联营合作协议书

联营合作协议书（精选12篇）

联营合作协议书 篇1

联营合作协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作，共同发展的原则，甲方真诚与乙方联营合作，共同开创市场，创建山东枣建品牌、树枣建形象，经双方友好协商一致，达成如下协议：

第一条甲乙双方合作方式

1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营，独立核算，自负盈亏。

2、乙方以甲方的名义承接工程项目，工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后，甲方再与乙方签订工程分包施工合同，由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。

3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行，应按时足额发放农民工工资，不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。

第二条：甲乙双方承诺事项

1、甲方承诺：

（1）：尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内，不干预乙方的一切生产经营活动，有义务为乙方提供经营所需的便利条件，尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难，协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项，有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可，乙方不得交于他人经营。

（2）乙方承建的工程款到甲方帐后，甲方除扣除约定的税金、管理费用后，在两日内及时将余款全部支付给乙方。若因此延误给乙方造成的一切损失和后果均由甲方承担

2、乙方承诺：

（1）：要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议，并自觉维护甲方形象，乙方确保安全生产，文明施工，保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故，质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的管理费外，与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。

（2）：保证项目工程款专款专用，不挪作它用，按照工程施工总承包合同的约定，资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下，由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下，不得停工。

第三条乙方向甲方缴纳承包费的比例

1、由乙方承建的工程项目单项合同额在500万元以上的，甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的6%（包括：税金、管理费）扣除后一次付给乙方。500万元以下的另行协商。

2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后，上缴山东枣建建筑集团有限公司。

第四条其它事项

1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等，均由乙方全部独立承担。与甲方无任何关系，甲

方不承担任何连带责任。

2、乙方缺少现场管理人员时，可以向甲方申请派员，甲方要大力支持、并派适应人员，费用由乙方支付。乙方缺少专业施工队伍或材料供应商时，可以向甲方申请，甲方的相关部门帮助推荐，由乙方自行选择确定﹙合同由乙方自行签订并签字盖章，需甲方担保盖章的材料款，甲方将从付给乙方工程款中扣除﹚。

3、乙方施工的工程，乙方不得以甲方的名义购买材料、更不能拖欠材料款等其它款项。

3、双方合作有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全许可证、法人身份证复印件，法人授权委托书﹙附后﹚。

4合作期间如发生挣执、纠纷，双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。

5、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商另议。

第五条甲乙双方合作期限

自年月日起至年月日止，合作期满，本协议自行失效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

签订地点：日期：

联营合作协议书 篇2

信任对于经济和社会良性运转具有毋庸置疑的重要意义。所谓信任, 是建立在对另一方意图和行为的正向估计基础之上的不设防的心理状态。信任不仅可以提高经济效率, 还能够提高政府的绩效、促进社会团结。当前我国正处于社会转型期, 经济、政治、社会生活等方面的不断变革使信任处于一种不稳定的状态, 当前社会出现了一系列信任问题, 例如商业欺诈、政府腐败、传销杀熟等等。在市场经济不断深化的过程中, 建筑业普遍存在大型国有建筑企业通过出借自身资质和信誉来获取经济利益的现象。本文即旨在对从这一现象中凸显出来的“商品化的信任”问题展开分析和探讨。

一、被商品化的信任:“联营合作”

(一) “联营合作”与“信任”问题

何谓“联营合作”?要回答这个问题, 先要说明联营合作目前在建筑行业两种主要的存在形式。

一是规范合法的联营合作。这是指几个具有不同资质或技术、资金等实力的企业互相联合以便充分发挥各自的专长和能力, 以联合体的形式参与竞标并获得项目总承包的行为。联合体成员共同推举一个成员作为牵头人并在其组织下对发包方负责。联合体成员以内部联营合作协议来明确成员的权力和义务。这样的联营合作是一种合法的行为。

二是本文所讨论的“联营合作”。这是一种假借“联营合作”名义, 实质进行资质出借挂靠经营的违法行为。其典型表现是不符合要承揽的工程所要求的资质、业绩、能力等条件的企业或个人以营利为目的, 以具备相应条件的施工企业的名义承揽施工项目。被挂靠企业收取项目管理费, 仅仅是名义上的负责而不从事具体实质性的经营管理, 项目具体实质性的经营管理是由挂靠方来完成。

我国《建筑法》第26条明文规定:“禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人利用企业的资质证书、营业执照, 以本企业的名义承揽工程。”《建筑市场管理规定》第16条明文规定:“承包方必须按照其资质等级和标准的经营范围承包任务, 不得无证承包或未经批准越级、越范围承包”。法律明确表明了挂靠是一种违法行为。

“联营合作”是现行的建筑市场由计划经济转型过渡到目前并不能做到真正的公平、公正、透明、规范的混沌时期所产生的必然现象。十多年来, 脱胎于计划经济的建筑市场在步入市场经济后, 当务之急是建立有别于以往的新规则和新秩序和有效监督。新规则、秩序的维护根基是参入市场的成员之间遵纪守法建立起的可靠信任。“联营合作”就是现行的建筑市场遵纪守法和信任规则被破坏的产物。建筑业企业资质证明是政府对建筑企业依法从事经营活动的信任证明。因此, 建筑企业的资质证明不仅仅是企业发展的物质资本, 更包含了企业的社会资本—政府以及建筑业行内对企业的信任。

(二) “联营合作”利益、风险

“联营合作”借用资质的大都是资质较低的民营企业或个体自然人, 一般都是通过朋友关系、上下级、政府官员等方方面面的社会关系作为中间人介绍认识的, 也就是说资质挂靠方与被挂靠方在各自的熟人圈子间存在着一定的交集, 而双方的企业以及中间人出于各自的私利和人情黏着在一起形成了一个复杂的利益共同体。

具体来说, 一旦某公司与介绍认识的民营企业或个体达成合作意向后, 项目投标之前, 双方大都会签订《联营合作协议书》, 协议约定双方的合作形式及范围、权利与义务以及挂靠方需要支付的费用都有详细的约定。

据知情人介绍联营合作协议内容主要是立足于约定各方的经济利益。被挂靠方关心的是管理费的收取, 挂靠方关心的是工程款的及时拨付。随着当前建设主管部门, 安全、消防等部门管控越来越严厉和细致、具体, 联营合作作协议在被挂靠方方面也从仅仅注重管理费的收取转变为要求挂靠方在施工过程中对安全、质量、消防、文明施工等增加了义务和一定数额的经济抵押, 并随情况不同派驻被挂靠方的管理人员进驻工地监管过程管理掩盖挂靠的事实。

联营合作的形式使得被挂靠方仅靠资质的出借以及依联营合作的方式签署施工合同, 每年就有一定的经营规模和一笔可观的“坐享”经济利益。一定程度上满足或迎合了该企业在经营规模和利润的增长使其能更容易的完成上级对其的考核指标。

二、国有建筑企业的信任商品化过程

在当前的建筑市场中, 凡是建筑企业几乎都有挂靠。“大企业大挂, 小企业小挂”。因为被挂靠的建筑企业大多都是业界有名的大型企业, 它们资质、业绩、声誉好, 在业界和社会影响力巨大, 广泛得到业界和政府、社会的高度信任。这些企业在与民营中小企业或个人联营合作时, 出借了企业的施工资质, 把政府、社会各界对其施工能力的信任和认可以及自身的企业声誉都当作了交易筹码来承揽项目获利。

(一) 国有建筑企业信任商品化的制度环境

1、建筑业市场的转型期

目前我国建筑业市场仍处于计划经济向市场经济过渡的转型时期。人们祈求市场内新的规则、秩序力求做到公平、公正、透明、规范, 但是实际情况则不尽其然, 大大小小的权力、利益、人际关系、暗箱操作、违规违纪、腐败充实其间。统一开放的建筑业市场尚未在全国范围内全面形成。某些地区或行业还存在着区域和行业的垄断、地方保护主义等利益性障碍。例如, 大家公认的铁路、水利、电力、交通等存在着行业的垄断, 某些省市地方设定层层障碍阻隔外地企业进入等等。在上述情况下, 国有企业和私营企业在经营中都面临着各自的经营困境。

从根源上说, 我国的大型国有建筑企业仍然保留着浓厚的计划经济体制和政府的直接指挥的烙印, 虽然拥有雄厚的施工实力, 良好的业绩、资质, 但仍未形成完全的市场经济运作的动力机制, 制度僵硬, 经营方式不灵活, 市场经营运作能力低, 在当前建筑业供大于求的现状下, 大都存在项目短缺的现实问题。

另一方面, 新进入建筑市场的民营企业多以中小型规模为主。虽然这些民营企业大都拥有一定规模的物质资本和社会资本, 但面临着资质壁垒的困境, 民营经营者很难在短时间内创办具有高级资质的施工企业。此外, 当前大型基础设施建设领域投入大量巨额资金的是政府, 由于政府背景的业主或官员对国有企业“照顾”、“帮助”起来无后顾之忧, 国有企业名义得到政府投资项目承包的机会就会多一些, 这自然使得大量的民营企业、自然人只有走曲线挂靠才能接到该类政府工程项目。挂靠和被挂靠双方都有利可图, 无形之中催生了国有企业的信任的被作为商品交换的挂靠联营行为。

2、政府部门有效监管的缺失, 违规经营成本低

尽管国家当前已经以法律条款的形式对建筑施工企业的挂靠联营行为予以明令禁止, 但由于政府部门监管不力, “联营合作”行为被查处的几率很小, 企业违规的成本很低。这也是导致联营挂靠现象在建筑行业普遍发生的重要原因。

在《建筑法》第二十六条、《建筑工程质量管理条例》第二十五条都对有关挂靠经营作了明确的禁止和违规处罚规定。各级地方政府建设主管部门、安全监管部门对挂靠联营也都有明文的禁止和处罚条令。但在现实生活中, 监管部门对于挂靠联营的检查往往流于形式, 很少触及其根本问题所在。政府建设、安全主管部门虽然对于工程有着定期的抽查, 也往往表面上被挂靠企业也都会配备一定数额的自有人员现场应对或采取其他的变通应对措施而蒙混过关。只要联营工程没有出现明显的纰漏, 一般都无人去追。加之政府主管部门人员也大都是行业内的熟人, 通常被挂靠、挂靠方会找人事先打好招呼, 因而监管部门大都是睁一只眼闭一只眼, 被查出的几率几乎为零。在这种情况下, 政府监管法律、法规的执行失去了其应有的权威性和严肃性。

3、利益驱使

在建筑业市场竞争白热化的情况下, 每一个活动者都必须根据竞争态势做出最有利于自身的理性选择。对于具有高资质的国有企业而言, 只需将社会对自身的信用凭证出借给挂靠方就可以在自身不努力的情况下获得项目的承揽并能得到一笔可观的收入;而对于资质的挂靠方而言, 他们只需要付出一部分小小的管理费给国有企业便可以运营超出自身资质级别的项目, 双方都能得到各自的利益。利益面前, 双方注重收益, 对潜在的风险视而不见, 或不去想看见。

4、道德规范的真空

在社会转型的过程中社会、经济、法律制度都处于改革和重组的阶段。在旧有道德观念不断被挑战质疑的同时, 新的行为模式和价值观念并没有稳定成型, 人们的道德规范处于一种真空的状态。在这样的一个特殊时期, 整个社会范围内稳定的道德规范尚未形成, 建筑从业者人格处于一种失范的状态。缺乏道德的约束是本文所述的信用交易的另一内在因素。一定程度上可以说“挂靠联营”为掌握着某些相关权利的人员进行权钱交易的提供了一种最方便的渠道。国有建筑业企业管理的粗放性、绩效激励的制度后滞、不确定性, 一定程度上促成国有建筑企业的管理人员遵纪守法经营的自律性降低。明知道违背《建筑法》的明文规定, 却依然冒险从事挂靠违法经营活动, 出卖社会、政府的信任, 放弃了应负的社会公众责任。

(二) 建筑业的特殊运行模式与信任商品化

建筑业市场的特殊运行模式以及挂靠联营特有的隐蔽性是建筑业内信任商品化现象的直接诱因。住建部推行的现有建筑施工总承包模式是施工总承包企业承揽工程项目后, 可以雇用专业分包公司和劳务分包公司来实施项目施工的管理模式。施工总承包企业一般都是拥有技术、经营等管理层人员, 工程的实施过程通过分包的形式实现, 为掩盖联营挂靠提供了变通的方便。再者, 企业内部经营承包和挂靠经营界线模糊、难以区分, 使得合法分包、违法转包、出借资质挂靠经营的事实确认模糊, 增加了政府主管部门判断联营挂靠行为的难度。假借施工总承包的幌子, 各个层面的既得利益者和机会主义人士纷纷登场, 钻总包、分包的漏洞, 谋求得到自己的一份利益。企业在挂靠联营面临《建筑法》对违法行为的行政处罚和《合同法》认定合同无效和没收违法所得的双重打击下, 一旦被查被挂靠方和挂靠方对外界都拒绝承认联营挂靠行为, 并采取百变的变通手段规避、掩盖挂靠的实质, 瞒天过海撑起项目管理的组织架子, 以此应对业主、监理、政府的检查。当前政府相关部门的人力时间有限、检查执法不力, 给挂靠联营蒙混过关创造了可乘之机。

三、信任商品化的风险

国有建筑企业与民营企业联营合作对双方都带来了经济上的利益, 而这笔交易中所涉及的搭线人、工程投标资深人员及其他相关人员也都从中获取了私利。那么这笔公私联营的信任交易又将带来哪些风险和不确定性呢?

(一) 交易方:经济纠纷和信誉受损

建筑企业联营合作的交易虽然涉及了国有企业和民营企业双方, 但这笔交易的所带的风险和不确定性主要发生在国有企业上, 具体体现在经济纠纷和信誉受损的两点。

首先, 被挂靠企业存在可能被卷入经济纠纷的风险。挂靠方在联营项目的具体组织活动中, 涉及到一些专业性强的项目必须由具有相应专业资质的分包企业来完成, 如防水工程、消防工程等。此外, 在工程实施中还需要劳务公司来提供劳动力, 材料商来供应所需建材, 设备公司提供机械设备的租赁等等涉及到的第三方。被挂靠的企业虽然没有实际参与工程的运营, 名义上却是项目的承包人。一旦出现资金短缺或是项目亏损, 当挂靠企业拖欠分包、材料、机械款项时, 往往会形成被挂靠企业的名义的欠款。被挂靠的企也要么先行垫付款项, 要么不得不在挂靠方和上述第三方之间进行协调, 在确保稳定的前提下平息款项纠纷问题。

其次, 由于施工过程的不确定性, 被挂靠企业还面临着信誉受损的风险。由于挂靠单位不具备借用资质所要求达到的技术装备水平、施工经验和组织能力, 只看重经济利益、忽视文明施工管理的投机行为。工程的质量、工期、安全、文明施工等难以得到有效保障。一旦出现质量、安全、民工闹事等情况发生, 被挂靠企业只有哑巴吃黄连, 独吞承担过错并接受相关部门的处罚。

(二) 市场:秩序混乱和安全隐患

国有企业和民营企业联营合作的形式是在当前建筑市场的一种怪象。这一现象使得一些有资质、有技术、有管理能力的企业揽不到工程, 而那些资质不达标、技术薄弱、缺乏管理的但拥有社会关系的企业能够揽到工程。联营合作的现象扰乱了正常的市场秩序。对于被挂靠的国有企业而言, 投机心理的信任转让, 使得企业对自主竞争投标和管理、技术、创新产生惰性, 阻碍企业的壮大发展。

对于联营合作项目来说, 由于被挂靠的大型国有企业往往只是象征性地派驻工程负责人和管理人员而不做具体实质性的工程运营、管理, 实际上并不具有对项目参与人员和再分包队伍的指挥权, 因而无法指挥工程项目的落实和执行。其潜在的风险是与其联营的企业或个人往往不能在施工能力, 综合管理等诸方面达到被挂靠企业的水平, 从而使得工程进度、质量、安全、消防、文明施工等综合管理得不到保障。其直接后果是时刻潜在着工程质量下降, 安全生产、农民工管理等不稳定事件发生。

四、结论与讨论

转型期中国社会在诸多层面和领域都面临深刻的信任危机。信任危机阻碍了市场经济的发展、动摇了公众对公共权力的信任, 也造成了社会成员间人际关系的紧张。

联营挂靠行为这个社会转型期的特殊产物, 这一现象在当今建筑业普遍存在。被挂靠方企业抱怨市场不公平, 有好资质、业绩、声誉、能力承揽不到工程;挂靠方同样也在抱怨市场的不公平, “我能做这样的工程, 为什么还必须要有资质才行”等歪理。在当前现行建筑市场体制不完善、有效监督缺失环境下, 联营挂靠的经营方式还会长期存在, 相当长的一段时期内是不可能做到彻底的根除。值得高兴的是, 目前建设主管部门陆续出台针对性的法规、条例, 并加大违法的处罚力度, 组织多部门联合督查、监察, 加强执法力度。随着推行反腐败的进程加快、建筑市场的不断规范和法制监督的不断全面, 企业守法经营的信念加强, 这种信任交易的行为将会越来越少。

参考文献

[1]李伟民, 梁玉成.《特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征》, 《社会学研究》2002年第3期。

[2]唐有财, 符平.《转型期社会信任的影响机制》, 《浙江社会科学》2008年第11期。

[3]杨中芳, 彭泗清.《中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点》, 《社会学研究》1999年第2期

[4]余章宝.《文化和经济发展---福山社会信任理论及其意义》, 《生产力研究》2003年第4期

[5]晓飙, 张子营.《建设工程挂靠现象透析》, 《建筑经济》1999年第6期

寻求加工　联营合作 篇3

彩花礼炮发射高度10至30米，天空中五彩缤纷、绚丽壮观，是理想的节日、喜庆用品。

投资以上两个项目全套技术转让费1.2至1.8万元(免费赠送设备)。详情利润分析报告来电免费邮寄，最好直接来人验证、一步成功(对转业军人和残疾人优惠照顾)。

正义公司诚信保证：长期将2万元现金押到工商消协部门对您实行资金担保，本公司如有虚假欺骗行为，由消协部门直接赔您全部损失。

专家在此提醒：各类虚假广告很多，真假难辨，盲目考察不起根本作用，受骗者不计其数。教您防骗绝招能够准确分辨真假、一步成功永不受骗。专家咨询热线13393106488。

河北鸡泽正义公司

地址：公安局西侧50米路北

网址：www.zhengyi668.com

电话：0310-75230097522540758108113171795631

内部联营合作协议书 篇4

甲方：

乙方：

甲乙双方以平等互利、创新求实和争创效益为目的，甲方将______________________________定于乙方施工，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《民法通则》，甲乙双方本着诚实守信、优势互补、高质高效、互惠互利的原则，以充分 达成如下联营合作协议：

一、工程名称： ____________________________

二、工程概况：1、2、3、4、5、6、7、工程范围：__________________________ 工程地点：__________________________ 工程量：____________________________ 工程价格：__________________________ 工程运距：__________________________ 开工日期：__________________________ 工期：______________________________

三、结算方式：

1、甲方在发出进场通知书同时支付给乙方工程总量总价款的2%作为进场费（甲乙双方双控预付款），乙方在接到甲方进场通知书后按规定进入相关机械设备车辆，按规定车辆和相关设

备如数进场后三日内甲方向乙方拨付月工程量价款的20%。

2、按工程实际进度每十五日结算一次，工程开工前两个月按实际完成工程量80%结算，两个月以后按实际工程量95%结算，工程全部完工后，十五个工作日内结清。

3、甲方向乙方提供低于市场价车辆用油，待结算时甲方扣除乙方所用油价款。

四、计量方式：______________________________________

五、甲乙双方的责任与义务

（一）甲方的责任和义务

1、保证乙方24小时作业，畅通运输（特殊情况和不可抗力除外）。

2、全线的过桥过路费由甲方承担，并确保乙方车辆上路可载重_____（吨），如乙方车辆载重量未超过甲方规定载

重量，遇交警等路政部门查扣车辆及罚款，由甲方承担

所有费用，并补偿乙方因查扣车辆所造成的误工费用。

3、协调交警、路政、城管、环卫方面的工作费用由甲方负责。

4、负责协调处理因乙方原因造成的交通和其他事故。

5、协调好资源取点及卸点周围的关系，统一指挥港口作业，工程队之间的工作秩序。

6、检查督促好乙方安全生产，并及时向乙方发出书面整改措施。

7、按合同要求，按时支付工程款和办理竣工结算。

（二）乙方的责任和义务

1、保证合法经营，遵纪守法，严格履行合同条款，保质保量按时完成约定的工程量。

2、在未征得甲方同意的情况下不得对外转包分包，如发现，此协议作废。

3、严格服从甲方的管理，执行有关的规章制度，自觉与甲方进行联营合作。

4、负责因驾驶员操作不当或违章作业所引起事故的一切责任与相关费用。

5、相关施工和工作人员一律投保。

6、协助甲方协调好驻地和资源取点及卸点的周边关系。

7、所有运输车辆一律加盖篷布。

8、计量正确，确保安全生产，不拖欠工人工资。

9、保证在甲方发出进场通知书后按要求及时进场。

六、违约责任：

1、因甲方资金问题，造成乙方停工、怠工，不能完成预定任务，除工期顺延，甲方赔偿乙方的实际损失。

2、因工作中出现未能预见的问题，由乙方上报甲方，甲方应在规定之日内解决，否则，造成乙方经济损失由甲方负责赔偿。

3、在作业过程中造成的一切事故由乙方负责，如因此事故造成延误工期，由乙方赔偿甲方因误工造成的实际损失。

4、乙方在规定时间内未有进场，给甲方造成相应的损失由乙方承担相关经济责任，甲方有权按法律追究乙方经济责任，终止与乙方的联营合作。

5、本合同在执行过程中，任何乙方如有违约，可采取调解、仲裁、直至起诉于施工所在地人民法院。

七、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，协议中未尽事宜，可另立补充条款。

八、本协议双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表：法人代表：

法人代理：法人代理：

银行账户：银行账户：

联系电话：联系电话：

超市联营合作协议合同 篇5

经营方（以下简称乙方）：合作协议合同

本合同旨在确认乙方为甲方经营美容项目。为明确甲、乙双方的责、权、利，本着真诚、自愿、平等、互惠互利和共同发展的原则，为共同拓展市场，特订立以下合同：

第一条经营区域：

甲方授权乙方的经营区域为

第二条合同期限：

合同有效期自 月月日止。

第三条甲、乙双方的权利和义务：

3.1甲方向乙方提供由非透明玻璃围成不低于100平米区域。并配备吊顶，空调，洗手工

作间，水、电线路等固定设施。

3.2在合同生效之日起三个月内甲方除按实数收取水电费用外不扣点不收取管理费，次月

起，甲方按当月营业额的10%收取乙方联营费。如当月营业额达到1万五千元时则甲方按当月营业额的15%收取乙方联营费。如当月营业额达到2万元以上则甲方按当月营业额的20%收取乙方联营费，双方协商联营费率不超过20%。

3.3乙方需交纳进场保证金一万五千元，在出现下列情况之一时，甲方需向乙方全额退还

保证金。

3.3.1乙方经营满一年。

3.3.2乙方正常经营并超过15%缴纳联营费满八个月以上。

3.3.3甲、乙双方协商一致可终止合同的（除扣除相关费用外，剩余款项可全额退还）。

3.4乙方所经营项目为卖场经营范围内中的一项，故无需独立办理营业执照，无需交纳

各项税收。并保证合法经营则甲方协调处理外部关系。

3.5乙方必须在所属区域经营没有甲方书面同意不得超出经营区域和经营范围，甲方统一

管理并有权制止非法经营或经营与本协议以外的项目。甲方为乙方做好宣传活动，乙方做好配合与后期服务。

第四条结算方式

甲方于次月15日之前向乙方按实际销售额结算上月营业款。

第五条合同终止

5.1任何一方违反本协议的，除赔付守约方的所有损失外还有权单方面解除合同。

5.2合同在有效期内经甲乙双方协商一致终止，甲方必须在终止后30天内付清乙方所有

营业款及其他一切应付款项。

5.3合同到期后，在同等条件下乙方为第一优先续签方。双方续签协议，合同期满后，双

方无合作意向，合同正式终止。

第六条、其它注意事项：

6.1若无乙方书面同意签定或本人授权，甲方不得将任何款项及货物借给乙方工作人员；

否则，因此而造成的任何损失，均由甲方承担，乙方概不负责。

6.2若无乙方书面同意或本人授权，乙方工作人员任何承诺均视为其个人意向，不代表乙

方公司立场。

6.3 甲方必须将货款汇入乙方财务部门指定的账号；否则，由此造成的任何损失，均由甲

方承担，乙方概不负责。

6.4如乙方连续三个月以上营业收入低于1万元，甲方可按8%收取乙方联营费。

第七条、争议及仲裁：

7.1本合同之前所有其它约定与本合同相抵触的，一律以本合同为准。

7.2若在履行过程中发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，若无法协商解决的，交由甲

方所在地人民法院判决。

第八条、本合同效力：

8.1本合同正本壹式贰份，经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后正式生效，甲、乙双方各执壹份。

8.2本合同未涉及事项，经甲、乙双方协商签订后，作为本合同附件与本合同具有同等法

律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

电话：电话：传真：传真：地址：地址：

联营合作协议书 篇6

甲方 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及其它相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就承接项目工程，经双方协商一致，达成条款如下：

一、甲方权利与义务

1、甲方负责向乙方提供真实有效的全套企业资料原件、扫描件（并每页加盖公章），保证乙方正常开展业务使用。

2、甲方向乙方下达承接该项目工程前期工作的法人授权委托书，所有费用由乙方组织实施，甲方积极配合。

3、该项目工程投标前，甲方须向乙方正式下达法人授权委托书和任命书，提供全套企业资质副本原件，公司公章、合同章、法人章及法人身份证扫描件正反面等全套合法有效的原件，中标后，由乙方与发包方签订工程合同。

4、协助乙方筹建工程项目部（指挥部），开立工程项目专用账号，所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管财务，协助乙方工作，工资由乙方支付。

5、公司管理费的提取：按所签合同总造价计算，乙方上交甲方千分之壹管理费（税后），管理费随工程进度款按比例支付。

6、甲方同意乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。甲方不承担乙方 在该项目工程中所发生的、涉及的所有债权债务以及造成的经济损失。

7、甲方不承担乙方在该项目施工过程中所发生的所有人员伤亡，安全事故的赔偿责任。

8、甲乙双方合作期间公司不得注销或解散。权利与义务

1、乙方按照甲方与业务方的要求，工程合同签订后，积极努力开展工作，严格组织科学管理，依法经营，廉洁自律。2、3、4、5、按期、如数缴纳管理费不拖、不欠。

经营方式：乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。抓安全、保质量、促生产、争创一流业绩。

乙方要求甲方，工程合同签订生效后，被授权人享有合法权利，甲方不得以任何理由更换被授权人。如需更换由乙方提出申请报批。

6、该项目工程款专款专用，甲方不得以任何理由截留、挪用工程款。

7、乙方不承担甲方其他工程的任何债权、债务和经济纠纷及其它连带法律责任。

8、9、该工程属乙方独有，乙方有不可置疑的决定权。

本工程在实施中所发生的一切安全事故，以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任，概由乙方承担全部责任。

二、财务管理

1、甲方协助乙方筹建工程项目部（指挥部），同时开立此工程项目专用账号，所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管此财务账户（加法人私人印章）协助乙方工作，甲方有权要求乙方及时支付人工费、材料费等一切工程相关的费用。

2、甲方在乙方不违反法律法规的前提下，不得干涉乙方资金的正行使用，否则由此造成的经济损失由甲方承担。

3、此账户开立后，在发包方（业主方）第一笔预付款没有到账之前，所有财务印章（财务专用章、法人私人印章）锁银行保险柜共同保管，不得启用。待业主方第一笔预付款到帐后正式移交乙方使用。乙方不得用公司的名义收取任何保证金、工程押金。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。

4、乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生人员伤亡事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷，概由乙方负责。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。

5、本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费，乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税。缴纳税费的主体为甲方。乙方承担税、费缴纳的全部款项。

三、违约条款

协议签订后，甲、乙双方应严格遵守，认真履行条款之规定，若单方造成违约，由违约方承担守约方由此所造成的一切经济损失和其它法律责任。

四、纠纷处理

如发生纠纷，双方协商解决，协商不成，依法向当地执法机关申请仲裁或向当地法院诉讼。

五、本协议生效与终止1、2、本协议甲、乙双方约定，工程合同签订生效后此协议随之生效。工程全部竣工，工程尾款结清，乙方结清以公司名义在外的债务后自动失效，协议终止。

未尽事宜甲乙双方及时协商补充，补充协议与本协议有同等法律效力。本协议一式六份，甲、乙双方各执三份，存档备案。甲方（签章）：

乙方(签章)：

法定代表人： 委托代理人：

身份证号码：

身份证号码：

联系电话：

联系电话： 年

月

日

内部联营协议书 篇7

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》等有关法律及行政规定，甲方同意将广西防城港文苑区建筑建设工程由乙方组织机械设备和管理人员进行进场施工：甲乙双方遵循公平、合理、自愿平等互利诚信的原则，为明确双方手权、责、利义务，经双方友好协商一致签订本合同条款如下，供双方共同遵守。

１、工程名称：防城港市文苑小区

２、工程地点：防城港市内

３、工程内容：土建、水电、消防安装工程（包工包料）４、工程量：4栋25加1约5万平方米，５、工程改造价：约：人民币2亿元（以实际结算为准）６、工程取费标准为：提国家相关定额上值取费结算，下浮7％

二、双方责任义务

１、甲方责任：

（1）、甲方负责与业主（开发商）交接办理本工程的一切合法相关审批文件，手续齐全。

（2）负责与业主协调在施工中所涉及的拖欠工程款事宜。

2、乙方责任：

（1）乙方组织机械设备进行保质、保量、安全施工。

（２）、乙方必须在每笔进度款拨付中按时支付下浮的7％给甲方。

三、违约

1、如果乙方在施工中由于质量问题造成返工所产生的经济损失与甲方无关。

2、乙方进场后由于资金问题没能按约定的垫资数额要求中途停工视为违约并支付壹佰万元违约金。

四、其它按主合同执行。

五、本工程签订时须押合同履约金贰佰万元，签本协议先交纳定金额伍拾万元（500000.00），余下150万元待正签施工合同接到进场通知书之日补够200万元。如签订本协议三个月内乙方不能进场施工的，甲方无条件返还已交纳的伍拾万元连银行利息一起支付给乙方。如乙方接到进场通知不按时进场施工，所交纳的伍拾万元不予退回。

六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本协议签字有效。

甲方：乙方：

企业联营协议书范本 篇8

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为加快企业发展，促进横向联合，调动各方面积极性，提高企业的知名度和经济效益，完善承包经营责任制，经甲乙双方商定，甲方把贵州毕节地区承接工程业务的经营权承包给乙方，为了使双方明确职责，特制定如下协议条款：

一、在上述地区范围内，乙方代表甲方承接的工程业务，由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。

二、乙方在经营所在地设立固定的办公地点，配备必须的办公设施和办公人员，代表甲方在经营所在地开拓工程业务，同时必须执行甲方公司的有关规章制度，树立甲方良好的企业形象。在合同有效期内，因乙方原因发生下列情形之一，由乙方负责并赔偿甲方的损失。

①甲方被列入贵州省建设主管部门认定的违规企业，无法正常参加贵州的招投标活动；

②被贵州省建设主管部门警告或处以罚款；

③其他影响公司信誉和形象的行为。

三、自年 月 日至 年 月 日，乙方每年保底中标 万元即（甲方每年收取 万元）管理费，签合同后乙方应交半年管理费 万元，上公告招投标项目超过以后除公司收取 %管理费后利润甲乙双方按五五分成，不上公告招投标项目利润均分。

①如乙方施工合同超过不超过壹千万时，甲方按 %收取管理费。②施工合同超过 万时，甲方扣除交总公司 %管理费后。利润甲乙双方均分③乙方承包施工工程业务所发生的备案保证金、投标保证金、履约担保、预付款担保等以缴纳现金形式担保的全部由乙方承担。

四、为在毕节地区投标所必须的办理分公司、备案等由乙方负责。双方投标期间，投标报名、资格预审资料、投标文件等资料制作由乙方完成，并由甲方签章认定。在此期间，产生的差旅费等费用由乙方承担。

五、工程中标后，甲方在工程项目所在地开设银行账户，账户由甲乙双方共同管理。甲方在支付工程款项时须取得乙方的书面同意后方可进行支付。未经乙方同意不得支付工程款项，乙方必须对工程款专款专用，不得挪作他用，确保工程顺利进行。

六、1、乙方负责实施的施工项目，必须将安全施工放在首位，必须按甲方的安全管理目标（安全管理实现“五无”，轻伤率控制在 ‰以下，文明工地建设达标。“五无”即：无死亡，无重伤，无火灾，无重大设备事故，无重大交通责任事故）进行施工，须制定严密的安全生产保证体系与保证措施，做好安全事故应急预案，文明施工，加强安全教育意识，严格执行安全操作规程，做好防火、防盗工作，严禁工地发生赌博、斗殴等行为。乙方发生施工安全事故或因防范不当造成的人身财产事故所发生的一切费用均由乙方负责支付并承担相关的法律责任，甲方不承担任何责任。

2、在工程施工过程中，施工质量必须服从业主规定的质量等级，并符合各类施工规范的要求，同时必须建立完善的工程质量管理机构，使工程质量满足合同要求，使企业在工程所在地有良好的声誉。

3、若安全、质量、进度、文明施工中任一项发生问题，则所发生的奖罚由乙方自行解决，并不得对甲方声誉造成影响。

七、工程资料：乙方在施工过程中，应以甲方名义做好原始的施工记录，整好一套完整的上交验收资料。提请质检部门和业主有关部门审核，如竣工资料不完整，由乙方负责弥补调整，直至有关部门满意。

八、其他条款。原则上甲方不委派管理人员进行工程管理，如业主或合同要求甲方必须派人进场，则甲方委派的管理人员，甲乙双方另行协商，费用由乙方承担。

九、本协议的三个承包期满后，若无第二条和第十条所列的违规情况，且乙方按规定及时缴纳了管理费（基本费），则双方需提前 个月就本协议的续签进行商谈，下一承包期限按五个承包考虑。

十、本协议在执行过程中如遇到特殊问题。由甲乙双方协商解决。

十一、本协议一式份，甲乙双方各执份。双方代表签字盖章后生效。

甲方: 乙方：

法人：

（或委托代理人）：

日期：

法人： ： 日期：

工程施工联营协议书 篇9

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致,签定本协议。

一、工程概况

1、工程名称：大连长兴岛填海工程

2、工程地点：大连长兴岛

3、工程内容：爆破、装、运、平。

4、协议总承包价格35.00元/米3（税后价），运距不超过35公里。

二、工程量及工期

1、工程量暂定3，计量方式以车上测量方为准。

2、工期18个月。

3、开工时间：2010年月日。

4、竣工日期：2012年月日。

三、结算方式

1、协议价款，工程款暂定为（人民币），小写￥175000000元（税后价）。

2、乙方施工设备进场的同时，甲方支付乙方月计划工程量5%，约人民币束时一次扣除。

3、自运输车辆进场施工之日起，按每天运输量为依据，甲方给乙方一天结算一次（爆破、装、运、平总价款）。

四、甲方的权利和义务

1、自协议签定七日内，做好如下准备工作：

①施工场地具备施工条件要求。

②将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地。

③施工场地与公共道路的通道开通。

④工程地质和地下管线资料的提供。

⑤提供由业主方办理的施工所需证件，批件的名称及爆破所应具备的一切手续。

⑦图纸会审和设计交底。

⑧协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构建物、古树名木的保护工作及甲方应做的其他工作。

2、有权根据现场情况，安排乙方设备车辆的型号、数量，并根据实际情况酌情调度。

3、负责施工便道的及时修复确保施工车辆正常行驶。

4、做好施工现场，行驶线路中，社会及政府监督管理部门的协调工作。

5、确保每天按时足额结算工程款。

6、为乙方施工人员、司机、现场管理人员提供住宿生活场所，并为乙方提从现场办公场所。

五、乙方的权利和义务

1、参加爆破人员具备上岗资格，参加运输的车辆、人员证照和保险手续齐全，合同签定后，经甲方审验后，所有车辆统一标识方可运输。

2、负责爆破及运输过程中一切设备人员等安全工作，并承担施工过程中安全责任及费用（因甲方原因导致的事故，责任由甲方负责）。

3、乙方爆破设备及运输车辆，须在开工前两日进场，途中费用乙方负责。

4、乙方现场人员必须遵守甲方现场管理有关规章制度，对不遵守现场管理规定的人员及时批评教育，重者调离现场，并承担相应责任。

5、按时向甲方汇报工程进度，并确保安全，优质按期完成协议工程量。

六、违约责任

1、因违反爆破操作规程、交通、违章及车辆手续不全所造成的损失由乙方负责。

2、因甲方应提供的手续，证照不全，关系协调不力造成不能按期开工或中途停顿给乙方造成的所有损失，由甲方负责。

3、甲方不能按时足额支付工程款，乙方有权从信誉保证金中扣除。

4、乙方不能按期完成协议工程量（因甲方原因或不可抗拒因素除外）甲方有权实施罚款。

七、其他

1、运距超过35公里，甲方给予乙方追加每立方米元补偿。

2、应甲方负责的施工便道维修、住宿、办公场所建造与修整，可以委托乙方施工，甲方提供相应资金。

3、如乙方能安全顺利完成协议工程量，甲方在该地后续工程乙方有优先承接权。

4、未尽事宜，双方协商解决。在履行协议过程中产生争议，调解协商不成，可向仲裁委员会提请仲裁或向诉讼人当地人民法院提起诉讼。

5、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自签字盖章之日起生效。协议期满工程款结清后自行失效。

甲方：乙方：

建设工程联营施工协议书(示本) 篇10

协议双方： 〔总包人名称〕（以下简称甲方）以下简称乙方）

依照甲方与（以下称发包人）签订的建设工程施工合同（以下称总包合同），遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工联营事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

1．工程名称：

2．工程地点：

3．工程内容：

4．承包范围：

5．合同工期：开工日期：日；竣工日期：总日历天数天。

6．质量标准：，一次验收合格率达到100％。

7．合同价款：元 ￥元

二、甲方驻工地代表

1．甲方驻工地代表姓名：

三、乙方驻工地代表

1．乙方驻工地代表姓名：

四、甲方责任

1．甲方委派相关管理人员，实施对工程的监督管理。

2．协助协调乙方与发包人、监理的关系，实行业务对口管理，若发生费用由乙方承担。

3．甲方负责提供工程施工所需资料、表格，若发生费用由乙方承担。

4．甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面，负有指导、监督和服务职责。

5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续，费用由乙方承担。

五、乙方责任

1．严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时，若与总包合同的约定冲突时，执行本协议的约定；本协议没有约定的，应按总包合同约定的条款执行。

2．乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求，规范自身的管理行为，有计划、有步骤地开展施工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议（合同）顺利履行。

3．乙方自行负责本工程的施工组织工作，必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

4．乙方进场的管理（须持证）人员和主要工种（须持证）人员必须持证上岗。

5．乙方自行负责本工程的施工组织设计（方案）、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上

第1页，共5页 1

述工作提供服务，发生的费用由乙方承担。

6．乙方对工程的工期、质量负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。

7．乙方对工程的安全生产负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。

8．乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用，接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理，保证施工场地整洁符合有关规定，交工前清理现场，达到甲方（发包人）的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理，在不能满足甲方要求时，甲方可自行完善，其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。

9．乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

10．乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。

11．工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损害，乙方自费予以修复。

12．合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口（或共同与监理、发包人进行专业对口），未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系，与监理、发包人之间的一切技术、经济文件，所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

13．每月（发包人）提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划，及时提交其它有关报表。

14．乙方负责为甲方（若有约定时应包括监理、发包人）管理人员提供办公及生活设施用具，费用由乙方承担。

15．按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。

16．乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。

17．由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要，若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

18．乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工（包括工程停建、缓建）造成乙方自身及其甲方的损失。

19．乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务，甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

20．乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不承担盈亏责任。

21．因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务，承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

1．本工程乙方向甲方上缴管理费（不含应缴税费）为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

2．应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费，规定以外的各项收费和摊派费用。

3．施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施（包括甲方、监理、发包人）的费用由乙方承担。

4．为顺利实施完成本工程的施工任务，其过程中发生的经营（招待）费由乙方承担。

5．甲方派驻现场管理人员的工资（不含“五险一金”每人每月元，包括享受节假日探亲期间）、享受探亲假的往返路费由乙方承担，因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方承担（标准同上），因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

6.甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担（每人每月且随甲方交缴额度的变化调整）。

7．管理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款，扣除管理费、应缴税、费、经营（招待）费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴（交）的费用后及时向乙方支付，工程完工时收取完全部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

8．（也可明确）工程价款的支付：何时、何额度及其总额控制。（或按总包合同约定）

9．每次支付工程款时，必须按照甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工（竣工）验收单，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。

10．支付工程款时乙方必须出具合法有效票据，乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以确保工程施工需要。

11．甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款（发包人支付）的％（其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各％），当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时，且未发生安全事故，分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地％的工程款（保证金）。

12．甲方只有在收到发包人相应的工程款（保修金）后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款（保修金）时，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

七、乙方采购材料

1．本工程的材料（发包人供应的除外）由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。

2．材料在使用前，乙方应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

八、竣工验收及结算

1．工程竣工验收报告确认 天之内，乙方向甲方（发包人）提供完整的竣工资料 套，竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求，并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。

2．甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告（书），按实与乙方进行工程造价的结算。

九、质量保修

1．乙方承包的工程内容均属保修范围，保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

2．保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后 天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

十、违约责任

1．乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止协议，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。

2．对不服从甲方（监理、发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

3．乙方不得将工程转包给他人，否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

十一、争议

1．甲乙双方在履行协议中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商停止施工；

（2）调解机构要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

3．或者不列争议，在其它内列：本协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。

十二、其它

1．本工程需向发包人交缴工程保证金（投标保证金、履约保证金、维修保函）、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜，均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后，甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

2．本协议未尽事宜，均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准，或另行签订补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。

3．（在协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。）

4．本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算，甲方（发包人）支付完工程价款（不含保修金）后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

5．本协议正本两份，双方各执一份。副本两份，双方各执一份。

协议签订时间：年月 日

协议签订地点：ＸＸＸＸＸＸ

甲方（盖章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

邮政编码：

商铺联营协议 篇11

甲方：乙方：

据《中华人民共和国合同法》以及相关法律，法规之规定，本着互惠互利风险公担的原则，经甲乙双方友好协商，特签订本合同，望共同遵守。一：联营条件

乙方提供坐落于店铺。甲方承担该店铺装修，货品，并承担经营期间所产生的各项费用（人员工资、水、电、物业等）。该店铺所有权，转让权归乙方所有。经营权归甲方所有。由甲方派人经营管理。二：经营范围

该房屋仅限经营（正大）品牌，经营业种以及范围为等，未在双方协商下不得擅自更改经营其他品类。

三：联营时间

从年月日起到年月日止。

四：提成比例具体如下

甲方给予乙方保底租金为每月元人民币（大写：）五：结算方式

乙方参与店铺管理甲方承诺给予乙方销售提成为营业额的。并与次月号前将营业提成汇至乙方指定账号。

六：双方的权利和义务

（1）甲方保证不得在该店铺进行违法违纪活动，因此产生的一切纠纷和经

济损失由甲方承担

（2）如乙方视甲方经营情况客观情况下，欲收回店铺自行经营。需提前一

个月向甲方申请。并于一个月后终止本合同，由乙方自行经营正大品牌。相关费用与甲方无关。乙方需支付甲方装修店铺费用以及货品保证金。

（3）经营期间，乙方有义务对该店铺的人员，货品进行管理，并保证货品

安全。

（4）经营期间如遇不可抵抗的天灾因素中途无法合作，甲乙双方互不承担

责任。

（5）如因房东于乙方之间纠纷，或店铺拆迁等原因。造成甲方无法继续经

营。乙方需赔偿甲方所造成的经济损失。

七：任何一方未能履行以上合同条款的规定，由此造成的经济损失由责任方承担，责任方根据造成损失赔偿对方违约金。

八：本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

九：本合同自甲乙双方签订之日起生效。

十：合同期限内甲方经营的盈亏与乙方无关。

甲方（法定代表）：乙方（法定代表）：

联营体协议书 篇12

乙方：

根据 招标公告的要求，现组成联合体投标，为明确甲、乙双方企业的权利和义务，特签订联合体协议如下：

1、甲乙双方确定由甲方企业为投标主办人，组成联合体参与工程的招投标。

2、投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对甲乙双方均有法律约束。

3、联合体中标后，甲乙双方应共同与招标人签署合同协议书，为履行合同承担连带责任。

4、乙方在工程合同履行过程中，应在甲方组织工程实施范围内施工，并对甲方和工程招标方负责;乙方应主动配合甲方展开工作，及时上报各种工程量清单签证和结算;甲方应及时将工程招标方下拨的工程款，相应拨付乙方。

5、甲乙双方组成联合体后，不得再以自己的名义单独投标，不得同时参加两个或两个以上的联和体投标，如有违反，将取消联合体投标资格。

6、本协议签订后，对甲、乙方均构成法律约束，为实施合同共同和分别承担责任，任何一方如有违约，违约方应承担相应的责任，并且双方约定接受工程招标方的.制约和处理。

7、本协议自订立之日起生效，本协议一式五份，甲乙双方各执一份，市建设工程交易中心招标报名登记一份，施工投标文件中正副本各执一份。

甲方印章：

法定代表人(签章)

年 月 日

乙方印章：

法定代表人(签章)