房地产联建合作协议书(共10篇)
房地产联建合作协议书 篇1
房地产联建合作协议书
甲方: XX 乙方: XX 为加快XXX的建设步伐,根据国家有关法律的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互利互惠的原则,就关于共同开发甲方所完全拥有的厂区国有土地项目,达成如下协议:
一、联建项目
联建项目名称:XXXX
二、联建项目位臵及性质
2.1 联建项目位于XX,具体位臵以壹将科技开发公司厂区现有国有土地使用证确定的四至为准。
2.2 联建项目土地性质为国有工业出让用地,土地使用权为甲方所有,土地权属清晰且无任何纠纷。
三、联建项目规模
合作双方在本协议第二条所述地块上,联建XXXX,计划建设小区物业建筑面积XXXX平方米,具体执行依据以建设工程规划许可证为准。
四、联建方式及投资
4.1 甲方提供自己拥有的具有合法手续的XXXX土地,乙方提供全部建设资金。
4.2 甲方提供的厂区土地应具备根据建设进度所需要的搬迁(甲方自行搬迁)条件,并协助乙方办理立项、规划、土地使用性质变更、土地使
—1— 用权转让、消防审查、绿化审查、报建、施工等房地产开发所需要的全部手续。
4.3 乙方提供的建设资金包括:自项目立项、国土过户至房地产开发完毕验收交房所需要的一切资金。
4.5 在本协议经甲、乙双方授权代表签字盖章后,双方应完成如下工作:
甲方: 4.5.1 本协议生效后10日内,甲方负责将厂区(除现有厂房占地外)土地交付乙方,待完成主管部门审批的联建或招、拍、挂手续后,根据建设进度需要协助乙方进行土地性质变更和国土使用权转移。
4.5.2 协助乙方办理建设用地的选址定点有关手续。
乙方:
4.5.3 在甲方将厂区土地交付乙方三日内即着手办理土地整治、方案设计等开发前期工作。
五、利润分配
5.1 甲、乙双方经协商,双方按如下办法进行利润分成:
5.1.1 甲方分得固定回报人民币XXX万元,整个项目由乙方独立开发、自负盈亏。
5.2 双方约定共同开立联合账户共管销售资金直至甲方全部收回应分得固定回报。
5.3整个小区开发完成后,由乙方自行招聘物管公司管理小区。
六、权利与义务 —2— 6.1 甲方权利与义务:
6.1.1 落实联建项目的合法用地手续,并确定该土地的使用权人为甲方,且土地使用不附带第三者权益限制。
6.1.2 完成联建项目规划用地的折迁、安臵及补偿工作,折迁安臵及补偿费用等前期费用由甲方自行承担并能满足分期建设进度需要。
6.1.3 负责联建项目施工期间的整体供水、供电手续办理,费用由乙方承担。
6.1.4 配合乙方进行工程建设及工程管理,协调各方的关系,并协助乙方办理该项目的土地招、拍、挂以及过户手续。
6.1.5依本协议规定取得固定回报分红。
6.2 乙方的权利与义务:
6.2.1 按本协议第四条的有关规定承担联建项目的土地出让金、配套费、人防费、建筑安装费、红线内的市政管线、电权、公共设施配套费、销售费等房地产开发所需全部资金。
6.2.2 负责项目的建设及销售工作。
6.2.3 自本协议生效后,独立拥有该项目的开发权及建筑发包权。
6.2.4 依本协议规定取得产权房或房屋销售资金。
七、联建项目的建安工作
联建项目由乙方负责报批开发建设,甲方给予必要协助。
八、联建工程管理
本协议生效后,乙方派专人组织联建前期手续、工程建设管理,具体完成工程建设管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排,甲方监
—3— 督乙方开发建设和工程管理中的合法性。
九、房屋交付
9.1 联建房屋严格按照立项时约定期限交付使用。交付条件为:小区道路通、水通、电通、下水通、燃气通、通讯线路到户,经综合验收取得《建设工程质量合格证书》。
十、甲方固定回报的收取
10.1 本协议签署三日内,乙方须向甲方出具XXX万元人民币银行保函以证明自己的协议执行能力,待土地招、拍、挂完成后三日内一次性支付甲方首期固定回报XXX万元人民币。
10.2 乙方第一期开发至进度最快的房屋完成第三层后一周内支付甲方固定回报人民币XXX万元。
10.3 乙方第一期开发完成竣工验收后一周内支付甲方固定回报人民币XXX万元。
10.4 乙方第二期开发至进度最快的房屋完成第三层后一周内支付甲方固定回报人民币XXX万元。
10.5 乙方第二期开发完成竣工验收后一周内、且甲方厂房全部完成搬迁后一周内支付甲方固定回报余款。
十一、其 它
11.1 本协议签订且乙方出具银行保函三天内,甲方需确保乙方能进场测绘、做小区规划和按规划要求进行土地整治。土地整治成本纳入挂牌成本。
11.2 在招、拍、挂过程中,如因双方不可抗力因素导致该地块以高—4— 于成本价被第三方买走,则扣除双方成本后的收益按甲方10%、乙方90%的比例分配。
11.3 招、拍、挂挂牌成本中涉及的税费由双方各自承担,挂牌增值金额中涉及的税费由乙方承担。
11.4 招、拍、挂过程中如因双方均不可抗力的因素导致该地块开发建设手续不能进行,则双方互不追究违约责任,甲方无条件退回乙方银行保函。
十二、违约责任
12.1 因乙方不能履行本协议十条、第十一条规定的内容,致使甲方不能按时分配应得固定回报,乙方应向甲方支付按总投资计算的5%的违约金(总投资=按现行评估价得出的开发土地总值+按小区总体规划面积测算投入的总成本)。
12.2 因甲方原因致使乙方无法办理应得物业的产权过户登记及国有土地使用权的变更登记,乙方有权退出合作,本协议废除。同时甲方应支付乙方按总投资计算的5%的违约金(总投资计算方式同12.1)。12.3 乙方对甲方的固定回报付款延期付款超过7日,乙方应支付甲方违约金人民币两百万元整。同时乙方须按应付固定回报金额的0.5%作每日处罚。
12.4乙方投资不到位致使项目连续停工超过三个月,乙方应按每三个月承担一次违约金人民币两百万元整。
12.5 乙方须在政府对该土地招、拍、挂公告后三天内以有资格的房地产开发公司参与竞拍,如因乙方未按时报名竞拍或竞拍后不能按时缴纳土
—5— 地出让金从而导致不能取得该土地的开发权,则甲方有权要求乙方兑现银行担保函所列担保责任,同时如在拍卖过程中拍卖价格高于实际成本,增值收益仍按本协议第十一条约定执行。
十三、争议的解决
甲、乙双方应诚信守约,若有争议应协商解决;协商不成的,可向重庆仲裁委员会申请仲裁。
十四、补 充
甲、乙双方可另行签署补充协议规范本协议不完善之处,补充协议与本协议具有同法律效力。
十五、文 本
本协议一式陆份,甲、乙双方和担保方各持二份,本协议自双方签字并盖章后生效。
甲方: 乙方:
法人定代表人:
法人定代表人:
(授权代表)
(授权代表)
—6— 年 月 日
—7—
房屋联建协议书 篇2
甲方:
乙方:
经双方协商本照平等互惠互利,公正原则自愿,签订房屋联建协议。
一、联建地点:
二、联建方式:
1、甲方提供土地(长米×宽米)作为建房用地并保证四邻无任何争议,并提供真实有效的土地使用证及房产证。交由乙方办理准建证使用。
2、甲方负责施工前水、电、路及施工场地畅通,水电费用由乙方承担。
3、乙方负责建房用地的整体规划,房屋外观、户型面积设计图的费用,设计图纸需经甲方签字认可后,方可施工。
4、工程建设中所有材料工时及配套设施的全部费用由乙方承担。
5、乙方保证按照已定的规划图纸,按禹州标准执行,(市建筑工程质量监督站,验收合格手续齐全)认真施工,保证质量,按时完工。
三、房屋基本配置。
1、房屋为混砖结构。(外墙,用外墙漆,内墙:罩白,地平:水泥拉毛,进户门:防盗门,窗户:塑钢窗,储藏室:铁门)。水电安装到位。
四、其他约定。
1、施工期间,如有四邻和外界对工程进行干扰,甲乙双方共同处理,费用由乙方承担。
2、甲方保证建筑楼层达到六层。不包括地下室及车库。
3、道路、楼道、院子供水及电力设施为公共设施。归乙方维修管理。
4、工程完工后,原则乙方按原有占地面积一平方交给甲方二平方楼层建筑面积,乙方交给甲方第一层和第二层及地下室一间,车库一间,(每间地下室面积为拾平方米左右。剩余的由乙方出售,甲方不得以任何理由干涉乙方售房。
5、施工期间一切事故都有乙方承担全部责任。
6、此楼建成后,乙方负责办理总证(甲方协助)。每户房产过户手续由甲乙双方协助办理,费用由每户承担。
7、承建工期10个月,不可抗力因素除外(指:国家政策、法律、天气原因、地质灾害等)。工期至开挖地基开始计算,如预期12个月,仍没建成交付。逾期一个月赔偿每户各壹万元人民币。15个月仍没竣工交付甲方,按乙方自动弃权。另拆房前每户押金壹拾万圆整,此押金由李绍斌负责管理,一层上板后,此押金全部退回。
8、此协议一式三份,相互监督,双方签字后生效。甲乙双方不得违约,如有一方违约,应赔偿对方一切经济损失。
甲方:
乙方:
证人:
年月日
补充协议
甲方:
乙方;
一、甲方东侧根据市政府规划,有宽12米路一条,甲方现有
宅基地影响修路,冲路所占面积归乙方所有,由乙方全权支配。乙方按原有面积付给甲方1:2的建筑面积,按原协议不变。
二、乙方根据甲方要求,同意把原协议甲方的车库和储藏室,改为面向东的通间,乙方不负责装门,原协议一间车库和一间储藏室取消。
甲方:
乙方:
证人:
年月日
补充协议
甲方:
乙方:
根据甲方原有面积,人口多等因素,乙方同意除原协议条款外,另外给甲方一间车库和一间储藏室,特补充此协议。
甲方:
乙方:
证人:
房屋联建授权委托协议书 篇3
双方通过友好协商就共同建设房屋达成如下协议:
一、双方同意以被委托人的名义向有关部门申请建房事议,一切费用由被委托人承担。
二、委托人齐翠云作为梁园区平台镇叶庙村王庄土地的所有人,委托桑红利(身份证号码:***177)代表本人进行建房,特授权如下:
三、被委托人具有建房和土地使用权及房屋所有权,委托人无疑义。
四、房屋建成后,需办理的房屋所有权证,所需税、费等费用由被委托人全部承担,委托人概不负责承担。
五、本联建协议一经启动,双方均不得以任何理由反悔,否则应承担由此带来的一切损失。
六、本协议经双方签字后生效,协议书一式四份,双方各执二份,未尽事宜双方另签字补充协议。
委托人签名或盖章:
委托人身份证号码:***122
被委托人签名或盖章:
被委托人身份证号码:***177
签曙日期:年月日
房屋联建授权委托协议书
双方通过友好协商就共同建设房屋达成如下协议:
一、双方同意以被委托人的名义向有关部门申请建房事议,一切费用由被委托人承担。
二、委托人李新胜作为梁园区平台镇叶庙村王庄土地的所有人,委托桑红利(身份证号码:***177)代表本人进行建房,特授权如下:
三、被委托人具有建房和土地使用权及房屋所有权,委托人无疑义。
四、房屋建成后,需办理的房屋所有权证,所需税、费等费用由被委托人全部承担,委托人概不负责承担。
五、本联建协议一经启动,双方均不得以任何理由反悔,否则应承担由此带来的一切损失。
六、本协议经双方签字后生效,协议书一式四份,双方各执二份,未尽事宜双方另签字补充协议。
委托人签名或盖章:
委托人身份证号码:***61X
被委托人签名或盖章:
被委托人身份证号码:***177
党支部党建联建结对协议书 篇4
为深入贯彻落实党的十七届六中全会精神,以党建联建为动力,深入推进基层党组织的创先争优活动,加强思想作风建设,提升党建工作整体水平,双方在平等、互利、合作、共赢的基础上,经友好协商,结对为党建共建单位。为确保共建工作顺利进行,现达成如下协议:
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,以“结对共建”活动为载体,加强对广大党员职工的教育引导,激发他们参与共建活动的主动性和积极性,按照“班子好、队伍好、机制好、业绩好、形象好”的“五好”要求,全面加强企事业单位中基层党组织的思想、组织、作风和制度建设,积极探索新时期党建工作新思路、新途径、新方法,携手共创先进基层党支部。
二、活动原则
甲乙双方应结合实际制订“共建”计划,原则上每半年开展一次有利于党建工作的交流,认真组织“共建”活动,共同促进双方员工队伍建设和素质的提高。
三、共建内容
1、开展携手共建,加强交流、增进了解、促进合作,力争使两个基层党组织实现业务、党建“双促进”。
2、双方深入到基层一线,对城市环境固废陆上运输领域进行专 1
题工作调研,了解实际情况,反映具体问题,解决实际困难。
3、以结对共建为契机,切实加强与结对单位的联系,致力在共建过程中提高企业干部的队伍素质和工作水平。
4、开展主题实践活动,结合双方的工作特点,组织双方开展具有特色的党建交流和联谊等互动性活动。
5、通过结对共建了解掌握基层党建工作中存在的热点、难点问题,提出解决问题的对策措施,及时总结成功的做法和经验,为共建双方加强和改进党建工作提供决策依据。
四、工作要求
1、双方的共建工作要做到年初有活动计划,全年有活动记录、年终有活动总结。
2、双方要坚持比学赶帮超、相互学习、相互促进的原则,注重活动实效,防止走过场,并要及时总结各类典型,并加以推广。
3、双方相互督促,认真执行,每年至少形成一篇工作经验交流材料或专题调研报告。
本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,经签订后共同执行。
甲方(盖章):乙方(盖章):
房地产投资合作协议书 篇5
甲方:
法定代表人:
注册地址:
乙方:
法定代表人:
注册地址:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,就合作投资x房地产项目友好协商,达成以下协议,明确责任,共同遵守:
第一条项目概况
本项目位于x,项目暂定名为“x”。项目用地面积x平方米(约x亩),规划用地性质为x用地,土地使用年限x年。项目总建筑面积x平方米,其中地上x层(包括住宅面积x平方米、底层商网面积x平方米),地下一层(面积x平方米)。
第二条合作形式
根据优势互补、互惠互利的原则,双方采用的合作形式如下:
甲方负责以自己的名义办理项目前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可,以及项目开发建设与房屋销售等一切相关法律行政手续,负责本项目的建设开发运作,承担相关费用。
乙方向本项目提供合作投资资金,与甲方共同经营本项目,并独立享有本项目的利润。
甲乙双方对外承担责任的方式为:。
第三条甲方权利与义务
1、甲方保证其作为房地产开发经营者应依法依规具备相应的资格条件,包括但不限于工商企业法人登记、持有房地产开发资质证书、有固定的经营场所、符合国务院规定的注册资本、有足够的专业技术人员等。
2、甲方负责依法依规办理本项目前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可等相关手续。自本协议签订之日起x月以内,取得本项目的《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》,自本协议签订之日起x月以内,取得本项目的《建设工程施工许可证》。并保证本项目的各项规划指标与本协议第一条项目概况的内容一致。
3、甲方负责依法依规办理项目开发建设与房屋销售等相关手续。
4、甲方负责承担项目前期的土地出让金、各项规费与配套费(包括城市建设配套费、垃圾处理、绿化、人防、消防等费用)、图纸设计费、办理施工许可证、本项目建设开发(包括白蚁防治、商混、墙改、档案整理、临时供水供电的水电费等费用),以及房屋销售等一切相关费用,包括办不限于行政费用、建设费用、销售费用、管理费用等。
5、甲方应保证本项目用地无界址纠纷,项目产权明晰,无抵押等他项权利。
6、甲方应将乙方按照本协议约定提供的款项用于本协议约定的项目合作开发事项。甲方不得未经乙方书面同意,将乙方依约提供的款项用于其他用途。
7、在项目建设过程中,甲方应负责同施工现场周边关系的协调,排除项目周边单位或居民对正当开发建设工作的干扰,保证开发建设工作的顺利进行。
8、甲方应向乙方提交与本项目相关的资料,以确保乙方对本项目的监督管理。
第四条乙方权利与义务
1、乙方应按照本协议约定的付款方式,向甲方提供本协议第二条合作形式约定的合作投资资金。
2、乙方自本协议签订后,对本项目享有监督管理权,负责对本项目的建设开发(包括开发土地、建设项目、销售房产等过程)提供咨询以及相关协助。
3、乙方定期派出一名工作人员协助、监督甲方的规划报批、图纸设计、申请施工许可、施工管理、建设管理、开发协调等相关工作,以保证项目开发工作的顺利进行。
4、乙方负责共同保管甲方提供的与本项目相关的资料。
第五条投资形式、利润分配
1、乙方对本项目投资最高总额为人民币x元整。
2、付款方式为:x。
3、乙方对本项目享有的利润分配为:x。
第六条项目相关资料手续的移交
1、为保证乙方能迅速进入本项目的建设开发,及时了解本项目基本情况和进行项目开发准备工作,方便乙方日后监督管理,甲方应及时向乙方移交本项目前期相关的全部资料影印件。双方确认甲方移交的资料影印件与原件一致。
2、甲方移交的本项目相关资料包括但不限于:
(1)甲方的工商营业执照正副本、法人代码证正副本、房地产开发资质证正副本、税务登记证正副本、公司公章、协议专用章、银行帐户等相关甲方资质文件。
(2)本项目的《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》等相关项目资质证件;
(3)本项目的相关批文、经审核的方案图纸等相关项目资料。
3、甲方所提供的一切项目资料由甲乙双方共同派专人保管,甲方保证乙方在本项目开发工作范围内对甲方项目资料的正常使用。
第七条违约责任
1、双方应履行本协议约定的责任和义务,任何一方未能履行本协议规定的义务则应视为违约,违约方应向另一方赔偿由此产生的一切经济损失,并赔偿协议总金额的5%违约金。
2、乙方未按协议规定提供投资资金导致本项目无法建设开发的,每逾期一日,按中国人民银行规定的同期银行贷款利率支付逾期违约金。
3、甲方未按协议规定向乙方分配利润的,每逾期一日,按中国人民银行规定的同期银行贷款利率支付逾期违约金。
第八条适用法律及争议解决
1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2、因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可向人民法院起诉。
第九条其他
1、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自甲乙双方签名盖章之日起生效。
2、本协议未尽事宜,经双方共同协商,可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
甲方: 乙方:
法定或授权代表签字: 法定或授权代表签字:
房地产项目策划合作协议书 篇6
甲方:广州鹏起房地产代理有限公司
乙方:
甲乙双方经友好协商,现针对位于省市区(县)街(路)的(填开发商或投资商名称)的(填项目名称)项目的(填业务名称,如策划)的合作达成以下协议:
1、乙方邀请甲方为该房地产项目的营销策划合作者,并聘请甲方执行董事余源鹏先生为该房地产项目营销策划的总顾问。
2、甲方的责任只是负责向该房地产项目的开发商或投资商证明甲方与乙方的合作关系,及证明甲方执行董事余源鹏先生作为乙方在该项目的营销策划总顾问。
3、乙方保证在与该项目开发商或投资商签订策划、顾问、代理销售等相类似的合同或协议书之后的六天内,必须以电子邮件的形式告知甲方,并向甲方一次性支付品牌输出费用人民币3000元;乙方保证在与该项目开发商或投资商签订策划、顾问、代理销售等相类似的合同或协议书之后的90天内,必须委托甲方从事一万元以上有关该项目除市场调查研究外的其他策划业务,不够一万元的按一万元支付,并且乙方必须在该策划之前一次性将策划费汇入甲方指定的银行账户。
4、乙方与该房地产项目的开发商或投资商签订的协议书的内容和事项与甲方无关。甲方不承担乙方的任何责任、义务和债务。
5、乙方应该按第3条约定支付给甲方品牌输出费和策划费。如乙方隐瞒与该项目的开发商或投资商签订策划、顾问、代理销售等相类似的合同或协议书的,则每隐瞒一天乙方需赔偿给甲方违约金人民币2000元;如乙方逾期不付款的,则每逾期1天乙方需按应付而未付款项的5%赔偿给甲方违约金。
6、甲乙双方需按本协议书严格执行,并保持良好的沟通和诚信的合作态度。双方如有分歧,应协商解决,协商不成的,可向当地的人民法院提起诉讼。
7、该协议书一式两份,甲乙双方各执一份,该协议书自签订之日起生效。
甲方盖章:乙方盖章(个人为乙方签名):
甲方法人代表签名:乙方法人代表签名(个人为身份证号): 联系地址:联系地址:
邮编:邮编:
联系电话:联系电话:
房地产合作协议 篇7
甲方:某市某臵业有限公司法人(授权)代表:乙方:
甲方已经完成 某某小区项目(下称“本项目”、“项目”)部分前期工作,已与该项目所在地组民签订土地征用协议,并已支付订金元整。土地使用的其它手续也在顺利进行中。基本上使该项目具备有建设开发的可能。具体内容见本协议后附《土地征用协议》。
1.甲、乙双方一致同意共同出资成立 某某项目组(下称“该项目组”),并以 该项目组为主体开发建设本项目。
甲、乙双方经平等协商,现就以该项目组为主体开发建设本项目及其他相关事宜,达成以下协议,以资信守:
一、项目现状
本项目用地位于省市,面积约为亩(其土地的四至具体位臵详见附件规划图,准确四至范围以主管部门核发的建设用地规划许可证附图上标注的范围为准),土地性质为农村集体所有土地。
二、成立项目组
甲、乙双方同意,在本协议签署后,甲方应成立 某某项目组,该公司的经营范围应包括房地产开发、商品房销售、物业管理和住宅区有关的生活配套服务等。
2.1 该项目亩地总投入资金约为(其中土地征用费用为 1
每亩万 元,共万元,建筑成本约为万元,附属工
程建造费约为400万元)。该项目第一期开发目标为亩,其总投
入资金约为(其中土地征用费是必须要支出的万元,建筑成本约为万元,附属工程建造费约为万元)。
乙方应投入总资金为,占股,其中为必须
注入资本(分三期投入:第一期在本合同签定后天内投入;
第二期万元在附属工程开工前天左右投入;第三期
在主体工程开工前左右投入),剩下视项目运作情况
而定。
2.2 该项目组的工作人员安排(除财务外)由甲方推荐,双方商议决
定。财务由 乙方自定。
2.3 由甲方全权负责该项目组的所有工作。在不影响该项目正常运作的情况下,未经甲方同意,乙方无权干涉甲方对于该项目所做的任
何决定。在该项目处于重大决策情况时,甲方应与乙方共同商议解决。
如出现意见分歧,以甲方的建议为主。
三、各方收回投资
3.1甲、乙双方确认,该项目组获得销售收入或融资后,应首先满
足项目开发建设的需要,然后优先偿还乙方按照本协议实际投入资本
以外的资金。
3.2在还清前款所述全部资金、银行借款、利息及其它各项必要的税
费后,甲、乙双方(以及可能出现的新股东)可从项目公司中取得各
自的利润。
四、甲方的权利和义务
4.1 甲方负责资本运作,务必使得项目资金运作健康稳定;
4.2 甲方有权要求乙方按照本协议的约定按时注入资金,并按出资比
例取得投资 收益,承担经营风险;
4.3 负责将本项目用地性质变更为住宅开发用地,取得县、市规委审
定的项目规 划意见书及全部报批报建手续;
4.4 积极协调项目公司与相关职能部门的关系以及与项目用地周边
单位的关系,确保本项目的顺利开发建设;
4.5 负责将与省市签订的《土地征用协议》
中所有条款的债权债务概括转入项目组。
4.6 严格遵守本协议其他条款约定的各方共同的义务。
五、乙方的权利和义务
5.1 负责向该项目组分期出资200万元(另260万元的注入视项目运
作而定),并按出资比例取得投资收益,承担经营风险;
5.2 对于该项目组在工作中遇到的各项问题,如甲方有要求,应尽力
配合。
5.3 严格遵守本协议其他条款约定的各方共同的义务。
六、违约责任
如因任何一方未及时履行本协议义务,导致其他各方或项目组遭受损
失的,则违约方应负责赔偿。
七、其他
7.1本协议如有未尽事宜,双方可另行签署补充协议;补充协议的约
定与本协议不一致之处,以补充协议的约定为准。
7.2 如果因签订或履行本协议发生争议而不能协商解决时,甲、乙双
方任何一方可向某仲裁委员会申请仲裁,按该会现行有效仲裁规则进
行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对各方都具有约束力。
7.3本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
7.4本协议一式二份,甲方、乙方各执一份。
(以下无正文)
甲方:某市某臵业有限公司
法人(授权)代表:
乙方:
法人(授权)代表:
房地产销售合作协议 篇8
甲方:三亚坤和房地产营销策划有限公司
乙方:王一舒
甲乙双方就坐落于海南陵水清水湾的钻石海岸项目(以下简称本项目)的合作销售事宜达成如下协议。
甲方为本项目的销售代理商,乙方个人拥有众多优质客户,甲乙双方优势互补,通力合作共同实现本项目的销售工作。
甲方给定本项目的销售底价为联排别墅每套1150万,独栋别墅每栋1400万。
甲乙双方给所有客户的销售报价分别为1500万和1800万(以上半年内有效);
乙方带客户看房,甲方配合接待,如果成交,则成交价格在甲方给定的销售底价以上的部分全部归乙方所有。
甲方权利义务:
1.甲方负责跟本项目开发商协商沟通,确保销售案场接待顺畅,说辞统一,避免出现穿帮行为,利于成交;
2.甲方负责从开发商处结算差价房款作为佣金;
3.成交价格大于甲方给定底价格以上的部分,甲方需及时结算给乙方。如果一次性付款,需在成交5个工作日内结算,客户采取按揭的,购房合同签署之日起5日内结算50%,按揭放款后5个工作日内结算剩余的50%;
乙方权利义务:
1.乙方带客户过来看房,全过程监控配合;
2.成交后,乙方有义务配合办理各种手续;
3.价格谈判由乙方单独同客户沟通,甲方不能以任何形式任何方式跟客户沟通价格问题;
特别说明:
1.双方在操作过程中,必须说辞一致,报价一致,并保守价格秘密;
2.如任何一方违反价格守则,需赔偿因价格问题给对方造成的损失,损失不能估计时,以100万元作为赔偿标准;
3.实际成交价格不得低于甲乙双方给客户的销售报价的88折;
4.如果甲方私自跟客户沟通,或者不管发生了什么情况,只要客户实现了成交,那么成交价格在甲方给定底价以上的部分全部归乙方所有外,甲方还要赔偿乙方损失,赔偿标准为每套100万元;
5.双方各自承担税费,税费标准应根据正常税务规则确定,若乙方认为税点过高,可以自行通过购买发票方式解决。
6.其他未尽事宜,以双方协商沟通为准,沟通不成的通过法律或其他途径解决。
房地产合作开发框架协议 篇9
甲方: 乙方:
鉴于甲方现有XXXX 待进行商品房开发的项目(以下简称合作项目),乙方有支持房地产开发的融资渠道、组织实施房地产开发的能力,为顺利实施合同项目的房地产开发建设,实现甲乙双方共赢的合作目的,经甲方股东会同意、甲乙双方平等协商达成一致,订立如下合作条款,以供双方共同信守。
一、甲方两个待开发项目的基本情况。
1、土地使用权情况:
2、规划设计情况:
3、其他需要说明的情况:
二、合作条件与合作方式。
1、合作方式为甲方提供合作项目开发建设的平台,由乙方负责融资和组织实施合作项目的开发建设,所得纯利润由甲乙双方按照二八比例分红,甲方得八成,乙方得二成。
房地产项目公司合作开发协议 篇10
项目合作协议书
甲方:某某房地产开发有限公司
住所地:
法定代表人:
乙方:
住所地;
法定代表人:
鉴于:
1、甲乙双方具有共同投资、共同经营的愿望及合作房地产项目的资金及其他条件;
2、乙方能够介绍房地产开发有限公司参与甲乙双方的合作项目,该公司具备报批合作项目的资质条件;
3、甲方能够协调并办理合作项目的规划、土地、施工等相关审批手续;
甲乙双方经友好协商,就项目合作达成如下协议:
第一条 项目概况
1.1 项目名称(以下称项目):
1.2 项目地点:
1.3 规划面积:
1.4 其他概况见附件
(一)第二条 合作方式
2.1乙方介绍房地产开发公司参与甲乙双方的合作(以下称公司);
2.2 甲乙双方以公司的名义办理项目的规划、土地、施工、预售、验收等
Page 1 of 6
批建手续;
2.3 甲乙双方对项目共同出资、共同经营、共负盈亏;
2.4 项目竣工验收后,项目范围内的房产及相关权益属于甲方、乙方按投入
比例按份共有,项目的房产以公司的名义进行销售,销售收入全部属于甲方乙
方按投入比例按份共有;
第三条 合作机构组成3.1 甲乙双方成立对项目进行共同管理的合作机构;
3.2 合作机构的人员构成及权限:
甲方全权代表:魏满
乙方全权代表:
甲方委派财务人员:
乙方委派财务人员:
甲方委派项目经理:
乙方委派项目经理:
甲方委派销售代表:
乙方委派销售代表:
甲方委派其他人员:
乙方委派其他人员:
3.3 与项目相关的一切事务由合作机构的双方授权代表共同决策,除了本协
议另行约定或甲乙双方同意的之外,甲方或乙方不得单方对项目事务进行决策及
签字;
3.4 双方更换合作机构的组成人员必须事先书面通知对方,对方收到书面通
知之后应签字确认;
第四条 项目出资
4.1 甲乙双方采取等额货币出资方式进行合作投入,双方将各自的出资存入
双方设立指定账户(以下称出资账户);
4.2 甲乙双方初步确认的出资额度为元,双方各自出资元,如该出资
不足以满足项目的投入,双方另行等额出资,直至项目房产销售完毕并完结相关
转让手续本合作协议书履行完毕;
4.3 本合同生效后的日内,甲乙双方各出资50万元(合计100万元)到
出资账户,该款项直接用于项目的各项费用支出,如出资账户余额低于万元,双方应在日内等额补足,直至出资账户余额合计达到100万元;
4.4 除本协议另行约定或双方同意的之外,双方或各自的授权代表共同支配
出资账户内的款项;
第五条 项目财务管理
5.1 双方各自委派的全权代表及财会人员有权对于项目的财务事宜进行决
策及签字;
5.2 甲方确认万元以上的费用支出必须由本方全权代表决定并签字,该
标准以下的费用支出由本方财务人员决定并签字;
5.3 甲方确认万元以上的费用支出必须由本方全权代表决定并签字,该
标准以下的费用支出由本方财务人员决定并签字;
5.4 对于2000元以下费用的票据可由甲方或乙方委派的财务人员单方签字
确认;
5.5 每月底,双方财务人员制作财务报表并签字确认,以此作为双方投入资
金额度的确认;
5.6 项目预售及其他收入的款项由双方共同管理及支配;
5.7 甲乙双方的财务人员共同制定项目合作的财务制度,涉及项目财务的其
他事宜由双方或指定授权代表共同决定或经办;
5.8 除本协议另行约定或双方同意之外,双方委派的财务人员就项目财务事
宜的决定及签字对委派方具有约束力;
5.9 经双方同意因项目所发生的一切费用由甲乙双方平均等额负担;
5.10 非经双方同意,甲方或乙方单方发生的费用原则上由单方承担,双方
也可另行协商;
第六条 项目运作的其他事务
6.1 甲乙双方委派的全权代表对于涉及项目的一切事务享有决策及签字的权利,涉及项目的以下事务必须由双方全权代表决定并签字:
6.1.1 项目的设计标准;
6.1.2 取得土地使用权及签订土地使用权出让合同(或转让合同);
6.1.3 项目的规划设计变更;
6.1.4 确定施工单位并签订施工合同;
6.1.5 确定项目房产的预售及现售价格;
6.1.6 甲乙双方确定的其他重大事项;
6.2 甲方主要负担项目的以下事务:
6.2.1 协调办理项目的批建、施工、预售等手续
6.2.2
6.2.3
6.3 乙方主要负担项目的以下事务:
6.3.1 介绍公司参与项目的合作并能够保证公司按合同约定履行相关
协助义务;
6.3.2
6.3.3
6.4 在本合作协议履行过程中,双方可通过会议纪要的方式确定各自负担的具体事务;
6.5在本合作协议履行过程中,双方可通过口头的方式确定各自负担的具体
事务;
6.6甲乙双方应将所负担项目事务的完成情况向对方通报;
6.7 除了甲乙双方各自分担的项目事务之外,涉及项目的其他任何事务由甲
乙双方授权代表共同决定;
6.8 除本协议另行约定或双方同意之外,双方委派的授权代表就授权的项目
事项的决定及签字对委派方具有约束力;
6.9 因本项目形成的一切权利及权益由甲乙双方按出资比例享有;
6.10 项目过程中的债务由甲乙双方按出资比例分担;
第七条 利润分配及风险承担
7.1 双方对于项目的利润平均分配;
7.2 因项目风险而形成的损失由甲乙双方共同平均负担;
7.3 因一方过错形成的损失由过错方承担;
第八条 不可抗力及意外事件
8.1 凡是发生任何不可抗力及意外事件,从而导致项目停滞,或项目灭失,或
项目被政府机关要求停工,或项目不能进展并完工的,涉及的当事方必须在2日
内通知对方,如果迟延通知,应就扩大的损失承担责任;
8.2 因不可抗力及意外事件发生导致的项目损失由甲乙双方平均负担;
第九条 违约责任
9.1 甲方或乙方迟延出资的,则按应支付出资额度的日万分之五向对方支付违
约金,经对方书面催告后的7日内仍然不履行出资义务的,守约方有权解除合同,退还违约方的出资后,取得违约方在项目中的全部权利;
9.2 依据本合同约定,或项目进展过程中的必然要求,甲方或乙方故意不履行
义务从而导致项目不能继续进展的,违约方应向对方支付元/日的违约金,如果经守约方书面催告后的7日内仍不履行义务的,守约方有权解除合同,退还
违约方的出资后,取得违约方在项目中的全部权利;
9.3 如果因为一方违约或过错行为使项目或对方产生损失的,应由对方承担赔
偿责任。
9.4 如果一方私自取得项目的销售收入或其他收入及权益的,违约方应退还到
双方合作机构,同时另行向对方承担20%的违约金。
第十条 合同生效
10.1 本协议经双方签字盖章之后成立;
10.2 甲乙双方与房地产开发公司签订三方合作协议之后,本协议正式生
效。
第十一条 其他
11.1 如果双方在合作过程中发生争议应协商解决,协商不成的由项目所在地
人民法院管辖;
11.2 如果一方转移本项目的权利,必须经过另一方同意,另一方享有同等条
件下的优先受让权;
11.3 双方确定的通知方式为:
11.3.1 甲方电话:传真:地址:邮编:
11.3.2 乙方电话:传真:地址:邮编:
11.3.3 甲乙双方以上的联系方式变更的,应事先书面通知对方;11.4 如果本协议的任何条款,在任何法律、法规、规章下无效或不可执行,该条款应经双方协商重订,但仅限于为符合法律、法规、规章的必要程度,本协
议其余条款仍应保持全部有效。
11.5如果双方在项目合作过程中就具体的事宜不能协商一致的,双方可采取
搁置争议的方式,事后处理;
11.6 本合作协议于2007年月日签订于;
11.7 本协议的附件是本协议不可分割的一部分,具有同样的法律效力;
11.8 本协议一式两份,双方各执一份,协议未尽事宜另行协商。
【房地产联建合作协议书】推荐阅读:
房地产合作框架协议书10-22
房地产联合开发合作协议书11-04
房地产合作开发补充协议09-12
房地产合作开发合同协议书新版09-23
房地产渠道合作方案08-28
房地产合作发言稿05-20
房地产投资合作模式08-28
家装公司与房地产合作09-09
房地产开发协议书05-09
房地产回购协议书07-26