规及甲方有关承包经营物物业管理的有关规定，如有违反，自行承担。倘由于乙方违反上述规定应向建筑物周围其他用户的正常运作，所造成的损失由乙方赔付。 第十一条装修条款

11.1 在承包经营期内如乙方须对承包经营物进行装修、改建，须事先向甲方提交装修、改建设计方案，并经甲方同意，且须向政府有关部门申报同意。如装修、改建方案可能对共用部门及其他相邻用户造成影响的，甲方可对该部分方案提出异议，乙方应予以修正。改建、装修费用由乙方承担。

11.2 如乙方的装修、改建方案可能对承包经营物结构造成影响的，则应经甲方及原设计单位书面同意后方能进行。

第十二条承包经营物的转包

经甲方书面同意后，乙方方可将承包经营物的部分面积转包，但转包部分的管理工作由乙方负责，包括向转包户收取承包金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转包而改变。

如发生转包行为，乙方必须遵守下列条款：

1、转包期限不得超过乙方对甲方的承包期限;

2、转包承包经营物的用途不得超出本合同第一规定的用途;

3、乙方应在转包协议中列明，倘乙方提前终止本合同，乙方于转包户的转包合同应同时终止。

4、乙方须要求转包户签署保证书，保证其同意履行乙方于甲方合同中有关转包行为的规定，并承诺与乙方就本合同的履行对甲方承担连带责任。在乙

方终止本合同时，转包合约同时终止，转包户无条件迁离承包经营物。乙

方应将转包户签署的保证书，在转包协议签订后的五日内交甲方存档。

5、无论甲方是否提前终止本合同，乙方因转包行为产生的一切纠纷概由乙方自行负责处理。

6、乙方因为转包行为的转包人应付的税、费由乙方负责。

第十三条提前终止合同

13.1 在承包经营期内，若遇乙方欠交承包金或物业管理费(如有)超过一个月，甲方在通知乙方缴纳之日起五日内，乙方未全额支付有关款项，甲方有权停止乙方使用承包经营物内的有关设施，由此造成的一切损失(包括单不限于乙方及转包户的损失)全部由乙方承担。若遇乙方欠交承包金或物业管理费(如有)超过一个月，甲方有权提前解除本合同，并按本条第1款的规定执行。在甲方以传真或信函等书面方式通知乙方(包括受转包人)之日起，本合同自动终止。甲方有权留置乙方承包经营物内的财务(包括受转包人的财产)并在解除合同的书面通知发出之日起五日后，甲方将申请排名留置财务拥有抵偿应支付的因承包经营行为所产生的全部费用。

13.2 未经甲方书面同意乙方不得提前终止本合同。

第十四条免责条款

14.1 若因政府有关承包经营行为的法律法规的修改或政府行为导致甲方无法继续履行本合同时，将按本条第二款执行。

14.2 若因规划变更须拆迁仓库，乙方接到甲方通知后30天内无条件搬迁，乙方不得因此提出补偿，合同同时终止。

14.3 凡因发生严重地震等自然灾害、战争或其他不能预见的、起发生和后果不

能防止或避免的不可抗力致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的衣服，应立即用邮递或传真通知对方，并应该向证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公正出具的证明文件，则提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方由此免责。

第十五条合同的终止

本合同提前终止或有效届满，甲、乙双方未达成续包协议的，乙方应于承包合同终止之日或其经营期限届满之日迁离承包经营物，并将其返还甲方。乙方逾期不迁离或不返还承包经营物的，应向甲方加倍支付承包金，如乙方不接受支付双倍承包金，甲方有权立即收回承包经营物，并强行将承包经营场地内的物品搬离承包经营物，且不负任何保管责任。

第十六条广告

若乙方需在承包经营物建筑物的本体上设立广告牌，须经甲方书面认可并按政府的有关规定完成相关的报批手续。

若乙方须在承包经营物建筑物的本体上设立广告牌，须经甲方书面同意并按政府的有关规定执行。

第十七条有关税费

按国家及常德市有关规定须就本合同缴纳的印花税、登记费、公证费及其他有关的税项及费用，按该等有关规定应由

甲方做为发包人，甲方作为承包人分别承担。有关登记手续由甲方负责办理。

第十八条通知

根据本合同需要出发的全部通知以及甲方与乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面形式进行;甲方给予乙方或乙方给予的电话或传真一经发出，挂号邮件以对方即本合同第一页所述的地址并以对方为收件人付邮七日后或以专人送至前述地址，均视为已送达。

第十九条适用法律

19.1 本合同在履行中发生争议，应由双发协商解决，若协商不成，则通过仲裁程序解决，双方一致同意以中国国际贸易仲裁委员会常德分行作为争议的仲裁机构。

19.2 本合同受中华人民共和国法律的管辖，并按中华人民共和国的法律解释。 第二十条其他条款

20.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。

20.2 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

第二十一条合同效力

本合同经双方签字盖章，并收到乙方支付的手气保证金款项后生效。

发包方(甲方)：

代表：

承包方(乙方)：代表：

内部承包协议 篇9

甲方：身份证号：

乙方：

甲、乙双方本着友好合作精神，就甲方承包经营乙方公司经营范围内有关拍

卖业务事宜，经双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方以公司执行董事名义在外对法院、海关、银行、资产公司、财政等相关单位承接拍卖业务，期间办事所发生的费用由甲方负担，乙方无须承担。

二、甲方联系到的有关单位的拍卖业务，由甲方负责联系。乙方已联系的单位的业务，由乙方派员联系，不与甲方的业务发生冲突。

三、甲方所承接的业务，如遇任何不便，公司有义务出面进行协调解决。

四、甲方在外承接的拍卖业务（包括深圳、惠州在内全国范围），拍卖成交后佣金收入（扣除单独刊拍卖公告费和营业税后），按甲方占80%作为甲方的报酬（包括甲方有关人员及甲方的其它费用等），乙方占20%的比例进行分配，其中乙方人员工资、税收由乙方公司负责。

五、佣金到乙方账户后，分成部分应于五天内全部支付给甲方，乙方不得以任何理由减少或扣押。佣金提成大额部分，由甲方提供账户以转账方式支取。

六、合作期限暂定贰年，即从二零一一年七月一日至二零一三年七月一日止，期满经双方同意胃延长协议，否则本协议与聘任书自动终止。

七、合作期间双方不得违约，如违反本协议，可提交有关部门仲裁，如双方不服从可向人民法院进行起诉。

八、对本协议如需补充，可签订补充协议，所签协议与本协议具有同等法律效力。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，本协议书自双方代表签字之日起生效。

甲方代表签字（盖章）：乙方代表签字（盖章）：

内部承包协议书 篇10

甲方：简阳市实业建司乙方：付忠和

（以下简称甲方）（以下简称乙方）

甲方承包的简阳市精华小区（2#~10#楼）工程，因施工需要，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，将该工程的±0.000以上的所有工程（水、电、防雷、专业防水除外）分项承包给乙方施工作业，特签订以下劳务承包协议，按照建筑面积计算/m2。

一、乙方承包工程内容：

1、施工现场内的零设的搭建、拆除、安全防护的搭拆。

2、泥工、木工、钢筋工、电焊工、架子、装饰工的所有施工作业（抄平放线甲方配合）。

3、除大型机具外，其它所有机具及辅助材料由乙方自理（辅助材料：钉子、铁丝、扎丝、焊条、切割片、补缝带、？板、泥盘、靠尺、塑料水管）。

4、达不到质量和安全要求扣/m2。

5、±0.000以下，计价标准：

（1）基础砖砌体元/m3；（2）模板（接触面积计算）元/m2；（3）抹灰元/m2；（4）钢筋绑扎元/T。

二、施工质量要求：

乙方在组织施工作业时，各工种必须严格按照施工验收规范及甲方的技术交底进行施工操作，必须达到设计和规范要求。若乙方施工操作失误造成的质量问题，乙方应无条件返工，直到符合规范及质量要求，并承担由此带来的一切损失和费用。

三、施工安全：

1、乙方人员入场时，必须佩戴安全帽，高空作业拴安全带，穿指挥部发的衣服，接受甲方的三级安全教育和项目规章制度及安全技术交底的学习。乙方至少每周组织班组的操作工和工作人员进行一次安全学习检查教育，乙方必须严格执行甲方的安全技术交底和施工操作规程，做好安全标志，不违章施工，爱护各种安全设施，未经甲方专职安全员允许，禁止

动用一切安全设施。

2、乙方在施工过程中因严重违规操作所造成的工伤及伤亡事故，因此而产生的一切经济费用，由乙方负主要责任。

3、乙方在施工作业中一般的安全事故、医疗费用在5000元以内的由乙方自负，超过5000元的由甲方上报保险公司处理（除去保险公司的赔付费用后，剩余部分甲方承担60%，乙方承担40%的费用）。

四、施工管理：

1、每个工种在工作面结束时，做好自检、自查，保证产品符合设计和规范要求，必须清理干净卫生，所有材料、砼、砂浆收捡干净用净，材料按指定地点堆放整齐，不得随意堆放。

2、浇筑砼时，木工、钢筋工、值班人员必须到场，不按时到场值班者，罚款200元/次。

3、未经项目管理人员同意，擅自改变设计和不按施工验收规范操作的所有工序，违者罚款1000~3000元/次。

4、甲方的安全技术会议未准时参加者（5分钟未到场者）罚款200元/次，不参加者罚款500元/次，情节严重解除协议。

5、各工种在使用材料时，不做到节约，乱锯、乱断、乱用的行为处以1000元/次以上的罚款，情节严重解除协议。

6、工地上严禁打架、斗殴，违者双方均处以3000~6000元/次不等的罚款，情节严重的移交当地治安队处理。严禁在工地内打牌赌博，喝酒后上班者罚款200~500元/次。

7、乙方工人上班操作时，未戴安全帽者，处以20元/次的罚款，班组长以上管理人员处以50元/次的罚款，高空作业未按安全带者，处以50元/次的罚款，未穿指挥部发的衣服处以10元/次罚款。

五、费用支付：

每月按完成工程量的70%支付，其余则在验收交付后1月内付清全部工程款（工程单价款内已包括工人劳保福利）。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字、盖章即生效。

甲方：

乙方：

年月日 年月日

内部承包协议书

甲方：简阳市实业建司

乙方：李友义（以下简称甲方）（以下简称乙方）甲方承包的简阳市精华小区（2#~10#楼）工程，因施工需要，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，将该工程的基础（挖运土方、回填土方、浇砼、桩基）分项承包给乙方，特签订以下劳务承包协议，按实作工程量收方计算。

一、乙方承包工程内容、单价：

1、桩：挖土、运土、支模、浇护壁砼、浇桩砼/m。

2、条基：挖土、运土/m3，场地内转不外运元m3，浇砼元/m3。

3、回填土（夯实）：元/m3。

4、除大型机具外，其它所有机具由乙方自理。

5、达不到质量和安全要求，扣总价。

二、施工质量要求：

乙方在组织施工作业时，必须严格按照甲方的技术交底及施工验收规范进行，必须达到设计和规范要求。若乙方施工操作失误造成的质量问题，乙方应无条件返工，直到符合规范及质量要求，并承担由此带来的一切损失和费用。

三、施工安全：

1、乙方人员入场时，必须佩戴安全帽，桩基施工拴安全带，穿指挥部发的衣服，接受甲方的三级安全教育和项目规章制度及安全技术交底的学习。乙方每周至少组织班组的操作工和工作人员进行一次安全教育学习。在施工操作时，乙方必须严格执行甲方的安全技术交底和施工操作规程，不违章施工，爱护各种安全设施，未经甲方专职安全员允许，禁止动用一切安全设施。

2、乙方在施工过程中因严重违规操作所造成的工伤及伤亡事故，因

此而产生的一切经济费用，由乙方负主要责任。

3、乙方在施工作业中一般的安全事故、医疗费用在3000元以内的由乙方自负，超过3000元的由甲方上报保险公司处理（除去保险公司的赔付费用后，剩余部分甲方承担60%，乙方承担40%的费用）。

四、施工管理：

1、土方的挖运、堆放严格按甲方要求和施工图要求挖运堆放，运出土方严格按环卫要求，违者后果自负与甲方无关。

2、清基、护壁严格按规范和图纸尺寸要求，违者一切损失由乙方负全部责任。

3、浇筑砼严格按照甲方指定的配合比，冲洗干净基层上的杂物，严格按照技术交底操作，违者一次罚款500~1000元，并承担所有经济损失和责任。

4、班组会未准时参加者（10分钟未到场者）罚款100元/次，不参加者罚款500元/次，情节严重解除合同。

5、工地上严禁打架、斗殴，违者双方均处以2000~5000元/次不等的罚款，情节严重的移交当地治安队处理。严禁在工地内打牌赌博，喝酒后上班者罚款200~500元/次。

6、乙方工人上岗操作时，未戴安全帽者，处以20元/次的罚款，桩下作业未拴安全带者处以30元/次的罚款。未穿指挥部发的衣服处以10元/次的罚款。

五、费用支付：

每月按完成工程量的70%支付，其余则在基础验收后1月内付清全部工程款（工程单价款内已包括工人劳保福利）。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字、盖章即生效。

甲方：年月日

宾馆内部承包合同协议 篇11

发包人：

承包人：

经甲乙双方经平等、自愿协商，就乙方承包甲方宾馆事宜，进行协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

一、承包范围

1、至四层，共57个标准双人间、1间办公室及宾馆配套服务设施，约

2、以上经营资产的所有权为甲方所有。乙方按本合同约定行使承包经营权。

二、承包经营期

乙方承包期限为：自20 年 月 日至20 年 月 日止。

三、承包风险金、管理费

乙方应当在签订本合同后五日内，向甲方交纳承包风险金人民币 五万元，由股东 的股份承担担保责任。本合同效力终止时，如乙方无违约行为，承包风险金由甲方全额归还乙方。

四、承包收益分配

承包期内，盈亏自负。乙方在每月10日前向甲方交纳承包经营费用 万元。如乙方连续三个月不能按时缴纳承包经营费用的，甲方有权单方面终止本合同，并没收乙方5万元风险金中，不足缴纳承包经营费用时由股东詹金水负责缴纳。

五、权利、义务

(一)甲方权利、义务

1、在约定时间收取乙方的管理费;

2、监督乙方经营使用甲方资产的情况;

3、保证资产所有权的真实性，向乙方提供承包经营的宽松环境;

4、许可乙方使用甲方品牌、商标;

5、承担房租、工商管理费、税费、承包资产维修、更新费用;

6、承担本合同生效之前所产生的债权债务;

7、在承包期内，不得向第三人转让乙方承包的资产，不得充许第三人参与承包经营;

8、不得随意中止、终止、解除合同。

(二)乙方权利、义务

1、享有承包经营收益，承担承包经营亏损;

2、定期向甲方交纳管理费;

3、合法从事承包经营;

4、承担承包经营中产生的员工工资、水电费、与承包经营直接相关的成本费用，以及除前款约定应由甲方承担的费用之外的所有费用;

5、在承包期内，不得向第三人转让承包资产，不得充许第三人参与承包经营;

6、合理使用甲方资产，保护甲方资产不受损害;

7、制定具体制度，施行合理措施，保证承包经营安全;

8、合理合法使用甲方品牌、商标;

9、不得随意中止、终止、解除合同。

六、违约责任

甲乙双方任一方违反本合同第五条约定，未造成对方重大损失的，应当承担违约金 元，甲方可以从乙方承包风险金中优先扣除，乙方应当及时向甲方补足承包风险金;如果造成对方重大损失，则按照实际产生的经济损失要求对方赔偿。

七、合同解除、续展

本合同经甲乙双方协商同意，可以解除。

本合同期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期限，也可以另行签订合同。

八、争议解决

在履行本合同产生争议，甲方双方应当先行协商，协商不成的，任一方可向 市人民法院 提起诉讼。

九、其他约定

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

宾馆经营承包合同格式

甲方：

乙方：

根据国家有关法律、法规、省市有关政策，本着实事求是、真诚合作、互惠互利的原则，甲乙双方共同签订本承包经营合同书(以下简称合同)。

第一条、承包范围及方式：甲方将美食山庄、双瞻阁宾馆(主楼及施董事长住的东、西房不在其内)的服务经营权交乙方承包经营。乙方自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式。乙方独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

第二条、团队就餐：甲方如来大的游客团队统筹安排在乙方就餐，标准由双方事先协商决定;一般散客，乙方自主经营、自行管理。

第三条、环境卫生界定：甲方经营的浮山风景区是国家4A级景区，卫生要求时刻保持干净整洁。乙方承包的美食山庄、双瞻阁宾馆内外，快餐店门前的小广场、双瞻阁周围道路以内(含草坪)卫生，由乙方负责。景区主干道路、大型停车场及景区公共场所环境卫生由甲方负责。

第四条、承包基数：第一年为 万元人民币(小写：¥ 元)，第二年承包费递增10%，即为 万元人民币，第三年在第二年的基础上递增10%，即为 万元人民币。另：第一年乙方向甲方缴纳合同保证金 元，合同期满无息退还。在每年 月底前乙方须向甲方付清当年承包费，逾期不交，甲方有权每月按欠交额的千分之三收取滞纳金，并视为乙方违约。

第五条、承包期限：本合同有效期三年，自 月 日始至 月 日止。合同期满，乙方在不欠租赁费的前提下，双方可自愿续签合同，但乙方须在期满前三个月以正式书面形式向甲方提出是否续签申请。在同等条件下，享有优先续签权。

第六条、甲方权利

1、对移交给乙方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

2、有权监督乙方合法经营，但不得干预乙方的正常经营活动。

3、有权对乙方客房、餐饮及娱乐业收费标准适时进行审核监督，对存在的问题，有权要求乙方改进。

第七条、甲方义务

1、向乙方提供美食山庄、双瞻阁宾馆现有经营场所，经甲乙双方认可的设施和设备(详细财产以财产移交清单为准)。

2、努力为乙方创造良好的经营服务环境。

3、协助乙方做好突发事件的处置工作。

第八条、乙方权利

1、合同期内，乙方对甲方提供的资产享有使用权。

2、拥有在合同规定范围内的自主经营权和收益权。

3、如乙方因经营需要，对美食山庄、双瞻阁宾馆进行简单改造更新，必须事先提出更新改造方案，经甲方审核同意方可实施。除此之外乙方因经营需要添置的可移动设施、设备，比如电视机、燃气灶具等，合同期满，乙方有处置权。

第九条、乙方义务

1、不得在经营过程中将美食山庄、双瞻阁宾馆转让给第三方经营，一经发现，甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。

2、严格按照省市旅馆业标准做好宾馆服务工作，严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

3、对顾客服务要规范，尽可能做到顾客零投诉。 4、做好经营期间的各项安全工作，特别是要严格执行消防和食品卫生的安全等工作，自觉接受有关部门的监督检查。如因乙方责任发生火灾、食物中毒、工伤事故以及其它事件的，乙方必须独自承担法律责任和经济责任。

第十条、违约责任

1、甲、乙双方应全面履行本合同，不履行或者不完全履行的应负违约责任。

2、在承包期间，乙方未经甲方同意，中途擅自退包的，乙方应按合同总承包金的____%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

3、承包期满，乙方如不续约，应如期交还承包的宾馆房屋及设备设施。乙方逾期不还，则每逾期一日应向甲方支付________元的滞纳金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

第十一条、争议解决： 发生争议，双方当事人协商或申请调解;协商或调解不成的，向当地人民法院提起诉讼解决。

第十二条、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款与本合同具有同等法律效力。

第十三条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

宾馆经营承包合同范文

甲方：

乙方：

经双方友好协商，甲方同意将位于勐腊县城南路的湘腊宾馆二楼、三楼及大厅承包给乙方经营，为明确双方的权利和义务，在合法自愿的基础上，特签订本合同。

一、承包内容：湘腊宾馆的住宿经营业务。

二、承包期限：自年7月18日起至年7月19日止。

三、承包金及支付方式：承包金每年七万元，签订本合同之日，乙方向甲方支付第一年的承包金，以后年度承包金每年7月1日前支付。

四、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、按照合同约定向乙方收取承包金;

2、将湘腊宾馆移交给乙方经营;

3、将宾馆内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用;

4、协助乙方办理各类经营所需的证照;

5、甲方如需在没有理由的情况下提前解除合同，须提前三个月书面通知乙方，由双方协商解决合同有关事宜，并由甲方向乙方支付违约金，违约金按承包金的3%计算。

(二)乙方的权利和义务：

1、权依照法律及合同，自主营湘腊宾馆;

2、按照合同约定，如期交纳承包金;

3、负责办理各证照，确保宾馆正常营业;

4、承包期内必须爱护甲方移交的财物，如有损坏，应按承包时双方认定的评估价值赔偿给甲方;

5、负责承包期内公共设施的日常维修及保养;

6、不得经营《营业执照》所确定的营业范围之外的业务，如有发生，乙方全部责任;

7、承包期内，乙方保证依法经营宾馆，如有违约犯罪活动，乙方须承担全部责任;

8、未经甲方书面同意，乙方不得擅自将宾馆出租、出借或转让给第三方经营;

9、承包期内发生的工商、卫生、消防、治安、安全及水电费等其他费用，由乙方白行解决。

五、违约责任

1、乙方如不能如期交纳承包金，则按每迟交一天支付滞纳金50元计算，如逾期超过十天仍未足额交纳承包金，则甲方有权单方解除合同，无条件收回。

2、承包期内，如乙方从事违法犯罪活动或其它损害甲方及湘腊宾馆形象和声誉的活动，则甲方有权单方解除合同。

六、争议的解决

双方因履行本合同发生的争议，应当本着互谅互让的原则协商解决，如协商不成，可依法向当地人民法院起诉。

七、本合同未尽事宜，须经双方共同协商达成补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

八、合同一式贰份，双方签字后生效，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日